Algemene Voorwaarden van Volker Wessels Telecom Belgium NV hierna te noemen VolkerWessels Telecom | Belgium
Algemene Voorwaarden | VolkerWessels Telecom | Belgium
Algemene voorwaarden van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden door VolkerWessels Telecom | Belgium. 1.
Definities
uitvoering van het Werk de daarop van toepassing
Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden
zijnde (overheids)voorschriften in acht.
Overeenkomst: De specifieke overeenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd en waarop deze Algemene
4.
Verplichtingen Opdrachtgever
Voorwaarden van toepassing zijn.
1.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door derden
Werk: Het totaal van overeengekomen werkzaamheden
uit te voeren werkzaamheden die niet tot het Werk
(leveren van diensten en/of goederen) volgens afgesproken
behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de
specificatie, kwantiteit en kwaliteitsnormen zoals vermeld
uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging
in de Overeenkomst
ondervindt. Indien niettemin vertraging in de
Opdrachtgever: De partij die Werk uitbesteedt aan Volker
uitvoering van het Werk optreedt, heeft
Wessels Telecom Belgium NV
VolkerWessels Telecom | Belgium recht op vergoeding
Partijen: VolkerWessels Telecom | Belgium,
van alle daaruit voortvloeiende kosten en schade,
en Opdrachtgever tezamen
gevolgschade daaronder begrepen en op verlenging
VolkerWessels Telecom | Belgium: Volker Wessels Telecom Belgium NV en aan haar gelieerde ondernemingen
van de overeengekomen bouwtijd. 2.
Opdrachtgever zal zorgdragen voor het tijdig verkrijgen van alle benodigde en wenseljke
2.
Offertes, orderbevestigingen, Overeenkomsten
1.
Wanneer Opdrachtgever de offerte van
2.
4.
2
3.
Belgium, haar werknemers, onderaannemers,
aanvaardt, komt hiermee een Overeenkomst tot
uitvoeringsagenten en aangestelden tijdig toegang
stand.
tot alle locaties nodig voor de uitvoering van het
De uitgebrachte offertes van VolkerWessels Telecom |
Werk. 4.
het Werk noodzakelijke informatie, waaronder maar
Indien een offerte niet binnen deze termijn schriftelijk
niet beperkt tot tekeningen, berekeningen en
is aanvaard, is deze offerte vervallen.
registratiegegevens. Opdrachtgever zal deze
VolkerWessels Telecom | Belgium kan niet aan zijn
informatie verstrekken binnen de door VolkerWessels
offertes of orderbevestigingen worden gehouden
Telecom | Belgium gestelde termijnen. Indien het
indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat
Werk vertraging oploopt door het niet respecteren
de offertes of orderbevestgingen, dan wel een
van deze termijnen door Opdrachtgever zal
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
VolkerWessels Telecom | Belgium hiervoor op geen
verschrijving bevat.
enkele wijze aansprakelijk zijn. VolkerWessels
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte
Telecom | Belgium is evenmin aansprakelijk voor
punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
schade van welke aard dan ook, die is ontstaan als
aanbod dan is VolkerWessels Telecom | Belgium daar
gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of
niet aan gebonden. Er komt dan geen Overeenkomst
onvolledige informatie door de Opdrachtgever.
tot stand, tenzij VolkerWessels Telecom | Belgium
Eventuele schade van welke aard dan ook,
alsnog schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt dat
gevolgschade daaronder begrepen, die VolkerWessels
VolkerWessels Telecom | Belgium de aanvaarding van
Telecom | Belgium ondervindt, komt voor rekening
op basis van de aanvaarding van de Opdrachtgever tot
van Opdrachtgever. 5.
stand komt.
1.
2.
Opdrachtgever verstrekt alle voor de uitvoering van
dagtekening, tenzij in de offerte anders vermeld.
de Opdrachtgever aanvaardt en dat de Overeenkomst
3.
Opdrachtgever verleent VolkerWessels Telecom |
VolkerWessels Telecom | Belgium schriftelijk
Belgium hebben een geldigheid van 30 dagen na
3.
vergunningen, ontheffingen en dergelijke.
Verplichtingen VolkerWessels Telecom | Belgium
Opdrachtgever verstrekt een veiligheidsplan indien de betreffende wetgeving daarin voorziet.
5.
Meer- / minderwerk
1.
