AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS „LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ
LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. SZEPTEMBER 12.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 2. oldal
TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK
2
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
3
AJÁNLAT - ELŐLAP
11
FELOLVASÓ LAP
12
AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE
13
A KBT. 70. § (2) SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
15
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 71. § (1. BEKEZDÉS SZERINT
16
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN
17
10% FELETTI ALVÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN
19
ERŐFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN
21
NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
23
NYILATKOZAT A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV SZERINTI TÖBBSÉGI BEFOLYÁS FENNÁLLÁSÁRÓL VAGY FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
24
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALMÁRÓL A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉS ESETÉBEN 25 10% FELETTI ALVÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI FORGALMÁRÓL A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉS ESETÉBEN
26
REFERENCIA ISMERTETÉSE
27
REFERENCIA ISMERTETÉSE (ALVÁLLALKOZÓ)
28
NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
29
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA
30
NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
31
A KBT. 72. § SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
32
PÉNZÜGYI AJÁNLAT
33
NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN
34
NYILATKOZAT SZKENNELT DOKUMENTUMRÓL
35
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)
36
TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZTÉSÉHEZ
44
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 3. oldal
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1. NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT Hivatalos név: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Széchenyi krt. 48. Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Lakitelek 6065 Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: 76/449-011 Felföldi Zoltán polgármester E-mail: Fax:
[email protected] 76/449-055 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lakitelek.hu/onkormanyzat/ A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet I.2. AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [ ] Regionális/helyi szintű [x] Közjogi szervezet [ ]
Közszolgáltató [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ] Egyéb [ ]
I.3. AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1. A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [x] Általános közszolgáltatások [ ] Védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Környezetvédelem [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Szociális védelem [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Oktatás [ ] Egyéb (nevezze meg):
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 4. oldal
I.3.2. A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [ ] Víz [ ] Villamos energia [Kbt. 163. § (1. bek. a) pont] [Kbt. 163. § (1. bek.. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése elosztása [Kbt. 163. § (1. bek. ba) pont] [Kbt. 163. § (1. bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és [ ] Vasúti szolgáltatások kitermelése [Kbt. 163. § (1. bek. c) pont] [Kbt. 163. § (1. bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy [ ] Repülőtéri tevékenység autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1. bek. bb) pont] [Kbt. 163. § (1. bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1. bek. bb) pont] [Kbt. 163. § (1. bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1. MEGHATÁROZÁS II.1.1. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására. II.1.2. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Adásvétel Szolgáltatási kategória 12 [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Lízing (az 1–27. szolgáltatási [ ] Kivitelezés, bármilyen [ ] Bérlet kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. eszközzel, módon, az [ ] Részletvétel mellékletében) ajánlatkérő által meghatározott [ ] Ezek kombinációja/Egyéb [ ] Szolgáltatási koncesszió követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód
A teljesítés helye NUTS-kód
A teljesítés helye: Lakitelek NUTS-kód HU331
II.1.3. A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4. Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 5. oldal
II.1.5. A szerződés meghatározása/tárgya Megbízási szerződés a „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése” projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására. II.1.6. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy
Fő szószedet 71300000-1
Kiegészítő szószedet (adott esetben)
II.1.7. Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] II.1.8. Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2. SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1. Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: - A Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése című projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a FIDIC mérnöki feladatok ellátása; - A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése; - A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; - A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; A felügyelendő kivitelezés 2.200 m hosszú árvízvédelmi töltés megépítését foglalja magában, melynek becsült értéke 492.000.000,- Ft. A beszerzés becsült értéke: nettó 20.000.000,- Ft. II.2.2. Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/11/30 (év/hó/nap)
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 6. oldal
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 0,5%/nap, maximum összesen a nettó vállalkozási díj 25 %. III.1.2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A szerződés összegének pénzügyi fedezetét részben a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja szállítói finanszírozás keretében. Az ellenszolgáltatás
