79

AF - A Szent Márton program keretében burkolat-felújítási, és víziközmű rekonstrukciós munkák elvégzése: I ütem Berzsenyi tér Szily J. u. és környéke, II ütem Szent Márton templom előtti tér felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:

2016/79 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Nyílt eljárás 2016.07.13. 8029/2016 45233251-3 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

I. ütem Berzsenyi D. tér - Szily J. u.: 6031/2; 6031/3; 6127/3; 6259/9; 6270/2; 6270/1; 6272/3; 6005; 6270/3; 6001/1; 6001/2; 6297/3; 6294; 6293; 6266/2; 6266/3; 6312/3; 6312/4 hrsz. II. ütem Szent Márton templom előtti tér: 6615/11; 6615/18; 6615/19; 6615/20; 6615/21; 6615/22; 6615/23; 6612 hrsz.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2016.08.16.

Regionális/helyi szintű Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK07458 Postai cím: Kossuth L. utca 1-3. Város: Szombathely NUTS-kód: HU222 Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 94520201 E-mail: [email protected] 1

Fax: +36 94520335 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu   I.2) Közös közbeszerzés  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ajanlatteteli-felhivasok-dokumentacio (URL)  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be  a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pf. 519. Város: Szekszárd NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7102 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Dr. Deák Krisztina Telefon: +36 74510225 E-mail: [email protected] Fax: +36 74510224 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó  elektronikus úton: (URL) 2

x a fent említett címre  a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa  Központi szintű x Regionális/helyi szintű  Közjogi szervezet  Közszolgáltató  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások  Honvédelem  Közrend és biztonság  Környezetvédelem  Gazdasági és pénzügyek  Egészségügy  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  Szociális védelem  Szabadidő, kultúra és vallás  Oktatás  Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  Villamos energia 3

 Földgáz és kőolaj kitermelése  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  Víz  Postai szolgáltatások  Vasúti szolgáltatások  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások  Kikötői tevékenységek  Repülőtéri tevékenységek  Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A Szent Márton program keretében burkolat-felújítási, és víziközmű rekonstrukciós munkák elvégzése: I ütem Berzsenyi tér - Szily J. u. és környéke, II ütem Szent Márton templom előtti tér felújítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233251-3

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: I ütem Berzsenyi D. tér - Szily J. u. átépítése A Szent Márton program keretében kerül sor a kiemelt műemléki területként (I fokú régészeti lelőhelyként) nyilvántartott a Berzsenyi D. tér - Szily J. u. - Széchenyi út. területének felújítására a burkolatok cseréjével, a burkolatok alatti közművek rekonstrukciójával, új utcabútorok kihelyezésével. A tervezett beruházás teljes műszaki tartalmát a mellékelt tervdokumentációk tartalmazzák. II ütem Szent Márton tér átépítése Szintén a Szent Márton program keretében tervezi megvalósítani a műemléki környezetként nyilvántartott Szombathely MJV Önkormányzata a Szent Márton előtti tér felújítását a burkolatok cseréjével, a burkolatok alatti közművek rekonstrukciójával, új utcabútorok kihelyezésével. A tervezett beruházás teljes műszaki tartalmát a mellékelt tervdokumentációk tartalmazzák. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 4

II.1.6) Részekre bontás  Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egységes, az egy munkaterületen történő munkavégzés mind jogilag, mind műszakilag nem megoldható. II.2) A közbeszerzés ismertetése   II.2.1) Elnevezés: A Szent Márton program keretében burkolat-felújítási, és víziközmű rekonstrukciós munkák elvégzése: I ütem Berzsenyi tér - Szily J. u. és környéke, II ütem Szent Márton templom előtti tér Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő tárgy: További tárgyak:

Fő szójegyzék 45233251-3 45247110-4

Kiegészítő szójegyzék

45231000-5 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: I. ütem Berzsenyi D. tér - Szily J. u.: 6031/2; 6031/3; 6127/3; 6259/9; 6270/2; 6270/1; 6272/3; 6005; 6270/3; 6001/1; 6001/2; 6297/3; 6294; 6293; 6266/2; 6266/3; 6312/3; 6312/4 hrsz. II. ütem Szent Márton templom előtti tér: 6615/11; 6615/18; 6615/19; 6615/20; 6615/21; 6615/22; 6615/23; 6612 hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I ütem Berzsenyi D. tér - Szily J. u. átépítése A Szent Márton program keretében kerül sor a kiemelt műemléki területként (I fokú régészeti lelőhelyként) nyilvántartott a Berzsenyi D. tér - Szily J. u. - Széchenyi út. területének felújítására a burkolatok cseréjével, a burkolatok alatti közművek rekonstrukciójával, új utcabútorok kihelyezésével. A tervezett beruházás teljes műszaki tartalmát a mellékelt tervdokumentációk tartalmazzák. Az elvégzendő munkák rövid ismertetése: Út- térburkolat, csapadékvíz építés, parképítés, távközlési hálózatok kiváltása Teljes felületében - faltól-falig - felújításra kerül a Berzsenyi tér, a Szily János utca, a Széchenyi utca és a Hollán Ernő utcának a Kiskar utcai csomópontig tartó része. A Fő téren átépítésre kerül a Széchenyi utca keleti végén lévő megemelt szintű gyalogátkelő. Újra lesz aszfaltozva a Kiskar utcai csatlakozó járda a MESZÖV székház bejáratáig és a Petőfi Sándor utcában a kétoldalt csatlakozó járda. A burkolat alatt a mellékelt tervek szinti távközlési hálózatok kiváltása, illetve védelembe helyezése szükséges. A téren utcabútorok kerülnek elhelyezésre, melyek típusai megegyeznek a Szombathely Fő terén elhelyezett utcabútorokkal. A beruházás részét képezi egy új szökőkút építése is. (INVITEL, UPC, T-KOM, hálózatok egy részét ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni.) 5

