A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény szerinti, az ajánlattételhez szükséges D O K U M E N T U M

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti, az ajánlattételhez szükséges

DOKUMENTUM a 8230. Balatonfüred, Gyógy tér 2. szám alatti székhelyű, Állami Szívkórház /a továbbiakban: Ajánlatkérőnek nevezve / a következő tárgyú, a Kbt. hatálya alá eső közbeszerzési igénye kielégítésére irányuló Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljáráshoz

A Közbeszerzés tárgya:

A Közbeszerzés azonosító száma:

Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása

K-6/2016

1

Ajánlati felhívás Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Állami Szívkórház

Nemzeti azonosítószám: AK00034

Postai cím: Gyógy tér 2. Város: Balatonfüred

NUTS-kód: HU213

Postai irányítószám: Ország: Magyarország 8230

Kapcsolattartó személy: Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Telefon: +36 87584562

E-mail: [email protected]

Fax: +36 87584544

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: www.bfkor.hu A felhasználói oldal címe: (URL) I.2) Közös közbeszerzés formájában valósul meg. (adja meg ajánlatkérő nevét) feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

I.3) Kommunikáció X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) www.bfkor.hu/pdf/folyamatban.pdf átozott. További információ a következő helyről érhető el: További információ a következő címen szerezhető be 2

x másik cím: Mediconsor Bt. 2074 Perbál, Dózsa Gy. u. 14. Tel: +36 30 6943352; fax: +36 23 565075 e-mail: [email protected] Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó (URL) X a fent említett címre a következő címre: (adjon meg másik címet) általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű

-(3) bekezdés] X Egyéb: Központi szintű Kórház

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Szabadidő, kultúra és vallás Egyéb tevékenység: X Egészségügy I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) - és hőenergia termelése, szállítása és elosztása amos energia

-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások téri tevékenységek

kitermelése

3

II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, Hivatkozási szám: 2 valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 - Építési munka Kiegészítő CPV-kód: 45310000-3 – villamos szerelési munkák 45332200-5 – vízvezeték szerelés 45331000-6 - fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 45430000-0 -padló-, és falburkolás 45442100-8 – festés II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása 5 részben. 1. rész: Főépületünk déli, Balatonra néző oldalán 6 db első emeleti és 6 db második emeleti betegszoba emelt komfortfokozatú felújítására; 2. rész: „A " és "B" épület II. emeletén a betegszobák (50 db) komplett felújítása; 3. rész: Főépület földszint déli folyosó (62 m2), Összekötő folyosó (384 m2), A és B épület II. emeleti folyosók (924 m2) burkolatcseréje, 300 m2 felületen melegburkolat javítása; 4. rész: Intenzív osztály folyosói higiénés feltételek kialakítása, 2 db ajtó csere, továbbá a folyosói oldalfal burkolat és a padlóburkolat felújítása; 5. rész: Pacemaker műtő steril hűtésének kivitelezése, a dokumentumban található árazatlan költségvetésekben leírtak szerint. II.1.5) Becsült érték: 2 1 Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás X Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók 12 X egy részre hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 4

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 II.2.1) Elnevezés: Rész száma: 12 Állami Szívkórházban betegszobák felújításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 45000000-7 - Építési munka Kiegészítő CPV-kód: 45310000-3 – villamos szerelési munkák 45332200-5 – vízvezeték szerelés 45331000-6 - fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 45430000-0 -padló-, és falburkolás 45442100-8 – festés II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Főépületünk déli, Balatonra néző oldalán 6 db első emeleti és 6 db második emeleti betegszoba emelt komfortfokozatú felújítására vonatkozó építési beruházási feladatok megvalósítása, a dokumentumban található árazatlan költségvetésben leírtak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok X Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 Teljesítés ideje (a munkaterület átadását követően napban (60-100 nap): súlyszáma: 20 Garancia ideje (12-36 hónap)

súlyszáma: 30

– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 Ajánlati ár (HUF):

súlyszáma: 50

II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban:100 5

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) X nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ eírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ A II.2.7) A szerződés időtartama pontban megadott 100 nap időtartam a szerződés teljesítésére megadott leghosszabb idő, mely az ajánlatban megadott érték szerint változhat. A II.2.6.pontban feltüntetett 1 HUF becsült érték a hirdetmény kitöltéséhez szükséges számként került feltüntetésre, a tényleges becsült értéket Ajánlatkérő a bontási eljárás során ismerteti

II.2.1) Elnevezés: Rész száma: 22 Állami Szívkórházban betegszobák felújításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 45000000-7 - Építési munka Kiegészítő CPV-kód: 45310000-3 – villamos szerelési munkák 45332200-5 – vízvezeték szerelés 45331000-6 - fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 45430000-0 -padló-, és falburkolás 45442100-8 – festés 6

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) „A " és "B" épület II. emeletén a betegszobák (50 db) komplett felújítása, a dokumentumban található árazatlan költségvetésben leírtak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok X Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 Teljesítés ideje (a munkaterület átadását követően napban (60-100 nap): súlyszáma: 20 Garancia ideje (12-36 hónap)

súlyszáma: 30


súlyszáma: 50

II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban:100 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) em A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 7

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ A II.2.7) A szerződés időtartama pontban megadott 100 nap időtartam a szerződés teljesítésére megadott leghosszabb idő, mely az ajánlatban megadott érték szerint változhat. A II.2.6.pontban feltüntetett 1 HUF becsült érték a hirdetmény kitöltéséhez szükséges számként került feltüntetésre, a tényleges becsült értéket Ajánlatkérő a bontási eljárás során ismerteti

II.2.1) Elnevezés: Állami Szívkórházban folyosók beruházási feladatok megvalósítása

felújításához

kapcsolódó

építési

Rész száma: 32

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 45000000-7 - Építési munka Kiegészítő CPV-kód: 45310000-3 – villamos szerelési munkák 45430000-0 -padló-, és falburkolás 45442100-8 – festés II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Főépület földszint déli folyosó, összekötő folyosó, A és B épület II. emeleti folyosók burkolatcseréje, továbbá melegburkolat javítása, összesen 1670 m2 területen a dokumentumban található árazatlan költségvetésben leírtak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok 8

X Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 Teljesítés ideje (a munkaterület átadását követően napban (60-100 nap): súlyszáma: 20 Garancia ideje (12-36 hónap)

súlyszáma: 30


súlyszáma: 50

II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban:100 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk


II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszí igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: 9

II.2.13) További információ A II.2.7) A szerződés időtartama pontban megadott 100 nap időtartam a szerződés teljesítésére megadott leghosszabb idő, mely az ajánlatban megadott érték szerint változhat. A II.2.6.pontban feltüntetett 1 HUF becsült érték a hirdetmény kitöltéséhez szükséges számként került feltüntetésre, a tényleges becsült értéket Ajánlatkérő a bontási eljárás során ismerteti

II.2.1) Elnevezés: Állami Szívkórházban Intenzív osztály folyosóinak kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása

felújításához,

Rész száma: 42

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 45000000-7 - Építési munka Kiegészítő CPV-kód: 45310000-3 – villamos szerelési munkák 45430000-0 -padló-, és falburkolás 45442100-8 – festés II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Intenzív osztály folyosói higiénés feltételek kialakítása, 2 db ajtó csere, továbbá a folyosói oldalfal burkolat és a padlóburkolat felújítása, a dokumentumban található árazatlan költségvetésben leírtak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok X Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 Teljesítés ideje (a munkaterület átadását követően napban (60-100 nap): súlyszáma: 20 Garancia ideje (12-36 hónap)

súlyszáma: 30


súlyszáma: 50

II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 10

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban:100 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk


II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról gus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ A II.2.7) A szerződés időtartama pontban megadott 100 nap időtartam a szerződés teljesítésére megadott leghosszabb idő, mely az ajánlatban megadott érték szerint változhat. A II.2.6.pontban feltüntetett 1 HUF becsült érték a hirdetmény kitöltéséhez szükséges számként került feltüntetésre, a tényleges becsült értéket Ajánlatkérő a bontási eljárás során ismerteti

II.2.1) Elnevezés: Rész száma: 52 Állami Szívkórházban a pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 11

Fő CPV-kód: 1 45000000-7 - Építési munka Kiegészítő CPV-kód: 45310000-3 – villamos szerelési munkák 45331000-6 - fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Pacemaker műtő steril hűtésének kivitelezése, a dokumentumban található árazatlan költségvetésben leírtak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok X Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 Teljesítés ideje (a munkaterület átadását követően napban (60-100 nap): súlyszáma: 20 Garancia ideje (12-36 hónap)

súlyszáma: 30


súlyszáma: 50

II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban:100 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 12

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk


II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ A II.2.7) A szerződés időtartama pontban megadott 100 nap időtartam a szerződés teljesítésére megadott leghosszabb idő, mely az ajánlatban megadott érték szerint változhat. A II.2.6.pontban feltüntetett 1 HUF becsült érték a hirdetmény kitöltéséhez szükséges számként került feltüntetésre, a tényleges becsült értéket Ajánlatkérő a bontási eljárás során ismerteti

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) továbbá q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjainak hatálya alá,

-

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.-nek megfelelően kell ajánlattevő nyilatkozatát megtennie.

