BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge
BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt
88e JAARGANG
N.
40
88e ANNEE
VRIJDAG 26 FEBRUARI 2010
VENDREDI 26 FEVRIER 2010
BERICHT
AVIS
Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006.
Au 1er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l’entrée en vigueur de l’AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier 2006.
Kostprijs van de publicatie :
Coût de publication :
Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden.
L’AR stipule qu’à partir du 1er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions.
Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen.
Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d’une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d’une manière groupée a livrer au BDA.
Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd.
Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière.
De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als :
La publication de votre texte n’est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si :
- Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via e-mail verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via
[email protected].
- Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par e-mail, même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l’adresse suivante :
[email protected].
Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd.
Fréquence de publication : Depuis le 1er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.
5190
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari 2006. Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.
Nouveaux modèles : Depuis le 1er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l’envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l’AR du 12 janvier 2006. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5191
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
N. 3667
N. 3667 Aankondiging van gegunde opdracht
Avis d’attribution de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Koninginstraat 138, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Michael Bennetsen Tel. (0032) (0)2 212 30 39, fax (0032) (0)2 212 30 30 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58545 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Nationaal of federaal agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, rue Royale 138, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Van Regemortel François Tél. (0032) (0)2 212 30 39, fax (0032) (0)2 212 30 30 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58545 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office national(e) ou fédéral(e). - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Een studie naar discriminatie bij aanwerving op de Belgische arbeidsmarkt II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 8 Belangrijkste plaats van dienstverlening : België NUTS-code : BE II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De onderhavige opdracht betreft het opstellen en uitvoeren van een grootschalige studie naar de discriminatiegraad op de Belgische arbeidsmarkt ten aanzien van verschillende doelgroepen op basis van geaggregeerde gedragstesten. Het gaat meer bepaald om discriminatie bij aanwerving ten aanzien van personen van vreemde afkomst, personen met een handicap, leeftijd, en ten slotte ten aanzien van vrouwen. Een vooronderzoek uitgevoerd door het HIVA zal dienen als methodologisch uitgangspunt voor deze studie. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 98200000 - Advies op het gebied van gelijke kansen Bijkomende opdracht : 73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Une étude sur la discrimination à l’embauche sur le marché d’emploi Belge. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 8 Lieu principal de prestation : Belgique Code NUTS : BE II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché porte sur l’exécution d’une étude à grande échelle sur le degré de discrimination sur le marché d’emploi Belge vis-à-vis des différents groupes cibles, sur base des tests agrégés. Il s’agit plus concrètement de mesurer la discrimination à l’embauche vis-à-vis des personnes d’origine étrangère, des personnes handicapées, des personnes de certaines catégories d’âge et des femmes Cette étude est sous-traitée dans le cadre d’un baromètre de la diversité sur l’emploi II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 98200000 - Services de conseil en matière d’égalité des chances Objet supplémentaire : 73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
5192
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 319455,97 EUR Afdeling IV. Procedure
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 319455,97 EUR Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - De inschatting van de opdracht - Weging : 5 2 - Kwaliteit - Weging : 5 3 - Prijs - Weging : 5 4 - Uitvoeringstermijn - Weging : 3 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : CGKR-FED/CNTR-CGKR/2009/09-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht
IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - L’évaluation du marché - Pondération : 5 2 - Qualité - Pondération : 5 3 - Prix - Pondération : 5 4 - Délai - Pondération : 3 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CGKR-FED/CNTR-CGKR/2009/09-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. Section V. Attribution du marché
Opdracht nr. : 1 Titel : FED/CNTR-CGKR/2009/09 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : HIVA, Parkstraat 47, 3000 Leuven, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 319455,97 EUR V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Marché no : 1 Intitulé : FED/CNTR-CGKR/2009/09 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : HIVA, Rue du parc 47, 3000 Louvain, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 319455,97 EUR V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, wetenschapstraat 33, 1040 Brussel
VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010
VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Le Conseil d’état, Rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Le conseil d’état, Rue de la science 33, 1040 Bruxelles VI.4) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
N. 3669
N. 3669 Aankondiging van gegunde opdracht
Avis d’attribution de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Koningsstraat 138, 1000 Brussel, België
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, rue Royale 138, 1000 Bruxelles, Belgique
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5193
Contactpunt(en) : Michael Bennetsen Tel. 0032 02 212 30 71, fax 0032 02 212 30 30 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58553 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Nationaal of federaal agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Point(s) de contact : Van Regemortel François Tél. 0032 02 212 30 71, fax 0032 02 212 30 30 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58553 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office national(e) ou fédéral(e). - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : De ’gatekeepers’ op de arbeidsmarkt II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 8 Belangrijkste plaats van dienstverlening : België NUTS-code : BE II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderhavige opdracht betreft een onderzoek naar hoe de zgn. ‘gatekeepers’ op de arbeidsmarkt - het kaderpersoneel, het HRM-personeel, … kortom alle personen die gezien hun functie een zekere impact hebben op de processen van aanwerving, promotie en ontslag - omgaan met situaties waarin ze geconfronteerd worden met personen die behoren tot doelgroepen zoals etnische minderheden, personen met een handicap, bepaalde leeftijdscategorieën, holebi’s,... II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 98200000 - Advies op het gebied van gelijke kansen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 164445,05 EUR
II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : les ‘gatekeepers’ dans le marché d’emploi II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 8 Lieu principal de prestation : Belgique Code NUTS : BE II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché porte sur l’exécution d’une étude visant à objectiver la manière dont les ‘gatekeepers’ du marché d’emploi – cadre, personnel RH, tous ceux qui, dans le cadre de leur fonction, ont un impact sur les processus d’embauche, de promotion et de licenciement – gèrent des situations où ils sont confrontés à des catégories de personnes appartenant aux groupes cibles suivants : personnes d’origine étrangère, personnes handicapées, personnes relevant de certaines catégories d’âge, lesbigays,... II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 98200000 - Services de conseil en matière d’égalité des chances II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 164445,05 EUR
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - De inschatting van de opdracht - Weging : 5 2 - Kwaliteit - Weging : 4 3 - Prijs - Weging : 4 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : CGKR-FED/CNTR-CGKR/2009/13 -F03 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - L’évaluation du marché - Pondération : 5 2 - Qualité - Pondération : 4 3 - Prix - Pondération : 4 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CGKR-FED/CNTR-CGKR/2009/13 -F03 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.
Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : FED/CNTR-CGKR/2009/13 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : HIVA, Parkstraat 47, 3000 Leuven, België
Section V. Attribution du marché o
Marché n : 1 Intitulé : FED/CNTR-CGKR2009/13 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : HIVA, Rue du Parc 47, 3000 Louvain, Belgique
5194
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 164445,05 EUR V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.
V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 164445,05 EUR V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 brussel, België VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België
VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010
VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : conseil d’état, Rue de Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : conseil d’état, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
MINISTERE DE LA DEFENSE
N. 3576
N. 3576 Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - ″Sectie Infrastucture″ - Ondersectie ″Diensten″, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : HODY julien Tel. +32 27014619, fax +32 27013897 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58506 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : HODY julien Tél. +32 27014619, fax +32 27013897 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58506 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Meerjarige overeenkomst (2010-2012) van diensten betreffende het onderhoud van dampkappen (horeca installaties / militaire keukens) binnen diverse militaire kwartieren van Interkwartier 10 (regio LUIK)
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché pluriannuel de Services (2010-2012) pour l’entretien de hottes (installations Horeca / cuisines militaires) au sein de divers quartiers militaires faisant partie de l’Interquartier 10 (région LIEGE).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 NUTS-code : BE33 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Meerjarige overeenkomst (2010-2012) van diensten betreffende het onderhoud van dampkappen (horeca installaties / militaire keukens) binnen diverse militaire kwartieren van Interkwartier 10 (regio LUIK) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39141500 - Afzuigkappen Bijkomende opdracht : 90911200 - Reiniging van gebouwen
5195
Bijkomende opdracht : 39714000 - Afzuigkappen met of zonder luchtverversing Bijkomende opdracht : 50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen Bijkomende opdracht : 90910000 - Reinigingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Onderhoud van installaties (dampkappen van militaire keukens) binnen Interkwartier 10 (regio LUIK) Zie Bijl E van het bestek. Geraamde waarde zonder BTW : tussen 5000,00 en 10000,00 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 30/06/2010; voltooiing : 31/12/2012
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 14 Code NUTS : BE33 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché pluriannuel de Services (2010-2012) pour l’entretien de hottes (installations Horeca / cuisines militaires) au sein de divers quartiers militaires faisant partie de l’Interquartier 10 (région LIEGE). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 39141500 - Hottes d’aspiration Objet supplémentaire : 90911200 - Services de nettoyage de bâtiments Objet supplémentaire : 39714000 - Hottes de ventilation ou de recyclage Objet supplémentaire : 50711000 - Services de réparation et d’entretien d’installations électriques de bâtiment Objet supplémentaire : 90910000 - Services de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Entretien d’installations au sein de l’Interquartier 10 (région LIEGE) - Voir Ann E du CSCh. Valeur estimée hors TVA : entre 5000,00 et 10000,00 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 30/06/2010; jusqu’au : 31/12/2012
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek Par 10: in functie van het bedrag van de overeenkomst kan een borgtocht gevraagd worden (zie Art 5 tot 9 van de AAV: 5% van het aangeboden bedrag, BTW Excl) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek Par 13 (betalingsmodaliteiten) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art 69 van het KB1: in orde zijn met zijn bijdragen aan de Sociale Zekerheid en geen veroordeling door een rechtbank in de volgende materie: ″deelname in een criminele organisatie, fraude, corruptie, witwassen van geld, ...″ III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir CSCh, Par 10: en fonction du montant offert - Art 5 à 9 du CSCh - un cautionnement pourra être demandé (5% du montant de l’offre HTVA).
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir CSCh Par 13 (modalités de paiement) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Art 69 de l’AR1: en ordre de paiements à la Sécurité Sociale et absence de condamnation antérieure à des activités telles que « participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchissement d’argent, ... » III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
5196
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/S-08IS010-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 05/05/2010; tijdstip : 13:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/05/2010; tijdstip : 13:15 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands, Zie bestek Par 6.c
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-I/S-08IS010-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/05/2010; heure : 13:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/05/2010; heure : 13:15 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais, Voir CSCh Par 6.c
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/05/2010; tijdstip : 13:15 Plaats : Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27 ingang C - Eversestraat 1 - 1140 BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare openingszitting
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/05/2010; heure : 13:15 Lieu : Local des Adjudications, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 27 entrée C - Rue d’Evere 1 - 1140 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Informatievergadering op 06/04/2010 om 13.30 uur (Bestek, Par 6h) Bezoek van de Installaties (zie bestek, Par 6.i.) VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Zie modaliteiten op Par 14 van het bestek VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
MINISTERE DE LA DEFENSE
N. 3606
IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
VI.3) Autres informations : Réunion d’Information le 06/04/2010 à 13.30 Hr (CSCh Par 6.h.) Visite des installations: voir CSCh Par 6.i. VI.4) Procédures de recours. VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Modalités au CSCh Par 14 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010
N. 3606 Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - ″Sectie Infrastucture″ - Ondersectie ″Diensten″, Eversestraat 1, 1140 Evere, België
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5197
Contactpunt(en) : HODY julien Tel. +32 27014619, fax +32 27013897 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58513 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Point(s) de contact : HODY julien Tél. +32 27014619, fax +32 27013897 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58513 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderhoud van installaties (dampkappen van militaire keukens) binnen Interkwartier 11 (regio MARCHE EN FAMENNE) Zie Bijl E van het bestek.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché pluriannuel de Services (2010-2012) pour l’entretien de hottes (installations Horeca / cuisines militaires) au sein de divers quartiers militaires faisant partie de l’Interquartier 11 (région MARCHE EN FAMENNE). II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 14 Code NUTS : BE35 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché pluriannuel de Services (2010-2012) pour l’entretien de hottes (installations Horeca / cuisines militaires) au sein de divers quartiers militaires faisant partie de l’Interquartier 11 (région MARCHE EN FAMENNE). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 39141500 - Hottes d’aspiration Objet supplémentaire : 90911200 - Services de nettoyage de bâtiments Objet supplémentaire : 39714000 - Hottes de ventilation ou de recyclage Objet supplémentaire : 50711000 - Services de réparation et d’entretien d’installations électriques de bâtiment Objet supplémentaire : 90910000 - Services de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Entretien d’installations au sein de l’Interquartier 11 (région MARCHE EN FAMENNE) - Voir Ann E du CSCh.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 NUTS-code : BE35 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Meerjarige overeenkomst (2010-2012) van diensten betreffende het onderhoud van dampkappen (horeca installaties / militaire keukens) binnen diverse militaire kwartieren van Interkwartier 11 (regio MARCHE EN FAMENNE) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39141500 - Afzuigkappen Bijkomende opdracht : 90911200 - Reiniging van gebouwen Bijkomende opdracht : 39714000 - Afzuigkappen met of zonder luchtverversing Bijkomende opdracht : 50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen Bijkomende opdracht : 90910000 - Reinigingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Onderhoud van installaties (dampkappen van militaire keukens) binnen Interkwartier 11 (regio MARCHE EN FAMENNE) Zie Bijl E van het bestek. Geraamde waarde zonder BTW : tussen 5000,00 en 10000,00 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 30/06/2010; voltooiing : 31/12/2012
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Valeur estimée hors TVA : entre 5000,00 et 10000,00 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 30/06/2010; jusqu’au : 31/12/2012
5198
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek Par 10: in functie van het bedrag van de overeenkomst kan een borgtocht gevraagd worden (zie Art 5 tot 9 van de AAV: 5% van het aangeboden bedrag, BTW Excl) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek Par 13 (betalingsmodaliteiten) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art 69 van het KB1: in orde zijn met zijn bijdragen aan de Sociale Zekerheid en geen veroordeling door een rechtbank in de volgende materie: ″deelname in een criminele organisatie, fraude, corruptie, witwassen van geld, ...″ III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir CSCh, Par 10: en fonction du montant offert - Art 5 à 9 du CSCh - un cautionnement pourra être demandé (5% du montant de l’offre HTVA).
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir CSCh Par 13 (modalités de paiement) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Art 69 de l’AR1: en ordre de paiements à la Sécurité Sociale et absence de condamnation antérieure à des activités telles que « participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchissement d’argent, ... » III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non.
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/S-0IS811-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 05/05/2010; tijdstip : 13:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/05/2010; tijdstip : 13:15 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands, Zie bestek Par 6.c
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-I/S-0IS811-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/05/2010; heure : 13:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/05/2010; heure : 13:15 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais, Voir CSCh Par 6.c
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/05/2010; tijdstip : 13:15 Plaats : Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27 ingang C - Eversestraat 1 - 1140 BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare openingszitting
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/05/2010; heure : 13:15 Lieu : Local des Adjudications, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 27 entrée C - Rue d’Evere 1 - 1140 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.3) Nadere inlichtingen : Informatievergadering op 06/04/2010 om 13.30 uur (Bestek, Par 6h) Bezoek van de Installaties (zie bestek, Par 6.i.) VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Zie modaliteiten op Par 14 van het bestek VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010
5199
VI.3) Autres informations : Réunion d’Information le 06/04/2010 à 13.30 Hr (CSCh Par 6.h.) Visite des installations: voir CSCh Par 6.i. VI.4) Procédures de recours. VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Modalités au CSCh Par 14 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
MINISTERE DE LA DEFENSE
N. 3644
N. 3644 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjuducateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-A/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie ″Aviation Systems″ - Ondersectie ″Verwerving″, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Leroy Marc Tel. +3227013539, fax +3227014914 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58508 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-A/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Aviation Systems - Sous-section ″Acquisition″, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Leroy Marc Tél. +3227013539, fax +3227014914 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58508 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Afdeling II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verkoop wisselstukken Fouga Magister II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 1 Wing Verkoop van wisselstukken en uitrustingen verbonden aan het wapensysteem FOUGA Magister II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34711100 - Vliegtuigen
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : Vente pièces de rechange Fouga Magister II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 1 Wing Vente de pièces de rechange et équipements liés au système d’arme FOUGA Magister II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34711100 - Avions
Afdeling IV. Procedure
Afdeling IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-A/A-9AAV01-F03_1
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : MRMP-A/A-9AAV01-F03_1
5200
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen :
IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement :
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender.
Avis original envoyé par : OJS eSender.
Inloggegevens : BE001
Login : BE001
Referentie van de aankondiging : 2010-501537
Référence de l’avis : 2010-501537
IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 24/02/2010
IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 24/02/2010
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Afdeling VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie.
VI.1) L’avis implique : Rectification.
VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie.
VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter.
VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging.
VI.3.2) Dans l’avis original.
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging :
VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : _CONTRACT_AWARD_SENDER_USER_PHONE
Endroit où se trouve le texte à rectifier : _CONTRACT_AWARD_SENDER_USER_PHONE
In plaats van :
Au lieu de :
+32 27905289
+32 27905289
Te lezen :
Lire :
(32-2)790.52.89
(32-2)790.52.89
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging :
VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : _CONTRACT_AWARD_SENDER_USER_FAX
Endroit où se trouve le texte à rectifier : _CONTRACT_AWARD_SENDER_USER_FAX
In plaats van :
Au lieu de :
+32 27905299
+32 27905299
Te lezen :
Lire :
(32-2)790.52.99
(32-2)790.52.99
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging :
VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT OPDRACHT NR.: Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht Waarde:
Endroit où se trouve le texte à rectifier : V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ MARCHÉ N°: Estimation initiale du montant du marché Valeur:
In plaats van :
Au lieu de :
75000,00
75000,00
Te lezen :
Lire :
0,00
0,00
VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve les dates à rectifier : VI.4) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
In plaats van : datum : 24/02/2010
Au lieu de : date : 24/02/2010
Te lezen : datum : 25/02/2010
Lire : date : 25/02/2010
VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunt(en) :
VI.3.5) Adresses et points de contact à rectifier :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND OPDRACHT NR.:
Endroit où se trouve le texte à rectifier : V.3) NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ MARCHÉ N°:
Mr Michaël MOUREAU, Rue de la verrerie 2, 7330 Saint-Ghislain, België
Mr Michaël MOUREAU, Rue de la verrerie 2, 7330 Saint-Ghislain, Belgique
Tel. 0032495324084
Tél. 0032495324084
E-mail :
[email protected]
E-mail :
[email protected]
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST, BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N. 3668
5201
SERVICE PUBLIC FEDERAL, AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT N. 3668
Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking DGOS, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Belgische ontwikkelingssamenwerking De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement - DGCD, Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Renard Stephane, à l’attention de Stéphane Renard (Conseiller adjoint-Direction générale de la Coopération au développement - Direction des programmes de sensibilisation (D5)Programmes de Sensibilisation ) Tél. (32-2) 501 45 66, fax (32-2) 501 45 44 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. diplomatie.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Coopération au développement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Egmontpaleis/Egmont 2 NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De onderhavige opdracht handelt over het realiseren van (1)< de conferentie >: meer bepaald het leveren van diensten die bijdragen tot de efficiënte coördinatie, de organisatie, realisatie en het vlot verloop van de Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die in Brussel (Egmont 2, Karmelietenstraat 24, 1000 Brussel) zal georganiseerd worden; (2) < het evenement >: meer bepaald het leveren van diensten die bijdragen tot de efficiënte coördinatie, de organisatie, de realisatie en het vlot verloop van het evenement: ’de creatie en onthulling van een conceptueel (kunst) werk rond de Milleniumdoelstellingen’ in het kader van de Staten-Generaal die in Brussel (Egmont 2, Karmelietenstraat 24, 1000 Brussel) zal georganiseerd worden.
II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 Lieu principal de prestation : Palais de Egmont/Egmont 2 Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :
Contactpunt(en) : Marc Buys, t.a.v. Marc Buys (Adviseurgeneraal-Directie generaal Ontwikkelingssamenwerking - Directie van de Sensibiliseringsprogramma’s (D5)) Tel. (32-2) 501 45 28, fax (32-2) 501 45 44 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.diplomatie.be
Le présent marché porte sur l’exécution de (1) conférence : la livraison de services qui contribuent à la coordination, l’organisation, la réalisation et le déroulement efficace des assises de la coopération qui seront organisées à Bruxelles (Egmont 2/Palais d’Egmont, place du Petit Sablon à 1000 Bruxelles) ; (2) Evénement : la livraison de services qui contribuent à la coordination, l’organisation, la réalisation et le déroulement efficace de l’événement inauguration d’une ouvre dans le cadre des assises de la coopération qui seront organisées à Bruxelles (Egmont 2/Palais d’Egmont, place du Petit Sablon à 1000 Bruxelles)
5202
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79951000 - Organiseren van seminars II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 79951000 - Services d’organisation de séminaires II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui.
Inlichtingen over percelen
Informations sur les lots
Perceel nr. : 1 Titel : Conferentie 1) Korte beschrijving : De onderhavige opdracht handelt over het realiseren van (1)< de conferentie >: meer bepaald het leveren van diensten die bijdragen tot de efficiënte coördinatie, de organisatie, realisatie en het vlot verloop van de Staten-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die in Brussel (Egmont 2, Karmelietenstraat 24, 1000 Brussel) zal georganiseerd worden; 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 75000000 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering - QA12
Lot no : 1 Titre : Conférence 1) Description succincte : Le présent marché porte sur l’exécution de (1) « conférence » : la livraison de services qui contribuent à la coordination, l’organisation, la réalisation et le déroulement efficace des assises de la coopération qui seront organisées à Bruxelles (Egmont 2/Palais d’Egmont, place du Petit Sablon à 1000 Bruxelles) ;
Perceel nr. : 2 Titel : Evenement 1) Korte beschrijving : < het evenement >: meer bepaald het leveren van diensten die bijdragen tot de efficiënte coördinatie, de organisatie, de realisatie en het vlot verloop van het evenement: ‘de creatie en onthulling van een conceptueel (kunst)werk rond de Milleniumdoelstellingen’ in het kader van de Staten-Generaal die in Brussel (Egmont 2, Karmelietenstraat 24, 1000 Brussel) zal georganiseerd worden. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 75000000 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering - QA11
Lot no : 2 Titre : Evénement 1) Description succincte : « Evénement » : la livraison de services qui contribuent à la coordination, l’organisation, la réalisation et le déroulement efficace de l’événement « inauguration d’une œuvre » dans le cadre des assises de la coopération qui seront organisées à Bruxelles (Egmont 2/Palais d’Egmont, place du Petit Sablon à 1000 Bruxelles)
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet bestaand III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ja III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : neant III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : oui III.3) Conditions propres aux marchés de services.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 75000000 - Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale - QA12
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 75000000 - Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale - QA11
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5203
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/03/2010; tijdstip : 11:00
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : oui; recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671748/2010008722 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 5204020C020D76 - Cahier des Charges AssisesFRDEFINITIF.doc - Bestek Staten-Generaal 2010 - N.doc VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
N. 3670
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/03/2010; heure : 11:00
VI.3) Autres informations : @Ref:00671748/2010008722 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 5204020C020D76 - Cahier des Charges AssisesFRDEFINITIF.doc - Bestek Staten-Generaal 2010 - N.doc VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010
N. 3670 Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Leveringen
Fournitures
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU, Trierstraat 82, 1040 BRUSSEL, België Contactpunt(en) : Mevr. A. Hennaux-Wouters, t.a.v. Mevr. Martine Van der Voorde Tel. (32-2) 287 25 89, fax (32-2) 230 25 33 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.birb.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Nationaal of federaal agentschap/bureau. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : BUREAU D’INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE, Rue de Trèves 82, 1040 BRUXELLES, Belgique Point(s) de contact : Mme A. Hennaux-Wouters, à l’attention de Mme Martine Van der Voorde Tél. (32-2) 287 25 89, fax (32-2) 230 25 33 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.birb.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office national(e) ou fédéral(e). - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van gesteriliseerde volle melk, bestemd voor de gratis verdeling aan hulpbehoevenden.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de lait entier stérilisé destiné à la distribution gratuite aux personnes les plus démunies.
5204
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : +/- 325 adressen in België - NUTS code BE II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanwijzing van de leverancier, belast met de levering van het aantal liter gesteriliseerde volle melk op de aangeduide plaatsen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 15511200 - Gesteriliseerde melk II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Antwerpen: 115.500 liter; Waals-Brabant: 7.875 liter; Brussel: 91.920 liter; Henegouwen: 211.545 liter; Luik: 164.520 liter; Limburg: 46.020 liter; Luxemburg: 15.795 liter; Namen: 80.835 liter; OostVlaanderen: 83.700 liter; Vlaams-Brabant: 8.970 liter; WestVlaanderen: 72.585 liter, hetzij een totaal van 899.265 liter. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 19/04/2010; voltooiing : 30/07/2010
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : +/- 325 adresses en Belgique - Code NUTS BE II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 110 % van het totale bedrag van de offerte III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De fabricage en de behandeling van de gesteriliseerde volle melk, de paletten, de administratieve kosten, de laadkosten worden betaald met interventieboter, de vervoerkosten naar de diverse plaatsen en het lossen zullen betaald worden in Euro. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : geen specifieke vereisten III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : geen specifieke vereisten
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 110 % du montant total de l’offre III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement des frais de fabrication et de conditionnement du lait entier stérilisé, les palettes, les frais administratifs, les frais de chargement se fait avec du beurre d’intervention, le transport aux différents endroits et les déchargements seront payés en Euros. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : pas d’exigences spécifiques III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : pas d’exigences spécifiques
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Versneld niet-openbaar. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure : Eerste terbeschikkingstelling van de goederen vr 31/07/2010
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée : Première mise à disposition des marchandises avant le 31/07/2010 IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
Désigner le fournisseur chargé de la livraison du nombre de litres de lait entier stérilisé aux endroits indiqués. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15511200 - Lait stérilisé II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Anvers: 115.500 litres; Brabant-Wallon: 7.875 litres; Bruxelles: 91.920 litres; Hainaut: 211.545 litres; Liège: 164.520 litres; Limbourg: 46.020 litres; Luxembourg: 15.795 litres; Namur: 80.835 litres; Flandre Orientale: 83.700 litres; Brabant Flamand: 8.970 litres; Flandre Occidentale: 72.585 litres, soit un total de 899.265 litres. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 19/04/2010; jusqu’au : 30/07/2010
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5205
IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/03/2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/04/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands, Frans
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/03/2010 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19/04/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Néerlandais, Français
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Verordening (EEG) nr. 3149/92 VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00736406/2010012275 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Bij verzoek tot nietigverklaring, per aangetekend schrijven, te richten aan de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving. Bijstand van een advocaat is aangewezen. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : BIRB - Juridische Dienst D7 (zie organigram op website), Trierstraat 82, 1040 Brussel, België Internetadres : http://www.birb.be
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. Règlement (CEE) n° 3149/92 VI.3) Autres informations : @Ref:00736406/2010012275 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010
Par requête en annulation, sous forme de lettre recommandée à adresser au Conseil d’Etat dans les 60 jours de la notification. Le recours à un avocat est recommandé. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : BIRB - Service Juridique D7 (voir organigramme sur le site web), Rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, Belgique Adresse internet : http://www.birb.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
N. 3575
N. 3575 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren
Avis de marché - Secteurs spéciaux
Leveringen
Fournitures
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Entité adjudicatrice
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : B-CS.232, s.13/2, t.a.v. Pierre MARICHAL
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : B-CS.232, s.13/2, à l’attention de Pierre MARICHAL Tél. +32 25283424, fax +32 25283889 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.B-rail.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58507 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
Tel. +32 25283424, fax +32 25283889 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.B-rail.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58507 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
5206
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : C23/0000027938 - Levering, per tankauto’s, van ontaarde gasolie voor verwarming II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Bevoorrading van het geheel van de diensten van de NMBS-Groep (verwarming van de gebouwen en bevoorrading van de werktreinen en werktuigen) – afleveringsplaatsen verspreid over het heel Belgisch grondgebied II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst : Geraamde waarde zonder BTW : 16500000,00 EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering, per tankauto’s, van ontaarde gasolie voor verwarming (kwaliteit 0,1% zwavel en kwaliteit EXTRA), bestemd voor het geheel van de diensten van de NMBS-Groep ; de gunning van de opdrachten zal eventueel het voorwerp uitmaken van drie verschillende notificaties voortkomend uit elk van de drie vennootschappen die de NMBS-Groep samenstellen, hetzij de NMBS N.V., de NMBS-HOLDING N.V. en INFRABEL N.V. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : C23/0000027938 - Livraison, par camions-citernes, de gasoil dénaturé pour chauffage II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Approvisionnement de l’ensemble des services du Groupe SNCB (chauffage des bâtiments et alimentation des trains de travaux et des engins) – lieux de livraison répartis sur l’ensemble du territoire belge. II.1.3) L’avis implique : L’établissement d’un accord-cadre.
I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer.
II.1.4) Information concernant l’accord-cadre : Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l’accord cadre : 4 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre : Valeur estimée hors TVA : 16500000,00 EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Livraison, par camions-citernes, de gasoil dénaturé pour chauffage (qualité 0,1% de soufre et qualité EXTRA), destiné à l’ensemble des services du Groupe SNCB; l’attribution des marchés donnera éventuellement lieu à trois notifications distinctes, émanant de chacune des trois sociétés composant le groupe SNCB, à savoir la SNCB S.A., la SNCB-HOLDING S.A. et INFRABEL S.A. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots.
Inlichtingen over percelen
Informations sur les lots o
Perceel nr. : 1 Titel : Prov. Antwerpen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 690 m`
Lot n : 1 Titre : Prov. d’Antwerpen 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 690 m`
Perceel nr. : 2 Titel : Prov. Vlaams en Waals Brabant + Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 2.440 m`
Lot no : 2 Titre : Prov. de Brabant Wallon et Flamand + Région de BruxellesCapitale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 2.440 m`
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5207
Perceel nr. : 3 Titel : Prov. Oost-Vlaanderen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 795 m`
Lot no : 3 Titre : Prov. de Flandre Orientale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 795 m`
Perceel nr. : 4 Titel : Prov. West-Vlaanderen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 300 m`
Lot no : 4 Titre : Prov. de Flandre Occidentale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 300 m`
Perceel nr. : 5 Titel : Prov. Namen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 1.440 m`
Lot no : 5 Titre : Prov. de Namur 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 1.440 m`
Perceel nr. : 6 Titel : Prov. Henegouwen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 1.095 m`
Lot no : 6 Titre : Prov. de Hainaut 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 1.095 m`
Perceel nr. : 7 Titel : Prov. Limburg 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 225 m`
Lot no : 7 Titre : Prov. de Limbourg 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 225 m`
Perceel nr. : 8 Titel : Prov. Luik 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 660 m`
Lot no : 8 Titre : Prov. de Liège 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 660 m`
Perceel nr. : 9 Titel : Prov. Luxemburg 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09135000 - Stookoliën 3) Hoeveelheid of omvang : geraamde jaarlijkse hoeveelheid : 605 m`
Lot no : 9 Titre : Prov. de Luxembourg 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout 3) Quantité ou étendue : quantité annuelle estimée: 605 m`
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
(suite Section II. Objet du marché)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 8.250 m3 (geraamde jaarlijkse hoeveelheid) ontaarde gasolie voor verwarming (kwaliteit 0,1 % zwavel (max. 0,1 % S) en kwaliteit EXTRA (maximum 0,001% zwavel)) voor de verwarming van de
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : 8.250 m3 (quantité annuelle estimée) de gasoil dénaturé pour chauffage de qualité 0,1% de soufre (max 0,1% S) et qualité EXTRA (maximum 0,001% de soufre) pour le chauffage des bâtiments et
5208
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
gebouwen en de bevoorrading van de werktreinen en werktuigen Infrabel. Deze geraamde hoeveelheid wordt verdeeld in 9 percelen die elk één Belgische provincie bevatten (één en hetzelfde lot voor Vlaams en Waals Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Geraamde waarde zonder BTW : 16500000,00 EUR II.2.2) Opties : neen.
l’alimentation des trains de travaux et des engins spéciaux d’Infrabel. Cette quantité estimée est répartie en neuf lots, correspondant chacun à une province belge (un seul et même lot pour les Brabant Wallon et Flamand et pour la Région de Bruxelles-Capitale). Valeur estimée hors TVA : 16500000,00 EUR II.2.2) Options : non.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Bij de notificatie van de goedkeuring van de offerte wordt een borgtocht geëist ter waarde van 5% van de geschatte semestriële waarde van de opdracht; deze kan worden vervangen door een bestendige borgtocht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Betaling binnen 40 kalenderdagen na datum van ontvangst, door de NMBS, van de regelmatig opgemaakte globale maandelijkse factuur (met opgave van de geleverde hoeveelheden); deze factuur dient te worden opgemaakt op de laatste dag van de betrokken maand of binnen de eerste werkdagen van de volgende maand. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat dient volgende bewijsstukken aan de NMBS te bezorgen: - een recent attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is; - een attest waaruit blijkt dat hij noch in faling, noch in liquidatie is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat moet aan de NMBS laten geworden: - zijn zakencijfer van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel); - de verliezen/winsten van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel). III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : BELANGRIJKE OPMERKING: De kandidaat moet duidelijk vermelden op welk(e) perce(e)l(en) zijn deelnemingsaanvraag betrekking heeft. De kandidaat moet aan de NMBS laten geworden: - een lijst met referenties naar reeds per tankauto’s uitgevoerde leveringen van gasolie sinds maximum 5 jaar voor de NMBS en/of andere klanten; - voor ieder perceel waarvoor hij zich kandidaat stelt, een lijst van de logistieke middelen (stockeringsmogelijkheden, lokalisatie van (de) depot(s) en belang van het wagenpark) waarover hij en zijn eventuele onderaannemer(s) beschikken (maximum 2 onderaannemers per perceel). III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement de 5% de la valeur semestrielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l’approbation de l’offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement dans les 40 jours de calendrier de la date de réception, par la SNCB, de la facture mensuelle globale régulièrement établie (reprenant les quantités livrées); cette facture doit être établie au plus tard le dernier jour du mois concerné ou endéans les premiers jours ouvrables du mois suivant. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat doit fournir les documents suivants à la SNCB: - une attestation récente délivrée par l’organisme de sécurité sociale auquel il est affilié, prouvant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, conformément à la législation belge ou à celle du pays où il est établi; - une attestation prouvant qu’il n’est ni en faillite, ni en liquidation. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat doit fournir à la SNCB: - son chiffre d’affaires des trois dernières années (sous forme de tableau); - ses pertes/profits des trois dernières années (sous forme de tableau). III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : REMARQUE IMPORTANTE: Le candidat doit clairement indiquer sur quel(s) lot(s) porte sa demande de participation. Le candidat doit fournir à la SNCB: - une liste de références de fournitures de gasoil effectuées par camions-citernes depuis au maximum 5 ans pour la SNCB et/ou d’autres clients; - pour chacun des lots pour lequel il pose sa candidature, une liste des moyens logistiques (capacité de stockage, localisation du (des) dépôt(s) et importance du charroi automobile) dont lui-même et son (ses) sous-traitant(s) éventuel(s) dispose(nt) (maximum 2 soustraitants par lot). III.2.4) Marchés réservés : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5209
IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SNCB-CS-C23/0000027938-F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 25/03/2010; tijdstip : 15:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : - De kwaliteiten van de gasolie moeten voldoen aan de Belgische Normen NBN nr. T52-716 (0,1% S) en NBN EN 590 (EXTRA); - De toegepaste prijs is de basisprijs vastgelegd voor gasolie verwarming, op de dag van de levering, door het programmacontract afgesloten tussen de Belgische Staat en de Belgische Petroleum Federatie en betrekking hebbend op een stelsel van de verkoopprijzen van de petroleumproducten op de Belgische markt, zoals gewijzigd met zijn laatste aanhangsels, min de ingeschreven korting; - Elektronische inschrijvingen zijn niet toegestaan. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : - Les qualités de gasoil devront répondre aux normes belges NBN n° T52-716 (0,1% S) et NBN EN590 (EXTRA); - Le prix pratiqué est le prix de base fixé pour le gasoil pour chauffage, au jour de la livraison, par le Contrat de Programme conclu entre l’Etat Belge et la Fédération Pétrolière Belge, tel que modifié par ses derniers addenda, et relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers sur le marché belge, moins la ristourne soumissionnée;
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
N. 3588
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SNCB-CS-C23/0000027938-F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25/03/2010; heure : 15:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
- Des soumissions électroniques ne sont pas autorisées. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010
N. 3588 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren
Avis de marché - Secteurs spéciaux
Leveringen
Fournitures
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Entité adjudicatrice
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : B-CS.231, s.13/2, t.a.v. Hugo VOET Tel. 02 5282405, fax 02 5282379 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.B-rail.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58514 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : B-CS.231, s.13/2, à l’attention de Hugo VOET Tél. 02 5282405, fax 02 5282379 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.B-rail.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58514 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
5210
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : C22/0000033834 - Levering van dichtingen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : CW Mechelen NUTS-code : BE212 II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 3 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst : Geraamde waarde zonder BTW : 300000,00 EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van ongeveer 228 loten dichtingen bestemd voor het spoorwegmaterieel. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34631000 - Onderdelen van locomotieven of rollend materieel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : C22/0000033834 - Livraison de joints II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : AC Malines Code NUTS : BE212 II.1.3) L’avis implique : L’établissement d’un accord-cadre.