Közvilágítás, díszvilágítás és villamos energia ellátás Rendezvények elektromos energia ellátása érdekében a Berzsenyi téren négy energiaoszlop kerül felállításra. A közvilágítás is megújul is: a jelenlegi lámpa erdő helyett, kevesebb, de magasabb fénypontmagasságú lámpa lesz a téren. A tervezési területen az alábbi díszvilágítások kerülnek kiépítésre: Bíróság, Püspöki Palota, Megyeháza, Szily János szobor, Berzsenyi Dániel szobor. Vízi közmű rekonstrukció Vízvezeték: A burkolatépítéssel érintett területen a vízvezeték elöregedett, meghibásodásra hajlamos, ezért cseréje indokolt. A tervezett V-1 jelű vezeték kiindulási pontja a Petőfi u. - Szily u. kereszteződésében lévő vízvezeték leágazás. A tervezett vezeték csere érinti a Szily utca teljes szakaszát, a Berzsenyi téren áthaladó vezeték szakaszt, és a Hollán E. utca Kiskar utcáig terjedő szakaszát. Felhívom vállalkozó figyelmét, hogy az üzemelő vízvezeték-hálózattal való összekötést, arra rákötést kizárólag a szolgáltató Vasivíz Zrt. végezheti el, ezeket a munkákat Vállalkozónak az üzemeltetőtől kell megrendelnie. Mennyiségi adatok: V-1 jelű vezeték PE100 SDR17 D 225×13.4 559.0 m vezeték összekötések: PE100 SDR17 D 225×13.4 5.0 m PE100 SDR17 D 110×6.6 3.0 m V-1-1 jelű vezeték PE100 SDR17 D 110×6.6 59.6 m tűzcsap leágazás PE100 SDR17 D 160×9.5 6.5 m PE100 SDR17 D 90×5.4 28.0 m vízbekötés PE100 SDR17 D 90×5.4 9.5 m PE100 SDR17 D 63×3.8 9.0 m PE100 SDR11 D 50×4.6 215.0 m PE100 SDR11 D 32×3 200.0 m Épülő vezetékek átmérőnként: PE100 SDR17 D 225×13.4 564.0 m PE100 SDR17 D 160×9.5 6.5 m PE100 SDR17 D 110×6.6 62.6 m PE100 SDR17 D 90×5.4 37.5 m PE100 SDR17 D 63×3.8 9.0 m PE100 SDR11 D 50×4.6 215.0 m PE100 SDR11 D 32×3 200.0 m Összesen: 1094.6 m Szennyvízcsatorna: A helyszínrajzon feltüntetett, meglévő nyomvonalon, folyamatos, óvatos feltárással kerülnek cserére a csatornabekötések, valamint rövidebb szakaszokon az egyesített rendszerű csatorna gerincvezeték is. Szintén rekonstrukcióra kerül az épületek tetőfelületéről a csapadékvizet elvezető függőereszek bekötő rendszere. Az épülő vezetékek átmérőnkénti bontásban: NA 200 PVC KG csatornacső 845 m NA 315 PVC KG csatornacső 70 m NA 200 4VC KG csatornacső 175 m összesen 1090 m 6

A kivitelezés ideje alatt a vízszolgáltatást, valamint a szennyvízelvezetést folyamatosan fenn kell tartani! II ütem Szent Márton tér átépítése Szintén a Szent Márton program keretében tervezi megvalósítani a műemléki környezetként nyilvántartott Szombathely MJV Önkormányzata a Szent Márton előtti tér felújítását a burkolatok cseréjével, a burkolatok alatti közművek rekonstrukciójával, új utcabútorok kihelyezésével. A tervezett beruházás teljes műszaki tartalmát a mellékelt tervdokumentációk tartalmazzák. Az elvégzendő munkák rövid ismertetése: Közvilágítás, díszvilágítás és villamos energia ellátás Közvilágítás: A felújítandó területen Szombathely Fő terén alkalmazott lámpaoszlopok, lámpakarok és világítótestek kerültek beépítésre. Az új lámpákhoz új közvilágítási kábeleket kell lefektetni. A tervezett szakasz hossza 295 m nyomvonalban, amely 336 m -es kábelhosszt eredményeznek. Az alkalmazott lámpatestek teljesítménye 100 W-os nátrium izzós lámpa, fényárama 9000 lumen. Díszvilágítás: A tervezési területen az alábbi díszvilágítások kerülnek kiépítésre: Szent Márton Templom, tér felöli homlokzata, Szent Márton szobor és Mária szobor. Villamos energia ellátás: - energia oszlop, - locsoló berendezés, - Szent Márton kút vízcsap működtetése, - térfigyelő kamera és - parkolóóra Út- térburkolat, csapadékvíz építés, parképítés, távközlési hálózatok kiváltása A Szent Márton tér úgy kerül kialakításra, hogy az alkalmas legyen mind hétköznapi használatra, mind kisebb ünnepi rendezvények megtartására is. Valamennyi felület gépjármű közlekedésre is méretezett. A természetes kő és a beton burkolóelemek vastagsága egységesen 8 cm. A téren utcabútorok kerülnek elhelyezésre, melyek típusai megegyeznek a Szombathely Fő terén elhelyezett utcabútorokkal. A burkolatépítés előtt az építési területen távközlési hálózatok (INVITEL, UPC, T-KOM, Gts Hungary, Perint Lakásszövetkezet) találhatók, melyeknek egy részét ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni. Vízi közmű rekonstrukció Vízvezeték: A templom előtti tér északi részén halad egy jó állapotú DN 400 méretű eternit nyomóvezeték, mely a Barátság utca jelenlegi csatlakozásánál két 90°-os iránytöréssel éri el a Szent Márton utcát. Az iránytörések acélcsőből épültek, koruk miatt fokozottan fenn áll a korrózió okozta meghibásodás veszélye, ezért a burkolat építés előtt indokolt a vízvezeték szakasz cseréje. A tervezett teret Észak - Déli irányban kettészeli egy DN 150 méretű, eternit csőből épült vízvezeték, mely fölé teljes hosszában új burkolat épül. A vezeték cseréje kora és állapota miatt indokolt. A vízvezeték felújítás során megszüntetésre kerülnek a tér kialakítását nehezítő, esztétikai 7