-

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 13

vonatkozásában az ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (2) bek.]. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplésről. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: --Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: --III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

vetelmény(ek)

meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt alkalmassági követelményt III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 2

M/1 Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben M/1 Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. alapján a rendelkezik 1 fő műszaki vezetővel, aki a 266/2013. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) (VII.11) Kormány rendelet szerinti MV-É bekezdés b) pontjára tekintettel csak jogosultság megszerzéséhez előírt végzettséggel-, nyilatkozatot köteles csatolni, hogy az vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik alkalmassági követelménynek megfelelő és minimum 36 hónapos szakmai gyakorlattal szakemberrel rendelkezik. rendelkezik magasépítési területen és, amely tapasztalat magában foglal legalább 1 db olyan Ajánlattevő az alkalmassági követelmények munkában való részvételt, amely beruházási értéke teljesítésére vonatkozó részletes adatokat elérte vagy meghaladta a nettó: tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban 1. rész esetén: 20,0 millió HUF-ot; előírt saját nyilatkozatait, és a szakemberre 2. rész esetén: 65,0 millió HUF-ot vonatkozó iratok másolatit az ajánlatkérő 69. § 3. rész esetén: 15,0 millió HUF-ot (4) bekezdése szerinti felhívására köteles 4. rész esetén: 5,0 millió HUF-ot benyújtani. 5. rész esetén: 2,0 millió HUF-ot Az ajánlattevő nyilatkozata tartalmazza a Több részben történő ajánlattétel esetén elégséges a teljesítésbe bevonni kívánt szakember magasabb referencia értékkel igazolni az megnevezését, képzettségének, szakmai alkalmasságot. 14

gyakorlatának ismertetését, -amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került nyilvántartásokban a vonatkozó adatok illetve meghatározásra, ennek indokolása:2 --tények ingyenes ellenőrzésére nem jogosulttovábbá a szakember végzettségét igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatát, a szakmai gyakorlat igazolására a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot, (év, hónap pontossággal a teljesített szakmai gyakorlat időtartamát, a szerződés/munkakör megnevezését, munka értékét) valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is. A csatolt nyilatkozatból, illetve igazolásokból egyértelműen ki kell derüljön az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy megfelel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja -teremtési programok keretében történik

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 Késedelmi kötbér: mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 0,5 %-a/naptári nap, de legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér: mértéke az -általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,5 %a/ hibás teljesítéssel érintett naptári nap, de maximális mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 15

Ajánlattevő hibásan teljesít és Ajánlatkérő a kellékszavatossági jogaival nem kíván élni és a kivitelezést elfogadja, abban az esetben is hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes vállalkozói díj 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A kötbérrel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, Kbt. 135. § bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 60 napon belül, számla ellenében, Vállalkozó pénzforgalmi számlájára történő átutalással, fizeti meg. A vállalkozó 1db előlegszámla (a vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő összegű) és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az ígénybe vett előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozási díj átalányáras elszámolású. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően. A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésére vonatkozó feltétel: --III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás 16

IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

X Nyílt eljárás Indokolás:

Indokolás:

Indokolás: éd

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] sára irányul Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ rdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) , hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 17

További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: (2017/01/30) Helyi idő: (11:00) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében) Dátum: (év/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar 1 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: (2017/01/30) Helyi idő: (11:00) Hely: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.) Gazdasági Igazgatóság Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A kbt. 68.§ szerint kerül sor. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2--VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

X A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 2 VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 18

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő e A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő csak egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bekezdése). VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 19

1-10 VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 Bírálat módszertana: Ajánlati ár (HUF) és teljesítés ideje (nap) bírálati részszempontok esetében fordított arányosítás módszertana szerint bírálja, az alábbi képlet alapján: P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin)+ Pmin ahol P:

a vizsgált ajánlati elem adott alszempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Alegjobb:

a legalacsonyabb ajánlati érték

Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

A teljesítési ideje szempontjából a 60 nap alatti vállalást tartalmazó ajánlatot valamennyi rész esetében az Ajánlatkérő aránytalan vállalásnak, teljesíthetetlen feltételnek minősíti, és az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja. Jótállás esetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Hasznossági függvény típusok Numerikus intervallumon értelmezett nem egyenlő osztású (lépcsős) hasznossági függvény módszertana szerint bírálja, az alábbiak szerint: 36 hónap felett: 10 pont; 36 hónap: 10 pont; 35 hónap: 9 pont; 34-33 hónap: 8 pont; 32-30 hónap: 7 pont; 29-27 hónap: 6 pont; 26-23 hónap: 5 pont; 22-19 hónap: 4 pont; 18-14 hónap: 3 pont; 13 hónap: 2 pont; 12 hónap: 1 pont. Érvénytelen az ajánlat, amely 12 hónap jótállásnál kevesebb értéket tartalmaz. Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatokat a fenti módszertanokban leírtak szerint bírálati szempontonként lepontozza, majd az így kapott pontszámot az adott bírálati szempontnál feltüntetett súlyszámmal megszorozza. Az eljárás nyertese valamennyi bírálati szempontot figyelembe véve a legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 20

VI.3.12) További információk: 1) A közbeszerzési dokumentum letöltése: A közbeszerzési dokumentum www.bfkor.hu/pdf/folyamatban.pdf honlapcímen letölthető, jelszó ellenében.

a

A jelszó elérhetőségének feltétele, hogy a gazdasági szereplő az eljárással kapcsolatos érdeklődését -gazdasági szereplő neve, címe, adószáma, faxszáma vagy e-mail címe, kapcsolattartó neve adatok megadásával- a Mediconsor Bt. jelen felhívás I.3. pontjában megadott fax számára, vagy e-mail címére megküldje. Az ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentum letöltéséhez szükséges jelszót a gazdasági szereplő (ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozó) megkérje. A jelszót Ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megadott faxszámra, vagy e-mail címre megküldi. A jelszó megküldésével Ajánlatkérő úgy értelmezi, hogy a gazdasági szereplő a dokumentumot letöltötte. 2)

Ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú példányban (“eredeti”) kell elkészíteni és a teljes ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (.pdf) 1 példányban be kell az ajánlat részeként nyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó. A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „K-6/2016 Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása”. A csomagoláson szerepelnie kell a következőnek is: „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.” Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet, de az nem akadályozza az ajánlat áttekintését. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak. 3) Az Ajánlattevő ajánlatát HUF-ban köteles megadni, mely ár tartalmaz minden járulékos költséget. Az Ajánlatkérő egyéb fizetőeszközben megadott árakat nem fogad el. 4) Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (5) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, figyelemmel a Kbt. 68.§ (4) bekezdésében leírtakra, továbbá az ajánlattevőkre vonatkozó adatlapot. 5) Az ajánlatnakvalamennyi ajánlattal érintett rész esetében tartalmaznia kell a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírást teljes körűen beárazva, és cégszerűen aláírva. A költségvetési kiírás minden sorát árazni kell. A beárazott költségvetési kiírás költségvetési főösszesítő Áfa vetítési alap sorában megadott ajánlati ár meg kell, hogy egyezzen a Felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati árral. Az árazott költségvetés tartalmazzon árazott főösszesítőt is. Az árazott költségvetést kérjük, hogy excel formátumban, elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni. 6) Ajánlatkérő a kivitelezés helyszínének megismerése céljából a felkért ajánlattevők részére helyszíni bejárást tart. 21

A helyszíni bejárás időpontja: a felhívás megküldését követő 10. munkanap, ajánlatkérő telephelyén 11:00 órai kezdettel. Találkozó a gazdasági igazgatóságon az igazgatósági iroda elött. 7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdési vonatkozásában. 8) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani. 9) Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik. 10) Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az üzleti titok nyilvánosságra hozatalának megtiltásáról, a becsatolt iratok/dokumentációk egyértelmű megjelölésével, (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő az üzleti titokra vonatkozóan vegye figyelembe a Kbt. 44.§ (1) – (3) bekezdéseiben leírtakat is. 11) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot cégszerű aláírással melyek a dokumentációban és annak mellékleteiben szerepelnek. A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak, egyértelműen feltüntetve (szöveg áthúzásával) azt, hogy az abban leírtak nem vonatkoznak ajánlattevőre, kivéve, ha Ajánlatkérő a nyilatkozat mintában annak becsatolását nemleges válasz esetén kifejezetten nem kérte. 12) A jelen felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság szerinti feltétel és annak előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szemponthoz képest szigorúbb. 13) Az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérhet, melynek határideje a Kbt válaszadási határidőt megelőző negyedik nap A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje 114.§ (6) bekezdésben leírtak szerinti. Ajánlatkérő ésszerű idő alatt érti az ajánlattételt megelőző 5. napot. 14) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatóak, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani. 15) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlattevő, vagy bármely közös ajánlattevő, vagy bármely az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről. 16) Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. 17) Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 18) Az ajánlatot, illetve az abban található nyilatkozatokat aláírók aláírási jogosultságának ellenőrzése érdekében az ajánlattevő- közös ajánlat benyújtása esetén valamennyi ajánlattevő, illetve az eljárásban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő, köteles az ajánlathoz csatolni aláírási címpéldány v. aláírás-minta egyszerű másolatát. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a 22

szükséges nyilatkozatokat az ajánlat (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetőleg egyéb gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kelt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás másolatát. 19) A közbeszerzési eljárásnak és a szerződés teljesítésének is a hivatalos nyelve és a munkanyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős-, (vagy fordító iroda általi fordításban) köteles becsatolni. A fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő a magyar nyelven leírtakat veszi figyelembe a bírálat során. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt érti, ajánlattevő által magyar nyelvre fordított szöveget, melyet a fordítást végző személy kézjegyével lát el a fordítás tényének igazolása végett. 20) Ajánlattevő felelős fordítás esetén nyilatkozatot csatoljon, hogy a magyar nyelvű szöveg az idegen nyelvű szöveggel tartalmilag mindenben megegyezik 21) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 22) Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek. alapján az alkalmassági minimum követelményeinek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodhat, figyelemmel Kbt. 65. § (8) és (9) bek.-ben leírtakra. Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát önállóan igazolja, nyilatkozni köteles arról, hogy az alkalmassági feltételeknek történő megfelelése érdekében nem támaszkodik más szervezet kapacitására. 23) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 24) Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja amennyiben a Kbt. 143. § (1) bekezdés és felmondja a 23

Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt speciális felmondási okok fennállása esetén. 25) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 26) Amennyiben az elvégzendő feladat leírása meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő által nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt abban az esetben is amennyiben„vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 27) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér az eljárásban benyújtani. 28) A jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés időtartamaként megjelölt 100 nap a kivitelezés (teljesítés) maximális időtartamát jelőli. A kivitelezés időtartama bírálati szempont. 29) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, valamennyi ajánlattal érintett részre vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - (a szavatossági, jótállási kötelezettségén túlmenően) a vállalkozási tevékenységére (építési munkálatokra, valamint a kapcsolatos anyagokra, felvonulási és munkaterületekre), a közbeszerzés tárgyára, építési beruházásra vonatkozó - felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszti, amelyben kedvezményezettként Ajánlatkérőt megjelöli és legalább a káronkénti kifizetési limit összeg eléri: 1. rész esetén: 5.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 15.000.000 Ft/év) 2. rész esetén: 15.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 50.000.000 Ft/év) 3. rész esetén: 5.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 15.000.000 Ft/év) 4. rész esetén: 2.500.000 Ft/káreseményt (valamint: 5.000.000 Ft/év) 5. rész esetén: 1.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 2.000.000 Ft/év). Több részre tett nyertesség esetén a felelősségbiztosítás részenként előírt összegei összeadódnak. 30) Ajánlattevő nyilatkozza le, hogy a pótmunka elszámolása esetén milyen rezsióradíjjal számol. A rezsióradíj mértékét a 40/2015. (IX.14.) MvM rendeletben foglaltakkal összhangban kell ajánlattevőnek megadnia. A pótmunka elszámolásának alapját a költségvetésben megadott anyag és munkadíjak adják. Amikor az ajánlatban szereplő tételes költségvetésben nem található anyag-, vagy munkadíj, abban az esetben ÉN normagyűjtemény agyag-, és időnormáit kell figyelembe venni. Az anyagköltség az anyagár+5% szállítási és anyagigazgatási költséggel számolva. A pótmunka tényleges teljesítések illetve szállítások alapján történik, melyet felek a pótmunka felmerülését követően egyeztetnek egymással. 31) Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy a szerződéskötés feltételeként előírja a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében, hogy rendelkezni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenység végzésére való jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, amelyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában ajánlattevőnek igazolnia kell ajánlatkérő felé. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő nem rendelkezik a kamarai nyilvántartásban, úgy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a jogosultsággal legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog. 32) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az ajánlati dokumentum előírásai az irányadóak. VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: (2017/12/22) 24

