POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK _______/2016. (II. 2.) határozata
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………….. igen-szavazattal, ……………… nemszavazattal úgy határozott, hogy az új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátását végző vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárást kíván kiírni az előterjesztéshez csatolt Eljárást megindító felhívás és kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok alapján. A Közbeszerzési eljárás megindítására felhatalmazza a Polgármestert. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK A POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINT AJÁNLATKÉRİ ÁLTAL AZ
„Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” Közbeszerzés típusa: szolgáltatás A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı: Pomáz Város Önkormányzat cím: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. A közbeszerzési eljárás lebonyolítója: Hajdu Ügyvédi Iroda Cím: 1053 Budapest, Vámház krt. 8. Telefonszám: +36-1/783-8364 Fax szám: +36-1/783-8364 E-mail:
[email protected] Ajánlatkérı típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti szervezet Ajánlatkérı fı tevékenysége: Általános közigazgatás 2. Eljárás fajtája A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás 3. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérı képviseletében eljáró bonyolító szervezet küldi meg az ajánlattélre felkért gazdasági szervezeteknek, elektronikus és postai úton. 4. A szerzıdés megnevezése tárgya, mennyisége:
„Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” A tényleges mennyiségeket és feladatokat a mőszaki leírás és a szerzıdéstervezet tartalmazza. 5. Szerzıdés meghatározása: Megbízási szerzıdés 6. Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtésre sor kerül: nem 7. Szerzıdés idıtartama: Szerzıdéskötéstıl 2017. augusztus 31. napjáig tartó határozott idıtartamig. 8. Teljesítés helye: Pomáz NUTS-kód: HU102 9. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A szerzıdés finanszírozása a Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történı elıirányzat átcsoportosításokról szóló kormányhatározat alapján 100% költségvetési támogatásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetések pénzneme a forint. Megrendelı 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására biztosít lehetıséget. Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. A szerzıdés szerinti és a jogszabályoknak megfelelı számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétıl eltérıen, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései, valamint a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelıen történik. 2
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés tervezet tartalmazza. 10. Többváltozatú (alternatív) ajánlatok: Ajánlatkérı többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. 11. Részajánlattétel lehetısége vagy kizárása: Részekre történı ajánlattétel nem lehetséges. Az ajánlatkérı a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy részekre történı ajánlattétel nem lehetséges, mivel a tervezési szolgáltatást egységesen kell kezelni. 12. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ: vételi jog nincs. 13. Meghosszabbításra vonatkozó információ A szerzıdés meghosszabbítható: nem 14. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek a szerzıdéstervezetben kerülnek meghatározásra. 15. A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé a Kbt. 35. § (9) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérı a projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevık esetében nem teszi lehetıvé. 16. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza az alábbiak szerint: Az értékelési alszempontok alsó és felsı ponthatára: 1-100 pont Értékelési alszempontok, súlyozásuk és sorrendjük a következı: 1.Nettó ajánlati ár, forintban 2.Szerzıdés teljesítésében részt vevı személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke: 3. Az ajánlattevı személyi állományának képzettsége és tapasztalata 4. A mérnöki szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszertan bemutatása
Súlyozás: 50% Súlyozás: 10% Súlyozás: 25% Súlyozás: 15%
1. alszempont: A nettó ajánlati ár értékelési alszempont esetében az ajánlatevınek forintban kell megadnia a szerzıdés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát. Ezen értékelési alszszempont esetében a megajánlásokat ajánlatkérı a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában megjelent útmutató III.A1. ba) pont szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezıbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1. A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérı megszorozza a súlyszámmal, és azt kettı tizedesjegyre kerekíti.
3
2. alszempont: Szerzıdés teljesítésében részt vevı személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke: a) teljesítésbe bevonni kívánt felsıfokú egyetemi vagy fıiskolai végzettséggel rendelkezı szakemberek létszáma (legalább 2 fı), 5% b) teljesítésbe bevonni kívánt egyetemi vagy fıiskolai végzettséggel rendelkezı vezetı tervezık létszáma (legalább 1 fı), 5 % A fentiek tekintetében az ajánlattevınek be kell mutatnia a következıket: -
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma, a szakemberek nevének megadásával, az önéletrajz benyújtásával és a diploma másolat benyújtásával a teljesítésbe bevonni kívánt vezetı tervezık létszáma, a szakemberek nevének megadásával, az önéletrajz benyújtásával, a diploma másolat benyújtásával, továbbá a kamarai névjegyzékben szereplés ellenırzéséhez a kamarai regisztráció számának megadásával
Vezetı tervezı szakember alatt ajánlatkérı azon személyeket értik, akik egyenként legalább 8 éves tervezıi gyakorlattal rendelkeznek a tervezıi jogosultság megszerzésének idıpontjától (év) számítva. Az ajánlatkérı az évek számát nem hónaponként érti, a megszerzés évétıl számítja. Ezen értékelési alszempontok esetében ajánlatkérı a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevık ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint: Az a) pont esetében az ajánlatkérı az értékeléskor értékeli, hogy az ajánlattevı az ajánlatában hány szakembert von be a szerzıdés teljesítésébe. Fentiek alapján az ajánlatkérı az alábbiak szerint pontoz: -
2 fı bevonása esetén 10 pontot ad 3 fı bevonása esetén 40 pontot ad, 4 fı bevonása esetén 70 pontot ad 5 fı bevonása esetén pedig 100 pontot ad 5 fıt meghaladó bevonás esetén ajánlatkérı egységesen 100 pontot ad.