megjelenését rontó tolózár aknák, illetve egy vízmérő hely. Jelenleg a téren üzemelő tűzcsapok is áthelyezésre kerülnek, a föld alatti tűzcsapokat föld felettire cseréljük. A temető vízmérő aknája helyett új épül, a jelenleg itt található egy mérő helyett három mérő kerül elhelyezésre az új aknába (az öntözés és az ivókút fogyasztásának mérése is itt történik). Megújul a templom (plébánia hivatal) és a rendház vízóra aknája, a jelenlegi rossz állapotban lévő két akna helyett egy akna épül, ide kerül elhelyezésre három vízóra. V-1 jelű vezeték PE100 SDR17 D 160×9.5 67.7 m vezeték összekötések: PE100 SDR17 D 160×9.5 13.7 m PE100 SDR17 D 450×26.7 3.0 m DN 400 ív kiváltások PE100 SDR17 D 450×26.7 21.8 m tűzcsap leágazás PE100 SDR17 D 90×5.4 1.6 m vízbekötés PE100 SDR17 D 63×3.8 28.8 m Templom és Barátság u. 40. bekötések: PE100 SDR17 D 63×3.8 15.0 m PE100 SDR11 D 40×3.7 4.0 m PE100 SDR11 D 32×3 12.0 m Épülő vezetékek átmérőnként: PE100 SDR17 D 450×26.7 24.8 m PE100 SDR17 D 160×9.5 81.4 m PE100 SDR17 D 90×5.4 1.6 m PE100 SDR17 D 63×3.8 43.8 m PE100 SDR11 D 40×3.7 4.0 m PE100 SDR11 D 32×3 12.0 m Összesen: 167.6 m Befejezési határidő: I. ütem: munkaterület átadástól számított 12 hónap II. ütem: munkaterület átadástól számított 7 hónap Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az üzemelő vízvezeték-hálózattal való összekötést, arra rákötést kizárólag a szolgáltató Vasivíz Zrt. végezheti el, ezeket a munkákat Vállalkozónak az üzemeltetőtől kell megrendelnie. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 1. Környezetvédelmi szempontok  50 2 1.1. Bontott anyagok újrahasznosításának mértéke (%) 30 3 1.2 Környezeti terhelés minimalizálására tett intézkedések 20  Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

8

Időtartam hónapban: I. ütem: 12 hónap, II. ütem 7 hónap (a munkaterület átadástól számítva) vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) c) g) k) l) i) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében cégszerűen aláírt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek.) A nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia, az alábbiak szerint: A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 9

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást- nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) c) g) -k) l) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) c) g) -k) l) és m) pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a 321/2015. ( X.30.) sz. Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, ha a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, vagy. c) az ajánlattevő, vagy nevesített alvállalkozója nem szerepel az E.ON Üzletszabályzatában előírtak szerint mérőhely létesítésére, átalakítását jogosult regisztrált vállalkozók között. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. c) Az E.ON Üzletszabályzatában előírtak szerint mérőhely létesítésére, átalakítására jogosultsággal rendelkező, regisztrált, alvállalkozó nevét, székhelyét, cégjegyzék számát kell feltüntetni az 10

ajánlatban, és az ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 114.§ (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. P/1. A felhívás megküldését megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolójából a mérleg, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő, beszámoló közzétételét, beszámoló benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, továbbá az ajánlattevő nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére a felhívás megküldését megelőző üzleti év tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Az utolsó három év, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás megküldésétől számított elmúlt három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérő. P/2. Az előző lezárt két üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó és a teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő kettő évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt időszakból a származó árbevételeiről csatolja a nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő P.1 és P.2 pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P./1. A mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését megelőző három üzleti év tekintetében egynél több évben volt negatív. Ha az Ajánlattevő a P.1 pont szerinti azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 11

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmas, ha amióta a működését megkezdte, a térburkolat építéséből származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 200.000.000 Ft-ot. P.2/ Ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben(vagy amióta a működését megkezdte) legalább nettó 1.150.000.000 Ft teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel, illetve ugyanezen időszakban (térburkolat építésből származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó 200 millió Ft árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; Az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években összesen az adott közbeszerzés becsült értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősül alkalmatlannak. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P.1-P.2 pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az P.1/ P/2 pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 114.§ (2) bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő külön felhívására - az ajánlattevő mutassa be, illetve csatolja: M.1.1-1.3. A felhívás megküldését megelőző 60 hónapos időszakban teljesített (befejezett) referenciák esetében: Az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) által adott igazolással kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A Megrendelő (vagy a megrendelő nevében referencia nyilatkozat kiadására jogosult ) által aláírt igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak legyenek, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja év, hó, nap pontossággal), és helyét, a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét, 12

és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor fogadja el az ajánlatkérő az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében a referenciát, ha a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés Megrendelője által kiadott referenciaigazolásban meg kell adnia. M.2. A szakemberek esetében. Az Ajánlattevő csatolja be azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak meg kíván felelni. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell- adott esetben -az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám MV esetében), illetve a végzettséget igazoló okirat másolatát (táj és kertépítő esetében), valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására valamennyi szakemberek önéletrajzát és valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalatigazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek időtartamát( kezdés és befejezés) év, hó, nap megjelöléssel kell megadni! Az önéletrajzban MV esetében a névjegyzékben történő felvétel pontos dátumát (nap, hó, év) is fel kell tüntetni! Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható. M/3.1 Az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítvány másolatát kell csatolni, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai csatolását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontja) M.3.2. Bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentumot kell benyújtani. Az ajánlatkérő egyéb bizonyíték (egyenértékű dokumentum) körében elfogadja a környezetvédelmi rendszerrel, a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban az ajánlattevő működésére vonatkozóan készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M./1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban, sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt, alábbi referenciákkal: 13

