AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
„Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
2014.
Oldal 1 / 39
TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ........................................................................................................................... 2 ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ .............................................................................3 Választott eljárás .................................................................................................................................3 Az ajánlatok elbírálása (értékelési szempont) .....................................................................................3 A Kbt. 54. §-a szerinti szervezetek ......................................................................................................3 Kiegészítő tájékoztatás........................................................................................................................4 Az ajánlatok benyújtásának tartalmi és formai követelményei ............................................................ 5 Az ajánlatot alkotó dokumentumok......................................................................................................6 MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS .......................................................................8 SZERZŐDÉS-TERVEZET ......................................................................................................................9 KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK .........................................................................................................19 Borítólap ............................................................................................................................................19 Tartalomjegyzék ................................................................................................................................20 Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék ...........................................................................................20 Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben .........................................................................20 Felolvasólap – (Ajánlati adatlap) .......................................................................................................22 Megállapodás közös ajánlattételről ...................................................................................................23 Céginformációs adatlap .....................................................................................................................25 Meghatalmazás .................................................................................................................................26 Ajánlattételi nyilatkozat ......................................................................................................................27 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően ...............................................28 Ajánlattevő nyilatkozata az igénybe venni kívánt alvállalkozókról .....................................................29 Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezetekről ...................................................................................................................................30 Nyilatkozat kötelezettség vállalásról ..................................................................................................32 Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról ....................................................................................33 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírt tartalommal .......................................35 Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján .................................................................................36 Nyilatkozat a felelősségbiztosításról..................................................................................................37 Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról ....................................38 Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóról.............................................................38 Nyilatkozat a referenciákról ...............................................................................................................39
Oldal 2 / 39
ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ AJÁNLATTÉTELHEZ
Választott eljárás Ajánlatkérő a Kbt. 122/A §-a alapján, nemzeti eljárás rend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli (tárgyalás nélküli) közbeszerzési eljárást folytat le.
Az ajánlatok elbírálása (értékelési szempont) Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat alapján értékeli. Ajánlattevőknek a költségvetést ki kell tölteniük, és annak végösszegét kell a Felolvasólapon megadniuk. A nettó ajánlati ár értékelési szempontot, mint egyösszegű ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (HUF), egy összegben, egy számadattal kifejezve, tizedesjegyek nélkül kell megajánlani a Felolvasólapon, és az árazatlan költségvetést is teljeskörűen ki kell tölteni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az ajánlati árnak a dokumentációban megadott műszaki tartalom teljes egészére kell vonatkoznia és úgy kell megadni, hogy magában foglaljon minden járulékos költséget is. Az ajánlati árnak fixnek kell lenni, az ajánlattevő semmilyen formában, hivatkozással nem tehet változó tartalmú ajánlatot. Abban az esetben amennyiben az ajánlattevő vállalási árát alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
A Kbt. 54. §-‐a szerinti szervezetek Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a tájékoztatás kérhető: Esélyegyenlőség tekintetében: Egyenlő Bánásmód Hatóság Internetcím: http://www.egyenlobanasmod.hu/ A munkavállalók védelme és a munkafeltételek, illetve az egészségvédelem tekintetében: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Internetcím: www.antsz.hu Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Internetcím: www.ommf.gov.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Internetcím: www.mbfh.hu Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Oldal 3 / 39
Internetcím: www.nefmi.gov.hu Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi szakigazgatási szervei Internetcím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szakigazgatasi-szervek Adózás tekintetében: Nemzeti Adó – és Vámhivatal Internetcím:www.nav.gov.hu Nemzetgazdasági Minisztérium Internetcím:www.kormany.hu/nemzetgazdasagi-miniszterium Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkársága Internetcím: www.kvvm.gov.hu Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek: Internetcím: http://www.kvvm.hu/index.php?pid=3&sid=25 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: Internetcím: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítendő tájékoztatás iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségekre kell benyújtani: Hivatalos név: Electool Hungary Kft. Postai cím: Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em. Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Kapcsolattartási pont(ok):
Ország: Magyarország Telefon: +36 307605840
Címzett: Németh Krisztina E-mail:
[email protected]
Fax: +36 12399896
Internetcím (URL): www.electool.hu
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan fax és e-mail elérhetőséget adjon meg, amely 24 órában képes a küldött faxot illetve elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „.doc”, vagy „docx” formátumban is szíveskedjenek megküldeni
[email protected] e-mailcímre.
Oldal 4 / 39
Az ajánlatok benyújtásának tartalmi és formai követelményei Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve (történhet például de nem kizárólagosam összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel. A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlattevő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, a Kbt. 80. §-ban foglaltak szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 80. §ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérő köteles a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közzétenni. Kérjük, az ajánlatot olyan módon állítsák össze, hogy az ajánlat könnyen lapozható legyen! Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell benyújtani. Az ajánlatot lehetőség szerint nyomtatott betűvel, gépírással kell megírni. Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát tartalmazó 1 db CD vagy DVD adathordozót nem szerkeszthető formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni, amely tartalmazza az ajánlattevő által beárazott költségvetést az ajánlatkérő által kiadott formátumban. Minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlat tartalma a mérvadó. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy elektronikus adathordozón benyújtott ajánlata jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható fájl, amely a papír alapon benyújtott ajánlattal mindenben megegyezik. Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A postán feladott ajánlatot ajánlat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre kell benyújtani: Hivatalos név: Electool Hungary Kft. Postai cím: Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország Telefon: +36 307605840
Címzett: Németh Krisztina
Oldal 5 / 39
E-mail:
[email protected]
Fax: +36 12399896
Internetcím (URL): www.electool.hu
Az ajánlatot alkotó dokumentumok Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania Az ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. A felhívásban és jelen dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól illetve a Kbt.-től eltérő ajánlatok benyújtása, az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását vonhatja maga után. A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő főszabályként nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. az ajánlatban kell elhelyezni. Nem szükséges az ajánlatba elhelyezni azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban az ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető. Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell, lehetőleg az alábbi sorrendben az ajánlatba csatolni. 1.