25

dokumentáció Általános Információk Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik rész, 113. § szerinti tárgyalás nélküli (nyílt) közbeszerzési eljárást kezdeményez. Az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívás valamint jelen ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentum) kiadásával célja, hogy Kbt. alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével elősegítse az ajánlattevők sikeres ajánlattételét. Ezen cél elérése érdekében a felhívás előírásai mellett a Dokumentum nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére. A jelen dokumentáció az ajánlat összeállításához nélkülözhetetlen információkat, nyilatkozatmintákat, igazolási előírásokat, a szerződéstervezetet és egyéb iratmintákat tartalmazza. Kiemeljük, hogy a jelen dokumentáció magában foglalja az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. Jelen dokumentáció a felhívást kiegészítő információkat tartalmazza. Abban az esetben, ha a Dokumentumon belül az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció valamely rendelkezése között eltérés, illetőleg ellentmondás lenne, az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban és a Kbt-ben foglaltakat kell követniük. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők kötelesek tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. A Kbt-ben rögzített alapelvek, különösen az esélyegyenlőség elvére tekintettel így az ajánlatkérő az eljárás során minden olyan kéréstől, kezdeményezéstől elzárkózik, amely az alapelvek érvényesülését gátolhatja, vagy a közbeszerzési eljárás törvényességét, tisztaságát veszélyeztetheti. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy valamelyik ajánlattevő eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az eljárás érvénytelenítéséről döntsön, amely az eljárás eredménytelenségét is jelenti egyben. Tájékoztatjuk, hogy a közbeszerzési eljárással összefüggő kapcsolattartási pont: Mediconsor Bt. (2074 Perbál, Dózsa Gy. u.14.) Suha Zoltán lajstromszám:00134 Tel: +36 23 565 074; fax: +36 23 565 075; e-mail: [email protected] (a továbbiakban: Kapcsolattartó) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai és egyéb jogszabályi rendelkezések (vonatkozó Kormányrendeletek) együttes figyelembevételével készítsék el. Az ajánlattételre vonatkozó információk 1. 1.1.

1.2.

Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos általános elvárások Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentum, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket, továbbá a Dokumentum részét képezi az elkészítendő közbeszerzési ajánlat tartalmával kapcsolatos, Ajánlatkérői elvárás leírása is. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, amelyet az ajánlati felhívás és a dokumentáció tartalmaz, áttanulmányozza. ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket 26

1.3. 1.4. 1.5.

1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

1.13.

1.14.

szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerez, amely az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az ajánlattételt követően ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy valamely információ nem állt rendelkezésére, figyelemmel a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglaltakra is. Bármely, az Ajánlat által tartalmazott hiba, nem pótolható hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az Ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja Dokumentumban meghatározott összes feltételt az esetlegesen kiadott kiegészítő tájékoztatás(ok)sal együtt! A Dokumentum kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárásban nincsenek ajánlattételre felkérve. Sem a Dokumentumot, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet az ajánlattételen kívüli más célra felhasználni. A Dokumentum másra át nem ruházható és nem tehető közzé. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő alternatív ajánlatot, többváltozatú, vagy feltételes ajánlatot érvényesen nem fogad el, azaz az ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak pontosnak és egyértelműnek kell lennie. Csakis az ajánlattevő felelős a Dokumentum letöltéséért, átvételéért. Nem fogadható kifogás azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a Dokumentum, illetve az egyéb tájékoztatások átvételét. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat benyújtásához szükséges információkat a rendelkezésre álló idő alatt beszerezzék és ajánlatukat ezek ismeretében tegyék meg. Ajánlattevő feladata, hogy az ajánlat benyújtása előtt ellenőrizze, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek, feleljenek meg a jogszabályban, és a Dokumentumban megadott feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy az ilyen ajánlattevő ajánlata érvényesnek nem fogadható el. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz mintát, az ajánlattevők igazolásait, nyilatkozatait a Dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivételt képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, mely csak eredeti aláírt példányban nyújtható be. Ahol a felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. A Dokumentumban előírt csatolandó iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatban szereplő iratok, okiratok nem magyar nyelven íródtak, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítóiroda-, vagy ajánlattevő általi (felelős) fordítása. Minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó. Felelős fordítás esetén az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fordítás tartalma az eredeti tartalommal mindenben megegyező. Fordítóiroda által történt fordítás esetében is a fordítás helyességéért ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, melyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphata a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 27

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected], [email protected] 1054, Budapest, Bástya u. 35. Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. tel: 06-1-484-8080 fax: 06-1-484-8083 E-mail: [email protected], [email protected] Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága [Dél-Budapest, Észak-Budapest, Kelet-Budapest, Pest megye] 1132 Budapest, Váci út 48/C-D 1438 Budapest, Pf. 511 Tel.: +36 14125400 Fax: +36 14325270 Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Levelezési cím: 1860 Budapest Tel: +36 1-795-2000 Fax: +36 1-795-0200 [email protected] ÁNTSZ Veszprém Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály 8200 Veszprém, József A. u.36., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839., Telefon: +36-88-424-210, Fax: +36-88-425-484, Honlap: www.antsz.hu Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06/1 795-5478 e-mail:[email protected]

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17. – 23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95., 28

Telefon: +36-1-301-29-00, Fax: +36-1-301-29-03, E-mail: [email protected] Honlap: www.mbfh.hu 2. 2.1.

2.2.

3. 3.1.

3.2.

3.3. 4. 4.1.

4.2.

4.3.

A Dokumentum rendelkezésre bocsátásának feltételei Ajánlatkérő a Dokumentumot a felhívás megküldésével egyidőben ajánlattevők rendelkezésére bocsátja, a www.bfkor.hu honlapon elérhető módon, vagy elektrónikus úton (e-mail) küldi meg az általa ajánlattételre alkalamasnak minősített ajánlattevők részére. A dokumentációt ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie, vagy át kell vennie, és a letöltésről/ átvételről visszaigazolást kell küldeni a Mediconsor Bt. jelen felhívás I.3. pontjában megadott fax számára, vagy e-mail címére. A Dokumentum módosítása, visszavonása Az ajánlattételi határidő a Dokumentum módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem Ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az eljárást megindító felhívást megküldte. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi, vagy elektronikus úton megküldi. Nem módosítható a dokumentum olyan eleme, amely az összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő leteltét követően nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig visszavonhatja-, illetve az ajánlattételi, határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban Az ajánlati felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden Ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők esélyegyenlőségét, ennek biztosítása érdekében ajánlattevőknek napi 24 órában üzemelő faxkészüléket vagy e-mail fogadási lehetőséget kell biztosítaniuk. Ajánlatérő az ajánlattételre jelentkezők által megadott fax-számra, vagy annak hiánya esetén e-mail címre küldi meg kiegészítő tájékoztatásait. Az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérhet, határideje a válaszadási határidőt megelőző negyedik nap. A Kbt. 114. § (6) bekezdés értelmében a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. Előzetes tájékoztatásként Ajánlatkérő közli, hogy ésszerű határidő alatt az ajánlattételt megelőző 5. napot érti, a kiegészítő tájékoztatás tekintetében. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton elérhetővé teszi, vagy faxon küldi meg a gazdasági szereplők részére a gazdasági szereplők által a közbezerzési eljárás jelentkezésében megadott faxszámra. Sikeres faxküldési visszaigazolás esetén Ajánlatkérő a választ elküldöttnek tekinti. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 29

4.4.

faxszámmal, úgy részére e-mailen küldi meg a választ Ajánlatkérő, a közbezerzési eljárás jelentkezésében megadott e-mail címre, és az e-mail rendszer elküldöttség igazolása esetén, azt átvettnek tekinti. Ajánlatkérő feltételezi, hogy a gazdasági szereplő részletesen tanulmányozza a Dokumentum tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentummal, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban, fax útján tehetik fel. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. Az írásban beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő által kiküldött válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentum részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak a gazdasági szereplők számára. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot és e-mail címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. Az esélyegyenlőség elvére tekintettel az ajánlatkérőnek nem áll módjában szóbeli formában kiegészítő tájékoztatást nyújtani, illetve erre irányuló kérést fogadni.

5.

Formai követelmények Ajánlati felhívás VI.3.12) pont további információ része tartalmazza.

6.

Az ajánlattétel költsége Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség csakis az ajánlattevőt terheli, valamennyi kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő nem felel, nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő nem tehető felelőssé, illetve nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

A közös Ajánlattevőkre vonatkozó szabályok Ajánlatkérő közös Ajánlattevők ajánlatát is elfogadja a Kbt. 35. § szerint. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást (szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodás egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell. 7.3. A megállapodásnak (szerződésnek) legalább az alábbiakról kell rendelkeznie: a) nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, b) a közös Ajánlattevők közül a vezető cég megnevezéséről és annak felhatalmazásáról a közös Ajánlattevők vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra; c) a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaik és kötelezettségeik szabályozását, d) a számlák benyújtására melyik fél és mekkora mértékben jogosult. 7.4. Közös Ajánlattevők az ajánlattételi határidőt követően a megállapodást (egymás közötti szerződést) nem módosíthatják. 7.5. Közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 7.6. Gazdasági szereplők közös ajánlattétel esetén vegyék figyelembe a Kbt. 113.§ (2) bek. leírtakat. 7. 7.1. 7.2.

30

8. 8.1.