M1.1. Legalább 1 db olyan legalább nettó 600 millió forint értékű műemléki jelentőségű területen (2001. évi LXIV. tv. 39. § (1) bekezdés) lakó övezetben, (a gyalogos és közúti (közösségi közlekedési) forgalom fenntartása és az épületek megközelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett) teljesített építési referenciával, ami legalább7.950m2 térburkolat építésére vonatkozik, melynek burkolata legalább a 30% a természetes kő volt. M.1.2. Legalább 1- 1 db olyan építési referenciával amelyek tartalmaztak: - növénytelepítési, - forgalomtechnikai munkákat, - utcabútor elhelyezési munkákat is. M.1.3. legalább 1 db olyan aszfaltburkolat építési referenciával, mely tartalmaz 7.905 m2 marásos előkészítést és legalább 450 m3 nagygépes aszfaltburkolat építést. -M.1.4. Legalább 1 db legalább nettó 13,5millió forint értékű szökőkút építési referenciával. M.1.5. Legalább nettó 65 millió forint értékű közvilágítási hálózat építésére és /vagy kiváltására, és /vagy felújítására vonatkozó referenciával. M.2. Ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: -A szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően: M.2.1. a jogosultság megszerzését követően 3 éves gyakorlattal rendelkező MV-VZ képesítésű felelős műszaki vezetővel, M.2.2. a jogosultság megszerzését követően 3 éves gyakorlattal rendelkező MV-KÉ/B képesítésű műszaki vezetővel, M.2.3. A jogosultág megszerzését követő 3 éves gyakorlattal rendelkező MV-VI képesítésű műszaki vezetővel, M.2.4. A parképítési feladatokhoz felsőfokú kertészeti vagy táj és kertépítő végzettségű szakemberrel. M/3.1. Nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001 szerinti, a közbeszerzés tárgyára (építési- szerelési tevékenységre) is kiterjedő környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. M/3.2. Nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes a közbeszerzés tárgyára (építési- szerelési tevékenységre) is kiterjedő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az ajánlatkérő követelményeinek megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által az alkalmassági körben meghatározott követelményeknek, az előírt igazolás benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre már az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartásesetén,hogy mi az elérési út. Ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 14

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Mindkét ütem tekintetében: Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevőnek, (alvállalkozójának, teljesítési segédjének) felróható késedelmes teljesítés esetén 400.000 Ft/nap késedelmi kötbér kerül felszámolásra, amely a kötbérterhes határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól! A késedelmi kötbér maximuma összege a nettó ajánlati ár 30%.a Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 35%-a. Hibás teljesítés kötbér: nettó ajánlati ár 35 % -a Jótállás: a teljesítéstől számított 24 hónap. Kivéve az alábbi jogszabályban rögzítetteket: 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja. Teljesítési biztosíték szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatosan: a nettó ellenszolgáltatás 5%-a A Kivitelező a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg (mely a szerződés aláírásával azonos időpont) köteles - az áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépésének (aláírás) időpontjától kezdődően a szerződés szerinti teljesítési véghatáridő (okirati formában nyújtott biztosíték esetén további + 60 napig) biztosított legyen. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása az egyedi szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül. A biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy pénzügyi intézményi készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a) Amennyiben az Ajánlattevő óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) kívánja teljesíteni a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 15

biztosítékát, úgy nyertessége esetén köteles bemutatni a Megrendelőnek az átutalás tényét igazoló dokumentumot eredeti, vagy hiteles másolati formában, mely dokumentum a szerződéskötés (hatálybalépés) feltétele. b) Amennyiben az Ajánlattevő pénzügyi intézményi készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel kívánja teljesíteni a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, úgy nyertessége esetén köteles az eredeti kötelezvényt (a készfizető kezességvállaló okiratot) a Megrendelőnek átadni, mely dokumentum megléte a szerződéskötés (hatálybalépés) feltétele. Ez esetben - nyertesség esetén - át kell adni továbbá az általános szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket. A készfizető kezességet tartalmazó szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell: • kezes megnevezése, • azon személyt, aki felé a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő), • a Kivitelező azonosításra alkalmas adatait, • a Szerződés megnevezését, • a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerződéskötés időpontja- a teljesítési határidő +60 nap). • a kötelezettségvállalás összegét, • azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kivitelező, az Ajánlatkérő/Megrendelő nyilatkozata szerint az Ajánlattevő/ Kivitelező a szerződést késedelmesen teljesíti vagy a szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdte, de nem fejezte be, vagy a Megrendelő a Kivitelezőnek felróható okból a szerződést felmondja, vagy attól eláll, akkor a Kezes a Kivitelező helyett a Megrendelő számára a Megrendelő első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben (kezességvállaló okiratban) megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára. • egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan, • egy nyilatkozatot, hogy sem a Kivitelezőt, sem más harmadik személyt a kötelezvény (kezességvállaló okirat) érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. c) Amennyiben az Ajánlattevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával kívánja a biztosítékot nyújtani, úgy a garanciának az alábbi tartalommal és feltételekkel kell rendelkeznie: • garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, • azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megrendelő), • az Ajánlattevő/ Kivitelező azonosításra alkalmas adatait, • a beruházás megnevezését, • a szerződés megnevezését • azon tényt, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a garancia lejáratát és lehívhatóságát. (a szerződéskötés időpontja- a teljesítési határidő +60 nap). • azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő/Megrendelő lehívhat, amennyiben az Ajánlatkérő/Megrendelő nyilatkozata szerint az Ajánlattevő/ Kivitelező a szerződést késedelmesen teljesíti vagy a szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdte, de nem fejezte be, vagy a Megrendelő a Kivitelezőnek felróható okból a szerződést felmondja, vagy attól eláll, • egy nyilatkozatot, hogy a garancia a lejáratáig visszavonhatatlan. 16

• hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári napon belül eleget tesz, • egy nyilatkozatot, hogy sem a Kivitelezőt, sem más harmadik személyt a garancia érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát nem bocsátja - a meghatározott valamely formában - határidőben (a szerződéskötésig, mely egyben a szerződés hatálybalépésnek is az időpontja) Ajánlatkérő rendelkezésére, úgy Ajánlatkérő jogosult úgy tekinti, hogy a szerződéskötésre a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem került sor, és a szerződést a második nyertes Ajánlattevővel megkötni, ha őt az összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban foglaltak alkalmazása esetén az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem fizeti vissza a nyertes Ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő hibájából nem kerül sor a szerződéskötésre. Ha a teljesítési határidő módosul, úgy az Ajánlattevő köteles az új teljesítési határidőhöz igazítani az általa nyújtott szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát. Jótállás idejére szóló biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka): A nettó vállalkozói díj 5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete. A biztosíték megfelelő formában és tartalommal történő átadása az Ajánlatkérő részére a végszámla benyújtásának feltétele. A biztosítéknak a vállalt jótállási idő lejártáig kell lehívhatónak lennie (okirati forma esetén további 40 nap lehívhatósággal). A biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban az előírt összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia A biztosíték Kbt. 134.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell. a) Amennyiben az Ajánlattevő bank vagy biztosító által kibocsátott garancia formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, annak az alábbiakat kell tartalmaznia: • garantáló bank/biztosító megnevezése, • azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), • a Kivitelező azonosításra alkalmas adatait, • a beszerzés megnevezését, • azon tényt, hogy a bank/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal (jótállási idő lejártáig + 40 napig kell érvényben maradnia) • azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Kivitelező igazolható módon nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási/szavatossági kötelezettségeit, • egy nyilatkozatot, hogy a garancia annak lejáratáig visszavonhatatlan, • hogy a bank/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári 17

