Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
2013
PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTÁSRA KERÜLŐ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA 1. Ajánlatkérő neve és címe: Petőháza Község Önkormányzata 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. Képviseli: Piskolti Béla polgármester Tel.: +36 99/544-071 Fax: +36 99/380-965 Adószám:15728245-2-08 Számlaszám: 59500344-11059864-00000000 Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján kerül lefolytatásra.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya: "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". A 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épülete több szempontból felújításra, és korszerűsítésre, bővítésre szorul, egyben meg kell oldani az akadálymentesítését is. Az épület hivatali helyiségeinek újrafelosztásával, elrendezésének ésszerűsítésével kialakíthatók olyan helyiségek, melyekben a hivatali munka a jelenkori megnövekedett igényeknek megfelelően folytatható tovább. A viszonylag nagyméretű tanácskozóteremből két iroda kerül kialakításra. A főbejárattól balra eső helyiségek méretét is optimalizálni kell. A három kisebb méretű irodából két, jobban kihasználható teret alakítunk ki, úgy hogy ezáltal még a mellékhelyiségek (nő/férfi toalet) területe is megnő. Az előtető építése nem jelent nagyobb mértékű alapterület bővülést, sőt a hivatali helyiségek alapterülete szinte nem változik. A meglévő hivatali épület bruttó alapterülete: 282,57 m2. Előtető alapterülete: 10,76 m2 Bővítés mértéke: 3,81 %. A felújítás keretében megoldásra kerül az épület megközelítése, és a valamennyi irodába az akadálymentes bejutás. A földszintre lépcsőlift kerül beépítésre. Az új járófelületek (lépcsőn és közlekedőkben) a vakok és gyengén látók számára is megfelelő lesz (sima és érdes felületek váltakozásával). Az épület főbejárata – eltérő anyaghasználata és színe végett-, a belső ajtókeretek környezetétől jelentősen eltérő színe miatt pedig vizuálisan is megkönnyíti a tájékozódást. Az épület energetikai korszerűsítése is folytatódik: a fűtéskorszerűsítése a meglévő korszerűtlen gázkazán helyett új kondenzációs fűtőkészülék kerül elhelyezésre. A radiátorokra is felszerelésre kerülnek termosztatikus szabályozó szelepek. A felújítás során az elavult villamos vezetékek cseréje is megtörténik, és valamennyi munkahelyi világítótest energiatakarékos lesz. A hivatal vizes blokkjának átalakítása is megtörténik. Az új kialakítás szerint két WC blokk lesz kialakítva, egy férfi és egy női, a közlekedő folyosóból nyíló külön bejárattal. Tetőszerkezet: A tetőfelújítás során megjelenése nem fog változni a munkák során. A tetőszerkezet hajlásszöge: kb. 39º, anyaga: I oszt. fenyő, melyet utólag gomba- és rovarkártevők ellen hatásos faanyagvédőszerrel lesz lekezelve. A tetőszerkezetet átvizsgálva szükségessé válik néhány helyen a faanyag javítása, pótlása szükséges. A szarufák felső síkját - a héjazat elbontása
oldalszám/oldalak száma : 2/37
után- meg kell tisztítani a pudvás fa részektől, utána rá lehet tenni a fóliát, az ellenlécet, a tetőlécet és az új héjalást. A korhadt kötőgerendákat bárdolással meg kell tisztítani, és két oldalról rászegezett pallókkal meg kell erősíteni. A részletes feladatokat, mennyiségi adatokat a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza. 3. Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. A nyertessel egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés kötésére kerül sor. 4. Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Teljesítési határidő: 2013. szeptember 15. Előteljesítés lehetséges. Munkaterület átadás Megrendelő részéről: szerződés aláírása napján. 5. A teljesítés helye: 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. 6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó előírásokra: Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130.§ (2) bekezdése, 131.§ (1) bekezdése, valamint a 131.§ (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 306/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdése az irányadó, amennyiben ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe. Amennyiben nincs alvállalkozó, a számla kifizetési határideje: a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. A számla mellékletét képezi Megrendelő által a munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás. Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt teljes (nettó) ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő az előlegen kívül egy számla benyújtására nyújt lehetőséget, a műszaki átadásátvételt követően Megrendelői teljesítésigazolás után. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben ajánlattevő előleget igényel, akkor annak feltétele, hogy az igényelt előleg visszafizetésére, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson Megrendelő részére. A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján történhet, a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében foglalt határidőben, a szerződéskötés időpontjában. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. § szakaszának hatálya alá esik. 7. Az ajánlatok bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot választja. 8. Alkalmassági követelmények a Kbt. 55.§-a, illetve a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14-15.§-ai szerint:
oldalszám/oldalak száma : 3/37
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: Az ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat: 8.1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a felhívás megküldést megelőző 24 hónap teljes árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 8.2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatához csatolnia kell építési-szerelési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősség-biztosítása fennállásáról szóló igazolást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bek. d) pontja szerint. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdése értelmében elfogadja az igazoló dokumentumok pontos helyének a megjelölését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében való elérhetőségről, amennyiben az ott levő dokumentumok igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e
oldalszám/oldalak száma : 4/37
más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 8.3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldést megelőző 24 hónapban általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó árbevétele nem érte el a 10 000 000.-Ftot. 8.4. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési-szerelési tevékenységre vonatkozó érvényes szakmai felelősség-biztosítás fennállásáról szóló igazolással (vagy szándéknyilatkozattal) a szerződés megkötéséig, A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. §-a alapján az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a kivitelezés teljes időtartamára kiterjedő építés-szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékre: minimum 20 000 000 Ft/év és minimum 100 000,Ft/káresemény kártérítési limit. Kérjük csatoljon erre vonatkozóan szándéknyilatkozatot, hogy a felelősségbiztosítási szerződést megköti, vagy jelenlegi felelősségbiztosítását a fenti összegre kiegészíti. 9. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
9.1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített épületfelújításra vagy új építésre vonatkozó referenciák bemutatását a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozattal vagy igazolással. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdése értelmében elfogadja az igazoló dokumentumok pontos helyének a megjelölését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében való elérhetőségről, amennyiben az ott levő dokumentumok igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a megfelelhetnek.
közös ajánlattevők együttesen
is
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
oldalszám/oldalak száma : 5/37
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
10. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 10.1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 5 év összességében nem rendelkezik legalább 1 épület felújításra, vagy új építésére vonatkozó referenciával, összesen legalább nettó 20 millió Ft összegben.
11. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helye és ideje: Jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül CD lemezen. 12. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hiánypótlást az Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 67.§-a alapján. 13. Ajánlattételi határidő: 2013. június 14. 14:30 óra 14. Az ajánlat benyújtásának címe: Ajánlatkérő székhelyén, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. 15. Ajánlattétel nyelve: Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Nem magyar nyelvű dokumentumok az ajánlattevő által felelős fordításban, cégszerűen aláírva magyarra lefordítva csatolhatóak a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján. 16. Ajánlatok felbontásának helye és ideje: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján. A 14. pontban megjelölt helyen, ideje: megegyezik a 13. pontban foglalt határidővel.