folyósítása a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Vállalkozó részére történő kifizetéssel a Kbt. 305.§ rendelkezései szerint történik. A teljesítés folyamán 2 db rész- és 1 db végszámla (a teljesítés igazolását követően) nyújtható be. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia. III.1.3. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1. bekezdésben, a 61. § (1. bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1. bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a tíz százalék feletti alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3. bekezdésben foglaltak alapján nyilatkoznia kell. III.2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az utolsó lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív. A pénzügyi/gazdasági alkalmasság tekintetében ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 7. oldal
III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja M1. a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített, előírásoknak megfelelő referenciák ismertetését, M2. a Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, szakmai minősítésére előirt minimumfeltételeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha M1. nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapos időszakban: A.) árvízvédelmi létesítmény fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munka független műszaki ellenőri tevékenységéből származó legalább 1 db referenciával; B.) FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátásból származó legalább 1 db referenciával; M2. nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: A. 1 fő mérnök: - végzettség: egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettség - jogosultság: 244/2006. (XII.5.) Kormány rendelet szerinti ME-VZ/I. műszaki ellenőr, - nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. - tapasztalat: legalább 5 éves gyakorlat építési beruházások lebonyolításában. B. 1 fő műszaki ellenőr - végzettség: egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettség, - jogosultság: 244/2006. (XII.5.) Kormány rendelet szerinti ME-VZ/I. műszaki ellenőr, - nyelvismeret: A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. - tapasztalat: legalább 3 év műszaki ellenőri gyakorlat a szakágnak megfelelő építési munkák műszaki ellenőrzésében. A műszaki/szakmai alkalmasság tekintetében ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük.
III.2.4. Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3. SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 8. oldal
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1. Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos
[x] []
IV.1.2. Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos
[] []
IV. 2. BÍRÁLATI SZEMPONTOK A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) IV.2.2. Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1. Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3. A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: (év/hó/nap ) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4. Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/09/27 (év/hó/nap) Időpont: 9 óra IV.3.5. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 9. oldal
IV.3.7. Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/09/27 (év/hó/nap) Időpont: 9 óra Helyszín : Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), tárgyalóterem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. §. (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1. A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2. A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003 V.3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011/10/07 (összegezés megküldése) V.3.2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/10/18 V.3.3. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1 A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kerül megküldésre. A dokumentáció másra át nem ruházható. V.3.5.1. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6. A III.2.2. és a III.2.3. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7. Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdés, illetve 71. § (1) bekezdés és a 72. § szerint. 2. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. 3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 10. oldal
4. Az ajánlathoz csatolni kell - az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazását, - erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozni kell azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolni kell az igazoló dokumentumokat is, - közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében egyetemleges kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot. 5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986 (VI. 26.) MT rendelet, valamint a 7/1986 (VI.26.) IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Amennyiben a hiteles magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, az Ajánlatkérő számára jelen eljárásban a magyar nyelvű változat lesz az irányadó. 6. Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban, Kbt. 70/A. § (1)bekezdés szerinti formában kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A 4/2011-es Kormány rendelet végrehajtása érdekében az ajánlathoz csatolni kell az eredeti példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát! Az elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható „pdf” kiterjesztésű formátumban kell lennie, lehetőség szerint egyetlen fájlban, de egy fájl minimum 50 oldalt tartalmazzon. A külső csomagolásra rá kell írni: „Ajánlat a „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására.” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Bontási ülés előtt felnyitni tilos.”
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerinti körben biztosítja. 8. A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó. 9. A II.1.5. pontban körülírt projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződésben rögzített jótállási, illetve az előírt monitoring időszak kezdő időpontja előreláthatóan 2012. december 1. A vállalkozói szerződésben előírt jótállási, illetve az előírt monitoring időszak időtartama 12 hónap, azaz 2013. november 30-ig kell rendelkezése állnia és feladatait ellátnia a Megbízottnak. 10. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 11. oldal
„A” Ajánlattevő neve: székhelye: Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: telefonszáma: telefaxszáma: e-mail címe:
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………
Ajánlat - előlap Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal „LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” tárgyú közbeszerzési eljárásához
EREDETI/MÁSOLAT
Kelt:……………………..