napon belül eleget tesz, • egy nyilatkozatot, hogy sem a Kivitelezőt, sem más harmadik személyt a garancia érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. b) Készpénz megfizetése esetén a Kivitelező köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési számlájára befizetni a biztosíték összegét, melyet a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Kivitelező nem szerződésszerűen teljesíti jótállási/szavatossági kötelezettségeit. c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényre, vagy bank/biztosítói készfizető kezességre vonatkozó megajánlás esetén pedig a Megrendelő nevére szóló, az előírt összegre vonatkozó, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt/kezességvállaló nyilatkozatot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Kivitelezőnek, melynek tartalmazni kell, hogy a jótállási/szavatossági kötelezettségeit nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő, a Kivitelező esetleges kifogásai ellenére is érvényesítheti követeléseit. A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást. A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények)/ kezességvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell: • kezes megnevezése, • azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő) , • a Megrendelő azonosításra alkalmas adatait, • a Szerződés megnevezését, • a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerződés teljesítésétől a jótállási idő lejárta+ 40 napig) • a kötelezettségvállalás összegét, • azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megrendelő igazolható módon nem szerződésszerűen teljesíti jótállási/szavatossági kötelezettségeit, akkor a Kezes a Megrendelő helyett a Megrendelő számára a kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben/ kezességvállaló nyilatkozatban megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára. • egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan, • egy nyilatkozatot, hogy sem a Megrendelőt, sem más harmadik személyt a kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. Amennyiben biztosíték nem kerül felhasználásra, úgy a jótállási idő lejártát követő 5 banki/biztosítói napon belül az Ajánlatkérő intézkedik a biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkét ütem tekintetében: Az ellenszolgáltatás teljesítése, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §,valamint a kivitelező szerződésben foglalt feltételek szerint történik. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a 18

szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére a számla Ajánlatkérőhöz történő kézhezvételét követő 30 napon belül az Ajánlattevő számlájára utalással kerül sor. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a végszámla értékéből kerül levonásra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint. Az előleget az Ajánlattevő - az előlegbekérő okirat benyújtásával - igényelheti az Ajánlatkérőnél. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az Ajánlattevő köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani 15 napon belül és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét az Ajánlatkérő az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja az Ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1); (6); (11); a Kbt. 136. § (1) a) és b) a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-(2). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni, a nyertes ajánlattevőnek is. Az ajánlattétel és a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése alapján a kivitelező havonta - a műszaki készültségi foknak megfelelő mértékű számlát állíthat ki, azzal, hogy a végszámla értéknek el kell érnie a 30%-ot. A végszámla kiállítására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. Az Áfa tv. 142. §-a alapján az általános forgalmi adót az Ajánlatkérő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti az építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: nem megengedett III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes ajánlattevő az építési-szerelési munkákra és valamennyi létesítményre köteles teljes körű, legalább 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/alkalom kárértékű felelősségbiztosítást kötni (C.A.R.-E.A.R.),. Az Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fenti összegre. Az Ajánlattevő köteles a szerződéskötésig a felelősségbiztosítási kötvény másolatát az 19

Ajánlatkérők részére átadni (a szerződés megkötésének a feltétele). Ennek elmaradása esetén az Ajánlatkérők úgy tekinti, hogy az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg a szerződés, és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte! III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Meghívásos eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Tárgyalásos eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Versenypárbeszéd  Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)  Nyílt eljárás  Meghívásos eljárás  Tárgyalásos eljárás  Versenypárbeszéd  Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

20

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:   / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Szombathely MJV Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály, Közbeszerzési Iroda, III. emelet 325. számú iroda, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Az ajánlatokat mind személyes, mind postai úton erre a címre kell eljuttatni. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról  A megrendelés elektronikus úton történik  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 21

 A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- HUF A befizetés helye: A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő 10918001-00000003-25300036 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Berzsenyi tér felújítása- Ajánlati biztosíték”. Az ajánlati biztosítékot olyan módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy az ajánlatkérő a feletti rendelkezési joga az ajánlati kötöttség beálltáig bekövetkezzen, és legalább az ajánlati kötöttség lejártának a napján 24.00 óráig biztosított legyen. vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000003-25300036 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlattal együtt szükséges benyújtani. A teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja   22

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlati ár rész-szempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *10 X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása Bontott anyagok újrahasznosításának mértéke részszempont esetében: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek vállalniuk kell, hogy a felmart aszfalt (2590 m3) minimum 5%-át az ezen a projekten beépítendő aszfaltkeverékekben a kivitelezés során újra felhasználják, ennek megtörténtét akkreditált labor általi típusvizsgálattal igazolja, keverékterv alapján. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy jelen értékelési szempont esetében a minimum 5%-os aszfalt újrahasznosításnál kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető. Pontozás: Amennyiben az ajánlattevő a kötelezően előírtnál aszfalt újra hasznosításánál kedvezőbb megajánlást nem tesz 1 pontot kap. A maximális 10 pontot az az ajánlattevő kapja, aki a bontott anyagok 100 %-át tudja újrahasznosítani. A többi megajánlás a maximális 100%-hoz képest tett megajánláshoz arányában a fordított arányosítás képlete alapján kapja a pontot. Pontszám= X vizsgált / X legkedvezőbb *10 X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legmagasabb %-os megajánlás X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása Környezeti terhelés minimalizálására tett intézkedések értékelési részszempont esetében: 10 pont: Az ajánlat a projekttel kapcsolatosan ismertté vált valamennyi körülményt megjelöli és azok megfelelő kezelésére vállalást tartalmaz. Ismertet valamennyi, a feladat végrehajtása során a kivitelezés helyszínén potenciálisan fellépő környezetterhelést, valamennyihez hozzárendeli a környezetterhelés csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket, biztosítja a projekt környezetvédelmi céljainak elérését. Kizárólag a tárgy szerinti projektben előforduló tényezőket ismerteti, nem ír más projektről, a teljesítés helye szerinti sajátosságokat veszi figyelembe, az átépítés ideiglenes helyigényét részletesen bemutatja és számszerű adatokkal alátámasztja. 7,5 pont: Az ajánlat a projekttel kapcsolatosan ismertté vált körülmények legalább 3/4- ét megjelöli és azok megfelelő kezelésére vállalást tartalmaz. A megjelölt eleinek tartalmi szempontból kidolgozottak, konkrét intézkedéseket tartalmaznak. A környezetterhelési elemek legalább 3/4-éhez hozzárendeli a környezetterhelés csökkentése érdekében tett intézkedéseket. A környezetterhelési elemek legalább 3/4-éhez csak az e projekten előforduló tényezőket ismerteti, nem ír más projektről, a teljesítés helye szerinti sajátosságokat részben veszi figyelembe. A környezetterhelési elemek legalább 3/4 -éhez biztosítja a projekt környezetvédelmi céljának elérését tartalmazó intézkedéseket. 23