8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

8.6. 8.7. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

Az Ajánlat benyújtása A közbeszerzési eljárásban történő részvétel feltétele a Kbt. rendelkezései, valamint a Dokumentumban meghatározott követelmények szerint elkészített ajánlatnak az ajánlattételi határidőig történő benyújtása, figyelemmel arra, hogy az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlatát a megadott határidőig a megadott helyen – ajánlati felhívás IV.2.6) pont-, az előírt csomagolásban, kötésben és példányszámban nyújtsa be. Az ajánlatok munkanapokon hétfő-csütörtök 09-12 és 13-15 óráig, pénteken 8-12 óráig adhatók át, az ajánlattételi határidő lejárta napján 09-órától az ajánlattételi határidő lejártáig. A közvetlenül benyújtott Ajánlat átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. A postán megküldött ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak átvételi elismervény ellenében történő kézhezvételére – ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában nevesített szervezet által- az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat késedelmes, esetleges elvesztéséből, vagy ajánlattételi határidő elötti felbontásából eredő kockázat ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg Ajánlatkérőhöz, úgy azt Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül. (Kbt.73.§ (1) bek. a) pont) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldi (Kbt. 68.§ (6) bek.) Az ajánlatok bontása Az ajánlattételi határidő lejártával megkezdődik az Ajánlatok bontása. Ajánlatkérő a bontási eljárásra külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, továbbá a becsült értéket.. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontás során Ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő minden Ajánlattevőnek azonos időpontban, öt napon belül megküld.

10. Információk az ajánlattal kapcsolatban 10.1. Az ajánlatok felbontása után sem az Ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban. 11. Az Ajánlatkérő és Ajánlattevő jogai 11.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel. 11.2. Ajánlattevő a közbeszerzési Dokumentumot csak az ajánlata elkészítéséhez használhatja fel, abban foglaltakat más eljárásban nem használhatja, az eljárásban nem szereplő személyekkel nem ismertetheti. 12. Az ajánlatok értékelése és elbírálása 12.1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 12.2. Ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozata, valamint a 321/2015 (X.30.) Kormány rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre 31

álló elektronikus nyilvántartásokból is. 12.3. Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani, abban az esetben is, amennyiben arra vonatkozó nyilatkozatát/igazolását az ajánlatában már csatolta. 12.4. Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást - a Kbt. 71. § értelmében - kér az ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében, illetőleg a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás felmerülése és teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás esetén. 12.5. Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő köteles megválaszolni, illetve a kérdésekre adott választ cégszerűen kell aláírni. 12.6. Ajánlatkérő az – a Kbt. 73. § (1) (2) és (4) bekezdések értelmében - érvénytelennek nyilvánított ajánlatot nem értékeli a bírálati szempont szerint. 12.7. Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 13. 13.1. 13.2. 14. 14.1.

Az eljárás lezárása Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít. Az írásbeli összegezést az ajánlatkérő a szerződéskötés előtt az összes ajánlattevőnek megküldi. A szerződéskötés A szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdései szerint alakul. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltakra – köteles megkötni.

32

15.

Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Fedlap (Ajánlattevő neve, címe, „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” „AJÁNLAT” megjelölés) Tartalomjegyzék (az írott oldalak oldalszámának feltüntetésével) Felolvasólap (1. sz. nyilatkozat minta) Árazott költségvetés(ek) Ajánlati adatlap (2. sz. nyilatkozat minta) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjaiban foglaltak szerint. (Nemleges nyilatkozat is szükséges!) Ennek megfelelően meg kell jelölnie: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat (3. sz. nyilatkozat minta) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata (adott esetben) Nyilatkozat a kizáró okokról, Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) és m) és q) pontjai szerinti továbbá a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat (4. sz. nyilatkozat minta) Kbt. 62.§ (1) bek. k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat (5. sz. nyilatkozat minta) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdések szerinti. (6. sz. nyilatkozat minta) Pénzügyi gazdasági-, és műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt nyilatkozatok: A Kbt. 114. § (2) bek. szerint ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmény teljesüléséről. (7. sz. nyilatkozat minta) Egyéb ajánlattevői nyilatkozat (8. nyilatkozat minta) Meghatalmazás eljáráson való részvételre (9. nyilatkozat minta) Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges nyilatkozat is csatolandó).(10. sz. nyilatkozat minta) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazás. Esetlegesen minden, nem magyar nyelvű nyilatkozat, igazolás és egyéb irat, felelős magyar fordítása (egyszerű másolatban). Közös ajánlattétel esetén a együttműködési megállapodás egyszerű másolati példánya, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott minimális tartalommal. Ütemterv (heti bontásban) A teljes ajánlat benyújtandó CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf), 1 példányban. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján felkért ajánlattevő által benyújtandó iratok: Nyilatkozat szakemberről (11. sz. nyilatkozat minta) Szakember önéletrajza Szakember nyilatkozata rendelkezésre állásról

33

1. sz. nyilatkozat FELOLVASÓLAP Az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása" tárgyú, Kbt. 113.§. szerint indított (nyílt) közbeszerzési eljárásához 1. rész Ajánlattevő neve:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő címe:


Közös Ajánlattevők esetén: Konzorcium vezetőtag neve:


címe:


Konzorcium további tagjának/tagjainak neve: (kérjük kitölteni) címe:


Tisztelt Ajánlatkérő! A tárgyi közbeszerzési eljárás során áttanulmányoztuk az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, (Dokumentum) továbbá ezek mellékleteiben foglaltakat,továbbá a adott esetben a kérdésekre adott Ajánlatkérői válaszokban foglaltakat, melyeket magunkra nézve kötelezően elfogadunk. A szerződéstervezetben rögzített, és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunk részét képező, alábbi ellenszolgáltatási összegért. Megnevezés

Ajánlat

Ajánlati ár

………. Ft +Áfa

Teljesítési határidő (60-100 nap)

…. nap

Jótállás ideje (12-36 hónap)

……….hónap

dátum: ………………………. …...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 34







címe:





Ajánlat

Ajánlati ár

………. Ft +Áfa


…. nap


……….hónap

dátum: ………………………. …...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása 35







címe:





Ajánlat

Ajánlati ár

………. Ft +Áfa


…. nap


……….hónap








címe:





Ajánlat

Ajánlati ár

………. Ft +Áfa


…. nap


……….hónap








címe:




Tisztelt Ajánlatkérő! A tárgyi közbeszerzési eljárás során áttanulmányoztuk az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, (Dokumentum) továbbá ezek mellékleteiben foglaltakat, továbbá a adott esetben a kérdésekre adott Ajánlatkérői válaszokban foglaltakat, melyeket magunkra nézve kötelezően elfogadunk. A szerződéstervezetben rögzített, és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunk részét képező, alábbi ellenszolgáltatási összegért. Megnevezés

Ajánlat

Ajánlati ár

………. Ft +Áfa


…. nap


……….hónap


2. sz. nyilatkozat Ajánlati adatlap Ajánlattevő neve:




Ajánlattevő telefon és faxszáma:


Ajánlattevő e-mail címe:


A Cég cégjegyzék száma:


A Cég statisztikai száma:


A Cég adószáma: Ajánlattevő által a szerződéskötéshez megadott bankszámlaszám

(kérjük kitölteni) (kérjük kitölteni)

Közös Ajánlattevők esetén1: vezető tag neve:


címe:


telefon és faxszáma:


e-mail címe:


cégjegyzék száma:


adószáma: a szerződéskötéshez megadott bankszámlaszám További tagok neve:



címe:


telefon és faxszáma:


e-mail címe:


cégjegyzék száma:


adószáma:




közös ajánlat hiányában törlendő, vagy az adatok kihúzással jelölendők!

39

3. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában foglaltak szerint

I.

Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….……… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alvállalkozó(ka)t: a) a közbeszerzés semelyik része tekintetében nem vesz igénybe.2 b) a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe: ……………………………………………………………………………………………… ……… a Kbt. 66. § (6) b) pontjaiban foglaltak szerint

II.

Alulírott, ……………………., mint a(z) ………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban az I. b) pontban leírtakra tekintettel: a) az ajánlat benyújtásakor ismert és ígénybe venni kívánt alvállalkozó(k) adatai: b1) Alvállalkozó neve: ……………………………………………………….…………… Székhelye: …………………………………………………………………..…………….. Adószáma: ………………………………………………………………………………… Közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében közreműködik: ……………………………………………………………………………………………… ……… (Az alvállalkozók számának megfelelően bővítendő!) a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint3

III.

Alulírott, ……………………, mint a(z) …………………… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban a) az alkalmassági feltételeknek történő megfelelése érdekében nem támaszkodik más szervezet kapacitására4,. b) más szervezet (vagy személy) kapacitását igénybe kívánja venni: Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetigénybevétele esetén az ajánlatban csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 4 Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő 2 3

40

b1) Kapacitást nyújtó szervezet neve:……………………………………………………… Székhelye: ………………………………………………………….……………………… Adószáma: ………………………………………………………………………….……… A nevezett szervezetet az alábbi alkalmassági kritériumok igazolására kívánjuk igénybe venni (ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével): ……………………………………………………………………………………………… ……… (A kapacitást nyújtó szervezet számának megfelelően bővítendő!) Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. …………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

41

4. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT5 a kizáró okok tekintetében 6 Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m, hogy cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) továbbá q) pontjaiban foglalt kizáró okok, valamint n y i l a t k o z o m, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. 7 Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) …...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

5

a nyilatkozatok kitöltése előtt kérjük, hogy tájékozódjanak a jogszabályok hivatkozott §-ai tekintetében

6

közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni

7

amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, úgy a szöveget kérjük áthúzással jelölni vagy törölni.

42

5. sz. nyilatkozat 8

NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjai szerint I.)

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában, a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint.