I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer.
II.1.4) Information concernant l’accord-cadre : Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l’accord cadre : 3 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre : Valeur estimée hors TVA : 300000,00 EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Livraison d’environ 228 lots de joints destinés aux matériels ferroviaires. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34631000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots
Inlichtingen over percelen o
Perceel nr. : 1 Titel : Levering van dichtingen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34631000 - Onderdelen van locomotieven of rollend materieel 3) Hoeveelheid of omvang : ongeveer 228 loten
Lot n : 1 Titre : Livraison de joints 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34631000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant 3) Quantité ou étendue : environ 228 lots
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
(suite Section II. Objet du marché)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 300000,00 EUR II.2.2) Opties : neen.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 300000,00 EUR II.2.2) Options : non.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Een borgtocht van 5% van de geraamde halfjaarlijkse waarde van de opdracht zal bij de notificatie van de goedkeuring van de offerte geëist worden.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement, représentant 5% de la valeur semestrielle estimée du marché, sera exigé lors de la notification d’approbation de l’offre.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5211
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Betaling van de facturen: 50 dagen na aanvaarding van de levering. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat dient een recent attest te bezorgen, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling van de bijdragen van de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is. De kandidaat dient een attest te bezorgen waaruit blijkt dat hij noch in faling, noch in liquidatie is. De kandidaat dient een algemene bedrijfspresentatie te bezorgen met opgave van het aantal tewerkgestelde personeelsleden en hun kwalificatie. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat moet ons zijn omzet- en winst- of verliesresultaten over de laatste drie jaar bezorgen (opgave in tabelvorm, eventueel aangevuld met jaarrekeningen). III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat moet ons de volgende gegevens bezorgen: -een referentielijst van gerealiseerde leveringen op het vlak van dichtingen -aantonen dat hij de gedistribueerde leveringen kan doen over gans het net -indien de NMBS het nodig acht, zal ze een audit uitvoeren bij de fabrikant. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement des factures: 50 jours de calendrier après acceptation de la livraison. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat devra fournir une attestation récente délivrée par l’organisme de sécurité sociale auquel il est affilié certifiant qu’il a respecté ses obligations quant au versement de ses cotisations auprès de la sécurité sociale selon la législation belge ou celle du pays où il est établi. Le candidat doit nous fournir une attestation certifiant qu’il n’est ni en faillite, ni en liquidation. Le candidat doit nous fournir une présentation générale de l’entreprise et nous mentionner le nombre de personnes employées et leur qualification. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat doit nous faire parvenir son chiffre d’affaires + résultats des pertes et profits des 3 dernières années (indication sous forme de tableau, éventuellement complété des comptes annuels). III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat doit nous faire parvenir les données suivantes: -une liste de référence des fournitures réalisées dans le domaine des joints -prouver qu’ il est capable d’effectuer des livraisons distribuées sur tout le réseau -au cas où la SNCB le juge nécessaire, elle exécutera un audit chez le fabricant. III.2.4) Marchés réservés : non.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SNCB-CS-C22/0000033834-F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/03/2010; tijdstip : 15:30 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Engels, Frans, Nederlands
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SNCB-CS-C22/0000033834-F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18/03/2010; heure : 15:30 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Anglais, Français, Néerlandais
5212
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.3) Nadere inlichtingen : Elektronische inschrijvingen zijn niet toegestaan. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010
VI.3) Autres informations : Des soumissions électroniques ne sont pas autorisées. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
N. 3589
N. 3589 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren
Avis de marché - Secteurs spéciaux
Werken
Travaux
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Entité adjudicatrice
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgocontrol, Tervuursesteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, België, t.a.v. Axel Ring (Manager aankopen en logistieke diensten) Tel. (322) 206 21 47 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www. belgocontrol.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Luchthavenactiviteiten.
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Belgocontrol, Tervuursesteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, Belgique, à l’attention de Axel Ring (Manager Achats et services logistiques) Tél. (322) 206 21 47 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. belgocontrol.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités aéroportuaires.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Constructie van een nieuw gebouw II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Brussels Airport - 1930 Zaventem NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Nieuw gebouw Belgocontrol dient een nieuw gebouw te bouwen, dit teneinde navermelde toe te laten : - enerzijds de vestiging van de technische installaties, van de lokalen voor het personeel, van de opslagszones en andere installaties in verband met de aankoop van een nieuwe radar. en - anderzijds de installatie van de technieken voor de implementatie van een elektrisch UPS netwerk dat de zuidelijke zone van de luchthaven zal voorzien, dwz voor de volgende gebouwen: o Radar ASR9 (gebouw 322) o Emergency ACC (gebouw 302) o Radar Thomson en LRS (gebouw 310) o Uitzendingscentrum (gebouw 318) o Nieuw gebouw radar o Radar bodem (gebouw 324)
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’un nouveau bâtiment II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Brussels Airport - 1930 Zaventem Code NUTS : BE2 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Nouveau bâtiment Afin de pouvoir permettre : - d’une part l’implantation des installations techniques, des locaux pour le personnel, des zones de stockage et autres installations liées à l’acquisition d’un nouveau radar. et - d’autre part l’installation des techniques pour la réalisation d’un réseau électrique UPS desservant la zone aéroport sud, càd pour les bâtiments suivants : o Radar ASR9 (bâtiment 322) o Emergency ACC (bâtiment 302) o Radar Thomson et LRS (bâtiment 310) o Centre d’émission (bâtiment 318) o Nouveau bâtiment radar o Radar sol (bâtiment 324)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5213
De technische installaties en de bijgevoegde lokalen (opslag, kantoor, sanitair, enz) zullen in hetzelfde gebouw gerealiseerd worden. Dit dossier betreft slechts het deel in verband met het bouwen van het gebouw, d.w.z. de gesloten ruwbouw. . II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45210000 - Bouwen van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
Belgocontrol doit construire un nouveau bâtiment. Les installations techniques et les locaux annexes (stockage, bureau, sanitaire, etc. ) seront réalisés dans ce même bâtiment. Le présent dossier ne concerne que la partie liée à la construction du bâtiment, càd le gros ouvre fermé. . II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/A2/OA 1732 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/A2/OA 1732 III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Elke groepering dient een naar Belgisch recht juridische vorm te bekleden die een volledige solidariteit van haar leden in de uitvoering van de opdracht verzekert. Wanneer de inschrijver een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is, wordt de offerte ondertekend door ieder van de leden van deze vereniging, die elk verplicht zijn zich hoofdelijk te verbinden en aan te duiden wie van hen ermede belast wordt de vereniging ten overstaan van de aanbestedende overheid te vertegenwoordigen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat of kandidaat lid van een groepering die volgende documenten niet of volledig kan voorleggen : - Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende kandidatuur namens de inschrijvende leverancier te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhands akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde worden gepubliceerd. - Recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of, voor een buitenlandse onderneming, een soortgelijk attest waarin bevestigd wordt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. - Een attest of een verklaring op eer of recent attest waaruit blijkt dat men niet in staat van faillisement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving en reglementeringen van het land waarin de ondernemer gevestigd is. - Recent getuigschrift van betaling van belastingen (BTW en directe belastingen) waaruit blijkt dat men in orde is met de betalingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de ondernemer gevestigd is. - Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat bevestigd niet veroordeeld te zijn voor : 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/A2/OA 1732 III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/A2/OA 1732 III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Tout groupement doit revêtir une forme juridique garantissant, au regard du droit belge, une complète solidarité de ses membres dans l’exécution de l’entreprise. Si le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique, l’offre sera signée par chacun des membres de cette association. Chaque membre sera obligé de s’engager solidairement et de désigner celui qui parmi eux sera chargé de représenter l’association auprès du pouvoir adjudicateur. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pourrait être exclu de la participation au marché, le candidat ou le candidat membre d’un groupement qui ne pas en mesure de produire, ou seulement partiellement, les documents suivants : - Une preuve qu’il ou elle est habilité à signer la candidature introduite au nom du fournisseur soumissionnaire en produisant l’acte authentique ou sous seing privé, ou une copie déclarée conforme du document original, ou l’indication du numéro du Moniteur belge où sont publiées les compétences du mandataire. - Une attestation récente de l’Office National de Sécurité Sociale ou, pour une entreprise étrangère, une attestation similaire certifiant qu’il a été satisfait aux prescriptions en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où elle est établie. - Une attestation ou une déclaration sur l’honneur ou une attestation récente d’où il resort qu’on n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations du pays où l’entrepreneur est établi. -Une attestation récente de paiement des impôts (TVA et impôts directs) certifiant qu’on est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces impôts conformément à la législation belge ou celle du pays dans lequel l’entreprise est établie. - Une déclaration sur l’honneur où le candidat confirme ne pas avoir été condamné pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal;
5214
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
2° omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Om aan Belgocontrol de analyse van de financiële en economische draagkracht van de kandidaat toe te laten, zal hij de officiële jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft moeten leveren en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren. Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uitgevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt kan de kandidaat worden uitgesloten. De inschrijver zal verplicht het bewijs moeten leveren dat hij aan de eisen inzake de Erkening van de Aannemers in de categorieën D1, D4, D5, D8, D14, D20 en D29, klasse 3 voldoet. . III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De technische bekwaamheid van de inschrijver dient bewezen te worden door voorlegging van de volgende documenten : - een referentielijst met minstens 4 verwezelijkingen van gelijkaardige werkzaamheden gedurende de laatste 5 jaren met vermelding van het bedrag van de aanneming en de naam van de openbare of privé opdrachtgevers. Enkel de referenties die vergezeld zijn van een document uitgaande van de opdrachtgever stavend dat de werken tot zijn voldoening werden uitgevoerd worden in aanmerking genomen. - een lijst van de samenstelling en de kwalificatie van het personeel : burgerlijk ingenieurs, ingenieurs, technici, tekenaars, bestuurders van werkzaamheden, werfleiders, geschoold arbeiders, enz - een lijst van de beschikbare technische installaties en de materialen. - een lijst van de maatregelen die genomen zullen worden om de kwaliteit en de veiligheid van de werken te waarborgen. Andere informatie : - een korte presentatie van de onderneming, - een beschrijving van de activiteiten en de domeinen van specialisatie, - een lijst van de fabrikanten van wie het materiaal zal voorgesteld worden, - een lijst van de producten die de onderneming zelf fabriceert. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Afin que Belgocontrol puisse analyser et évaluer la capacité financière et économique de l’adjudicataire, celle-ci devra fournir les rapports annuels, bilans et comptes de résultats officiels des trois exercices les plus récents de l’entité juridique qui soumissionne et également, si celle-ci fait partie d’un groupe, les chiffres consolidés du groupe des trois exercices les plus récents.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A/M/A&L/I/A2/OA 1732 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Belgocontrol zal het bijzonder bestek bij cash betaling van 100,00 EUR overhandigen. Betaling en overhandiging van het bijzonder bestek op het volgende adres : Belgocontrol Aankopen en logistieke diensten (Jacqueline Van de Voorde of Axel Ring) Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel België
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : A/M/A&L/I/A2/OA 1732 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/04/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 100,00 EUR Conditions et mode de paiement : Belgocontrol remettra le cahier spécial des charges contre paiement cash de 100,00 EUR. Paiement et remise du cahier spécial des charges à l’adresse suivante : Belgocontrol Achats et services logistiques (Jacqueline Van de Voorde ou Axel Ring) Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel Belgique
Lorsque l’analyse, mise en oeuvre par les services financiers de Belgocontrol, montre que la capacité est insuffisante, le soumissionnaire peut être exclu. Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’Agréation des Entrepreneurs dans les catégories D1, D4, D5, D8, D14, D20 et D29, classe 3. . III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique du soumissionnaire sera démontrée par les documents suivants : - une liste de minimum 4 références de travaux similaires effectués pendant les 5 dernières années avec le montant des marchés et le nom des destinataires publics ou privés. Seront seules prises en considération les références accompagnées d’une confirmation écrite émanant du client attestant que les travaux ont bien été réalisés à sa satisfaction. - une liste de la composition et la qualification du personnel : ingénieurs civils, ingénieurs, techniciens, dessinateurs, conducteurs de travaux, chefs de chantier, ouvriers qualifiés, etc. - une liste des équipements techniques et les moyens en matériel disponibles. - une liste des mesures mises en oeuvre pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Autres informations : - une brève présentation de l’entreprise, - une description des activités et des domaines de spécialisation, - une liste des fabricants dont le matériel sera proposé, - une liste des produits que réalise elle-même l’entreprise. III.2.4) Marchés réservés : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5215
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/04/2010; heure : 11:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Belgocontrol Aankopen en logistieke diensten Administratief gebouw Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel België Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/04/2010; heure : 11:00 Lieu : Belgocontrol Achats et services logistiques Bâtiment Administratif Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel Belgique Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671449/2010011617 OPENBARE AANBESTEDING De kandidaturen/offertes zullen opgesteld worden in 5 exemplaren in de Nederlandse of de Franse taal. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
VI.3) Autres informations : @Ref:00671449/2010011617 ADJUDICATION PUBLIQUE Les candidatures/offres seront établies en 5 exemplaires et rédigées en français ou en néerlandais. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010
N. 3652 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel - dir. Infrastructuur , bureau werken, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België, t.a.v. Johan Hoste Tel. (32-9) 241 23 45, fax (32-9) 241 25 37 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Herinrichting station Gent-Sint-Pieters II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gent NUTS-code : BE234 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
5216
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 57/53/3/09/22 Ombouw van het station GENT SINT-PIETERS Eerste deelrealisatie : sporen 12 t.e.m. 8 De aanneming omvat de bouwkundige werken voor : Het bouwen van nieuwe treinperrons op een viaduct waarop ook de nieuwe spo-ren zullen liggen met inbegrip van een centrale overkapping en aansluitende per-ronluifels. Het bouwen van een nieuwe gelijkvloerse ruimte onder de perrons met: -> een vrije ruimte voor de reizigersstromen van, naar en tussen de perrons en dit middels trappen, roltrappen en liften -> ruimten voor dienstverlening -> commerciële ruimten -> fietsenstallingen -> een tramstation -> een kiss en ride zone (achterzijde kant St.-Denijslaan) Het bouwen van een ondergrondse kelderruimte met voornamelijk technische lokalen en opslagruimten. Het bouwen van een grondkeerwand langsheen de St.-Denijslaan en een tram-stelstelplaats onder spoor 12 (tussen station en Kortrijksesteenweg) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen Bijkomende opdracht : 45234000 - Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : 2035 kalenderdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de goedgekeurde inschrijvingssom III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inschrijving bij Kruispuntbank van Ondernemingen. Attest RSZ III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : categorie D, klasse 8 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 57/53/3/09/22 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 20/04/2010; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 1 934,82 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek verkrijgbaar na storting van 1 934,82op rekening IBAN BE 62 0011 9500 7361 van Eurostation, met vermelding van uw BTW-nr & ref. 57/53/3/09/22 en af te halen bij Eurostation Brogniezstraat 54 1070 Brussel. (tel: 02/529 09 12) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5217
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Kon. M. Hendrikaplein 2 te 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690028/2009063116 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België E-mail :
[email protected] Tel. (32-2) 234 96 11 Internetadres : http://www. radvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekenis van een beslissing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 3651
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR N. 3651
Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD BZ - dienst Vreemdelingenzaken, World Trade Center, tour II - Chaussée d’Anvers 59b, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Ann De Swaef / Benjamin Vermeulen Tel. +32 27938520, fax +32 27939667 E-mail :
[email protected] E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.dofi.fgov.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58386 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF AI - Direction Générale de l’Office des Etrangers, World Trade Center, tour II Chaussée d’Anvers 59b, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Ann De Swaef / Benjamin Vermeulen Tél. +32 27938520, fax +32 27939667 E-mail :
[email protected] E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.dofi.fgov.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58386 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : IBZ-ICT-2009-Planning Personeel DVZ
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : IBZ - ICT -2009 - Planning Personeel DVZ
5218
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 8 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Antwerpsesteenweg 59B 1000 Brussel NUTS-code : BE100 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR het opzetten van een informaticasysteem voor de personeelsplanning met onderhoudscontracten voor de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken VOOR REKENING VAN FOD Binnenlandse Zaken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : tussen 150000,00 en 250000,00 EUR
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 8 Lieu principal de prestation : Chaussée d’Anvers 59B 1000 Bruxelles Code NUTS : BE100 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : APPEL D’OFFRE GENERAL POUR la création d’un système informatique pour le planning du personnel pour les centres fermés de l’OE avec contrats d’entretien POUR LE COMPTE DU SPF Intérieur
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek / voir cahier des charges III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek / voir cahier des charges III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek / voir cahier des charges III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. zie bestek / voir cahier des charges III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek / voir cahier des charges III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek / voir cahier des charges Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek / voir cahier des charges III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek / voir cahier des charges Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek / voir cahier des charges III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : zie bestek / voir cahier des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : zie bestek / voir cahier des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : zie bestek / voir cahier des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. zie bestek / voir cahier des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : zie bestek / voir cahier des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : zie bestek / voir cahier des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : zie bestek / voir cahier des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : zie bestek / voir cahier des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : zie bestek / voir cahier des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 72000000 - Services de technologies de l’information, conseil, développement de logiciels, internet et appui II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 150000,00 et 250000,00 EUR
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5219
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure.
IV.1) Type de procédure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2) Critères d’attribution.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Direction Générale de l’Office des Etrangers-IBZ-ICT-2009ICT-PERSONEELSPLANNING-F02_0
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Direction Générale de l’Office des Etrangers-IBZ-ICT2009-ICT-PERSONEELSPLANNING-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/04/2010; tijdstip : 13:59
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/04/2010; heure : 13:59
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
Documents payants : non.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 26/04/2010; tijdstip : 14:00
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/04/2010; heure : 14:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 26/04/2010; tijdstip : 14:00
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/04/2010; heure : 14:00
Plaats : WTC II - Antwerpsesteenweg 59B 1000 Brussel - 0204A
Lieu : WTC II - Chaussée d’Anvers 59B 1000 Bruxelles - 0204A
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures.
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : zie bestek / voir cahier des charges
VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : zie bestek / voir cahier des charges
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : zie bestek / voir cahier des charges
Organe chargé des procédures de médiation : zie bestek / voir cahier des charges
VI.4.2) Instellen van beroep :
VI.4.2) Introduction de recours :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : zie bestek / voir cahier des charges
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : zie bestek / voir cahier des charges
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : zie bestek / voir cahier des charges
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : zie bestek / voir cahier des charges
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
5220
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 3609
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N. 3609
Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD FIN Stafdienst Secretariaat en Logistiek, ’NORTH GALAXY, Tour B02, Koningalbertlaan II, 33 Bus 961, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Aubry Céline Tel. +32 25789634, fax +32 25796662 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www. minfin.fgov.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58519 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF FIN Service d’Encadrement Secrétariat et Logistique, NORTH GALAXY, Tour B02, Bd du ROi ALBERT II, 33 Bte 961, 1030 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Aubry Céline Tél. +32 25789634, fax +32 25796662 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. minfin.fgov.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58519 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Openbare aanbesteding voor de verhuis van verschillende diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën uit diverse gebouwen naar het Noordstergebouw en andere gebouwen in Antwerpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Openbare aanbesteding voor de verhuis van verschillende diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën uit diverse gebouwen naar het Noordstergebouw en andere gebouwen in Antwerpen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 60000000 - Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Adjudication publique pour le déménagement de différents services du Service Public Fédéral Fi-nances répartis dans plusieurs immeubles vers le ″Noordster″ et d’autres bâtiments à Anvers II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Code NUTS : BE211 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Adjudication publique pour le déménagement de différents services du Service Public Fédéral Fi-nances répartis dans plusieurs immeubles vers le ″Noordster″ et d’autres bâtiments à Anvers
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60000000 - Services de transport (à l’exclusion du transport des déchets) II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5221
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : ja. Beschrijving van deze opties : De aanbestedende overheid voorziet dat nieuw ergonomisch meubilair zal worden aangekocht om het Noordstergebouw helemaal in te richten. Indien dit niet kan gebeuren, zal de dienstverlener van de huidige opdracht de diensten met hun huidige meubilair moeten verhuizen II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 15/08/2010; voltooiing : 30/09/2010
II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : oui. Description de ces options : Le pouvoir adjudicateur prévoit d’acquérir un mobilier ergonomique neuf en vue d’équiper entièrement le Noordster. A défaut de pouvoir ce faire, dans un premier temps, l’adjudicataire du présent marché devra déménager l’intégralité ou une partie des services avec leur mobilier actuel. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 15/08/2010; jusqu’au : 30/09/2010
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht op jaarbasis III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie Bestek
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant total HTVA du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir Cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Chiffre d’affaires - Assurances Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal à 1.000.000 EUROS - Le soumissionnaire joindra à son offre la preuve qu’il a souscrit pour l’exercice de son activité une assurance des risques professionnels III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire joint à son offre une liste de minimum 3 références de services de déména-gement exécutés au cours des trois dernières années satisfaisant aux conditions cumulatives sui-vantes: Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : 1. un déménagement externe (y compris le mobilier); 2. de 150 personnes ; 3. réalisé en 5 jours de calendrier successifs. Pour chaque référence, le soumissionnaire renseigne le nom du client, la nature des services et le montant du marché. Le soumissionnaire joint à son offre une liste des noms de ses sous-traitants. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Omzet - Verzekeringen Eventueel vereiste minimumeisen : De inschrijver moet tijdens elk van de laatste drie boekjaren een totale omzet van minstens 1.000.000 euro hebben verwezenlijkt - De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij een verzekering inzake beroepsrisico’s heeft onderschreven. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met minimum drie referenties van verhuisdiensten, uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaren, die voldoen aan alle volgende voorwaarden: Eventueel vereiste minimumeisen : 1. een externe verhuizing (met inbegrip van het meubilair); 2. van 150 personen; 3. uitgevoerd in 5 opeenvolgende kalenderdagen. Voor elke referentie vermeldt de inschrijver de naam van de klant, de aard van de diensten en het bedrag van de opdracht. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met de namen van zijn onderaannemers. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FIN-SLOG-S&L/AO/233/2010-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FIN-SLOG-S&L/AO/233/2010-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.
5222
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/04/2010; tijdstip : 14:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/04/2010; tijdstip : 14:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/04/2010; heure : 14:30 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/04/2010; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/04/2010; tijdstip : 14:30 Plaats : North Galaxy, Koning Albert II laan 33, te 1030 Brussel
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/04/2010; heure : 14:30 Lieu : North Galaxy, boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : publique
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : publiek Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op de betekening van de opdracht VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschaapsstraat, 33, 1040 Brussel, België
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010
VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours de calendrier à compter du jour calendrier qui suit la notification du marché VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
N. 3648
N. 3648 Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Werken
Travaux
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, Directie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/301, 9000 Gent, België, t.a.v. architect Richard Bussaer, adviseur-diensthoofd Tel. +32 9 267 67 67, fax +32 9 267 67 77 Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.regiedesbatiments.be
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Régie des Bâtiments – Direction Flandre orientale, Ketelvest 26/301, 9000 Gand, Belgique, à l’attention de arch. Richard Bussaer, conseiller-chef de service Tél. +32 9 267 67 67, fax +32 9 267 67 77 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.regie desbatiments.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58527
Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58527
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
5223
Tel. +32 2 541 66 11, fax + 32 2 541 59 51 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.regiedesbatiments.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Regie der Gebouwen – Directie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/301, 9000 GENT, België, t.a.v. arch. Richard Bussaer,diensthoofd Tel. +32-9 267 67 67, fax +32-9 267 67 77 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.buildingsagency.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Régie des Bâtiments – Direction Flandre orientale, Ketelvest 26/301, 9000 Gand, Belgique, à l’attention de ir.Jean Lootens, attaché Tél. +32 9 267 67 65, fax +32 9 267 67 77 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Le Cahier des charges peut être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d’acheteur » du présent avis ou commandé au Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges de la Régie des Bâtiments au moyen du bon de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges ») à renvoyer à l’adresse suivante :, Avenue de la Toison d’Or, 87 Bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique, à l’attention de M. Thierry VAN GUCHT Tél. +32 2 541 66 11, fax + 32 2 541 59 51 E-mail :
[email protected] Adresse internet : http://www.regiedesbatiments.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Régie des Bâtiments, Direction Flandre orientale, Ketelvest 26/301, 9000 Gand, Belgique, à l’attention de Arch. Richard Bussaer, Conseiller Tél. +32-9 267 67 67, fax +32-9 267 67 77 E-mail :
[email protected] Adresse internet : http://www.buildingsagency.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie daken vleugel B. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : GENT – GEVANGENIS – Nieuwe Wandeling 89 NUTS-code : BE234 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Vernieuwen van dakbedekkingen, isoleren dak en herstellen goten van vleugel B en gedeelte centrumgebouw. Vernieuwen sportvloer koer B. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation de la toiture aile B II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Gand – Prison – Nieuwe Wandeling 89 Code NUTS : BE234 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :
Regie der Gebouwen, Directie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/301, 9000 Gent, België, t.a.v. jean.lootens@regieder gebouwen.be Tel. +32 9 267 67 65, fax +32 9 267 67 77 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Het bestek is gratis te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) “Adres van het kopersprofiel “van deze aankondiging of kan besteld worden bij de Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken van de Regie der Gebouwen door middel van een bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken”) terug te sturen op het volgende adres :, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België, t.a.v. Dhr Thierry VAN GUCHT
Rénovation et isolation de la toiture, réparation des gouttières aile B et de la partie du bâtiment central. Rénovation du sol sportif cour B II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45260000 - Travaux de couverture et travaux d’autres corps de métier spécialisés II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
5224
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 dagen.
II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 100 jours.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door een offerte in te dienen voor onderhavige opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden die opgesomd zijn in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en dit in de mate dat de aanbestedende overheid deze uitsluitingsgevallen voor deze opdracht in aanmerking moet of wenst te nemen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Eventueel vereiste minimumeisen : Erkenning als aannemer in categorie D, klasse 3 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant initial du marché III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le fait qu’il introduit une offre pour le présent marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se retrouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et ce dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit ou entend prendre en considération ces cas d’exclusion pour le marché concerné. III.2.3) Capacité technique : Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation en tant qu’entrepreneur dans la catégorie D, classe 3 III.2.4) Marchés réservés : non.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-2010/410098/440A-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 13/04/2010; tijdstip : 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 64,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De documenten zijn gratis te downloaden via de website https:// enot.publicprocurement.be. De documenten betreffende deze aanbesteding kunnen ook, na ontvangst van de overschrijving van het verkoopbedrag, bekomen worden door middel van een bestelformulier dat per mail, per fax of per post dient verstuurd te worden naar het volgend adres : Regie der Gebouwen, Dienst Publicaties en verkoop bestekken, t.a.v. de heer Thierry VAN GUCHT, telefoon : +32 2 547 66 11, fax +32 2 541 66 01,
[email protected], Gulden Vlieslaan 87 Bus 2, 1060 BRUSSEL. Bankrekening : IBAN BE 47 6790 0007 5980, BIC :PCHQBEB. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 13/04/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RDGB-2010/410098/440A-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 13/04/2010; heure : 14:00 Documents payants : oui, prix : 64,00 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents sont à télécharger gratuitement via le site Web https://enot.publicprocurement.be. Ils peuvent aussi être obtenus, après réception du virement du montant du prix de vente, au moyen d’un formulaire de commande à envoyer par mail, par fax ou par la poste à l’adresse suivante : Régie des Bâtiments, Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges, à l’attention de M. Thierry Van Gucht, téléphone +32 2 541 66 11, téléfax +32 2 541 59 51, e-mail
[email protected], Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2, 1060 Bruxelles, compte en banque IBAN BE47 6790 0007 5980, BIC PCHQBEBB. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 13/04/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Néerlandais
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours.
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/04/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Regie der Gebouwen, Directie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/301, 3e verdieping, 9000 Gent
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting
5225
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 13/04/2010; heure : 14:00 Lieu : Régie des Bâtiments, Direction Flandre orientale, Ketelvest 26/301, 3ième étage, 9000 Gand. Attention :à cause des travaux dans le bâtiment, les bureaux de la Direction Flandre orientale ne sont temporairement accessibles que par l’entrée Savaanstraat 11, 3ième étage. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Ouverture publique
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Plaatsbezoek na telefonische afspraak met de heer De Braekeleer Eddy, 053/75 13 13 en/of 0478 27 28 12
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, België Tel. +32 2 234 96 11 VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : - nietigverklaringsprocedure: zestig dagen vanaf de mededeling van de selectiebeslissing, de gunningsbeslissing, de afwijzingsbeslissing of het afsluiten van het contract - opschortingsprocedure: zestig dagen vanaf de mededeling van de selectiebeslissing, de gunningsbeslissing, de afwijzingsbeslissing of het afsluiten van het contract VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Tel. +32 2 541 69 85, fax +32 2 541 70 01 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010
VI.3) Autres informations : Visite du lieu après appel téléphonique auprès de monsieur De Braekeleer Eddy, 053/75 13 13 et/ou 0478 27 28 12. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 2 234 96 11 VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : - procédure d’annulation: soixante jours à partir de la notification de la décision de sélection, de la décision d’adjudication, de la décision de rejet ou de la conclusion du contrat. - procédure de suspension: soixante jours à partir de la notification de la décision de sélection, de la décision d’adjudication, de la décision de rejet ou de la conclusion du contrat. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Régie des Bâtiments, Avenue de la Toison d’Or 87 boîte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Tél. +32 2 541 69 85, fax +32 2 541 70 01 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
N. 3655
N. 3655 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjuducateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : REGIE DER GEBOUWEN, Brusselse Buitendienst 2, Jourdanstraat 95 (bus 2), 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, Brusselse Buitendienst 2, t.a.v. ir Patrick Vanhoutte, Adviseur-generaal
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : REGIE DES BATIMENTS, Service extérieur bruxellois 2, Rue Jourdan 95 (bte 2), 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments – Service extérieur bruxellois 2, à l’attention de ir. Patrick VANHOUTTE, Conseiller général Tél. (+32 - 2) 541 61 20, fax (+32 - 2) 541 61 22 E-mail :
[email protected]
Tel. (+32 - 2) 541 61 20, fax (+32 - 2) 541 61 22 E-mail :
[email protected]
5226
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=55575 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).
Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=55575 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Afdeling II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Brussel en Vlaanderen : Onderhoud en technisch beheer met totale waarborg van de voornaamste technische installaties (uitgezonderd liften) van 32 kantoorgebouwen van NV Fedimmo, gehuurd door de Regie der Gebouwen, zone 1 in Brussel en in Vlaanderen II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderhoud en technisch beheer, met totale waarborg, van de technische installaties (geen liften) in 32 gebouwen. Totale vloeroppervlakte : 294.235m_ (bruto), waarvan WTC III te Bruxelles 97.532m_, CODA/KMMA te Tervuren 33.059m_ (met laboratoria) en 30 kantoorgebouwen verspreid over Vlaanderen van 1.823m_ tot 17.399m_ De duurtijd van de opdracht stemt overeen met de resterende looptijd van de huurcontracten : van 6 tot 18 jaar (18 jaar voor WTCIII en 12 jaar voor Tervuren) De kosten voor onderhoud en beheer vallen ten laste van de bezettende federale overheidsdiensten, in hoofdzaak FOD Financiën en FOD Justitie. De totale waarborg valt ten laste van eigenaar Fedimmo en huurder Regie der Gebouwen. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : Bruxelles et Flandre : Entretien et gestion technique avec garantie totale des principales installations techniques (sauf ascenseurs) de 32 immeubles bureau de SA Fedimmo, loués par la Régie des Bâtiments, zone 1 à Bruxelles et en Flandre II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : Entretien et gestion technique, avec garantie totale, des installations techniques (sauf ascenseurs) dans 32 bâtiments.Surface plancher totale : 294.235m_ (brute), dont WTC III à Bruxelles 97.532m_, CERVA/MRAC à Tervuren 33.059m_ (avec laboratoires) et 30 bâtiments bureau répartis en Flandre de 1.823m_ à 17.399m_La durée du marché correspond à la durée restante des contrats de location : de 6 à 18 ans (18 ans pour WTCIII et 12 ans pour Tervuren)Les coûts pour entretien et gestion sont à charge des services fédéraux occupants, principalement le SPF Finances et le SPF Justice. La garantie totale est à charge du propriétaire Fedimmo et le locataire Régie des Bâtiments.
Afdeling IV. Procedure
Afdeling IV. Procédure
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-09/22/Fedimmo/021T-F02_1
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : RDGB-09/22/Fedimmo/021TF02_1 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : 2010-500230 IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 10-012023 du 15/01/2010 IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 12/01/2010
IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2010-500230 IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 10-012023 van 15/01/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 12/01/2010
II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 50700000 - Services de réparation et d’entretien d’installations de bâtiments
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Afdeling VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : IV.3.3. In plaats van : Opening van de offertes op 16 maart 2010
VI.1) L’avis implique : Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l’avis original. VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.3.3. Au lieu de : ouverture des offres le 16 mars 2010
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Te lezen :
Lire :
Opening van de offertes op 30 maart 2010
ouverture des offres le 30 mars 2010
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging :
VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : IV.3.4.
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.3.4.
In plaats van :
Au lieu de :
Opening van de offertes op 16 maart 2010
ouverture des offres le 16 mars 2010
Te lezen :
Lire :
Opening van de offertes op 30 maart 2010
ouverture des offres le 30 mars 2010
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging :
VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original :
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : IV.3.8.
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.3.8.