5 pont: Az ajánlat a projekttel kapcsolatosan ismertté vált körülmények legalább felét megjelöli és azok megfelelő kezelésére vállalást tartalmaz. A megjelölt elemek tartalmi szempontból kidolgozottak, konkrét intézkedéseket tartalmaznak. A környezetterhelési elemek legalább 1/2-éhez hozzárendeli a környezetterhelés csökkentése érdekében tett intézkedéseket. A környezetterhelési elemek legalább 1/2-éhez csak az e projekten előforduló tényezőket ismerteti, nem ír más projektről, a teljesítés helye szerinti sajátosságokat részben veszi figyelembe. A környezetterhelési elemek legalább 1/2 -éhez biztosítja a projekt környezetvédelmi céljának elérését tartalmazó intézkedéseket. 2,5 pont: Az ajánlat a projekttel kapcsolatosan ismertté vált körülmények legalább 1/4-ét megjelöli és azok megfelelő kezelésére vállalást tartalmaz. A megjelölt eleinek tartalmi szempontból kidolgozottak, konkrét intézkedéseket tartalmaznak. A környezetterhelési elemek legalább 1/4-éhez hozzárendeli a környezetterhelés csökkentése érdekében tett intézkedéseket. A környezetterhelési elemek legalább 1/4-éhez csak az e projekten előforduló tényezőket ismerteti, nem ír más projektről, a teljesítés helye szerinti sajátosságokat részben veszi figyelembe. A környezetterhelési elemek legalább 1/4 -éhez biztosítja a projekt környezetvédelmi céljának elérését tartalmazó intézkedéseket. 1 pont: Az ajánlat a projekttel kapcsolatosan ismertté vált körülmények közül csak néhányat jelöl meg és azok megfelelő kezelésére részben tartalmaz vállalásokat. A megjelölt elemek tartalmi szempontból kidolgozottak illetve részben kerültek kidolgozásra. A környezetterhelési elemek kevesebb, mint 1/4-éhez rendeli hozzá a környezetterhelés csökkentése érdekében tett intézkedéseket. A környezetterhelési elemek esetében nemcsak az e projekten előforduló tényezőket ismerteti, ír más projektről is, a teljesítés helye szerinti sajátosságokat részben veszi figyelembe. A környezetterhelési elemek kevesebb, mint 1/4 -éhez biztosítja a projekt környezetvédelmi céljának elérését tartalmazó intézkedéseket. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 8.00-16.00 óráig (pénteki napokon 8.00-12.00 óráig) lehetséges azzal, hogy az ajánlati határidő lejártának napján az ajánlatnak 12 óra 00 percig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy Az ajánlatnak Az ajánlati határidő lejártának napján 12 óra 00 percig be kell érkeznie a felhívásban megjelölt szobába. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő előírja, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati példány benyújtását is (CD-n vagy DVD-n.) 2./ Az ajánlat géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell kötni, vagy fűzni. Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlat lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) minimum az eljárás rövid tárgyát „A Berzsenyi tér felújítása" és az „Ajánlati határidő lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni. 24

Ha az ajánlatot tartalmazó boríték (csomag) nincs a fentiek szerint lezárva az ajánlat érvénytelen! Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag nincs megfelelően megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 3./ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (lásd nyilatkozat mintákat), nemlegesség esetén is, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, azaz az ajánlatban, meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, azaz a szerződés legalább 50%-át a nyertes ajánlattevő(k)nek kell teljesíteni! Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők/Ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2005(X.30) Korm. rendelet 27.§ (2) bekezdése értelmében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet csak ki. 4./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66.§ (4) bekezdése), valamint a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltakra. (lásd nyilatkozat mintákat) 5./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők/ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: - a közös ajánlattevők fellépése formájának ismertetését; - az ajánlat aláírása módjának ismertetését; - a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, aki korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban megtehető jognyilatkozatok tekintetében; - a külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; - valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; - Az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. A közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell az ajánlathoz. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 25

felhívását a megállapodásban megjelölt szerinti képviselőnek küldi meg! Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében Az ajánlatételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 6./ Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére egyéb személyt képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen személy meghatalmazásának eredeti példányát. 7./ A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni. 8./ Árfolyamok: Az ajánlatok benyújtása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőknek a referenciák esetében a teljesítés napján, a beszámolók/árbevételre vonatkozó adatok esetében pedig az adott tárgyév utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az ajánlatban megadni. 9./ Az ajánlattevő a felhívásban, valamint a mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, kizárólag az Ajánlatkérő nevében eljáró Deák Ügyvédi Irodánál, az a) pontban meghatározott elérhetőségeken faxon (74/510-224), fokozott biztonságú elektronikus aláírás használata esetén e-mail formájában ([email protected]), vagy postai levél formájában (7100 Szekszárd-2, Pf:519) (Kbt. 41.§). A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett az okiratban meg kell jelölni a kapcsolattartó személyét, fax számát és email címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti! Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését („A Berzsenyi tér felújítása"). Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kérdéseket ezzel egyidejűleg - a könnyebb megválaszolhatóság érdekében - elektronikusan, szerkeszthető formában is juttassák el a [email protected] mail címre is. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül kell megadni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlati határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kérdések megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlati határidőt. 10./ Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és/vagy email-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra és/vagy e-mail címére megküldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Amennyiben a fentiek ellenére az ajánlattevő olyan telefax/e-mail elérhetőséget ad meg, amely 26