Indien VolkerWessels Telecom | Belgium vaststelt dat
VolkerWessels Telecom | Belgium zal het Werk
meerwerk noodzakelijk zal zijn teneinde het Werk uit
uitvoeren overeenkomstig hetgeen in de
te voeren, zal zij Opdrachtgever hiervan zo snel
Overeenkomst is bepaald.
mogelijk op de hoogte stellen waarbij zij een opgaaf
VolkerWessels Telecom | Belgium neemt bij de
van de extra kosten zal doen.
Versienummer 1.0.
Algemene Voorwaarden | VolkerWessels Telecom | Belgium
2.
Meerwerk komt steeds voor verrekening in
een geldsom, niet uitvoert tengevolge van een
aanmerking, indien Opdrachtgever de opgaaf
situatie van overmacht.
bedoeld in het eerste lid heeft geaccepteerd dan wel
3.
4.
omstandigheden met betrekking tot personen en/of
Belgium het meerwerk heeft gemeld, schriftelijk aan
materiaal waarvan de Partijen zich bij de uitvoering
VolkerWessels Telecom | Belgium heeft bericht het
van de Overeenkomst bedienen of plegen te
meerwerk niet te accepteren.
bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering
Indien Opdrachtgever het meerwerk en de daarmee
van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel
samenhangende kosten als bedoeld in het tweede lid
dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt
niet heeft geaccepteerd, treden Opdrachtgever en
dat prompte naleving van de Overeenkomst in
VolkerWessels Telecom | Belgium in overleg over de
redelijkheid niet van de andere Partij kan worden
gevolgen daarvan. Dit kan er echter nooit toe leiden
gevergd. Als overmacht wordt onder meer, doch niet
dat VolkerWessels Telecom | Belgium gehouden is het
uitsluitend, beschouwd, stakingen,
Werk, inclusief het meerwerk te verrichten, zonder
bedrijfsblokkades, epidemieën, natuurrampen en
betaling door de Opdrachtgever van de extra kosten. 4.
5.
Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene
niet binnen vijf dagen nadat VolkerWessels Telecom |
Wanneer VolkerWessels Telecom | Belgium bij de
wettelijke of administratieve beperkingen. 5.
Vertragingen door één der Partijen worden
uitvoering van het Werk aanvullende kosten maakt
onmiddellijk aan de andere Partij medegedeeld met
voor het werken in vervuilde grond, komen deze
een opgave van de redenen en met een opgave van de
kosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
duur van de vertraging.
Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de (overheids)voorschriften tussen de dag van ontvangst
7.
Garantie
van de offerte en de oplevering van het Werk zullen
1.
Voor het Werk geldt een garantietermijn van 6
2.
VolkerWessels Telecom | Belgium is gehouden
maanden, ingaande op de datum van oplevering.
als geaccepteerd meerwerk door de Opdrachtgever aan VolkerWessels Telecom | Belgium worden
gebreken, die voor haar rekening en risico komen, die
betaald.
binnen de garantietermijn aan de dag treden, en die
6. 1.
Uitvoeringsduur, termijnverlenging, overmacht en onvoorziene omstandigheden
per ommegaande aan VolkerWessels Telecom |
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de
VolkerWessels Telecom | Belgium op basis van dit
opgegeven leveringstermijn steeds indicatief. Een
artikel gebreken dient te herstellen, geschiedt herstel
eventuele overschrijding van de leveringstermijn door
door en voor rekening van VolkerWessels Telecom |
welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever geen recht
Belgium binnen een in redelijkheid te stellen termijn.
op schadevergoeding, ontbinding van de desbetreffende Overeenkomst en/of niet nakoming
2.
3.
De in dit artikel bedoelde garantie vervalt, indien: a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het
dan wel opschorting van enige verplichting welke
Werk zijn verricht door anderen dan
voor hem uit de betrokken Overeenkomst en/of uit
VolkerWessels Telecom | Belgium zonder
enige andere met VolkerWessels Telecom | Belgium
schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van
gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
VolkerWessels Telecom | Belgium;
Indien uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn is
b. het Werk naar het oordeel van VolkerWessels
overeengekomen geldt het in lid 1 van dit artikel
Telecom | Belgium is verwaarloosd dan wel
bepaalde onverkort, wanneer de uitvoering van de
onvoorzichtig en/of ondeskundig en/of
Overeenkomst vertraagd wordt door overmacht of
ondeugdelijk is gebruikt, behandeld en/of
door andere niet aan VolkerWessels Telecom | Belgium toe te rekenen omstandigheden dan wel
3.