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 12. oldal
„B” Az ajánlattevő neve: …………………… székhelye: …………………… Felolvasó lap Ajánlati szempont
Megajánlott érték
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft): Az ajánlati ár tartalmazza a dokumentációnak megfelelően történő megvalósítással kapcsolatos valamennyi költséget. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 13. oldal
„C” Ajánlat tartalomjegyzéke Megnevezés Előlap Felolvasó lap Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat. A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Erőforrást nyújtó szervezetek igénybe vétele az alkalmasság igazolásához esetén az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata Erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról Erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén, a többségi befolyás fennállása esetén, a többségi befolyást alátámasztó dokumentumok Az ajánlatot aláíró kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy banki aláírás bejelentő karton másolata. Ajánlattevő utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről a Kbt. 66.§ (2) bekezdés esetében A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről a Kbt. 66.§ (2) bekezdés esetében Ajánlattevő referencia-nyilatkozata a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával Alvállalkozó referencia-nyilatkozata a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről A teljesítésben személyesen közreműködő mérnök szakmai önéletrajza A teljesítésben személyesen közreműködő mérnök végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben személyesen közreműködő, „ME-VZ/I.” kategóriás műszaki ellenőr szakmai önéletrajza A teljesítésben személyesen közreműködő, „ME-VZ/I.” kategóriás műszaki ellenőr végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben személyesen közreműködő, „ME-VZ/I.” kategóriás műszaki ellenőr névjegyzékbe vételt igazoló határozata egyszerű másolata
Oldal
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 14. oldal
Megnevezés Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata A Kbt. 72.§ szerinti nyilatkozat Pénzügyi ajánlat A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében az egyetemleges kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat Nyilatkozat szkennelt dokumentumról A tartalomjegyzék sorai igény szerint törölhetők, illetve bővíthetők.
Oldal
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 15. oldal
„D” A Kbt. 70. § (2) szerinti ajánlattevői nyilatkozat Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a) ajánlatunkat az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be. b) az ajánlati felhívás feltételeit megismertük és elfogadjuk, c) ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlati felhívás feltételei szerint szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírni, a szerződést az ajánlatban megajánlott nettó ellenszolgáltatásért teljesítjük: …………………………….. Ft d) cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül
[ ]
kisvállalkozásnak minősül
[ ]
középvállalkozásnak minősül
[ ]
nem tartozik a törvény hatálya alá
[ ]
Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 16. oldal
„E” Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1. bekezdés szerint1 Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom 1. a Kbt. 71. § (1. bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés azon részei, amelyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe, a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett alvállalkozó neve és címe megadásával. Közbeszerzés része
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó címe
Nem veszünk igénybe alvállalkozót. 2. a Kbt. 71. § (1. bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat, a közbeszerzésnek az alábbi részei teljesítésében kívánjuk igénybe venni: Közreműködés részaránya Közbeszerzés része Alvállalkozó neve (%) Nem veszünk igénybe 10 % feletti alvállalkozót. 3. a Kbt. 71. § (1. bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi szervezetek nyújtanak erőforrást: Ajánlati felhívás vonatkozó Erőforrást nyújtó szervezet Minimumkövetelmény pontja Nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
1
A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 17. oldal
„F” Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60.§ (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 18. oldal
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60 §. (1) bekezdése, 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 19. oldal
„G” 10% feletti alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet alvállalkozó, aki: Kbt. 60.§ (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 20. oldal
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 21. oldal
„H” Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. (erőforrást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki: Kbt. 60.§ (1) bekezdés a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 22. oldal
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 23. oldal
„I” Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. §-ának (4) bekezdése alapján Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint erőforrást nyújtó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… {Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 24. oldal
„J” Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során megjelölt erőforrást biztosító szervezettel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll/nem áll fenn.2 A többségi befolyás fennállását az alábbi adatok, tények támasztják alá: ………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………………………………………………… A többségi befolyás fennállását igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként becsatoljuk. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
2
A megfelelő rész aláhúzandó.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 25. oldal
„K” Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról a Kbt. 66.§ (2) bekezdés esetében Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2. bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az alábbi: Év 1.
2009.
2.
2010.
Beszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft)
Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 26. oldal
„L” 10% feletti alvállalkozó nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról a Kbt. 66.§ (2) bekezdés esetében Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................., 10% feletti alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2. bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a 10% feletti alvállalkozó működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az alábbi: Év 1.
2009.
2.
2010.
Beszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft)
Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 27. oldal
„M” Referencia ismertetése Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (3) bekezdése a) pontjában és az ajánlati felhívásban foglaltakra tekintettel – az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolására – az alábbiakban ismertetek - 1 db árvízvédelmi létesítmény fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munka független műszaki ellenőri tevékenységéből származó referenciát; - 1 db FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátásból származó legalább 1 db referenciát: Közbeszerzés tárgya szerinti munka rövid leírása
Teljesítés ideje
Teljesítés helye
A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó, telefonszám)
Teljesítés az Ellenelőírásoknak és a szolgáltatás szerződésnek összege megfelelően történt (igen/nem)
Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 28. oldal
„N” Referencia ismertetése (alvállalkozó) Alulírott ….............................., mint a(z) …..................................................., alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (3. bekezdése a) pontjában és az ajánlati felhívásban foglaltakra tekintettel – az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolására – az alábbiakban ismertetek - 1 db árvízvédelmi létesítmény fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munka független műszaki ellenőri tevékenységéből származó referenciát; - 1 db FIDIC Piros Könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátásból származó legalább 1 db referenciát: Közbeszerzés tárgya szerinti munka rövid leírása
Teljesítés ideje
Teljesítés helye
A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó, telefonszám)
Teljesítés az Ellenelőírásoknak és a szolgáltatás szerződésnek összege megfelelően történt (igen/nem)
Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 29. oldal
„O” Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: Név A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör 1. Mérnök 2. ME-VZ/I. kategóriás műszaki ellenőr Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 30. oldal
„P” Szakmai önéletrajz minta3 SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók, feladatok és beosztások időpontjai (-tól, -ig) ismertetése
Magyar nyelv
NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) Beszéd Olvasás
Idegen nyelvek EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Kelt:
Beszéd
Olvasás
Írás Írás
2011.
aláírás 3
A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt!
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 31. oldal
„Q” Nyilatkozat az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott ……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a lent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a teljesítési időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Amennyiben ez az ajánlat sikeres, tudatában vagyok annak, hogy ha a munkavégzésem tervezett kezdődátumára igazolt egészségügyi vagy más, rajtam kívülálló okot kivéve egyéb okból nem állok rendelkezésre, kizárhatnak más közbeszerzési eljárásokból és szerződésekből, továbbá az ajánlattevőt is kizárhatják ebből és más közbeszerzési eljárásokból és szerződésekből. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlat részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 32. oldal
„R” A Kbt. 72. § szerinti ajánlattevői nyilatkozat Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 33. oldal
„S” Pénzügyi ajánlat Nettó ajánlati ár
Áfa
Bruttó ajánlati ár
FIDIC mérnök 1. részszámla tervezett összege: …………………….. + áfa= ……………………………….. 2. részszámla tervezett összege: …………………….. + áfa= ……………………………….. Végszámla tervezett összege: ……………………….. + áfa= ……………………………….. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 34. oldal
„T” Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén A(z) ….................................... (cégnév), valamint a(z) ….................................. (cégnév) a Kbt. 52. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk Lakitelek Nagyközség Önkormányzata által meghirdetett közbeszerzési eljárásban. A Kbt. 70.§ (2. bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Nyertességünk esetén ajánlatunk és az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződésben részletezett feltételekkel teljesítünk. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név) teljes joggal jogosult. Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése a .......................…………...... számú bankszámlára, átutalással történik. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
cégszerű aláírás
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 35. oldal
„U” Nyilatkozat szkennelt dokumentumról Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a becsatolt, cd/dvd mellékleten lévő, szkennelt ajánlat mindenben megegyezik az eredeti felirattal benyújtott ajánlattal. Jelen nyilatkozatot Lakitelek Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő által „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. Kelt: 2011.
cégszerű aláírás
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 36. oldal
Megbízási szerződés (tervezet) Név: Lakitelek Nagyközség Önkormányzata székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. képviselő: Felföldi Zoltán polgármester adószám: 15338019-2-03 bankszámlaszám: 52000018-11100018 mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) Név: ……………………………………. székhely: ……………………………………. képviselő: ……………………………………. adószám: ……………………………………. bankszámlaszám: ……………………………………. mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott ) között a mai napon az alábbi feltételekkel: I.