9 Alulírott, ……………………………………………., mint ……………….……………..… …………………………………………………….. továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

a(z) (a

n y i l a t k o z o m, 1.) hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet10: - nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, - amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 2.) Amennyiben az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ebben az esetben ajánlattevő az alábbiak szerint bemutatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerint definiált:  

tényleges tulajdonossal rendelkezik11 tényleges tulajdonosa nincs12

3.) Amennyiben a 2.) pontban tett nyilatkozat szerint tényleges tulajdonossal rendelkezik Ajánlattevő, úgy kérjük megadni valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét. 1. név: ……………………………………………………………………….. állandó lakhely: …………………………………………………….… 2. név: ……………………………………………………………………….. állandó lakhely: …………………………………………………….… Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. …………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) …...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) A nyilatkozatok kitöltése előtt kérjük, hogy tájékozódjanak a jogszabályok hivatkozott §-ai tekintetében Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni 10 A megfelelő szövegezés aláhúzással jelölendő! 11 A megfelelő rész jelölendő! 12 A megfelelő rész jelölendő! 8 9

43

6. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT13 a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdései szerint Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… (cégnév) cégjegyzésre/nyilatkozattételre14 jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban (együttesen közbeszerzési Dokumentum) foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, feltétel gondos áttekintését követően kifejezetten nyilatkozom, hogy  tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük, és aszerződésben leírtak szerint teljesítünk,  nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt feltételekkel a felolvasólapon 1. rész esetében: nettó …….. HUF + … % ÁFA; 2. rész esetében: nettó …….. HUF + … % ÁFA; 3. rész esetében: nettó …….. HUF + … % ÁFA; 4. rész esetében: nettó …….. HUF + … % ÁFA; 5. rész esetében: nettó …….. HUF + … % ÁFA 15 ellenszolgáltatásért teljesítjük;  az ajánlati felhívás feltételeit minden vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában; Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ................................................................... (cégnév) Ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (továbbiakban Kkvt.) hatálya alá tartozik16, azaz mikrovállalkozásnak, kisvállakozásnak középvállalkozásnak minősül17 hatálya alá nem tartozik18. Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. …………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) …...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

13

Közös Ajánlattevők esetén külön-külön kiöltendő

14Kérjük 15

a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

kérjük a felolvasólapon szereplő ajánlati ár alapján kitölteni! Ajánlattal nem érintett részekre vonatkozó szöveg törölhető!

A megfelelő aláhúzással jelölendő A megfelelő aláhúzással jelölendő 18 A megfelelő aláhúzással jelölendő 16 17

44

7. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT Alkalmassági követelmény teljesüléséről a Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője19 az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása.” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel -

az ajánlati felhívás III.1.3.) M/1. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményekben előírt alkalmassági feltételnek.

Nyertességünk esetén a Kbt. 69.(4) bekezdésben előírtak szerint az Ajánlatkérő kérésére az alkalmasságot igazoló iratokat benyújtjuk.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)


19Kérjük

a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

45

8. sz. nyilatkozat Egyéb nyilatkozatok Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (Ajánlattevő / közös Ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője n y i l a t k o z o m, hogy 1)

Az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

2)

Az általunk idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is csatoltuk ajánlatunkban, és a magyar nyelvű szöveg az idegen nyelvű szöveggel tartalmilag mindenben megegyezik. 20

3)

Cégünk a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel / nem szerepel.21

4)

Ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő22 tekintetében a cégbíróságinál nincs / van 23változásbejegyzési eljárás folyamatban, melyet az ajánlatban csatoltunk.24

5)

Ajánlattevő szerepel / nem szerepel25 a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén.

6)

Tudomásul veszük, hogy legkésőbb a szerződés aláírásakor, rendelkezni szükséges közbeszerzési felhívásban előírtak szerint a vállalkozási tevékenységére a közbeszerzés tárgyára, építési beruházásra vonatkozó a közbeszerzés tárgyára, építési beruházásra vonatkozó kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással részenként az alábbi értékek szerint: 1. rész esetén: 5.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 15.000.000 Ft/év) 2. rész esetén: 15.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 50.000.000 Ft/év) 3. rész esetén: 5.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 15.000.000 Ft/év) 4. rész esetén: 2.500.000 Ft/káreseményt (valamint: 5.000.000 Ft/év) 5. rész esetén: 1.000.000 Ft/káreseményt (valamint: 2.000.000 Ft/év). A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a szerződés megszűnéséig kötelesek vagyunk fenntartani.

7)

az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenység végzésére való jogosultsággal (kamarai nyilvántartással) rendelkezünk / nem rendelkezünk, de nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogunk a jogosultsággal26

8)

pótmunkák tételes elszámolása esetén a rezsióradíj ….. Ft+27% ÁFA.

Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési

Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését kérjük áthúzással jelölni, A megfelelő aláhúzással jelölendő 22 A megfelelő aláhúzással jelölendő 23 A megfelelő aláhúzással jelölendő 24 A megfelelő aláhúzással jelölendő 25 ajánlattevő, (közös ajánlattevő esetén valamennyi ajánlattevőnek) az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek külön, külön kell a változásbejegyzésről nyilatkoznia 26 A megfelelő aláhúzással jelölendő 20 21

46

beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. …………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)


47

9. sz. nyilatkozat Meghatalmazás* (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) eredeti példánya** Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője meghatalmazom ……………………. (meghatalmazott neve) …………………….(meghatalmazott címe), hogy az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevőt képviselje. A képviselet magában foglalja az Ajánlattevő nevében az alábbi tevékenységek végzését: ………………………………………………. Kelt: …………………….. ……………………………. cégszerű aláírás Alulírott ……………………. (név) meghatalmazott a ………………….. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselőjének fentiekre kiterjedő meghatalmazását elfogadom. Kelt: …………………….. ……………………………. meghatalmazott Tanuk:

…………………….. aláírás név: ………. szig szám: ……..

*

…………………….. aláírás név: ………. szig szám: ……..

A meghatalmazás tárgya lehet: kötelezettségvállalás, kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Okiratszerűen, két tanú aláírásával ellátva kell elkészíteni!

**

Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírnia! Jelen nyilatkozatot elegendő 1 példányban csatolni. 48

10. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT Üzleti titokról Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe):…………………………………………… .…………………………….. cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat: 

üzleti titkoz tartalmaz ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.*

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk. Nyilatkozunk, hogy az üzleti titokként kezelendő adat vagy információ az alábbi módon okozna az ajánlattevőnek aránytalan sérelmet, amennyiben az nyilvánosságra kerül: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Üzleti titok meghatározása esetében figyelembe vettük a Kbt. 44.§ (1)-(3) bekezdésében leírtakat.  üzleti titkoz nem tartalmaz* Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. dátum: ……………………….

…...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) * a megfelelő rész a -ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó! 49

Ütemterv Ajánlattevő ajánlata szerint vállalt teljesítési határidőnak megfelelően, heti bontásban

50

11. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT SZAKEMBERRŐL A Kbt. 69.§ (4) bekezdés értelmében az Ajánlatkérő felkérésére csatolandó Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő kapacítást nyújtó nyilatkozata az M.1. műszaki, szakmai alkalmassági feltétel tekintetében Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe):…………………………………………… .…………………………….. cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy: az Ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő kapacítást nyújtó az Ajánlatkérő által az Ajánlati Felhívásban előírt M.2. műszaki, szakmai alkalmassági feltétel igazolására az alábbi 1 fő MV-É jogosultság megszerzéséhez előírt végzettséggel-, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és magasépítési területen 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezető szakembert nevezi meg: NÉV. Képzettség: Szakmai gyakorlat hónapokban megadva: Szakmai tapasztalat leírása: A fent nevesített szakember tapasztalat magában foglal legalább 1 db olyan munkában való részvételt, amely beruházási értéke elérte vagy meghaladta a nettó ….. forintot: 27 Jelen nyilatkozat mellékletként csatoljuk a nevesített szakember végzettségét igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatát, továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is. Jelen nyilatkozatot az Állami Szívkórház „Állami Szívkórházban betegszobák folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. dátum: ………………………. …...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 27

Az ajánlati felhívásban előírt értékekre tekintettel kérjük kitölteni!

51

Árazatlan költségvetések, alaprajzok

52

MŰSZAKI

LEÍRÁS

Állami Szívkórház Balatonfüred Általános leírás: A feladatokat működő kórházban kell elvégezni, a kivitelezési munkák a gyógyító tevékenységet ne akadályozhatják. A feladatrészeken belül ütemezett munkaterület kerül biztosításra. Az aktuális munkaterület lehatárolását minden építési szakaszban el kell készíteni, pormentesen, oly módon, hogy a kórházi üzem ne kerüljön zavarásra. Az építési törmelék a működő területeken csak zárt rendszerben szállítható, az esetlegesen előforduló szennyeződéseket Kivitelező köteles azonnal feltakarítani. A megadott költségvetés iránymutató adatokat tartalmaz, azoktól mennyiségi eltérés előfordulhat, melyet az ajánlatban kérünk figyelembe venni. A keletkező bontott anyagok elszállítása, a vonatkozó rendeleteknek megfelelő elhelyezése Vállalkozó feladata. A megajánlott felületek típusát, színét egyértelműen beazonosíthatóan kérjük megadni, vagy burkolat mintát kérünk. 1. rész: Főépületünk déli, Balatonra néző oldalán 6 db első emeleti és 6 db második emeleti betegszoba emelt komfortfokozatú felújítására vonatkozó építési beruházási feladatok megvalósítása. A felújítás során a helységeket szerkezetig vissza kell bontani. Minden szoba saját fürdőszobával készül. A homlokzati nyílászárókat meg kell óvni, azok nem kerülnek kicserélésre. A helyiségek teljesen új gépészeti és villamos kivitelezést kapnak, új szerelvényekkel, kompletten. A belső nyílászárók kicserélésre kerülnek meglévő és új falakba, a szükség szerint átalakított falnyílásokba. A falak vakolva, előkészítve, 2 rtg. mosható műanyag bázisú festékkel kerülnek kialakításra. A fürdőszobákban épített zuhanyzó készül folyékony fólia szigeteléssel, összelejtő csempeburkolattal 2. rész: "A " és "B" épület 50 db betegszobájának komplett felújítása; Szoba és előtér kialakítása PVC burkolat bontása, aljzatkiegyenlítés készítése, új magas kopásállóságú, bézs színű PVC burkolat készítése saját anyában felhajtott 8 cm lábazattal. A 2 db szobai és az 1db előszobai mennyezeti lámpa meglévő megmaradó. Bútorlapra felszerelt 3 db fali kar, és a helyiségekben megtalálható kapcsolók, dugaljak cserére kerülnek. Az üzemen kívüli régi Tv csatlakozó szerelvény leszerelését követően dobozfedéllel való eltakarást kell elkészíteni. A meleg burkolásból adódó esetleges felületképzési munkálatokat el kell végezni. A teljes helyiség két rétegben diszperziós festést kap. Ezen helyiségekben egyéb elektromos és gépészeti szerelési munkálatok nem készülnek. A bejárati ajtókat cserélni szükséges 115/210 névleges méretűre, fokozott hanggátlású kivitelben. Igényelt csillapítás 40 dB(A)., az ajtókon levő szobaszámok felfestése nem a kivitelezés részét képezi. 53