In plaats van :
Au lieu de :
Opening van de offertes op 16 maart 2010
ouverture des offres le 16 mars 2010
Te lezen :
Lire :
Opening van de offertes op 30 maart 2010
ouverture des offres le 30 mars 2010
VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document
VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve les dates à rectifier : IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD) ou du document descriptif
In plaats van : datum : 16/03/2010; tijdstip : 11:00
Au lieu de : date : 16/03/2010; heure : 11:00
Te lezen : datum : 30/03/2010; tijdstip : 11:00
Lire : date : 30/03/2010; heure : 11:00
VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve les dates à rectifier : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van : datum : 16/03/2010; tijdstip : 11:00
Au lieu de : date : 16/03/2010; heure : 11:00
Te lezen : datum : 30/03/2010; tijdstip : 11:00
Lire : date : 30/03/2010; heure : 11:00
VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve les dates à rectifier : IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
In plaats van : datum : 16/03/2010; tijdstip : 11:00
Au lieu de : date : 16/03/2010; heure : 11:00
Te lezen : datum : 30/03/2010; tijdstip : 11:00
Lire : date : 30/03/2010; heure : 11:00
VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve les dates à rectifier : VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
In plaats van : datum : 12/01/2010
Au lieu de : date : 12/01/2010
Te lezen : datum : 25/02/2010
Lire : date : 25/02/2010
VI.4) Overige nadere inlichtingen : De opening van de biedingen zal plaats hebben op 30 maart 2010 om 11h (en niet op 16 maart 2010) teneinde begin maart aanvullende informatie te kunnen publiceren betreffende de inventaris van de technische installaties van het gebouw WTCIII in Brussel, waar momenteel renovatiewerken worden uitgevoerd, evenals correcties op de inventaris voor andere gebouwen in Vlaanderen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
5227
VI.4) Autres informations complementaires : L’ouverture des soumissions aura lieu le 30 mars 2010 à 11h (et non le 16 mars 2010) afin de pouvoir publier début mars un complément d’information concernant l’inventaire des installations techniques du bâtiment WTCIII à Bruxelles dans lequel actuellement des travaux de rénovation sont en cours, ainsi que des corrections d’inventaire pour d’autres bâtiments en Flandre. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
5228
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 3587 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Natuur en Bos - Limburg, Koning Astridlaan 50, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Kristof Claes Tel. +32 11742456, fax +32 11745499 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.natuurenbos.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58357 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Serotinabestrijding 2010 Hoge Kempen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. NUTS-code : BE22 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers in de Hoge Kempen door middel van het manueel en machinaal uittrekken van de betreffende struiken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 77231300 - Bosbeheersdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5229
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PD LIM-LNE/ANB/LIM/2010/3-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 25/02/2010; tijdstip : 09:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Koningin Astridlaan 50 bus 5, VAC Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : alle inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : zie bestek Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : zie bestek VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : zie bestek VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : zie bestek VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 3608 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst West-Vlaanderen, Zandstraat 255, 8200 Brugge, België Contactpunt(en) : lozie piet Tel. +32 50454261 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58524 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau.
5230
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gemeenschappelijke aankoop van milieuvriendelijke brandstoffen en olien II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gemeenschappelijke aankoop van milieuvriendelijke brandstof en olien II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 09100000 - Brandstoffen Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PD WVL-ANB/WVL/2010/010-F02_0 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 01/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 01/04/2010; tijdstip : 11:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3590 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ministère Communauté française/AGI/Direction régionale de Bruxelles, 111 Rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Frédéric DOMS (Attaché) E-mail :
[email protected], fax (32-2) 219 03 80 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cfwb.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ganshoren AR - Amélioration acoustique du préau/salle de gymnastique II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ganshoren AR - Amélioration acoustique du préau/salle de gymnastique Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5231
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ganshoren AR - Amélioration acoustique du préau/salle de gymnastique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement sera exigé dès lors que le montant de l’offre approuvée sera supérieur à 22 000 Euro HTVA III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Conformité aux dispositions sociales et fiscales prévalant en ce qui concerne la sélection qualitative. - par le seul fait de participer à une procédure de marché public, le soumissionnaire déclare implicitement ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion tels que visés à l’article 17 (travaux) de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux publics. L’administration conserve le pouvoir de vérifier à n’importe quel stade que ce soit de la procédure de passation du marché auprès du soumissionnaire ou par ses propres moyens, la réalité de la déclaration sur l’honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s’il apparait par la suite de ces vérifications que la déclaration sur l’honneur implicite ne correspond pas à sa situation personnelle. - pour le cas où le soumissionnaire ne joindrait pas d’initiative son attestation ONSS, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier auprès de l’ONSS si le soumissionnaire est en régle auprès de cet organisme en ce qui concerne le payement de ses cotisations sociales pour l’avant dernier trimestre précédant la date de l’ouverture (4e trimestre 2009). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires seront enregistrés. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Néant III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BR-00130 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 21/04/2010; heure : 15:00 Documents payants : oui, prix : 7 EUR Conditions et mode de paiement : Versement préalable de 7 Euro sur le compte 091-0104004-49 du Ministère de la Communauté française SGIS c/o Pluvinage Espace 27 Septembre 44 Boulevard Léopold II 1080 Bruxelles, avec comme mention: SR Bxl - Ganshoren AR - BR-00130 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/04/2010; heure : 15:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/04/2010; heure : 15:00 Lieu : Direction régionale de Bruxelles, 111 Rue du Trône 1050 Ixelles (1er étage - salle des adjudications). Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Les soumissionnaires ou leurs représentants.
5232
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694751/2010011911 Avant d’introduire son offre, le soumissionnaire est tenu de visiter les lieux d’exécution des travaux. Cette visite aura lieu sur rendez-vous. A l’issue de cette visite, il sera délivré une attestation qui, sous peine de nullité, devra être jointe à l’offre (contacter Mme Martine SMETS, Architecte, au 02/278 43 69) VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat de Belgique, 34 Rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3658 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Générale de l’Infrastructure, rue de Sesselich, 59, 6700 ARLON, Belgique, à l’attention de Michèle KUNSCH Tél. (32-63) 38 16 57, fax (32-63) 21 94 34 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Administration Générale de l’Infrastructure, rue de Sesselich, 59, 6700 ARLON, Belgique, à l’attention de Claude ROUSSEL Tél. (32-63) 38 16 54, fax (32-63) 21 94 34 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CHINY-IZEL AR Remplacement menuiseries de fenêtres et de portes II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue de l’Institut, 47 6810 IZEL Code NUTS : BE34 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : CINY-IZEL AR Rue de l’Institut, 47 à 6810 IZEL Remplacement menuiseries de fenêtres et de portes Ce travail consiste principalement au remplacement des menuiseries de fenêtres en bois sur la façade principale par des châssis en PVC à double vitrage - oscillo-battant ou fixe - ainsi qu’au remplacement de certaines menuiseries de porte en bois à simple vitrage par des menuiseries de portes en bois à double vitrage (K= 1,1) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 25 jours.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5233
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le montant du cautionnement est fixé à 5% du montant du marché conformément aux dispositions de l’artile 5 § 1 de l’annexe à l’Arrêté Royal du 26/09/1996. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Arrêté Royal du 26/09/1996 et ses annexes, article 15 III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration sur l’honneur par laquelle il confirmera ne pas se trouver dans une situation personnelle permettant son exclusion de la participation au marché en application de l’article 17 de l’Arrêté Royal du 08/01/1996 (MB du 26/09/1996) III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cette capacité peut être justifiée par une déclaration concernant le chiffre d’affaires en travaux de votre entreprise au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La justification des capacités techniques (conformément à l’article 19 de l’AR du 08.01.1996). Cette capacité peut être justifiée soit par l’agréation dans la sous-catégorie D5 et la classe 1 soit par la liste des travaux exécutés dernièrement et au maximum au cours des cinq dernières années. Cette liste sera appuyée de 4 P.V. de réception provisoire correspondant à des marchés de valeur plus ou moins égale à ce marché. L’agréation dans la sous-catégorrie D5 et la classe 1 est requise. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LX/027-01/10/014 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/03/2010 Documents payants : oui, prix : 8,80 EUR Conditions et mode de paiement : Le Service régional est le seul chargé de la vente du cahier spécial des charges qui peut être obtenu après réception de la preuve du versement du prix des documents au compte n° 091-0104004-49 Ministère de la Communauté Française Administration Générale de l’Infrastructure C/O G. PLUVINAGE Espace 27 Septembre Bd Léopold II, 44 1080 BRUXELLES Communication : LU-00094 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/04/2010; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/04/2010; heure : 10:30 Lieu : Ministère de la Communauté française - Administration générale de l’Infrastructure - Direction Régionale du Luxembourg Rue de Sesselich, 59 6700 ARLON Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00707749/2010012020 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Tribunaux du siège de l’Administration, Place Schalbert, 6700 ARLON, Belgique
5234
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Ministère de la Communauté Française - Administration Générale de l’Infrastructure - Direction régionale du Luxembourg, Rue de Sesselich, 59, 6700 ARLON, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-63) 38 16 11, fax (32-63) 21 94 34 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3663 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ministère Communauté française/AGI/Direction régionale de Bruxelles, 111 Rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Frédéric DOMS (Attaché) Tél. (32-2) 278 42 58, fax (32-2) 219 03 80 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cfwb.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Bruxelles CRM - Renouvellement de la toiture des sanitaires II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Bruxelles CRM - 17 Rue du Chêne 1000 Bruxelles Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Bruxelles CRM - Renouvellement de la toiture des sanitaires. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement sera exigé dès lors que le montant de l’offre approuvée sera supérieur à 22 000 Euro HTVA III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5235
III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Conformité aux dispositions sociales et fiscales prévalant en ce qui concerne la sélection qualitative. - par le seul fait de participer à une procédure de marché public, le soumissionnaire déclare implicitement ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion tels que visés à l’article 17 (travaux) de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux publics. L’administration conserve le pouvoir de vérifier à n’importe quel stade que ce soit de la procédure de passation du marché auprès du soumissionnaire ou par ses propres moyens, la réalité de la déclaration sur l’honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s’il apparait par la suite de ces vérifications que la déclaration sur l’honneur implicite ne correspond pas à sa situation personnelle. - pour le cas où le soumissionnaire ne joindrait pas d’initiative son attestation ONSS, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier auprès de l’ONSS si le soumissionnaire est en régle auprès de cet organisme en ce qui concerne le payement de ses cotisations sociales pour l’avant dernier trimestre précédant la date de l’ouverture (4e trimestre 2009). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires seront enregistrés. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : l’administration considère que les présents travaux rentrent dans l’agréation catégorie D (D8 et D21) classe 1, pour autant que le montant de la soumission déposée dépasse 50 000 Euro htva en sous-catégorie et 75 000 Euro en catégorie. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BR-00128 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 20/04/2010; heure : 14:30 Documents payants : oui, prix : 10 EUR Conditions et mode de paiement : Versement préalable de 10 Euro sur le compte 091-0104004-49 du Ministère de la Communauté française SGIS c/o Pluvinage Espace 27 Septembre 44 Boulevard Léopold II 1080 Bruxelles, avec comme mention: Sr Bxl - Bruxelles CRM - BR-00128 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/04/2010; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 20/04/2010; heure : 14:30 Lieu : Direction régionale de Bruxelles, 111 Rue du Trône 1050 Ixelles (1er étage - salle des adjudications). Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Les soumissionnaires ou leurs représentants. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694751/2010003961 Avant de remettre prix, le soumissionnaire est tenu de visiter les lieux d’exécution du futur chantier. Pour ce faire, prendre contact avec M. Patrick BOLLU, Architecte (02/278 42 74). Le soumissionnaire est tenu de compléter le Plan de Sécurité et de Santé annexé au cahier spécial des charges. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat de Belgique, 34 Rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
5236
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
N. 3615 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SOFICO, Rue Canal de l’Ourthe, 9 bte 3, 4031 Angleur, Belgique, à l’attention de M. LANGEDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél. +32 42316700, fax +32 43674568 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=101722 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 6700 Arlon, Belgique, à l’attention de Monsieur Le Directeur des Ponts et Chaussées f f, ir Trillet Tél. +32 63589211, fax +32 63589222 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SPW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique- Bureau de ventes des cahiers de charges, Place de wallonie, 1 Bat II, local 106, 5100 JAMBES, Belgique, à l’attention de Monsieur Pascal Therasse Tél. +32 81333195, fax +32 81333122 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 6700 Arlon, Belgique, à l’attention de Monsieur Le Directeur des Ponts et Chaussées f f, ir Trillet Tél. +32 63589211, fax +32 63589222 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : SOFICO - Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de Travaux par adjudication publique. District de Bastogne Renouvellement de revêtement des BAU de la N4, côté droit et de la N826 Mabompré - Houffalize. Direction des Routes du Luxembourg. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Les travaux sont réalisés sur les Communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Houffalize, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre. Les travaux s’effectuent sur le réseau I (N4) et sur le réseau II (N826). Code NUTS : BE34 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ce marché a pour objet : - le renouvellement de revêtement hydrocarboné des bandes d’arrêt d’urgence de la N4, côté droit, sur 3 sections représentant une longueur totale d’environ 17 km; - le renouvellement du revêtement de la N826, section Mabompré-Houffalize sur une longueur totale d’environ 5,5 km. Les travaux sont réalisés sur les Communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Houffalize, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233220 - Travaux de revêtement de routes
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5237
II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Les travaux s’effectuent sur le réseau I (N4) et sur le réseau II (N826). Les travaux comportent notamment : 1) des fraisages de revêtement hydrocarboné; 2) de la démolition sélective de fondation ou de sous-fondation; 3) le reprofilage et compactage d’une fondation préexistante; 4) des couches de liaison et de reprofilage type BB-3B ou BB-3A, au bitume additionné de Uintaite, polyoléfines, etc; 5) une interface antifissure en enduit bitumineux épais clouté, au bitume polymère neuf; 6) un revêtement type BB-1B, 4 cm; 7) du R.M.D.-C2, 3 cm; 8) des couches de collage à rupture contrôlée; 9) un traitement de joints au moyen de bandes bitumineuses extrudées à chaud; 10) des marques routières en film épais, type C; 11) l’évacuation des déchets; 12) la signalisation du chantier; 13) l’entretien des travaux durant la période de garantie. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 40 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir le cahier spécial des charges. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Attestation ONSS. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une déclaration sur l’honneur (réf. annexe 1). III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Certificat d’agréation. - Une note sur la méthode d’exécution et le justificatif des coûts concernant les mesures et moyens de protection prescrits par l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (réf. annexe 2 et formulaire joint au plan de sécurité). - Une note (réf. annexe 3) spécifiant la décharge. - Les documents et notes exigés par ce présent cahier spécial des charges et les documents auxquels il se réfère. Notamment, l’engagement de l’entreprise concernant le ″Plan qualité pour revêtements hydrocarbonés″ (réf. annexe 4). Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Les travaux sont rangés dans sous-catégorie C5 et l’Administration considère qu’ils rentrent dans la classe 5. Le soumissionnaire doit être enregistré. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : X132 D16 0135 - CSC N° O1.03.02-10A86 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 20/04/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 19,25 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente des cahiers des charges du SpW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.95 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges et/ou des documents demandés. Les chèques ne sont pas acceptés. Les documents peuvent être consultés et/ou achetés au Bureau de Vente tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 16h. Ceux-ci sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site:http://marchespublics.wallonie.be; les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont vendus au Bureau de Vente précité. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/04/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 20/04/2010; heure : 11:00 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION : le délai d’exécution est fixé à 40 jours ouvrables. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
5238
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
N. 3640
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
N. 3640 Aankondiging van een opdracht
Avis de marché
Diensten
Services
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21, 1000 Brussel, België
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise, Avenue des Arts, 21, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Thierry Honoré Tél. +32 22824770, fax +32 22303107 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. cirb.irisnet.be/ Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58381 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).
Contactpunt(en) : Thierry Honoré Tel. +32 22824770, fax +32 22303107 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.cirb. irisnet.be/ Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58381 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Section II. Objet du marché
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : De schoonmaak van lokalen voor de behoeften van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BB2008.082 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De huidige opdracht betreft de diensten voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen die gebruikt worden door het Centrum voor Informatica voor het Brussels gewest, gelegen kunstlaan 21, Joseph II straat 5 en Joseph II straat 9-11 overeenkomstig de in het bestek aangeduide voorwaarden.
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Nettoyage des locaux pour les besoins du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise - CSC2008.082 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 14 Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché concerne les services relatifs au nettoyage quotidien et périodique des locaux utilisés par le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise, situés avenue des Arts 21, rue Joseph II 5 et rue Joseph II 9-11 conformément aux conditions stipulées dans le cahier des charges.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90911200 - Reiniging van gebouwen
5239
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 90911200 - Services de nettoyage de bâtiments
Bijkomende opdracht : 90919000 - Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
Objet supplémentaire : 90919000 - Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.8) Division en lots : non.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2) Quantité ou étendue globale.
II.2.2) Opties : neen.
II.2.2) Options : non.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché).
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1) Conditions relatives au contrat.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht staat borg voor de verplichtingen van de aannemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd. Hij is vastgelegd op 5 percent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht.
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement répond des obligations de l’adjudicataire jusqu’à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 pour cent du montant initial du marché.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betalingen vinden plaats overeenkomstig artikel 15 van het algemeen bestek in bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de Algemene Uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S. 18.10.1996).
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les paiements sont effectués suivant l’article 15 du cahier général des charges annexé à l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. 18.10.1996)
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2) Conditions de participation.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Administratieve vereenvoudiging met betrekking tot de controles op de persoonlijke toestand en de economische draagkracht van de inschrijver.
Simplification administrative relative aux vérifications liées à la situation personnelle et à la capacité économique du soumissionnaire
Door het loutere feit deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht, bevestigt de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt beoogd door de artikels 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van werken.
Par le seul fait de participer à la procédure de passation d’un marché public, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
De details met betrekking tot de persoonlijke situatie en de economische capaciteit van de inschrijvers vindt u in het lastenboek op het volgende adres :
Vous trouverez les détails relatifs tant à la situation personnelles qu’à la capacité économique du soumissionnaire dans le cahier spécial des charges à l’adresse :
http://www.cirb.irisnet.be/site14/plone/algemene-diensten/ juridische/csc-2008.082
http://www.cirb.irisnet.be/site14/plone/services-generaux/ juridique/csc-2008.082
III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de financiële en economische draagkracht van de inschrijver (art. 70 van het genoemde K.B. van 08.01.1996) zie rubriek hierboven
III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : la capacité financière et économique du soumissionnaire (art. 70 de l’A.R du 08.01.1996 susmentionné) voir rubrique ci-dessus
5240
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.2.3) Vakbekwaamheid :
III.2.3) Capacité technique :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :
de technische draagkracht van de inschrijver (art. 45 van het genoemde K.B. van 08.01.1996) kan bewezen worden:
la capacité technique du soumissionnaire (art. 45 de l’A.R. du 08.01.1996 susmentionné) est justifiée par :
o de lijst van de belangrijkste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de openbare of privé-afnemers, voor tenminste even grote oppervlakken als de huidige opdracht;
o La liste des principaux services, similaires au présent marché, exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés, pour des surfaces au moins équivalentes à celle du présent marché ;
o een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren ;
o Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années ;
o een verklaring die de instrumenten, het materieel en de technische uitrusting opgeeft waarover de dienstverlener voor de uitvoering van de diensten zal beschikken;
o Par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l’exécution de ceux-ci ;
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non.
Afdeling IV. Procedure
Section IV. Procédure
IV.1) Type procedure.
IV.1) Type de procédure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2) Critères d’attribution.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - prijs - Weging : 60
IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - prix - Pondération : 60
2 - beheer van de ploeg - Weging : 25
2 - gestion de l’équipe - Pondération : 25
3 - planning en organisatie - Weging : 10
3 - planning et organisation - Pondération : 10
4 - veiligheid en milieu - Weging : 5
4 - sécurité et environnement - Pondération : 5
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : CIRB-csc2008.082-F02_0
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CIRB-csc2008.082-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui.
Vooraankondiging :
Avis de préinformation :
Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S 131-191139 van 11/07/2009
Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S 131-191139 de 11/07/2009
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
Documents payants : non.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/04/2010; tijdstip : 14:00
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19/04/2010; heure : 14:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 4 maanden.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 4 mois.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/04/2010; tijdstip : 14:00
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/04/2010; heure : 14:00
Plaats : CIBG, Kunstlaan 21, 1000 Brussel
Lieu : CIRB, avenue des Arts, 21 à 1000 Bruxelles
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5241
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Er is geen informatiesessie voorzien. Er is wel een bezoek voorzien aan het gebouw voor alle inschrijvers. Het bezoek zal georganiseerd worden door de dienst Logistiek van het CIBG DINSDAG 23 MAART 2010 om 10 uur. De kandidaat-inschrijvers dienen zich op de geplande datum en uur aan te bieden op het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kunstlaan 21 te 1000 Brussel aan de receptie op het gelijkvloers.Een attest zal op het einde van het bezoek overhandigd worden. Het attest wordt op straffe van nietigheid, verplicht aan de offerte bijgevoegd. Het bestek 2008.082 kan gratis worden gedownload op het volgende adres http://www.cirb.irisnet.be/site14/plone/ algemene-diensten/juridische/csc-2008.082 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, Wetenschapsstraat, 37, 1040 brussel, België E-mail :
[email protected] Tel. +32 2 234 96 11, fax +32 2 234 98 42 VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van Staat, Wetenschapsstraat, 37, 1040 brussel, België E-mail :
[email protected] Tel. +32 2 234 96 11, fax +32 2 234 98 42
VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010
VI.3) Autres informations : Aucune session d’information n’est prévue. Une visite des bâtiments est cependant prévue pour tous les soumissionnaires. La visite sera organisée par le Département Administratif et Logistique du CIRB, MARDI 23 MARS 2010 à 10 h. Les candidats soumissionnaires doivent se présenter à la date et à l’heure fixées à la réception du rez-de-chaussée du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise, avenue des Arts 21 à 1000 Bruxelles. Une attestation sera remise à la fin de la visite. L’attestation doit sous peine de nullité être jointe à l’offre. Le cahier des charges 2009.013 peut être gratuitement téléchargé à l’adresse suivante : http://www.cirb.irisnet.be/site14/plone/ services-generaux/juridique/csc-2008.082 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Le Conseil d’Etat, 37, rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. +32 2 234 96 11, fax +32 2 234 98 42 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Le Conseil d’Etat, 37, rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. +32 2 234 96 11, fax +32 2 234 98 42 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
N. 3662 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 38 du 24/02/10, page 4954, avis 3395 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Bruxelles environnement, Gulledelle 100, 1200 Bruxelles. Website :
[email protected]. Personne de contact : Bernard Godefroid. Tél. (32-2) 775 75 25. Fax (32-2) 775 75 25. E-mail :
[email protected]. Description : Description/objet du marché : ASSURER LA LOGISTIQUE DE LA FETE DE L’ENVIRONNEMENT DU 06 JUIN 2010. FOURNITURES ET SERVICES ANNEXES NECESSAIRES A L’IMPLANTATION DE LA FETE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE SITE DU PARC DU CINQUANTENAIRE HET VERZEKEREN VAN DE LOGISTIEK VAN HET GROOT MILIEUFEEST OP 6 JUNI 2010. VEREISTE LEVERINGEN EN DIENSTEN VOOR DE INPLANTING VAN HET GROOT MILIEUFEEST IN HET JUBELPARK Texte à modifier : 2.1.1. INTITULE ATTRIBUER AU MARCHE PAR LE POUVOIR ADJUDICATAIRE ASSURER LA LOGISTIQUE DE LA FETE DE L’ENVIRONNEMENT DU 06 JUIN 2010. FOURNITURES ET SERVICES ANNEXES NECESSAIRES A L’IMPLANTATION DE LA FETE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE SITE DU PARC DU CINQUANTENAIRE HET VERZEKEREN VAN DE LOGISTIEK VAN HET GROOT MILIEUFEEST OP 6 JUNI 2010.
5242
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VEREISTE LEVERINGEN EN DIENSTEN VOOR DE INPLANTING VAN HET GROOT MILIEUFEEST IN HET JUBELPARK http ://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=59040105060462 - cscFE 2010 FR def.doc - cscFE 2010 nl.doc Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010. (@Ref :00786639/2010012114) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5243
VERSCHILLENDE BERICHTEN AVIS DIVERS
N. 3591 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FEDESCO NV, Koningstraat, 47, 1000 Brussel, België, t.a.v. Gaël Minne Tel. (32-2) 210 04 93, fax (32-2) 772 00 18 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.fedesco.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Energie-efficiëntie in gebouwen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Copy De opdracht heeft als doel het installeren van fotovoltaïsche pannelen op een federaal overheidsgebouw op basis van een later te verkrijgen bestek. Het type, de hoeveelheid en de kwaliteit van de panelen zullen vermeld worden in het bestek voor het betrokken gebouw. De opdracht zal ook het onderhoud, het beheer van premies en groenestroom certificaten en het verkoop van de elektriciteit omvatten. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : installatie van fotovoltaische zonnepanellen (>400m_) op daken van een federaal overheidsgebouw II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Vlaams gewest NUTS-code : BE2
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Bij toewijzing van de opdracht dient er een borgstelling van 5% van de opgestelde prijs voor de PV-installatie excl. BTW te worden betaald. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. De elektrische werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde onderneming (de inschrijver of een onderaannemer) met code 26, 27, 28 of 00. III.2) Voorwaarden voor deelneming.
5244
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaten die geselecteerd wensen te worden, moeten hun economische, financiële en technische bekwaamheden bewijzen. De kandidaten zullen beoordeeld worden op basis van uitsluitings- en selectiecriteria. De kandidaten moeten de documenten waarvan sprake is in de volgende paragrafen, toevoegen aan hun aanvraag tot deelname, onder andere: Een bewijs dat de kandidaat niet failliet is of in liquidatie III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geval van uitsluiting : als de kandidaat zich bevindt in één van de gevallen beschreven in artikel 39, 1°-7° van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996. De kandidaat levert daarom een bewijs dat aantoont dat: 1. Hij voldoet aan de vereisten m.b.t. sociale zekerheidsbijdragen conform de voorschriften van artikel 39bis. 2. Hij voldoet aan de vereisten m.b.t. de betaling van rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen conform de Belgische wetgeving. 3. Een attest op erewoord betreffende de omzet van de 2 afgelopen jaren (2007 en 2008) en een kopie van de resultatenrekening en balans van de 2 afgelopen jaren (2007 en 2008). 4. Een bankverklaring van een erkende financiële instelling, die in de afgelopen drie maanden is opgemaakt waarin de financiële draagkracht van de inschrijver om de onderhavige opdracht tot een goed einde te brengen duidelijk erkend wordt. Eventueel vereiste minimumeisen : Een omzet van minimum 500.000 euro in 2009. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van minstens 5 referenties (met minstens 3 projecten van effectieve installaties van fotovoltaïsche zonne panelen van meer dan 200 m_ alsook een beschrijving van de projecten, de realisatie termijnen van elke fase van de projecten en de opbrengsten voor wat betreft productie en andere financiële opbrengsten en de rendabiliteit van elk project). Deze referenties zullen leiden tot een enquete bij de betrokken klanten (de coordinaten van een contactpersoon bij elk betrokken klent moet bij het dossier vermeld worden. Eventueel vereiste minimumeisen : Minimum 3 reeds gerealiseerd projecten van meer dan 200m_ geïnstalleerd fotovoltaïsche panelen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010PV1 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/03/2010; tijdstip : 12:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : Plaats : Fedesco, Koningstraat 47 - 1000 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00685188/2010011851 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bijzonder lastenboek zal verzonden worden naar de geselecteerde kandidaten. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : FEDESCO S.A., Rue Royale, 47, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Gaël Minne Tél. (32-2) 210 04 93, fax (32-2) 772 00 18 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. fedesco.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Efficacité énergétique dans les bâtiments Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : installation de panneaux solaires photovoltaïques (>400m_) sur la toiture d’un batiment public fédéral. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Lieu principal d’exécution : Région Flamande Code NUTS : BE2 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Copie Le marché a pour but de réaliser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un bâtiment public fédéral, en fonction d’un cahier spécial de charges pré-établi. Le type de panneaux à installer sera précisé en qualité et quantité dans le cahier des charges spécifique au bâtiment visé. Le marché comprendra également l’entretien, la gestion des primes et certificats verts et la revente d’électricité. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45300000 - Travaux d’équipement du bâtiment
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : A l’attribution du marché, un cautionnement de 5% de la valeur du marché lié à l’installation des panneaux solaires HTVA devra être payé. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Les travaux électriques doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré (le candidat ou un sous-traitant) dans les catégories 26, 27, 28 ou 00. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats souhaitant être sélectionnés devront justifier de leurs capacités économiques, financières et techniques. Les candidats seront jugés sur base de critères d’exclusion et de sélection. Les candidats devront introduire en même temps que la demande de participation les documents mentionnés dans les paragraphes suivants, notamment: Une attestation prouvant que le candidat n’est pas en faillite ou en liquidation. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cas d’exclusion : lorsque le candidat se trouve dans un des cas décrit dans l’article 39, 1°-7° de l’arrêté royal du 10 janvier 1996. A cet effet, le candidat doit fournir les attestations démontrant : 1.Qu’il satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de la sécurité sociale conformément aux prescriptions de l’article 39bis. 2.Qu’il est en règle avec le paiement des contributions directes et indirectes conformément à la législation belge. 3. Une attestation sur l’honneur relative au chiffre d’affaires des 2 dernières années (2007 et 2008) ainsi qu’une copie des bilans et comptes de résultats de l’entreprise y relatifs. 4. Une déclaration bancaire établie par une institution financière agréée dans les 3 mois précédant la date limite du dépot des candidature démontrant la capacité financière du candidat pour la réalisation du marché. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Un chiffre d’affaire de minimum 500.000 euro en 2009. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une liste d’au moins 5 références (avec au moins 3 projets d’installations effectives de plus de 200m_ de panneaux solaires photovoltaïques, ainsi qu’une description des projets, des délais de chaque phase du projet et de leurs résultats en terme de production, de rentabilité et de gains divers). Ces références devront pouvoir donner lieu à une enquête d’opinion auprès des clients concernés (les coordonnées d’une personne de contact doivent être intégrées dans le dossier de candidature). Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) :
5245
Minimum 3 projets déjà réalisés de plus de 200 m_ de panneaux solaires installés. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010PV1 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/03/2010; heure : 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : Lieu : Fedesco, rue Royale, 47 - 1000 Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685188/2010011851 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges sera envoyé aux candidats sélectionnés. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3671 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Schaarbeek, Colignonplein, 1030 Schaarbeek, België, t.a.v. Corinne DE WIT (Infrastructuur/Wegen - TCR 3.04) Tel. (32-2) 244 76 74, fax (32-2) 244 77 66 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Gemeentebestuur van Schaarbeek, Colignonplein, 1030 Schaarbeek, België, t.a.v. Charles JOTTARD (Studie/bureau d’études) Tel. (32-2) 244 76 73, fax (32-2) 244 77 66 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeentebestuur van Schaarbeek , Dienst Ontvangst Offertes, Colignonplein / BUREAU -1.13 (verdieping -1), 1030 BRUXELLES, België, t.a.v. Tanya SEYNAEVE Tel. (32-2) 244 77 18 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
5246
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Heraanleg van de voetpaden Daillylaan II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Daillylaan NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Werken van renovatie van de voetpaden in de Daillylaan en inrichting van verkeersvertragende plateaus ter hoogte van de aanpalende straten. De aanneming omvat samengevat volgende werken: 1. De verwezenlijking van voetpaden, hun bekledingen, boordstenen en funderingen; 2. De verwezenlijking van boomkuilen en de funderingen van de boordstenen; 3. De verwezenlijking van verkeersvertragende voorzieningen, betonnen hellingen en asfaltplateaus en hun funderingen; 4. Alle bijkomende werken voor de goede uitvoering van bovenvermelde werken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233252 - Wegdekwerkzaamheden voor straten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De wettelijke borgtocht wordt vereist (5 % van de oorspronkelijke aannemingssom, zonder BTW). III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De uitgave wordt financieren met de subsidie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest (DIP) en de lening. De betalingen gebeuren conform artikel 15 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van concessies van openbare werken. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. Belangrijke opmerking Door de indiening van hun offerte verbinden de inschrijvers zich zonder voorbehoud ertoe, zelf, of eventueel via hun onderaannemers, in het kader van een arbeidscontract overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de uit te voeren prestaties op de betrokken werf,
personeel aan te werven dat hun zal worden voorgesteld door de aanbestedende overheid of door het aangeduide begeleidende organisme, overeenkomstig het bestek, en in navolging van de voorwaarden die in de bijlage van voornoemd bestek worden opgenomen. Elk voorbehoud of onmogelijkheid die ten opzichte van deze verbintenis in de offerte wordt gemeld zal als gevolg hebben dat deze offerte in alle gevallen en zelfs vr het onderzoek van de inhoud ervan, door de aanbestedende overheid als onregelmatig zal worden beschouwd en derhalve ambtshalve zal worden afgewezen. Het aantal minimum volledige werkdagen per eenheid van mankracht is van 220, te verdelen op het aantal arbeiders. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijvers zullen moeten bewijzen dat ze niet uitgesloten zijn aan de deelname aan overheidsopdrachten. De inschrijvers zullen het bewijs leveren dat ze in orde zijn inzake de betaling aan de sociale zekerheid. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijvers zullen aan de voorwaarden van de erkenning voldoen in categorie C klasse 5 (attest bij te voegen). III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie erkenning. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Schae/Infra/2009/018 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 25/03/2010; tijdstip : 13:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 15,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Te kopen aan de gemeentekas van Schaarbeek ( loket nr 2 ), Colignonplein te 1030 Brussel of met de post door voorafgaande storting op rekeningnr 091-0001815-01 van de Gemeenteontvanger van Schaarbeek. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 01/04/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 01/04/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Gemeentehuis van Schaarbeek - Lokaal 2.29 - 2de verdieping Colignonplein - 1030 Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00676722/2010011163 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de beslissing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Schaerbeek, Place Colignon, 1030 Schaerbeek, Belgique, à l’attention de Corinne DE WIT (Infrastructures/Voirie - CTR 3.04) Tél. (32-2) 244 76 74, fax (32-2) 244 77 66 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Administration communale de Schaerbeek, Place Colignon, 1030 Schaerbeek, Belgique, à l’attention de Charles JOTTARD (Studie/bureau d’études) Tél. (32-2) 244 76 73, fax (32-2) 244 77 66 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale de Schaerbeek, Service Réception des Offres, Place Colignon / bureau -1.13 (étage -1), 1030 BRUXELLES, Belgique, à l’attention de Tanya SEYNAEVE Tél. (32-2) 244 77 18 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réaménagement des trottoirs avenue Dailly II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Avenue Dailly Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux de réaménagement des trottoirs de l’avenue Dailly et installation de plateaux ralentisseurs de trafic au droit des rues adjacentes. L’entreprise comprend succinctement les travaux suivants :
5247
1. La réalisation de trottoirs, revêtement et bordures ainsi que leurs fondations. 2. La création de fosses d’arbres et des fondations de bordures. 3. La réalisation de dispositifs ralentisseurs de trafic, rampes en béton et plateau en asphalte ainsi que leurs fondations. 4. Tous les travaux annexes nécessaires à la bonne exécution des travaux ci-dessus. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233252 - Travaux de revêtement de rues II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement légal est exigé (5 % du montant du marché hors TVA). III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : La dépense est financée par le subside octroyé par la Région de Bruxelles-Capitale (PTI) et l’emprunt. Les paiements interviendront conformément à l’article 15 du cahier général des charges, annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 relatif aux marchés publics et aux concessions de travaux publics. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. REMARQUE IMPORTANTE : En faisant offre, les soumissionnaires s’engagent sans réserve à occuper sur le chantier, eux-mêmes ou éventuellement par l’intermédiaire de leurs sous-traitants, dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier conforme aux dispositions légales et aux conventions collectives de travail applicables aux prestations à effectuer sur ce même chantier, le personnel qui leur sera présenté par le pouvoir adjudicateur ou par l’organisme d’encadrement désigné, conformément au cahier spécial des charges, dans les conditions requises à l’annexe de celui-ci. Toute réserve ou impossibilité exprimées à l’égard de cet engagement dans la soumission aura pour conséquence que celle-ci sera, dans tous les cas et avant même qu’eut été examiné plus avant son contenu, considéré par le pouvoir adjudicateur comme irrégulière et, de ce fait, écartée d’office. Le nombre minimum de journées complètes de travail par unité de main-d’ouvre est de 220, à répartir sur le nombre d’ouvriers. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires devront prouver qu’ils ne sont pas exclus à la participation aux marchés publics. Les soumissionnaires fourniront la preuve qu’ils sont en règle au niveau du paiement de leurs cotisations de sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires devront satisfaire aux conditions de l’agréation en catégorie C classe 5 (attestation à joindre). III.2.3) Capacité technique :
5248
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir agréation. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Schae/Infra/2009/018 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 25/03/2010; heure : 13:00 Documents payants : oui, prix : 15,00 EUR Conditions et mode de paiement : En vente à la Caisse communale de Schaerbeek ( guichet 2) , place Colignon à 1030 Bruxelles, ou par la poste moyennant virement préalable sur le compte n° 091-0001815-01 du Receveur communal de Schaerbeek. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 01/04/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 01/04/2010; heure : 10:00 Lieu : Hôtel communal de Schaerbeek - Local 2.29 - 2ème étage- Place Colignon - 1030 Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00676722/2010011163 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Dans un délai de 60 jours suivant la notification de la décision. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 50094
Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Smals, à l’attention de Christophe Stoquart, rue du Prince Royal 102, 1050 Bruxelles, tél. + 32 (0)2 787 58 98, fax + 32 (0)2 511 12 42. E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autre : Smals est une association d’institutions publiques de sécurité sociale et de services publics fédéraux ayant comme mission de soutenir et d’encadrer de façon proactive et durable les acteurs du secteur social et de l’Etat fédéral dans leur gestion de l’information, de manière qu’ils puissent offrir à leurs utilisateurs un service efficient et efficace. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : accord-cadre en vue de l’acquisition de serveurs SPARC. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : b) Fournitures : achat. Lieu principal de livraison : Région bruxelloise. Code nuts : BE 100. II.1.3. L’avis implique : l’établissement d’un accord-cadre. II.1.4. Informations sur l’accord-cadre : accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l’accord-cadre : trois ans. II.1.5. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : le présent marché vise un accord-cadre d’une durée de trois ans pour l’acquisition, selon les spécifications et conditions du cahier spécial des charges, de serveurs SPARC. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 48.82.00.00-2. II.1.8. Division en lots : oui. Soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier spécial des charges. III.1.4. L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Description de ces conditions : voir cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par sa simple participation à une procédure de marché public, le candidat ou le soumissionnaire atteste sur l’honneur : Qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations suivantes : qu’il est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire, ou qu’il se trouve dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; qu’il a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 43bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Qu’il a satisfait à ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat transmettra une déclaration concernant le chiffre d’affaires total de la société et son chiffre d’affaires pour les fournitures demandées et ce pour les trois dernières années. L’adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires, sur le fait que les deux types de chiffre d’affaires demandés doivent être communiqués et clairement séparés. Un soumissionnaire peut faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le chiffre d’affaires annuel moyen pour les trois dernières années, pour les fournitures demandées, doit être supérieur à : 117.000,00 EUR pour le lot 1 (machines SPARC essentiellement destinées à héberger des serveurs d’application); 273.000,00 EUR pour le lot 2 (machines SPARC à champ d’action plus général). III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire : Indiquera la liste des principales livraisons similaires aux fournitures demandées effectuées au cours des trois dernières années, indiquant : le montant; la date; le nombre de serveurs; le destinataire public ou privé. Transmettra une déclaration mentionnant le nombre moyen annuel de techniciens employés par le soumissionnaire et en charge du support et de la maintenance en Belgique des fournitures demandées, et cela pendant les trois dernières années; transmettra la description de l’équipement technique, des mesures employées pour l’exécution du marché ainsi qu’une description des mesures prises pour s’assurer de la qualité. Un soumissionnaire peut faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le nombre moyen de techniciens employés par le soumissionnaire et en charge du support et de la maintenance des fournitures demandées en Belgique doit être supérieur ou égal à trois personnes à la date de remise de l’offre. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution :
5249
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Smals-BB-001-003-2010. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 19 avril 2010, à 14 heures. Conditions et mode de paiement : Le cahier spécial des charges peut être consulté à l’adresse ci-dessous ou obtenu : Contre la somme de 25 EUR, payée en espèces. Le compte exact sera glissé dans une enveloppe portant la mention : « Cahier spécial des Charges Smals-BB-001.003/2010 EU ». L’enveloppe sera remise à la réception de Smals, rue du Prince Royal 102, à 1050 Bruxelles, ou, après le 19 mars : avenue Fonsny 20, à 1050 Bruxelles, de 9 à 16 heures sauf les week-ends et jours fériés en échange d’un exemplaire du cahier spécial des charges. Contre la somme de 33,73 EUR (frais de port de 8,73 EUR pour la Belgique) ou 47,60 EUR (frais de port de 22,60 EUR pour les autres pays de l’Union européenne), somme versée sur le compte BNP Paribas Fortis 001-1614919-42, IBAN : BE77 0011 6149 1942. BIC : GEBABEBB, Smals ASBL, rue du Prince Royal 102, 1050 Bruxelles, avec la mention « Réf. Smals-BB-001.003/2010 EU ». Le virement sera complété d’une demande écrite adressée à l’attention de M. C. Stoquart, Smals ASBL, rue du Prince Royal 102, à 1050 Bruxelles. Le cahier spécial des charges sera transmis par envoi recommandé suite à la réception du montant dû (25 EUR + 8,73 EUR ou 25 EUR + 22,60 EUR) sur le compte BNP Paribas Fortis de Smals, et pour autant que la lettre de demande nous soit également parvenue au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres. Smals ne peut en aucun cas être tenue responsable de retards encourus suite à des grèves ou autres cas de force majeure. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19 avril 2010, à 14 heures. IV.3.6. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français, néerlandais. IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : six mois (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.8. Modalités d’ouverture des offres : 19 avril 2010, à 14 heures, avenue Fonsny 20, à 1060 Bruxelles. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui. Seuls les soumissionnaires ayant remis une offre ou leurs délégués seront admis à la séance d’ouverture des offres. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3. Autres informations : Le 1er avril 2010, une séance d’information sera organisée dans les locaux de Smals, avenue Fonsny 20, à 1060 Bruxelles. Les candidats souhaitant y assister se présenteront à la réception, et seront présents dès 14 heures. La séance se terminera après la lecture des questions et des réponses.