oldalszám/oldalak száma : 6/37
17. A tárgyalásos eljárás jogcíme: az eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos. 18. A tárgyalásos eljárás menete, alapvető szabályai, tárgyalás helye és ideje: A tárgyalás időpontja: 2013. június 20-án 14:00 óra Helye: ajánlatkérő székhelyén: a 14. pontban meghatározott helyen Egyfordulós tárgyalás tartására kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal, a szerződéses feltételek és az ár vonatkozásában. Az ajánlattevőknek a felolvasólap ismételt kitöltésével kell megadniuk a végső ajánlatukat, amelyet ajánlatkérő a tárgyalás után ismertet. Amennyiben ajánlattevő a tárgyaláson módosítani kívánja az ajánlati árát, akkor az ezt alátámasztó módosított költségvetést is át kell adnia a tárgyalás lezárásáig, legkésőbb a tárgyalást követő munkanap 9,00 órájáig. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, a tárgyaláson tett módosított ajánlati árat ajánlatkérő nem veszi figyelembe, az ajánlatuk az eredeti ajánlati árukkal kerül értékelésre. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. Első körben megvizsgálja a tárgyalás/ok megkezdését megelőzően az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Második körben a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságát a tárgyalást megelőzően vizsgálja ajánlatkérő, a tárgyalásra csak az érvényes ajánlattevőkkel kerül sor. A szakmai ajánlat módosítására a tárgyalás lezárásáig van lehetőség. A tárgyaláson az ajánlattevők nyilatkozattételre jogosult személlyel képviseltessék magukat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a tárgyaláson nem vesznek részt, ajánlatuk érvényessége esetén az ajánlatuk az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlatok bontásakor ismertetett ajánlati árával kerül bírálatra. Egyebekben a tárgyalásra a Kbt. 97-98.§-ában foglaltak az irányadóak. 19. Ajánlati biztosíték: jelen eljárásban ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre. 20. A beszerzés forrása: saját költségvetésből és támogatásból biztosítja ajánlatkérő Támogatás megnevezése: EMVA III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcím- „A szolgáltató önkormányzat- az önkormányzati épület felújítása Petőházán” projekt. 21. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő 10. és 30. nap között, a nyertes ajánlattevővel egyeztetve (Kbt. 124.§ (6) bek.). 22. Az ajánlati kötöttség időtartama: A tárgyalás lezárásától kezdődik és onnantól számítva 60 napig tart (Kbt. 96.§ (4) bekezdése). A Kbt. 124. § (5) bekezdése értelmében az összegezés megküldésének napjától 30 nappal meghosszabbodik.
oldalszám/oldalak száma : 7/37
23. Tájékoztatás az eredményről: Az eljárás eredményéről hozott ajánlatkérői döntést követő legkésőbb 3 munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1)-(2) bek.). 24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. június 3. 25. Rész ajánlattétel, alternatív ajánlattétel lehetősége: Sem részajánlat tételre, sem többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség. 26. Fenntartott szerződés lehetősége: Nem fenntartott. 27. Kizáró okok: Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy részükről nem merülnek fel a törvény 56.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. Ajánlattevőnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) és kc) pontja alá nem tartozást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a szerint kell igazolni. Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 10.§-a szerint kell eljárni. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolására más szervezetet. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során kell, hogy kiállítsa, a felhívás közzétételét követő dátummal. 28. Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján értékeli. 29. Egyéb információk: 29.1. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 29.2. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 1.
az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
2.
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
Ajánlatkérő a cégadatokat a complex céginfoban ellenőrzi, de csatolható az ajánlatokhoz 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, és kötelező csatolni az aláírási címpéldány egyszerű másolatát a képviseleti jog megállapítása és igazolása céljából.
oldalszám/oldalak száma : 8/37
Amennyiben a complex céginfoban lévő cégkivonat módosítása folyamatban van, kérjük, hogy ajánlattevő csatolja: - az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást. Ajánlattevő csatolja, amennyiben fennáll: a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. - egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványát. -
29.3. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja. A Kbt. 98.§ (2) bek. értelmében az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányok a tárgyalás/ok befejezéséig pótolhatóak.
29.4. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a Rendelet 12. § -a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében. 29.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 29.6. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. 29.7. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 29.8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) 29.9. Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi ajánlattevői nyilatkozatot eredetiben kell csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.) 29.30. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
oldalszám/oldalak száma : 9/37
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 29.31. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 8.3., 8.4, és a 10.1. pontok vonatkozásában. 29.31. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 29.32. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 29.33. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 29.34. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, illetve adott esetben a megjelölt más szervezet (vagy személy) Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 29.35. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 29.36. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 29.37. Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján. 29.38. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában és a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. 29.39. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem lehetséges, ajánlatkérő kizárja ennek létrehozását. 29.40. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
oldalszám/oldalak száma : 10/37
AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
1. Általános feltételek Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42 1.2.
Ajánlatot csak a megküldött „Ajánlattételi felhívás”, az „Ajánlattételi feltételek” és a szerződés tervezet tartalmi elfogadásával, jelen ajánlattételi feltételekhez csatolt nyilatkozatminták tartalmának kitöltésével és cégszerű elfogadásával lehet benyújtani. A kiadott nyilatkozat minták nem kötelező érvényűek, azok tartalmának megfelelő más, az ajánlattételi felhívás és a hatályos Kbt-nek megfelelő nyilatkozat is benyújtható. A kiadott minták az ajánlattételt segítik.
2.
