Dorog Város Képviselő-testülete Közbeszerzési Munkabizottsága
ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2008. április 03-i rendkívüli ülésére Tárgy:
„Dorog, 2008 évi útfelújítási munkák” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok elbírálása.
Tisztelt Képviselő-testület! Dorog Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetésében szerepeltette egyes utcák ( Rákóczi út, Otthon tér utca, Deák Ferenc utca ) felújítását, illetve kialakítását. A Képviselő-testület 42/2008 (III.28.) számú határozatában elfogadta az éves közbeszerzési tervét, melyben ezen utcák felújítása is szerepel A hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás során egyidejűleg, írásban három szakkivitelező céget kértünk fel ajánlattételre. Mindhárom ajánlattevő az adott határidőre benyújtotta ajánlatát, melyek bontására 2008. március 25-én került sor. A Közbeszerzési Munkabizottság 2008. március 28-i ülésén megtárgyalta és a mellékletet képező értékelési táblázatban foglalta össze a benyújtott ajánlatokat. (A szerződés az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.) Fent leírtak alapján a következő határozati javaslatot terjeszti a Közbeszerzési Munkabizottság T. Képviselőtestület elé megtárgyalásra és elfogadásra:
HATÁROZATI JAVASLAT 1.
Dorog Város Képviselő-testülete a „Dorog, 2008 évi útfelújítási munkák” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Magyar Aszfalt Kft-t ( 2890 Tata, Szomódi u. 2. ) jelöli meg, az ajánlatában szereplő műszaki tartalommal, bruttó 53.784.719,- Ft ellenszolgáltatási díjért valamint a megajánlott teljesítési határidővel, jóteljesítési biztosítékkal, késedelmi kötbérrel és jótállási idővel.
2.
Dorog Város Képviselő-testülete a „Dorog, 2008 évi útfelújítási munkák” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás második helyezettjének a THERMIN Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft-t ( 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c ) jelöli meg, az ajánlatában szereplő műszaki tartalommal, bruttó 58.366.913,- Ft ellenszolgáltatási díjért valamint a megajánlott teljesítési határidővel, jóteljesítési biztosítékkal, késedelmi kötbérrel és jótállási idővel.
3.
Dorog Város Képviselő-testülete a „Dorog, 2008 évi útfelújítási munkák” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásra a Poligon-Transz Építőipari és Szolgáltató Kft. által ( 2835 Tata-Agostyán, Kossuth u. 50.) benyújtott ajánlatot a Közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti, mivel az ajánlat nem tartalmazott az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimum feltételnek megfelelő - azaz az előző 3 év ( 2005, 2006, 2007 ) bármelyikében legalább egy bruttó 50 MFt értékű mély- vagy útépítési – referenciát.
4.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.
HATÁRIDŐ: FELELŐS:
azonnal Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző
Dorog, 2008. március 27.
Molnár Albert sk. a Közbeszerzési Munkabizottság tagja
2 1. számú melléklet
A Közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX törvény alapján a „DOROG, 2008. ÉVI ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékelése táblázata - ajánlatokkal együtt -
Magyar Aszfalt Kft. Elbírálás résszempontja
Résszem-pontok súlyszámai
Bruttó ajánlati ár, HUF 50
Értékelési pontszám 53.784.719, -
ÉrtékelésiÉrtékelési pontszámX pontszám súlyszám 500
10 Jóteljesítési biztosíték nettó vállalási összeghez viszonyítva ( %, minimum a nettó vállalási összeg 5%-a ) Az előírt határidő előtti teljesítés ( napokban kifejezve ) Késedelmes teljesítés esetére vállalt többlet kötbér mértéke ( Ft+ Ft/nap, minimum 50.000,Ft+ÁFA/nap, max. 200.000,Ft+ÁFA/nap ) Vállalt jótállási idő ( max. 10 év )
0
10
150.000,-
50.000,50
5
10
5 1
50
10 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőn-ként
0 1
10
5
30 1
1
5
50
5 30
1 10
58.366.913, -
ÉrtékelésipontszámX súlyszám
1
5 30
THERMIN Kft.
2
5
1 640
100
3 2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1.