Vizes helyiség kialakítása Fürdőkád, WC, mosdókagyló, padló bontása,- a műgyantás ragasztóval készített csempe leverése az oldalfalról, a burkolat a ragasztóval együtt eltávolítható, amennyiben szükséges úgy a felület tisztítását is el kell végezni. aljzatbeton bontása 10 cm vastagságig. A beton felületű panelra betonkontakt alapoz, tapadó híd felhordása szükséges. A csempeburkolás 2,00 m magasságig 20*25 cm-es a - megrendelő által előzetesen a főépületben bemutatott típusban és színben készül. (Zalakerámia Tisza1 világos beige; Tisza 2 sötét beige; Mura 1 világos és Mura 2 sötétzöld, csempében piros színű Universal üvegcsíkkal) A burkolatok alatt teljes felületen kent vízszigetelést kell készíteni 2,00 m magasságig, hajlaterősítő szalag elhelyezésével. A 2,00 m feletti falszakaszokat és mennyezetet glettelni, majd műanyag diszperziós festékkel kell elkészíteni. Padlóra 20*20 *0,8 cm-es lapméretű csúszásmentes Techno Beige színű padlóburkolat kerül. A függőleges és vízszintes pozitív sarkokat fehér színű műanyag élvédővel kell ellátni. A negatív sarkok rugalmas tömítés nélkül készülnek megrendelő kérésére. A burkolat világosszürke fugaanyaggal készül. A vizes blokk bejárati ajtaja cserélve lesz. Ajtó bontását követően, nyíláskialakítás (falvágással a kád felé szélesítve) 5 cm –es vastagságú falban utólag elhelyezett ajtó KS acél saroktokkal, porszórt alapozott felülettel(RAL9002), 2db 2részes V8100Ni pánttal, gumitömítéssel,- Egyszárnyú fa ajtólap, CPL laminált felülettel(RAL9010), furatos forgácsbetétes szerkezet, 2db 2részes V0020Ni pánttal, WC zárral, műanyag szellőzőráccsal, lap alsó éle vízüveggel kezelve, Real inox WC kilinccsel (875x2125mm), a meglévővel azonos nyitás iránnyal készül. Akadálymentes közlekedésre fizikailag alkalmas szabad keresztmetszettel kialakítva. Fontos, hogy vizes helyiségre kerül az ajtó, ezért folyamatos párának és nedvességnek van kitéve, minőségben e hatásoknak ellen kell állnia. A vizesblokkban lévő elektromos vezetékek teljes cserére szorulnak. (a meglévőket el kell távolítani). Vizesblokk újra vezetékezés mbcu 3x1,5 mm2 kábellel, beton falba süllyesztve. A vizesblokk új kiépített áramköréhez Ip 54 védettségű 4 modulos elosztótábla kerül felszerelésre, benne 1 db 25A 30mA ÉV relé, 2 db 10A kismegszakító. Kacsolók,- dugaljak, mosdó feletti lámpa cseréje szükséges, új Ip 54 lámpatestre, kapcsolója marad az eredeti helyén, újra cserélve. A mosdó mellett 1,60 m magasan süllyesztetten sorolva 1 db ip 54 dugalj, mellette a ventilátor indító nyomógomb. A munka kezdését megelőzően a meglévő nővérhívót el kell távolítani, majd a kivitelezés befejeztével vissza kell helyezni a már kialakított rendszer szerint. A fürdőszobák jelenlegi felszereltsége: álló WC falon kívüli műanyag öblítőtartállyal, fali porcelán mosdó KMT kád-mosdó csapteleppel felszerelve és egy hagyományos fürdőkád. A vízellátás horganyzott acélcsővel, falon kívül van szerelve sarokszelep elzárókkal. A lefolyó vezeték szintén falon kívül szerelt szegélymagasságban, utólagosan elrabicolva. A terhelt helyiséglevegő elszívása strangba kötött légszelepen keresztül központi elszívóventilátorral van megoldva. A légtechnikai rendszerben a szobai elszívásokat kell felújítani. Itt beépítésre kerül egy elszívó légszelep, mely flexibilis alumínium légcsatornával csatlakozik a meglévő strangvezetékhez. A berendezési tárgyak leszerelése után a víz- és lefolyó vezetékeket vissza kell bontani a strangokig. A vízellátás meglévő strang-kiállásait horganyzott idomokkal megfelelő méretre kell alakítani. Főelzáróknak MOFÉM AHA gömbcsapok kerülnek felszerelésre. Az elzárók után UPONOR Uni Pipe többrétegű csőrendszer préskötéses szereléssel kerül kialakításra, a strang-aknán kívül az újonnan készülő Ytong előtétfalban falsík alatti 54

horonyban szerelve. A mosdónál és a WC-nél MOFÉM sarokszelep elzárók biztosítják a csatlakozást és a szakaszolhatóságot. A csaptelepek egykaros kialakításúak, KLUDI NEO típusban. A mosdó csaptelep dugó lánctartó szemes kivitelű, leeresztő szelep nem tartozéka. A zuhany csaptelep állítható magasságú zuhanyrúddal és kézi zuhannyal van felszerelve. A WC fali kivitelű, öblítés beépített öblítőtartállyal kerül kialakításra, ülőke magassága 45 cm a rehabilitációs komfort biztosítására. A lefolyó strang-bekötésekből csak a WC bekötést lehet felhasználni, a mosdó és zuhany bekötését nem, a változó építési magasság miatt. Ez utóbbit csak egy szinttel lejjebb, egy új bekötés kialakításával tudjuk csatlakoztatni a meglévő ejtő vezetékbe, a régi kiállás ledugózása mellett. Az aknán kívül az előtétfalban (nyílászáróval szemben levő oldalon a strangtól indulva 7,5 cm 120 cm magasan készített Ytong) megy a lefolyó, itt be lehet kötni a mosdót falsík alatt. A mosdó bűzelzárója műanyag búra szifon kialakítású dugós leeresztő szeleppel ellátva. A zuhany lefolyóvezeték kis szakasza kifordul az előtétfalból és egy HL padlóösszefolyóhoz csatlakozik. A WC lefolyó bekötése egyenes csatlakozással – feltehetőleg a meglévő csatlakozás méretre igazításának szükségességével – az aknán belül kerül kialakításra. A mosdó fali kialakítású, a WC csésze mélyöblítésű, hátsó csatlakozású, mindkettő ALFÖLDI termék. A mosdó BÁZIS 4163 01 egy csaplyukkal, a WC pedig SAVAL 7056 típusú. A WC ülőke MKW HIT típusú, antibakteriális duroplast anyagból, erős fémzsanérokkal felszerelve. A WC és zuhanyzó esetén kapaszkodó beépítése szükséges. A felszerelendő pipere tárgyak: tükör, polc, törölköző tartó, WC-papír tartó. 3. rész: Főépület földszint déli folyosó (62 m2), Összekötő folyosó (384 m2), A és B épület II. emeleti folyosók (924 m2) burkolatcseréje, 300 m2 felületen melegburkolat javítás. Folyosói melegburkolatok javítása: Az intézet területén lévő folyosókon az aljzathibás és PVC hibás szakaszok foltszerű javítása hegesztett kivitelben aljzat javítással együtt. A felvált szélek ismételt leragasztása, szükség szerinti sávos PVC pótlások behegesztésével. Összes előirányozandó felület 300 m2. 4. rész: Intenzív o. folyosói higiénés feltételek kialakítása, 2 db ajtó csere, folyosói bútorok. A folyosói oldalfal burkolat és a padlóburkolat felújítása. A folyosón a meglévő burkolatot bontani kell. A folyosón a burkolat felett kábelcsatornában elhelyezett vezetékeket a falba bevésve, lecsövezve, újra kell fűzni. A padozatban lévő két darab aknatetőt kerettel, fedlappal korrozióálló kivitelben újra kell gyártani, a padló burkolattal azonos kivitelű felületképzéssel hézagmentes kivitelben. A burkolatot íves lábázati kiképzéssel bordűrös fektetéssel készítendő. A felhajtott padozati burkolat lezáró elemmel készül, mely felett az oldalfali csempeburkolat készül. A hézagot sziloplaszttal kell tömíteni. A csempeburkolat felett festés készül a menyezettel együtt. Az oldalfalra szerelt csövek, szerelvények mázolandóak. A folyosóról nyíló ajtókat javítani, mázolni kell. A folyosói lezáró üvegfalakat cserélni kell, korszerű, erős kivitelűre. A nyílószárnyak motorosan nyitandóak, elektromos zárral. Vezérlésük külső oldalon kódbillentyűzet, belső oldalon nyitógomb. A folyosó nyugati oldalán a csatolt rajzok alapján beépített szekrény sor készítendő. Anyaguk bükk bútorlap, front oldalon ABS 55

élzárással, többi oldalon élfóliázva. Kivetőpántok erős kivitelűek legyenek, 50 cm-es ajtók esetén 4 db, kisebb ajtó szélesség esetén 3 db. A zárak biztonsági kulcsos típusúak. 5. rész: Pacemaker műtő steril hűtésének kivitelezése. Osztott kivitelű hűtőberendezéssel a műtő és az előkészítő levegőjének hűtése, a folyosói mennyezet alá beépített magas nyomású direkt elpárologtatós légkezelő beépítésével. A befúvó végpontok a mennyezet alatt a folyosói falon kerülnek kiépítésre steril szűrőkkel. Az elszívás a műtő dél-nyugati oldalán 2/3-1/3 arányban alul/felül, rabic-csatornában elhelyezett légtechnikai csövekkel készül. A légkezelő légáram irányában EU5 előszűrő fokozatot, direkt elpárologtatót és ventilátor egységet tartalmaz. A gép külső maximum biztosítandó munkapontja 2200 m3/h-900Pa. A ventilátor a szűrő eltömődés függvényében frekvencia váltóról vezérelt változó fordulatú, az állandó térfogatáram biztosítás érdekében. A steril befúvó dobozok a mennyezet alá kerülnek beépítésre, gipszkarton burkolással. Az elszívás az előkészítőben 80 cm magasságban a műtőben 80cm és 240 cm magasságban kerül elhelyezésre. A beszabályozáskor ügyelni kell a tervezett térfogatáramokra, a műtő túlnyomásának biztosítása végett. A ventilátor fordulatszám szabályozását a direkt elpárologtatón bekövetkező nyomásesés alapján vezéreljük. A tervezett gép esetén ezen az egységen 89 Pa nyomáskülönbséget kell a ventilátornak folyamatosan biztosítani. A kültéri egység a déli oldalon a lapos tetőn kerül elhelyezésre, új gépalapra, melyet a vízszigeteléssel zártan kell kialakítani. Az elektromos megtáplálás a folyosói elosztó szekrényből biztosítandó. Az elektromos vezetékek műanyag kábelcsatornába szerelendőek. A folyosó vezetékek szabadon szereltek.

