• VD Hracholusky,
Dodatek
Mže ř. km 22,67 - oprava betonů odpadních koryt
Č.
1 SoD
,
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DILO Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
1025/2012 123/019
Smluvní strany: objednatel:
Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Zbyněk Folk, vedoucí technického střediska Bc. Jan Kail, vedoucí provozního úseku Mže IČ: 70889953 DIČ: CZ70889953 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu: 1487015064/2700 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 tel.: 221 401 111 fax: 257314119 (dále jen .objednatel")
a
zhotovitel:
AZ SANACE a.s.
sídlo: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem oprávněni jednat jménem společnosti: Ing. Jiří Zavoral, CSc. - předseda představenstva Ing. Zdeněk Avenarius - člen představenstva Ing. Petr Vacek - člen představenstva oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Avenarius - člen představenstva Ing. Petr Vacek - člen představenstva oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí IČ: 25033514 DIČ: CZ25033514 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 2689542/0800 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 tel.: 475 240 811 fax.: 475240813 (dále jen .zhotovitel")
Strana 1 (celkem 3)
VD Hracholusky,
Mže ř. km 22,67 - oprava betonů odpadních koryt
Dodatek Č. 1 SoD
Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 2.10.2013 dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2012. Příslušná ujednání smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:
I. Článek I. "Předmět smlouvy" se doplňuje o odstavec 8.: 8.
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a méněpráce specifikované v příloze dodatku smlouvy o dílo - soupisu věcných změn: dodatečných prací a méněprací.
Č.
1 tohoto
Jedná se o dodatečné práce: změny rozsahu sanace krystalizačním nátěrem změny rozsahu bourání betonových konstrukcí, včetně likvidace změna opravy konstrukce na soutoku odpadních koryt (tzv. .trojúhelnik")
Jedná se o méněpráce: změny rozsahu sanace hrubou, jemnou reprofilací, včetně pasivačního dobourání změny rozsahu otryskání konstrukcí a odtrhových zkoušek změna převádění vody a jímkování vývaru spodních výpustí změna rozsahu čištění vývarů
nátěru ručního
II. V článku III. "Cenové a platební podmínky" se mění odstavec 1. následovně: 1.
Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čI. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou: Cena díla dle čI. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) :
11.883.613,98 Kč
dodatečné práce dle dodatku Č. 1 (bez DPH) méněpráce dle dodatku Č. 1 (bez DPH)
2.367.257,19 Kč - 992.274,20 Kč
Nová cena díla dle dodatku Č. 1 (bez DPH) (slovy: třináctmilionůdvěstěpadesátosmtisícpětsetdevadesátšest devadesát sedm haléřů).
13.258.596,97 Kč korun českých
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny díla je soupis věcných změn: dodatečných prací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku Č. 1 smlouvy o dílo jako příloha Č.
1. III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem Č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn. Tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Strana 2 (celkem 3)
VD Hracholusky,
Mže ř. km 22,67 - oprava betonů odpadních koryt
Dodatek Č. 1 SoD
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí a prohlašují, že dodatek Č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha Č. 1 Oceněný soupis věcných změn: dodatečných prací a méněprací
V Praze dne
21 -10- 2013. Povod í Vltavy, státní podnik vod Berounka
2 1 -10- 2013
V Ústí nad Labem dne
zhotovitel:
4
o ábi'e (14,304 20 Ptzeň
7.·Y.~~~ . Ing. Zdeněk Avenarius člen představenstva AZ SANACE a.s.
Ing. etr Va k člen před sta enstva AZ SANACE a.s.
AZ SRf\lACE
0.5.
Pražs~á53 400 01 Úst[ nad Labem DlČ: CZ2&i$35'!4
Strana 3 (celkem 3)
05
-. AZ~a.s. SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN: DODATEČNÝCH Mže ř. km 22,67 - oprava betonů
STAVBA: Objekt:
VD Hracholusky,
Objednatel: Zhotovíte I:
Povodí Vltavy, státní podnik AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Poř. č.