A Szerződés tárgya
Felek megállapítják, hogy a „Lakitelek árvízvédelmi töltés építése” FIDIC-mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak megvalósítása érdekében Megbízó …………. napján „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése – FIDIC-mérnök” címmel közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertese Megbízott, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen megbízási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megbízó, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. II.
A Megbízott tevékenységének a kezdete
A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták. A Megbízott munkáját a Megbízó által meghatározott időpontban köteles megkezdeni. III. A Megbízott tevékenységének időtartama Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét az II. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően a beruházás lebonyolítói, és műszaki ellenőri tevékenység tárgyát képező beruházás műszaki átadásátvételi eljárásának lezárásáig, előreláthatólag 2012. november 30-ig köteles ellátni. A projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződésben rögzített jótállási, illetve az előírt monitoring időszak kezdő időpontja előreláthatóan 2012. december 1. A vállalkozói szerződésben előírt jótállási, illetve az előírt monitoring időszak időtartama 12 hónap, azaz 2013. november 30-ig kell rendelkezése állnia és feladatait ellátnia a Megbízottnak. IV.
Megbízási díj, fizetési feltételek
1. A jelen szerződésben foglalt munka megbízási díja: Nettó: …………..,-Ft + 25% Áfa: …………..,-Ft Bruttó: …………..,-Ft azaz bruttó ………………………………………………………………………….. forint. 1. részszámla összege: …………………….. + áfa= ……………………………….. 2. részszámla összege: …………………….. + áfa= ……………………………….. Végszámla összege: ……………………….. + áfa= ………………………………..
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 37. oldal
2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). 3. Az ellenérték teljesítése a részszámla és a végszámla vonatkozásában a leigazolt teljesítést követően, szállítói kifizetés keretében, átutalással történik a Kbt. 305.§ alapján. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 4. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. V.
A Szerződés biztosítékai
1. A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A Megbízott egyes kötelezettségei elvégzésének határidejére az ajánlatában vállalt időbeli ütemezésben meghatározott határidők az irányadók. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 25%-a. 2. A kötbér megfizetése nem érinti a Megbízó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Megbízottól. VI.
Értesítések
A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: A Megbízott részére: Szervezet: Címzett: Cím: Telefonszám: Fax: A Megbízó részére: Szervezet: Címzett: Cím: Telefonszám: Fax: VII.
Egyéb különös feltételek
Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 38. oldal
VIII. Értesítések és írásbeli közlések 1. A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési feltételekben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot is megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértivevényes ajánlott levél a feladása utáni ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át. Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapon szereplő elnevezését és számát. 2. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták. 3. A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le. 4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni. 5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. IX.
A megbízó jogai és kötelezettségei
1. A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését. 2. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak. 3. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 4. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal. X.
A megbízott jogai és kötelezettségei
1. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat. 2. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani. 3. Ha a Szolgáltatásokat megbízottként több különböző, önálló személy látja el, azok felelőssége a Szerződés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni valamennyi, a Megbízotti oldalon álló személy képviseletében. 4. A környezet védelme érdekében a Megbízott vállalja, hogy a kommunikáció első sorban emailben történik és csak másod sorban levélben illetve telefaxon, amelyek során felhasznált papírok minimum 25 %-a újrahasznosított papír.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 39. oldal
5. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat. 6. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban előírt kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra. 7. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a Szolgáltatásokról. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről – a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is – folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottal, és jogosult azokat ellenőrizni. 8. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában. 9. A Megbízott köteles az ellenőrzés ellátása körében a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal, de legfeljebb 3 naponként a helyszínen megjelenni. Ennek során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kertülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze. 10. Megbízott kötelezettsége az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: • A Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése című projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása, költséghatékonyság felülvizsgálata, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítése; • Közreműködés és műszaki-szakmai segítségnyújtás a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban; • A műszaki előkészítés, illetve dokumentációk elkészítését időben koordinálja, ütemezi; • A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése; • A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; • A kivitelezői szerződés előrehaladásának műszaki dokumentálása; • A kivitelező tájékoztatási feladatainak felügyelete; • Egyeztetés a tervezővel; • Kapcsolatot tart és folyamatosan tájékoztatja az előrehaladásról a projektmenedzsert; • Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; • A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése;
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 40. oldal
11. Megbízott a műszaki ellenőrzési tevékenységek teljesítése során köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet által meghatározott feladatokat elvégezni, ezen belül különösen: • az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában; • köteles gondoskodni az építési munkák rendszeres műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával; • a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele; • a kivitelezői teljesítések igazolása, beépített anyagok minőségének, mennyiségének ellenőrzése, • az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása; • a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása; • az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése; • együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben; • a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése; • közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában. 12. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni, és utasítását kérni. 13. Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval közölni. 14. A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljáró Közreműködőit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak, a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot. 15. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő pótlásáról. 16. A Közreműködő helyébe lépő másik Közreműködőnek legalább ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közreműködőnek kellett rendelkeznie.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 41. oldal
17. A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megbízottnak kell viselni. 18. A Közreműködő a Szolgáltatások teljesítéséhez további Közreműködőt nem vehet igénybe. 19. A Megbízott felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely Közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. XI.