Az ajánlat tárgya és terjedelme "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". Az ajánlat elkészítésének alapját az 1.2. pont szerinti „Ajánlattételi felhívás” és ezen „Ajánlattételi feltételek” követelményrendszere határozzák meg.
3.
Formai követelmények: Az ajánlatokat 3 (három) pld-ban kell benyújtani, papíralapon egy „eredeti”, és egy „másolati” jelzéssel ellátottan, továbbá egy másolati példányt a CD, vagy DVD digitális formában kell benyújtani (az eredetiről szkennelt változatban pdf formátumban), a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva. Ajánlattevők csatoljanak cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az ajánlat példányainak minden oldalát folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignójával kell ellátni. Az ajánlat egyes példányainak valamennyi oldalát össze kell fűzni és irattartóban kell beadni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét. A külső csomagolásra kérjük ráírni még: „Polgármesteri Hivatal épületének felújítása". Közbeszerzési ajánlat. Nem felbontható az ajánlattételi határidő lejártáig.”
4.
Vállalkozási szerződés: Ajánlattevőknek nyilatkozattal el kell fogadni az ajánlattételi feltételekhez csatolt szerződéstervezetet az eredményköteles teljesítés érdekében.
oldalszám/oldalak száma : 11/37
5..
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott teljesítési véghatáridő első napjától kezdve naptári naponként 50.000 Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Amennyiben az ajánlattevő hibásan teljesít, a hibás teljesítési kötbér összege a nettó vállalkozási díj 5 %-, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Az ajánlattevő (nyertes vállalkozó) hibájából adódó meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozó díj 5 %-a, amely a vállalkozói díjból kerül levonásra. Az Ajánlatkérő - nem az Ajánlattevőnek felróható okból - késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az Ajánlattevőnek fizetni. A kötelező jótállás időtartama: 24 hónap. A nyertes Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárástól számított 24 hónapra jótállást vállalni, amelyet a nettó vállalási ár 5 %-a erejéig kell jóteljesítési garanciával biztosítani, amely teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint.
6.
IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva) 1.
1. sz. melléklet: Felolvasólap
2.
2. sz. nyilatkozat a Kbt. 60.§ (3) bek. szerinti Ajánlati nyilatkozat
3.
3. sz. melléklet a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
4.
5. 6.
4. sz. melléklet a Kbt. 56.§ (1)-(2) bek. kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 5. sz. melléklet nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 6. sz. melléklet a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 7./1 sz. melléklet a Kbt. 55.§ (5) bek. szerinti nyilatkozat
7.
7/2. sz. melléklet a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 8./1 sz. melléklet a Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nem alvállalkozónkénti bevonásról
8.
8/2. sz. melléklet a Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat alvállalkozónkénti bevonásról 8/3. sz . melléklet a Kbt. 55.§ (6) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat 8/3. sz . melléklet a Kbt. 55.§ (6) bek. c) pontja szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
9.
9./1. nyilatkozat az árbevételről 9/2. nyilatkozat a felelősségbiztosításról felelősségbiztosítás
oldalszám/oldalak száma : 12/37
Oldalszám fennállásának igazolása vagy szándéknyilatkozat 10.
10. sz. melléklet műszaki-szakmai alkalmasság: nyilatkozat a referenciákról
11.
11. sz. melléklet a Kbt. 60.§ (5) bek. szerinti nyilatkozat
12.
Árazott költségvetés
13. 14.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése. Adott esetben Ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
15.
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (adott esetben)
16.
17.
az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást. (adott esetben) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Győr, Jósika u. 16. www.antsz.hu,
[email protected]), valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7.
[email protected],
[email protected] szerezhető be információ.
Petőháza, 2013. június 3. Az Ajánlatkérő képviseletében:
……………………………. Piskolti Béla Polgármester
oldalszám/oldalak száma : 13/37
1. sz. melléklet Felolvasó lap a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Ajánlattevő neve:
..........................................................................................
Ajánlattevő székhelye:
..........................................................................................
Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja:
Ajánlati ár (nettó Ft)
Ft + ÁFA
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt.
oldalszám/oldalak száma : 14/37
2. sz. melléklet Ajánlattételi Nyilatkozat1 Kbt. 60.§ (3) bek. szerint a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a lábbi ny i lat ko zat ot tesszü k: 1.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2.