Položka
odpadních
PRACí A MÉNĚPRACí
koryt
Název položky
MJ
131
141 m2 m2 m2 m2
2
3 4
Počet MJ dle SOD 151 60,000 60,000 20,500 90,000
Počet MJ dle skutečnosti
I
Rozdíl
I
J.cena
I
Celkem
SOD
I
Celkem dle skutečnosti
I
Cena rozdílu
161 60,000 60,000 20,500 90,000
0,000 0,000 0,000 0,000
16,20 11,80 15,60 16,50
972,00 708,00 319,80 1485,00
972,00 708,00 319,80 1485,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6
7 8 9 11
18 20 21 22
I 180401211 I 005724700 I 181101101
23 24 25
I I I
0,000 0,000 0,000
2
0,000
212752212 212752213 212752214
ml
610,500 140,000 125,000
610,500 140,000 125,000
0,000 0,000 0,000
m3 m3 m3 t m2
35,000 70,000 837,000 18,163 948,000
35,000 70,000 837,000 18,163 948,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
mT ml
3 26 27 28 29 30
0,000
I 320101112 I 325322111 I 329311116 I 321368211 I 329357110 IČ: 250 33 514 DIČ: CZ25033514 Bank. sp. Č50B Ústí nad Labem, č.ú.:129211415/0300 AZ 5ANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3.1998,
99,00 159,00 209,00
oddíl B, vložka 1093
1014,00 3984,00 3549,00 21 000,00 610,00
60439,50 22260,00 26125,00
60439,50 22260,00 26125,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
35490,00 278880,00 2970513,00 381 423,00 578280,00
35490,00 278880,00 2970513,00 381 423,00 578280,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
~\
2
Poř. č.
Položka
Celkem
Název položky
2
SOD
Celkem dle skutečnosti
Cena rozdílu
3
R9
4 32 33 34 35 36 37 38
434311113 434351141 434351142 457532111 461310212 462511370 462511370
39 40 41
T 564231111
Komunikace Podklad nebo podsyp ze štěrkoolsku
1584121111 1593811340
Osazeni silničních dílců z ZB do lože z kameniva těženého ti 40 mm panel silniční IDZ 2/490 300x1 00x15 cm
5
Stupně dusané z betonu prostého, tř. C12/C15 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť Odstraněni bednění stupňů přímočarých schodišť Filtrační vrstvv z hrubého drceného kameniva se zhutněním zrno od 4 až 8 do 22 až 32 mm Patka z betonu vodostavebného V 4 B 20 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 kg Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 500 kg SP ti 100 mm
6
IČ: 250 33 514 DIČ: CZ25033514 Bank. sp.: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.: 129211415/0300 AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústi nad Labem, dne 5.3.1998,
oddíl B, vložka 1093
m m2 m2 m3 m3 m3 m3
82,000 31,940 31,940 1 261,300 310,000 36,000 38,000
82,000 31,940 31,940 1 261,300 310,000 36,000 38,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
138,00 154,60 27,50 630,00 2432,00 963,00 1 143,00
m2 m2 kus
90,000 90,000 30,000
90,000 90,000 30,000
0,000 0,000 0,000
52,00 91,70 800,00
11316,00 4937,92 878,35 794619,00 753920,00 34668,00 43434,00
11316,00 4937,92 878,35 794619,00 753920,00 34668,00 43434,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4680,00 8253,00 24000,00
4680,00 8253,00 24000,00
0,00 0,00 0,00
-,
3
Poř. Č.
Položka
MJ
Název položky
Cena za objekt DPH 21% Cena za objekt _dodatečné
celkem
bez DPH
celkem
vč. DPH
I Počet
MJ dle SOD
I
Počet MJ dle skutečnosti
Rozdíl
práce
V Ústi nad Labem dne 16.7.2013 Za AZ SANACE a.s. zpracoval: Gúrtler Václav
/ Irena MIL I TKÁ obchodní ředitel AZ SANACE a.s.
7'vQ&'é~~~ Ing. Zdeněk Avenaríus člen představenstva /',ť.,
..JÍ
•.•.. '·e•..•• .. ~;!
c:':'~~~~,.,. RZ J'-n •• h. e a. s. Fi~Xá63
400 01 Ústf nad Labem DIČ;C~lm$3S'!4 ic: 250 33 514 CZ25033514 Bank.sp. éSOB Ústí nad Labem, č.ú.:129211415/0300 AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3. 1998, oddíl B, vložka 1093
Elektronicky podepsal(a) Jiří Schindler Datum: 2013.11.05 11:36:51 CET
Celkem
SOD
11 883 613,98 2495558,94 14379 172,92
méněpráce
oic:
J.cena
05
Celkem
dle
skutečnosti
13258 596,97 2784305,36 16 042 902,33
Cena rozdílu
1 374983,00 288746,43 1 663729,43