A szerződés teljesítése
1. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában. 2. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg kell őrizni. 3. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 4. Minden dokumentum és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megbízó részére. 5. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. XII.
A Szerződés módosításai
1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie. 3. A módosított Szerződésre a Szerződés módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése megfelelően irányadó. 4. A Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízót a megadott kapcsolattartójának ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 42. oldal
XIII. Szerződésszegés 1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét. 2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért. 3. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés felmondásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. XIV. A Szerződés felmondása 1. A Szerződésben meghatározott azonnali hatályú felmondási okok mellett a Megbízó a Megbízotthoz intézett nyilatkozattal ugyancsak azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha: a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti; b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére vagy a Megbízó által meghatározott határidőig nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat; d) a Megbízott fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; f) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget; g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni. 2. A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban lévő fázis megkezdésének időpontjára visszamenőleg szünteti meg a Szerződést. 3. A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Megbízott kárainak megtérítésére nem tarthat igényt. 4. A Megbízott a Megbízó részére küldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha a Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem. 5. A felmondás a Megbízó általi kézhezvételtől számított 90 nap elteltével válik hatályossá. XV.
Kártalanítás
1. A Megbízottnak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megbízót, annak megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megbízó a Megbízottat értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 43. oldal
XVI. Vis maior 1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 3. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 5. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. XVII. A viták rendezése; irányadó jog Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Kecskemét Városi Bíróság, illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. XVIII. Egyéb rendelkezések 1. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Megbízott részére a számlavezető bankjának adott felhatalmazó levelet, melyben a Megbízott a kedvezményezett. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával nyugtázza a felhatalmazó levél átvételét is. 2. Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb idevonatkozó jogszabályok - így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a FIDIC-piros könyv rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 1. számú melléklet:
Ajánlati dokumentáció
2. számú melléklet:
Megbízott nyertes ajánlata
Lakitelek, ………………………..