Borítólap
2.
Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék
3.
Felolvasólap (Ajánlati adatlap)
4.
Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben
5.
Céginformációs adatlap
6.
Aláírási címpéldány(ok)
7.
Meghatalmazás - adott esetben
8.
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdése)
9.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a alapján
10. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról 11. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezetekről 12. Nyilatkozat kötelezettség vállalásról a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezet részéről – adott esetben 13. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 14. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírt tartalommal 15. Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján
Oldal 6 / 39
16. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról 17. Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóról 18. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló– adott esetben 19. Nyilatkozat a referenciákról 20. Igazolás a referenciákról – adott esetben 21. Árazott költségvetés papír alapon cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető xls (excel) formátumban egyaránt 22. Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben, külön mellékletben
Oldal 7 / 39
Műszaki leírás és árazatlan költségvetés A teljes műszaki leírást, és az árazatlan költségvetési kiírások összességét a dokumentációhoz tartozó külön mellékletek tartalmazzák. Minden munkaterületen a keletkezett sitt és építési törmelékek elszállítása és a terület pipere takarítása a Vállalkozó feladata! Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozásokat tartalmazhat. A Kbt. 123. §-a alapján a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a költségvetésben és a műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereket. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján azonban az Ajánlattevőnek a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott követelményeknek. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel árazatlan költségvetési kiírást bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlattevőknek kötelezettsége ajánlatuk részeként a kiadott költségvetés beárazott módon történő benyújtása. A költségvetés minden sorát ki kell tölteni, a sorok nem törölhetők és nem bővíthetők.
Oldal 8 / 39
Szerződés-tervezet Szerződés száma: ..................... I.
A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek Eötvös Loránd Tudományegyetem – a továbbiakban: Megrendelő Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Törvényes képviselő: Dr. Mezey Barna rektor Nyilvántartási szám: FI80798 (intézményi azonosító) Adószám: 15308744-2-41 Számlavezető bank: Magyar Államkincstár Számlaszám: 10032000-01426201-00000000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Székhely: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. Képviseletében eljárnak:............................................................................. Kapcsolattartó: Név:………………………………… Cím: ……………………………….. Telefon: …………………………… Fax: ………………………………… E-mail: ……………………………… ………………………………… – a továbbiakban: Vállalkozó Székhely: ……………………….. Törvényes képviselő: ………………………. Cégjegyzék szám: ………………………. Adószám: ………………………… Számlavezető bank: ………………………. Számlaszám: …………………………… Kapcsolattartó: Név: …………………………. Cím: …………………………. Telefon: ……………………… Fax: …………………………. E-mail: ………………………
II.
ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.
A Megrendelő, mint ajánlatkérő az „ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú, 2014. ……………….. napján indult nemzeti eljárás rend szerinti – tárgyalás nélküli – a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen Szerződés megkötésére a fenti közbeszerzési eljárás 2014. ……………… napján kihirdetett eredménye alapján kerül sor.
II.2.
Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó köteles az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest, Cházár András u. 10.szám alatti épülete összes szennyvíz- és esővízcsatornájának tisztítására, a földszinti szakasztól egészen az utcai főgerincre történő csatlakozás(ok)ig és a tisztítást követően felújítási terv (javaslat) készítésére, a homlokzati veszélytelenítési munkák elvégzésére, nyílászárók cseréjére a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentációban, a Szerződés 2. számú mellékletét képező felhívásban és a Szerződés 3. számú melléklete szerinti ajánlatban meghatározottaknak megfelelően.
II.3.
A Megrendelő köteles az építési beruházás átvételére és nettó …………………….,- Ft + Áfa, azaz nettó ………………….. forint + Áfa ellenérték VII. pontban írtak szerinti megfizetésére.
Oldal 9 / 39
III.
A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA A jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és 2014. október 10. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.
IV.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
IV.1.
A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt egymással együttműködnek, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.
IV.2.
A Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátja a Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, valamint szükség szerint a Vállalkozó rendelkezésére áll a jelen Szerződés teljesítése során annak érdekében, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt feladatokat időben és legjobb tudása szerint teljesíthesse.
IV.3.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő értesítését követően haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megrendelőt arról, ha a megrendelés szerinti építési beruházást nem tudja teljesíteni a Megrendelő részére. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
IV.4.