A b) pont esetében az ajánlatkérı az értékeléskor értékeli, hogy az ajánlattevı az ajánlatában hány vezetı tervezı szakembert von be. Fentiek alapján az ajánlatkérı az alábbiak szerint pontoz: - 1 fı bevonása esetén 10 pontot ad - 2 fı bevonása esetén 50 pontot ad, - 3 fı bevonása esetén 100 pontot ad - 3 fıt meghaladó bevonás esetén ajánlatkérı egységesen 100 pontot ad. A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérı megszorozza a súlyszámmal, és azt kettı tizedesjegyre kerekíti. 3.alszempont: Az ajánlattevı személyi állományának képzettsége és tapasztalata A fenti alszempont esetében az ajánlatkérı a következık szerint értékel: A szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt vezetı tervezıknek rendelkeznie kell: -
felsıfokú egyetemi vagy fıiskolai végzettséggel legalább 8 éves tervezıi tapasztalattal a tervezıi jogosultság megszerzésének évétıl számítva
Az ajánlatkérı ezen értékelési alszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevık ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint: 4
a) Az ajánlatkérı az értékeléskor azt értékeli, hogy a vezetı tervezık milyen szakmai elismerésekkel, díjakkal rendelkezik, súly 15% -
amennyiben legalább 1 fı Ybl-díjjal rendelkezik, akkor 100 pontot kap amennyiben legalább 1 fı Pro Architectura díjjal rendelkezik, akkor 70 pontot kap amennyiben legalább 1 fı „Év háza” díjjal rendelkezik, akkor 60 pontot kap
Amennyiben egyik szakember sem rendelkezik a fenti díjak egyikével akkor erre a szempontra az ajánlattevı 1 pontot kap. A fentiek alátámasztására az ajánlattevınek be kell nyújtania a szakember önéletrajzát és diploma másolatát, valamint a díj odaítélését bizonyító iratot. Az önéletrajz mintát a dokumentáció tartalmazza. b) Az ajánlatkérı az értékeléskor azt értékeli, hogy a vezetı tervezı milyen tapasztalattal rendelkezik nevelési/oktatási rendeltetéső épületek tervezésében, súly 10% - amennyiben legalább 1 fı vezetı tervezı szakember az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 5 évben legalább 1 db referenciával rendelkezik, amely referencia nevelési/oktatási rendeltetéső épület tervezésére (engedélyes/kiviteli/koncepcionális terv) vonatozott, akkor 100 pontot kap - amennyiben a vezetı tervezı szakember az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 5 évre vonatkozóan nem rendelkezik nevelési/oktatási rendeltetéső épület tervezésére (engedélyes/kiviteli/koncepcionális terv) vonatozó referenciával, akkor 1 pontot kap. Az ajánlatkérı a fentieket a vezetı tervezı szakember által benyújtott önéletrajzból ellenırzi. A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérı megszorozza a súlyszámmal, és azt kettı tizedesjegyre kerekíti. 4. alszempont: A tervezési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszertan bemutatása Az ajánlattevınek az ajánlatában módszertant kell benyújtania a mőszaki leírásban meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan. A módszertannak különösen ki kell terjednie a -
a mőszaki leírás szerinti részletes feladatok ellátásának módjára a tervezés folyamata, a közben felmerülı problémák, akadályok és megoldásuk a hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmőszolgáltatókkal történı egyeztetés módja, az esetleges észrevételek kezelésének módja az engedélyeztetés során felmerülı problémák, akadályok (pld. hiánypótlás) és megoldásuk módja
Az ajánlatkérı ezen értékelési alszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. június 1-i számában megjelent útmutató 2. pontja alapján, sorbarendezéssel állapítja meg az ajánlattevık ajánlatának pontszámát az alábbiak szerint: Az ajánlatkérı -
-
10 pontot ad arra az ajánlatra, amelyik csak az általánosság szintjén tér ki a fenti feladatok ellátására. 40 pontot kap az az ajánlat, amely a jelen projekttel kapcsolatosan kapcsolatos specifikumokat is megemlíti az általánosságokon túl az ajánlatában, bemutatva legalább 3 kockázatot, amely a szerzıdés teljesítése során elıfordulhat és amelyhez kapcsolódóan megoldási javaslatot is nyújt 70 pontot kap az az ajánlat, amely a jelen projekttel kapcsolatosan kapcsolatos specifikumokat is megemlíti az általánosságokon túl az ajánlatában, bemutatva legalább 5 5
kockázatot, amely a szerzıdés teljesítése során elıfordulhat és amelyhez kapcsolódóan megoldási javaslatot is nyújt - 100 pontot kap az az ajánlat, amely a jelen projekttel kapcsolatosan kapcsolatos specifikumokat is megemlíti az általánosságokon túl az ajánlatában, bemutatva legalább 10 kockázatot, amely a szerzıdés teljesítése során elıfordulhat és amelyhez kapcsolódóan megoldási javaslatot is nyújt A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérı megszorozza a súlyszámmal, és azt kettı tizedesjegyre kerekíti. Az ajánlatkérı a fentiek szerinti pontszámokat összeadja, kettı tizedesjegyre kerekíti. Az eljárás nyertese az, aki az értékelési szempont alapján a legjobb érvényes ajánlatot tette (legtöbb pontszámot szerezte). 17. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevınek az ajánlatában, egyszerő nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Az ajánlatkérı elfogadja, ha az ajánlattevı a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérı által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevı más szervezet vonatkozásában az ajánlattevınek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplık vonatkozásában nem állnak fenn a fentiek szerinti kizáró okok. Az ajánlattevınek továbbá nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevı, esetlegesen az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı által tett nyilatkozatoknak a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésőnek kell lenniük. 18. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménynek: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevı: P.1. Amennyiben az ajánlattételi határidıt megelızı három lezárt üzleti évben összesen (a három év alatt) nem rendelkezik legalább 5 millió forint teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A 321/2015. (X.30). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az elızı három lezárt üzleti évi – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételérıl szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függıen, 6
hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevı a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában mőködik, amely tekintetében az árbevételrıl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban elıírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérı által megfelelınek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı kiegészítı tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában mőködik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételrıl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban elıírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérı által elfogadott módjáról. Az elıírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek. A fenti alkalmassági követelmény tekintetében elegendı, ha az egyik ajánlatevı felel meg a követelménynek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık vagy részvételre jelentkezık bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzıdéses vagy elıszerzıdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 19. Mőszaki és szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevı, amennyiben az alábbiaknak nem felel meg: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétıl visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, engedélyezési vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó szerzıdésszerően teljesített (befejezett) referenciával, amely értéke legalább elérte a nettó 5.000.000,Ft-ot. Az elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevınek a mőszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelı alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 év során teljesített (befejezett) szolgáltatásainak ismertetése tartalommal: a szerzıdést kötı másik fél neve, címe, a szerzıdés (szolgáltatás) tárgya 7
az elvégzett szolgáltatási feladatok felsorolása; az ellenszolgáltatás nettó összege a teljesítés ideje és helye [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap)] nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történte.
A bemutatott referenciákat a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevı, az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerzıdést kötı másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni. A bemutatott referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (59 bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevıként teljesített vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozta – a teljesítés oszthatatlansági miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevık által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy ajánlatkérı a referencia igazolást, valamint nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevı részérıl az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevık egyetemleges felelısségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevı által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerzıdés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az igazolási mód tekintetében az ajánlatkérı felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık vagy részvételre jelentkezık bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzıdéses vagy elıszerzıdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplı csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van. 20. Szerzıdés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplı letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban elıír engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltétel: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevı, amennyiben az alábbiaknak nem felel meg: SZ1: Nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplı esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. SZ2: Nem szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos kamarai névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplı esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában. 8
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: SZ1: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlatkérı ellenırzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen az elektronikusan elérhetı cégjegyzék-adatok, illetve egyéni vállalkozók nyilvántartása alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık esetén a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján kell eljárni. SZ2: A kamarai névjegyzékben szereplés igazolására az ajánlattevınek az ajánlatában be kell nyújtania a kamarai tagságra vonatkozó igazolást. 21. Fenntartott szerzıdésre vonatkozó információk: A szerzıdés a Kbt. 33. § (1)-(2) bekezdése szerint fenntartott: x nem 22. Ajánlattételi határidı: 2016. február 15., 10.00 óra 23. Az ajánlatok benyújtásának címe: Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I/3. 24. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 25. Az elsı ajánlat felbontásának idıpontja és helye: Határidı: 2016. február 15., 10.00 óra Hely: Hajdu Ügyvédi Iroda. 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I/3. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek x igen A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése alapján történik. 26. Ajánlati kötöttség idıtartama: Az ajánlati kötöttség idıtartama az ajánlatok benyújtásától számított 30 nap. 27. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérı nem írja elı ajánlati biztosíték nyújtását. 28. Egyéb különleges feltételek: nincs 29. Európai Uniós Alapra vonatkozó információ: nem. 30. A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történı elérése az eljárásban való részvétel feltétele: igen A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevınek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidı lejártáig. 31. A dokumentáció és a kiegészítı iratok, vagy ismertetı rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt – ingyenesen – küldi meg az ajánlattételre felkért ajánlattevıknek. 32. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérı kijelenti, hogy a felhívás 18. és 19. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest. 33. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra: igen – A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 9