56

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről során eljáró szervezet: Állami Szívkórház levelezési címe: 8320 Balatonfüred Gyógy tér 2. számlázási cím: 8320 Balatonfüred Gyógy tér 2. adószáma: 15309848-2-19 számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10048005-01491065-00000000 képviselő: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről : […] székhelye: […] számlavezető pénzintézete: […] számlaszáma: […] számlázási cím: […] adószáma: […] cégjegyzék száma: […] képviselő: […] mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. […] hó […] napján a „Állami Szívkórházban betegszobák, folyosók felújítása, valamint pacemacker műtő steril hűtésének megvalósításához kapcsolódó építési beruházási feladatok megvalósítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított. 2. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás szerint 5 (öt) részre bontotta. A szerződés 1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás „….” része vonatkozásában a nyertes ajánlattevő, a Vállalkozó lett. 3. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta a kivitelezéssel szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket, amelyeket Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadott. 4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívásnak, a dokumentáció részét képező tervrajzoknak és árazatlan költségvetésnek, valamint a Vállalkozó ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

57

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja előzmények 2. pontjára vonatkozó építészeti munkálatokra (felújítás) irányuló kivitelezési munkákat (a továbbiakban: Kivitelezés) jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képező Árazott költségvetés műszaki dokumentáció meghatározott műszaki tartalommal és részletezettséggel a 3. számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint. 2. A műszaki tartalmat a szerződés mellékletét képező, a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, és az ajánlatában foglalt árazott költségvetés együttesen határozzák meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmű előírásokat kell irányadónak tekinteni. 3. A Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat kivitelezze és befejezze, valamint az abban rejlő hibákat kijavítsa a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. II. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 5. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. III. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 6. A Megrendelő köteles a munkaterületet teljesítésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy a betegellátás folyamatos és zavartalan fenntartásának biztosítása érdekében a Kivitelezéssel érintett munkaterületeket jelen szerződés 3. számú mellékletét képező Kivitelezési Ütemtervében meghatározottak szerint több szakaszban adja át. 7. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó teljesítését nem hátráltathatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 8. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok, szabványok és egyéb normák, jelen Szerződés rendelkezései, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. 9. A Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak, valamint az árazott költségvetés szerinti minőségű teljesítést fogad el. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy 58

ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. 10. A Vállalkozó csak új, a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő anyagokat, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, illetve építhet be a vonatkozó gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. 11. A Megrendelő kötelessége a munkaterületre történő bejutás biztosítása, azaz a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban való rendelkezésre bocsátása. 12. A Megrendelő kötelessége a vele szerződött más vállalkozók munkájának koordinálása úgy, hogy azok a Vállalkozó munkavégzését ne akadályozzák. 13. A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról IV. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 14. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben foglalt Kivitelezést jelen szerződés szerinti határidőben a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, és technológiai előírásoknak, valamint az árazott költségvetés szerinti minőségben elvégezni. 15. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 16. Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során az árazott költségvetésben meghatározott beépítendő anyagoktól, és/vagy alkalmazni kívánt technológiáktól a szerződésszerű teljesítés érdekében és neki nem felróható műszaki szükségességből el kíván térni, úgy köteles a Megrendelővel azt előzetesen jóváhagyatni a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 28.§ alapján. A Megrendelő a jóváhagyását legkésőbb a Vállalkozó az eltérésről szóló írásbeli értesítését követő három munkanapon belül, írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 17. A Vállalkozó a 16. pont szerint csak olyan helyettesítő terméket, illetve helyettesítő technológiát alkalmazhat, amely az árazott költségvetésben meghatározott beépítendő anyagokkal, illetve technológiákkal műszaki szempontból egyenértékű, illetve jobb minőségű. 18. Amennyiben a Megrendelő a 16. pont szerint jóváhagyja, hogy a Vállalkozó az árazott költségvetésben meghatározott beépítendő anyagoktól, és/vagy alkalmazni kívánt technológiáktól a szerződésszerű teljesítés érdekében és neki nem felróható műszaki szükségességből a 17. pont szerinti helyettesítő terméket, illetve technológiát alkalmazzon, úgy ezen megállapodásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint minősül jelen szerződés módosításának. 19. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 16. pontban meghatározott körülményre tekintettel a 18. pontban szabályozott szerződés módosítása esetén a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj összege változatlan marad azzal, hogy amennyiben a 17. pont szerinti helyettesítő termék, illetve technológia alkalmazása a Vállalkozó oldalán költségcsökkenést eredményez, úgy azt Vállalkozó köteles a vállalkozói díjban a Megrendelő javára érvényesíteni. 20. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi 59

CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni. A Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó felelősség kizárólag a Vállalkozót terheli. 21. A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. A Vállalkozó felelős a teljesítésbe bevont alkalmazottai és alvállalkozói magatartásáért a teljesítés helyén. 22. A Vállalkozó a Kbt. 138. §-a szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. A Vállalkozó vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 23. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben a Vállalkozó jogosulatlan vesz igénybe alvállalkozót, úgy felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlan alvállalkozói igénybevétel nélkül nem következett volna be. 24. A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.28 25. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről (Kbt. 136.§ (1) b) pont). 26. A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek. 27. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a munka megkezdését szükség esetén jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek. A Kivitelezés során folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM számú együttes rendeletben meghatározottak alapján Vállalkozó által elkészített és általa a jelen kivitelezésre aktualizált biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat. 28. A Vállalkozónak a munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitnia az építési naplót, melyet a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. 29. A Vállalkozó felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel, felújítással nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan. 30. A Vállalkozó csak a kivitelezéshez elengedhetetlenül szükséges területet veheti csak igénybe, használhatja. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt lehetőség szerint folyamatosan biztosítania kell Megrendelő zavartalan működését. A szerződés 21. pontja csak abban az esetben része a szerződésnek, amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű. 28

60

31. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a Megrendelőnek kell biztosítani.

V. TELJESÍTÉS 32. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül adja át a Vállalkozó részére. Vállalkozó a munkavégzést a munkaterület átadását követően jogosult megkezdeni. A munkaterület átvételének tényét és időpontját a Felek az építési naplóban rögzítik. A munkaterület a Vállalkozó általi átvételének építési naplóban való rögzítése után a Vállalkozó felel a munkaterület a munkavégzésre alkalmas állapotáért. 33. Jelen szerződés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított … nap, {Vállalkozó ajánlata szerint.} 34. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárást a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 5 munkanap lehet. Megrendelő előteljesítést elfogad. 35. Felek megállapodnak abban, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind az esetleges hibák, és hiányosságok kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő. 36. A Szerződő Felek a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a Kivitelezés: a) műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a Kivitelezés szerinti munkákat jelen szerződés szerinti feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; b) jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadta; c) pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a számlát kifizette. 37. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és a 9. pontban meghatározott minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította) a műszaki specifikációban meghatározottak szerint, valamint a Vállalkozó valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumot a Megrendelőnek átadta. 38. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját figyelembe véve a teljesítés időtartama automatikusan meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig a munkavégzés olyan okból amiért a Vállalkozó nem felelős akadályoztatva volt, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben: -

-

vis major (előre nem látható és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény), továbbá a Megrendelő érdekkörében felmerülő, előre nem látható és a kivitelezési munkát akadályozó esemény. 61

39. Az akadály bekövetkezéséről a Vállalkozó köteles – „építési naplóban” történő bejegyzésen kívül – haladéktalanul írásban értesítést küldeni a Megrendelő részére tértivevényes levélben vagy faxon. Az értesítésben ki kell térni az akadály okára és az akadályoztatás várható időtartamára. Megrendelő az értesítéshez képest 3 napon belül értékeli a helyzetet és a szerződéssel összhangban jár el. A munkavégzés akadályoztatását Megrendelőnek írásban el kell ismernie, melyről az „építési naplóba történő ”bejegyzésén kívül faxon vagy tértivevényes levél formájában értesíti a Vállalkozót. A munka szüneteltetésének időtartamát Megrendelő képviselője ellenőrzi és igazolja. 40. A teljesítés helye: Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.) VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 41. A Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles az adott munkaterületrész teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, és erről 2 nappal megelőzően köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást. Az átadás-átvételi eljárás időpontját az építési naplóban a Felek rögzítik. Az átadásátvétel időtartama legfeljebb 2 munkanap lehet. Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki specifikációban és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 42. Az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés 3. számú mellékletét képező Kivitelezési Ütemterv szerinti sorrendiségben és folyamatosan történik, azzal, hogy valamennyi munkaterületrész sikeres átadás-átvételét követően tekintendő a teljesítés szerződésszerűnek. 43. A Vállalkozó csak abban az esetben jogosult számlát benyújtani, amennyiben a 42. pont szerint, valamennyi munkaterületrész tekintetében sikeres volt az átadás-átvételi eljárás. Az átvételhez a Vállalkozónak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolást, illetőleg nyilatkozatot, amely a teljesítés (elszámolás) hitelességét és esedékességét alátámasztja 44. Felek kikötik, hogy a 3. számú melléklet szerinti Kivitelezési Ütemterv alapján meghatározott átadás-átvételi eljárások ellenére a szolgáltatás jogilag oszthatatlan. 45. A teljesítés átadás-átvételi eljárása során – szükség esetén – a szerződő felek közösen hibalistát vesznek fel. A hibáktól függően a helyszínen eldönthető a módosított átadás-átvételi határidő, amire a Vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. 46. Megrendelő nem utasíthatja el a teljesítés átvételét a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonban a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 47. A Felek az egyes munkaterületek átadás-átvételét az építési naplóban rögzítik, amely megfelelő módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. 48. A Megrendelő által kitűzött időpontra a Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. A Vállalkozónak 62

késedelem nélkül értesítenie kell a Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 49. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy az építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja. 50. A munka elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékletét képező építési naplóban igazolja.

VII.