IV.4.1. A Megrendelő utasítási joga IV.4.1.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. IV.4.1.2. Az utasítás vonatkozhat különösen: – a felhasználandó eszközökre, anyagokra, ezek minőségére, – a munkahelyek használatának, őrzésének módjára, a balesetvédelmi körülményekre, – a munkafolyamat egyes elemeire. IV.4.1.3. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. IV.4.1.4. A Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat. IV.4.1.5.A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. IV.4.2. A Megrendelő ellenőrzési joga IV.4.2.1. A Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatását, a beépített anyagokat, az alkalmazott eszközöket a szükséges időközönként köteles ellenőrizni abból a szempontból, hogy az a terveknek és a költségvetésnek megfelelő-e. IV.4.2.2. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. IV.4.2.3. Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. Erről a Vállalkozót értesíteni köteles. IV.4.2.4. Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállalkozó (vagy megbízottja) jelenlétében történik. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják. IV.4.2.5. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági jogok már ekkor érvényesíthetők. IV.4.2.6. Ha az ellenőrzés során a Megrendelő az utasítási jogát helytelenül gyakorolja, az okozott többletköltségért felelősséggel tartozik. IV.4.3. A munkavégzés helyének a Vállalkozó rendelkezésére bocsátása IV.4.3.1. A Szerződésből eredő kötelezettségeket a Megrendelő rendelkezése alatt álló, a jelen Szerződésben meghatározott területen kell végezni. IV.4.3.2. A Megrendelő köteles határidőben kísérő biztosításával a munkavégzés helyét, valamint a munkavégzéshez feltétlenül szükséges meghatározott helyiségeket a Vállalkozónak átadni.
Oldal 10 / 39
IV.4.3.3. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munkaterületet a Szerződés megkötését megelőzően, annak bejárása során már megvizsgálta, felmérte és azt a jelen Szerződés és mellékletei szerinti műszaki tartalom megvalósítására alkalmasnak találja. IV.4.3.4. A munkaterület átvétele (rendelkezésre bocsátása) nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog átvételét (átadását). A terület hasznosításának joga továbbra is Megrendelőt illeti. IV.4.3.5. Az építési beruházás teljesítéséhez szükséges esetleges elektromos áram-, fűtés-, világítás-, és vízellátás költsége – a Felek eltérő megállapodásától eltekintve – Megrendelőt terheli. IV.4.3.6. Amennyiben a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli értesítése alapján az építési munkálatok elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat a Vállalkozó köteles beszerezni, illetve viselni. IV.5.
A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
IV.5.1. A Vállalkozó jogai IV.5.1.1. A Vállalkozó jogosult a Szerződés teljesítése közben a Megrendelőnek javaslatot tenni egyes munkák elhagyására, vagy felvételére, a hatékonyabb és gazdaságosabb kivitelezés, illetve a későbbi optimális üzemeltetés érdekében. A Szerződés azonban csak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 132. § szerinti feltételek fennállása esetén módosítható. IV.5.1.2. A Vállalkozó kizárólag a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező ajánlatában meghatározott alvállalkozó igénybe vételére jogosult. Vállalkozó köteles a Kbt. előírásainak megfelelően bejelenteni a Megrendelőnek minden olyan alvállalkozó bevonását, akit az ajánlatában nem nevezett meg, és ezzel egyidejűleg nyilatkoznia kell arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. IV.5.2. A Vállalkozó kötelezettségei IV.5.2.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával a saját tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló eszközökkel, legkésőbb 2014. október 10. napjáig elvégezni a jelen Szerződés szerinti tevékenységeket. IV.5.2.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a Szerződés teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a Vállalkozó felelős. IV.5.2.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles az építési beruházást elvégezni. Az ezzel okozott többletköltséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni. IV.5.2.4. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve naplót (munkanaplót) vezet, amelyet az tevékenység helyszínén tart. A naplóban a Felek a tevékenység, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, méréseket stb., illetve a vonatkozó jogszabályok által meghatározott további adatokat rögzítik. A naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket a Felek kötelesek a naplóban feltüntetni. A naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a jelen Szerződésben megnevezett személyek jogosultak. A Megrendelő utasításait a naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. A Vállalkozó köteles a naplót a kivitelezési tevékenység helyszínén tartani és köteles biztosítani, hogy a napló a betekintésre, illetve bejegyzésre jogosult személyek számára hozzáférhető legyen. IV.5.2.5. A Vállalkozó a munka végzése során – amennyiben a munkát alkalmazottakkal kívánja ellátni – köteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkező személyeket alkalmazni. A Vállalkozó köteles a munkavédelmi, biztonságvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat a tevékenység végzése során betartani és betartatni, az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő – a Megrendelőnek, illetve harmadik személyeknek okozott károkért – felelősséggel tartozik.