érdekében történı elıirányzat átcsoportosításokról szóló kormányhatározat alapján 100% költségvetési támogatásból valósul meg. Ajánlatkérı a Kbt. 53. § (6) bekezdése alpaján az eljájrást eredménytelennek nyilváníthatja, ha a támogatásra irányuló igényt nem fogadják el, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el. 34. Tárgyalás lebonyolításának szabályai: Tárgyalása nem kerül sor. 35. Egyéb információk: 1.Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. 2. A Kbt. 56. § alapján a gazdasági szereplık kiegészítı tájékoztatás iránti kérelmet nyújthatnak be. A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejárta elıtt ésszerő idıben köteles a kiegészítı tájékoztatást megadni. Kiegészítı tájékoztatás iránti kérelmet a Hajdu Ügyvédi Irodához kell megküldeni a 1/318 40 32 fax számra vagy pedig az
[email protected] e-mail címre. 3. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidı lejártáig 1 eredeti példányban, és 1, a papír alapú példánnyal mindenben megegyezı elektronikus másolati példányban (CD/DVD adathordozón .pdf formátumban). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevıt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor kerül. Az ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıt, hogy a papír alapú és az elektronikus úton benyújtott példány közötti ellentmondás esetén a papír alapú példányt tekinti irányadónak. 3. Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell főzni, vagy be kell kötni; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplı dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlaton lévı minden – ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tıl írásos felhatalmazást kaptak. e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elıtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A zárt csomagon az „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” – Felbontani tilos az ajánlattételi határidı lejárta elıtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzékkel kell ellátni. 4. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján elıírja, hogy az ajánlattevı jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 5. Ajánlattevık a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni a dokumentációban megtalálható formátumnak megfelelıen. A 10
benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az ajánlattevı nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a fıbb számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 6. Ajánlattevı a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. 7. Az ajánlattevınek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza az értékelési szempontok körében meghatározott dokumentumokat. A szakmai ajánlat részeként az ajánlattevınek továbbá a szakmai ajánlat részeként egy ütemezést, amely az elıkészítés-tervezés-kivitelezés tervezett ütemét meghatározza. Megbízó rögzíti, hogy az ütemezésnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott határidıkhöz kell igazodnia. Megbízó rögzítik, hogy az ütemezés nem válik a szerzıdés részévé. 8. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján kizárólag azok a gazdasági szereplık tehetnek ajánlatot, akiket az ajánlatkérı ajánlattételre felkért. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplık közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplı jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplıvel, amelynek az ajánlatkérı nem küldött ajánlattételi felhívást. 9. Fordítás: idegen nyelvő irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvő dokumentummal együtt annak magyar nyelvő fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérı a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevı általi felelıs fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevı felelıs. 10. Az ajánlatok munkanapokon 9:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 9:00–13:00 óra, az ajánlattételi határidı napján 9:00–10:00 óra között nyújthatóak. 11. Amennyiben az Ajánlatkérı az összegezésben a nyertest követı legkedvezıbb ajánlattevıt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követı legkedvezıbb Ajánlattevıvel köt szerzıdést. 12. Az Ajánlattevınek és az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához csatolni: - az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának közjegyzı vagy pedig ügyvéd által ellenjegyzett egyszerő másolati példánya, vagy az aláírás mintájának egyszerő másolata - az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytıl származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerő másolati példánya. 13. Az ajánlattétel során a különbözı devizák forintra történı átszámításánál az Ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplı, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 14. Az Ajánlattevı ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. 11
15. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidı középeurópai helyi idı szerint értendı (CET). 16. Az ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıt, hogy a teljesítés során keletkezı, a szerzıi jogi védelem alá esı alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejő, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérı bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzıi jogi védelem alá esı alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 17. A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet II. fejezet 11.§ alapján a nyertes ajánlattevı köteles legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjára felelısségbiztosítást kötni vagy meglévı felelısségbiztosítását kiterjeszteni. A felelısségbiztosításnak 10 millió forint / év és 2 millió forint /káreseményre kell vonatkoznia. Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy a fenti szerinti felelısségbiztosítást szerzıdéskötésre biztosítja és a szerzıdéskötés napján a kötvény eredeti példányát bemutatja és a másolati példányt átadja a Megrendelınek. 18. Ajánlatkérı a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy a szerzıdést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevıként szerzıdı félnek kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevı (ajánlattevık) saját teljesítésének arányát. A teljesítésben részt vevı alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közremőködıt. 19. Az ajánlattevıként szerzıdı fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vevı szervezeteket a Kbt. 65. § (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,. 20. A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendı. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
Felhívás és dokumentáció kiküldésének napja: 2016. február 3.
12
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
13
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİNEK
14
A.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1
Pomáz Város Önkormányzat (továbbiakban Ajánlatkérı) az „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat.
1.2
1.3
2.
3.
Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat, a Dokumentáció az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendı. Az ajánlattevı ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (a továbbiakban: Kbt.) elıírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelnie az ajánlattételi dokumentációban megadott mőszaki elıírásoknak. Az ajánlattevı kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és elıírást. Az ajánlattevı kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az elıírt információk és dokumentumok benyújtását a kitőzött határidıkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi dokumentációban megadott minden követelménynek. Az Ajánlattevınek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. Az Ajánlatkérı semmilyen esetben sem tehetı felelıssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlattételi eljárás lefolyásától vagy kimenetelétıl. Az Ajánlattevınek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyrıl harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevı számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt szolgáltatási feladatok céljára. A szolgáltatási feladatok ismertetése A beszerzésre vonatkozó részletes információkat a mőszaki leírás és a szerzıdéstervezet tartalmazza. Közös ajánlattétel: Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján kizárólag azok a gazdasági szereplık tehetnek ajánlatot, akiket az ajánlatkérı ajánlattételre felkért. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplık közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplı jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplıvel, amelynek az ajánlatkérı nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevık által
cégszerően aláírt, közös ajánlattevıkre vonatkozó megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 1. tartalmazza a közös ajánlattevık közös fellépése formájának ismertetését; 2. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 3. tartalmazza a Kbt. 35. § (3) bekezdése szerinti jogosult képviselı megjelölését azzal, hogy a képviselı korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevıi tagot képviselni az ajánlatkérıvel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérı által az ajánlattevı, illetve az ajánlattevı által az ajánlatkérı felé megteendı, illetve megtehetı jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérıvel; 4. tartalmazza, hogy az ajánlattevık milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés végrehajtásáért, 5. tartalmazza valamennyi közös ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelısséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 6. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl. 4.
HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ: helyszíni bejárásra nem kerül sor.
B.
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
5. 5.1
AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következı részekbıl áll: Útmutató az ajánlattevıknek Mellékletek: Nyilatkozatminták Mőszaki leírás Szerzıdéstervezet
5.2
Az Ajánlattevı kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati idıszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi jellemzıit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer.
6. 6.1
KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS A gazdasági szereplı, amely ajánlattételre felkérésre került, az Ajánlattételi felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban kiegészítı tájékoztatást kérhet az ajánlatkérıtıl, kizárólag írásban, az Ajánlatok beadását (ajánlattételi határidı lejártát) megelızıen.
6.2 6.3
6.4.
6.5.
C.
A válaszok kiegészítı tájékoztatás formájában legkésıbb az ajánlattételi határidı lejárta elıtt ésszerő idıben megküldésre kerülnek. A kiegészítı tájékoztatást a gazdasági szereplı azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax vagy e-mail útján. A kiegészítı tájékoztatás kézbesítettnek minısül, ha az ajánlattevı a kiegészítı tájékoztatást e-mail útján olvasta vagy telefax útján megkapta. Az ajánlattevı köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiküldött kiegészítı tájékoztatást figyelembe vette. Az ajánlatkérı által kibocsátott kiegészítı tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak. Ajánlatkérı kéri a gazdasági szereplıt, hogy a kizárólag telefax útján megküldött, kiegészítı tájékoztatás iránti kérelmüket egyidejőleg legyenek szívesek elektronikus levélben is megküldeni az ajánlattételi felhívásban meghatározott e-mail címre.
AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE Az Ajánlattevı kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az őrlapokat, az összes feltételt és a mőszaki elıírásokat. Amennyiben az Ajánlattevı nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevı kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 8. AZ AJÁNLAT NYELVE Az Ajánlattevı által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérı és az Ajánlattevı között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. Fordítás: idegen nyelvő irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvő dokumentummal együtt annak magyar nyelvő fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérı a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevı általi felelıs fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevı felelıs. 9. KÖTELEZİ TARTALOMJEGYZÉK és az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke A Kbt. 57. § (1) bekezdés szerint igazolás és nyilatkozatminták jegyzéke: Oldalszám Tartalomjegyzék (Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva) Felolvasólap (1. sz. nyilatkozatminta) – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján Ajánlati nyilatkozat (2. sz. nyilatkozatminta) Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok Ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció A. (általános rész) 3. pont
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevık jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása. Az ajánlattevı nyilatkozata az ajánlattételi felhívás 34.14. pontja szerint az üzleti titok tekintetében (6. sz. nyilatkozatminta) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevıknek külön-külön) a Kbt. 66. § (4) bek. alapján tett nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. (11.sz. nyilatkozatminta) Nyilatkozat a kiegészítı tájékoztatásokról (7. sz. nyilatkozatminta) Ajánlattevı igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében Ajánlattevı nyilatkozata (3/A-3/D. nyilatkozatminta) Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevı külön-külön) nyilatkozata, hogy nem tartozik a felhívásban elıírt kizáró okok hatálya alá Az ajánlattevı nyilatkozata továbbá, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevı szervezetet. Ajánlattevı(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan Ajánlattételi felhívás 18. P.1. pontja vonatkozásában Nyilatkozat (4 sz. nyilatkozatminta) P.1. A 321/2015. (X.30). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az elızı három lezárt üzleti évi – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételérıl szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevı(k) igazolásai a mőszaki és szakmai alkalmasság igazolására Ajánlattételi felhívás M.1. pontja tekintetében Nyilatkozat (5. sz. nyilatkozatminta) Az ajánlattevınek a mőszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelı alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 év során teljesített (befejezett) szolgáltatásainak ismertetése tartalommal: a szerzıdést kötı másik fél neve, címe, a szerzıdés (szolgáltatás) tárgya az elvégzett szolgáltatási feladatok felsorolása; az ellenszolgáltatás nettó összege a teljesítés ideje és helye [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap)] nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e.
A bemutatott referenciákat a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevı, az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerzıdést kötı másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni. Ajánlattevı(k) igazolásai a szerzıdés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplı letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban elıír engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltétel vonatkozásában Ajánlattételi felhívás 20. SZ.2. SZ2: A kamarai névjegyzékben szereplés igazolására az ajánlatevınek az ajánlatában be kell nyújtania a kamarai tagságra vonatkozó igazolást. Ajánlattételi felhívás 16. pont, értékelési szempont, 2. alszempont tekintetében Nyilatkozat (8. sz. nyilatkozatminta): A szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése Nyilatkozat (9. számú nyilatkozatminta): A szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz Végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. Ajánlattételi felhívás 16. pont, értékelési szempont, 3. alszempont tekintetében Nyilatkozat (10. sz. nyilatkozatminta): A szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt vezetı mérnök bemutatása Nyilatkozat (9. számú nyilatkozatminta): A szakember által aláírt szakmai önéletrajz Végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. Ajánlattételi felhívás 16. pont, értékelési szempont, 4. alszempont, ajánlattételi felhívás 35.7. pont Módszertan a kapcsolódóan
mőszaki
leírásban
meghatározott
feladatok
ellátásához
Ajánlattételi felhívás 35.12. pont Az Ajánlattevınek, az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához csatolni: -a cégkivonat szerint kötelezettségvállalásra jogosult és az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerő másolata (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelıen) VAGY - az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytıl származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti példánya. Ajánlattételi felhívás 35. 13. pont Az ajánlattétel során a különbözı devizák forintra történı átszámításánál az ajánlattevınek az Ajánlattételi Felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia akként, hogy a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell az ajánlattevınek
figyelembe venni. A releváns devizaárfolyamra vonatkozó információt (nyomtatott oldal) az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevı figyelmét, hogy az átváltást az ajánlattevınek kell megtenni az ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérı feladatát. Az ajánlatban nem szereplı, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Ajánlattételi felhívás 35.17. pont A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet II. fejezet 11.§ alapján a nyertes ajánlattevı köteles legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjára felelısségbiztosítást kötni vagy meglévı felelısségbiztosítását kiterjeszteni. A felelısségbiztosításnak 10 millió forint / év és 2 millió forint /káreseményre kell vonatkoznia. Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy a fenti szerinti felelısségbiztosítást szerzıdéskötésre biztosítja és a szerzıdéskötés napján a kötvény eredeti példányát bemutatja és a másolati példányt átadja a Megrendelınek. Nyilatkozatminták felelıs fordításról (12. sz. nyilatkozatminta) Nyilatkozatminták a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdése tekintetében (13. sz. nyilatkozatminták) 10. AJÁNLATI ÁR 1. Az Ajánlati Árat forintban kell megadni, Áfa nélkül. 2. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevınek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerzıdés teljes idıtartamára vonatkozóan. 11.
TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT Többváltozatú ajánlat nem adható.
12. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 12.1. A nyilatkozatminták minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az Ajánlattevıre, akkor az Ajánlattételi dokumentáció kötelezı tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: „Nem vonatkozik (ránk)”. A nyilatkozatminta aláírója felelıs azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel. 12.2. Az Ajánlattevınek 1 db papír alapú példányban és 1 db, a papír alapú példánnyal mindenben megegyezı elektronikus másolati példányban CD-n vagy más adathordozón kell benyújtania ajánlatát. Az ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıt, hogy a papír alapú és az elektronikus úton benyújtott példány közötti ellentmondás esetén a papír alapú példányt tekinti irányadónak. 13. 13.1
AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.
Az Ajánlat jól lezárt csomagolását az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelıen kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevı nevét és a közbeszerzés tárgyát. 13.2.
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti elıírásnak megfelelıen, az Ajánlatkérı nem vállal felelısséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idı elıtti felbontásáért. Az ilyen okból idı elıtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minısítik.
14. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérı által kinevezett személy ír alá. D.
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
15. 15.1
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRİ ÁLTAL Az Ajánlatkérı az Ajánlatokat az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában bontja fel az Ajánlattételi felhívásban megadott idıpontban, az ott megadott címen. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérı a bontás alkalmával a Kbt. 68.§ (1) - (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Nyilvánosságra hozza az Ajánlattevı nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Ajánlatkérı továbbá ismerteti a rendelkezésre álló fedezet összegét is.
15.2
16. 16.1.
AZ AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA Az Ajánlattevı az szerint az ajánlattételi határidı lejártáig módosíthatja Ajánlatát. Módosított Ajánlat benyújtásakor a 15. pontban közölt feliratot ki kell egészíteni „Módosított Ajánlat” felirattal.
17.
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Értékelési szempont: Ajánlatkérı a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza a felhívásban meghatározottaknak megfelelıen.
18. A SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE Az ajánlatkérı a szerzıdést a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az ajánlattételi kötöttség idıpontja alatt köteles megkötni az írásbeli összegezésben megjelölt nyertes ajánlattevıvel. Ajánlatkérı a Kbt. 121. § (9) bekezdése alapján csak akkor mentesül a közbeszerzési szerzıdés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevı a Kbt. 131. § (5) bekezdésében meghatározott idıtartam alatt akkor mentesül szerzıdéskötési kötelezettsége alól (szabadul az ajánlati kötöttségétıl), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követıen beállott, ellenırzési körén kívül esı és általa elıre nem látható körülmény miatt a szerzıdéstıl való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
19. KAPCSOLATTARTÁS Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevık, illetıleg közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján az ajánlati nyilatkozatban megjelölt jogosult képviselı tájékoztatása joghatályos közlésnek minısülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevı, illetıleg közös ajánlattétel esetén a megjelölt jogosult képviselı részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendı. A kapcsolattartó személyében, illetıleg adataiban bekövetkezı változást írásban kell az Ajánlatkérınek bejelenteni. Az ajánlatkérı a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követıen köteles a kapcsolattartó személyében, illetıleg adataiban bekövetkezı változást figyelembe venni. Az ajánlatkérı részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülı valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni, kivéve, ha az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentáció eltérıen rendelkezik és a fax vagy e-mail útján való megküldést is elfogadja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérı részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthetı az ajánlatkérı részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérı kézhez kapja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérı részére az elıírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérı csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum: - az ajánlattevı kapcsolattartójának; vagy - az ajánlattevı cégjegyzésre jogosultjának, illetıleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a jogosult képviselınek képviselıjének; vagy - az elıbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerően meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérı részére.
MŐSZAKI LEÍRÁS A Pomáz, Béke u. és 273/18 hrsz-ú ingatlanra tervezett építendı 6 csoportos új óvoda komplex tervezési feladatainak ellátása (geotechniakai jelentés, geodéziai felmérés, építési engedélyezési terv, tender terv; kiviteli terv; megvalósulási terv; tervezési mővezetés), az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakhatósági-. és közmőszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, figyelembevétele a Megrendelı által meghatározottaknak megfelelıen, a késıbbiekben esetleg tanuszodával vagy bölcsıdével való bıvítés lehetıségét is figyelembe véve. A komplex tervezési feladattal érintett ingatlan adatai: -helyszín: Pomáz, Béke utca 273/18 hrsz alatt található beépítetlen terület megnevezéső építési telek - telek nagysága: 6330 m2 - nettó alapterület: kb. 850 m2 A KOMPLEX TERVEZÉSI FELADAT FİBB FÁZISAI: 1. tervezést elıkészítı munkarészek (geotechnikai jelentés, tervezési geodéziai felmérés 2. építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, különös hangsúllyal a tervezıi költségbecslés összeállítására 3. tenderterv dokumentáció összeállítása és az azon alapuló árazott-, és árazatlan költségvetés, ill. tervezıi költségbecslés összeállítása; 4. kiviteli tervdokumentáció, és az azon alapuló árazott- és árazatlan költségvetés, ill. tervezıi költségbecslés összeállítása; 5. megvalósulási tervdokumentáció összeállítása; 6. a kivitelezés, megvalósítás során a tervezıi mővezetési feladatok ellátását (4 óra alatt fél mérnöknapnak számítva) 7. a kivitelezési - kivitelezı kiválasztására irányuló - közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevık által feltett kérdésekre tervezıi válaszok megadása; 8. a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülı eltérések, esetleges „tervhibák” javítását, átvezetését. Ezen belül: 3. Az építészeti-mőszaki dokumentáció (építési engedélyezési tervdokumentáció) tartalmi részletezettségét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. és 8. mellékletében foglaltak alapján kell összeállítani, kiegészítve a Megrendelı ezt meghaladó igényeivel. Az építési engedélyezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. Tervezés tárgyát képezi az épületen túlmenıen a telken belüli közmővek és a közmő bekötések, belsı közlekedı utak, parkolók, útcsatlakozások, az építéssel érintett telek zöldterületi rendezése, kert és játszóudvar tervezése.