Megbízó
Vállalkozó
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 44. oldal
Tájékoztatás az ajánlat elkésztéséhez 1. Feladat-meghatározás A nyertes ajánlattevőként szerződő vállalkozó feladata az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: - A Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése című projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása; - A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése; - A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; - A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; A szolgáltatás teljesítése során a FIDIC-piros könyv előírásai szerint kell eljárni. 2. Alkalmazandó jogszabályok A jelen ajánlattételi dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben az alábbi, vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 3. Bírálati szempont Ajánlati ár (nettó Ft) A felolvasólapon az egyösszegű pénzügyi ajánlat nettó összegét kell feltüntetni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes költséget. 4. Az ajánlatok elbírálásának menete Az ajánlatkérő az ajánlatokat két szakaszban értékeli. Először megállapítja, hogy az ajánlatok érvényesek-e, azaz formailag és tartalmilag megfelelnek-e a közbeszerzési törvényben, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott szempontoknak és feltételeknek.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 45. oldal
A Kbt. 88. § (1) bekezdése szerint az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése]. A Kbt. 88. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a) a kizáró okok (60–61. §) hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ szerinti körben biztosítja. Ezt követően az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevők által benyújtott, érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően bírálja el. A bírálat módszere: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás kiválasztása. Az eljárás nyertese jogot szerez arra, hogy a jelen dokumentációban megadott szerződéstervezet alapján, és ajánlata tartalma szerint az ajánlatkérővel a szerződést megkösse. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati felhívásban rögzített bírálati szempontokon kívül semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani. 5. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez Megnevezés Iratminta Előlap „A” Felolvasó lap „B” Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza „C” A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat. „D” A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat „E” Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében „F” A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt „G” alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok tekintetében „H” Erőforrást nyújtó szervezetek igénybe vétele az alkalmasság igazolásához esetén az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó „I” nyilatkozata
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 46. oldal
Megnevezés Iratminta Erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén nyilatkozat a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem „J” állásáról Erőforrást biztosító szervezet igénybe vétele esetén, a többségi befolyás fennállása esetén, a többségi befolyást alátámasztó dokumentumok Az ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonat vagy az IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem Az ajánlatot aláíró kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy banki aláírás bejelentő karton másolata. Ajánlattevő utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről a „K” Kbt. 66.§ (2) bekezdés esetében A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről a „L” Kbt. 66.§ (2) bekezdés esetében Ajánlattevő referencia-nyilatkozata a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes „M” leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával Alvállalkozó referencia-nyilatkozata a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes „N” leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről „O” A teljesítésben személyesen közreműködő mérnök szakmai önéletrajza „P” A teljesítésben személyesen közreműködő mérnök végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben személyesen közreműködő, „ME-VZ/I.” kategóriás műszaki „P” ellenőr szakmai önéletrajza A teljesítésben személyesen közreműködő, „ME-VZ/I.” kategóriás műszaki ellenőr végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben személyesen közreműködő, „ME-VZ/I.” kategóriás műszaki ellenőr névjegyzékbe vételt igazoló határozata egyszerű másolata Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata „Q” A Kbt. 72.§ szerinti nyilatkozat „R” Pénzügyi ajánlat „S” A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében az egyetemleges „T” kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat Nyilatkozat szkennelt dokumentumról „U” Az igazolások, ha másként nincs jelezve, egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatait (ide értve az árajánlatot is) csak eredetiben vagy hiteles másolatban, az ajánlattételi határidőt megelőző 30. napnál nem régebben és a cégkivonatban szereplő, cégjegyzése jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírva fogadja el.
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 47. oldal
A Kbt. 20.§ (7) bekezdés értelmében az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. Amennyiben az ajánlattevő valamely tényt, adatot ezen a módon kíván igazolni, kérjük az ajánlatban adja meg azon nyilvántartásokat, és azok elérhetőségét, amelyek tekintetében az ajánlatkérőnek kell az ellenőrzést elvégezni. 6. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában meghatározott helyre kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. A késedelmesen beérkező ajánlat esetében a késedelem okát és felelősét nem vizsgálja. Az iratcsomagot felbontatlanul öt évig megőrzi. Az ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlati felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 7. Adózásra, környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó információk A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak az adózásra, a környezetvédelemre, és a munkavállalók védelmére, valamint a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége http://www.ommf.gov.hu Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. Telefon: +36 (62) 554080 Telefax: +36 (62) 554089 E-mail:
[email protected],
[email protected] Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. Telefon: +36 (62) 554094 Telefax: +36 (62) 554098 E-mail:
[email protected],
[email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Szolnoki Bányakapitányság http://www.mbfh.hu Cím: 5000 Szolnok, Templom u. 5. Telefon: +36 (56) 512319 Telefax: +36 (56) 512337 E-mail:
[email protected]
Ajánlattételi felhívás „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásához (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003) 48. oldal
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Igazgatósága http://www.nav.hu Cím: 6720 Szeged, Bocskai u.14. Telefon: +36 (62) 567500 Telefax: +36 (62) 567666 Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) http://www.vm.gov.hu Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefonszám: +36 (1) 3014000 Telefax: +36 (1) 3020408 E-mail:
[email protected]