Oldal 11 / 39
IV.5.2.6. A Vállalkozó viseli a teljesítés helyére történő felvonulás költségeit. IV.5.2.7. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a többletmunkára hivatkozással díjigényt semmilyen körülmények között nem támaszthat. IV.5.2.8. A Vállalkozó köteles gondoskodni az építési beruházás teljesítése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. A Vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet nem szennyezi veszélyes hulladéknak minősülő anyaggal. IV.5.2.9. A munkaterület megfelelő, biztonságos lehatárolásáról és őrzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaterületen elhelyezett, illetve általában az építési beruházás teljesítésével kapcsolatos eszközök, anyagok, egyéb ingóságok eltűnéséért, elveszéséért, ellopásáért, károsodásáért stb. a Vállalkozó felelős. IV.5.2.10. A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő, akár annak bármely szervezeti egysége hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. IV.5.2.11. A Vállalkozó köteles megadni azoknak, a teljesítésbe bevonni kívánt alkalmazottainak, alvállalkozóinak a jegyzékét, akiknek az teljesítés helyére történő belépését a Szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak megfelelően – az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a Megrendelő által meghatározott egyéb adatokat. Amennyiben a Megrendelő az így kijelölt alkalmazottak, alvállalkozók valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette a Megrendelő által elfogadott más személyt biztosítani. IV.5.2.12. A Vállalkozó úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely alkalmazott, közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el. IV.5.2.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját működő ingatlanon (épületben) végzi, ezért fokozott figyelmet fordít arra, hogy a munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők maradjanak. A Megrendelő a Vállalkozót kioktatta a teljesítés helyének sajátosságairól, amit a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával elismer. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy az épületben egyidejűleg több vállalkozó végzi (végezheti) munkáját. IV.5.2.14. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 2 év alatt a jelen Szerződés szerinti munkálatok hibátlan teljesítéséért teljes körű jótállásra köteles, amely időtartam alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási kötelezettség alapján a Vállalkozó a hiba kijavítására köteles. V.
A TELJESÍTÉS
V.1.
A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti építési beruházási tevékenységet saját költségén végzi el.
V.2.
A Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
V.3.
A Vállalkozónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben, és az elvárt szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelmények alapján elvárható, a Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.
V.4.
A Szerződés tárgya teljesítését a Vállalkozó köteles a jelen Szerződés 1-3. számú mellékleteiben meghatározottaknak megfelelő, alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.
Oldal 12 / 39
V.5.
A Vállalkozó az építési beruházást végző alkalmazottai tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:540 § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.
V.6.
A Vállalkozó által biztosítandó eszközök anyagok és felszerelés minősége vonatkozásában szerződő Felek a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat fogadják el kötelezőnek. A teljesítés módja vonatkozásában a Vállalkozó köteles – a jelen Szerződést kifogástalanul, magas színvonalon teljesíteni, – az építési beruházás elvégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
V.7.
V.8.
Az építési beruházásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az rendeltetésének, illetve a Vállalkozóval az ajánlati felhívásban és a szerződéskötéskor közölt célnak megfeleljen.
V.9.
A Vállalkozó késedelmesen teljesít, – ha a Szerződésben megállapított vagy a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt, – más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására nem teljesíti.
V.10.
A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemből eredő kárát.
V.11.
A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti. Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A Vállalkozó késedelme esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20 %-a. A Megrendelő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani.
V.12. A Megrendelő – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében, a Szerződést felmondhatja. V.13. A Megrendelő késedelembe esik, ha – a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve – a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon. V.14.
V.15.
A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa elvégzett építési beruházás megfelel a jogszabályokban, a Megrendelő ajánlati felhívásban és a jelen Szerződésben meghatározott követelményeknek, jogszabályokban esetlegesen meghatározott szabványoknak, illetve rendeltetésszerű használatra egyébként alkalmas.
V.16.
A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az építési beruházás nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban vagy a Szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. A Vállalkozó felel (szavatol) azért, hogy az építési beruházás teljesítése megfelel a jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Amennyiben a hibás teljesítés észlelése körében a Felek között vita merül fel, és szakértő igénybevétele, vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak költségeit a Vállalkozó köteles megtéríteni.
V.17.
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, amelynek az együttes felső határa legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25 %-a. A Megrendelő a hibás teljesítés esetére kikötött kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani.
Oldal 13 / 39
V.18.
A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
V.19.
A Vállalkozó köteles saját költségére és nevére legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya szerinti tevékenységével összefüggő kárveszély fedezése érdekében minden kockázatra kiterjedő, felelősségbiztosítási elemet is magában foglaló olyan teljes körű építési-szerelési biztosítási szerződést kötni, amely alapján a biztosító fizetési kötelezettsége legalább 20.000.000,- Ft. Ezen felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat másolata jelen szerződéshez csatolandó. A felelősségbiztosítás hatályát a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig fenn kell tartani. A felelősségbiztosítási kötvényhez csatolni kell a biztosító nyilatkozatát/igazolását, miszerint a Vállalkozó felelősségbiztosítása tárgyi beruházásra is kiterjed. A biztosításnak továbbá ki kell terjednie a Vállalkozó tevékenysége során az ingatlan területén tartózkodó hallgatók és oktatók részére a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben okozott károk, valamint a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben az Épületrészeken okozott károk megtérítésére is.
VI.
A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS
VI.1.
A műszaki átadás-átvételi eljárásra a Kbt. 130. § rendelkezései irányadók. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a teljesített feladatok elvégzéséről írásban értesíteni.
VI.2.
Az értesítésben a Vállalkozó köteles megjelölni a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja nem tűzhető ki az erről szóló értesítés Megrendelő általi kézhezvételét megelőző öt (5) munkanapon belüli és az értesítés Megrendelő általi kézhezvételét követő tizenöt (15) munkanapon túli időpontra. A Felek szükség esetén egyeztetnek a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjáról. Az átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított nyolc (8) napon belül be kell fejezni.
VI.3.