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
3.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5.
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, továbbá az eljárást megindító felhívásban rögzített szolgáltatást az ajánlatban, illetve a tárgyaláson tett végső ajánlati árunknak meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
6. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs. 7.
Egyben nyilatkozom, mint cégjegyzésre jogosult képviselője a tárgyi nemzeti eljárásrend szerint közbeszerzési eljárásban, hogy az ajánlatom üzleti titkot tartalmaz/nem tartalmaz* (ha igen, mely része: …………….) (amennyiben igen, akkor a Kbt. 80.§-alapján kell eljárni, elkülönített módon kell elhelyezni az ajánlatban. Nem nyilváníthatóak üzleti titoknak a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározottak).
8. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatom összeállítása során az elvégzendő teljes munkára vonatkozóan figyelembe vettem a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás 1
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
oldalszám/oldalak száma : 15/37
3. sz. melléklet A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a lábbi ny i lat ko zat ot tesszü k:
1.
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk: A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni
2.
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési érték tíz százalékát meghaladó alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: Az igénybe venni kívánt alvállalkozó
A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben szerződést fog kötni
A teljesítés aránya (%)
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
oldalszám/oldalak száma : 16/37
4. sz. melléklet A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 2 a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
a z a lábbi ny i lat ko zat ot tesszü k:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 56. § (1) bekezdésében, illetve 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
2
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
oldalszám/oldalak száma : 17/37
5. sz. melléklet Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Korm. rendelet 2. § ib) pontjával összhangban, felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet: - nem jegyeznek szabályozott tőzsdén3 - amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (megfelelő aláhúzandó) A fentiek szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be4: Név: ____________________________ Állandó lakhely: ____________________________ Név: ____________________________ Állandó lakhely: ____________________________ vagy A fentiek szerinti nyilatkozunk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa társaságunknak nincsen. Kelt: ………………………………
3
ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát 4
Kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén. A felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó.
oldalszám/oldalak száma : 18/37
6. sz. melléklet A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
a z a lábbi ny i lat ko zat ot tesszü k:
Kijelentjük, hogy alvállalkozóinkkal, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56 §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
oldalszám/oldalak száma : 19/37
7. /1. sz. melléklet A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat 5 a(z) a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
a z a lábbi ny i lat ko zat ot tesszü k:
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy
Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
5
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
oldalszám/oldalak száma : 20/37
7. /2. sz. melléklet KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
a K bt. 55. § (5) bekezdése tekintetéb en a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, szervezetünk által biztosított erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kelt:
………………………………. cégszerű aláírás
oldalszám/oldalak száma : 21/37
8/1. sz. melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a K bt. 55. § (6) bekezdése tekintetéb en a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének a) pontjára tekintettel
kijelentem,
hogy az ajánlatomban megjelölt, ténylegesen igénybevett erőforrást biztosító, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekre az alábbiak szerint támaszkodom6: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése
Az erőforrás tényleges igénybevételének módja
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
6
Abban az esetben szükséges a mellékelt nyilatkozat kitöltése, amennyiben az alkalmasság igazolásához rendelkezésre bocsátott erőforrás ténylegesen igénybe vehető (pl.: eszköz, szakember), azonban a kapacitást nyújtó szervezetet ajánlatkérő nem jelöli meg alvállalkozóként.
oldalszám/oldalak száma : 22/37
8/2. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a K bt. 55. § (6) bekezdése tekintetéb en a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének a) pontjára tekintettel
kijelentem,
hogy az ajánlatomban megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó alábbi szervezetekre, mint alvállalkozóimra támaszkodom7: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
7
Abban az esetben szükséges a mellékelt nyilatkozat kitöltése, amennyiben az alkalmasság igazolásához rendelkezésre bocsátott erőforrás ténylegesen igénybe vehető (pl.: eszköz, szakember), és a kapacitást nyújtó szervezetet ajánlatkérő alvállalkozóként kívánja megjelölni. Az alvállalkozóként igénybevett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek megjelölése.