valamely, a fogadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet fogadására, vagy az ajánlattevő egyáltalán nem ad telefax/e-mail elérhetőséget, az ajánlattevő részére a kiegészítő tájékoztatás postai úton kerül megküldésre! Ebben az esetben az ajánlattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját! 11./ A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 12./ Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII törvény 41.§ -a alapján az írásbeli kapcsolattartásnak alábbi formák felelnek meg: - postai vagy közvetlen kézbesítés; - fax; - elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában). 13./ A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő/Ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő//Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az alábbiak: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 9700 Szombathely, Hunyadi út 45. Tel.: (94) 522-750, fax: (94) 522-770 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Tel.: 94/513-430 E-mail: [email protected] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Tel.: 06-1-795-54-78 E-mail: [email protected] Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Telefon: 94/328-188, fax: 94/313-283 E-mail: [email protected] ÁNTSZ Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézete 27

9700 Szombathely, Sugár út 9. Tel.: 06-94-506-300, fax: 06-94-506-332 E-mail: [email protected] NAV Vas Megyei Adóigazgatósága 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 22. Tel.: 94/519-700 Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerint a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent az hivatkozott követelményeknek. 14./Ajánlatkérő felhívja az ajánlatevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. 15./ Az ajánlati árat az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható, és minden költségvetési sort egyéb ajánlatkérői utasítás hiányában „0”-tól különböző értéken kell beárazni! 16.) Egyéb különleges feltételek: - Amennyiben a projektet érintő közbenső- és utóellenőrzések során a kivitelezéssel összefüggő dokumentumokra vonatkozóan kérdések merülnek fel az ellenőrök részéről a Vállalkozó köteles a projektre vonatkozó fenntartási időszak végéig rendelkezésre állni. - A kivitelezés idején folyamatosan - legalább heti rendszerességgel - szükséges a kooperációkon való jelenlét. - Folyamatos egyeztetés és konzultáció a Megrendelővel, ill. az általa kijelölt képviselőivel, és a műszaki ellenőrrel. - A távközlési kábelek kiváltását csak a tulajdonos által elfogadott, ill. minősített vállalkozó (alvállalkozó) végezheti. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ 28001 (OH SAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása, ezért legkésőbb a szerződés megkötéséig be kell tudni mutatni a nyertes ajánlatevőnek az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa 28

egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. Ennek elmaradása esetén az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szerződéskötés az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg, és a második gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte! 17./ Ha a cégkivonat a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, akkor csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni. 18./ Az ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (3) bekezdése alapján fenntartja magának a jogot, hogy az beruházás II üteme tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon 19.) Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlat csak Magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak. 20.) Az ajánlati ár, mint értékelési szempont • Ezen szemponton belül Ajánlatkérő a nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. • Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. • Az Ajánlattevőknek tudomásul kell venni, hogy tekintettel arra, hogy a vállalási ár átalányár, a kiadott tervdokumentációt kötelesek egységes egészként kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítani, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerű használathoz szükséges. Ennek megfelelően az Ajánlattevő úgy állítsa össze ajánlati árát, hogy bármely tételnek a kimaradása nem mentesíti a nyertest hogy a tervekben és/vagy a műszaki leírásban, költségvetésben szereplő műszaki tartalmat teljes körűen megvalósítsa. Minden, az Ajánlattevő által írásban nem észrevételezett esetleges műszaki dokumentációs hiba miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó többletmunka vagy olyan pótmunka elvégzésének a költsége, mely az ajánlattevőtől, mint szakcégtől kellő körültekintés esetén előrelátható lett volna az Ajánlattevőt terheli. • Az ajánlat kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt, ami a végleges használatba vételhez szükséges. • Az Ajánlattevő az építés során keletkező építési és bontási hulladékot a hatályos jogszabályok szerint köteles kezelni és nyilvántartani. • Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott tervdokumentációban, a szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és Eu-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelelő minőségű teljesítési 29

kötelezettség alól. • Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. • Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. • Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. • Az ajánlati árat a műszaki tervdokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést módosítás nélküli kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani, és minden sort „0”-tól különböző számmal kell beárazni! 21.) Bontott anyagok újrahasznosítása részszempont A burkolat alap (bontott anyagok): mennyisége jelen projektben 6041 m3. Az ajánlatban kettő tizedes jegyig kell a megajánlásokat (a kerekítés szabályai alapján) megadni, %-os formában. Az újrahasznosítást a következő módon kell az ajánlatba igazolni: Fel kell tüntetni az újrahasznosítani kívánt bontott anyagok megnevezését, azok mennyiségét, az újrahasznosításának a módját, amit az alábbiak szerint igazolni. • Geotechnikai vizsgálatok alapján az építőanyag minősítését (a labornak a mintavételezésre és a vizsgálati módszerre akkreditációval kell rendelkeznie. A NAT szám szerepeljen a jegyzőkönyvön) • Ha altalajról, ágyazati anyagról, földről stb. van szó, akkor szükséges szennyezettség vizsgálati jegyzőkönyv TPH, PAH és peszticidekre minimum (a labornak a mintavételezésre és a vizsgálati módszerre akkreditációval kell rendelkeznie. A NAT szám szerepeljen a jegyzőkönyvön) • A beépítésről szükséges becsatolni nyilatkozatot, szerződést, (FMV nyilatkozat). • A területen az anyagot hulladékjegyzék szerint a kitermelőnek kell besorolnia. • A szállításhoz rendelkeznie kell érvényes és megfelelő hulladékszállítási engedéllyel, mely engedélyt csatolni kell. • A munkafolyamatok során a szállításról a szállítóleveleket megfelelően dokumentálni és csatolni kell. • A befogadó pontos megnevezését és címét, illetve a befogadó hulladékgazdálkodási engedélyét igazolni kell a munka megkezdése előtt. • A munkafolyamatok során a végleges záró befogadó nyilatkozat igazolása szükséges. • A hulladék nyilvántartás táblázat előzetes megküldése szükséges. • A munkafolyamatok során kötelező a naprakész hulladék nyilvántartás vezetése. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek vállalniuk kell, hogy a felmart aszfalt (2590 m3) minimum 5%-át az ezen a projekten beépítendő aszfaltkeverékekben a kivitelezés során újra felhasználják, ennek megtörténtét akreditált labor általi típusvizsgálattal igazolja, keverékterv alapján. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy jelen értékelési szempont esetében a minimum 5%-os aszfalt újrahasznosításnál kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető. Nyilatkozni kell az ajánlatba a kötelezően előírt 5%-os felmart aszfalt újrahasznosításáról 22.) Környezeti terhelés minimalizálására tett intézkedések értékelési részszempont • Az ajánlattevőknek a környezetvédelmi intézkedések kidolgozásával kell bemutatniuk, hogy milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a kivitelezés ideje alatt a környezet védelmét, részletes intézkedési és utasítási leírások meghatározásával, amelynek keretében be kell mutatni az építés-felújítás ideiglenes helyeinek és hatásterületének tudatos minimálisra csökkentésére vonatkozó lépéseket, intézkedéseket. A kivitelezési munkák során tervezett környezetvédelmi intézkedéseket, megoldásokat az ajánlattevőknek minél részletesebben és a lehető legnagyobb 30