Belgium schriftelijk zijn gemeld, te herstellen. Indien
onderhouden; c. gebreken zijn ontstaan gedurende de
indien VolkerWessels Telecom | Belgium de levering
garantietermijn buiten toedoen van
opschort of verbreekt in verband met de
VolkerWessels Telecom | Belgium bijvoorbeeld
kredietwaardigheid van de Opdrachtgever.
maar niet uitsluitend door het niet volgens de
Geen van de Partijen is aansprakelijk voor welke
voorschriften aansluiten en/of installeren van zaken;
schade ook die de andere Partij lijdt als de Partij haar
d. gebreken zijn ontstaan ten gevolge van
verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met
omgevingscondities, die afwijken van de aan
uitzondering van verbintenissen tot de betaling van
VolkerWessels Telecom | Belgium vertrekte informatie;
Versienummer 1.0.
3
Algemene Voorwaarden | VolkerWessels Telecom | Belgium
e. gebreken zijn ontstaan door overige van buitenaf
Overeenkomst, tenzij de oorzaak van de schade is toe
komende oorzaken; f. gebreken die bij oplevering van het Werk door de
4.
te rekenen aan VolkerWessels Telecom | Belgium. 3.
VolkerWessels Telecom | Belgium kan uit hoofde van
Opdrachtgever gesignaleerd hadden kunnen
de Overeenkomst slechts aansprakelijk gesteld
worden en niet bij de oplevering zijn gemeld aan
worden voor directe schade, en nimmer voor indirecte
VolkerWessels Telecom | Belgium;
schade. Onder indirecte schade wordt mede begrepen
g. in gevallen als bedoeld in het vijfde lid van artikel 9.
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
Uitgevoerde herstellingen geven geen aanleiding
en schade door bedrijfsstagnatie.
tot een verlenging van de initiële garantieperiode
4.
en/of een nieuwe garantieperiode.
In alle gevallen waarin VolkerWessels Telecom | Belgium op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Opdrachtgever, is de
8.
Aansprakelijkheid
aansprakelijkheid van VolkerWessels Telecom |
1.
In geen geval kan VolkerWessels Telecom | Belgium,
Belgium beperkt tot het laagste van de
met inbegrip van haar werknemers, aangestelden,
hiernavermelde bedragen:
uitvoeringsagenten en onderaannemers, aansprakelijk
- 100.000 EURO of
worden gesteld voor:
- vijftig procent (50%) van het geheel van betalingen
- kosten, vergoedingen of schade, gevolgschade
die uit hoofde van de Overeenkomst door de
daaronder begrepen, veroorzaakt door het in
Opdrachtgever aan VolkerWessels Telecom |
gebreke blijven van de Opdrachtgever en/of door
Belgium dienen te worden verricht.
de Opdrachtgever ingeschakelde derde om zijn
Voormelde beperking geldt ten aanzien van alle
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit
schadegevallen tezamen per Overeenkomst.
te voeren dan wel door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie/gegevens
9.
Materialen
door Opdrachtgever;
1.
Indien de Opdrachtgever wenst dat VolkerWessels Telecom | Belgium bij een Werk specifieke materialen
- een inbreuk door de Opdrachtgever en/of door de
gebruikt, dan dient de Opdrachtgever dit aan te
Opdrachtgever ingeschakelde derde op wettelijke
geven vóór het sluiten van de Overeenkomst.
bepalingen, ondermeer betreffende privacy, communicatie en verspreiding van data als een
2.
gevolg van het gebruik door de Opdrachtgever van
VolkerWessels Telecom | Belgium in acht moet nemen
de dienst en of goederen;
voor het afroepen van deze materialen en/of werkzaamheden, bij gebreke waaraan zij geacht
- elk misbruik of frauduleus gebruik door de
worden ten allen tijde onmiddellijk afroepbaar te zijn.