oldalszám/oldalak száma : 23/37
8/3. számú melléklet AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a K bt. 55. § (6) bekezdése tekintetéb en a(z) a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének b) pontjára tekintettel
kijelentem,
hogy az ajánlatomban megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekre az alábbiak szerint támaszkodom8: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése
Milyen módon kerül bevonásra a teljesítés során a kapacitást nyújtó szervezet (legyen megállapítható az, hogy a szakmai tapasztalat milyen módon kerül felhasználásra a teljesítés során)
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
8
Abban az esetben szükséges a fenti nyilatkozat kitöltése, amennyiben a kapacitást nyújtó szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrás korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik (vagyis előírt referenciát kíván a kapacitást nyújtó szervezettel igazolni ajánlatkérő). A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek esetében külön.
oldalszám/oldalak száma : 24/37
8./4. számú melléklet ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET NYILATKOZATA a K bt. 55. § (6) bekezdése tekintetéb en a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének c) pontjára tekintettel
kijelentem
hogy a(z) ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő fizetésképtelenségének esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésében érte és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság erőforrással való igazolása esetén kell kitölteni.
oldalszám/oldalak száma : 25/37
9./1. sz. melléklet A pénzügyi-gazdasági alkalmasság megállapításához szükséges nyilatkozat
a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… (ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett más szervezet9, székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem hogy,
az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban elért nettó árbevételünk nettó……………………………………. forint
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
9
Megfelelő aláhúzandó
oldalszám/oldalak száma : 26/37
9/2. sz. melléklet
Felelősségbiztosítás fennállásáról a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott ………………………………….ajánlattevő (név és cím) nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés napjára rendelkezni fogok az alábbi felelősségbiztosítással: a kivitelezés teljes időtartamára kiterjedő építés-szerelés biztosítást kötök vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződésemet kiterjesztem az alábbi mértékre: minimum 20 000 000 Ft/év és minimum 100 000,- Ft/káresemény kártérítési limit. Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
oldalszám/oldalak száma : 27/37
10.sz. melléklet
Nyilatkozat a referenciákról
Alulírott ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem, hogy a(z) ............................. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év során teljesített, az ajánlattételi felhívásban előírt referencia munkái a következők voltak:
Sorszám
Referencia megnevezése, rövid leírása, ellenszolgáltatás értéke
A szerződést kötő másik fél megnevezése
A teljesítés időpontja (év)
nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt (igen/nem)
Amennyiben referenciaigazolást csatol ajánlattevő, ezen nyilatkozatot követően kérjük csatolni.
Dátum: .............................
...................................................... cégszerű aláírás
oldalszám/oldalak száma : 28/37
11. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Ajánlattevő cégjegyzék száma: Ajánlattevő adószáma: Ajánlattevő számlaszáma: Ajánlattevő telefonszáma: e-mail címe: telefax száma: WEB lap címe: (ha van) Ajánlattevő képviselőjének neve, beosztása: Elérhetősége telefon: e-mail címe: fax száma: Kapcsolattartó személy neve, beosztása: Elérhetősége telefon: e-mail címe:
telefax száma:
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (megfelelő rész aláhúzandó) mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik az a-c) kategóriákba
Dátum: ............................. ...................................................... cégszerű aláírás
oldalszám/oldalak száma : 29/37
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződéses feltételek Tervezet
amely létrejött egyrészről Petőháza Község Önkormányzata 9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 42. Képviseli: Piskolti Béla polgármester Adószám:15728245-2-08 Számlaszám: 59500344-11059864-00000000 a továbbiakban, mint Megrendelő másrészről Székhely Képviseli: Bankszámlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefon: Fax: E-mail: mint Vállalkozó között alulírott helyen, időben és feltételek szerint.