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

51. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés 1. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó […] HUF +ÁFA, azaz nettó […] forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó … Ft, azaz … forint vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozói díjat részletesen jelen szerződés 1. számú mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza. 52. Szerződő Felek az adott esetben felmerülő pótmunkák költségeinek fedezetére a vállalkozói díj ….. %-ának {ajánlati felhívásban meghatározott részenkénti érték}megfelelő összegű tartalékkeretet kötnek ki, mely összegszerűen nettó … HUF +ÁFA, azaz nettó … forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó … Ft, azaz … forint. Jelen pont szerinti pótmunkának csak a jelen szerződés szerinti Kivitelezés rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges (a műszaki szükségességből felmerülő) munka minősül. A tartalékkeret felhasználása írásban megrendelt pótmunkák tételes elszámolásával ÉN normagyűjtemény alapján történhet. A pótmunka elszámolása esetén a rezsióradíj …,- Ft+ ÁFA {ajánlatában megadottak szerint} összeggel számolható el. A tartalékkeret felhasználására irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3)-(5). A tartalékkeret felhasználásának rendje: a Vállalkozó írásos megkeresése, árajánlat, majd annak írásban történő elfogadása, megrendelése. 53. Megrendelő, mint építtető nyilatkozik, hogy a kivitelezés teljes ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 54. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő összegű előleget biztosít a Vállalkozó részére, mely összegszerűen nettó … HUF +ÁFA, azaz nettó … forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó … Ft, azaz … forint. Az előleg összegét a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül banki átutalással megfizeti Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt fizetési számlájára. Az előleg elszámolása a (vég)számla összegéből történik. 55. A kifizetéseknél Szerződő felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában foglaltakra figyelemmel. 56. Vállalkozó, mint jogosult a Megrendelővel, mint kötelezettel szembeni, vállalkozási díjon alapuló, a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóinak kifizetése kapcsán keletkezett alábbi követeléseit a Ptk. 6:193. § (1) bekezdése alapján átruházza (engedményezi) az alábbi, ajánlatában megjelölt alvállalkozóira:

63

Alvállalkozó megnevezése, székhelye29

Követelés összege

57. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését. 58. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor. 59. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj fix összegű átalánydíj, a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj, adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. 60. A Vállalkozó a vállalkozási díjon felül –a pótmunka kivételével- a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben vállalkozási díját alulprognosztizálta, úgy az ebből eredő többletköltséget nem háríthatja át Megrendelőre, továbbá ezen körülmény sem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. 61. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 62. A teljesítésigazolásra a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően kerül sor a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. A Megrendelő részéről annak kiállítására a megjelölt műszaki ellenőr ellenjegyzésével … jogosult 63. A Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 60 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg Vállalkozó bankszámlájára. 64. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjával és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjával összhangban –, csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ennek igazolására a számla benyújtásával egyidejűleg Vállalkozó Átláthatósági nyilatkozat benyújtására köteles Megrendelő felé. 65. Vállalkozó köteles továbbá a számlához mellékelni arra vonatkozó illetékes Nemzeti Adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását, hogy Vállalkozónak köztartozása nincsen, amennyiben a számla benyújtásának időpontjában a vonatkozó köztartozásmentes adózói névjegyzékben nem szerepel. 29

Adott esetben a táblázat bővíthető!

64

66. Vállalkozó egy darab végszámla30 kiállítására jogosult. A számlát egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani. A Vállalkozó a kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. 67. A Vállalkozó számlájának melléklete a teljesítés-igazolás, az Átláthatósági nyilatkozata, és adott esetben a köztartozás-mentesség tárgyában kiállított NAV igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében a Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek Megrendelővel szemben. 68. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni.

VIII. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 69. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő … hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezési munkákra { Vállalkozó közbeszerzési ajánlata szerint }. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 70. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Amennyiben az Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem, nem megfelelően vagy hibásan teljesíti, a Megrendelő kárátalányként a jelen szerződésben meghatározott kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Vállalkozóval szemben. 71. Az Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségek – ideértve a Szerződés teljesítésével összefüggésben vállalt jótállási kötelezettségeket is – késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megrendelőnek: 72. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 33. pontjában meghatározott teljesítési határidőre vonatkozóan késedelembe esik, napi késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 0,5 %a/naptári nap, de legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 10 %-a. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától esedékes. 73. Amennyiben a Vállalkozó késedelme a 33. pontban megállapított határidőhöz képest eléri a 20 napot, úgy a szerződést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak lehet tekinteni (a teljesítés olyan okból való lehetetlenné válása, melyért a Vállalkozó felelős) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a teljesítés még nem kezdődött meg jogosult a szerződéstől elállni. A Vállalkozó ebben az esetben a késedelmi kötbéren felül jelen szerződés 76. pontjában rögzített meghiúsulási kötbért is köteles fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előleget vesz igénybe. Amennyiben a Vállalkozó előleget nem vesz igénybe, úgy egy darab számla. 30

65

74. Hibás teljesítés esetén amennyiben a hiba kijavítása a hiba Megrendelő általi közlését követő 2 munkanapon belül nem történik meg, úgy Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke az - általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/ hibás teljesítéssel érintett naptári nap. Hibás teljesítéssel érintett naptári napnak kell tekintetni minden a hiba kijavítására előírt 2 munkanapos határidőn túl megkezdett naptári napot. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 20 napot meghaladó hibás teljesítéssel érintett naptári nap esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondja, mely esetben a hibás teljesítési kötbér összegén felül a meghiúsulási kötbér összegére is jogosult. 75. Amennyiben a Vállalkozó a Kivitelezés (mű) tekintetében hibásan teljesít és Megrendelő a kellékszavatossági jogaival nem kíván élni és a művet átadás étvételi eljárás keretében átveszi, úgy abban az esetben is hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes vállalkozói díj 15 %-a. 76. Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amiért Vállalkozó felelős, úgy Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. 77. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. A Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget. 78. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, …, HUF/év, azaz … forint/év és káreseményenként … HUF, azaz … {az ajánlattételi felhívás szerint aktualizálandó szerződéskötést megelőzően}forint összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele. A biztosítási szerződés vagy kötvény jelen szerződés 8 számú melléklete. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani. Amennyiben a Vállalkozó biztosítása – olyan okból, amiért Vállalkozó felelős – megszűnik és helyette haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnéstől számított 8 naptári napon belül új biztosítási szerződést nem köt, e mulasztás a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali megszüntetését (szankciós felmondását) vonhatja maga után. 79. Vállalkozónak a Megrendelő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során. IX. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 80. A szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehetséges módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a szerződő felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 66

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 81. A szerződés a teljesítéssel megszűnik, azzal, hogy ez utóbbi körülmény a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését nem érinti. 82. A Megrendelő jogosult – kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani különösen, de nem kizárólagosan, ha: a) a bíróság jogerősen elrendeli az Vállalkozó felszámolását vagy az Vállalkozóval szembeni kényszertörlési eljárás megindítását, illetve ha az Vállalkozó elhatározza a végelszámolását; b) az Vállalkozó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy megakadályozza, és ezt a Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg; c) a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek. d) Jelen szerződés szerinti, valamely kötbér tekintetében a kötbérösszeg eléri maximumát 83. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, illetve — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, ha jelen szerződés megkötését követően jut a tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében az előzmény közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 84. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha: a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 85. A Felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik, különösen abban az esetben, ha a másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. 86. A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő különösen, ha:  Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a vállalkozási szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy a Vállalkozó által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt, valamint  a Megrendelő fizetésképtelenné válik. 87. Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás a felmondás tényét és indokát tartalmazó írásbeli (e-mail, vagy telefax) értesítés másik félhez történő igazolt megküldése napján válik hatályossá. 67

X. EGYÜTTMŰKÖDÉS 88. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében: A Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy: név: […] telefon: […] fax: […] e-mail: […] Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy: név: … telefon: … fax: … e-mail: … 89. A Szerződő felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a Kivitelezés megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál, építési naplóba történő bejegyzések tekintetében a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. 90. A Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 91. A Szerződő feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. XI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

92. Szerződő Felek kijelentik az alábbiakat: a) kellő felhatalmazással (meghatalmazással) és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; b) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; c) nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 93. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért. 68

94. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 95. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 96. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait kell alkalmazni. 97. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Árazott költségvetés, 2. számú melléklet: Műszaki dokumentáció, 3. számú melléklet: Kivitelezési Ütemterv, 4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 6. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és indoklás) 7. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 8. számú melléklet: Felelősség biztosítási szerződés vagy kötvény másolata 98. A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok közül a 6. és 7. sz. mellékletek fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek. 99. Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

………………………………….. Megrendelő képviseli: …

………………………………….. Vállalkozó képviseli: …

Balatonfüred, 2017. …

…, 2017. …

69

4. számú melléklet Titoktartási nyilatkozat A .... (székhely:…, cégjegyzékszám: …), mint Eladó részéről kijelentjük, hogy -

-

a szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban akár közvetlenül, akár a jogosultakon keresztül tudomásunkra jutott információt, adatot, ismeretet, (függetlenül annak megjelenési formájától) szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél részére sem részben, sem egészben nem adjuk át, és hozzáférhetővé nem tesszük, a részünkre átadott adatokat, információt és ismeretet kizárólag az uniós pályázat keretében felmerülő feladatok megoldása érdekében használjuk fel, a szerződés teljesítése során tudomásunkra jutott államtitkot, szolgálati titkot képező információt kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelünk, a jogszabályokban foglalt adatkezelési feltételeket biztosítjuk, kötelezzük magunkat, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltakat megszegjük, úgy a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárt a károsult számára megtérítjük.

Tudomásul vesszük, és kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a létrejövő szerződésben azon kötelezettségeink részévé válnak, amelyek megsértése szerződésszegésnek minősül. …………….., 2017. …….… hó….. nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

70

5. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat (a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek is ki kell töltenie) Alulírott … vezető tisztségviselő (név, beosztás), a Név: … Székhely: ... Cégjegyzékszám: … Adószám: … képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk (kérem a megfelelőt aláhúzni) a) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat különkülön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, b) olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) civil szervezet, vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatjuk.

71

Tulajdonosi szerkezetünk: (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégnév, székhely és cégjegyzékszám, magányszemély esetén név, lakcím, állampolgárság megjelölése szükséges) c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. Vezető tisztségviselőink: név, lakcím, állampolgárság: ………………………………………….……………………… név, lakcím, állampolgárság: …………………………………….…………………………… A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot befolyásoló változás esetén haladéktalanul újabb átláthatósági nyilatkozatot teszünk. ……………, 2017. …………………………. ………………………………. cégszerű aláírás (név, beosztás)

72

A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény szerinti, az ajánlattételhez szükséges D O K U M E N T U M

Recommend Documents