Opdrachtgever en/of door de Opdrachtgever ingeschakelde derde;
3.
enig direct of indirect verlies van omzetcijfer,
werkzaamheden worden uitgevoerd op de door
winsten, of voor enige provisie, aan de zijde van
VolkerWessels Telecom | Belgium gewenste tijd en
Opdrachtgever en/of door de Opdrachtgever
plaats, dit met inachtneming van de eventueel van
ingeschakelde derde om welke reden dan ook, zelfs
tevoren in de Overeenkomst opgenomen afroeptermijn.
indien VolkerWessels Telecom | Belgium op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het
4.
Indien de Opdrachtgever hierin in gebreke blijft, geldt
5.
Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het in het
het bepaalde in het eerste lid van artikel 4.
ontstaan van zulke schade. De Opdrachtgever zal VolkerWessels Telecom |
2.
De Opdrachtgever waarborgt dat de genoemde materialen beschikbaar zijn en/of dat de
- alle mogelijke indirecte of gevolgschade, noch voor
4
Tevens geeft de Opdrachtgever aan welke termijnen
Belgium vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen,
eerste lid bepaalde VolkerWessels Telecom | Belgium
schade, vorderingen, uitgaven of procedures
verplicht bij de uitvoering van een Werk materialen te
tengevolge van vorderingen van derden in verband
gebruiken die door de Opdrachtgever zijn ingekocht
met de in onderhavig artikel opgesomde
en/of werkzaamheden te laten uitvoeren die de
aansprakelijkheden.
Opdrachtgever met een derde overeengekomen is, is
De Opdrachtgever zal VolkerWessels Telecom |
geen sprake van een garantie, garantietermijn en/of
Belgium vrijwaren voor eventuele aanspraken van
van enige op VolkerWessels Telecom | Belgium
derden in verband met de uitvoering van de
rustende verantwoordelijkheid.
Versienummer 1.0.
Algemene Voorwaarden | VolkerWessels Telecom | Belgium
10. Onderaannemers 1.
2.
VolkerWessels Telecom | Belgium kan voor de
12. Onregelmatige diensten, wachttijd, overwerk en vergoedingen
uitvoering van het Werk gebruik maken van
1.
VolkerWessels Telecom | Belgium is gehouden de
onderaannemers.
werkzaamheden tijdens normale werkuren uit te
VolkerWessels Telecom | Belgium behoudt zich het
voeren, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
recht voor haar rechten en verplichtingen
De normale werkuren betreffen een aaneengesloten
voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen
periode van 8 (acht) uren binnen het dagraam van
aan derden.
06.00 uur en 18.00 uur op werkdagen. De werkdagen betreffen alle dagen met uitzondering van de
11. Oplevering/eigendomsvoorbehoud
zaterdag, de zondag, de in België erkende feestdagen
1.
Het Werk wordt als definitief opgeleverd beschouwd
en de in de geldende bedrijfstak vastgestelde
indien VolkerWessels Telecom | Belgium aan de
individuele of collectieve ADV-dagen.
Opdrachtgever ter kennis heeft gebracht dat het
2.
en 18.00 uur op werkdagen geven aanleiding tot een
Opdrachtgever het Werk schriftelijk heeft aanvaardt
vergoeding van onregelmatige diensten, wachttijd
of niet binnen vijf werkdagen kenbaar heeft gemaakt
en/of overwerk. De hoogte van de bedoelde
dat hij het Werk niet aanvaardt. Indien de
vergoedingen bedraagt 200% van de gebruikelijke
Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen schriftelijk
tarieven, tenzij in de Overeenkomst anders is
kenbaar heeft gemaakt dat hij het Werk niet aanvaardt, wordt het Werk geacht definitief te zijn 2.
vermeld. 3.
opgeleverd.
werkzaamheden zodanig indelen dat vergoeding voor onregelmatige diensten, wachttijd en overwerk zo
Belgium naar de Opdrachtgever.
4.
VolkerWessels Telecom | Belgium zal de
Als gevolg van de definitieve oplevering gaat het risico van het Werk over van VolkerWessels Telecom |
3.
Gepresteerde uren buiten het dagraam van 06.00 uur
Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is én
veel mogelijk wordt voorkomen. 4.