körültekintéssel kell bemutatni, továbbá az átépítés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékűre kell szorítani. A projekt megvalósításával összefüggő szállítási tevékenységek környezeti hatásainak minimalizálására tett intézkedések bemutatása keretében a szállítási logisztikai feladatokra vonatkozó környezetterhelést csökkentő intézkedések bemutatása, mind az anyagok, mind a keletkező hulladékok, mind a munkagépek szállítása során. Ajánlattevőnek törekednie kell olyan útvonalak meghatározására, kialakítására, melyek a környezetterhelés tekintetében a projekt kivitelezés hatásterületének minimalizálását eredményezik. • A környezetvédelmi intézkedési terv elkészítésének célja a környezet megóvásának biztosítása, a lehető legkörültekintőbb környezetszemléletű kivitelezés és szállítási feladatok, valamint a környezetvédelmi vállalások maradéktalan teljesítése. • Az ajánlattevők által bemutatásra kerülő, a kivitelezés és szállítás során alkalmazott intézkedések értékelésekor ajánlatkérő a részletesen kidolgozott vállalások megvalósítását értékeli, különös figyelmet fordítva arra, hogy az átépítés ideiglenes helyigényét és hatásterületét ajánlattevőknek a kivitelezés során tudatosan minimalizálni kell. Ezen belül ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő mennyire kész és képes a projekt megvalósítása során igénybevett ideiglenes helyigények és hatásterületek minimalizálására, bemulatandóak az ideiglenes létesítmények, azok helye, mérete és az általa elfoglalt hasznos alapterületet mértéke. Valamennyi szempontnál követelmény, hogy az adott elemre tett ajánlat tömör, lényegre törő, megfelelően tagolt legyen, az adott tárgytól ne térjen el, minél több, az adott projekthez kapcsolódó konkrétumot tartalmazzon, vegye figyelembe a helyi sajátosságokat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban bemutatásra kerülő környezetvédelmi intézkedések értékelési szempontként kerültek meghatározásra, így ezen fejezet hiánypótlás vagy felvilágosítás keretében utólag nem módosítható. A bemutatandó főbb elemek: A. Főbb szállítási útvonalak meghatározása, szállítási időpontok megjelölése, építőanyag beszerzési hely kiválasztása kapcsán a környezettervelés minimalizálására irányuló ajánlattevői intézkedések bemutatása B. Zajterhelés minimalizálására irányuló ajánlattevői intézkedések a szállítási feladatok során: Ezen belül ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő mennyire kész és képes a projekt kivitelezésével kapcsolatos szállítási tevékenység zajterhelésének minimalizálására, így különösen, hogy mik az általa felismert zajkibocsátó tényezők, melyek a zajterhelés minimalizálására vállalt intézkedései a szállítás során. C. A belélegezhető károsanyagokkal (így különösen por, kipufogó gázok) kapcsolatos környezetterhelés minimalizálására irányuló ajánlattevői intézkedések a szállítás során: Ezen belül ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő mennyire kész és képes a szállítási tevékenységgel kapcsolatos belélegezhető károsanyagokkal (így különösen por, kipufogó gázok) kapcsolatos környezetterhelés minimalizálására, így különösen, hogy mik az általa felismert belélegezhető károsanyagkibocsátó tényezők, melyek a belélegezhető károsanyagokkal (így különösen por, kipufogó gázok) kapcsolatos környezetterhelés minimalizálására vállalt intézkedései a szállítási tevékenység megszervezése során. D. Hulladékelszállítás minimalizálására vonatkozó ajánlattevői intézkedések a szállítás során: Ennek keretében az ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő mennyire kész és képes az egyes környezetterhelésekhez hozzárendelni a terhelés csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket, mennyire törekszik a keletkező hulladékok elszállításával kapcsolatos szállítási távolság minimalizálására, közelben lévő hulladéklerakóhelyek kiválasztására, illetve a keletkező hulladékok újrahasznosítására. 31

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a fenti megajánlásokkal kapcsolatban, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet a Megrendelő/Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett! 23) Az ajánlatban hetekre lebontott a főbb munkafolyamatokat tartalmazó műszaki ütemterv és a környezetvédelmi minimalizálására tett intézkedéseknél megfogalmazottakkal összhangban lévő organizációs tervet csatoljon az ajánlattevő! 24) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 25) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás III.1.2) P1- P2 pontok szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.1.3) M1 - M3 pontok szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 26.) Ajánlatkérő előírja, hogy közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A dokumentáció letöltését a regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével, és annak megküldésével kell igazolni az ajánlatkérő nevében eljáró felé (Deák Ügyvédi Iroda [email protected] vagy fax: 74/510-224) A regisztráció elmaradása, vagy helytelen regisztráció esetén az Ajánlatkérő és az Ajánlatkérő nevében eljáró nem tudja garantálni, hogy az eljárás során keletkező közbeszerzési dokumentumok időben eljutnak (vagy eljutnak -e egyáltalán) az Ajánlattevőhöz! A regisztráció elmaradásának, vagy a helytelen regisztrációnak minden következményét az Ajánlattevő köteles viselnie! VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/07/12 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

32