5250
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Les questions seront posées par écrit et envoyées à Smals, à l’attention de C. Stoquart au plus tard le 23 mars 2010 (si par mail, seulement à l’adresse
[email protected]). VI.5. Date d’envoi du présent avis : 23 février 2010. Annexe B Information sur les lots Lot 1 : machines SPARC essentiellement destinées à héberger des serveurs d’application. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 48.82.00.00-2. Lot 2 : machines SPARC à champ d’action plus général. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 48.82.00.00-2.
N. 3581 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Sint Pieters Woluwe, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint Pieters Woluwe, België, t.a.v. Cynthia Loiseau Tel. (32-2) 773 06 02, fax (32-2) 773 18 19 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www. woluwe1150.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : School van Vogelzang - Isolatiewerken van het dak en realisatie van een daktuin II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : School van Vogelzang NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : School van Vogelzang - Isolatiewerken van het dak en realisatie van een daktuin II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 123 750 EUR II.2.2) Opties : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : DAKWERKEN 1) Korte beschrijving : DAKWERKEN 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden 3) Hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 82.814,00 EUR 4) Afwijkende duur van de opdracht : 50 dagen. Perceel nr. : 2 Titel : GROEN DAK TYPE EXTENSIVE 1) Korte beschrijving : GROEN DAK TYPE EXTENSIVE 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden 3) Hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 40.936,00 EUR 4) Afwijkende duur van de opdracht : 30 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Artikel 5 §1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26.09.1996 is van toepassing. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de toestand van de inschrijving bepaalt, voor de uiterste datum van ontvangst van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Economische draagkracht : de inschrijvers zullen bij hun offerte een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in gelijkaardige opdrachten van de onderneming over de laatste drie boekjaren voegen. Financiële draagkracht : de inschrijvers zullen bij hun offerte een passende bankverklaring voegen, alsook attesten betreffende de betaling van de belastingen (model 276C2) en van de B.T.W. Anderzijds, dienen ze het bewijs voor te leggen dat zij niet in staat van faillissement of vereffening (of gelijkaardige toestand) verkeren en niet betrokken zijn in een vereffeningsprocedure of in een gerechtelijk akkoord. III.2.3) Vakbekwaamheid :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de inschrijvers zullen bij hun offerte een lijst van gelijkaardige opdrachten, hun bedrag, uitgevoerd door de aannemer gedurende de afgelopen vijf jaar voor openbare overheden (gestaafd door getuigschriften opgesteld door de bevoegde overheid) of privéinstantie (gestaafd door getuigschriften opgesteld door de privépersoon of bij ontstentenis daarvan, door een eenvoudige verklaring). Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 117-CL-2009/106 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, Betalingstermijnen en -methode : Voorafgaande betaling van 25,00 EUR +5,00 EUR verzendingskosten op postrekening 000-0005097-53 met als vermelding de titel van het dossier. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00776350/2010011104 VI.4) Beroepsprocedures. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Dienst betwiste zaken, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint Pieters Woluwe, België E-mail :
[email protected] Tel. (322) 027 73 06 14, fax (322) 733 18 19 VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Dienst betwiste zaken, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint Pieters Woluwe, België E-mail :
[email protected] Tel. (322) 027 73 06 14, fax (322) 733 18 19 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Woluwe Saint Pierre, Avenue Charles Thielemans, 93, 1150 Woluwe Saint Pierre, Belgique, à l’attention de Cynthia Loiseau Tél. (32-2) 773 06 02, fax (32-2) 773 18 19
5251
E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. woluwe1150.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ecole du Chant d’Oiseau - Travaux d’isolation de la toiture et réalisation d’une couverture verte II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ecole du Chant d’Oiseau Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ecole du Chant d’Oiseau - Travaux d’isolation de la toiture et réalisation d’une couverture verte II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 123 750 EUR II.2.2) Options : non. Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : TRAVAUX DE TOITURE 1) Description succincte : TRAVAUX DE TOITURE 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : 82.814,00 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 50 jours. Lot no : 2 Titre : VERDURISATION DE TOITURE de type EXTENSIVE 1) Description succincte : VERDURISATION DE TOITURE de type EXTENSIVE 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : 40.936,00 EUR
5252
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
4) Indications quant à une autre durée du marché : 30 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : L’article 5 §1 de l’annexe à l’arrêté royal du 26.09.1996 est d’application. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale établissant la situation du soumissionnaire par rapport à la date limite de réception des offres. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Capacité économique : les soumissionnaires joindront à leur offre tout document concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires en prestations similaires de l’entreprise au cours des trois dernières années. Capacité financière : les soumissionnaires joindront à leur offre une déclaration bancaire appropriée, ainsi que des attestations relatives au paiement des impôts (modèle 276C2) et de la T.V.A. D’autre part, ils devront fournir la preuve qu’ils ne sont pas en état de faillite ou de liquidation (ou situation analogue), ni être impliqués dans une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : les soumissionnaires joindront à leur offre une liste de prestations similaires à l’objet du marché, leur montant, exécutés par l’entrepreneur pendant les cinq dernières années et dont les destinataires étaient des organismes publics (prouvés par des certificats établis ou visés par l’autorité compétente) ou privés (prouvés par des certificats établis par la personne privée ou, à défaut, par une simple déclaration). Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 117-CL-2009/106 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, Conditions et mode de paiement : Paiement anticipatif de 25,00 EUR + 5,00 EUR de frais de port au CCP 000-0005097-53 avec la mention du titre du dossier. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/04/2010; heure : 11:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/04/2010; heure : 11:00 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00776350/2010011104 VI.4) Procédures de recours. Organe chargé des procédures de médiation : Service des contentieux, Av. Charles Thielemans 93, 1150 Woluwe Saint Pierre, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (322) 027 73 06 14, fax (322) 733 18 19 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Service des contentieux, Av. Charles Thielemans 93, 1150 Woluwe Saint Pierre, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (322) 027 73 06 14, fax (322) 733 18 19 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3630 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundenlaan 13, 1210 Sint-Joost-tenNode, België Contactpunt(en) : De heer Collège des Bourgmestre et Echevins Tel. 02/220.26.11 Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.stjosse.irisnet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Verhuring onderhoud afdeling, Avenue de l’Astronomie, 12, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België Contactpunt(en) : Mevrouw Aline Louckx Tel. 02/220 28 04 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Gemeente Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundenlaan 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België Contactpunt(en) : De heer Maxence-Olivier Decloedt Tel. 02/220.25.22, fax 02/220.25.69 E-mail :
[email protected] Internetadres : www.stjosse.irisnet.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeente Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundenlaan 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België Contactpunt(en) : De heer Maxence-Olivier Decloedt Tel. 02/220.25.22, fax 02/220.25.69 E-mail :
[email protected] Internetadres : www.stjosse.irisnet.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : onderhoudwerken en kleine reparaties in de gemeenteeigendommen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeente Sint-Joost-ten-Node NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : onderhoudwerken en kleine reparaties in de gemeenteeigendommen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 30/4/2010; voltooiing : 31/12/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een technische en beschrijvende fiche van het product(en) aan dat de inschrijver is van plan om uit te voeren. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs 2 - verbetering van de tussenkomsttermijn
5253
3 - De Technische kwaliteit van het gebruikte materiaal, bewezen door de technishe fiches in bijlage. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/1528 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/3/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0 EUR Betalingstermijnen en -methode : Administratieve bepalingen, technische bepalingen, Inschrijvingformulier, Samenvattende meetsaat A demander par email à :
[email protected]/Te vragen per email aan :
[email protected] IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 1/4/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 1/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Gemeentehuis, Gemeenteraadszaal, 1ste vedieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Saint-Josse-ten-Noode, Avenue de l’Astronomie, 13, 1210 SaintJosse-ten-Noode, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Collège des Bourgmestre et Echevins Tél. 02/220.26.11 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.stjosse. irisnet.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Département Location Maintenance, Avenue de l’Astronomie, 12, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique Point(s) de contact : Madame Aline Louckx Tél. 02/220 28 04 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
5254
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Commune de Saint-Josse-ten-Noode, Avenue de l’Astronomie, 13, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Maxence-Olivier Decloedt Tél. 02/220.25.22, fax 02/220.25.69 E-mail :
[email protected] Adresse internet : www.stjosse.irisnet.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Commune de Saint-Josse-ten-Noode, Avenue de l’Astronomie, 13, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Maxence-Olivier Decloedt Tél. 02/220.25.22, fax 02/220.25.69 E-mail :
[email protected] Adresse internet : www.stjosse.irisnet.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux de maintenance et de petites réparations dans les propriétés communales II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Commune de Saint-Josse-ten-Noode Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux de maintenance et de petites réparations dans les propriétés communales II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 30/4/2010; jusqu’au : 31/12/2010 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une fiche technique et descriptive complète du ou des produit(s) que le soumissionnaire se propose de mettre en oeuvre. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Prix 2 - Amélioration du délai d’intervention 3 - La qualité technique du matériel mis en oeuvre, attesté par des fiches techniques en annexe. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010/1528 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/3/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 0 EUR Conditions et mode de paiement : Clauses Administratives, Clauses Techniques, Formulaire de soumission, Métré récapitulatif A demander par email à :
[email protected]/Te vragen per email aan :
[email protected] IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 1/4/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 1/4/2010; heure : 11:00 Lieu : Maison communale, Salle du Conseil, 1e étage Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3582
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Université Catholique de Louvain, Administration du patrimoine immobilier et des infrastructures, Gestion technique du Patrimoine de Louvain-la-Neuve, 2, avenue G. Lemaître, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, à l’attention de Florence Devrieze
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Tél. (32-10) 47 89 00, fax (32-10) 47 31 03 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Université - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Menuiseries 2010 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Louvain-la-Neuve Code NUTS : BE310 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Appel à candidature en vue de différents marchés en 2010. Travaux de rénovation- Menuiseries D5. Etablissement d’une liste de candidats conformément à l’article 14§2 de l’AR du 8/01/96 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 10 000 et 60 000 EUR II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . - Une attestation sur l’honneur que le soumissionnaire n’est pas en état de faillite, liquidation, cessation d’activité ou concordat judiciaire. - Une attestation récente du Ministère des finances prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations en matière d’impôts. - Un certificat ou dernier extrait de compte de la TVA prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations en matière de taxes. - Une attestation de l’ONSS, prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :
5255
- Une déclaration sur l’honneur, concernant le chiffre d’affaires global en travaux exécutés et chiffre d’affaires en travaux exécutés dans les classes et catégories demandées, de l’entreprise au cours des trois dernières années. Une baisse du chiffre d’affaire est interprétée défavorablement, une hausse ou une stabilité du chiffre d’affaire, positivement. Le chiffre d’affaire minimum exigé est de 200.000 Euros. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - 5 attestations signées par le représentant du Maître de l’Ouvrage de réalisation de travaux similaires dans le respect du planning et des mesures de sécurité au cours des 3 dernières années reprenant : montant des travaux, époque, délai, lieu d’exécution, maître de l’ouvrage (formulaire N°4bis - modèle disponible sur demande). Des attestations faisant état de travaux de rénovation dont le montant est compris dans la fourchette mentionnée en II.2. sont interprétées favorablement. - Une déclaration mentionnant les techniciens dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution des ouvrages. L’entrepreneur précise, d’une part, si ceux-ci font ou non partie de l’entreprise et, d’autre part, leur ancienneté au service de l’entreprise. - L’agréation dans la catégorie requise. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Catégorie D5 - Classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre minimal envisagé : 3 et nombre maximal : 10 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Les capacités économiques, financières et techniques définies ci-dessus. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : C10.101 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/03/2010 Documents payants : oui, Conditions et mode de paiement : selon marchés IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 12/03/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670600/2010011708
5256
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3592
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Université Catholique de Louvain, Administration du patrimoine immobilier et des infrastructures, Gestion technique du Patrimoine de Louvain-la-Neuve, 2, avenue G. Lemaître, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique, à l’attention de Delphine DUPONT Tél. (32-10) 47 89 08, fax (32-10) 47 31 03 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Université - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Louvain-la-Neuve Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Appel à candidatures en vue de différents marchés en 2010. Travaux de rénovation d’étanchéité de toitures plates. Etablissement d’une liste de candidats conformément à l’article 14 §2 de l’AR du 8/1/96 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction Objet supplémentaire : 45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . - Une attestation sur l’honneur que le soumissionnaire n’est pas en état de faillite, liquidation, cessation d’activité ou concordat judiciaire.
- Une attestation récente du Ministère des finances prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations en matière d’impôts. - Un certificat ou dernier extrait de compte de la TVA prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations en matière de taxes. - Une attestation de l’ONSS, prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une déclaration sur l’honneur, concernant le chiffre d’affaires global en travaux exécutés et chiffre d’affaires en travaux exécutés dans les classes et catégories demandées, de l’entreprise au cours des trois dernières années. Une baisse du chiffre d’affaire est interprétée défavorablement, une hausse ou une stabilité du chiffre d’affaire, positivement. Le chiffre d’affaire minimum exigé est de 200.000 Euros. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - 5 attestations signées par le représentant du Maître de l’Ouvrage de réalisation de travaux similaires dans le respect du planning et des mesures de sécurité au cours des 3 dernières années reprenant : montant des travaux, époque, délai, lieu d’exécution, maître de l’ouvrage (formulaire N°4bis). - Une déclaration mentionnant les techniciens dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution des ouvrages. L’entrepreneur précise, d’une part, si ceux-ci font ou non partie de l’entreprise et, d’autre part, leur ancienneté au service de l’entreprise. - L’agréation dans la catégorie requise. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Catégorie D8 - Classe 2 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre minimal envisagé : 3 et nombre maximal : 10 IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : T10.101 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/03/2010 Documents payants : oui, Conditions et mode de paiement : Selon marchés IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/03/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/03/2010 Lieu :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Administration du patrimoine immobilier et des infrastructures Gestion technique du patrimoine - parking 13 Avenue G. Lemaître 2 1348 Louvain-la-Neuve
5257
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Section II. Objet du marché
III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’art. 17 alinéa premier de l’AR du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicataire peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’art. 17 précité. Parmi ces documents, seule l’attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité économique et financière sera justifiée : - par des déclarations bancaires appropriées - au moyen du rating long terme attribué par un bureau de rating reconnu III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique du soumissionnaire sera justifiée par : 1) La liste des principaux services similaires exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant la date et leurs destinataires publics ou privés. La justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente. 2) Une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l’exécution des services. 3) Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, dont le prestataire de services disposera pour l’exécution du service, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure
II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 Lieu principal de prestation : Commune de 1380 Lasne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Opérateur tiers-investisseur pour l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09331200 - Modules solaires photovoltaïques II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non.
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - 1.La possibilité de disposer de l’énergie produite, et, dans l’affirmative, le niveau de production garanti (exprimé en kWh/kWc) - Pondération : 30 points 2 - loyer des toitures accordé à la commune (exprimé en Euro/kWc) - Pondération : 25 points 3 - 3.La capacité de production installable estimée (en kWc) Pondération : 20 points 4 - 4.Les frais éventuels à charge de la commune - Pondération : 10 points 5 - 5.Les caractéristiques techniques des équipements énergétiques qui seront fournis (durée de vie de l’installation, qualité des panneaux, rendement du système, .) - Pondération : 5 points
Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670600/2010011690 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3672
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de LASNE, Place Communale 1, 1380 LASNE, Belgique, à l’attention de Francis VANHASSEL (Responsable du ServiceTravaux) Tél. (32-2) 634 05 71, fax (32-2) 634 05 79 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. lasne.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration Communale de LASNE, Place Communale 1, 1380 LASNE, Belgique, à l’attention de La Bourgmestre Adresse internet : http://www.lasne.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
5258
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
6 - 6.Les mesures préventives contre la dégradation de la couverture de toiture - Pondération : 5 points 7 - 7.Le suivi du projet (phases, délais, .) - Pondération : 5 points IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : TX - TIERS - 09-02 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/04/2010 Documents payants : oui, prix : 44 EUR Conditions et mode de paiement : Le CSC peut être enlevé durant les heures de bureau à l’Administration Communale de Lasne, moyennant le payement comptant ou anticipé au compte : 091 - 0001614 - 91. Le CSC sera envoyé sur demande après réception du payement majoré de 5,00 EUR. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/04/2010; heure : 9:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/04/2010; heure : 9:30 Lieu : Administration communale de Lasne Place communale 1 1380 Lasne Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00717622/2010010933 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3593
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : IBW, Rue de la Religion, 10, 1400 Nivelles, Belgique, à l’attention de Claude Pasture - directeur général Tél. (32-67) 21 71 11 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : AGORA Etude, Rue Monatgne aux Anges, 26, 1081 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Mr Magdelyns Tél. (32-2) 779 13 55 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
AGORA Etude, Rue Monatgne aux Anges, 26, 1081 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Mr Magdelyns I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Environnement. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Egouttage des Drèves du Bois du Strihoux à Bierghes II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Commune de Rebecq Code NUTS : BE31 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Egouttage des drèves du bois du Strihoux à rebecq : Démolition, terrassements, égouttage en béton de 400 et 500 mm, revêtement hydrocarboné, éléments linéaires. longueur totale égouttage : 2600 mètres + raccordements particuliers, réalisation d’une station de pompage. Lieu d’exécution : Bois du Strihoux à rebecq, Drève de la Chapelle, drève du renard, des hêtres rouges,... II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 180 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant initial du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs et attestant que ce dernier ne se trouve dans aucune des situations visées par les causes d’exlcusion de l’article 17 de l’arrêté Royal du 8 janvier 1996. L’attention est atirée sur le fait que le pouvoir adjucateur peut inviter les candidats à produire les documents requis. L’entrepreneur fournit les attestations ONSS, TVA et impôts. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’entrepreneur doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 5 catégorie C ou E1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Le pouvoir adjudicateur renvoie à la liste des documents à joindre à l’offre décrite dans le cahier spécial des charges (Planning, fiche technique sur la station de pompage) III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Réf SPGE : 25123/03/G005 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 01/04/2010 Documents payants : oui, prix : 150 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents peuvent être consultés dans les bureaux d’AGORA, Rue Montagne aux Anges, 26 à 1081 Bruxelles (Madame Cécile Leites Gonçalvez 02/779 13 55) ou être fournis moyennant paiement de la somme de 150 Euro HTVA au compte 191-9296672-61 d’AGORA étude. Frais d’envoi en sus : 10 Euro TVAC en Belgique IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/04/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/04/2010; heure : 14:00 Lieu : IBW rue de la Religion, 10 à 1400 Nivelles Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00786893/2010011680 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3616 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Vilvoorde, stadhuis - Grote Markt, 1800 Vilvoorde, België Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.vilvoorde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
5259
dienst Beheer van de Gebouwen, Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde, België Contactpunt(en) : Mevrouw Marie-Louise Holvoet Tel. 02 255 46 30, fax 02 255 47 85 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : dienst Beheer van de Gebouwen, Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde, België Contactpunt(en) : Mevrouw Annick Lissens Tel. 02 255 46 40, fax 02 255 46 49 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanstellen van een ontwerpteam voor aanpassingswerken aan de stedelijke basisschool Perksestraat II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Vilvoorde NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanstellen van een ontwerpteam voor aanpassingswerken aan de stedelijke basisschool Perksestraat II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (een forfaitaire borgtocht van 5 000,00 euro) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
5260
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s waarvan de voorwaarden en de dekking in overeenstemming zijn met de huidige opdracht. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een verklaring op erewoord dat één of meerdere perso(o)n(en) die deel zal/zullen uitmaken van het ontwerpteam voor het jaar 2010 ingeschreven is/zijn op de tabel van de Orde van Architecten of van een gelijkwaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap. * Een verklaring aangaande de personeelsbezetting, de samenstelling en de capaciteiten van het projectteam dat door de dienstverlener zal worden ingezet voor de uitvoering van de diensten. * Een verklaring aangaande de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten. * Een bewijs dat de dienstverlener over voldoende kennis en ervaring beschikt op het gebied van de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten en de regelgeving van subsidiërende overheden. * Een beschrijving van de twee meest relevante referenties van uitgevoerde en opgeleverde projecten die door de dienstverlener zelf ontwerpen werden en waarvan de ingebruikname dateert van na 1 januari 2005. De referenties hebben bij voorkeur betrekking op renovatie van onderwijsinstellingen. Voor de ingediende referenties dienen bij voorkeur volgende elementen meegedeeld te worden: - projectnaam en beschrijving van het referentieproject; - bouwheer met adres en contactpersoon; - naam van de ontwerpers en juiste omschrijving van de studieopdracht die aan hen werd toegewezen; - kostprijs van de werken volgens eindafrekening (exclusief BTW en erelonen); - definitieve plannen (schaal 1/100) en/of foto’s; - opleveringsdatum en datum ingebruikname; - certificaat van goede uitvoering goedgekeurd door de bouwheer. De aandacht wordt erop gevestigd dat de kandidaat referenties moet kunnen aantonen van zowel studieopdrachten architectuur, stabiliteit als technieken. * Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. * Het staat de dienstverlener vrij om een samenwerkingsverband aan te gaan met andere architecten, ingenieurs... De vorm van het samenwerkingsverband mag door de dienstverlener vrij gekozen worden. Desgevallend dient een door alle leden van het samenwerkingsverband ondertekend document bij de inschrijving gevoegd te worden dat de taakverdeling van elk lid van het samenwerkingsverband duidelijk omschrijft. De gevraagde verklaringen op erewoord moeten voor alle leden van het samenwerkingsverband
bij de inschrijving gevoegd worden. Wanneer een referentie betrekking heeft op een tijdelijke vereniging kan een lid van de tijdelijke vereniging deze referenties enkel gebruiken op voorwaarde dat hij aantoont dat hij een wezenlijk deel van de betrokken opdracht op zich nam. Belangrijke opmerkingen: 1. Verklaringen op erewoord dienen - op straffe van nietigheid van de offerte - door de kandidaat, alsook desgevallend door de andere leden van een samenwerkingsverband in het kader van deze opdracht, te worden ondertekend. 2. Het niet toevoegen bij de inschrijving van de documenten die gevraagd worden voor de kwalitatieve selectie, houdt in dat voor die bepaalde selectiecriteria de inschrijving verondersteld wordt niet te voldoen en derhalve niet zal weerhouden worden. Het onvoldoende motiveren of aantonen door een inschrijver dat hij voldoet aan een bepaald selectiecriterium houdt tevens in dat voor dit selectiecriterium de inschrijving geacht wordt niet te voldoen. Overigens houdt de overzichtelijkheid en volledigheid van de inschrijving een indicatie in van de administratieve bekwaamheid en de motivatie van de inschrijver. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - ereloonpercentage - Weging : 40 2 - methodologie en plan van aanpak – visie op het project Weging : 30 3 - kwaliteitsprocedures en procedures voor budgetbewaking Weging : 20 4 - kwaliteit van het offertedossier - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : GEB 2010-05 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 6/4/2010; tijdstip : 15:15 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 6/4/2010; tijdstip : 15:15 Plaats : Stadhuis (inkom Lange Molensstraat), zaal Frans Poot, 2de verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010
5261
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
dienst Beheer van de Gebouwen, Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde, België Contactpunt(en) : Mevrouw Annick Lissens Tel. 02 255 46 40, fax 02 255 46 49 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: - indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten. * Technische beschrijvingen, documentatie en/of foto’s van de te leveren producten, waarvan op verzoek van het bestuur de echtheid moet kunnen worden bevestigd. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
Afdeling IV. Procedure
II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van een geluidssysteem voor cc het Bolwerk II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : cc Het Bolwerk NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop van een geluidssysteem voor cc het Bolwerk II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 32331300 - Apparatuur voor geluidsweergave II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : GEB AG 2010-02 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 1/4/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3617 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde, België Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.vilvoorde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Cultuurcentrum, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde, België Contactpunt(en) : De heer Bart Van Moer Tel. 02 255 46 57 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
5262
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 6/4/2010; tijdstip : 15:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 6/4/2010; tijdstip : 15:00 Plaats : Stadhuis (inkom Lange Molensstraat), zaal Frans Poot, 2de verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3583 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Antwerpen, Technische Dienst, Prinsstraat 10, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Mark Verbruggen Tel. (32-3) 265 45 00 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ua.ac.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Aankoopdienst, t.a.v. Elio Berardocco Tel. (32-3) 265 31 10, fax (32-3) 265 31 17 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.ua.ac.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Aankoopdienst, t.a.v. Elio Berardocco Tel. (32-3) 265 31 10, fax (32-3) 265 31 17 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.ua.ac.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 10 007 Renovatie zolders Universiteitsclub II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 10 007 De uit te voeren werken betreffen binnenafwerking van een zolderruimte met inbegrip van isolatie, gipskarton bekleding, houtbehandeling, schilderwerken, vloerbekleding en elektriciteitswerken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 07/06/2010; voltooiing : 17/09/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de opdrachtsom III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : In orde met RSZ-verplichtingen RSZ-attest of verklaring op erewoord III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nvt Eventueel vereiste minimumeisen : nvt III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning categorie D, klasse 3 Eventueel vereiste minimumeisen : Bewijs van erkenning of verklaring op erewoord Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 10 007
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/03/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Universiteit Antwerpen, Campus Middelheim, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, lokaal A 122. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De inschrijvers mogen de openingszitting bijwonen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00685197/2010011639 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastenboeken kunnen worden opgevraagd via een mail aan
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3594 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Lieve Schueremans (Algemeen Beheerder-Algemeen Beheer) Tel. (32-3) 247 62 05, fax (32-3) 247 62 13 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.itg.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. An De Bie (Beleidsmedewerker Financieel Beheer-Algemeen Beheer) Tel. (32-3) 247 07 24 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.itg.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Stichting van Openbaar Nut - Onderwijs.
5263
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Hypothecair krediet II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 06 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Anrtwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Hypothecair krediet voor investeringen in studentenlogies. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66113000 - Kredietverlening II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Hypotheciar krediet voor investeringen in studentenlogies voor een totaal van 8 miljoen euro. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 180 of 240 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest van niet-faillissement uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie. Een getuigschrift (met name een RSZ-attest) uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen van de sociale zekerheid. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een kopij van de neergelegde jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren en, indien van toepassing, het bijhorend verslag van de bedrijfsrevisor. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Nota technische bekwaamheid III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
5264
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : ITG-LENING-001 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 01/04/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.5) Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan de geselecteerde gegadigden : 02/04/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 12/05/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : ITG, Zaal Broden, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Max. 2 vertegenwoordigers van elke firma die een offerte indient mogen de zitting bijwonen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00694621/2010011437 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3578
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2009/8171 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Stad Antwepen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Raamcontract voor het leveren, hervullen, herkeuren en herstellen van snelblustoestellen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35111300 - Brandblustoestellen Bijkomende opdracht : 50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 240 000 EUR (incl. 21% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Prijs. - Weging : 30 2 - Technische kwaliteit. - Weging : 30 3 - Aantal handelingen + behandelingstijd voor jaarlijkse controle door brandweer - Weging : 30 4 - Service graad. - Weging : 10 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2009/8171 Afdeling V. Gunning van een opdracht
Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Geert De Groof Tel. (32-3) 338 23 24, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten.
Opdracht nr. : PO/CAL/2009/8171 Titel : Raamcontract voor het leveren, hervullen, herkeuren en herstellen van snelblustoestellen. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 23/09/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Saval NV, Oostkaai 25/6, 2170 Merksem, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 60 000 EUR (incl. 21% BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : per jaar jaar(jaren).
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : ja. Waarde of deel van de opdracht dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2010011278 VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3584
IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Prijs - Weging : 75 2 - Plan van aanpak voor de dienstverlening - Weging : 10 3 - Bijkomende garanties en waarborgen - Weging : 5 4 - Levertermijnen wisselstukken - Weging : 5 5 - Reactie- en hersteltijden voor herstellingen - Weging : 5 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/VC/0913OP Afdeling V. Gunning van een opdracht
Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Geert De Groof Tel. (32-3) 338 23 24, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/VC/0913OP II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Patrimoniumonderhoud - Voertuigencentrum, Kielsbroek 32 te 2020 Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Meerjarig contract voor herstellen van vrachtwagens van het type VOLVO & VOLVO Truck en het leveren van wisselstukken II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34300000 - Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren Bijkomende opdracht : 50110000 - Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 520 000 EUR (incl. 21% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure :
5265
Opdracht nr. : PO/VC/0913OP Titel : Meerjarig contract voor herstellen van vrachtwagens van het type VOLVO & VOLVO Truck en het leveren van wisselstukken. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 28/10/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Garage Kant NV, SChouwkensstraat 5, Antwerpen 2030, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 130 000 EUR (incl. 21% BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : per jaar jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2010010112 VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3585 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Geert De Groof Tel. (32-3) 244 52 24, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten.
5266
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.
II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2009/8184 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 16 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Stad Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Raamcontract voor de overslag van selectief ingezameld huishoudelijk afval in een daartoe vergunde installatie. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90500000 - Diensten op het gebied van vuilnis en afval II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 3 155 833 EUR (incl. 21% BTW)
Opdracht nr. : PO/CAL/2009/8184 Titel : Overslag van papier & karton V.1) Datum van gunning van de opdracht : 06/07/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Van Gansewinkel, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.
Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Prijs van dienstverlening - Weging : 60 2 - Kwaliteit aangeboden dienstverlening - Weging : 25 3 - Kortste rijafstand tussen het referentiepunt en het overslagstation van de dienstverlener - Weging : 15 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2009/8184 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : PO/CAL/2009/8184 Titel : Overslag van restafval V.1) Datum van gunning van de opdracht : 06/07/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : nv Van Gansewinkel, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : PO/CAL/2009/8184 Titel : Overslag van GFT V.1) Datum van gunning van de opdracht : 06/07/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Van Gansewinkel, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, België
Afdeling V. Gunning van een opdracht
Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : PO/CAL/2009/8184 Titel : Overslag van PMD V.1) Datum van gunning van de opdracht : 06/07/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Van Gansewinkel, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2010010173 VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3595 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Geert De Groof Tel. (32-3) 244 52 24, fax (32-3) 238 64 59 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2009/8183 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : stad Antwerpen NUTS-code : BE211
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Raamcontract voor elektronische lichtkranten II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen Bijkomende opdracht : 34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 521 949,09 EUR (incl. 21% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Prijs - Weging : 40 2 - Kwaliteit van de offerte - Weging : 20 3 - Onderhoudscontract - Weging : 10 4 - Esthetiek - Weging : 20 5 - Meerwaarde alternatieve voeding - Weging : 10 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2009/8183 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : PO/CAL/2009/8183 Titel : Raamcontract voor elektronische lichtkranten. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 08/09/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BTI nv, Wiekenweg 13, 2387 Baarle-Hertog, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2010009754 VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3586 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Katholiek Onderwijs Regio Borsbeek, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, België, t.a.v. P. Jacobs
5267
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : NV ARCADE ingenieursbureau, Groeningenlei 132, 2550 Kontich, België, t.a.v. Patrick Spaas E-mail :
[email protected], fax (32-3) 239 58 75 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : NV ARCADE, Groeningenlei 132, 2550 Kontich, België, t.a.v. Patrick Spaas Tel. (32-3) 239 58 75 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : KOR Borsbeek, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, België Contactpunt(en) : KOR Borsbeek, t.a.v. P. Jacobs I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Katholiek Onderwijs Regio Borsbeek - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : De Robianostraat, Borsbeek NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Renovatie gevelsluiting, St.-Jozefsinstituut, BlokIII, Borsbeek Nieuwe raam- en deurconstructies in Aluminium. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 44220000 - Schrijnwerk voor de bouw II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 02/08/2010; voltooiing : 23/08/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van het oorspronkelijk aannemingsbedrag van de opdracht (excl. BTW) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : inschrijving in handelsregister copy attest registratie, copy attest erkenning III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
5268
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest rsz voorlaatste kwartaal III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : copy attest registratie, copy attest erkenning Eventueel vereiste minimumeisen : Erkenning categorie D20, Klasse 2 of hoger Nota: definitieve vereiste erkenningsklasse wordt bepaald door het toewijzingsbedrag Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - prijs - Weging : 65 punten 2 - uitvoeringstermijn - Weging : 15 punten 3 - detaillering en randaansluitingen - Weging : 10 punten 4 - minder-hinder maatregelen - Weging : 10 punten IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 25/02/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 175, EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanvrager dient minstens 1 werkdag op voorhand het dossier telefonisch (03/239 58 75) en per e-mail (
[email protected]) op te vragen bij het Ingenieursbureau NV Arcade, indien de betaling ervan gebeurd is door overschrijving of ter plaatse door contante betaling. Voor verzending van het dossier wordt een bijkomende verzendingskost van Euro 5,- aangerekend. BELANGRIJK :dossiernummer en schoolblok te vermelden bij bestelling : 3569 ST JOZEF Borsbeek BLOK III IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : KOR Borsbeek, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : inschrijver of zijn afgevaardigde Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00683168/2010008316 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3596 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Katholiek Onderwijs Regio Borsbeek, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, België, t.a.v. P. Jacobs Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : NV ARCADE ingenieursbureau, Groeningenlei 132, 2550 Kontich, België, t.a.v. Patrick Spaas E-mail :
[email protected], fax (32-3) 239 58 75 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : NV ARCADE, Groeningenlei 132, 2550 Kontich, België, t.a.v. Patrick Spaas Tel. (32-3) 239 58 75 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : KOR Borsbeek, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, België Contactpunt(en) : KOR Borsbeek, t.a.v. P. Jacobs I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Katholiek Onderwijs Regio Borsbeek - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : De Robianostraat, Borsbeek NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Renovatie gevelsluiting, St.-Jozefsinstituut, Blok I, Borsbeek Nieuwe raam- en deurconstructies in Aluminium. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 44220000 - Schrijnwerk voor de bouw II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 02/08/2010; voltooiing : 23/08/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van het oorspronkelijk aannemingsbedrag van de opdracht (excl. BTW) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : inschrijving in handelsregister copy attest registratie, copy attest erkenning III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest rsz voorlaatste kwartaal III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : copy attest registratie, copy attest erkenning Eventueel vereiste minimumeisen : Erkenning categorie D20, Klasse 2 of hoger Nota: definitieve vereiste erkenningsklasse wordt bepaald door het toewijzingsbedrag Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - prijs - Weging : 65 punten 2 - uitvoeringstermijn - Weging : 15 punten 3 - detaillering en randaansluitingen - Weging : 10 punten 4 - minder-hinder maatregelen - Weging : 10 punten IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 25/02/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 175, EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanvrager dient minstens 1 werkdag op voorhand het dossier telefonisch (03/239 58 75) en per e-mail (
[email protected]) op te vragen bij het Ingenieursbureau NV Arcade, indien de betaling ervan gebeurd is door overschrijving of ter plaatse door contante betaling. Voor verzending van het dossier wordt een bijkomende verzendingskost van Euro 5,- aangerekend. BELANGRIJK :dossiernummer en schoolblok te vermelden bij bestelling : 3568 ST JOZEF Borsbeek BLOK I IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : KOR Borsbeek, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : inschrijver of zijn afgevaardigde Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen :
5269
@Ref:00683168/2010011695 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3610 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, België Contactpunt(en) : De heer Ludo Van den Bussche Tel. 03 250 48 64, fax 03 250 48 09 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.zwijndrecht.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Zomerbebloeming II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Zwijndrecht NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht bestaat uit de verhuring van manden, die worden gevuld met aangekochte bloemen. Het geheel wordt gedurende het zomerseizoen onderhouden door dezelfde firma. De opdracht omvat volgende werken: leveren van bevestigingsmaterialen en bloemenmanden, opvullen van de manden inclusief plaatsing, onderhoud en verzorging van bloemenmanden. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 77300000 - Tuinbouwdiensten Bijkomende opdracht : 77330000 - Uitvoeren van bloemenarrangementen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
5270
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door eenvoudig deel te nemen aan deze procedure tot gunning verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in artikel 69 van het KB van 8 januari 1996. Door de aanbestedende overheid wordt het bestaan van sociale schulden gecontroleerd. zij zijn een reden voor uitsluiting van de offerte. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een passende bankverklaring vanwege een financiële instelling, waaruit blijkft dat de kandidaat beschikt over de financiële degelijkheid voor de uitvoering van de opdracht. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst met de beschrijving van de werktuigen en de personeelsleden en een referentielijst met uitgevoerde werken zoals omschreven in het bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 244 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/4/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 5 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Overschrijving op rekeningnummer IBAN BE92-0910-0012-5523 BIC GKCCBEBB met vermelding bestek zomerbebloeming of contante betaling aan het onthaal in het Administratief Centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 8/4/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Administratief Centrum, Binnenplein 1 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3611 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, België Contactpunt(en) : De heer Ludo Van den Bussche Tel. 03 250 48 64, fax 03 250 48 09 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.zwijndrecht.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : wegmarkeringen - verkeerssignalisatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeente Zwijndrecht NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Voorwerp van de opdracht: - plaatsen van parkeerverbod voor de werken, indien nodig - voorbereiding van het oppervlak - aanbrengen van de geschilderde wegmarkeringen - zandstralen van de te verwijderen markeringen - aanbrengen van thermoplast markeringen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door eenvoudig deel te nemen aan deze procedure tot gunning verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in artikel 17 van het KB van 08 januari 1996. Door de aanbestedende overheid wordt het bestaan van sociale en fiscale schulden gecontroleerd. Zij zijn een reden voor uitsluiting van de offerte. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Passende bankverklaring vanwege een financiële instelling, waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over de financiële degelijkheid voor de uitvoering van de opdracht. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver moet zelf over de voornaamste en nodige werktuigen, materieel en technische uitrustingen beschikken voor de uitvoering van de werken van onderhavig bestek, die bovendien door hemzelf zijn uit te voeren. Hiertoe zal de inschrijver bij zijn bieding een verklaring voegen die expliciet de werktuigen, het materieel, de technische uitrusting, het aantal personeelsleden en het opleidingsniveau vermeldt waarover hij op het moment van de inschrijving zelf beschikt. De inschrijver moet zelf tijdens de laatste vijf jaar met zijn eigen materieel minstens drie aanemingen van wegmarkeringen hebben uitgevoerd, die volgens het KB van 26 september 1991 dienen ingedeeld in de erkenningsklasse 1 of hoger. Hiertoe zal de inschrijver bij zijn bieding een lijst voegen van voormelde werken, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven eenduidig weer of deze gerealiseerd werden volgens de regels van goed vakmanschap en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: C3 (Nietelektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), Klasse 1
5271
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 246 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/4/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 7 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek cash of via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE92-09100012-5523 - BIC GKCCBEBB IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 8/4/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/4/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Administratief Centrum, Binnenplein 1 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3634 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Ruilverkavelingscomité Merksplas, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals, België Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : VLM Antwerpen, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals, België Contactpunt(en) : De heer Bert Vueghs Tel. 014/25.84.01, fax 014/25.83.99 E-mail :
[email protected]
5272
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : VLM Antwerpen, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals, België Contactpunt(en) : De heer Bert Vueghs Tel. 014/25.84.01, fax 014/25.83.99 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : VLM Antwerpen, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals, België Contactpunt(en) : De heer Bert Vueghs Tel. 014/25.84.01, fax 014/25.83.99 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Milieu. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ruilverkaveling Merksplas: afpalen en topografische opmeten van vlak,- lijn,- en puntelementen. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Arr. Turnhout NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Afpalen en topografische opmeten van vlak,- lijn,- en puntelementen. De opdracht omvat: - het afpalen en het topografisch opmeten en bereken van de coördinaten van vlak-, lijn- en puntelementen; - het afleveren van coördinaten- en tekeningbestanden van de opgemeten elementen; - het afleveren van analoge plannen van de opgemeten elementen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71355200 - Topografische opmetingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Lijst van materiaal en de meetapparaten waarmede de diensten zullen uitgevoerd worden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Overeenkomstig art. 73 §3 van het KB van 8 januari 1996 moet de dienst geleverd worden door een beëdigd landmeter-expert, ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van landmeter-expert. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : H26TO01 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/3/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 20,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 10,00 Het bestek kan worden aangekocht bij de Vlaamse Landmaatschappij Antwerpen, Cardijnlaan 1 te 2200 Herentals tegen storting van 30,00 euro (incl. BTW en verzendingskosten) op het rekeningnummer 435-4528921-71 (IBAN BE49 4354 5289 2171; BIC : KREDBEBB) van de Vlaamse Landmaatschappij met vermelding van het besteknummer en BTW-nummer van de aanvrager. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 2/4/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 2/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : VLM Antwerpen, Cardijnlaan 1 te 2200 Herentals Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
5273
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 180 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
Werken
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : registratie: 20 of 00 erkenning: D5 klasse 2
Afdeling I. Aanbestedende dienst
Afdeling IV. Procedure
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigendom N.V. S.O., Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout, België Contactpunt(en) : TMH&KLE, t.a.v. Griet Braekmans Tel. (32-14) 46 26 39, fax (32-14) 45 33 62 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : sociale woningbouw - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 1290/20080621/31 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 07/04/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 35 EUR Betalingstermijnen en -methode : het aanbestedingsbundel wordt verzonden na voorafgaande betaling van de dossierkosten door overschrijving op prk. nr. 000-0047551-21 van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigendom N.V. S.O. Gelieve uw btw nummer te vermelden! IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 08/04/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3649 Aankondiging van een opdracht
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Beerse, Vlimmeren, Kerkenhoek fase II, 20 woningen, vernieuwen buitenschrijnwerk (pvc) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Beerse, Vlimmeren NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : vernieuwen van het buitenschrijnwerk (pvc) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 20 woningen Geraamde waarde zonder BTW : 278 225,14 EUR II.2.2) Opties : neen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 08/04/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : !!opgelet!! nieuw adres vanaf 29 maart 2010 - op het secretariaat van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting en Kleine Landeigenom N.V. S.O., Campus Blairon 599, 2300 Turnhout Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00699715/2010010002 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
5274
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
N. 3637 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas, België Contactpunt(en) : De heer Alex Peeters Tel. 014 63 94 37, fax 014 63 94 01 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.merksplas.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanstellen van een ontwerper voor het gefaseerd opstellen van het ontwerp en het opvolgen van de werken voor de algemene revalorisatie van de als monument beschermde kapel en gebouwen van de grote boerderij op Merksplas-Kolonie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Merksplas-Kolonie NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanstellen van een ontwerper voor het gefaseerd opstellen van het ontwerp en het opvolgen van de werken voor de algemene revalorisatie van de als monument beschermde kapel en gebouwen van de grote boerderij op Merksplas-Kolonie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45212350 - Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Bescherming Beroep Architect III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Conceptnota met omschrijving van de aanpak en methodologie. 2 - Visie van de ontwerper op de werfopvolging tijdens de uitvoering van de werken. 3 - Erelonen. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 1.853/10/8 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/4/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 8/4/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/4/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Raadzaal Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3647 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, België Contactpunt(en) : De heer Bert Joris Tel. +32 14330930, fax +32 14330929 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.gemeentemol.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop vrachtwagen met containersysteem II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Werkplaatsen NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop vrachtwagen met containersysteem II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34100000 - Motorvoertuigen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
5275
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz- en btw-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Technische waarde - Weging : 60 2 - Prijs - Weging : 30 3 - Garantie - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/7BJ IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/4/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, liggen alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers, in de burelen van: Dienst Aankoop van de gemeente Mol, Molenhoekstraat 2 (2de verdieping), 2400 Mol (tel 014 33 09 30 – fax 014 33 09 29 e-mail:
[email protected]), van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ze kunnen kosteloos bekomen worden op eenvoudig verzoek. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 28/4/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
5276
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/4/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Gemeentehuis, schepenzaal, 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3631 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Kasterlee, Markt 1, 2460 Kasterlee, België Contactpunt(en) : Mevrouw Hanne Creten Tel. 014 85 99 15, fax 014 85 07 77 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.kasterlee.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Caers Marc Architect, Terlo 12, 2460 KASTERLEE, België Contactpunt(en) : De heer Caers Marc Tel. 014 85 39 39 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Caers Marc Architect, Terlo 12, 2460 KASTERLEE, België Contactpunt(en) : De heer Caers Marc Tel. 014 85 39 39 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Uitbreidings -en aanpassingswerken Ligahof II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ligahof NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Uitbreidings -en aanpassingswerken Ligahof II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45212110 - Bouwen van vrijetijdscentrum II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest RSZ. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest erkenning. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010012 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 17/3/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 115,25 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 4,13 Bestek en plannen te verkrijgen bij Architect Marc Caers, Terlo 12 te 2460 Kasterlee. Tel 014 85 39 39 -
[email protected] Storting op rekeningnr 320-0362189-61 van Architect Marc Caers. Kostprijs met verzending: 119.38 EUR. Kostprijs bij afhaling: 115.25 EUR. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 17/3/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/3/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Gemeentehuis - polyvalente zaal Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3618 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Balen, Vredelaan 1, 2490 Balen, België Contactpunt(en) : Mevrouw Tessa Caers Tel. +32 14819910, fax +32 14816135 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop tweedehandse ladderwagen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Brandweer NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop tweedehandse ladderwagen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34900000 - Diverse transportmiddelen en onderdelen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
5277
II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest RSZ waaruit blijkt dat betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor Sociale Zekerheid en bestaanszekerheid. Voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BRAND.GRTC.2010-003 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 6/4/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 6/4/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 6/4/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Gemeentehuis, zaal Schepencollege, 1ste verdieping, Vredelaan 1, 2490 Balen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
5278
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
N. 3659
II.3) Looptijd of 30 werkdagen dagen. Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Lier, Grote Markt 57, 2500 Stad Lier, België Contactpunt(en) : hoofd Wegen & Water, t.a.v. Felix Van Steen Tel. (32-3) 800 03 44 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Grontmij, Hanswijkvaart 51, 2800 MECHELEN, België, t.a.v. De heer Koen Van Weert Tel. (32-15) 45 13 00 Internetadres : http://www.grontmij.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Lier: wegenis- en rioleringswerken Ast II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Lier: Ast NUTS-code : BE212 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : * Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen, riolering * Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen * De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken, grachten * Funderingswerken wegenis * Plaatsen van lijnvormige elementen in beton, incl. fundering * Het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen en asfalt * Beplantingswerken * Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
uitvoeringstermijn
van
de
opdracht :
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie besteksbepalingen III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie besteksbepalingen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : een geldig attest vanwege de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; een bewijs van registratie III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie besteksbepalingen III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie besteksbepalingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 238870/AST IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/03/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 140 EUR Betalingstermijnen en -methode : De offertedocumenten kunnen bekomen worden vanaf donderdag 25 februari 2010 mits voorafgaande storting van 140 euro op rekening nr. 001-3694340-74, geopend op naam van Grontmij Vlaanderen nv, Frans Smoldersstraat 18 te 1932 Zaventem, of mits contante betaling op volgend adres: Grontmij, vestiging Mechelen, Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/03/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/03/2010; tijdstip : 10:00 Plaats :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
stadhuis Lier
5279
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00692929/2010010187 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3614 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : De ideale woning, Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem, België Contactpunt(en) : De heer Bart Vanderstappen Tel. 03/320.29.86, fax 03/322.93.28 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.deidealewoning.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Hemiksem V - Vernieuwen buitenschrijnwerk II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : De Ideale Woning NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Hemiksem V - Vernieuwen buitenschrijnwerk II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45421130 - Plaatsen van deuren en ramen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2009-052-VSB IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/3/2010; tijdstip : 12:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 30/3/2010; tijdstip : 08:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 30/3/2010; tijdstip : 09:00
5280
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Plaats : De ideale woning, Diksmuidelaan 276 te 2600 Berchem Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3645 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, België Contactpunt(en) : Directie Infrastructuur, t.a.v. Dhr. Ronny Collet Tel. 0497 97 75 13, fax +32 34504181 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aquafin.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58531 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vennootschap van privaatrecht - Waterzuivering De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Rio-Act project HMA5A10 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : HamontAchel II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Rio-Act project HMA5A10 : Middenweg - renovatie riolering. De werken omvatten : - De renovatie van de bestaande riolering d.m.v. een TPUB II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 20 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aannemer dient geregistreerd te zijn. Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse1. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AQFINFRA-HMA5A10-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/04/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 40,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De documenten zijn te verkrijgen bij Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Betaling via overschrijving op rekeningnr. 091-0104184-35 ten name van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 16/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De zitting is openbaar. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Uitvoeringstermijn : 20 werkdagen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3650 Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, België Contactpunt(en) : Directie Infrastructuur, t.a.v. Dhr. Dirk De Waele Tel. (+32 - 3) 450 45 11, fax (+32 - 3) 450 41 81 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aquafin.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58536 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vennootschap van privaatrecht - Waterzuivering De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Project 97.252C/1 - Collector Dworp Fase 3C, vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Beersel II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : - voorbereidende grondwerken - rooien van struiken - opbreken en opvullen van bestaande buizen - opbreken van verhardingen van wegen en voet- en fietspaden - leveren en plaatsen van betonbuizen diameter 400 mm: ca. 25 m diameter 500 mm: ca. 52 m diameter 600 mm: ca. 87 m diameter 700 mm: ca. 260 m diameter 900 mm: ca. 245 m diameter 1000 mm: ca. 171 m diameter 1200 mm: ca. 302 m diameter 1400 mm: ca. 162 m - leveren en plaatsen van grèsbuizen diameter 250 mm: ca. 90 m - leveren en plaatsen van geprefabriceerde kokers: ca. 245 m - uitvoeren van doorpersingen diameter 700 mm: ca.245 m
5281
diameter 800 mm: ca.64 m diameter 1000 mm: ca.665 m - leveren en plaatsen van inspectieputten - maken van pers- en ontvangstputten in secanspalen - bouwen van overstortconstructies - bouwen van bergbezinkbekken met overstort - bouwen van uitstroomcontructies - aanleg van rotonde Winderickxplein - wegherstellingswerken - werken aan de Molenbeek: verleggen van de voetweg en herinrichten profiel Molenbeek - uitvoeren van plaatselijke ingrepen - voorafgaandelijk uitvoeren van plaatselijke ingrepen op omleidingswegen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 8380098,22 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AQFINFRA-97252Clot1-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Andere eerdere aankondigingen : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2009/S 157-228978 van 18/08/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Project 97.252C/1 - Collector Dworp Fase 3C, vanaf Kartonweg tot centrum Sint-Genesius-Rode. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 25/01/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Kembo nv - Kempische bouw- en wegenwerken, Goormansdijk 9, 2480 Dessel, België Tel. (+32-14) 37 79 84, fax (+32-14) 37 29 91 Internetadres : www.kembo.be V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 8380098,22 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
5282
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
N. 3607 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Zeekanaal, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, België Contactpunt(en) : ir. J. Laurent, afdelingshoofd Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58510 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, België Contactpunt(en) : ing. M. Vankan, districtshoofd Tel. 03 860 62 25 E-mail :
[email protected] Internetadres : http://www.wenz.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiek rechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap - Beheer en exploitatie van de in Vlaanderen gelegen waterwegen en de ernaast gelegen gronden De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Maai- en groenwerken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 1 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Zeekanaal Brussel Schelde + Bovenzenne, Kanaal naar Charleroi en Kanaal Leuven Dijle + Netekanaal NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht heeft als doel het uitvoeren van groen- en maaiwerken langsheen het Zeekanaal Brussel - Schelde en Bovenzenne, het Kanaal naar Charleroi en het Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal en de aanhorende percelen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233229 - Onderhoud van bermen Bijkomende opdracht : 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden Bijkomende opdracht : 77211500 - Onderhouden van bomen Bijkomende opdracht : 77211400 - Vellen van bomen Bijkomende opdracht : 77341000 - Snoeien van bomen Bijkomende opdracht : 77211300 - Rooien van bomen Bijkomende opdracht : 77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
Bijkomende opdracht : 77312100 - Onkruidverdelging Bijkomende opdracht : 77314100 - Aanleggen van gazons Bijkomende opdracht : 77315000 - Zaaiwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Maai- en groenwerken op het Zeekanaal Brussel - Schelde en Bovenzenne 1) Korte beschrijving : Uitvoeren van maai- en groenwerken op het Zeekanaal Brussel - Schelde en de Bovenzenne 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233229 - Onderhoud van bermen Bijkomende opdracht : 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden Bijkomende opdracht : 77211500 - Onderhouden van bomen Bijkomende opdracht : 77211400 - Vellen van bomen Bijkomende opdracht : 77341000 - Snoeien van bomen Bijkomende opdracht : 77211300 - Rooien van bomen Bijkomende opdracht : 77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid Bijkomende opdracht : 77312100 - Onkruidverdelging Bijkomende opdracht : 77314100 - Aanleggen van gazons Bijkomende opdracht : 77315000 - Zaaiwerkzaamheden Perceel nr. : 2 Titel : Maai- en groenwerken op het Kanaal naar Charleroi 1) Korte beschrijving : Uitvoeren van maai- en groenwerken op het Kanaal naar Charleroi 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233229 - Onderhoud van bermen Bijkomende opdracht : 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden Bijkomende opdracht : 77211500 - Onderhouden van bomen Bijkomende opdracht : 77211400 - Vellen van bomen Bijkomende opdracht : 77341000 - Snoeien van bomen Bijkomende opdracht : 77211300 - Rooien van bomen Bijkomende opdracht : 77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid Bijkomende opdracht : 77312100 - Onkruidverdelging Bijkomende opdracht : 77314100 - Aanleggen van gazons Bijkomende opdracht : 77315000 - Zaaiwerkzaamheden Perceel nr. : 3 Titel : Maai- en groenwerken op het Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal 1) Korte beschrijving : Uitvoeren van maai- en groenwerken op het Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233229 - Onderhoud van bermen Bijkomende opdracht : 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden Bijkomende opdracht : 77211500 - Onderhouden van bomen Bijkomende opdracht : 77211400 - Vellen van bomen Bijkomende opdracht : 77341000 - Snoeien van bomen
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Bijkomende opdracht : 77211300 - Rooien van bomen Bijkomende opdracht : 77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid Bijkomende opdracht : 77312100 - Onkruidverdelging Bijkomende opdracht : 77314100 - Aanleggen van gazons Bijkomende opdracht : 77315000 - Zaaiwerkzaamheden Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag wordt bepaald op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom zonder BTW en zonder het bedrag van de transfertgelden. De vermeerderingen met respectievelijk 10 (a - keuringen a posteriori) en 20 (b - onderhoudsbeurten in de waarborgperiode) procent, zoals bepaald in het standaardbestek 250, zijn niet van toepassing. De borgtocht dient voor ieder contractjaar en voor ieder perceel afzonderlijk te worden gesteld. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 69 en 69 bis – Uitsluitingsgronden De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, § 1 en 2; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis § 2. - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door één of meer van de volgende documenten: • Een passende bankverklaring of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s; Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.
5283
III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van: - Een opgave van het aantal arbeidskrachten dat voor de uitvoering van deze aanneming zal worden ingezet met vermelding van hun kwalificatie. - Een elementaire lijst van het materieel dat voor de uitvoering van deze aanneming zal worden aangewend, met eventueel inschrijvingsnummer (nummerplaat) en vermelding van de hoofdkenmerken: ° Maaimachines: - aantal klepel-, cirkel- en vingermaaiers, - aantal maai-zuigcombinaties, - aantal met links gemonteerde maaiarm, - aantal aangepaste voor onder vangrails. ° Eventuele opraapmachines voor maaisel, ° Vrachtwagens, ° Knipbalk – takkenschaar, ketting- of cirkelzaag op draagarm, ° Zaag- en/of scheermachines, ° Hoogwerkers, ° Freesmachines, ° Botsabsorbeerders, ° Andere machines. - een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2007, 2008, 2009, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf; Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AZK-BB 1665 - Maai en groenwerken-F02_0
5284
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/04/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 92,55 EUR Betalingstermijnen en -methode : 1. Via de website van W&Z NV onder de rubriek “bestekken (www.WenZ.be) tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard). Keuze uit “elektronische versie” of “elektronische en papieren versie”. 2.Na overschrijving op rekeningnummer 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek onder vermelding van het besteknummer. 3. Tegen contante betaling in de kantoren van W&Z, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, opvolgende adressen: -W&Z NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek -W&Z, afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent Excl. verzendingskosten: 82,87 EUR Incl. verzendingskosten 92,55 EUR IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 22/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek, vergaderzaal IJZER Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3632 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Schoten, Verbertstraat 27, 2900 Schoten, België Contactpunt(en) : De heer Cor Michiels Tel. 03/680.06.43, fax 03/680.06.41 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.ocmwschoten.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Vernieuwing informaticasysteem II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Dienst ICT NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Er dient een redundante omgeving uitgebouwd te worden met een datacenter op 2 sites, in het administratief centrum van het OCMW van Schoten en het lokaal dienstencentrum (DRP datacenter). Er wordt gekeken naar een virtuele omgeving in de hoofdsite die repliceert naar het DRP datacenter. Beide datacenters dienen identiek te zijn op gebied van server en storage. De verbinding tussen de 2 datacenters zal gebruik maken van een reeds getrokken glasvezelkabel. Een nieuwe back-upomgeving moet voorzien worden, net als upgrade van Windows server en terminal services. Details worden besproken verder in dit document. Installatie Een gedetailleerd projectplan dient opgenomen te worden in de offerte. Volgende zaken dienen zeker opgenomen te worden: Ontwerp en beschrijving van de volledige voorgestelde infrastructuur van de hoofdsite , de replicatiesite en de back-up site. De installatie- en opstartprocedures moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Project management Er dient een projectbeheerder te worden aangeduid die het volledige project zal volgen van het begin tot de oplevering. Deze beheerder zal ook instaan voor het opstarten van een werkgroep met leden van binnen en buiten het OCMW. De projectbeheerder zal samen met de systeembeheerders instaan voor de vergaderingen en opvolgingen tijdens het uitvoeren van het project. Opleidingen en training De inschrijver zal al de nodige opleidingen en trainingen voorzien in het Nederlands, die ervoor moeten zorgen dat de systeembeheerders op een professionele manier al de systemen kunnen beheren. Hij zal er eveneens voor zorgen dat de eindgebruikers begeleid worden bij de eerste ingebruikname van het nieuwe systeem. Kostprijs implementatie De kosten voor de implementatie, opleiding en training dienen zorgvuldig vermeld te worden. Er kan na de gunning van het project geen sprake meer zijn van een meerprijs voor welke activiteit dan ook. Documentatie Er wordt nauwlettend op gelet dat de regelgeving in verband met de taalwet opgelegd door de overheid wordt nageleefd. Dit wil zeggen dat al de documentatie in het Nederlands dient te worden overhandigd. Indien dit niet mogelijk is vanuit de positie van de leverancier, dient de inschrijver voor een vertaalde versie van de documentatie te zorgen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Hoofdopdracht : 48700000 - Softwarevoorzieningen Bijkomende opdracht : 48800000 - Informatiesystemen en servers II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Hardware 1) Korte beschrijving : Hardware 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48800000 - Informatiesystemen en servers 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : RACK Er dient een rack voorzien te worden in elke datacenter. Dit rack dient alle nodige aansluitingen te hebben op het gebied van stroomvoorziening en netwerk. In elke rack dienen 2 24poortswitchen te worden voorzien. Deze switchen dienen onderling dubbel via de glasvezelkabel te worden verbonden. SERVERS Voor de servers wordt de voorkeur gegeven aan rackservers. Dit teneinde een geïntegreerde infrastructuur te kunnen opzetten, ook naar connectiviteit toe. OCMW Schoten vraagt 4 servers in een chassis in elke site. De servers dienen te voldoen aan: - 2 Quadcore processoren per server - Minimum 32 GB RAM per server - 2 harde schijven van 15k rpm van min 146 Gb - Battery backed write cache - Gecentraliseerde geruisloze redundante fans - N+N en N+1 power supply redundancy - Single phase - KVM Switch STORAGE Het is de bedoeling om een redundante omgeving op te bouwen op beide locaties ( Het administratief centrum en het lokaal dienstencentrum) ten einde zowel High Availability als Disaster Recovery te garanderen. Ter ondersteuning van dit concept willen we een storage systeem dat op beide locaties voldoet aan: - Storage systeem - Redundantie van controllers - Mogelijkheid voor RAID 0, 1, 3, 5 - Minimum bruto capaciteit van 6.5 TB met vermelding van de limiet - Gebruiksvriendelijke beheertools - Oplossing voorstellen tegen dubbele opslag van gegevens - De aanbieder moet beschrijven hoe de redundantie op de snelste manier kan gebeuren - De redundantie dienst een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid te bieden BACK-UP De inschrijver stelt een back-up strategie voor van 1 jaar op harde schijven met een netwerk NAS-systeem met gebruiksvriendelijke beheersoftware. Thin Clients
5285
Er dienen 80 thin clients opgenomen te worden in de offerte. Deze dienen te beschikken over minimum 1 GB ram en 4 of meer USB-poorten. De thin clients dienen via USB te kunnen werken met draadloze toetsenborden en draadloze muizen. Ze dienen eveneens via USB te kunnen werken met memorysticks, kaartlezers en drukkers. De thin clients dienen een schermresolutie van 1920x1080 te kunnen aansturen. Op de hoofdsite en de DRP-site worden 4 virtuele servers voorzien welke dan 4 x 20 clients kunnen sturen. Schermen Het OCMW vraagt 24-inch schermen met een reactiesnelheid van maximum 2 ms en een resolutie van 1920x1080. UPS Er dient voor elke site en de back-up installatie een UPS van 5500 VA aangeboden te worden. Deze dient rackmountable te zijn. Ook een management module dient voorzien te worden met netwerkverbinding. Perceel nr. : 2 Titel : Software 1) Korte beschrijving : Software 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48700000 - Softwarevoorzieningen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : VIRTUALISATIE Het OCMW vraagt een virtualisatieplatform dat elk datacenter op zich high available kan maken. Deze moet de mogelijkheid geven om live migration te doen van virtuele machines tussen de verschillende blades. Dit moet zowel manueel als automatisch kunnen gebeuren wanneer bijvoorbeeld een te zware belasting van de host server optreedt. De aanbieder stelt een utlility voor om een bestaande fysische server te migreren naar een virtuele server en doet de effectieve migratie naar de virtuele omgeving. De software moet beschikken over een beheersysteem om alle machines centraal te beheren en de status te kunnen opvragen/ bewaken. De software moet beschikken over een functionaliteit om van een virtuele server een snapshot te nemen voor back-updoeleinden. REPLICATIE Voor replicatie tussen de 2 sites vraagt het OCMW een software die de virtuele machines asynchroon kan kopiëren tussen de 2 sites. BACK-UP Als back-up software dient er een software voorgesteld te worden die de voorziene infrastructuur kan back-uppen. MICROSOFT Het OCMW vraagt de volgende licenties : - 16 Windows server 2008 R2 standard licenties (laatste versie) (GOLP*) - 80 Windows server CALS (GOLP*) - 80 windows terminal server CALS (GOLP*) - 80 Office pro+ licenties (versie 2010) (GOLP* met software assurance) - Exchange 2010 (GOLP*) - * GOLP (Gouvernment Open License Program) UPS Er dient voor elke site een UPS van 5500 VA aangeboden te worden. Deze dient rackmountable te zijn. Ook een management module dient voorzien te worden. Perceel nr. : 3 Titel : Firewall 1) Korte beschrijving : Firewall
5286
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48900000 - Diverse software en computersystemen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Een hardwarematige firewall met beheersoftware. Perceel nr. : 4 Titel : Security 1) Korte beschrijving : Security 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48900000 - Diverse software en computersystemen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Een totale veiligheidsoplossing voor het ganse systeem met beheersoftware. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Geen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: - indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 40 2 - Technische waarde en conformiteit - Weging : 40 3 - Referenties - Weging : 10 4 - Certificaties aanbieder t.o.v. voorgestelde infrastructuur Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010-001 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 6/4/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 6/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Raadzaal, Administratief Centrum Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3633 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Schoten, Verbertstraat 27, 2900 Schoten, België Contactpunt(en) : De heer Cor Michiels Tel. 03/680.06.43, fax 03/680.06.41 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.ocmwschoten.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Vernieuwing informaticasysteem II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Dienst ICT NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Er dient een redundante omgeving uitgebouwd te worden met een datacenter op 2 sites, in het administratief centrum van het OCMW van Schoten en het lokaal dienstencentrum (DRP datacenter). Er wordt gekeken naar een virtuele omgeving in de hoofdsite die repliceert naar het DRP datacenter. Beide datacenters dienen identiek te zijn op gebied van server en storage. De verbinding tussen de 2 datacenters zal gebruik maken van een reeds getrokken glasvezelkabel. Een nieuwe back-upomgeving moet voorzien worden, net als upgrade van Windows server en terminal services. Details worden besproken verder in dit document. Installatie Een gedetailleerd projectplan dient opgenomen te worden in de offerte. Volgende zaken dienen zeker opgenomen te worden: Ontwerp en beschrijving van de volledige voorgestelde infrastructuur van de hoofdsite , de replicatiesite en de back-up site. De installatie- en opstartprocedures moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Project management Er dient een projectbeheerder te worden aangeduid die het volledige project zal volgen van het begin tot de oplevering. Deze beheerder zal ook instaan voor het opstarten van een werkgroep met leden van binnen en buiten het OCMW. De projectbeheerder zal samen met de systeembeheerders instaan voor de vergaderingen en opvolgingen tijdens het uitvoeren van het project. Opleidingen en training De inschrijver zal al de nodige opleidingen en trainingen voorzien in het Nederlands, die ervoor moeten zorgen dat de systeembeheerders op een professionele manier al de systemen kunnen beheren. Hij zal er eveneens voor zorgen dat de eindgebruikers begeleid worden bij de eerste ingebruikname van het nieuwe systeem. Kostprijs implementatie De kosten voor de implementatie, opleiding en training dienen zorgvuldig vermeld te worden. Er kan na de gunning van het project geen sprake meer zijn van een meerprijs voor welke activiteit dan ook. Documentatie Er wordt nauwlettend op gelet dat de regelgeving in verband met de taalwet opgelegd door de overheid wordt nageleefd.