Preambulum Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2013. június 3-án megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő Vállalkozó lett. Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:
1. A szerződés tárgya A beruházás megnevezése: Polgármesteri Hivatal épületének felújítása A részletes feladatokat, mennyiségi adatokat a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza. (1. sz. melléklet)
oldalszám/oldalak száma : 30/37
2. Szerződéses érték 2.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Vállalkozónak fizetendő teljes összeg ……………..Ft + ÁFA, összesen …………..Ft. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a Megrendelő által elfogadott árajánlatban, amely a jelen szerződés 1. sz. mellékletének tekintendő (ajánlati költségvetés), felsorolt összes költségvetési tétel együttes összegét átalányárnak tekintik, és akként számolják el. A Felek rögzítik, hogy az átalányár fogalmával tisztában vannak. 2.2. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130.§ (2) bekezdése, 131.§ (1) bekezdése, valamint a 131.§ (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 306/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdése az irányadó, amennyiben alvállalkozót vesz igénybe. Alvállalkozó igénybevétele nélkül a fizetési határidő: a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. A számla mellékletét képezi Megrendelő által a munka elvégzését igazoló 6.4. pont szerinti teljesítésigazolás. Megrendelő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. A Vállalkozó által igényelt előleg mértéke: ……………….Ft, amelyet Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni Vállalkozó előlegbekérője alapján. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, akkor annak feltétele, hogy az igényelt előleg visszafizetésére, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson Megrendelő részére. A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján történhet, a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében foglalt határidőben, a szerződéskötés időpontjában. A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. § szakaszának hatálya alá esik. Az Áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül felszámításra.
3. Határidők: 3.1. Jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatok hiba-, és hiánymentes teljesítési határideje: 2013. szeptember 15. Előteljesítés lehetséges. Munkaterület átadása a szerződés aláírásának napja. A munkaterület átadás-átvételéről Felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzítik a munkaterület és a munkálatokkal várhatóan érintett szomszédos ingatlanok (építmény, építményrész) állagát. 3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
4. Műszaki feltételek: 4.1 Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési Naplót nyit, melyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre.
oldalszám/oldalak száma : 31/37
4.2
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről:
név: cím: tel: .............................................
Vállalkozó részéről:
név: .............................................. cím: .......................................... tel: ............................................
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. 4.3. Megrendelő és Megrendelő megbízottja (lebonyolító műszaki ellenőr) a munka végzését bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, hogy a munkavégzés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő és megbízottja észrevételüket jogosultak az Építési Naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési Naplót az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani. 4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottjának (lebonyolító műszaki ellenőr) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. Amennyiben ezen kötelezettségének Vállalkozó nem tesz eleget, Megrendelő az eltakart munkarészek kibontására Vállalkozó költségén - intézkedést tehet. 4.5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű egyéb, az átalányáras összegre vállalt munkarészeken kívüli munka, továbbá az elfogadott tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg előzetes ármegállapodás alapján végezhető el. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati dokumentációban nem szerepel. 4.6. Felek megállapodnak abban, hogy az átalányáras elszámolású költségvetés-részben szereplő tételeknél többletmunka nem számolható el, Vállalkozó köteles azt külön térítés nélkül elvégezni. Vállalkozó az ajánlatát a helyszíni adottságokból, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció esetleges hibáiból és hiányosságaiból fakadó kockázat felvállalásával nyújtotta be. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. 4.7. Elmaradó munkákra vonatkozóan Felek megállapodnak abban, hogy ha az átalányárral elszámolásra kerülő költségvetésrész valamely tétele elmarad, úgy ennek tényét az építési naplóban rögzítik. Az elmaradó tételek értékét a végszámlából Vállalkozó levonja. 4.8. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó
oldalszám/oldalak száma : 32/37
terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek, jelen szerződés és az új szerződés közötti többlet költséget, illetve az időbeli eltolódás miatti összes igazolt többlet kárát. 4.9. A betakarásra kerülő létesítményeket betakarás előtt be kell mutatni és jegyzőkönyvvel átadni a Megrendelő képviselőjének, a szintek megfelelőségét beméréssel kell igazolni. A kiviteli munkálatok befejezésekor az építés környezetét eredeti állapotára helyre kell állítani, illetve a keletkezett károkat is az eredeti állapot szerint kell helyreállítani.
5.Pénzügyi feltételek: 5.1. Megrendelő az elkészült és naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel a 2. pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. 5.2. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére. 5.3. A 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidőtől számítottan Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó napi 50.000.- Ft késedelmi kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek, mely a végszámlából levonásra kerül. 20 nap késedelem esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, a Vállalkozó ez esetben Megrendelőnek igazoltan felmerült teljes kárát köteles megtéríteni. 5.4. Vállalkozó hibás teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. Megrendelő a kötbéren felüli kárigényét érvényesíti az 5.6. pont szerint. 5.5. Amennyiben a beruházás a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbér a vállalkozói számlából kerül levonásra, amennyiben meghiúsulás esetén a kötbér összegét a végszámla nem fedezi, akkor a Vállalkozó a kötbér összegét közvetlenül köteles Megrendelőnek megfizetni. 5.6. Megrendelő kötbéren felüli kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint érvényesíti.