Az átadás-átvételi eljárás keretében a Felek a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalmú jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek mellékletei – a fent felsoroltakon túlmenően – a következők: a teljesítésnek a Megrendelő által esetlegesen felfedezett hiányairól, hibáiról felvett feljegyzések, az erre tekintettel a vállalkozói díjból a hibák kijavításáig, a hiányok pótlásáig visszatartott összegre, az érvényesíteni kívánt szavatossági igényekre, illetve az egyéb, jogszabályok szerinti tényekre vonatkozó nyilatkozatok, további okiratok.
VI.4.
A műszaki átadás-átvétel sikeres, amennyiben az a dokumentációban, a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglalt műszaki tartalomnak, valamint a jogszabályoknak és a Megrendelő utasításainak megfelelően hiba- és hiánymentesen került kivitelezésre, és ezt a Felek a műszaki átadás-átvételről szóló dokumentációban egyezően rögzítették, továbbá a Vállalkozó az Épületrész rendeltetésszerű használhatóságáról maga, alvállalkozója vagy egyéb közreműködője útján a Megrendelőt megfelelően, írásban tájékoztatta.
VI.5.
Amennyiben a tevékenységnek hibája van, a Felek a hibákat, hiányosságokat és a javítási határidőt a műszaki átadás-átvételi dokumentációban rögzítik. A végszámla kiegyenlítésének feltétele a rögzített hibák kijavítása, a hiányok pótlása, illetve az ennek során keletkezett hibák kijavítása (az átadás-átvételi dokumentáció lezárása).
VII.
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK
VII.1.
A jelen Szerződésben meghatározott építési beruházás teljesítéséért a Vállalkozót a II.3. pontban írt összegnek megfelelő ellenérték illet meg, amely összeget a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti javítási munkálatok elvégzéséért külön kiszállási- és munkadíj felszámítására nem jogosult.
VII.2.
A díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla alapján, a számlán feltüntetett bankszámlára, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles átutalással megfizetni. A számlában foglalt vállalkozói díj kifizetésére a Megrendelő a teljesítésigazolást követően köteles.
VII.3. VII.4.
A II.3. pontban írt díj végleges, a Szerződés tartamára rögzített díj, a Szerződés hatálya alatt semmilyen okból nem emelhető. A Vállalkozó a fentebb meghatározott összegen többletdíjat nem követelhet. A Vállalkozó jogosult a díj csökkentésére.
Oldal 14 / 39
VII.5.
A Vállalkozó a teljesítésigazolás Vállalkozó általi kézhezvételétől számított három (3) napon belül köteles a számlát kiállítani és a Megrendelő részére átadni. A Megrendelő a számla kézhezvételétől számítva harminc (15) napon belül köteles átutalni az esedékes díjat a Vállalkozónak a jelen Szerződés szerinti számlájára.
VII.6.
A Megrendelő részéről az I. pontban írt kapcsolattartó jogosult a teljesítés igazolására. A Megrendelő a VI. pontban foglaltaknak megfelelően köteles megvizsgálni az építési beruházás teljesítését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibát, vagy mulasztást, amely miatt a teljesítés nem lenne elfogadható, köteles kiállítani a teljesítés igazolását.
VII.7.
A számla benyújtásának helye: ELTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága, 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
VII.8.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.
VII.9.
A Vállalkozó kizárólag a Kbt. 131. § (1) bekezdése és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § rendelkezései alapján, írásban kérhet előleget a Megrendelőtől. Amennyiben a Vállalkozó előleget igényel a Megrendelőtől, annak összege a végszámlába kerül beszámításra. A Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen és esetben nem jogosult előlegre.
VII.10. Az esedékes díj − számviteli szabályoknak megfelelően kiállított – számlája teljesítésigazolással nyújtható be. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján, ha a kifizetés esedékességének időpontjában a – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján adózónak minősülő – Vállalkozó szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Ha a Vállalkozó az adatbázisban nem szerepel, a Vállalkozó köteles harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást csatolni. Az igazolás beszerzésének szükségessége − az igazolás csatolásáig terjedő idővel azonos időre − a Megrendelő fizetési késedelmét kizárja. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a díj az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a figyelembevétel teljesíthető. VIII.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kizárólag a Kbt. 132. § rendelkezéseinek megfelelően módosítható.
IX.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
IX.1.
A Szerződés megszűnik – a meghatározott idő lejártával, – az építési beruházás teljesítésével, – a teljesítés lehetetlenné válásával, – ha a Megrendelő felmondja a Szerződést, – a Kbt. 125. § (5) bekezdésében írt feltételek esetén a Megrendelő általi felmondással, – a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, – ha a Vállalkozó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha a Vállalkozó jogutód nélkül megszűnik.
IX.2.
A Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó megszegi a jelen Szerződés rendelkezéseit.
IX.3.
Ha a Megrendelő a Szerződést azért mondta fel, mert a teljesítés során nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, vagy a felmondásra a Vállalkozó más szerződésszegése adott okot, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a Szerződés felmondása esetén a nettó vállalkozási díj 25 %-a. Felmondás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő többé nem követelheti a Szerződés teljesítését a Vállalkozótól. A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani. A Megrendelő ezen felül a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést is követelhet a Vállalkozótól.
Oldal 15 / 39
IX.4.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben , amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített építési beruházás ellenértékére jogosult.
IX.5.
Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a nettó vállalkozási díj 25 %-a, és ezen felül a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést is követelhet a Vállalkozótól. A Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbért számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani.
IX.6.
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Megrendelő szerződésszegés esetén érvényesíthet.
IX.7.
A Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a Megrendelő a vállalkozási díjnak csak a már teljesített építési beruházás arányos részét köteles a Vállalkozónak megfizetni.
IX.8.
A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással, és a Vállalkozó köteles haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszerű állapotban visszaszolgáltatni a Megrendelőnek a teljesítés helyét, illetve a Vállalkozó köteles haladéktalanul elszállítani a teljesítés helyén található, saját tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló eszközeit.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
X.1.
A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. 80-81. § rendelkezéseiben is írtakra.
X.1.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni. X.1.2.
A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.
Oldal 16 / 39
X.1.3.
Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz − így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz − való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
X.1.4.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
X.1.5.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében írtak alapján.
X.1.6.
A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a X.1. pontban körülírt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
X.2.
A Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
X.3.
A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni.
X.4.
A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik aláírnak.
X.5.
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek 1. számú melléklet: Dokumentáció 2. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 3. számú melléklet: Ajánlat 4. számú melléklet: Megrendelő képviselőinek aláírási jogát igazoló iratok 5. számú melléklet: Vállalkozó képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintája 6. számú melléklet: Vállalkozó X.2. pont szerinti nyilatkozata
X.6.
A Vállalkozó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Megrendelő a www.ecegjegyzek.hu weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg. A jelen Szerződés mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerződés csak annak mellékleteivel együtt érvényes és értelmezhető. Abban az esetben, ha a Szerződés tárgyának részletes leírását tartalmazó melléklet a jelen Szerződésben szabályozott kérdésben a Szerződéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értelmezés során a Szerződésben írtak a melléklet tartalmát megelőzik.
X.7.
A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintő kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni.
X.8.
A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, a Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja.
Oldal 17 / 39
X.9.
A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen Szerződés alapján létrejött szerződések bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.
X.10.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.
Kelt: Budapest, 2014. ………………….
Kelt: Budapest, 2014. ………………..
(név)
(név)
(tisztség)
(tisztség)
Megrendelő részéről
Vállalkozó részéről
A Szerződés szerinti díj kifizetésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014. évi költségvetésének megfelelő előirányzata fedezetet nyújt. B u d a p e s t, 2014. év …………… hónap ….. nap
…………………………………… gazdasági ellenjegyző
Oldal 18 / 39
KÖZBESZERZÉSI IRATMINTÁK
Borítólap
„AJÁNLAT”
„Eredeti példány”
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlattevő neve: Székhelye:
Oldal 19 / 39
Tartalomjegyzék (az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)
Dokumentum
Oldalszám
Borítólap
Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék
Felolvasólap (Ajánlati adatlap)
Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben
Céginformációs adatlap
Aláírási címpéldány(ok)
Meghatalmazás - adott esetben
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdése)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezetekről
Nyilatkozat kötelezettség vállalásról a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezet részéről – adott esetben
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírt tartalommal
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóról
A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló– adott esetben
Nyilatkozat a referenciákról
Igazolás a referenciákról – adott esetben
Árazott költségvetés
Üzleti titok körének meghatározása – adott esetben, külön mellékletben
Oldal 20 / 39
Az ajánlat ……. folyamatosan számozott lapot/oldalt tartalmaz.
Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap
…………………………………….. Cégszerű aláírás
Oldal 21 / 39
Felolvasólap – (Ajánlati adatlap) I. Az ajánlattevő adatai: 1.1. Neve (megnevezése): 1.2. Székhelyének címe: 1.3. Jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó neve: 1.4. Telefonszáma: 1.5. Fax száma: 1.6. E-mail címe: II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:
1
2.1. Neve (megnevezése): 2.2. Székhelyének címe: 2.3. Jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó neve: 2.4. Telefonszáma: 2.5. Fax száma: 2.6. E-mail címe: III. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya:
„Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” 2
IV. Értékelési szempont : Ajánlati ár (nettó HUF): ……………………………………………………….…………………..… Ft + ÁFA azaz nettó ……………………………………………………………………………………………… Ft + ÁFA
Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap
…………………………………….. Cégszerű aláírás
1
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. 2 A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérő az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti.
Oldal 22 / 39
Megállapodás közös ajánlattételről (Minimális tartalmi elemek – adott esetben)
……………...……………………………………………… (cég megnevezése, címe), mint Ajánlattevő, és ……………………………………………………………………
(cég
megnevezése,
címe),
mint
Ajánlattevő (továbbiakban Felek) között, „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében. Alulírottak, a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a nyertességük esetén megkötendő szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 1. A Szerződés teljesítésének irányítása Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevő vezetőjének szerepét a ………………….……………. (cégnév) látja el, amelynek cégjegyzésre jogosult képviselője: ……………………………………. (név/nevek), aki(k) a közös ajánlattevőket kizárólagosan képviseli(k) és aki(k) a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet(nek) mind a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás, mind a szerződés teljesítése során. A kapcsolattartásra jogosult személy a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a szerződés teljesítése során:…………………………………………………. (név, telefonszám, e-mailcím) 2. Felelősségvállalás Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában. A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. Jelen megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül hatályba lép. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása: ………………………………. Közös ajánlattétel esetén valamennyi Vállalkozó köteles a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai szerint – legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig – Megrendelőnek nyilatkozni arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult - megjelölve annak százalékában - az ellenszolgáltatásból.