5287
Dit wil zeggen dat al de documentatie in het Nederlands dient te worden overhandigd. Indien dit niet mogelijk is vanuit de positie van de leverancier, dient de inschrijver voor een vertaalde versie van de documentatie te zorgen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48700000 - Softwarevoorzieningen Bijkomende opdracht : 48800000 - Informatiesystemen en servers II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Hardware 1) Korte beschrijving : Hardware 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48800000 - Informatiesystemen en servers 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : RACK Er dient een rack voorzien te worden in elke datacenter. Dit rack dient alle nodige aansluitingen te hebben op het gebied van stroomvoorziening en netwerk. In elke rack dienen 2 24poortswitchen te worden voorzien. Deze switchen dienen onderling dubbel via de glasvezelkabel te worden verbonden. SERVERS Voor de servers wordt de voorkeur gegeven aan rackservers. Dit teneinde een geïntegreerde infrastructuur te kunnen opzetten, ook naar connectiviteit toe. OCMW Schoten vraagt 4 servers in een chassis in elke site. De servers dienen te voldoen aan: - 2 Quadcore processoren per server - Minimum 32 GB RAM per server - 2 harde schijven van 15k rpm van min 146 Gb - Battery backed write cache - Gecentraliseerde geruisloze redundante fans - N+N en N+1 power supply redundancy - Single phase - KVM Switch STORAGE Het is de bedoeling om een redundante omgeving op te bouwen op beide locaties ( Het administratief centrum en het lokaal dienstencentrum) ten einde zowel High Availability als Disaster Recovery te garanderen. Ter ondersteuning van dit concept willen we een storage systeem dat op beide locaties voldoet aan: - Storage systeem - Redundantie van controllers - Mogelijkheid voor RAID 0, 1, 3, 5 - Minimum bruto capaciteit van 6.5 TB met vermelding van de limiet - Gebruiksvriendelijke beheertools - Oplossing voorstellen tegen dubbele opslag van gegevens - De aanbieder moet beschrijven hoe de redundantie op de snelste manier kan gebeuren - De redundantie dienst een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid te bieden BACK-UP
5288
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
De inschrijver stelt een back-up strategie voor van 1 jaar op harde schijven met een netwerk NAS-systeem met gebruiksvriendelijke beheersoftware. Thin Clients Er dienen 80 thin clients opgenomen te worden in de offerte. Deze dienen te beschikken over minimum 1 GB ram en 4 of meer USB-poorten. De thin clients dienen via USB te kunnen werken met draadloze toetsenborden en draadloze muizen. Ze dienen eveneens via USB te kunnen werken met memorysticks, kaartlezers en drukkers. De thin clients dienen een schermresolutie van 1920x1080 te kunnen aansturen. Op de hoofdsite en de DRP-site worden 4 virtuele servers voorzien welke dan 4 x 20 clients kunnen sturen. Schermen Het OCMW vraagt 24-inch schermen met een reactiesnelheid van maximum 2 ms en een resolutie van 1920x1080. UPS Er dient voor elke site en de back-up installatie een UPS van 5500 VA aangeboden te worden. Deze dient rackmountable te zijn. Ook een management module dient voorzien te worden met netwerkverbinding. Perceel nr. : 2 Titel : Software 1) Korte beschrijving : Software 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48700000 - Softwarevoorzieningen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : VIRTUALISATIE Het OCMW vraagt een virtualisatieplatform dat elk datacenter op zich high available kan maken. Deze moet de mogelijkheid geven om live migration te doen van virtuele machines tussen de verschillende blades. Dit moet zowel manueel als automatisch kunnen gebeuren wanneer bijvoorbeeld een te zware belasting van de host server optreedt. De aanbieder stelt een utlility voor om een bestaande fysische server te migreren naar een virtuele server en doet de effectieve migratie naar de virtuele omgeving. De software moet beschikken over een beheersysteem om alle machines centraal te beheren en de status te kunnen opvragen/ bewaken. De software moet beschikken over een functionaliteit om van een virtuele server een snapshot te nemen voor back-updoeleinden. REPLICATIE Voor replicatie tussen de 2 sites vraagt het OCMW een software die de virtuele machines asynchroon kan kopiëren tussen de 2 sites. BACK-UP Als back-up software dient er een software voorgesteld te worden die de voorziene infrastructuur kan back-uppen. MICROSOFT Het OCMW vraagt de volgende licenties : - 16 Windows server 2008 R2 standard licenties (laatste versie) (GOLP*) - 80 Windows server CALS (GOLP*) - 80 windows terminal server CALS (GOLP*) - 80 Office pro+ licenties (versie 2010) (GOLP* met software assurance) - Exchange 2010 (GOLP*) - * GOLP (Gouvernment Open License Program) UPS Er dient voor elke site een UPS van 5500 VA aangeboden te worden. Deze dient rackmountable te zijn. Ook een management module dient voorzien te worden.
Perceel nr. : 3 Titel : Firewall 1) Korte beschrijving : Firewall 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48900000 - Diverse software en computersystemen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Een hardwarematige firewall met beheersoftware. Perceel nr. : 4 Titel : Security 1) Korte beschrijving : Security 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 48900000 - Diverse software en computersystemen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Een totale veiligheidsoplossing voor het ganse systeem met beheersoftware. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Geen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: - indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 40 2 - Technische waarde en conformiteit - Weging : 40 3 - Referenties - Weging : 10 4 - Certificaties aanbieder t.o.v. voorgestelde infrastructuur Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010-001 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 6/4/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 6/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Raadzaal, Administratief Centrum Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3660 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, België, t.a.v. Vermaelen Yves Tel. (32-16) 27 25 40, fax (32-16) 27 29 59 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Studiebureau Libost, Diestsesteenweg 52 bus 0101, 3010 Leuven, België, t.a.v. Rudi Stoffels Tel. (32-16) 89 34 40, fax (32-16) 89 57 83 E-mail :
[email protected]
5289
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Grontmij Vlaanderen, Frans smoldersstraat 18, 1932 Zaventem, België, t.a.v. . Tel. (32-2) 725 01 10 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : heraanleg Fochplein en een deel van het Margarethaplein te Leuven II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : stad Leuven NUTS-code : BE242 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Heraanleg Fochplein en een deel van het Margarethaplein te Leuven. De werken omvatten: - opbraak bestaande verhardingen en constructies - aanlegen van verharding in uitgewassen cementbeton en KWS - aanleggen van verharding in keien mozaïekkeien - aanleggen trottoirbanden in blauwe steen - aanleggen van trappenpartijen in graniet - bouwen van een fietsenstalling - bouwen van 2 luifels (RVS-draagstructuur met glas) - aanleggen van DWA en RWA riolering - aansluiten van huishoudelijke lozingen op (nieuwe) DWA-riolen - aansluiten van huishoudelijke RWA lozingen en straatkolken op RWA-riolen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 500 kalenderdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
5290
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning: categorie C, klasse 8 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 14/04/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 673,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, kunnen alle werkdagen na telefonische afspraak op de burelen van Grontmij, Vestiging Groot-Bijgaarden, A. Gossetlaan 28-28A te 1702 GrootBijgaarden (tel: 02/383.06.40) - fax: 02/380.36.08) worden ingezien. Ze kunnen aangekocht worden in de burelen van Grontmij Vlaanderen nv, vestiging Groot-Bijgaarden mits voorafgaandelijke storting van 673,00 euro (incl. verzendingskosten en 21% BTW) op 001-3694340-74 van Grontmij, Frans Smoldersstraat, 18 te 1932 Zaventem - IBAN: BE16 0013 6943 4074 - BIK: GEBABEBB - met vermelding van BTW-nr. en GB/273924/Fochplein/aanbdsr. Indien de aannemer de documenten wenst af te halen, dient hij voorafgaandelijk telefonisch te verwittigen op het nummer 02/725 01 10. De inschrijver kan slechts een aanvraag doen om deze documenten met de post te verkrijgen tot 4 dagen voor de aanbestedingsdatum. Hierna zullen geen aanvragen meer geaccepteerd worden. Het bestuur en het studiebureau wijzen elke verantwoordelijkheid af indien de bestelde stukken niet of niet tijdig op hun bestemming geraken. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 20/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 270 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 20/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Stadskantoor Leuven Professor Van Overstaetenplein 1, 3000 Leuven (gelegen aan station Leuven - samenkomst aan de balie inkomhal) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De zitting is openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671600/2010009230 De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, kunnen alle werkdagen na telefonische afspraak op de burelen van Grontmij, Vestiging Groot-Bijgaarden, A. Gossetlaan 28-28A te 1702 Groot-Bijgaarden (tel: 02/383.06.40 - fax: 02/380.36.08) worden ingezien. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3653 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, België Contactpunt(en) : Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. Virginie Descamps Tel. (32-16) 38 88 71, fax (32-16) 38 88 09 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Ruimtelijke Planning De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeentehuis + terrein ’De Kouter’ II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Opmaak van een RUP Woonuitbreidingsgebied Blanden conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (met bijhorende uitvoeringsbesluiten) en/of het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en latere wijzigingen en conform de ter zake verstrekte richtlijnen door de bevoegde administraties en rekening houdend met de gemeentelijke ruimtelijke structuur II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.8) Verdeling in percelen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht voor de levering van de diensten (excl. BTW), indien het bedrag hoger is dan 20.000 EUR (excl. BTW). III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van : 1)Inschrijving in het register van ruimtelijke planners, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register, tot bepaling van de voorwaarden voor opname in het register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000. 2)Inschrijving in het openbaar register van ontwerpers, belast met het opmaken van gemeentelijke plannen, bijgehouden door de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver toont aan dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: 1)Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerecht of een overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. 2)Attest van de Rechtbank van Koophandel of evenwaardig waaruit blijkt dat de betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert noch een gerechtelijk akkoord heeft aangegaan. 3)Attest RSZ waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor Sociale Zekerheid en bestaanszekerheid. Voor een inschrijver van vreemde nationaliteit een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 4)Attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen waaruit blijkt dat de dienstverlener in orde is met de betaling van zijn belastingen. Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: 1)Passende bankverklaringen waaruit een gezonde financiële toestand blijkt en het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico ’s. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van : 1)Inschrijving in het register van ruimtelijke planners, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register, tot bepaling van de voorwaarden voor opname in het register en tot vaststelling van nadere regels met
5291
betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000. 2)Inschrijving in het openbaar register van ontwerpers, belast met het opmaken van gemeentelijke plannen, bijgehouden door de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 3)Bekwaamheid en ervaring: een opgave van de binnen het bedrijf beschikbare en voor deze opdracht in te zetten ervaring en deskundigheid met vermelding van de namen, de beroepskwalificaties en de relevante ervaring van het personeel en met vermelding van de aard van het materiaal of de technische uitrusting die de ontwerper ter beschikking heeft om de opdracht uit te voeren, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie).. 4)Referenties: een opgave van een aantal referenties, niet ouder dan vijf jaar, omtrent opdrachten van dezelfde aard en omvang als deze die het voorwerp uitmaken van de toe te kennen opdracht. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van : 1)Inschrijving in het register van ruimtelijke planners, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register, tot bepaling van de voorwaarden voor opname in het register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000. 2)Inschrijving in het openbaar register van ontwerpers, belast met het opmaken van gemeentelijke plannen, bijgehouden door de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 3)Bekwaamheid en ervaring: een opgave van de binnen het bedrijf beschikbare en voor deze opdracht in te zetten ervaring en deskundigheid met vermelding van de namen, de beroepskwalificaties en de relevante ervaring van het personeel en met vermelding van de aard van het materiaal of de technische uitrusting die de ontwerper ter beschikking heeft om de opdracht uit te voeren, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie).. 4)Referenties: een opgave van een aantal referenties, niet ouder dan vijf jaar, omtrent opdrachten van dezelfde aard en omvang als deze die het voorwerp uitmaken van de toe te kennen opdracht. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - prijs - Weging : 40% 2 - beschrijving van de methodologie /visie en een organisatorisch actieplan - Weging : 20% 3 - III.uitvoeringstermijn van het op te stellen RUP - Weging : 20% 4 - IV.ervaring en deskundigheid van de personeelsbezetting die ingezet worden voor het project - Weging : 20% IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RO/2010/001
5292
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 29/03/2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Gemeentehuis Oud-Heverlee Gemeentestraat 2 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00777094/2010003503 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3619 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Hasselt, A. Rodenbachstraat 20, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Mevrouw Maria Thues Tel. +32 11 30 81 72, fax +32 11 30 81 58 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.ocmwhasselt.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Seniorendienst - Aankoop 6 wagens maaltijdenbedeling II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : OCMW Hasselt NUTS-code : BE221 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Seniorendienst - aankoop 6 bestelwagens voor maaltijdenbedeling II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34136100 - Lichte bestelwagens II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 90 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Geen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 60 2 - Milieuvriendelijkheid - Weging : 20 3 - Waarborg - Weging : 10 4 - Leveringstermijn - Weging : 5 5 - Onderhoudsinterval - Weging : 5 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010-0017-01 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 24/3/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 31/3/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 31/3/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : OCMW Hasselt, A. Rodenbachstraat 20 te 3500 Hasselt, Vergaderzaal Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3597 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Het Domein Bokrijk vzw, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, België, t.a.v. Annick Boesmans (afdelingschef erfgoedwerking) Tel. (32-11) 26 53 22, fax (32-11) 26 53 60 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.bokrijk.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Provinciale overheid - Cultuur / toerisme De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderzoek en concept jaren 1958-1973 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Het Domein Bokrijk, 3600 Genk NUTS-code : BE221 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderzoek en concept teneinde de jaren 1958-1973 in het stedelijk deel van het Openluchtmuseum Bokrijk te evoceren II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 92521100 - Diensten voor museumexposities II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
5293
De raming voor de uitvoering van het project waarvoor de inschrijver zijn diensten aanbiedt bedraagt 2,7 miljoen euro. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 30/04/2010; voltooiing : 20/03/2012 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Voor onderhavige opdracht wordt een borgsom van 5% van het aannemingsbedrag geëist. Bewijs hiervan is af te leveren binnen de dertig dagen na gunning. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zoals opgenomen in het bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver vermeldt bij zijn offerte zijn handelsregisternummer. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver bevindt zich niet in staat van faillissement of vereffening, heeft geen achterstal bij belastingen en BTW en voldoet aan de voorschriften inzaken sociale zekerheid. Hij levert als bewijs tevens een passend RSZ-attest. Eventueel vereiste minimumeisen : Een passend en origineel RSZ-attest is af te leveren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens de voorwaarden in het bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Interpretatie van de opdracht - Weging : 35% 2 - voorstel van aanpak - Weging : 30% 3 - samenstelling van het team - Weging : 20% 4 - prijs - Weging : 15% IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/03/2010
5294
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/04/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/04/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Technische dienst - Het Domein Bokrijk (nabij Parking 2), Bokrijklaan 1, 3600 Genk Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Inschrijvers mogen de opening bijwonen. Er worden geen inschrijfbedragen gelezen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00682864/2010010695 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek kan gratis worden opgevraagd per faxbericht op +32 11 265360. Op aanvraag kan het per post verzonden of digitaal toegestuurd worden. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3625 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Opglabbeek, Rozenstraat 5, 3660 Opglabbeek, België Contactpunt(en) : Mevrouw Marjon Quax Tel. 089/810 142 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van kant-en-klaarmaaltijden of maaltijdcomponenten, in het kader van huis-aan-huisbedeling en dorpsrestaurant
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : OCMW Opglabbeek NUTS-code : BE221 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van kant-en-klaarmaaltijden of maaltijdcomponenten, in het kader van huis-aan-huisbedeling en dorpsrestaurant II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 55300000 - Bereiden en serveren van maaltijden Bijkomende opdracht : 55500000 - Kantine- en cateringdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een lijst van minimaal één gelijkaardige levering bij een instantie – bv. OCMW, rusthuis, bedrijf… - die de inschrijver gedurende het lopende jaar verricht. De inschrijver dient een attest (bijlage C) van deze instantie voor te leggen. * Attest van erkenning van het FAVV * Bewijs van toelating voor grootkeuken III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 35 2 - kwaliteit van de maaltijden of maaltijdcomponenten - Weging : 35 3 - logistiek service-systeem - Weging : 30 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010-001 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/4/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/4/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/4/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : OCMW Opglabbeek, Rozenstraat 5, 3660 Opglabbeek Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3613 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België Contactpunt(en) : Mevrouw Bieke Emmers Tel. 011/399.726, fax 011/399.740 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.lommel.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Technische dienst, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België Contactpunt(en) : De heer Peter Van Olmen Tel. 011/399813, fax 011/399.740 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
5295
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Projectbegeleiding parkeerbeleid en parkeergarage II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Technische dienst NUTS-code : BE222 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De stad Lommel wenst o.a. op het Michiel Jansplein een ondergrondse parking te realiseren. Deze ontwikkeling zal uitgevoerd worden in het kader van een recente uitgewerkte visie, binnen het verkeerskwaliteitsplan, aangaande het integraal parkeerbeleid binnen de stad. Het bestuur denkt hierbij aan het opzetten van een PubliekPrivate-Samenwerking (PPS). Om dit uit te werken wenst de stad zich te laten begeleiden door een extern begeleider. Diens taak zal over drie verschillende fasen uitgespreid zijn. Zo zal hij een onderzoek doen om de stad een correct beeld te geven van de ontwikkelingsmogelijkheden met betrekking tot PPS mogelijkheden. Hij zal een onderzoek doen naar de mogelijke risicoprofielen die de stad zich kan aanmeten. Deze opsomming van profielen zal de stad in de mogelijkheid stellen om een gefundeerde keuze te maken over de te volgen ontwikkelingsstrategie. De externe begeleider zal de stad tevens begeleiden bij het uitwerken van deze strategie. Zo zal hij niet alleen markttechnische ondersteuning bieden bij het opstellen van het PPS opzet maar tevens de juridische uitwerking van een eventuele PPS samenwerking begeleiden. Bijvoorbeeld het opstellen van het PPS bestek, de evaluatie van kandidatuurstellingen en offertes alsook het uitonderhandelen met de finale kandidaten en het opstellen van het samenwerkingscontract behoren tot de taken van de begeleider. Afhankelijk van het resultaat van deze eerste fase zal de stad beslissen of zij al dan niet zal doorgaan met het project met een private partner of op eigen initiatief. Indien er niet geopteerd wordt om een PPS op te zetten kan het opdrachtgevend bestuur alsnog opteren om de parking zelf te financieren. In dat geval zal de opdrachtnemer als ontwerper optreden en de opdracht alsnog verder uit te voeren zowel tijdens ontwerp als tijdens uitvoeringsfase. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45213312 - Bouwen van parkeergarage II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
5296
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De juridische bekwaamheid kan aangetoond worden door het opgeven van een aantal referenties van juridische ondersteuning bij soortgelijke projecten van een minimum uitvoeringsbedrag van 5 miljoen EURO die niet meer dan 5 jaar oud zijn. De referenties zullen gestaafd zijn met een verklaring van de goede uitvoering afgeleverd door de opdrachtgever. De inschrijver geeft een overzichtelijke opgave van de binnen het bedrijf beschikbare experten en of team dat in hoofde zal belast worden met het juridische onderdeel van de opdracht. Dit met vermelding van hun ervaring, functie binnen het team, curriculum Vitae en diploma. Uitzonderlijke aandacht zal gaan naar de multidisciplinariteit (juridisch, fiscaal, milieu, etc...) die ter beschikking zal staan van de opdrachtgever. Het is belangrijk dat er kan teruggevallen worden op een volledige dekking van de juridische en fiscale behoeftes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De financiële en economische draagkracht wordt aangetoond: door het voorleggen van een passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt; door een certificaat opgesteld door een erkend accountant, waaruit de gemiddelde jaaromzet van de inschrijver in de laatste drie boekjaren blijkt. De omzet van de onderaannemers wordt niet mee beschouwd voor het bekomen van die omzet. RSZ-attest De inschrijver dient een attest voor te leggen dat voldaan werd aan de sociale verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten (B.S. van 26 januari 1996 en 25 februari 1997) III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De technische bekwaamheid kan aangetoond worden door een opgave van de 3 voornaamste referenties van de laatste 5 jaar, met aantoonbare relevantie met betrekking tot het uitvoeren van de drie fasen zoals verder in het bestek omschreven. De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten (wiens CV’s dienen toegevoegd te worden). De projectmanager van het team die als centraal aanspreekpunt van de bouwheer zal fungeren dient ten minste 15 jaar relevante ervaring te kunnen voorleggen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Projectmethodologie en stappensplan voor elke fase afzonderlijk van het project - Weging : 25 2 - Projectorganisatie en organogram en communicatiewijze Weging : 20 3 - Wijze waarop inschrijver op korte termijn de nodige terreinkennis zal verwerven - Weging : 15 4 - Voorgestelde planning - Weging : 20 5 - Prijs - Weging : 30 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010034 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0 EUR Betalingstermijnen en -methode : De kandidaturen moeten ingediend worden voor donderdag 11 maart 2010 om 11.00u. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/3/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/3/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Stadhuis, aanbestedingskantoor Technische dienst Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Dit is een aankondiging om een kandidatuur in te dienen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3598
Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Sart Tilman B.35, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de Secteur Achats (Département des Services logistiques) Tél. (32-4) 366 85 20, fax (32-4) 366 70 96 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. chuliege.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 - Dans le cas des catégories de services 17 à 27, approuvez-vous la publication du présent avis ? oui. Lieu principal de prestation : Centre Hospitalier Universitaire de Liège Code NUTS : BE332 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Analyse approfondie de la situation actuelle du service de Pharmacie hospitalière du C.H.U. de Liège sur ses différents sites d’activité et définition des actions à entreprendre - tant sur le plan organisationnel, fonctionnel et structurel - pour que le service réponde de façon optimale aux nouvelles normes légales et rencontre totalement les exigences d’excellence universitaire. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 79212200 - Services d’audit interne II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 52 332,5 EUR (incl. 21% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Méthodologie adoptée - Pondération : 35 points 2 - Coût - Pondération : 30 points 3 - Références - Pondération : 25 points 4 - Délai - Pondération : 10 points IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CHULG/09.40 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S 208-299166 de 28/10/2009 Section V. Attribution du marché Marché no : CHULG/09.40 Intitulé : Service d’audit interne V.1) Date d’attribution du marché : 24/02/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 6 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : MOBIUS BUSINESS REDESIGN S.A., Kortrijksesteenweg 152, 9830 SINT-MARTENS-LATEM, Belgique
5297
Tél. (32-2) 634 36 30, fax (32-2) 633 17 03 V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 52 332,50 EUR (incl. 21% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : @Ref:00671806/2010009402 VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 243 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Sart Tilman - B35, 4000 Liège, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. (32-4) 366 70 01 Adresse internet : http://www.chuliege.be VI.4) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3622
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Liège - Service des Travaux, Cité administrative, 15e étage - Potiérue 5, 4000 Liège, Belgique, à l’attention de Joëlle SERVAIS E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=201258 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Liège - Service des Travaux, Cité administrative au 14ème étage (porte 1408), en Potiérue 5, 4000 Liège, Belgique, à l’attention de Naziha ASSOUFI Tél. 32 042218687, fax 32 042218599 E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - travaux et équipements Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description.
5298
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : fourniture et installation de la signalétique dans le cadre de la restauration et de la réaffectation du batiment classé de la Société libre d’Emulation, sis place du XX Août 16, 4000 Liège et de ses extensions en vue d’y installer le théatre de la place II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Emulation, sis place du XX Août 16 Code NUTS : BE33 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture et installation de la signalétique. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 44423400 - Panneaux de signalisation et articles connexes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 50000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 45 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5% du montant initial du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement des sommes dues au fournisseur est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la facture par le Pouvoir adjudicateur. Dans le seul cas de paiement relatif au solde du marché, le délai de cinquante jours de calendrier, visé à l’alinéa 1er, prend cours le lendemain de l’expiration du délai de trente jours de calendrier dont dispose le Pouvoir adjudicateur pour procéder aux opérations de vérification et e correction de l’état d’avancement et pour inviter l’adjudicataire à produire sa facture. Ce délai de cinquante jours est réduit à concurrence du dépassement de ce délai de trente jours de calendrier. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Est exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d’exclusion prévues à l’article 43 §1 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion prévues à l’article 43 §2 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. En vue de sa sélection qualitative, le candidat doit, dans son offre, déclarer sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés ci-dessus. La déclaration sur l’honneur est annexée au cahier spécial des charges. L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’avant la
conclusion du marché, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en l’invitant à produire les documents nécessaires (mentionnés au cahier spécial des charges). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration bancaire de notoriété. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Les candidats devront produire les références suivantes (si les candidats ne sont pas en mesure de produire des références qui concernent leur entreprise, ils peuvent se prévaloir de références de leurs sous-traitants proposés) : - trois références de fourniture et d’installation de signalétique intérieure directionnelle et de sécurité exécutées au cours des trois dernières années. Une référence au moins devra concerner une signalétique intérieure dans un batiment à caractère culturel. Une référence au moins sera d’un montant au moins égal à 30.000,00 EUR (hors T.V.A.). Une référence au moins présentera une réalisation sur mesure en pochoir peinture et/ou vinyl découpé. Le fournisseur ne pourra se prévaloir de références d’ouvrages à caractère publicitaire pour être sélectionné ; - chacune des références sera accompagnée d’au moins 5 photos de l’intégration des installations. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 20090141/5/NA IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/03/2010; heure : 17:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25/03/2010; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : L’attention des candidats potentiels est attirée sur le fait que les demandes de participation doivent obligatoirement être rédigées sur le formulaire rendu obligatoire par le pouvoir adjudicateur, ce formulaire peut-être obtenu gratuitement à l’adresse reprise au point 1.1. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Greffe du Conseil d’Etat, rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. 32 22349611, fax 32 22349865 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
N. 3673
5299
Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S127-185543 de 07/07/2009 Section V. Attribution du marché
Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VILLE DE LIEGE, VI Département, Service des affaires économiques, foires et marchés, Affaires économiques, rue sur les Foulons 11, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de Anne ARNOULD (Attachée spécifiqueAffaires économiques) Tél. (32-4) 221 91 64, fax (32-4) 221 91 73 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Affaires économiques et financières. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 - Dans le cas des catégories de services 17 à 27, approuvez-vous la publication du présent avis ? oui. Lieu principal de prestation : Ville de Liège Code NUTS : BE332 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Placement d’un éclairage festif dans certaines rues du centre de Liège dans le cadre de l’évènement LIEGE CITE DE NOEL. Le marché s’étend sur une période de 3 ans et est structuré en trois tranches distinctes : 2009, 2010 et 2011 II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45316100 - Installation d’appareils d’éclairage extérieur II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 359 615,68 EUR (incl. 21% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - prix - Pondération : 45 % 2 - valeur esthétique - Pondération : 40 % 3 - valeur technique - Pondération : 15 % IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009 - AA/77/09 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de marché :
o
Marché n : 185543-2009 Intitulé : La conception d’un projet d’illuminations festives de rues du centre de la Ville de Liège 2009 - 2010 - 2011, comprenant la pose (y compris l’enlèvement d’anciennes installations), le raccordement, la maintenance de nouvelles décorations ainsi que le démontage de celles-ci après les fêtes de fin d’année et ce, distinctement pour 2009, 2010 et 2011. V.1) Date d’attribution du marché : 01/10/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Société Product & Negoce, rue Fond des Fourches 41, 4041 VOTTEM, Belgique Tél. (32-4) 246 30 76, fax (32-4) 246 30 77 Adresse internet : http://www.product-negoce.be V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 359 615,68 EUR (incl. 21% T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 3 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : @Ref:00749464/2010011689 VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 BRUXELLES, Belgique Tél. (32-2) 234 96 11, fax (32-2) 234 98 65 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3574
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Fonctionnaire délégué du marché, à l’attention de Eric DENIS, Responsable informatique Tél. (32-4) 340 59 26 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique, à l’attention de Michel PIRLOT, Responsable technique Tél. (32-4) 340 59 23 E-mail :
[email protected]
5300
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Fonctionnaire dirigeant du marché, à l’attention de Jean-Louis ROLLE, Administrateur Délégué Tél. (32-4) 340 59 22 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société anonyme de droit privé. - Loisirs, culture er religion. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : SONUMA2010.03. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : BELGIQUE Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché public de fournitures, à tranches, consiste en l’acquisition d’un logiciel de Digital Asset Management (DAM), au profit de la Sonuma II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 48311000 - Logiciel de gestion des documents Objet supplémentaire : 48613000 - Gestion électronique de données (GED) Objet supplémentaire : 48783000 - Logiciels de gestion de contenu II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Le présent marché porte sur les droits d’utilisation d’un logiciel de Digital Asset Management (DAM), son adaptation éventuelle pour satisfaire aux besoins spécifiques de la Sonuma, son installation sur les serveurs de la Sonuma et sa maintenance, ainsi que la formation des utilisateurs. Le DAM sera l’outil centralisé de la Sonuma pour la gestion des essences et des métadonnées. Ce marché se verra subdivisé en deux tranches distinctes : -La première tranche du marché, ferme, consistera dans la réalisation d’un POC (Proof of concept), ou plate-forme d’évaluation, permettant de vérifier la faisabilité de l’implémentation du logiciel DAM proposé par l’adjudicataire ; -La seconde tranche du marché, conditionnelle, consistant dans le déploiement proprement dit du logiciel DAM, en production au sein de la Sonuma (installation, adaptation, formation et maintenance). II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
La constitution d’un cautionnement est requise dans la cadre du présent marché, conformément aux prescriptions contenues dans le cahier spécial des charges régissant la présente entreprise. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Non-exclusion : Les attestations pertinentes visant à faire la preuve que l’entreprise candidate n’est pas personnellement dans une des situations d’exclusion énoncées aux points 1° à 6° du paragraphe 2 de l’article 43 de l’AR du 08.01.1996, à savoir : Pour les points 1°, 2°, et 3° : -Un extrait du casier judiciaire de l’entrepreneur (délivré, en Belgique, par le Service public fédéral Justice), ou tout document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance de l’entreprise ; Pour les points 5° et 6° : -Une attestation, délivrée par l’autorité compétente du pays concerné (en Belgique : ONSS), prouvant que l’entreprise candidate est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales en vigueur (cf. article 43bis de l’AR du 08.01.1996). -Une attestation, délivrée par l’autorité compétente du pays concerné (en Belgique : Administrations des contributions directes et de la TVA), prouvant que l’entreprise candidate est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts (contributions directes) et taxes (TVA), selon les dispositions légales en vigueur. Remarque : Conformément au dernier alinéa de l’article 43, lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. 2.Capacité professionnelle : La preuve de l’inscription de l’entreprise candidate au registre de la profession ou au registre de commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans le pays où la société se trouve établie (en Belgique : numéro d’entreprise repris à la banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie), conformément à l’article 46, § 2 de l’AR du 08.01.1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration du candidat concernant son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires spécifique ayant trait aux produits/ prestations, semblables ou équivalents au présent marché, réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices, conformément à l’article 44, alinéa 1er, 3°, de l’AR du 08.01.1996. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une liste de références mentionnant les principales livraisons/ prestations (similaires à celles concernées par le présent marché), exécutées par le candidat pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires, publics ou privés, conformément à l’article 45, alinéa 1, 1°, de l’AR du 08.01.1996. S’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente. S’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Plus précisément, le soumissionnaire établira une liste d’entreprises où le logiciel proposé est en utilisation. Il donnera des éléments de volumétrie, tels le nombre d’utilisateurs, le nombre de documents gérés, etc. Il indiquera quels modules sont en service, l’année de mise en service ainsi que le numéro de version. Le soumissionnaire fournira par ailleurs une liste de personnes de contact auprès de ces sociétés de références, avec lesquelles il permettra tout contact en vue de s’assurer de la qualité du logiciel offert. La description de l’équipement technique et des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité, et des moyens d’études et de recherche de l’entreprise, conformément à l’article 45, alinéa 1, 2°, de l’AR du 08.01.1996. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SONUMA2010.03. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 13/04/2010; heure : 16:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/04/2010; heure : 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 03 mois. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/04/2010; heure : 12:00 Lieu : Sonuma, rue du Parc, 27-31 (6e étage), B - 4020 Liège, BELGIQUE. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Toute personne représentant une société ayant déposé offre endéans le délai imparti. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685840/2010011343 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): !! Prière d’envoyer impérativement un courriel, avec les coordonnées complètes de l’entreprise, demandant l’obtention des documents du marché à l’adresse courriel suivante :
[email protected]. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
5301
N. 3577
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Fonctionnaire délégué du marché, à l’attention de Michel PIRLOT, Responsable technique Tél. (32-4) 340 59 23 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Fonctionnaire dirigeant du marché, à l’attention de Jean-Louis ROLLE, Administrateur Délégué Tél. (32-4) 340 59 22 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société anonyme de droit privé. - Loisirs, culture er religion. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : SONUMA2010.01. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 26 Lieu principal de prestation : BELGIQUE Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché public de services consiste dans la réalisation des prestations de numérisation des pistes PCM-audio de quelque 3000 cassettes VHS (4h), au profit de la SONUMA II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 92500000 - Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Le présent marché public de services consiste dans la réalisation des prestations de numérisation des pistes PCM-audio de quelque 3000 cassettes VHS (4h), au profit de la SONUMA. Plus spécifiquement, les prestations ont trait au transfert, en fichiers audio, d’enregistrements d’émissions d’information (journaux parlés) réalisés sur cassettes VHS. La quantité de cassettes à numériser est estimée à quelque 3.000 (cassettes de 4 heures enregistrées en basse vitesse LP, soit une durée maximale de 8 heures par cassette). La durée totale des programmes audio à numériser est de 23.500 heures.