SZERZŐDŐ FELEK
1.1. Megrendelő megnevezése: címe: bankszámla száma: adóigazgatási száma:
DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2510 Dorog, Bécsi út 71. OTP: 11740023-15385743 15385743-2-11
1.2. Vállalkozó megnevezése: címe: bankszámla száma: adóigazgatási száma: cégjegyzék száma:
MAGYAR ASZFALT Kft. 2890 Tata, Szomódi u.2. 12001008-00164053-00100004 12141867-4-44 Cg:01-09-468764
2.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben történő megépítését.
Dorog, 2008 évi útfelújítási munkák, mint: 1.) Dorog, Rákóczi út felújítása, 2.) Dorog, Otthon tér utca útépítése, 3.) Dorog, Deák Ferenc utca útépítése a Köztársaság út és a patak közti szakaszon, 4.) Dorog, Dobó utca Deák Ferenc út és Wesselényi út közti útszakasz útépítése, 5.) Dorog, Deák Ferenc út és Jubileum tér közti útszakasz útépítése.
2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a következő dokumentum: -
3.
Dorog Város ajánlattételi felhívása Dorog Város ajánlattételi dokumentációja Ajánlattevő ajánlata
A VÁLLALKOZÁS DÍJA Vállalkozói díj: 44.820.599,-Ft 20% _ ÁFA: ________________ 8.964.120,- Ft Mindösszesen: 53.784.719,-Ft azaz: ötvenhárommillió-hészáznxolcvannégyezer-hétszáztizemkilenc Ft.
3.1. Fenti összeg fix összegű átalányár.
4
4.
HATÁRIDŐK
4.1. A munkaterület átadásának határideje:
2008. április 07.
4.2. A kivitelezés befejezési határideje:
2008. május 31.
5.
MŰSZAKI FELTÉTELEK
5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyet az 51/2000. (VII1.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet szerint vezet. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről: név: cím: tel:: fax:
Szenczi Gyula, Bartl Ildikó 2510. Dorog, Bécsi út 71. 33/431-299 33/431-377
Vállalkozó részéről: név: cím: tel: fax:
Simon József, Urbán Zoltán 2890 Tata, Szomódi u.2. 34/487-383 34/487-325
5.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. § (1) bek.). A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 5.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. 5.4. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 5.5. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
5
5.6. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell. 5.7. A Megrendelő által elrendelt, pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. Megrendelő által elrendelt, vagy műszaki szükségességből elvégzett többletmunka dokumentálása, építési naplóban történik. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. 5.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges. 5.9. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
az
alvállalkozó
5.10.Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. 5.11.A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos miniszteri rendeletek, ill. a KHVM Közúti Főosztály utasításai alapján a közúti alágazatban kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
6.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
6.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát a benyújtástól számított 30 napon belül a Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. 6.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt többlet, illetve pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. 6.3. Amennyiben Megrendelő a szerződés aláírását követően a szerződéstől eláll, köteles Vállalkozó részére a vállalkozás díjának 10 %-át - bánatpénz címén - megfizetni, és köteles megtéríteni a Vállalkozónak az elállás miatt bekövetkezett ezt meghaladó kárát is. 6.4. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, minden megkezdett naptári nap után 150.000,- Ft/nak+ÁFA kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. 6.4. Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.
6 6.5.
Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.
6.6. Vállalkozó a nettó vállalási összeg 5%-a erejéig jóteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére bankgarancia formájában, melynek időtartama: a műszaki átadás-átvételtől számított minimum 1 éves időtartam, illetve a garanciális bejáráson felmerült hibák javításának időpontja.
7.
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
7.1. A kivitelezés befejezésekor a Vállalkozó készre jelentése alapján, Megrendelő átadásátvételi eljárást kezdeményez, melyről Vállalkozót a kitűzött időpont előtt 8 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 7.2. Megrendelő kötelezettsége az átadás - átvételi eljárásra a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal benyújtani. 7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult. 7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
8.
SZAVATOSSÁG
8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó, a 12./1988.(X11.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 8.4. A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen hátrány kiegyenlítését magában foglalja.
7
9.
JOGVITÁK ELDÖNTÉSE
9.1
A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el.
9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Dorog, 2008. …………….
Dorog, 2008. …………..
............................................ Megrendelő
............................................ Vállalkozó