6. Átadás-átvétel: 6.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző legalább 5 munkanappal köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (átadási tervdokumentáció 1 pld-ban, építési napló és annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye) Vállalkozónak a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 6.2. Ha a Megrendelő megítélése szerint a szerződésben rögzített munkák elkészültek, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást. 6.3. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.
oldalszám/oldalak száma : 33/37
6.4. Ha a szerződés tárgya szerinti létesítmények (beleértve a teljes területre a tervekben, egyéb dokumentumokban előírt munkákat) teljes mértékben elkészültek, és az átadás átvételi eljárás sikeresen lezárult, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésétől számított 25 napon belül, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt hiányosságok kijavítása is megtörtént. Megrendelő csak I. o. minőségben készült munkákat tartozik átvenni.
7. Minőség, szavatosság: 7.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 7.2. Ellenőrzésre jogosultak a Megrendelő részéről: Jelen szerződés 4.2. pontjában foglaltak szerint a Megrendelőt képviselő személyek 7.3. A Vállalkozó a teljes megvalósított kivitelezésre 24 hónap jótállási kötelezettséget vállal, továbbá ezen túlmenően a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket tartja be. A jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásával esedékes. A nyertes Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki-átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárástól számított 24 hónapra jótállást vállalni, amelyet a nettó vállalási ár 5 %-a erejéig kell jóteljesítési garanciával biztosítani, amely teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint. 7.4. Felek megegyeznek, hogy a létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő egy éven belül utó- felülvizsgálati eljárást tartanak majd azt követően évente a vállalt jótállási idő végéig, garanciális bejárást tartanak, melynek szervezése a Megrendelő (műszaki ellenőr) feladata, melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.
8. Egyéb feltételek: 8.1. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők. -
1. sz. melléklet: költségvetés
Vállalkozó ajánlata részét képező részletes és tételes árajánlati
-
2. sz. melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítása. A Vállalkozónak rendelkezni kell legalább évi 20 millió Ft kárösszeg, káreseményenként legalább 100 ezer Ft megtérítésére érvényes felelősségbiztosítással (a balesetbiztosítást is magában foglalóan). A Vállalkozónak a szerződés aláírásakor a szerződéshez csatolnia kell az érvényes felelősségbiztosítási kötvényének a másolatát vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt összegre.
8.2. Felek tudomásul veszik, hogy Megrendelő a szerződést a Kbt. 31.§-a alapján a honlapján közzéteszi, annak tartalma közérdekű adatnak minősül – kivéve, ami üzleti titoknak minősül.
oldalszám/oldalak száma : 34/37
8.3. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre. Amennyiben olyan alvállalkozót kíván igénybe venni Vállalkozó, aki az ajánlatában nem szerepelt, a Kbt. 128.§ (2) bek. szerint kell eljárni. 8.4. A vállalkozási szerződés aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 8.5. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége, ennek ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. A kivitelezés során mindazon bontott anyag elszállításáról és elhelyezéséről Vállalkozó gondoskodik, amelyre Megrendelő nem tart igényt. 8.6. A Vállalkozó a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá vállalja, hogy a szerződés teljesítésének az időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.9. pont szerinti felmondási okokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 8.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amennyiben a Kbt. 125.§ (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik. Ilyen esetekben a Vállalkozó a már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
9. Jogviták eldöntése: Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (1959. évi IV. törvény), a Kbt. (a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény), valamint a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben, továbbá a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott előírások az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén alávetik magukat a soproni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen szerződés 3 példányban készül, amelyből 2 példány Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti meg. A szerződést a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Petőháza, 2013………………………
……………………………... Piskolti Béla Polgármester Megrendelő
oldalszám/oldalak száma : 35/37
……………………………..
Vállalkozó
oldalszám/oldalak száma : 36/37
Mellékletek
oldalszám/oldalak száma : 37/37