5302
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Le son est enregistré sur les pistes PCM (pistes transversales) des cassettes. La piste vidéo a été utilisée pour enregistrer un fond bleu dans lequel sont incrustées la date et l’heure de l’enregistrement. Les émissions ont été enregistrés successivement sur une même cassette jusqu’au moment où l’espace libre de la cassette ne permettait plus l’enregistrement d’une émission complète. Chaque cassette comprend donc des journaux parlés de deux ou trois jours. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : La constitution d’un cautionnement est requise dans la cadre du présent marché, conformément aux prescriptions contenues dans le cahier spécial des charges régissant la présente entreprise. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Non-exclusion : Les attestations pertinentes visant à faire la preuve que l’entreprise candidate n’est pas personnellement dans une des situations d’exclusion énoncées aux points 1° à 6° de l’article 69 de l’AR du 08.01.1996, à savoir : Pour les points 1°, 2°, et 3° : Un extrait du casier judiciaire de l’entrepreneur (délivré, en Belgique, par le Service public fédéral Justice), ou tout document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance de l’entreprise ; Pour les points 5° et 6° : Une attestation, délivrée par l’autorité compétente du pays concerné (en Belgique : ONSS), prouvant que l’entreprise candidate est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales en vigueur (cf. article 69bis de l’AR du 08.01.1996). Une attestation, délivrée par l’autorité compétente du pays concerné (en Belgique : Administrations des contributions directes et de la TVA), prouvant que l’entreprise candidate est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts (contributions directes) et taxes (TVA), selon les dispositions légales en vigueur. Remarque : Conformément au dernier alinéa de l’article 69, lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance . 2.Capacité professionnelle : La preuve de l’inscription de l’entreprise candidate au registre de la profession ou au registre de commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans le pays où la société se trouve établie (en Belgique : numéro d’entreprise repris à la banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie), conformément à l’article 72, § 2 de l’AR du 08.01.1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration du candidat concernant son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires spécifique ayant trait aux services, semblables ou équivalents au présent marché, prestés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices, conformément à l’article 70, alinéa 1er, 3°, de l’AR du 08.01.1996. III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une liste de références mentionnant les principaux services (similaires à ceux concernés par le présent marché), exécutés par le candidat pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires, publics ou privés, conformément à l’article 71, alinéa 2, 2°, de l’AR du 08.01.1996. S’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente. S’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années (ainsi que, le cas échéant, l’organigramme de la société), conformément à l’article 71, alinéa 2, 4°, de l’AR du 08.01.1996. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SONUMA2010.01. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 13/04/2010; heure : 16:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/04/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 03 mois. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/04/2010; heure : 10:00 Lieu : Sonuma, rue du Parc, 27-31 (6e étage), B - 4020 Liège, BELGIQUE. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Toute personne représentant une société ayant déposé offre endéans le délai imparti. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685840/2010003941 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s):
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
!! Prière d’envoyer impérativement un courriel, avec les coordonnées complètes de l’entreprise, demandant l’obtention des documents du marché à l’adresse courriel suivante :
[email protected]. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3579
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Fonctionnaire délégué du marché, à l’attention de Michel PIRLOT, Responsable technique Tél. (32-4) 340 59 23 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SONUMA (Société pour la Numérisation des Archives), Rue du Parc, 27-31 (6e étage), 4020 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Fonctionnaire dirigeant du marché, à l’attention de Jean-Louis ROLLE, Administrateur Délégué Tél. (32-4) 340 59 22 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société anonyme de droit privé. - Loisirs, culture er religion. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : SONUMA2010.02. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 26 Lieu principal de prestation : BELGIQUE Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché public de services consiste dans la réalisation de prestations de numérisation de cassettes betacam SP et numériques, au profit de la SONUMA II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 92500000 - Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global :
5303
Le présent marché public de services consiste dans la réalisation de prestations de numérisation de cassettes betacam SP et numériques, au profit de la SONUMA. Plus spécifiquement, il s’agit de prestations de numérisation du contenu vidéo enregistré sur des cassettes Betacam SP et numériques. La durée totale du contenu à numériser, dans le cadre de ce marché, est de 30.000 heures, réparties de façon approximativement égale entre Betacam SP et numériques. Ces cassettes sont soit des parallèles antenne (enregistrements de journaux télévisés, minimum 12000 heures) comportant plusieurs enregistrements avec rupture du temps codé, soit des master ou copies de programmes comportant une seule émission. Outre le signal vidéo, quatre pistes audio devront également être numérisées. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : La constitution d’un cautionnement est requise dans la cadre du présent marché, conformément aux prescriptions contenues dans le cahier spécial des charges régissant la présente entreprise. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Non-exclusion : Les attestations pertinentes visant à faire la preuve que l’entreprise candidate n’est pas personnellement dans une des situations d’exclusion énoncées aux points 1° à 6° de l’article 69 de l’AR du 08.01.1996, à savoir : Pour les points 1°, 2°, et 3° : Un extrait du casier judiciaire de l’entrepreneur (délivré, en Belgique, par le Service public fédéral Justice), ou tout document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance de l’entreprise ; Pour les points 5° et 6° : Une attestation, délivrée par l’autorité compétente du pays concerné (en Belgique : ONSS), prouvant que l’entreprise candidate est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales en vigueur (cf. article 69bis de l’AR du 08.01.1996). Une attestation, délivrée par l’autorité compétente du pays concerné (en Belgique : Administrations des contributions directes et de la TVA), prouvant que l’entreprise candidate est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts (contributions directes) et taxes (TVA), selon les dispositions légales en vigueur. Remarque : Conformément au dernier alinéa de l’article 69, lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. 2.Capacité professionnelle : La preuve de l’inscription de l’entreprise candidate au registre de la profession ou au registre de commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans le pays où la société se trouve établie (en Belgique : numéro d’entreprise repris à la banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie), conformément à l’article 72, § 2 de l’AR du 08.01.1996. III.2.2) Capacité économique et financière :
5304
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration du candidat concernant son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires spécifique ayant trait aux services, semblables ou équivalents au présent marché, prestés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices, conformément à l’article 70, alinéa 1er, 3°, de l’AR du 08.01.1996. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une liste de références mentionnant les principaux services (similaires à ceux concernés par le présent marché), exécutés par le candidat pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires, publics ou privés, conformément à l’article 71, alinéa 2, 2°, de l’AR du 08.01.1996. S’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente. S’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années (ainsi que, le cas échéant, l’organigramme de la société), conformément à l’article 71, alinéa 2, 4°, de l’AR du 08.01.1996. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SONUMA2010.02. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 13/04/2010; heure : 16:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/04/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 03 mois. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/04/2010; heure : 11:00 Lieu : Sonuma, rue du Parc, 27-31 (6e étage), B - 4020 Liège, BELGIQUE. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Toute personne représentant une société ayant déposé offre endéans le délai imparti. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685840/2010011342 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): !! Prière d’envoyer impérativement un courriel, avec les coordonnées complètes de l’entreprise, demandant l’obtention des documents du marché à l’adresse courriel suivante :
[email protected]. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3635
Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, Rue du Canal de l’Ourthe, 8, 4031 Angleur, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Marc Heggerickx Tél. 04/367.85.18, fax 04/366.16.12 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.cile.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Eau. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Seraing rue de Plainevaux II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Seraing rue de Plainevaux Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’entreprise a pour objet le renouvellement des installations de la C.I.L.E. rue de Plainevaux à l’occasion de travaux de voirie initiés par la Ville de SERAING par la pose de 1.212 mct de conduites DN 100, 200 et 300 FD ainsi que la reprise et/ou le renouvellement de 100 branchements particuliers. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 65111000 - Distribution d’eau potable II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 70 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat apportera la preuve : - Par un certificat émis par le tribunal de commerce du lieu du siège de l’entreprise ou, pour les candidats n’étant établis en Belgique, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, attestant : - qu’il ne se trouve pas dans un état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - qu’il n’a pas fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales. - Par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance attestant : - qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, pour corruption, pour fraude ou pour blanchiment d’argent; - Par une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a pas en matière professionnelle commis de faute grave et qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations; - Par un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné attestant que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 78 § 4 de l’Arrêté royal du 10 janvier 1996; - Par un certificat émis par le bureau des Recettes des contributions du lieu du siège de l’entreprise ou, pour les candidats n’étant établis en Belgique, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, attestant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; - L’acte accordant procuration au signataire de la candidature ou une copie certifiée conforme du document original, ou encore l’indication du numéro du Moniteur Belge dans lequel les pouvoirs du mandataire ont été publiés; III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation requise : C2 (Distribution d’eau et pose de canalisations diverses), Classe 4 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure.
5305
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : S10-741 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Documents payants : oui, prix : 80 EUR Conditions et mode de paiement : Virement au compte 091-0007749-18, ou paiement guichet IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 2/4/2010; heure : 10:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 2/4/2010; heure : 10:00 Lieu : Rue du Canal de l’Ourthe, 8 à 4031 ANLGEUR Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : Pour la date fixée, il s’agit de remettre votre candidature ainsi que votre offre. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3620
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Juprelle, rue de l’Eglise 20, 4450 JUPRELLE, Belgique Point(s) de contact : Fabian Labro, à l’attention de Monsieur LABRO Tél. +32 42786654, fax +32 42787583 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=201229 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Administration communale de Juprelle, rue de l’Eglise 20, 4450 Juprelle, Belgique Point(s) de contact : Secrétariat communal, à l’attention de Mademoiselle Coraline Lénaers Tél. +32 2787576, fax +32 2787583
5306
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
E-mail :
[email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale de Juprelle, rue de l’Eglise 20, 4450 Juprelle, Belgique Point(s) de contact : Secrétariat communal, à l’attention de Mademoiselle Coraline Lénaers Tél. +32 2787576, fax +32 2787583 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réfection de la rue de la Vallée à Fexhe-Slins II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Réalisation de travaux rue de la Vallée à Fexhe-Slins Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ce marché a pour objet la réfection de la rue de la Vallée à Fexhe-Slins avec construction de filets d’eau et création de trottoirs. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45113000 - Travaux de chantier II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 129617,98 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 45 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : _Le montant du cautionnement à constituer par le fournisseur adjudicataire est fixé à _5 % du montant hors TVA du présent marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’Euros supérieure. Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la notification de la commande définitive, la justification du cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sera envoyée à l’Administration communale, conformément à l’article 5 §3 de l’annexe de l’A.R. du 26 septembre 1996. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prix seront énoncés en chiffres et en lettres, en Euros. La T.V.A. fera l’objet d’un poste distinct. Le paiement est effectué dans les soixante jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées pour autant que le maître d’ouvrage soit en possession de la facture régulière établie. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation.
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. - des documents et notices que le soumissionnaire pourrait juger utile à la parfaite appréciation de son offre; - une attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte qu’il est en règle de cotisations relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé ; III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. - selon l’article 18 de l’A.R. du 08/01/1996, le candidat justifie sa capacité financière etéconomique par Une déclaration de la banque dont le modèle est annexé au cahier des charges. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. - des documents exigés au titre II infra du cahier spécial des charges. - la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. - une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/03/2010; heure : 16:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/04/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/04/2010; heure : 11:00 Lieu : Administration communale de Juprelle Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Le(s) représentant(s) du Collège communal, les représentants des soumissionnaires présents dans la salle des mariages avant 11h. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : En cas de contestation, les tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Liège sont seuls compétents.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
5307
Valeur estimée hors TVA : 82556,57 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
N. 3627
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Juprelle, rue de l’Eglise 20, 4450 JUPRELLE, Belgique Point(s) de contact : Fabian Labro, à l’attention de Monsieur LABRO Tél. +32 42786654, fax +32 42787583 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=201266 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ecole de Slins - Remplacement de menuiseries extérieures II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ecole communale de Slins, Rue de la Mer, 7/c à 4450 Slins Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : travaux préparatoires, démontage complet des anciens chassis de fenêtre et de portes dans le respect des normes en vigueur pour le transport et le traitement des déchets; - la fourniture et la pose de nouveaux chassis de fenêtres; - l’entretien des ouvrages pendant un délai garanti II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d’éléments accessoires II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : travaux préparatoires, démontage complet des anciens chassis de fenêtre et de portes dans le respect des normes en vigueur pour le transport et le traitement des déchets; - la fourniture et la pose de nouveaux chassis de fenêtres; - l’entretien des ouvrages pendant un délai garanti
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le montant du cautionnement à constituer par l’entrepreneur adjudicataire est fixé à 5% du montant hors TVA du présent marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prix seront énoncés en chiffres et en lettres, en Euro. La T.V.A. fera l’objet d’un poste distinct. Le paiement est effectué dans les soixante jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées pour autant que le Maître d’ouvrage soit en possession de la facture régulière établie. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, sous-catégorie D5 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. - une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la selection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001,p.24.533) III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, sous-catégorie D5 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. - la liste des travaux équivalents ou similaires exécutés au cours des 5 dernières années, leur montant, leur date et leur lieu d’exécution. (la liste sera accompagnée pour les travaux les plus importants de certificat(s) de bonne exécution établi(s) sur base du modèle figurant en annexe4 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la selection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001,p.24.535) III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/03/2010; heure : 16:00
5308
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/04/2010; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/04/2010; heure : 10:30 Lieu : Administration communale de Juprelle (salle des mariages) Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Le(s) représentant(s) du Collège communal, les représentants des soumissionnaires présents dans la salle des mariages avant 10h30. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : En cas de contestation, les tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Liège sont seuls compétents. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3624
Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Wanze, Place Faniel 8, 4520 Wanze, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Vincent Graindorge Tél. 085/27.11.29, fax 085/27.07.39 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.wanze.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Collège communal, Place Faniel, 8, 4520 Wanze, Belgique I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ACHAT D’UN CAR SCOLAIRE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Service Travaux Code NUTS : BE331 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : ACHAT D’UN CAR SCOLAIRE
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34121000 - Autobus et cars II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants: - un extrait récent de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et mœurs du responsable de l’entreprise ; - une attestation récente émanant de l’administration des Contributions directes ; - une attestation récente émanant de l’administration de la TVA ; Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres; - Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions des articles 43bis (§3 s’il est belge et §4 s’il est étranger) et 90 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : / III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : / III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Montant total de l’offre - Pondération : 40 2 - Valeur technique de la fourniture - Pondération : 40 3 - Esthétique - Pondération : 10 4 - Délai de livraison - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-004 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 1/4/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 5 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges Frais d’envoi : EUR 5,00 Versement du montant repris ci-avant au compte n° 091-0004571-41 ouvert au nom de la commune de Wanze ( Frais d’envoi : majoration de EUR 5,00 ). Le virement portera obligatoirement la communication suivante : ″Achat d’un car scolaire″. L’omission de cette mention entraînera automatiquement le renvoi de la somme versée à l’expéditeur et ne donnera pas lieu à la transmission des documents du marché. Les documents peuvent : -être enlevés à l’Administration communale, Service Administratif des Travaux, chaussée de Wavre 14 à 4520 Wanze, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures -être envoyés par le pouvoir adjudicateur (application d’une majoration des frais d’envoi mentionnés ci-dessus). L’enlèvement ou l’envoi ne pourra se faire que lorsque le paiement ou la preuve de celui-ci aura été réceptionné par l’administration. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 6/4/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Non IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 75 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 6/4/2010; heure : 10:00 Lieu : Salle du Collège communal, située Place Faniel, 8, 4520 Wanze Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état, Rue de la science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3646
AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 6 du 11/01/10, page 583, avis 390 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : CPAS, RUE DU MONUMENT 1A, 4530 VILLERS-LE-BOUILLET. Website :
[email protected]. Personne de contact : Nicole GELIN. Tél. 019/67.92.00. Fax 019/67.92.13. E-mail :
[email protected]. Description :
5309
Description/objet du marché : Ce marché consiste, pour un architecte et/ou un bureau d’architecture et/ou une association d’architectes, désigné ci-après l’Auteur de projet, à élaborer un projet d’architecture pour la construction d’une résidence service composée de 20 logements. Texte à modifier : ARTICLE 26 Implantation du bâtiment : Vaux-Borset (Villers-le-Bouillet), rue du Monument, parcelle cadastrée 691 H et/ou 695 L. (et non 691H). Date d’envoi du présent avis : 25/02/2010. (@Ref :00711635/2010011980) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3636
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Régionale Visétoise d’Habitations, s.c.r.l., La Champonnière, 22, 4600 VISE, Belgique, à l’attention de Mr VINCENT Philippe, Responsable Technique Tél. +32 43748580, fax +32 43748599 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=300727 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Démolition de 200 garages et création d’un merlon végétalisé II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Avenue du Chemin de Fer à 4602 CHERATTE Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Démolition de 200 garages et création d’un merlon végétalisé II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement Objet supplémentaire : 45112700 - Travaux d’aménagement paysager II.1.8) Division en lots : non.
5310
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Agréation G ou G3 ou G5 classe 3 Le délai d’exécution est prévu en jours calendriers Valeur estimée hors TVA : 313805,34 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 210 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie G ou G3 ou G5 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie G ou G3 ou G5 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/04/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 26,2 EUR Conditions et mode de paiement : En liquide au guichet de la SLSP ou par versement sur le compte de la SLSP:240-041600-08 avec la mention : démolition de 220 garages IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 12/04/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 12/04/2010; heure : 10:00
Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3612
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Bassenge, Rue Royale 4, 4690 Bassenge, Belgique Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.bassenge.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Bureau Henri PALMEN, Marcel De Brogniez, 2/6, 4690 ROCLENGE, Belgique Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Service technique, Rue du Frêne 38, 4690 Boirs, Belgique Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Maison communale de GLONS - Centre Culturel, 8, rue Saint Pierre, 4690 GLONS, Belgique I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2010 - Réaménagement SAR/Lg 225 dit ″ETAINS DU VAL D’OBORNE à GLONS II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue du Val d’Oborne à 44690 GLONS Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Les travaux comprennent: - des travaux de démolitions intérieures et extérieures; - des travaux de terrassement, de fondation, d’égouttage; - le renouvellement et l’amélioration de l’enveloppe extérieures des bureaux : toitures, revêtements muraux extérieurs et les isolations associées, châssis; - les travaux généraux d’assainissement; - la clôture du site; II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments Objet supplémentaire : 45342000 - Pose de clôtures
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 150 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies: * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le soumissionnaire: - n’est pas en état de faillite ou de liquidation; - n’a pas fait l’aveu de sa faillite et n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire; - n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA. * Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17, alinéa premier de l’AR du 08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Parmi ces documents, seule l’attestation O.N.S.S. est à fournir en même temps que l’offre. Les documents a réclamer à postériorité pourront être : l’attestation TVA, l’attestation impôt, l’extrait du casier judiciaire, l’attestation du greffe du tribunal du commerce, ... III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies: * Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. * La preuve d’une assurance couvrant les risques professionnels. * Ce critère devra satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie D, à titre indicatif la classe estimée pour ce marché est la classe 4. Toutefois, nous attirons l’attention que la classe d’agréation fournie devra correspondre au montant de l’offre remise. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies:
5311
* Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) attestant que l’entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et environnement, ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers. * Les titres d’études et professionnels de l’entrepreneur et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux. * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. * Ce critère devra satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie D, classe: à titre indicatif la classe estimée pour ce marché est la classe 4. Toutefois, nous attirons l’attention que la classe d’agréation fournie devra correspondre au montant de l’offre remise. niveau(x) spécifique(s) minimal(aux): Agréation requise : D (Entreprises générales de travaux routiers), Classe : à titre indicatif la classe estimée pour ce marché est la classe 4. Toutefois, nous attirons l’attention que la classe d’agréation fournie devra correspondre au montant de l’offre remise. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010 - Réaménagement SAR/Lg 225 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/3/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 150,00 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans - Soit au service technique communal - 38, Rue du Fresnes à 4690 BOIRS - Soit par envoi, après versement au compte 091-0004121-76 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 2/4/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 2/4/2010; heure : 11:00 Lieu : Maison communale de GLONS - Centre Culturel, 8, rue Saint Pierre à 4690 GLONS Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours.
5312
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3599
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : ASBL ESD Saint-Roch Theux et Spa, Marché, 2, 4910 THEUX, Belgique, à l’attention de Luc DAELE E-mail :
[email protected], fax (32-87) 53 04 52 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://Marché, 2 4910 THEUX Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : sprl Atelier d’architecture Jacques SCHWAIGER, Avenue A. Duchesne, 27, 4802 HEUSY, Belgique Point(s) de contact : J. SCHWAIGER, à l’attention de J. SCHWAIGER Tél. (32-87) 23 04 16, fax (32-87) 22 20 50 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : sprl Atelier d’architecture J. SCHWAIGER, Av. Alexandre Duchesne, 27, 4802 HEUSY, Belgique Point(s) de contact : J. SCHWAIGER, à l’attention de J. SCHWAIGER Tél. (32-87) 23 04 16, fax (32-87) 22 20 50 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : asbl - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Renouvellement de châssis II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Institut Saint-Roch Marché, 2 4970 THEUX Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Renouvellement des châssis (en partie) et divers travaux de menuiserie à l’Institut Saint-Roch Theux II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 244 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 21/06/2010; jusqu’au : 24/08/2010 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 10% du montant du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier des charges : agréation et classe requises Fournir attestations III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir formulaire de soumission III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier des charges : agréation et classe requises III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/03/2010; heure : 20:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00786892/2010011677 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Contact : bureau d’architectes sprl Atelier d’architecture Jacques SCHWAIGER 087/23.04.16 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
N. 3654
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Lierneux, rue du Centre, 80, 4990 LIERNEUX, Belgique Point(s) de contact : Maison communale, à l’attention de Mr Fabrice LEONARD, 1er Echevin Tél. (32-475) 78 43 37 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://info@ lierneux.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration communale - Service public Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réparation dégâts d’hiver 2008/2009 sur les voiries communales II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : diverses rures de la Commune Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réparations aux voiries communales des dégâts de l’hiver 2008/ 2009, par raclage, reprofilage, pose d’une couche de roulement ou enduisage. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233228 - Travaux de construction de revêtements de surface II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : longueur totale des voiries concernées : +/- 15 kilomètres Valeur estimée hors TVA : entre 200 000 et 300 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 25 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : les postes du métré soumis à réception technique a posteriori et sur lesquels porte le cautionnement complémentaire sont les suivants : 4, 5, 6, 7, 8 ; le montant du cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total de ces postes.
5313
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à larticle 17 § 2, alinéa 1er de l’A.R. du 08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Parmi ces documents, seule l’attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation requise en classe 3, sous-catégorie 5. Cette condition doit être remplie à l’ouverture des offres et à la passation du marché. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Obligation de fournir la preuve de l’enregistrement dans la classe et la catégorie demandées. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 1 811 111 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/03/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 30/03/2010; heure : 14:00 Lieu : Administration communale, rue du Centre, 80 - 4990 LIERNEUX Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Les adjudicataires ou leur délégué Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00673158/2010009976 L’Administration communale se réserve le droit de ne pas adjuger certains tronçons de voiries concernés par les dits travaux. Dans ce cas, aucun dédommagement ou indemnité ne pourra être réclamée par l’entreprise désignée adjudicataire du marché. VI.4) Procédures de recours.
5314
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Tribunal de Verviers, rue du tribunal 4, 4800 VERVIERS, Belgique Tél. (32-87) 32 36 10 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010
II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : ADMINISTRATION COMMUNALE, RUE DU CENTRE 80, 4990 LIERNEUX, Belgique Point(s) de contact : COMMUNE DE LIERNEUX, à l’attention de FABRICE LEONARD, ECHEVIN Tél. (32-80) 42 96 35, fax (32-80) 31 92 60 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration communale - Service public Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant initial du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : enregistrement non requis néant III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : sans objet Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : néant III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : classe 3, catégorie C Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : attestation III.2.4) Marchés réservés : non.
Section II. Objet du marché
Section IV. Procédure
II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : travaux d’entretien extraordinaire de la voirie - cheminements sécurisés II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : diverses rues Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux préparatoires, réparations diverses des troubles de revêtements et de fondation, réalisation d’un enduisage de finition ou de protection sur trois secteurs de voiries, dans le cadre d’un projet pilote permettant de comparer des méthodes traditionnelles et des méthodes répondant au développement durable II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d’autoroutes, de routes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : 6,400 kilomètres au total Valeur estimée hors TVA : entre 200 000 et 250 000 EUR II.2.2) Options : non.
IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 1 811 111 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/03/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 30/03/2010; heure : 14:40 Lieu : Administration communale, rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Les adjudicataires ou leur délégué
(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3656
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur
Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00673158/2010002291
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
projet pilote subsidié par la région wallonne dans le cadre du développement durable. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Tribunal de Verviers, rue du Tribunal 4, 4800 VERVIERS, Belgique Tél. (32-87) 32 36 10 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3639
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Namur, Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Commune de Namur Tél. +32 81246351, fax +32 81246250 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=201318 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Namur, Hôtel de ville Aile A - 3e étage, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Service Electromécanique, à l’attention de Monsieur F. MARTIN Tél. +32 81248501 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Namur, Hôtel de Ville Aile A - 3e étage, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Gestion Immobilière, à l’attention de Monsieur E. EVRARD Tél. +32 81246469 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Namur, Hôtel de Ville Aile A - 3e étage, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Gestion immobilière, à l’attention de Monsieur A. Leroy Tél. +32 81246303 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Gestion technique des intallations thermiques et de traitement des eaux chaudes sanitaires et des eaux de piscines II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 1
5315
Lieu principal de prestation : Namur Code NUTS : BE352 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Gestion technique des intallations thermiques et de traitement des eaux chaudes sanitaires et des eaux de piscines II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 50720000 - Services de réparation et d’entretien de chauffage central II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 8 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement fixé à 5% du montant du présent marché III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/03/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Prix: EUR 20,00. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Le paiement peut s’effectuer soit : - au service de la Recette de l’Hôtel de Ville de et à 5000 Namur, 2ème étage, aile B en liquide, ou carte type Bancontact - sur le compte 091-0109191-95 de la Ville de Namur en mentionnant le numéro de cahier des charges, ainsi que la référence de celui-ciLes documents pourront être soit : - retirés auprès du Bureau d’Etudes Bâtiments, cellule administrative, Aile A, 3ème étage, local 330 qu’avec la preuve de paiement de celui-ci. - être envoyés par courrier recommandé moyennant l’envoi par fax au 081/246 250 de la preuve de paiement de celui-ci.
5316
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 08/03/2010; heure : 11:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 08/03/2010; heure : 11:30 Lieu : Hôtel de Ville de et à Namur Aile A 3e étage Bureau 331 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3621
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Cité des Couteliers, s.c.r.l., Rue Albert, 18, 5030 GEMBLOUX, Belgique, à l’attention de Mr Peire Roger, Directeur Gérant Tél. +32 81612745, fax +32 81601294 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=300725 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - logements sociaux Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction de 5 maisons basse énergie II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Construction de 5 maisons basse énergie rue de la Buse, 67-69-71-73-75 à 5140 SOMBREFFE Code NUTS : BE35 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Construction de 5 maisons basse énergie II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 644205 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 360 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533). III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 120503 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 09/04/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 95 EUR Conditions et mode de paiement : Le montant doit être versé lors de l’enlèvelment du dossier à la SCRL LA CITE DES COUTELIERS, rue Albert, 18 à 5030 GEMBLOUX Tél: 081/612745. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14/04/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français,
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Jusqu’au : 14/08/2010 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 14/04/2010; heure : 10:00 Lieu : Bureau de la Société, rue Albert, 18 à 5030 GEMBLOUX Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Ouverture de offres le 14 avril 2010 à 10 heures VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3600
Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale d’Onhaye agissant pour le compte des Administrations d’Hastière et d’Onhaye, Rue Albert Martin, 3, 5520 ONHAYE, Belgique Point(s) de contact : Administration communale de Onhaye, à l’attention de Christophe BASTIN (Bourgmestre Onhaye) Tél. (32-82) 66 57 56, fax (32-82) 64 63 07 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Atelier de l’Arbre d’Or s.a., Rue de Lombard 65, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Atelier de l’Arbre d’Or s.a., à l’attention de Monsieur Cédric Poncelet Tél. (32-81) 22 19 10, fax (32-81) 22 16 75 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Atelier de l’Arbre d’Or s.a., Rue du Lombard 65, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Atelier de l’Arbre d’Or s.a., à l’attention de Monsieur Cédric Poncelet Tél. (32-81) 22 19 10, fax (3282) 22 16 75 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Transformation de la ferme de Miavoye en complexe sportif et associatif II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution :
5317
Rue Sous-Lieutenant Piérard, 1 à 5520 Anthée-Miavoye Code NUTS : BE352 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Transformation de la ferme de Miavoye en complexe sportif et associatif Le marché à exécuter comprend les travaux, fournitures, transports, main-d’oeuvre, évacuation des démolitions et tous moyens d’exécution relatifs à la construction concernée. Font également partie de l’entreprise, tous les travaux préparatoires, les moyens d’exécution sans aucune réserve, les demandes d’autorisation généralement quelconques, la remise en état des lieux, l’entretien des ouvrages durant la période de garantie ; absolument rien n’étant réservé. Les frais en découlant sont inclus dans les prix de soumission. Les soumissionnaires peuvent avoir accès aux lieux et terrain où devront s’exécuter les travaux. Les soumissionnaires sont donc censés avoir connaissance complète des lieux et toutes les particularités, difficultés et suggestions, quelles qu’elles soient qui pourraient se présenter au cours de l’exécution de l’entreprise. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 550 jours calendrier à compter de l’ordre de commencer les travaux jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le montant du cautionnement est limité à cinq pour cent (5%) du montant initial approuvé. Le montant ainsi obtenu est arrondi au dixième d’Euro. Le pouvoir adjudicateur apprécie s’il y a lieu , en cas de travaux supplémentaires, de constituer un complément de cautionnement. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le fait de participer au présent marché public, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion repris à l’article 17 de l’Arrêté Royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le pouvoir adjudicateur peut à quelque stade de la procédure inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’entrepreneur doit être enregistré en classe7, catégories C1, C2, C5, D, G3, G4, G5 Voir cahier spécial des charges. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :
5318
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
L’entrepreneur doit être enregistré en classe7, catégories C1, C2, C5, D, G3, G4, G5 Voir cahier spécial des charges. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 75 EUR Conditions et mode de paiement : Le dossier est fourni suivant 3 formules : a)Soit 1 CD reprenant l’ensemble des documents (plans, CCH + métrés) relatifs aux lots Architecture Stabilité et Techniques Spéciales, et correspondant à un montant de 75Euro ; b)Soit une copie du CD avec une copie de l’ensemble des plans relatifs aux lots Architecture Stabilité et Techniques Spéciales pour 300Euro ; c)Soit une copie du CD avec une copie des CCH + métrés relatifs aux lots Architecture Stabilité et Techniques Spéciales pour 375Euro IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 16/04/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 160 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00744757/2009081930 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3664
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, rue de Brabant, 1, 6000 CHARLEROI, Belgique Point(s) de contact : Jean-Luc van Damme Tél. (32-71) 20 78 13, fax (32-71) 20 77 50 E-mail :
[email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.flw.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Fonds du Logement wallon - Logement et développement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Cahier spécial des charges N° 1/2010-FLW II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 05 Lieu principal de prestation : Charleroi Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : la fourniture, l’installation, la mise en service, la maintenance et la supervision proactive et réactive d’un réseau VPN sécurisé (de type MPLS) permettant l’interconnexion des différents sites du FLW. Le réseau utilisera l’infrastructure partagée du soumissionnaire et disposera également d’un accès vers Internet, protégé par le pare-feu du FLW. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 32400000 - Réseaux Objet supplémentaire : 64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement Afin de garantir la correcte exécution de ses obligations, la constitution d’un cautionnement, dont le montant est fixé à 5% du montant initial du marché, est exigée de la part du fournisseur qui doit, dans les 30 jours de calendrier de la conclusion du marché, la justifier selon l’une des manières définies à l’article 5 du cahier général des charges annexés à l’arrêté royal du 26 septembre 1996. Le document justificatif de la constitution dudit cautionnement doit nécessairement inclure les mentions suivantes: identité de l’entité au profit de laquelle le cautionnement a été constitué, affectation précise du cautionnement par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence au cahier spécial des charges, nom, prénom et adresse complète de l’adjudicataire ainsi qu’éventuellement les références complètes du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention bailleur de fonds ou mandataire, selon le cas. Service Level Agreement (SLA) Le matériel est couvert par une garantie sur sites, pièces et main-d’ouvre. L’adjudicataire en précisera les modalités et la durée. Le FLW souhaite bénéficier d’une disponibilité irréprochable pour l’ensemble de ces sites, ainsi que pour sa connexion vers Internet. Il souhaite idéalement : que la disponibilité soit garantie jusqu’au routeur géré (y compris); une fenêtre d’intervention de minimum 10x5 (de 8h à 18h du lundi au vendredi); si la connexion principale est interrompue et que le backup a pris le relais, un temps de réparation de maximum 4 h pour la connectivité de CH1 et 6 h pour les sites distants et l’Internet Gateway;
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
par contre, en cas de perte de connectivité totale (le site ne peut plus communiquer avec aucun autre site), le délai de réparation devrait ne pas pouvoir excéder 4 h pour l’ensemble des sites (et l’Internet Gateway) et des pénalités significatives devraient être d’application en cas de non respect de ces délais. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Délai de réception : 30 jours Paiement : 50 jours après la réception III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Sous peine d’exclusion du présent marché, les documents suivants doivent être joints à l’offre : - dans la mesure où le soumissionnaire emploie du personnel assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés, une attestation de l’ONSS précisant qu’il est en règle de cotisation pour l’avantdernier trimestre civil écoulé par rapport au dernier jour du délai de réception des offres; - des attestations récentes émanant de l’Administration des Contributions et de l’Administration de la TVA précisant que le soumissionnaire est en règle au regard de ses obligations fiscales; - une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux services faisant l’objet du marché, réalisés par l’entreprise au cours du dernier exercice; - une liste de références de services similaires exécutés durant le dernier exercice avec indication de l’identité du client, du montant réalisé et de la date d’exécution; - une description détaillée du projet global modulaire, mentionnant les différentes alternatives et leur coût associé, proposé par le soumissionnaire avec sa justification technique et les options possibles; - les caractéristiques précises et complètes du matériel proposé; - une description complète de chaque service proposé permettant d’apprécier correctement la qualité de ceux-ci et d’identifier clairement les services indispensables et les services optionnels; - un exemplaire de SLA pour les contrats de maintenance et la gestion des incidents. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux services faisant l’objet du marché, réalisés par l’entreprise au cours du dernier exercice; - une liste de références de services similaires exécutés durant le dernier exercice - avec indication de l’identité du client, du montant réalisé et de la date d’exécution. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une description détaillée du projet global modulaire, mentionnant les différentes alternatives et leur coût associé, proposé par le soumissionnaire avec sa justification technique et les options possibles; - les caractéristiques précises et complètes du matériel proposé; - une description complète de chaque service proposé permettant d’apprécier correctement la qualité de ceux-ci et d’identifier clairement les services indispensables et les services optionnels; - un exemplaire de SLA pour les contrats de maintenance et la gestion des incidents. III.2.4) Marchés réservés : non.
5319
III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - prix TTC maintenance incluse - Pondération : 50 points 2 - valeur technique de l’offre en ce compris l’ensemble des exigences reprises dans la partie 2. Spécifications détaillées Pondération : 35 points 3 - évolutivité - Pondération : 10 points 4 - Service Level Agreement - Pondération : 5 points IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CDC N° 1/2010-FLW IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/04/2010; heure : 20:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/04/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 20/04/2010; heure : 14:00 Lieu : Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, rue de Brabant, 1 à 6000 CHARLEROI Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : oui Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00786957/2010011982 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 0B050A06070479 - CDC1-2010.pdf VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3641
Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : association Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi, Rue du Déversoir 1, 6010 Couillet, Belgique, à l’attention de Monsieur Jacques THERIN
5320
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Tél. (32-71) 60 04 92 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : association Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi - association Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région de Charleroi Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Financement de travaux à l’incinérateur (réhablitation partielle L2) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 - Dans le cas des catégories de services 17 à 27, approuvez-vous la publication du présent avis ? oui. Lieu principal de prestation : RUE DU DEVERSOIR 1 - 6010 COUILLET Code NUTS : BE322 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Financement de travaux à l’incinérateur (réhablitation partielle L2) II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66122000 - Services de financement des entreprises et de capital-risque II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 3 500 000 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Prix - Pondération : 75 2 - Modalités relatives au coût du financement - Pondération : 15 3 - Assistance financière et support informatique - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/004 Section V. Attribution du marché o
Marché n : 2009/004 Intitulé : Financement de travaux à l’incinérateur (réhabilitation partiel F2) V.1) Date d’attribution du marché : 15/07/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : DEXIA BANQUE, BOULEVARD PACHECO 44, 1000 BRUXELLES, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 3 500 000 EUR (hors T.V.A.)
Valeur totale finale du marché : 3 500 000 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : @Ref:00718208/2010011939 VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : CONSEIL D’ETAT, RUE DE LA SCIENCE, 1040 BRUXELLES, Belgique Organe chargé des procédures de médiation : CONSEIL D’ETAT, RUE DE LA SCIENCE 33, 1040 BRUXELLES, France VI.4) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3601
Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de la Ville de Mons, Grand Place 22, 7000 MONS, Belgique Point(s) de contact : Service Marchés publics:Cellule projets, à l’attention de Mauricette Godart Tél. (32-65) 40 56 13, fax (32-65) 40 55 09 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Projenor-Crédit Agricole immobilier, Rue Kefer 22, 5100 Jambes, Belgique, à l’attention de Luc VANSASSENBROUCK Tél. (32-81) 32 22 50, fax (32-81) 32 22 59 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration Communale - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Objectifs de Convergence - Réalisation d’un Office d’Informations Touristiques et Culturelles II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Mons Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Objectif de Convergence - Mission Auteur de projet - Réalisation d’un Office d’Informations Touristiques et Culturelles (OITC) par requalification de l’immeuble sis 27 Grand Place. Comprenant le traitement des façades, le gros-oeuvre intérieur, les parachèvements, les techniques spéciales, la scénographie de l’Office, et l’aménagement mobilier intérieur...