Van wachttijd is sprake indien VolkerWessels Telecom
Indien bij de definitieve oplevering blijkt dat het
| Belgium de overeengekomen werkzaamheden niet
Werk niet of niet geheel in overeenstemming is met
kan uitvoeren door omstandigheden die niet voor
de bepalingen van de Overeenkomst, zal
rekening en/of risico van VolkerWessels Telecom |
VolkerWessels Telecom | Belgium op schriftelijke
Belgium komen. De Opdrachtgever vergoedt de
aanmaning van de Opdrachtgever ervoor zorgdragen
wachttijd op basis van het werkuurtarief. Partijen
dat alsnog binnen een redelijke termijn aan die
nemen dusdanige maatregelen dat wachttijd zo veel
bepalingen wordt voldaan. Het risico van het Werk
mogelijk wordt voorkomen. Bij wachturen buiten de
blijft echter vanaf de definitieve oplevering bij de
normale werkuren is tevens de vergoeding voor
Opdrachtgever.
onregelmatige diensten zoals in lid 2 van dit artikel is
Het eigendom van het Werk gaat pas over op
vermeld, van toepassing.
Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever alle
5.
6.
verplichtingen, waaronder betaling, voortvloeiend uit
13. Intellectuele eigendom
de Overeenkomst deugdelijk en volledig is
1.
De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen inbreuk
nagekomen.
wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten
Zolang het eigendom niet over is gegaan op de
van VolkerWessels Telecom | Belgium of derden. De
Opdrachtgever als bedoeld in het vierde lid, mag de
Opdrachtgever zal VolkerWessels Telecom | Belgium
Opdrachtgever het Werk niet doorverkopen,
vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn
verpanden dan wel op enige andere wijze bezwaren.
gebaseerd op enige vermeende inbreuk op zodanige rechten.
De Opdrachtgever dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
2.
De Opdrachtgever zal de door VolkerWessels Telecom
eigendomsrechten van VolkerWessels Telecom |
| Belgium in het kader van de werkzaamheden
Belgium veilig te stellen. Voorts verplicht
verstrekte documentatie, waaronder rapporten en
Opdrachtgever zich om het onder
adviezen, niet gebruiken anders dan voor voltooiing
eigendomsvoorbehoud geleverde Werk te verzekeren
of aanvaarding van het Werk. De Opdrachtgever krijgt
en verzekerd te houden tegen brand en calamiteiten.
op de documentatie een niet-exclusief, niet
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
overdraagbaar gebruiksrecht.
VolkerWessels Telecom | Belgium gerechtigd tot de verzekeringspenningen.
Versienummer 1.0.
5
Algemene Voorwaarden | VolkerWessels Telecom | Belgium
14. Geheimhouding, gedragsregels 1.
6.
wordt in van rechtswege en zonder enige
hen werkzame derden en derden op geen enkele
vooraankondiging van verzaak, de factuur verhoogd
wijze, direct noch indirect, noch in geschrift noch
met een rente van één percent (1%) per maand over
anderszins, enig gegeven met betrekking of
de te betalen bedragen, berekend per dag vanaf de
voortvloeiend uit hun relatie met de andere partij,
vervaldatum tot de feitelijke ontvangstdatum, met
waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat
een minimum van EUR 50, en met een schadebeding
dit vertrouwelijk van aard is, aan derden bekend
van forfaitair geraamd op 15% van het totale bedrag
zullen maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 2.
Indien een factuur niet op de vervaldatum is voldaan,
Partijen garanderen dat zij, hun medewerkers en voor
van de factuur. 7.
Zonder verwijzing naar andere rechten van
Partijen verbinden zich jegens elkaar om adequate
VolkerWessels Telecom | Belgium, zal de
maatregelen te treffen met het doel om
Opdrachtgever VolkerWessels Telecom | Belgium de
geheimhouding tegenover derden te verzekeren met
inningskosten en verminderingen bij betaling die voor
betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de
rekening van de Opdrachtgever zijn, vergoeden in
bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, waarvan hun medewerkers of voor hen werkzame
relatie met de onderhavige Overeenkomst. 8.
derden bij de uitvoering van het Werk kennis nemen.
VolkerWessels Telecom | Belgium is bevoegd om de bedragen die zij uitwelken hoofde ook verschuldigd is aan de
15. Facturering
Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever
1.
Alle prijzen zijn in EURO en alle facturen worden
gelieerde vennootschappen in mindering te brengen
opgesteld in EURO en in deze munt betaald, tenzij in
op de bedragen die VolkerWessels Telecom | Belgium
de Overeenkomst anders is bepaald.
uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere
de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever
(verkoop)belastingen en rechten van welke aard ook,
gelieerde vennootschappen. Deze bepaling laat
tenzij anders weergegeven. B.T.W. en/of andere
onverlet enig beroep dat VolkerWessels Telecom |
(verkoop)belastingen en rechten van welke aard ook,
Belgium op verrekening kan doen.
inbegrepen eventuele nieuwe taksen die worden
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wederzijdse
ingevoerd gedurende de uitvoering van de
vorderingen te verrekenen.
2.
Overeenkomst, worden aan de Opdrachtgever 3.
4.
aangerekend.
16. Vervroegde beëindiging
Betaling door de Opdrachtgever geschiedt volgens
1.
Elk der Partijen is gerechtigd, in aanvulling op de
het navolgende betalingsschema, tenzij in de
gronden vermeld in de Belgische wetgeving, de
Overeenkomst anders is bepaald:
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
• •
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te
80% bij aanvaarding van de offerte 20% na oplevering
ontbinden, indien de andere Partij:
•
VolkerWessels Telecom | Belgium zal niet eerder
aan hem is verleend;
overgaan tot het uitvoeren van de Overeenkomst dan
•
nadat 80% van de afgesproken prijs door 5.
6
Opschorting van betaling heeft aangevraagd of dit Faillissement dan wel gerechterlijk akkoord van
VolkerWessels Telecom | Belgium is ontvangen.
betaling heeft aangevraagd, zich in
Fakturen dienen binnen dertig (30) kalenderdagen na
de voorwaarden van faillissement bevindt, of dit
factuurdatum, betaald te worden, waarbij alle
aan hem is verleend, dan wel onder
betalingen dienen te gebeuren overeenkomstig de
curatele wordt gesteld of de status van rechtspersoonlijkheid verliest.
bepalingen van onderhavige voorwaarden. De betaling wordt als voldaan beschouwd wanneer het
2.
In de in dit artikel bedoelde gevallen kan de
factuurbedrag onherroepbaar en onvoorwaardelijk
Opdrachtgever bepalen dat de reeds verleende
ontvangen is door VolkerWessels Telecom | Belgium.
opdracht zal worden afgewikkeld overeenkomstig de
De betaling zal vrij zijn van enige inhouding,
op de opdracht van toepassing zijnde bepalingen.
vermindering, dan wel schuldvergelijking, en alle bank-, wissel- en andere kosten verbonden aan de
17. Toepasselijkheid voorwaarden
inning van de facturen door VolkerWessels Telecom |
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al
Belgium. Deze kosten komen ten laste van de
onze offertes, orderbevestigingen, leveringen en
Opdrachtgever.
Overeenkomsten, behoudens indien en voor zover
Versienummer 1.0.
Algemene Voorwaarden | VolkerWessels Telecom | Belgium
Partijen in de Overeenkomst schriftelijk anders zijn
Antwerpen en meer bepaald het vredegerecht van het
overeengekomen. De voorwaarden van de Algemene
zesde kanton en de Rechtbanken van koophandel te
Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit eventuele
Antwerpen 4.
VolkerWessels Telecom | Belgium behoudt zich het
toekomstige overeenkomsten tussen de
recht voor om op de maatschappelijke zetel van de
Opdrachtgever en VolkerWessels Telecom | Belgium,
Opdrachtgever te dagvaarden.
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 2.
Door het enkele feit van zijn bestelling erkent en accepteert de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
3.
Ook de medewerkers van de Opdrachtgever, haar directie en de door de Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gehouden aan hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen
4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en VolkerWessels Telecom | Belgium zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.
Indien één der bepalingen uit de Overeenkomst conflicteert met één der bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, geldt de navolgende rangorde, waarbij het hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald: a. Overeenkomst b. Algemene Voorwaarden.
18. Slotbepaling 1.
Elke rechtsvordering op grond van de Overeenkomst
7
moet door de Opdrachtgever, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van één (1) jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de rechtsvordering. 2.
Op alle Overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
3.
Alle geschillen, ook indien ze slechts door één Partij als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden dan wel overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondisement
Versienummer 1.0.
Ondernemingsnummer: BE 0475.230.021 Versie 1.0.
VolkerWessels Telecom | Belgium Industrieweg 7 2850 BOOM T +32 (0)3 451 04 00 www.vwt-belgium.be