Oldal 23 / 39
A
Felek
a
jelen
együttműködési
megállapodást,
mint
akaratukkal
mindenben
egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
…………………, 2014. ………………. hó ….... nap
………………………………………………..
………………………………………………..
/cégszerű aláírás/
/cégszerű aláírás/
Oldal 24 / 39
Céginformációs adatlap3 Cég neve Székhelyének címe Levelezési címe Cégjegyzékszám Nyilvántartó cégbíróság neve Adószáma A közbeszerzési eljárásban alkalmazott bankszámlaszáma Telefon Fax E-mail cím Internet (URL) cím Cégjegyzésre jogosult vezető(k) −
neve;
−
beosztása;
Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult személy neve - telefonszáma - telefax száma - E-mail címe
Melléklet: Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát.
Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap …………………………………….. Cégszerű aláírás
3 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!
Oldal 25 / 39
Meghatalmazás4 (adott esetben)
Alulírott/alulírottak …………………………..………………………..…. meghatalmazom/meghatalmazzuk ………………………………………………….....…. (a meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei) hogy
……………………………...……………………………………..…………………..
(az
ajánlattevő
megnevezése) nevében „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötelezettséget vállaljon.
Kelt ………………………., 20.... …………………. hó … napján.
……………………………………… meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása
…………………………………… meghatalmazó/meghatalmazók cégszerű aláírása
Tanúk: Név: ……………………………..
Név: ……………………………...
Lakcím:…………………………...
Lakcím: ………………………..….
……………………………………..
……………………………………..
Sz.ig.sz.:………………………….
Sz.ig.sz.: …………………………
Aláírás: …………………………...
Aláírás: ……………………………
4
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy hiteles másolatát a meghatalmazáshoz csatolni kell!
Oldal 26 / 39
Ajánlattételi nyilatkozat5 Alulírott(ak),
……………...………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..……………(cégek
megnevezése,
mint
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk részt kíván venni. Az ajánlattételi felhívást és a rendelkezésünkre bocsátott ajánlati dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, amelyek kézhezvételét ezennel is igazoljuk és az azokban közölt feltételeket – a határidőket is beleértve - elfogadjuk. Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra fenntartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. Kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlatot teszünk az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésre. Kijelentem/kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételei szerint elkészített szerződést aláírjuk. A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban közölt feltételeket – a szerződéses feltételeket is beleértve – megismertük, megértettük, és azokat jelen nyilatkozatunkkal kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, és vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést az általunk az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás, valamint az ajánlat többi része szerint, szerződésszerűen teljesítjük.
………………2014.………………………
___________________ cégszerű aláírás
5
Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Oldal 27 / 39
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a alapján
Alulírott/alulírottak,
6
……………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………..………..……. kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük,
(cég hogy
mint
megnevezése, cégünk
a
a
címe)
kis-
és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 2004. évi XXXIV. tv. 3.§-a szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy 7
nem tartozik a KKV. tv. hatálya alá.
Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján.
____________________________________ Cégszerű aláírás
6
Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 7 A megfelelőt kérjük egyértelműen jelölni.
Oldal 28 / 39
Ajánlattevő nyilatkozata az igénybe venni kívánt alvállalkozókról8 a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal
Alulírott/alulírottak,
……………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………..………..…….
(cég
mint
megnevezése,
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban 9
(1) Cégünk a közbeszerzés alábbi része tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni : 1.
…………………………………….
2.
……………………………………. stb.
(2) A fent megjelölt részek közül az alábbiak tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
10
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye
A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) megnevezése
A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) %-os aránya
(3) A szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján.
_________________________________ Cégszerű aláírás
8
Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 9 Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, az (1) és a (2) pontot aláírás előtt kérjük áthúzni, illetve nemleges nyilatkozatot tenni 10 Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ára, amely szerint, „Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.”
Oldal 29 / 39
Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezetekről11 a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján
Alulírott/alulírottak,
……………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………..………..…….
(cég
megnevezése,
mint
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban (1) Cégünk az alkalmassági követelmények igazolására az alábbi szervezeteket/személyeket kívánja igénybe venni:
Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet/személy neve és székhelye
Azon alkalmassági követelmény (követelmények), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tényleges igénybevételének módja a 12
Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint : **a) pontja alapján: -
Nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során …………………………………………….. módon ténylegesen igénybe fogom venni,
-
a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került az ajánlatban.
11
Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 12 Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolásához több szervezetet vesz igénybe, értelemszerűen valamennyi szervezet tekintetében ki kell tölteni a nyilatkozatot. Amennyiben nem az alkalmassági követelmények igazolásához nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni, az (1) pontot aláírás előtt kérjük áthúzni, illetve nemleges nyilatkozatot tenni **megfelelő rész kitöltendő vagy aláhúzandó
Oldal 30 / 39
**b) pontja alapján: az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik. Nyilatkozom, hogy a teljesítés során a megnevezett szervezetet az alábbi módon vonom be, , amely lehetővé teszi e más
szervezet
szakmai
tapasztalatának
felhasználását
a
szerződés
teljesítése
során:………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..
**c) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során ajánlatomban benyújtom az alkalmasság igazolásában
részt
vevő
…………………………………………………………………………
szervezet nyilatkozatát, amely alapján e szervezet vállalja, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére. történik.
(2) Az alkalmassági követelmények igazolására a más szervezet kapacitásait nem kívánunk igénybe venni.
…………, 2014..…év ……….. hó …….. nap.
.................................................. cégszerű aláírás(ok)
Oldal 31 / 39
Nyilatkozat kötelezettség vállalásról a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására igénybe venni kívánt szervezet részéről (adott esetben)
Alulírott
.................................................,
mint
a(z)
.................................................................
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kötelezettséget vállalok arra, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk
biztosított
erőforrásokat
az
ajánlattevő
rendelkezésére
bocsátjuk,
azok
a(z)
………………………………………. ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Vállalom, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, az ajánlattevőre vonatkozóan előírt alkalmassági követelményekkel azonos módon igazoljuk az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.
13
………………….., 2014. ………………. hó ….... nap
..............…………............ cégszerű aláírás(ok)
13 Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezése bocsátó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére.
Oldal 32 / 39
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról14
Alulírott/alulírottak,
……………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………….
(cég
mint
megnevezése,
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és felsorolt kizáró okok.
15
Továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében nyilatkozom/nyilatkozunk , hogy 1. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet (megfelelő aláhúzandó) –
amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek
–
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
16
2. Amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, úgy: –
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása: Tényleges tulajdonos(ok) neve
Lakóhelye
14 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia! 15 A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát. 16 A szabályozott tőzsdék listáját megtalálja az alábbi linken: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
Oldal 33 / 39
17
3. Továbbá a Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozom/nyilatkozunk , hogy van / nincs (megfelelő aláhúzandó) olyan jogi személy, személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül több mint 25% tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van(ak) ilyen szervezet(ek), annak megnevezése: ……………………………………………
Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn/fennállnak. (megfelelő aláhúzandó)
Kelt. ………………………………….., ……….hó ………. nap
_________________________________ Cégszerű aláírás
17 Kbt.56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Oldal 34 / 39
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírt tartalommal18
Alulírott, ………………………………………………..……....................................................... mint a ……………………………………………………………..………….............
(cég
megnevezése,
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozókat, valamint az alkalmassági követelmények igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján.
______________________________ Cégszerű aláírás
18
Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra, vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!
Oldal 35 / 39
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján19
Alulírott/alulírottak,
……………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………….……………
(cég
mint
megnevezése,
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnünk.
Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján.
______________________________ Cégszerű aláírás
19 Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia!
Oldal 36 / 39
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Alulírott/alulírottak,
……………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………….
(cég
mint
megnevezése,
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kötelezettséget vállalok/vállalunk arra, hogy „Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium állagmegóvó felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás cégünk nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően: –
A szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, 20 millió forint összegben építési tevékenységre irányuló, minden kockázatra kiterjedő, teljeskörű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötünk, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen munkára, a fentieknek megfelelően – nevesítetten – kiterjesztjük, és azt a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig megszakítás nélkül fenntartjuk.
–
Tudomásul veszem/vesszük, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a szerződés aláírásának előfeltétele, valamint annak mellékletét képezi. Tudomásul vesszük, hogy a felelősségbiztosítás meglétének és kiterjesztésének hiánya, illetve elmaradása a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, amely esetben Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
–
A vonatkozó biztosítási kötvény, továbbá a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentum másolatát a szerződés aláírásának időpontjában Ajánlatkérőnek átadjuk. A felelősségbiztosítási kötvényhez csatoljuk a biztosító nyilatkozatát/igazolását, miszerint a cégünk felelősségbiztosítása tárgyi beruházásra is kiterjed.
……………….., 2014. ………………. hó ….... nap
..............…………............ cégszerű aláírás(ok)
Oldal 37 / 39
Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóról20
Alulírott
………….….………………………………………………………………….………….,
…………………………….….………………………..…………...……………………….
mint
(cég
a(z) neve,
székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy (1) cégünk, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évből származó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adatai a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) megismerhetőek. VAGY (2) cégünk, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évből (származó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adatai a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) NEM ismerhetőek meg, ezért azokat a jelen nyilatkozatunk mellékleteként az ajánlatunkban csatoljuk.
Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján.
______________________________ Cégszerű aláírás
20 Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Oldal 38 / 39
Nyilatkozat a referenciákról21 Alulírott/alulírottak,
…………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………….……………………………
(cég
mint
megnevezése,
a
címe)
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik: Referenciánként külön-külön kitöltendő! Referencia A referencia tárgya (az elvégzett munka tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen) Az ellenszolgáltatás összege A teljesítés helye A teljesítés ideje A szerződést kötő másik fél neve A referenciát igazoló neve és elérhetősége A teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat (Igen/Nem)
Melléklet: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3), (5) bekezdés szerinti igazolás, ugyanezen jogszabályhely szerinti részletezettséggel.
Kijelentem/kijelentjük, hogy fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt………………………., 20.... …………………. hó ….. napján.
______________________________ Cégszerű aláírás
21 A táblázatot úgy kell kitölteni, hogy abból kétséget kizáró módon megállapítható legyen ajánlattevő alkalmassága.
Oldal 39 / 39