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Le marché requiert, sans être exhaustif, les compétences suivantes : Architecte - expérience sur des bâtiments classés et requalification intérieur de bâtiment Scénographe - pour la définition des aménagements intérieurs mobiliers, des équipements et des modes de présentation ingénieurs - stabilité et techniques spéciales y compris les installations relatives aux techniques de l’information. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Conforme à l’article 5 du cahier général des charges, 5% de la valeur du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Pour l’architecte : inscription à l’ordre des architectes - ne doit pas se trouver dans l’un des cas visés à l’article 69 de l’Arrêté Royal du 08/01/1996; - doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité social conformément aux dispositions de l’article 69 bis de l’arrêté royal du 08/01/1996 La situation propre du soumissionnaire sera démontrée comme ceci : 1. Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 69 de l’Arrêté Royal du 08/01/1996 relatif au marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Cette attestation est formalisée dans le formulaire de soumissions à compléter par le soumissionnaire. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le (s) soussigné (s) à produire les documents et preuves nécessaires. - attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des candidatures, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Ce document sera sollicité par le pouvoir adjudicateur s’il s’agit d’un certificat ONSS, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 08/01/1996. - Attestation d’inscription à l’ordre des architectes III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière et économique du prestataire de service sera justifiée par la production : - de la preuve d’une assurance couvrant le responsabilité civile professionnelle (contrat preuve de paiement validant l’assurance);
5321
- d’une attestation bancaire appropriée, établie conformément au modèle repris en renseignements complémentaires ci-après ou un engagement bancaire garantissant la constitution du cautionnement à hauteur des 5% du montant de l’offre. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Attestation d’assurance mentionnant la couverture, les montants garantis (au minimum les montants légaux) et l’attestation démontrant que le candidat est en ordre de cotisation. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Références en rénovation de bâtiment classé Références en rénovation intérieure de bâtiment en espace d’information, commercial ou similaires Références en matière d’aménagements scénographiques comprenant la définition des mobiliers et des équipements multimédias de présentation. Références en matière d’étude de stabilité dans le cadre de rénovation de bâtiment classé et de rénovation intérieure Références en matières d’études techniques comprenant également des équipements multimédias Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le candidats fournira ses trois références les plus pertinentes dans les différentes disciplines citées ci-avant exécutées au cours des trois dernières années. Seules ces références serviront à l’évaluation de sa capacité technique. Les CV des collaborateurs affectés à chacune des disciplines citées ci-avant, le CV précisera également les trois références les plus pertinentes dans le cadre de ce marché. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Pour l’architecte : l’inscription au tableau de l’ordre des architectes ou à un organisme similaire (loi du 20.02.1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte) III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre minimal envisagé : 5 et nombre maximal : 8 IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, Conditions et mode de paiement : Les conditions de paiement seront précisés dans la lettre d’invitation à remettre offre. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/03/2010; heure : 15:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.
5322
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. Programmation 2007-2013 des fonds européens Objectifs de Convergence VI.3) Autres informations : @Ref:00698286/2010005498 - Le nombre d’opérateurs invités à présenter une offre sera respecté pour autant que le nombre de candidatures déposées et sélectionnées le permette, - Le cahier spécial des charges sera transmis par recommandé aux soumissionnaires sélectionnés. - l’attestation bancaire évoquée au point III.2.2 sera du type suivant : Concerne : (objet du marché) Nous confirmons par la présente que (nom de la Société) est notre client(e) depuis le (date). Relation financière banque-client : Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la Société) nous ont jusqu’à ce jour (date) donné entière satisfaction. Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n’avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) dispose, au stade actuel, la capacité financière lui permettant de mener à bien les prestations pour lesquelles il a l’intention de soumissionner. Notre banque est disposée à examiner d’éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l’exécution du marché par ...(nom de la Société). La présente est délivrée sans restriction ni réserve de notre part. Date et signature. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état, Rue de Science, 37, 1000 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 24/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3626
Avis d’attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Quaregnon, Rue Charles Dupuis 118, 7390 QUAREGNON, Belgique, à l’attention de CPAS de Quaregnon Tél. +32 65760440 Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://marchespublics. wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/index.html I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : CPAS - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de fournitures alimentaires (home et repas à domicile) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : CPAS Home ″Chez Nous″ 116 rue Charles Dupuis 7390 Quaregnon
Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de fournitures ayant pour objet l’achat et la livraison de denrées alimentaires pour la maison de repos home ″Chez Nous″ (109 lits) ainsi que pour le service des repas à domicile du CPAS (90 repas par jour) II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 242175,39 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : - Qualité - Pondération : 50 - Prix - Pondération : 40 - Respect normes HACCP - Pondération : 30 - Délai de livraison - Pondération : 20 - Conditionnement - Pondération : 10 IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d’acheteur : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000/ S000-000000 Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S179-257184 de 17/09/2009 Autres publications antérieures : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000/ S000-000000 Section V. Attribution du marché o
Marché n : 1 Intitulé : lot 1 fruits et légumes frais V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : ce lot n’a pu être attribué (prix anormalement élevés) V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 13000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) Section V. Attribution du marché o
Marché n : 2 Intitulé : lot 2 Conserves épicerie sèche, café, biscuits ordinaires, huiles V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Java, wingepark 10, 3110 Rotselaar, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 85000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 51355 EUR (hors T.V.A.)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché no : 3 Intitulé : lot 3 Viandes et charcuteries fraiches V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : SPRL Pochet, rue de la Rivierette 4, 7330 Saint-Ghislain, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 30000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 44062 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché no : 4 Intitulé : lot 4 Poisson frais V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Deli XL, avenue Deli XL 1, 6530 Thuin, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 2257 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché no : 5 Intitulé : lot 5 Produits surgelés V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Davigel, Nijverheidstraat 13, 1840 Londerzeel, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 35000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 41436 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché no : 6 Intitulé : lot 6 Produits laitiers, beurre et margarine V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Deli XL, avenue Deli XL 1, 6530 Thuin, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 29336 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché o
Marché n : 7 Intitulé : lot 7 Bières, euax et limonades V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 2
5323
V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Inbev, zoning industriel, allée centrale 45, 6040 Jumet, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 13000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 14583 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché o
Marché n : 8 Intitulé : Lot 8 Vins V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : SPRL 3V conseils, rue de Gage 10, 7866 Boisde-Lessines, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 4360 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché o
Marché n : 9 Intitulé : lot 9 Pains et pâtisseries (une fois par jour) V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : lot non attribué (attribué au lot 9 bis) V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) Section V. Attribution du marché o
Marché n : 10 Intitulé : lot 9 bis Pains et p_tisseries (deux fois par jour) V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Grégoire Didier, rue Charles Dupuis 120, 7390 Quaregnon, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 25000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 29270 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état E-mail :
[email protected] Tél. +32 65760440, fax +32 65666196 VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : CPAS de Quaregnon, Rue Charles Dupuis 118, 7390 QUAREGNON, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. +32 65760440
5324
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.4) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3628
Avis d’attribution de marché
Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000/ S000-000000 Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2009/S179-257184 de 17/09/2009 Autres publications antérieures : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 0000/ S000-000000 Section V. Attribution du marché
Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Quaregnon, Rue Charles Dupuis 118, 7390 QUAREGNON, Belgique, à l’attention de CPAS de Quaregnon Tél. +32 65760440 Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://marchespublics. wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/index.html I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : CPAS - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de fournitures alimentaires (home et repas à domicile) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : CPAS Home ″Chez Nous″ 116 rue Charles Dupuis 7390 Quaregnon Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de fournitures ayant pour objet l’achat et la livraison de denrées alimentaires pour la maison de repos home ″Chez Nous″ (109 lits) ainsi que pour le service des repas à domicile du CPAS (90 repas par jour) II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 242175,39 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : - Qualité - Pondération : 50 - Prix - Pondération : 40 - HACCP - Pondération : 30 - Délai de livraison - Pondération : 20 - Conditionnement - Pondération : 10 IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d’acheteur :
o
Marché n : 1 Intitulé : lot 10 plats complets surgelés V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 0 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : néant V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 5000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) Section V. Attribution du marché o
Marché n : 2 Intitulé : lot 11 Produits diététiques V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Revogan, Landegenstraat 1, 9031 Drongen, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 10000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 1169,15 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché no : 3 Intitulé : lot 12 Nutrition clinique V.1) Date d’attribution du marché : 28/12/2009 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Nutricia, Romeinsesteenweg 564/C, 1853 Strombeek - Bever, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 10000 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 24347 EUR (hors T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état E-mail :
[email protected] Tél. +32 65760440 VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Home Chez Nous, 118 rue Charles Dupuis, 7390 Quaregnon, Belgique E-mail :
[email protected] Tél. +32 65760440 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
N. 3642
Avis de marché Travaux
5325
Valeur estimée hors TVA : 90 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : suivant planning de l’auteur de projet mois (à compter de la date d’attribution du marché).
Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de Comines-Warneton, Place Sainte-Anne, 21, 7780 COMINESWARNETON, Belgique Point(s) de contact : Secrétariat communal, à l’attention de STICKER Fabian Tél. (32-2) 56 56 10 44, fax (32-2) 56 56 10 56 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Monsieur François DIERYCK, rue de la Paix, 36, 7780 CominesWarneton, Belgique, à l’attention de Monsieur François DIERYCK Tél. (32-56) 55 41 06, fax (32-56) 55 71 19 E-mail :
[email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Monsieur François DIERYCK, rue de la Paix, 36, 7780 CominesWarneton, Belgique, à l’attention de Monsieur François DIERYCK Tél. (32-56) 55 41 06, fax (32-56) 55 71 19 E-mail :
[email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Dossier 1331 - Ecole communale de Bas-Warneton II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Ecole communale de Bas-Warneton, Place Saint-Martin Code NUTS : BE324 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation de l’école communale de Bas-Warneton, comprenant : Lot 1 - réfection des couvertures Lot 2 - remplacement des menuiseries extérieures II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45261210 - Travaux de couverture Objet supplémentaire : 45421000 - Travaux de menuiserie II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Rénovation de l’école communale de Bas-Warneton, comprenant : Lot 1 - réfection des couvertures Lot 2 - remplacement des menuiseries extérieures
Informations sur les lots o
Lot n : 1 Titre : Réfection des couvertures 1) Description succincte : Réfection des couvertures 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45261210 - Travaux de couverture 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : 42 000 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 60 jours. Lot no : 2 Titre : Remplacement des menuiseries extérieures 1) Description succincte : Remplacement des menuiseries extérieures 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421000 - Travaux de menuiserie 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : 48 000 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 80 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant total HTVA du marché (arrondi à la dizaine d’euros supérieure), conformément aux prescriptions de l’article 5 du Cahier Général des Charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement par états d’avancement mensuels III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Obtention d’une promesse ferme de subside sur le dossier d’adjudication par le Ministère de la Communauté Française III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation sur l’honneur que le soumissionnaire ne se trouve dans aucun des cas mentionnés à l’article 17 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration bancaire jusifiant la bonne réputation financière du soumissionnaire III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une liste d’ouvrages similaires exécutés lors des cinq dernières années, prouvant la capacité de l’entreprise à effectuer le genre de travaux décrits au cahier spécial des charges. Cette liste est appuyée des certificats de bonne exécution délivrés par les maître d’ouvrages respectifs
5326
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Dossier 1331 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/04/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 24,20 EUR Conditions et mode de paiement : Commande par fax (056/55 71 19) ou par email (
[email protected]) et paiement sur le compte n° 285-0254294-86 de l’auteur de projet avec mention des références du soumissionnaire. Ce prix est identique pour chacun des deux lots. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 07/04/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 07/04/2010; heure : 11:00 Lieu : en la salle du Conseil communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de Comines, Place Sainte-Anne, 21 à 7780 Comines-Warneton Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694497/2009068888 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 BRUXELLES, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Dans les 60 jours qui suivent la réception de la lettre recommandée du pouvoir adjudicateur signalant que l’offre du soumissionnaire n’a pas été retenue VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 BRUXELLES, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/2/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3580
AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 39 du 25/02/10, page 5165, avis 3479 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Collège Saint-Augustin a.s.b.l., Chaussée d’Ath 1, 7850 Enghien.
Personne de contact : Principal. Tél. (32-2) 397 02 60. Description : Description/objet du marché : Collège Saint-Augustin à Enghien : Travaux de transformations et rénovations du bâtiment ISA et de la Salle Polyvalente : Gros-oeuvre, parachèvements, Electricité, Chauffage-Sanitaire. Texte à modifier : Le présent avis annule l’appel à adjudication ayant comme Référence n° : @Ref :00677857/2010007415 du 23/02/2010. Un nouvel avis avec 5 lots (architecture, peintures, chauffage, sanitaires et électricité) sera publié à la suite de celui-ci. Date d’envoi du présent avis : 23/02/2010. (@Ref :00677857/2010011335) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)
N. 3602 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, België, t.a.v. ing. David Loeys Tel. (32-50) 36 71 71, fax (32-50) 35 68 49 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.wvi.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Intercommunale - Bedrijfshuisvesting De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Stad Ieper - reconversie bedrijventerrein Ieperleekanaal II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Ieper NUTS-code : BE253 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Algemene offerteaanvraag voor het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator-ontwerp voor de infrastructuurwerken ten behoeve van de reconversie van het bedrijventerrein Ieperleekanaal te Ieper II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71300000 - Dienstverlening door ingenieurs II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Voorinventarisatie in functie van aanvraag VMM-subsidies 1) Korte beschrijving : Voorinventarisatie in functie van aanvraag VMM-subsidies ’gemeentelijke riolering en kleinschalige waterzuivering’ en het verstrekken en invullen van de nodige documenten terzake 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71300000 - Dienstverlening door ingenieurs Perceel nr. : 2 Titel : Inventarisatie van de bestaande rioleringsinfrastructuur 1) Korte beschrijving : Inventarisatie, visueel onderzoek, beoordeling en advies van en voor de bestaande rioleringsinfrastructuur 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71300000 - Dienstverlening door ingenieurs Perceel nr. : 3 Titel : Opmaken van ontwerp en opvolging van de infrastructuurwerken 1) Korte beschrijving : Studie, leiding en toezicht van en op de totale infrastructuurwerken 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71300000 - Dienstverlening door ingenieurs Perceel nr. : 4 Titel : Veiligheidscoördinatie-ontwerp 1) Korte beschrijving : Taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71540000 - Coördinatie van bouwwerkzaamheden Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : cfr. KB van 8 januari 1996 - verklaring op eer terzake III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt of het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - overzicht van eigen personeel en middelen - beroepskwalificaties van het personeel - nota nopens de technische hulpmiddelen - certificaten van referentieprojecten van dezelfde aard tijdens de laatste vijf jaar uitgevoerd
5327
- identificatie van de natuurlijke persoon die zal optreden als veiligheidscoördinator ontwerp - afschriften van de kwalificaties en diploma’s conform KB van 25 januari 2001 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 31/03/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 53 EUR Betalingstermijnen en -methode : Verkoop van het bestek tegen voorafgaandelijke overschrijving op rekening nr. 091-0006538-68 van de wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, met vermelding van ’Ieper reconversie Ieperleekanaal’ en het BTW-nummer IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/04/2010; tijdstip : 11:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Subsidiëring Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Economie VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00683324/2010011900 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3665 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek, België, t.a.v. Stijn Aelter Tel. (50) 36 71 71, fax (50) 35 68 49 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.wvi.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
5328
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Regionale of plaatselijke instantie. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag architectuuropdracht Kerkdreef Beveren-Leie (Waregem) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Waregem NUTS-code : BE254 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Algemene offerteaanvraag voor een architectuuropdracht: studie, ontwerp, leiding en toezicht op de werken voor het bouwen van een tiental sociale woongelegenheden en een ontmoetingsruimte II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : De ontwerper dient ingeschreven te zijn in de tabel van de Orde van Architecten III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 4763 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 30/04/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 53,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en bescheiden zijn enkel te verkrijgen na overschrijving op het rekeningnummer 091-0006538-68 met vermelding algemene offerteaanvraag architectuuropdracht Kerkdreef Waregem IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 07/05/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 07/05/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : in de burelen van de wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 AssebroekBrugge Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00694916/2010010402 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3643 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stedelijk Ziekenhuis, Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare, België Contactpunt(en) : economaat, t.a.v. sigrid morel Tel. (32-51) 23 62 16 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : ocmw-ziekenhuis - Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : herconditioneren warme keuken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
5329
Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : brugsesteenweg 90, Roeselare NUTS-code : BE256 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : herconditioneren warme keuken stedelijk ziekenhuis II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39314000 - Industriële keukenuitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 18/10/2010; voltooiing : 29/10/2010
IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 24-02-2010-076 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 06/04/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00713855/2010011942 Informaties over lastenboek(en)/document(en)
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - prijs - Weging : 40 2 - kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid - Weging : 35 3 - dienst-na-verkoop en garantietermijn - Weging : 25 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 06/04/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : economaat Stedelijk Ziekenhuis Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3623 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Torhout, Markt 1, 8820 Torhout, België Contactpunt(en) : Mevrouw Evy Bouckaert Tel. 050/22 11 39, fax 050/22 05 80 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.torhout.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van 3 vrachtwagens en 1 bestelwagen
5330
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Technische dienst uitvoering NUTS-code : BE251 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Door de veroudering van het huidige wagenpark, is het noodzakelijk enkele vrachtwagens te vernieuwen. Dit jaar worden 4 nieuwe aangekocht nl. 3 vrachtwagens met open laadbak en 1 gesloten bestelwagen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34144700 - Bedrijfswagens II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bij de offerte moet de inschrijver volgende attesten voorleggen: 1. Een attest van de rechtbank van koophandel of van een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst: • dat hij niet verkeert in staat van faillissement of van vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; • dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of dat een procedure van vereffening of van ge-rechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationa-le wetgevingen en reglementeringen. Wanneer het document of attest niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 2. Een attest van de RSZ overeenkomstig art. 90, § 3 en artikel 43bis, §1 van het K.B. van 8 januari 1996; op dit attest moet de droogstempel van de RSZ zijn aangebracht. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte het attest voegen, bepaald in art. 43bis, § 2 van het K.B. van 8 januari 1996. - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver voegt bij zijn offerte een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over een bepaalde toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om door de bank gekende contracten of pro-jecten uit te voeren die de cliënt worden toegewezen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver geeft een referentielijst op van de laatste 3 jaar waarbij dergelijke wagens werden verkocht en onderhouden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 25 2 - Motor / verbruik - Weging : 25 3 - Technische kwaliteit - Weging : 25 4 - Garantie - Weging : 15 5 - Service garage / dienst na verkoop - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/OW/002 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/3/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Verzendkosten : EUR 6,00 Het bestek is te koop bij de ontwerper: Stadsbestuur Torhout, Markt 1, 8820 Torhout, tel 050 22 11 39, fax 050 22 05 80,
[email protected], alle werkdagen van 8u00 tot 12u00 en van13u30 tot 17u00, rekeningnummer 091-0002509-16. Kostprijs van het dossier: 50,00 EUR, incl. BTW, eventueel te verhogen met 6,00 EUR voor de per post verstuurde dossiers. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 1/4/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands, IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 1/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Stadhuis, Raadzaal 1e verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3629 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Torhout, Markt 1, 8820 Torhout, België Contactpunt(en) : De heer Bernard Diopère Tel. 050/21.14.01 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.torhout.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop ambulancewagen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Brandweerkazerne NUTS-code : BE251 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop ambulancewagen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34114121 - Ambulances II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
5331
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - De gelijkvormigheid aan de administratieve en technische voorschriften van het lastenkohier en de technische kwaliteiten inzake constructie en prestatiemogelijkheden - Weging : 40 2 - Zekerheid en nabijheid van een snelle en degelijke “dienst naverkoop” - Weging : 20 3 - Aanwendingskosten - Weging : 15 4 - Gerealiseerde gelijkwaardige uitvoering - Weging : 10 5 - Beroeps- en financiële waarborgen inzake onderhoud na levering - Weging : 5 6 - Prijs - Weging : 5 7 - Leveringstermijn - Weging : 5 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/BR/006 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/3/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Verzendkosten : EUR 6,00 Het bestek is te koop bij de ontwerper: Stadsbestuur Torhout, Markt 1, 8820 Torhout, tel 050 22 14 01, fax 050 21 70 43,
[email protected], alle werkdagen van 8u00 tot 12u00 en van13u30 tot 17u00, rekeningnummer 091-0002509-16. Kostprijs van het dossier: 50,00 EUR, incl. BTW, eventueel te verhogen met 6,00 EUR voor de per post verstuurde dossiers. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 1/4/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 3 maanden.
5332
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 1/4/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Stadhuis, Raadzaal 1e verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3638 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Gent, SintPietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Mevrouw Delphine Vercruysse Tel. 09/264.70.63 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.ugent.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Nieuwbouw jongveestal - Ruwbouw en afwerking II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : F.I. 16.23 - Site Melle - Jongveestal NUTS-code : BE234 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht betreft het oprichten van een nieuwe jongveestal van 993 m_ voor het Biocentrum Agri-Vet, met een capaciteit van 100 koeien. Er worden mestkelders onder de stal voorzien, met uitzondering van de voedergang. Het gebouw heeft één bouwlaag met hellend dak. Er wordt natuurlijke ventilatie voorzien. De oude melkveestal dient afgebroken. De opdracht betreft ruwbouw en afwerking.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45213240 - Bouwen van landbouwgebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Artikel 17 § 1 van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 is van toepassing. Daarnaast kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de aannemer die - bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken - niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 - zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1) De lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, het tijdstip en de plaats van de uitvoering van de werken. 2) Minimum twee referenties moeten worden gestaafd door getuigschriften die duidelijk weergeven dat de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en dat ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Op verzoek moeten bijkomend opgegeven referenties gestaafd worden door de hierboven vermelde getuigschriften. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A0076603 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 1/4/2010; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Het bestek is te verkrijgen door afhaling in lokaal 27.14.120-002 van de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, Nieuw Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te Gent, tweede verdieping mits contante betaling van bovenvermeld bedrag in speciën of met een gekruiste cheque op naam van ″Universiteitsvermogen - Ontvangsten″. Aankoop van het bestek via overschrijving is niet mogelijk. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 2/4/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 2/4/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Universiteit Gent, Nieuw Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te Gent, zaal Bestuurscollege, 6° verdieping (te bereiken via de liften 3 en 4) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Geïnteresseerde firma’s kunnen een plaatsbezoek brengen aan de site. Dit gaat door op woensdag 10 maart 2010 en donderdag 18 maart 2010, telkens om 14.00 uur. Afspraak ter plaatse (Proefhoevestraat 18, Melle, hoofdgebouw, bij binnenrijden slagboom). Wie aan dit plaatsbezoek wenst deel te nemen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met Mevr. Delphine Vercruysse. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
5333
Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.portofghent.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58551 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Havenactiviteiten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Opknappen en moderniseren van het havenjacht Jacob Van Artevelde II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 1 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gent II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De hier bedoelde opdracht omvat de uitvoering van de dienst “opknappen en moderniseren van het havenjacht Jacob Van Artevelde”. Dit omvat ondermeer: het van binnenuit isoleren en betimmeren van de wanden en het plafond van het lower- en upper deck; het opschuren en afwerken van de bevloering van het lower deck en het plaatsen van nieuwe parketbevloering op het upper deck; het vernieuwen van het sanitair; het vernieuwen van het meubilair en schrijnwerk op het lower- en upper deck; het voorzien in technische installaties: elektriciteit, luchtbehandeling, verwarming e.d. conform de opgemaakte plannen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 50244000 - Opknappen van schepen of boten II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : aanvang : 02/08/2010; voltooiing : 15/10/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
N. 3666 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Havenbedrijf Gent agh, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent, België Contactpunt(en) : Havenbedrijf Gent, t.a.v. Mark Van den Bosch Tel. +32 92510550, fax +32 92515406 E-mail :
[email protected]
III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver dient te bewijzen dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de vorm van een attest van de R.S.Z. dat beantwoordt aan de bepalingen van artikel 39 bis van het koninklijk besluit van 10 januari 1996. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
5334
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Vanwege de omvang van de opdracht dient er een omzet van minstens 700 000 euro per jaar met projecten van scheepstimmerwerk te worden bewezen aan de hand van een verklaring op eer en de jaarrekeningen van de laatste drie jaar. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Omwille van de specifieke eisen van de opdracht die hoofdzakelijk gespecialiseerd schrijnwerk aan een schip omvat, dienen inschrijvers voor te komen in de kruispuntbank voor ondernemingen (handelsregister) met als hoofdactiviteit zowel schrijnwerk (Nacebel code 43320) als onderhoud en reparatie van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers, enz. of delen ervan (Nacebel code 3315001). Men moet minstens 10 jaar ervaring aantonen in de combinatie van deze beide hoofdactiviteiten door hiervoor referenties op te lijsten van minstens 5 projecten van meer dan 200 000 euro. Deze lijst bevat de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties die opdrachtgever waren en de naam en contactgegevens van een contactpersoon. Het Havenbedrijf Gent agh behoudt zich het recht voor om de vermelde instanties zelf te contacteren en de vermelde projecten te evalueren en beoordelen in het selectieverslag. Bovendien moeten de namen, beroepskwalificaties en ervaring van de perso(o)n(en) die met het uitvoeren van de opdracht worden belast worden opgelijst. Door deze namen op te geven verbindt de inschrijver zich ertoe dat deze personen of personen met een gelijkaardig profiel de opdracht ook effectief uitvoeren. Het havenjacht wordt druk gebruikt voor promotionele doeleinden. Het kan dan ook maar gedurende een beperkte en welbepaalde periode uit de vaart worden genomen. Daarom dient de inschrijver bij zijn kandidatuurstelling te garanderen dat de werken in het kader van deze opdracht volledig kunnen worden uitgevoerd binnen de 10 werkweken tussen begin augustus en half oktober 2010. Op dezelfde wijze dient er gegarandeerd te worden dat de werken volledig zullen worden uitgevoerd te Gent aan de vaste ligplaats van het havenjacht: Rigakaai, havennummer 0375. Dit vanwege de onmiddellijke nabijheid van de betrokken dienst van het Havenbedrijf en de beperkte vaartoelating van het schip. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Havenbedrijf Gent-Bestek nr. 2010/06-F05_0 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/03/2010; tijdstip : 16:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : De aanvragen tot deelneming dienen ons te bereiken uiterlijk op 15 maart 2010 en dienen alle nodige documenten te bevatten om de selectiecriteria te beoordelen. Volgende documenten worden bij de kandidatuurstelling gevoegd: - een recent R.S.Z. attest - een verklaring op eer dat de kandidaat zich niet bevindt in een toestand die kan aanleiding geven tot uitsluiting zoals voorzien in art. 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996
- verklaring op eer betreffende de omzet - jaarrekening van de laatste drie jaar - volledige referentielijst - lijst van namen, beroepskwalificaties en ervaring van de perso(o)n(en) die met het uitvoeren van de opdracht worden belast - schriftelijke garantie betreffende de plaats en periode van uitvoering - alle andere voor te leggen gegevens die van belang zijn om de gunningscriteria te beoordelen. Enkel de geselecteerde kandidaten krijgen het bestek opgestuurd en kunnen daarna een offerte indienen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3661 Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren Werken Deze aankondiging is een oproep tot mededinging : neen. Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : De intercommunale/ opdrachthoudende vereniging GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en SIBELGAS, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, België Contactpunt(en) : Eandis cvba, t.a.v. Wim Heerman Tel. +32 92634738, fax +32 92634748 E-mail :
[email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.eandis.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=58534 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Productie, vervoer en distributie van gas en warmte. - Elektriciteit. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bureelgebouw met magazijn te Erembodegem II.2) Type opdracht : Werken. II.3) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De nieuwbouw van een bureelgebouw met bijhorend magazijn te Erembodegem, Industrielaan 2. De werken omvatten de afbraak van een bestaand gebouw, de gesloten ruwbouw, binnenafwerking, technieken, omgevingsaanleg en infrastructuurwerken. II.4)CPV-classificatie(gemeenschappelijkewoordenlijstoverheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45210000 - Bouwen van gebouwen II.5) Geplande datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht : Geplande datum van de aanvang van de gunningsprocedures : 15/11/2010 II.6) Geraamde kosten en belangrijkste financieringsvoorwaarden. II.6.1) Aanvankelijk geraamde kosten :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Geraamde waarde zonder BTW : 7359000,00 EUR II.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure en administratieve informatie IV.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Eandis-EAN09AW253-F04_0 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdrachten houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3603 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS Nieuwerkerken, Tolstraat 1, 9320 AALST Nieuwerkerken, België Contactpunt(en) : ARTEC + Olmenstr.1 9320 AALST, t.a.v. WIM VERDOODT Tel. (32-53) 83 22 25 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : TDEC, KERNENERGIELAAN 45, 2610 WILRIJK, België Contactpunt(en) : TDEC, t.a.v. PATRICK VAN HECKE Tel. (32-3) 828 23 63 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : TDEC bvba, KERNENERGIEADRES 25, 2610 WILRIJK, België Contactpunt(en) : TDEC BVBA, t.a.v. PATRICK VAN HECKE Tel. (32-3) 828 23 63 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : vzw VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS, TOLSTRAAT 1, 9320 AALST Nieuwerkerken, België Contactpunt(en) : INRICHTENDE MACHT, t.a.v. MAURITS LIEVENS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : inrichtende macht lagere school - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
5335
TOLSTRAAT 1 9320 AALST Nieuwerkerken NUTS-code : BE231 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : BOUWEN VAN NIEUWBOUWLOKALEN VOOR LAGERE SCHOOL (klassen, adminstratie, sanitair, turnzaal, techn. lokalEN) / VERBOUWEN BESTAANDE SCHOOL AANBESTEDING LOT 3 SANITAIR/VERWARMING/VENTILATIE/ BRANDBESTRIJDING II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80100000 - Diensten voor basisonderwijs II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 380 728 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : GEEN III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ZIE BESTEK III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning D 17 OF D18 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : V.O.626.1.2/2007 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 188,38 EUR Betalingstermijnen en -methode : door overschrijving op rek NR 645-1347805-25 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
5336
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 4 maanden. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Tolstraat 1 9320 Nieuwerkerken AALST Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00716379/2010004751 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3604 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS Nieuwerkerken, Tolstraat 1, 9320 AALST Nieuwerkerken, België Contactpunt(en) : ARTEC + Olmenstr.1 9320 AALST, t.a.v. WIM VERDOODT Tel. (32-53) 83 22 25 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : TDEC, KERNENERGIELAAN 45, 2610 WILRIJK, België Contactpunt(en) : TDEC, t.a.v. PATRICK VAN HECKE Tel. (32-3) 828 23 63 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : TOLSTRAAT 1 9320 AALST Nieuwerkerken NUTS-code : BE231 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : BOUWEN VAN NIEUWBOUWLOKALEN VOOR LAGERE SCHOOL (klassen, adminstratie, sanitair, turnzaal, techn. lokalEN) / VERBOUWEN BESTAANDE SCHOOL AANBESTEDING LOT 2 ELECTRICITEIT II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80100000 - Diensten voor basisonderwijs II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 202 386 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : GEEN III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ZIE BESTEK III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning P1 KLASSE 2 Afdeling IV. Procedure
TDEC bvba, KERNENERGIEADRES 25, 2610 WILRIJK, België Contactpunt(en) : TDEC BVBA, t.a.v. PATRICK VAN HECKE Tel. (32-3) 828 23 63 E-mail :
[email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : vzw VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS, TOLSTRAAT 1, 9320 AALST Nieuwerkerken, België Contactpunt(en) : INRICHTENDE MACHT, t.a.v. MAURITS LIEVENS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : inrichtende macht lagere school - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering.
IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : V.O.626.1.2/2007 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 103,68 EUR Betalingstermijnen en -methode : door overschrijving op rek NR 645-1347805-25 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/04/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 4 maanden. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 02/04/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : Tolstraat 1 9320 Nieuwerkerken AALST Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00716379/2010004734 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
5337
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Algemene offerteaanvraag uitvoering beddenlift voor de uitbreiding van een rustoord. Lot 2.5 beddenlift II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31640000 - Machines en toestellen met een eigen functie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 47 000,00 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 5 kalendermaanden maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
N. 3657 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Rustoord Sint Jozef vzw, Bruulstraat 17, 9450 Haaltert, België Contactpunt(en) : Rustoord Sint Jozef vzw, t.a.v. Dhr. J.M. Van Cauwenberge Tel. (32-53) 85 05 00, fax (32-53) 83 56 46 E-mail :
[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Architectenkantoor Mic Vyverman, Oudestraat 11, 1730 Asse, België, t.a.v. Dhr. Mic Vyverman Tel. (32-2) 452 82 19, fax (32-2) 453 20 98 E-mail :
[email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Architectenkantoor Mic Vyverman, Oudestraat 11, 1730 Asse, België, t.a.v. Dhr. Mic Vyverman Tel. (32-2) 452 82 19, fax (32-2) 453 20 98 E-mail :
[email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag uitbreiding Rustoord Sint Jozef II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Bruulstraat 17, 9450 Haaltert NUTS-code : BE23 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht wordt vastgesteld op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom excl. BTW met een minimum van 1240,00 Euro. Zie ook bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht houder is van een niet-geschrapte registratie voor de categorie werken die het voorwerp van de opdracht uitmaakt. Zie bestek. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Overeenkomstig de wetgeving tot regeling van de erkenning van aannemers van werken, zal de inschrijver voor onderhavige aanneming het bewijs voorleggen dat hij minstens gerangschikt is in categorie of ondercategorie: N klasse 1 of hoger. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - kostprijs - Weging : 35% 2 - technische waarde & kwaliteit - Weging : 35%
5338
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
3 - referentielijst gelijkaardige projecten - Weging : 10% 4 - esthetiek - Weging : 5% 5 - kwaliteit & volledigheid offerte - Weging : 5% 6 - beroeps- & financiële waarborgen - Weging : 5% 7 - mogelijkheden interventie & depannage - Weging : 2,5% 8 - opleiding personeel - Weging : 2,5% IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 31/03/2010; tijdstip : 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 250 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het dossier dient afgehaald te worden op het Architectenkantoor Mic Vyverman na telefonische afspraak en tijdens de kantooruren. Bewijs van betaling/storting dient meegebracht te worden. Rekeningnummer: 433-0179441-16. Kantooruren: ma-do van 9u00 tot 16u00, vr van 9u00 tot 12u00. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 06/04/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 06/04/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Vergaderzaal Rustoord Sint Jozef, Bruulstraat 17, 9450 Haaltert
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren van 3 dienstvoertuigen volgens het principe van renting II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Leasing. Belangrijkste plaats van levering : Deinze NUTS-code : BE234 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren van 3 dienstvoertuigen volgens het principe van renting II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34100000 - Motorvoertuigen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Zie bestek Nr. PR2/2010. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
Inlichtingen over percelen
VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00673138/2010012003 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/2/2010
Perceel nr. : 1 Titel : Type interventiewagen - 2 dienstvoertuigen 1) Korte beschrijving : Zie bestek Nr. PR2/2010. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 3) Hoeveelheid of omvang : Zie bestek Nr. PR2/2010. 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Zie bestek Nr. PR2/2010.
(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
N. 3605 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Politiezone Deinze-Zulte, Centrumlaan 97, 9800 Deinze, België, t.a.v. Ward Den Tandt E-mail :
[email protected], fax (32-9) 381 96 20 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Lokale politiezone - Openbare orde en veiligheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.
Perceel nr. : 2 Titel : Type break - 1 dienstvoertuig 1) Korte beschrijving : Zie bestek Nr. PR2/2010. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 3) Hoeveelheid of omvang : Zie bestek Nr. PR2/2010. 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Zie bestek Nr. PR2/2010. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek Nr. PR2/2010. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
Zie bestek Nr. PR2/2010. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Zie bestek Nr. PR2/2010. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Nr. PR2/2010. Zie bestek Nr. PR2/2010. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Nr. PR2/2010. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek Nr. PR2/2010. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Nr. PR2/2010. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek Nr. PR2/2010. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :
5339
1 - Operationele kwaliteit voertuigen - Weging : 35 punten 2 - Maandelijkse huurprijs - Weging : 35 punten 3 - Meerprijs per meer verreden km - Weging : 15 punten 4 - Minprijs per min verreden km - Weging : 15 punten IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Bestek Nr. PR2/2010 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 08/04/2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 09/04/2010; tijdstip : 10:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00672890/2010011709 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 9E040506090C89 - Bestek nr PR_2-2010_leasing_3_voertuig (combi interventie break verkeer).docx Informaties over lastenboek(en)/document(en)
[email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 24/2/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)
Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME
5340
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 26.02.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS