Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

           

Dokumentáció  Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű  közbeszerzési eljárásban       

„Makón belterületi csapadékvíz‐csatorna  rekonstrukció és építés (2011.)”  tárgyban       

Makó Város Önkormányzata  6900 Makó, Széchenyi tér 22.   

2011. 

Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:    Felolvasólap  „Makón belterületi csapadékvíz‐csatorna rekonstrukció és építés (2011.)”    1. Az ajánlattevő azonosító adatai:    a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..    b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………    c) tel, fax, e‐mail: …………………………………………………………………………    d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………    e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….    f) Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………    2. Bírálati szempont adatai:  Vállalási ár:      nettó összeg: ......................................,‐Ft  + ÁFA: ......................................,‐Ft  összesítve bruttó ..............................................,‐Ft    3. A teljesítésbe   ‐ 10%‐ot meghaladó mértékben alvállalkozót be kívánok vonni /nem kívánok bevonni   ‐ ajánlatomat önállóan / más ajánlattevővel közösen   ‐ más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodva / nem támaszkodva nyújtom be (aláhúzandó)     3.1.  A  közbeszerzés  értékének  10%‐át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  (adott  esetben):   cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………    3.2. Közös ajánlattevő (adott esetben):  cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………    3.3. Más szervezet, amelynek erőforrásaira támaszkodik (adott esetben):  cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………    4. Az ajánlat ….. számozott oldalt tartalmaz    Dátum: ……………………….                    cégszerű aláírás: 

2

Tisztelt Ajánlattevő!   

Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján  ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel:    I. Ajánlatkérő    1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:   Makó Város Önkormányzata   6900 Makó, Széchenyi tér 22.    1.2. A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: 

Makó Város Önkormányzati Képviselő‐testülete, Polgármesteri Hivatal,   Közbeszerzési, Koordinációs és   Jogi Csoport  6900 Makó, Széchenyi tér 22.    1.3. Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. §):  műszaki kérdésekben:  Horváth Bernadett, műszaki irodavezető  Tel.: 06‐62‐511‐841, Fax.: 06‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]  közbeszerzési és jogi kérdésben:  dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  Tel:, 06‐20‐914‐62‐88, Fax: 06‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]   

II. Az eljárás tárgya  2.1. A közbeszerzés tárgya:  építési beruházás    2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyiség:  Vállalkozási  szerződés,  melynek  tárgya  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  szerinti  építési  munkálatok  kivitelezése.     Főbb mennyiségek, elvégzendő feladatok:  I. részajánlati kör (Ráday u., Szent István tér, Árpád u., Ardicsi mellékág csatorna)  Ráday utca 43. számú ingatlan előtt ‐ zárt csatorna D/100:  18 fm  Szent István tér 7. számtól ‐21. számig ‐ nyitott csatorna N30/20:  190 fm  Árpád utca páratlan oldal (Szent István tértől ‐ Szegedi utcáig) nyitott csatorna N30/20:  320 fm  Ardicsi melllékág csatorna (Szentháromság utca 51. számtól ‐ Ardicsi mellékág zárt csatorna D/40:  66 fm    II. részajánlati kör (Berzsenyi, Petőfi park, Hollósy K. utcák, valamint Concordia előtti Honvéd csatorna)  Berzsenyi utca (Damjanich utca ‐ Móra F. utca között) ‐ zárt csatorna DN 30:  256 fm  3

Petőfi Park u.15 számtól – Petőfi Park 21 számig ‐ zárt csatorna DN 300:  Hollósy K. utca páratlan oldal Közhivatalok Házától ‐ Csanád vezér térig ‐ zárt csatorna DN 300:  Concordia előtti Honvéd csatorna lokális áteresz rekonstrukciója  D60 betoncső  (A mindkét oldali csatornázás esetében a fenti fm adat a két oldal összegét jelenti.)  Valamint mindkét rész tekintetében a kiviteli tervek elkészítése.    CPV kód: 45232130‐2, 71245000‐7 

176 fm  64 fm  4 fm 

2.2.1. A teljesítés helye:  Makó város belterülete, a 2.2. pont szerinti közterületek    2.2.2. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:  Befejezés: 2011. október 31.  2.2.3. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja:  A  kivitelezés  ellenértékét  az  ajánlatkérő,  az  igazolt  teljesítést  követően  számla  alapján,  a  teljesítést  (és  a  számla és mellékletei hiánytalan kézhezvételét‐) követően átutalással egyenlíti ki, az alábbiak szerint:    A szerződés 2.2.2 pontja szerinti teljesítési határidőben 1‐1 db számlát – végszámlát ‐ állíthat ki Vállalkozó a  Műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően.    Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 305. §‐ában foglalt alábbi rendelkezések az irányadóak:  (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg – európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során – a  kifizetésre  köteles  szervezet  e  §  alkalmazásában  (a  továbbiakban  együtt:  ajánlatkérőként  szerződő  fél)  a  következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:  a)  az  ajánlattevőként  szerződő  fél  (felek)  legkésőbb  a  teljesítés  elismerésének  időpontjáig  kötelesek  nyilatkozatot  tenni  az  ajánlatkérőnek,  hogy  közülük  melyik  mekkora  összegre  jogosult  az  ellenszolgáltatásból;  b)  az  összes  ajánlattevőként  szerződő  fél  legkésőbb  a  teljesítés  elismerésének  időpontjáig  köteles  nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy  egyéb  foglalkoztatási  jogviszonyban  nem  álló  szakemberek  egyenként  mekkora  összegre  jogosultak  az  ellenszolgáltatásból,  egyidejűleg  felhívja  az  alvállalkozókat  és  szakembereket,  hogy  állítsák  ki  ezen  számláikat;  c)  az  ajánlattevőként  szerződő  felek  mindegyike  a  teljesítés  elismerését  követően  haladéktalanul  azon  összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe  bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló  szakembereket illeti meg;  d)  a  c)  pont  szerinti  számla  ellenértékét  az  ajánlatkérőként  szerződő  fél  tizenöt  napon  belül  átutalja  az  ajánlattevőknek;  e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit,  illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;  f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az  alvállalkozó  (szakember)  köztartozást  mutató  együttes  adóigazolásának  másolatát  az  ajánlatkérőként  szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az  ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; 

4

g)  az  ajánlattevőként  szerződő  felek  benyújtják  az  ellenszolgáltatás  fennmaradó  részére  vonatkozó  számláikat,  melyek  ellenértékét  az  ajánlatkérőként  szerződő  fél  tizenöt  napon  belül  átutalja  az  ajánlattevőként  szerződő  feleknek,  ha  ők  az  alvállalkozókkal  szembeni  fizetési  kötelezettségüket  az  Art.  36/A. §‐ára is tekintettel teljesítették;  h)  ha  az  ajánlattevőként  szerződő  felek  valamelyike  az  e),  illetőleg  f)  pont  szerinti  kötelezettségét  nem  teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha  igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja,  hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre  vagy annak egy részére.  i) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti  határidő negyvenöt nap.  A tárgyi közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg!    2.2.4. Szerződést biztosító mellékkötelezettség:  Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás – a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint.     

III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek    Figyelem!  Kérjük  az  alább  bekért  igazolások  és  nyilatkozatok  formai  és  tartalmi  követelményének  maradéktalan  betartását  annak  érdekében,  hogy  az  alkalmasságuk  megállapítása  után  a  bírálati  szakaszban kerüljön értékelésre az ajánlatuk. Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is  benyújthatók.    3.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:    P/1. Csatoljon a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az  ajánlati felhívás feladásának napjánál nem  régebbi  nyilatkozatot  egyszerű  másolatban  valamennyi  számlavezető  pénzintézet  valamennyi  számlájáról, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját, 2. volt‐e 15 napot meghaladó sorban álló  tétel a számláján az az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő  összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell benyújtani.   Alkalmatlanság:  Az  ajánlattevő  pénzügyi  és  gazdasági  szempontból  alkalmatlan,  ha  bármelyik  számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján  az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 1 évben.    P/2.  Csatolja  a  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az  utolsó  három  lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  számviteli  jogszabályok  szerinti  saját  vagy  jogelődje  beszámolóit  (mérleg  +  eredmény‐kimutatás,  kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.    Alkalmatlanság:  Az  ajánlattevő  pénzügyi  és  gazdasági  szempontból  alkalmatlan,  ha  az  utolsó  három  lezárt üzleti évek közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív.    P/3. Csatoljon a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 év ‐ általános forgalmi  adó nélkül számított ‐ beszerzés tárgya szerinti (bármilyen mélyépítőipari kivitelezési tevékenység) nettó  árbevételéről.  5

 Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha a beszerzés tárgya  területén lebonyolított értékesítés éves nettó árbevétele az előző három év átlagában nem éri el a nettó  15 millió Ft‐ot.    3.2. Műszaki és szakmai alkalmasság:    M/1.  A  teljesítésben  részt  vevő  felelős  műszaki  vezetőinek  bemutatása  (végzettség,  képzettség  és  gyakorlati idő feltüntetésével) saját kezűleg aláírt szakmai, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős  műszaki  vezetői  szakmagyakorlási  jogosultság  részletes  szabályairól  szóló  244/2006.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való hatályos jogosultság igazolásával a Kbt. 67.  § (2) e) alapján.     Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki‐szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik 1 fő, az  építési  műszaki  ellenőri,  valamint  a  felelős  műszaki  vezetői  szakmagyakorlási  jogosultság  részletes  szabályairól  szóló  244/2006.(XII.5.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  szerinti  MV‐Vz/A  kóddal  regisztrált  felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.    Figyelem!  Amennyiben  a  bemutatott  szakember  az  ajánlattevő  munkavállalója  vagy  tagja,  vagy  cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.  Amennyiben  a  bemutatott  szakember  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  foglalkoztatott  (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember  alvállalkozónak minősül (a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből való részesedés alapján  10%‐ot meghaladó vagy nem meghaladó alvállalkozóként).    M/2.  Ismertesse  az  ajánlattételi  határidő  lejártát  megelőző  60  hónapban  elvégzett  és  sikeres  műszaki  átadás‐átvétellel befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (csapadékvíz‐elvezető csatorna) munkáit a Kbt.  67.§  (2)  a)  pontja  alapján  a  főbb  műszaki,  mennyiségi  mutatók  (az  alkalmassági  feltétel  szerinti  részletezettséggel), az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél, valamint  a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, és a másik fél által  adott igazolással a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti tartalommal.  Alkalmatlanság:  Alkalmatlan,  ha  nem  rendelkezik  az  ajánlattételi  határidőt  megelőző  60  hónapban  megvalósított, sikeres műszaki átadás‐átvétellel befejezett legalább 1 db, legalább nettó 10 millió forint  értékű  közbeszerzés  tárgya  szerinti  (csapadékvíz‐elvezető  csatorna)  építési  beruházásra  vonatkozó  referencia munkával.      3.3. Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti  szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.  Az  ajánlattevőkre  és  a  közbeszerzés  értékének  10  %‐át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókra előírt igazolási mód: a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények közül a banki  igazolás és a beszámoló tekintetében önállóan, a forgalom, továbbá a műszaki és szakmai alkalmassági  követelményeknek  együttesen  lehet  megfelelniük.  A  forgalom  és  a  műszaki  és  szakmai  alkalmassági  követelményeknek  való  megfelelés  a  közbeszerzés  értékének  10%‐át  meg  nem  haladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozóval  együttesen  is  teljesíthető.  Ebben  az  esetben  az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  ezen  –  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  –  alvállalkozó  nevét,  címét  (3.  számú  melléklet),  továbbá  az  ajánlattevő  alkalmasságának  igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is.  6

alvállalkozó:  az  a  szervezet  vagy  személy,  amely  vagy  aki  a  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,  b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  c)  a  szerződés  teljesítéséhez  igénybe  venni  kívánt  gyártót,  forgalmazót,  alkatrész‐  vagy  alapanyag‐ szállítót,  d) építési beruházás esetén az építőanyag‐szállítót  erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem  tartozik  a  Kbt.  4.  §  2.  pont  a)–d)  alpontjának  hatálya  alá  sem,  hanem  a  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával.    Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbi rendelkezések is irányadók:  Kbt. 65. §  (3) Az ajánlattevő egy vagy több – a 69. § (2) bekezdése szerinti – alkalmassági minimum követelménynek  való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha  az  alkalmassági  minimum  követelménynek  való  saját  részbeni  megfelelését  az  erőforrást  nyújtó  szervezettel csak kiegészíteni kívánja.  (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel  kapcsolatban  előírt  igazolási  módokkal  azonos  módon  köteles  igazolni  azt,  hogy  ő  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére,  továbbá  köteles  nyilatkozni,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  erőforrások  rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.    Felhívjuk  az  ajánlattevők  figyelmét,  hogy  a  Kbt.  4.  §  3/E.  pontja  értelmében  nem  minősülhet  erőforrásnak  a  66.  §  (1)  bekezdésének  a)–d)  pontja,  a  67.  §  (1)  bekezdésének  a),  d)–f)  pontja,  (2)  bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha  az  ajánlattevő  (részvételre  jelentkező)  és  az  erőforrást  nyújtó  szervezet  között  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben erről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.    Mindezekre  tekintettel  jelen  eljárásban  előírt  alkalmassági  követelmények  körében  nincs  lehetőség  az  alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók  bevonására, a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve.    Amennyiben  a  teljesítésbe  bevont szervezetnek  a  közbeszerzés értékének  25  %‐át  meghaladó  mértékű  a  részvétele  a  szerződés  teljesítésében,  a  résztvevőt  nem  lehet  alvállalkozónak  minősíteni,  hanem  az  ajánlatban  és  a  szerződés  teljesítése  során  közös  ajánlattevőként  kell,  hogy  szerepeljen  (kivéve  az  alvállalkozói kivételeket).    Amennyiben  ajánlata  benyújtásakor  közös  ajánlattevőt,  a  közbeszerzés  értékének  10%‐át  meghaladó  mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, illetve erőforrást biztosító szervezetet nem jelöl meg, úgy azt  a Kbt. 83. § (2) c) bekezdése alapján hiánypótlásban már nem teheti meg.        

IV. Az ajánlatok bírálati rendje      4.1. Bírálat szempontja:  Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenértéket kérő érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 57.  § (2) bekezdés a) pont).  7

  4.2. Ajánlati ár (nettó Ft) 

  Az  ajánlati  árnak  átalánydíjként  tartalmazni  kell  minden,  közbeszerzés  tárgyának  határidőre  és  megfelelő  minőségben  való  megvalósításához  szükséges  költséget.  Ajánlattevő  az  ajánlati  árat  a  tervek,  jelen dokumentáció és a kivitelezési helyszín ismeretében kell, hogy megállapítsa, akként, hogy az esetleges  műszaki  és  igényszintbeli  bizonytalanságokat  is  figyelembe  vegye.  Ajánlattevő  a  műszaki  dokumentációhoz  kapcsolódó  kérdéseit,  észrevételeit  az  Ajánlattételi  szakaszban  kell,  hogy  megtegye,  erre  való  hivatkozással  többlet‐ illetve pótmunka igényt nem tarthat fenn.     

V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok    5.1. Az eljárás típusa, menete:  A  jelen  közbeszerzési  eljárás  a  Kbt.  III.  rész  VI.  fejezet  szerinti  hirdetmény  nélküli  általános  egyszerű  közbeszerzési  eljárás.  Az  ajánlatok  felbontása  alkalmával  az  ajánlatkérő  ismerteti  az  ajánlattevők  nevét,  székhelyét  és  a  bírálati  szempontra  adott  adatokat,  ezzel  a  bontási  eljárás  lezárul.  Ezt  követően  a  benyújtott  ajánlatok  jogi‐közbeszerzési  és  műszaki‐szakmai  vizsgálaton  esnek  át,  amely  során  szükség  szerint hiánypótlásra hívhatók fel az ajánlattevők teljes körben. Az alkalmas ajánlattevők ajánlatát a bíráló  bizottság  szakmailag  értékeli,  elvégzi  a  bírálati  eljárást  és  megállapítja  az  ajánlatok  sorrendjét  vagy  az  eljárás egyéb, a Kbt. szerinti eredményét.    5.2. Ajánlattételi (benyújtási) határidő, az ajánlatok felbontásának ideje:  2011. augusztus 2., 10,00 óra    5.3. Az ajánlatok elbírálása:  Ajánlatkérő  a  Kbt.  93.  §  (2)  bekezdésére  tekintettel  írásbeli  összegezést  készít  és  küld  meg  ajánlattevők  számára.    5.4. Szerződéskötés tervezett időpontja:  A Kbt. 99. § (3) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik nap de. 10.00 óra.  Amennyiben  ez  nem  munkanap,  akkor  a  következő  munkanapon  de.  10.00  órakor.  (helye  azonos  az  ajánlatok felbontásának helyével)  5.5. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye, résztvevő személyek:  Az  ajánlatok  benyújtásának  helye:  a  6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.  (Polgármesteri  Hivatal,  Közbeszerzési,  Koordinációs  és  Jogi  Csoport,  szárnyépület,  II.  emelet).  Az  ajánlatkérő  a  személyesen  benyújtott  vagy  az  előírt  határidőig  postán  beérkezett ajánlatokat az  5.2.  pont  szerinti időpontban  bontja  fel,  a  6900  Makó,  Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és  ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak.   5.6. Részekre történő ajánlattétel lehetősége:  Lehetséges,  egy  részre,  több  részre  és  valamennyi  részre  együtt  is.  A  részek  meghatározása  a  2.2.  pont  szerint.  5.7. Alternatív ajánlat lehetősége:  Kizárt,  többváltozatú  ajánlat  esetén  az  ajánlatkérő  érvénytelennek  nyilvánítja  az  ajánlattevő  valamennyi  ajánlatát.  5.8. Hiánypótlás lehetősége:  8

Az  Ajánlatkérő  az  eljárás  során  a  közbeszerzési  törvény  83.  §‐a  alapján  az  összes  ajánlattevő  számára,  azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a  dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat,  kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:  a)  a  hiánypótlás  nem  eredményezheti  az  ajánlat  azon  elemeinek  módosítását,  amelyek  a  81.  §  (4)  bekezdése szerint értékelésre kerülnek;  b)  ha  egy  elbírálási  részszempont  a  szakmai  ajánlattal  függ  össze,  akkor  a  szakmai  ajánlatot  sem  lehet  módosítani, kiegészíteni;  c)  a  hiánypótlás  során  az  ajánlattevő  új  közös  ajánlattevő,  vagy  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és  az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát;  d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. §  (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen.  5.9. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  Az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap azzal, hogy – a Kbt. 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint  ‐  amennyiben  jogorvoslati  eljárás  indul,  ajánlattevő  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  332.  §  (4)  bekezdése  szerinti  végzésének  vagy  a  közbeszerzési  ügy  befejezését  eredményező  határozatának  vagy  érdemi  határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához.    5.10. Az ajánlat nyelve:  Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell.    5.11. Kiegészítő tájékoztatás:  Ajánlatkérő kiegészítő  tájékoztatást  a  Kbt.  250.  §  (3)  bek. b)  pontja  és  56.  §‐a  alapján  nyújt. A  kiegészítő  tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje  az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap.   Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésére tekintettel konzultációt tart. A konzultáció időpontja: 2011. Július  25., de. 10,00 óra, helyszíne: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó)  ill. az építkezés helyszíne.     

VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk    6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok:   Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  vagy  erőforrást  nyújtó  szervezet,  akivel  szemben  a  Kbt.  60.  §  (1),  illetőleg  az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  a  közbeszerzés  értékének  10  %‐át  meghaladó  mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. §  (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  Az  ajánlattevő,  a  teljesítésben  a  közbeszerzés  10  %‐át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozzon az alábbiakról:  Alulírott  ……………………………..  (cégnév)  ……………………………………  székhely,  mint  a  ……………..  tárgyú  közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója /  erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. § (1) bekezdésében rögzített kizáró  okok hatálya alatt. (4. sz. melléklet)  (A  fenti  minta  helyett  elfogadható  egyéb  formátumú  nyilatkozat  is,  ha  az  a  kizáró  okok  tekintetében  a  hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti)    9

6.2.  Az  eljárásban  –  tekintettel  a  beruházás  tárgyára  –  nem  lehet  ajánlattevő,  aki  nem  szerepel  a  vállalkozó  kivitelezői  tevékenységet  folytatók  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  által  vezetett  elektronikus névjegyzékén, melyet ajánlatkérő ellenőriz!    6.3. Tájékoztatás a Kbt. 55. § (3)‐(4) bek. alapján   A  Kbt.  55.  §  (3)  bek.  alapján  az  ajánlattevő  köteles  tájékozódni  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre vonatkozó aktuális kötelezettségekről a következő szervektől:    OMMF Dél‐alföldi Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.)  (Szegedi iroda: 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/A.), Honlap: www.ommf.hu  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 1097 Budapest, Gyáli út 2‐6.  Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839., Tel.: +36‐1‐476‐1100, Fax: +36‐1‐476‐1390  Honlap: www.antsz.hu  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1051 Budapest, Arany János u. 25.  Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477, Tel.: +36‐1‐473‐0503, Fax: +36‐1‐332‐8155  Honlap: www.mbfh.hu  Nemzeti  Adó‐  és  Vámhivatal  Székhely:  1054  Budapest,  Széchenyi  u.  2.,  Tel.:  +36‐1‐428‐5100  Honlap:  www.apeh.hu    6.4.  További,  az  érvényes  ajánlattételhez  kötelezően  csatolandó  igazolások,  nyilatkozatok,  dokumentumok:    a) Az ajánlattevő / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó  szervezete,  valamint  a  Kbt.  69.  §  (8)  bekezdésének  alkalmazása  esetén  a  10  %‐ot  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  csatolja  a  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű  Cégkivonatát,  illetve  amennyiben  módosítás  van  folyamatban,  úgy  a  Cégbíróság  érkeztetett  bélyegzőjével  ellátott  módosítási kérelmet.   b) Az ajánlattevő / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó  szervezete,  valamint  a  Kbt.  69.  §  (8)  bekezdésének  alkalmazása  esetén  a  10  %‐ot  nem  meghaladó  mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát /  aláírás‐mintáját  (továbbiakban:  címpéldány).  A  címpéldány  lehet  másolat  is,  a  kiállítás  dátuma  nincs  határidőhöz  kötve.  Amennyiben  az ajánlatot  a képviseltre jogosult  személy meghatalmazása  alapján  más  személy  látja  el  kézjegyével,  úgy  a  meghatalmazásról  legalább  teljes  bizonyító  erejű  magánokirat  szükséges.  c)  Az  ajánlattevő  nyilatkozzon,  hogy  teljesíti  az  ajánlati  felhívás  és  a  dokumentáció  feltételeit  az  általa  megajánlott  ellenszolgáltatásért,  valamint  a  szerződés  megkötésére  és  teljesítésére,  nyilatkoznia  kell  továbbá arról, hogy a kis‐ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro‐,  kis‐ vagy középvállalkozásnak minősül‐e. /Kbt. 70. § (2)/. (1. sz. melléklet)  d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan (2.  sz.  melléklet).  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  Ajánlattevő  nyilatkozatát  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  a)‐d)  pontjaira (3. sz. melléklet).  e) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó  szervezet  között  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  többségi  befolyás  áll  fenn,  akkor  az  ajánlattevő  erről  nyilatkozatot köteles csatolni. 

10

f) A Kbt. 72. §‐a alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során  figyelembe  vette‐e  a  az  adózásra,  a  környezetvédelemre,  valamint  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket (5. sz. melléklet).  g)  Az  ajánlattevőnek  ajánlatában  –  nyilatkozattal  –  vállalnia  kell  a  környezetvédelmi,  zöld  szempontok  érvényesítését:  ‐  a  teljesítés  során  a  kommunikációban  az  elektronikus  csatornák  alkalmazásának  elsődlegessége:  kommunikáció  során  felek  a  2001.  évi  XXXV.  tv.  szerinti  (de  nem  fokozott  és  nem  minősített)  biztonságú  elektronikus aláírással aláírt elektronikus levelezést tekintik elsődlegesnek,   ‐ újrahasznosított termékek pl: újrapapír alkalmazása,  ‐ kétoldalas nyomtatás előtérbe helyezése (6. sz. melléklet).  h)  Közös  ajánlattétel  esetén  a  részletes  konzorciális  megállapodást  az  ajánlathoz  csatolni  kell,  a  vezető  (képviselő) cég megjelölésével, a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével,  nyilatkozattal,  hogy  a  tagok  egyetemleges  felelősséget  vállalnak  jelen  közbeszerzés  tárgyának  megvalósításáért.  i)  Ajánlattevőnek  ajánlatához  részletes  pénzügyi‐műszaki  ütemtervet  (a  tevékenységek  és  a  kapcsolódó  kifizetések, számlázások sávos megjelenítése), a dokumentáció melléklete szerinti árazatlan költségvetéssel  megegyező szerkezetű árazott költségvetést kell csatolnia.  j)  A  nyertes  ajánlattevőnek  a  kivitelezés  időtartalmára  az  alábbi  feltételekkel  kell  építés‐szerelési  biztosítással rendelkeznie. Ajánlattevő a jelen szerződés szerinti építési‐szerelési kivitelezési munkákra egy  Magyarországon  bejegyzett  biztosítótársaságnál  CAR‐rendszerű  építési‐szerelési  biztosítást  köt,  amelynek  kedvezményezettje  Ajánlatkérő,  aki  a  biztosítási  feltételeket  előzetesen  jóváhagyja.  Ajánlattevő  nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén az alábbi tartalmú építési‐szerelési biztosítási szerződést köt vagy  a meglévő biztosítását kiterjeszti.     A CAR‐rendszerű összkockázatú építési‐szerelési biztosítás tartalmazza:  Vagyonbiztosítást  Biztosítási összeg a tartalékkerettel növelt nettó vállalási összeg.  Önrészesedés maximum 100.000 (százezer) forint káreseményenként.  Felelősségbiztosítást  Kártérítési  limit  személyi  sérülés  és  dologi  károkra  együttesen  minimum  1.000.000,‐  forint  káreseményenként, korlátlan esetszámra.  Önrészesedés  Dologi  károk  esetében  a  fix  összegben  meghatározott  önrészesedés  maximum  100.000,‐  forint  káreseményenként,  amennyiben  a  biztosító  százalékos  önrészt  is  alkalmaz,  annak  mértéke maximum 10 (tíz) százalék lehet.  Személyi sérüléses károk: nincs      

VII. Kötelező alaki kellékek    7.1. Az ajánlatok példányszáma:  1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az  eredeti példány tartalma az irányadó).    7.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint:  7.2.1.  Az  ajánlatokat,  tartalomjegyzékkel  ellátva,  gépelve,  nyomtatva  vagy  olvasható  kézírással  kitöltve,  összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.   11

7.2.2. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden  oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.   7.3. Az ajánlat aláírása:  A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó  szervezet  képviseletében  eljáró  személy  saját  kezűleg,  cégszerűen  köteles  aláírni.  Minden  számozott  oldal  szignálása  nem  kötelező.  Az  ajánlat  minden  olyan  oldalát,  amelyen  –  az  ajánlat  beadása  előtt  –  módosítást  hajtottak  végre,  az  adott  dokumentumot  aláíró  személynek  vagy  személyeknek  a  módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.  7.4. Az ajánlat lezárása:  Az  eredeti  és  a  másolati  példányokat  egy  nagy  közös  borítékban  /  dobozban  lezárva  kell  benyújtani.  A  verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja.  7.5. A borítékokon fel kell tűntetni:  ‐ Ajánlattevő neve:  ‐ Ajánlatkérő neve:  ‐ eljárás megnevezése  ‐ „Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel!” megjelölés    7.6.  Az  ajánlat  benyújtása:  Az  ajánlat  postai  úton  vagy  személyesen  is  benyújtható.  A  benyújtás  teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az  ajánlatkérő  a  helyszínen  írásban  visszaigazolja.  Lezáratlan,  illetve  sérült  borítékot  nem  vesz  át.  Minden  olyan  ajánlatot,  amely  az  ajánlattételi  határidőt  követően  érkezett,  az  ajánlatkérő  jegyzőkönyv  felvétele  mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz.  7.7. Tartalmi sorrend, iratjegyzék:  Figyelem!  Az  ajánlatok  felbontását,  ismertetését,  s  az  azt  követő  összehasonlítást,  értékelést  megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend  /  iratjegyzék  egyúttal  segítséget  is  nyújt  az  ajánlattevőknek,  hogy  ellenőrizzék  ajánlatuk  valamennyi  megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza‐e.   1. Felolvasólap  2. Tartalomjegyzék  3. Aláírási címpéldány  4. Cégkivonat  5. Nyilatkozat a kizáró okokról (4. számú melléklet)  6. A Kbt. 70. § (2) szerinti nyilatkozat (1. sz. melléklet)  7. A Kbt. 63. § (3) szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet)  8. A Kbt. 71. § (1) a)‐d) pontjairól szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet)  9. A Kbt. 72. § szerinti nyilatkozat (5. sz. melléklet)  10. Környezetvédelmi nyilatkozat (6. sz. melléklet)  Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása:  11. Pénzintézeti igazolások (P/1)  12. Mérlegek (P/2.)  13. Forgalom (P/3.)  Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása:  14. Szakemberek (M/1) szakmai önéletrajz, regisztráció  15. Referenciák (M/2)  Pénzügyi és szakmai ajánlat:  16. Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv  17. Árazott költségvetés  12

18. Organizációs terv  19. Biztosításról szóló nyilatkozat  20. Egyéb 

13

VIII.    

Szerződéstervezet       VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS   (tervezet)     

Vállalkozási szerződés    mely létrejött   Makó Város Önkormányzata    címe:          képviseli:         bankszámlaszáma:      adószám:      (továbbiakban „Megrendelő”)  másrészről   __________________ _________    címe:           képviseli:         bankszámlaszáma:       cégjegyzékszáma:       adószáma:      

6900 Makó, Széchenyi tér 22.  dr. Buzás Péter polgármester  12069000‐01103144‐00100007  15354745‐2‐06 

___________________________  ___________________________  ___________________________  ___________________________  ___________________________ 

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.    Előzmények:    Az  építési  beruházás  beszerzésére  Megrendelő  közbeszerzési  eljárást  folytatott  le,  mely  eljárás  nyertese  Vállalkozó  lett.  Jelen  szerződésnek  mellékletét  képezik  az  alábbi  –  fizikai  értelemben  nem  csatolt  –  az  eljárásban keletkezett dokumentumok:  a. ajánlattételi felhívás és dokumentáció,  b. Vállalkozó ajánlata.   

1.) A szerződés tárgya:  Megrendelő a megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Makón belterületi csapadékvíz‐csatorna rekonstrukció és  építés  (2011)”  I.  vagy  II.  részajánlati  körének  megvalósítását  az  ajánlattételi  felhívásban,  a  tervdokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerződés elválaszthatatlan  részét  képezik.  Az  igényelt  teljesítés  MSZ  szerinti  I.  osztályú,  illetve  az  egyéb  jogszabályoknak,  hatósági  előírásoknak,  szabványoknak  megfelelő,  valamint  a  rendeltetésszerű  használatot  biztosító  terjedelemben  és minőségben történik.   

2.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek:  1. A teljes vállalási ár:  nettó összeg: ......................................,‐Ft   14

2. 3. 4. 5.

+ ÁFA: ......................................,‐Ft  összesítve bruttó ..............................................,‐Ft.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítés  vonatkozásában minden, a közbeszerzési műszaki leírásban előírt munka költségét magába foglalja.  Fizetési feltételek: Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be. A végszámla benyújtása a műszaki átadás‐ átvételt és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan követően nyújtható be.  A  végzett  munka  ellenértékét  az  ajánlatkérő  igazolt  teljesítést  követően,  számla  ellenében  átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (3) szerinti határidőben.  A vállalkozási szerződés tárgya építési hatósági engedély‐köteles, ezért az általános forgalmi adót a  szolgáltatás igénybevevője, a Megrendelő fizeti az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja  alapján. A számlákat ezek alapján kell kiállítani. 

  3.) A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:  1. E  szerződés  keretében  –  tekintettel  a  szerződés  átalánydíjas  természetére  –  a  Vállalkozó  elvégzi  mindazon  munkákat  is,  amelyekkel  ajánlata  elkészítésekor,  a  helyszín  és  a  műszaki  leírás  megtekintésekor kellő szakmai gondossága mellett számolhatott.  2. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karbantartja, a munkaterületet rendeltetésre  alkalmas állapotban adja át.  3. A  munkaterület  őrzéséről  és  tűz‐  és  vagyonvédelméről  a  munkaterület  átvételét  követően  a  Vállalkozó gondoskodik.  4. A  kivitelezéssel  kapcsolatos  hatósági  intézkedésekből,  bírságokból  eredő  következmények  a  Vállalkozót terhelik.  5. A  kivitelezéssel  kapcsolatos  építésrendészeti,  balesetvédelmi  előírások  megszegéséből  származó  következmények a Vállalkozót terhelik.  6. Minden  anyagnak,  előre  gyártott  elemnek,  készterméknek  és  elvégzett  munkának  melyet  a  Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:  a) Az  alkalmazott  anyagoknak  és  az  elvégzett  munkának  a  Magyar  Szabványokban  előírt  I.  o.  minőségűeknek,  továbbá  a  Megrendelő  utasításaival  és  a  szerződés  műszaki  tartalmával,  valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie.  b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.  c) A műszaki átadás‐átvétel feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek megléte.   

4.) A Megrendelő jogai és kötelezettségei:  1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet, valamint legkésőbb e szerződés megkötésekor a szükséges  műszaki dokumentációkat a Vállalkozónak átadja.   2. Megrendelő  fizetési  késedelme  esetén  késedelmi  kamatot  tartozik  fizetni  a  Vállalkozónak.  A  késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 301/A. §‐ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint.  3. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.  4. A megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőrök jognyilatkozat tételére nem jogosultak.   A Megrendelő nevében jognyilatkozat tételre jogosult személy:  Dr. Buzás Péter polgármester  A Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételre jogosult személy: ………………………………………………..  Megrendelő műszaki ellenőre:  Fejes Péter   

5.) A teljesítés ideje, határidők:  1. Munkálatok  kezdete,  a  munkaterület  átadás‐átvételének  napja:  a  szerződés  mindkét  fél  általi  aláírását követő nap.  2. Véghatáridő: 2011. október 31., mely időpontig a teljes létesítményt, és a 191/2009.(IX.15.) Korm.  rend.  33.  §‐ában  meghatározott  nyilatkozatokat,  dokumentumokat,  tanúsítványokat,  igazolásokat  és  útmutatókat  is  át  kell  adni  Megrendelő  részére.  Ezen  határidőre  a  szükséges  próbaüzemeknek  15

sikeresen le kell, hogy zajlódjanak; továbbá a létesítménynek vízjogi üzemeltetési engedéllyel kell,  hogy rendelkezzen. A véghatáridő kötbérterhes.  3. A  Vállalkozó  köteles  az  átadás‐átvételi  eljárás  időpontjáról  a  Megrendelőt  az  építési  naplóban  legalább  5  nappal  előbb  értesíteni,  a  Megrendelő  pedig  köteles  az  eljárásra  a  jogszabályokban  megjelölt szerveket meghívni.  4. Megrendelő részérő teljesítésigazolásra jogosult személy neve: Fekete János   

6.) Együttműködés:  1. A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet haladéktalanul  értesíteni,  ha  szerződéses  vagy  jogszabályi  kötelezettségének  teljesítése  akadályozva  illetve  veszélyeztetve van vagy lehet.  – Megrendelő képviselői: Horváth Bernadett, Fekete János  – Vállalkozó képviselői: ……………………………………………………  2. A  Vállalkozó  köteles  építési  naplót  vezetni,  és  azt  a  helyszínen,  elzárt  helyen  őrizni.  Az  építési  naplóba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatározott személyek, valamint a 4.) 4. pontban  megnevezettek.  3.  Vita  esetén  az  építési  naplóba  tett  bejegyzések  az  irányadók.  Felek  az  építési  naplóban  írásban  rögzítenek  minden  olyan  körülményt,  tényt,  adatot,  amely  a  megvalósítással  kapcsolatos.  A  felek  nyolc  napon  belül  tehetnek  egymás  bejegyzésére  joghatályos  nyilatkozatot,  a  kiemelten  fontos  esetekben azonnali értesítés kötelező.  4. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás  előtt 3 munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül.  5. Vállalkozó  kezdeményezheti  a  tervben  szereplő  műszaki  megoldás  helyett,  hasonló  műszaki  tartalom, de azonos minőségű megoldás alkalmazását a Megrendelővel történő egyeztetés és azok  engedélye alapján.   6. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet, irányítást  valamint az őrzést (saját költségén) a kivitelezés folyamán.   

7.) A teljesítés körülményei:  1. A  Vállalkozó  teljesítése  akkor  hibátlan,  ha  a  jelen  szerződés  1.  pontjában  meghatározott  kivitelezési munkálatokat határidőre és első osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett  építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.  2. A kivitelezés befejezésekor felek átadás‐átvételi eljárást folytatnak le.  3. Az  átadás‐átvételi  eljárás  során  a  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  részére  átadni  a  beépített  anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását.  4. A sikeres átadás‐átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel.   5. Vállalkozó a kivitelezésért teljes körű jótállást vállal 36 hónap időtartamra.   6. A  Vállalkozó  késedelmes  teljesítése  (a  rész‐  és  véghatáridők  elmulasztása)  esetére  a  felek  kötbért kötnek ki. A napi késedelmi kötbér összege nettó 50.000,‐ forint, de legfeljebb 10 nap  késedelem időszakára. A kötbér összegéről  Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki.   7. Meghiúsulási  kötbér:  a  Vállalkozó  köteles  a  munka  –  Vállalkozónak  felróható  okból  történő  –  meghiúsulása  esetén  meghiúsulási  kötbért  fizetni.  A  meghiúsulási  kötbér  mértéke  a  nettó  szerződéses összeg 10 %‐a.  

  8.) Egyéb rendelkezések:  1. Szerződő  felek  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdéseiket  békés  úton  igyekeznek  rendezni.  Amennyiben  nem  tudnak  egyezségre  jutni,  úgy  –  perértéktől  függően  –  alávetik  magukat  a  Makói Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.  16

2. A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  Ptk.  valamint  a  hatályos  jogszabályok  rendelkezései az irányadók.  3. Szerződő  felek  jelen  szerződést  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés …….. számozott oldalból áll. 

    A szerződés mellékletei:  1. sz. Felhatalmazó levél (inkasszóhoz)    2. sz. Építés‐szerelési biztosítás  3. sz. Pénzügyi‐műszaki ütemterv      Makó, 2011…………..    Makó Város Önkormányzata    Megrendelő képviseletében:                  Vállalkozó képviseletében:                                                     dr. Buzás Péter               polgármester 

17

FELHATALMAZÓ LEVÉL   (Kbt. 305.§ (6) és a 18/2009 MNB r. alapján)  Tisztelt    Raiffeisen Bank Zrt.   1054 Budapest, Akadémia utca 6.   (számlavezető neve és címe)  Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett  Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt  feltételekkel:    Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:    Felhatalmazással érintett fizetési számlájának  pénzforgalmi jelzőszáma:    Kedvezményezett neve:    Kedvezményezett fizetési számlájának  pénzforgalmi jelzőszáma:  

 Makó Város Önkormányzata    12069000‐01103144‐00100007       

A felhatalmazás időtartama: ... év ........ hó ... naptól ... év ............ hó ... napig*  visszavonásig*  a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*  b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:  az okirat(ok) megnevezése:     Teljesítési  igazolás  kiállítása  Makó  Város  Önkormányzata  részéről  „Makón  belterületi  csapadékvíz‐ csatorna rekonstrukció és építés (2011)” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan  További feltételek*:     a) nem kerülnek meghatározásra  b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár** a teljesítés pénznemétől függően:  ............ Ft   HUF devizanem ISO kódja*  c) benyújtási gyakoriság: ............... (pl. napi, havi, évi)  d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb ............. nap  e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza  Kelt, Makó, 2011 év ......... hó ... nap  ............................................................  Fizető fél számlatulajdonos  (Makó Város Önkormányzata képviseletében   dr. Buzás Péter   polgármester)   * nem kívánt rész törlendő    Nyilvántartásba véve:  18

 

IX. Közbeszerzési műszaki leírás    1. A beruházás helye és mennyiségi adatai:  Makó város belterülete, a következő utcák tekintetében:     I. rész (Ráday u., Szent István tér, Árpád u., Ardicsi mellékág csatorna)  Ráday utca 43.számú ingatlan előtt ‐ zárt csatorna D/100  18 fm  Szent István tér 7. számtól ‐21. számig ‐ nyitott csatorna N30/20  190 fm  Árpád utca páratlan oldal (Szent István tértől ‐ Szegedi utcáig) nyitott csatorna N30/20  320 fm  Ardicsi melllékág csatorna (Szentháromság utca 51.számtól‐ Ardicsi mellékág zárt csatorna D/40  66 fm  II. rész (Berzsenyi, Petőfi park, Hollósy K. utcák, valamint Concordia előtti Honvéd csatorna)  Berzsenyi utca (Damjanich utca ‐ Móra F. utca között) ‐ zárt csatorna DN 30  256 fm  Petőfi Park u.15 számtól – Petőfi Park 21 számig ‐ zárt csatorna DN 300  176 fm  Hollósy K. utca páratlan oldal Közhivatalok Házától ‐ Csanád vezér térig ‐ zárt csatorna DN 300  64 fm  Concordia előtti Honvéd csatorna lokális áteresz rekonstrukciója D60 betoncső  4 fm  (A mindkét oldali csatornázás esetében a fenti fm adat a két oldal összegét jelenti.)  Valamint mindkét rész tekintetében a kiviteli tervek elkészítése.    CPV kód: 45232130‐2, 71245000‐7    2.  A beruházás pénzügyi fedezete:    Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatása:  90 %  Önkormányzati önerő:     10 %    3.  A vonatkozó tervek adatai:    ‐  „Makó  Város  belterületi  vízrendezése  V.  ütem”,  Vízjogi  létesítési  engedély  száma:  23.382‐1‐ 10/2005  ‐ „Makó  Város  belterületi  vízrendezése  VI.  ütem”,  Vízjogi  létesítési  engedély  száma:  10492‐11‐ 11/2010  ‐ „Makó  Város  VIII.  ütem  Berzsenyi,  Bercsényi,  Perczel,  Klapka,  Damjanich  utcák  vízrendezése”,  Vízjogi létesítési engedély száma: 10492‐10‐10/2010  ‐ „Makó  Város  VII.  ütem  Batthyány,  Ráday,  Kinizsi,  Hédervári,  Kálvin  utcák  vízrendezése”  Vízjogi  létesítési engedély száma: 10492‐12‐12/2010  Vízjogi létesítési engedélyes tervek, tervezte: GROMAQUA Bt.    4.  Általános előírások:    Az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen sorra kerülő kivitelezés során az alábbi  egységes előírásokat kell figyelembe venni:    - Megrendelő,  I.  osztályú  anyagból,  a  Magyar  Szabványnak  vagy  EU  szabványnak  megfelelő  minőségben elkészítve fogadja el a teljesítést.  - Ajánlatadó  köteles  ajánlatához  csatolni  a  beruházás  összes  szakágát  felölelő  Felelős  műszaki  vezetők megnevezését az előírt képesítésnek megfelelően. 

19

- A keletkező hulladékkal el kell számolnia a Vállalkozónak a területileg illetékes Környezetvédelmi  Felügyelőségnél. Hulladék csak akkreditált hulladéklerakón helyezhető el.  - Vállalkozó köteles a munkavégzést a területileg illetékes Közigazgatási Hivatalnál bejelenteni.  - Vállalkozónak  kell  állnia  a  kiviteli  tervek  elkészítésének,  illetve  minden  a  kivitelezés  során  az  építmények  megépítésének,  valamint  az  üzembe  helyezés  költségeit,  ide  értve  a  kivitelezési  dokumentáción túlmenően esetleges tervmódosítások, vagy részlettervek elkészítésének költségeit,  az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb engedélyek beszerzését és költségeit.  - Minőségtanúsítvány  hiányában  anyagok  a  munkahelyre  nem  szállíthatók  és  nem  építhetők  be.  Újfajta  építési  termékek  esetében,  vagy  akkor,  ha  a  termékre  nem  vonatkozik  vizsgálati  követelmény,  szabvány  szükséges  a  termékek  alkalmasságának  bizonyítása,  ebben  az  esetben  az  Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) beszerzése nélkül szintén nem építhető be a termék vagy anyag.  - Vállalkozónak  lehetősége  van  Megrendelővel  közösen  a  helyszíni  bejárással  egybekötött  konzultáció alkalmával a munkaterület részletes áttanulmányozására.  - A kivitelezés előtt, az anyagtárolást is beleértve a közterület‐foglalási, az útfelbontási, a fakivágási  engedélyt a kivitelezőnek kell megkérnie az illetékes hatóságoktól, és ezek költségeit viselnie kell.  - A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelők jelenlétében közműfeltárást kell végezni.  - A szakközegek biztosításának díja a Vállalkozót terheli, akárcsak az összes szükséges közműkiváltás  költsége,  mely  a  létesítmény  megvalósításához  szükséges.  A  közműszakítások  és  keresztezések  miatt  többletköltség  nem  számolható  el,  még  akkor  sem,  ha  azok  a  terven  jelzett  nyomvonalhoz  képest eltérő helyzetűek.  - Vállalkozó köteles az összes építési energiával (beleértve vizet is) kapcsolatos beszerzési, tervezési,  lekötési, bővítési, felhasználási díjat és költségeket viselni.  - Az  esetleges  fakivágáshoz  külön  engedély  szükséges.  Az  építés  folyamán  a  közelben  lévő  fákat  védeni kell a mechanikai sérülésektől.  - A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell. A garanciális idő alatt tönkrement  helyreállítást  annyiszor  kell  megismételni,  ahányszor  minőségi  romlás  (süllyedés,  repedés  stb.)  tapasztalható.  - A közterület használata esetén a használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó  köteles folyamatosan tisztántartani.  - Az ingatlanon bekövetkező esetleges károkozásért teljes körű felelősség terheli a Vállalkozót.  - A Vállalkozó által 3. személynek okozott károkért teljes felelősség terheli.  - A Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett egyeztetéseken.  - A kitűzési alappontok hivatalos földhivatali megadásáról kivitelező gondoskodik, annak költségeivel  együtt.  - A  munkaterületen  a  kivitelezőnek  a  kivitelezés  ideje  alatt  is  biztosítani  kell  a  balesetvédelmi  és  biztonságtechnikai óvórendszabályok betartását.   - A műszaki átadás‐átvétel feltétele a közbeszerzés tárgyát képező munkák üzemeltethető állapotban  történő  elkészítése  Az  átvétel  további  feltétele  a  dokumentációban  foglaltak  maradéktalan  betartása,  valamint  az  érintett  hatóságok,  szakhatóságok  és  közmű‐üzemeltetők  átadáshoz  való  hozzájárulása, a „D” tervnek (átadási dokumentáció) megfelelően.  - Vállalkozó  a  kivitelezési  munkálatokat  úgy  végezheti,  hogy  a  por,  zaj  és  egyéb  szennyezőanyag  terheléstől a szomszédos épületeket megóvja.   20

- Vállalkozó  által  benyújtott  ajánlatoknak  tartalmaznia  kell  a  műszaki  átadás‐átvételi,  üzembehelyezési eljáráson (vízjogi üzemeltetési engedély) a szakhatóságok és közmű‐üzemeltetők  elvárásainak  megfelelő,  és  általuk  előírt  műszaki  tartalmat,  még  akkor  is,  ha  a  tervek  azokat  nem  tartalmazták.  Ennek  érdekében  Kivitelezőnek  szükséges  észrevételezni  az  általa  átvett  tervek  műszaki tartalmát annak szem előtt tartásával, hogy Megrendelő a beruházás lefolyása alatt, annak  teljes  befejezéséig  többlet‐  és  pótmunkát  nem  fogad  el.  Ajánlattevő  észrevételeit  Ajánlatának  benyújtásáig teheti meg, később már nem hivatkozhat arra, hogy az átvett tervek nem nyújtanak  kellő információt és megvalósításra alkalmatlanok.  - Vállalkozó a szerződés‐tervezet mellékleteként – több részre történő ajánlattétel esetén részenként  – köteles a beruházásról vonalas műszaki‐pénzügyi ütemtervet is készíteni melyet ajánlatával együtt  köteles benyújtani.    5.  Helyreállítások:    - Közterületen  végzett  munkák  esetében  kivitelezőnek  a  járdák,  kapubejárók  burkolatait  az  eredetivel azonos anyaggal kötelessége helyreállítani, földes bejárók esetében kohósalakkal történő  sármentesítéssel minimum 4 m szélességben.  - Zöldterületen  a  helyreállítás  során  min.  10  cm  vastag  termőréteget  kell  teríteni,  füvesíteni,  a  megsérült, elpusztult, eltávolított növényzetet a Megrendelő által meghatározott módon pótolni  és az eredeti állapotot helyreállítani.  - A  jelenleg  üzemelő  közművek  folyamatos  működését  biztosítani  kell,  azokban  történő  károkozást  azonnal helyre kell állítani.  - Kivitelező köteles a beruházással érintett útszakaszokon szükség szerint, de legalább heti kétszeri  rendszerességgel elvégezni az utak takarítását, pormentesítését.  - A  helyreállítási  munkák  végzése  a  Vállalkozó  által  készített  és  a  Megrendelő  által  elfogadott  ütemterv alapján történik.    6.  Vállalkozó általános kötelezettségei:    Vállalkozó köteles megfelelő gonddal és igyekezettel kivitelezni és megvalósítani a beruházást, és  annak hibáit, hiányosságait kijavítani, a szerződés előírásaival összhangban. Köteles biztosítani  továbbá, minden ezekhez szükséges felügyeletet, munkaerőt, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt  és minden egyéb dolgot, tevékenységet, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.     7.  Munkahelyi műveletek és építési módszerek:    Vállalkozó  teljes  mértékben  felelős  a  munkahelyi  műveletekért  és  az  általa  alkalmazott  építési  módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania és végrehajtania, hogy azok ne veszélyeztessék más  építmények  biztonságát,  ne  okozzanak  kárt  a  környezetben  és  az  előírt  közlekedési  feltételek  folyamatos,  biztonságos  és  megfelelő  színvonalon  történő  lebonyolítását  lehetővé  tegyék.Vállalkozó  köteles a bontási területet a 20/1984.(XII.21.) KM rendeletben előírtak szerint levédeni és biztosítani,  illetve az 1/1975.KMP‐BM sz. együttes rendeletben foglaltak szerint kitáblázni. Vállalkozó köteles a  meglévő csatornák bontása során a bontott betonlapokat, átereszeket ép állapotban a Megrendelő  által meghatározott telephelyre szállítani.      21

8.  A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége:    A Vállalkozónak haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát,  hiányosságot, tévedést fedez fel, akár a szerződés, akár az ajánlati tervek felülvizsgálata során.  Utóbbinak hiányosságaira a szerződéskötést követően már nem hivatkozhat. Vállalkozó köteles a  helyszínen az előre meghatározott szakterületenként felelős műszaki vezető(ke)t biztosítani.  Vállalkozó köteles tájékoztatni a lakosságot a munkálatok megkezdésének időpontjáról, valamint a  munkálatok megkezdésekor és a munkavégzés lezárásakor az Önkormányzat által szervezett  lakossági fórumokon részt venni.    9.  A műszaki átadás‐átvételi eljárás:    A Megrendelő a létesítményeket csak hiánypótlás nélküli, szakszerűen és a kitűzött célnak megfelelően  üzemeltethető állapotban veszi át. Az átvétel folyamata:   1.  A Vállalkozó levélben jelenti a lebonyolító felé, hogy a kivitelezéssel elkészült (amennyiben a  műszaki ellenőr által meghatározott próbaüzem sikeresen lezárult).  2.  A műszaki ellenőr jelzi, hogy a létesítmény átadásra bocsátható.  3.  Ezután következhet a készre‐jelentés időpont megjelöléssel.  4.  A műszaki ellenőr a készre‐jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra kitűzi a  MŰSZAKI ÁTADÁS megkezdését, valamint meghatározza annak tervezett befejezési időpontját.  A Vállalkozónak a műszaki átadás‐átvételi eljárásra össze kell állítani a kellék teljes átadási  dokumentációt.  Ez az alábbiakat tartalmazza:  –

3 pld. ún. „D” terv, mely az eredeti kiviteli tervre piros színnel bejegyzett változásokat tartalmazza  (átnézetes‐, részletes helyszínrajz, hossz‐szelvények), 

–

a  kivitelezés  során  megvalósult  csatorna  geodéziai  felmérését  az  eltakarásra  kerülő  szakaszokra  eltakarás  előtt,  nyílt  árkos  beméréssel,  a  nyílt  árkokra  vonatkozóan  a  „D”  tervvel  együtt,  digitális  állományként is. 

–

minőségtanúsító, minősítő okirat az elkészült műről, 

–

minőségi  és  megfelelőségi  tanúsítványok  az  összes  beépített  anyagról,  szerkezetről,  keverékről,  stb., 

–

gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások magyar nyelven és garancialevelek, 

–

a felelős műszaki vezető(k) nyilatkozata(i) az elkészült létesítményre vonatkozóan, 

–

hatóságok és szakhatóságok, közmű‐üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatai, 

–

az aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás az érvényben lévő számviteli törvénynek megfelelően, 

–

sikeres próbaüzem (szakhatóságok és üzemeltető által jóváhagyva). 

A kellék teljes átadási dokumentáció megléte az átadás‐átvétel feltétele.    10. Engedélyek beszerzése, engedélyekben előírtak betartása:    A szerződés tárgyát képező tervekre kiadott engedélyeken felül minden további a megvalósításhoz  szükséges engedélyt a Vállalkozónak magának kell beszereznie az illetékes hatóságoktól, saját  költségére. (építési energia, ideiglenes melléklétesítmények, stb.)  22

Vállalkozónak alkalmazkodnia kell az engedélyekhez, és korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra,  hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel  kapcsolatban. Ezen felül intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetővé tegye a hatóságoknak a  részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségét képezik.    11. A műszaki ajánlatra vonatkozó egyéb feltételek:    − Az  ajánlat  műszaki  tartalmának  az  engedélyes  tervben,  valamint  a  dokumentációban  megfogalmazott  műszaki  tartalommal  meg  kell  egyeznie,  más  változatú  ajánlat  nem  adható,  ugyanakkor  az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  üzembe  helyezés  érdekében  szükséges  összes  költséget (kivitelezés, költségtérítések, hálózatfejlesztési költségek, tervezés, stb.)  − Az  ajánlatokhoz  munkanemenkénti  és  részletes  költségjegyzéket  –  a  dokumentációban  szereplő  költségvetési kiírás alapján ‐ kell csatolni.  –  Az ajánlathoz csatolni kell vonalas műszaki‐pénzügyi ütemtervet. Az ütemterv a teljes vállalkozást  magában kell foglalja úgy, hogy az építési munkákat a megfelelő munkanemenkénti bontásban  részletezze.  − Ajánlattevő ajánlatában organizációs tervet köteles csatolni. Az organizációs tervnek ki kell térnie az  alábbiakra:  ‐  a munkahelyről történő szállítás módjának, idejének meghatározására (az építés során igénybe  vett szállító és egyéb járművek kiválasztásánál fontos szempont, hogy azok ne okozzanak kárt az  utak szerkezetében),  ‐  építési anyagok és építési hulladék deponálási helyének (esetleges másoddepó helyének)  meghatározására,  ‐  ideiglenes melléklétesítményekre,  ‐  energiavételezésekre,  ‐  a munkavégzéshez szükséges minimális útlezárásra, annak időtartamára,  ‐  gyalogos közlekedés és járműforgalom biztosításának módjára,  ‐  az ideiglenes forgalomelterelésekre, a forgalomelterelésekkel, útlezárásokkal összefüggő  forgalomtechnikai berendezések elhelyezésére,  ‐  közterület‐foglalási igényekre,  ‐  a munkavégzés ütemezésére, a munka menetére.          Makó, 2011.  

23

1. sz. melléklet    NYILATKOZAT  a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében,  a szerződéstervezet elfogadásáról,  valamint a vállalkozásról        Alulírott,  mint  a(z)  ………………………………………  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  a  Kbt.  70.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  ezennel  kijelentem,  hogy  teljesítem  az  ajánlati  felhívás  és  a  dokumentáció  feltételeit  az  általam  megajánlott  ellenszolgáltatásért,  kötelezettséget  vállalok  a  Dokumentációban  lévő  szerződéstervezet  megkötésére  és  teljesítésére,  melynek  tartalmát  megismertem  és fenntartások nélkül elfogadom.      Nyilatkozom továbbá, hogy a kis‐ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  az ajánlattevő   mikrovállalkozó / kisvállalkozó / középvállalkozó / nem tartozik a Kkvt. alá (aláhúzandó)        ……………………………….          …………………………………   Cégszerű aláírás              24

2. sz. melléklet    NYILATKOZAT  a Kbt. 63. § (3) bekezdése tekintetében        Alulírott,  mint  a(z)  ………………………………………  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  a  Kbt.  63.  §  (3)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  ezennel  kijelentem,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  nem  veszek  igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.        ……………………………….          …………………………………   Cégszerű aláírás                              25

3. sz. melléklet  NYILATKOZAT  a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)‐d) pontja tekintetében    71. § (1)  a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének  tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe:        b)  az  ajánlattevő  által  a  szerződés  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozók,  valamint  a  közbeszerzésnek  az  a  része  (részei)  és  százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:        c)  az  ajánlattevő  részére  erőforrást  nyújtó  szervezet,  és  az  ajánlati  felhívás  vonatkozó  pontjának  megjelölésével  azon  alkalmassági  minimum  követelmény  (követelmények),  melynek  igazolása  érdekében  az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik:          d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem  meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, címe.        ……………………………….      …………………………………   Cégszerű aláírás          26

4. sz. melléklet    NYILATKOZAT  a kizáró okok tekintetében      Alulírott,  mint  a(z)  ………………………………………  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  ezennel  nyilatkozom,  hogy  az általam képviselt ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetőleg (2)  bekezdésének hatálya alá.            ……………………………….          …………………………………   Cégszerű aláírás         

27

5 sz. melléklet    NYILATKOZAT  a Kbt. 72. § tekintetében      Alulírott,  mint  a(z)  ………………………………………  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  ezennel  nyilatkozom,  hogy  az általam képviselt ajánlatkérő az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre,  valamint  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó,  a  teljesítés  helyén  hatályos  kötelezettségeket          ……………………………….          …………………………………   Cégszerű aláírás   

28

6. sz. melléklet    NYILATKOZAT  környezetvédelmi szempontok érvényesítéséről      Alulírott,  mint  a(z)  ………………………………………  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  ezennel  nyilatkozom  arról,  hogy  a  teljesítés  során  az  általam  képviselt  ajánlattevő  vállalja  az  alábbi  környezetvédelmi,  zöld  szempontok érvényesítését:  ‐  a  teljesítés  során  a  kommunikációban  az  elektronikus  csatornák  alkalmazásának  elsődlegessége:  kommunikáció  során  felek  a  2001.  évi  XXXV.  tv.  szerinti  (de  nem  fokozott  és  nem  minősített)  biztonságú  elektronikus aláírással aláírt elektronikus levelezést tekintik elsődlegesnek,   ‐ újrahasznosított termékek pl: újrapapír alkalmazása,  ‐ kétoldalas nyomtatás előtérbe helyezése.            ……………………………….          …………………………………   Cégszerű aláírás                  29