Az engedélyezési tervfázis részét képezi az illetékes építésügyi hatósággal és szakhatóságokkal, szolgáltatókkal történı egyeztetések lefolytatása, valamint a folyamatosan kapcsolattartás és együttmőködés ezen szervezetekkel (hatósági ügyintézés), ill. az engedélyeztetési eljárásokkal összefüggésben felmerülı bármely egyéb szükséges intézkedés megtétele (pl. esetleges hiánypótlások teljesítése, kikötéseknek való megfelelés, stb.). 5. Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22.§ (5) alapján az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, talajmechanika, geodézia, útterv, környezetvédelem, gyengeáram, tőzvédelem, konyhatechnológia, egészségvédelmi terv, költségvetési kiírások, megvalósulási terv, belsıépítészeti vázlatterv) kiterjedı kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely az építık, szerelık, gyártók számára a gyártmányterv elkészítéséhez, a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály szerinti ajánlatkérési mőszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését. A tervdokumentáció részletes tartalmi követelményeit ezen Korm. r. 1. melléklete tartalmazza. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. Tervezés tárgyát képezi az épületen túlmenıen a telken belüli közmővek és a közmő bekötések, belsı közlekedı utak, parkolók, útcsatlakozás, az építéssel érintett telek zöldterületi rendezése, kert és játszóudvar tervezése is. A dokumentáció része árazatlan költségvetési kiírás, valamint tervezıi árgyőjtemény alapján készített árazott tételes, részletes költségvetés. A költségvetés kiírást a Kbt. 49. § (2) bekezdésének megfelelıen kell elkészíteni. A tervdokumentáció tartalmának –különös tekintettel a költségvetési kiírásra- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet elıírásait is ki kell elégítenie. A tervezés során különös figyelmet kell szentelni a következı szempontokra: a késıbbi üzemeltetési költségek minimalizálása, késıbbiekben megújuló energiákkal való üzemeltethetıség lehetısége kerülni kell a légkondicionáló berendezés csoportszobákban való alkalmazását az energetikai, hıtechnikai, belsı klimatikus viszonyokra vonatkozó követelmények (különös tekintettel az árnyékolásra) kielégítése minél nagyobb mértékben épületszerkezetekkel, növényzettel (passzív módon) történjen, és minél kisebb mértékben aktív épületgépészeti megoldásokkal. Az alkalmazott anyagok, színek, burkolatok vegyék figyelembe a tervezett funkció (óvoda) által megkövetelt barátságos hangulatot, harmonikus összképet. A létesítmény a jövıben bıvíthetı legyen egy tanuszoda vagy bölcsıde épületszárnnyal (esetleg külön épületben), mely az óvodától függetlenül is mőködtethetı legyen, de a gépészete lehet részben közös. A bıvítési lehetıséget az épület telepítésénél, megközelítésénél, a kialakítandó parkolók számánál és a gépészeti kialakításnál, valamint a közmőterveknél is figyelembe kell venni. A kiviteli terv a beépített bútorok terveit is tartalmazza, valamint a gyermek öltözık és a gyermek mosdók berendezését. A tervezés során a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet elıírásait figyelembe kell venni. A kéményseprıi nyilatkozat, a szükséges közmőnyilatkozatok beszerzése, illetve a gázellátási terv szolgáltatóval történı jóváhagyásának beszerzése, a Tőzjelzı központ Katasztrófavédelem részérıl történı jóváhagyásának beszerzése a tervezı feladata.
Tervezett fıbb helyiségek: A jogszabályi elıírásokkal összhangban a 6 csoportos óvoda min. az alábbiakat kell tartalmazza: 6 csoportszoba, öltözı és gyermekmosdó, 1 db szertár, 1 db tornaszoba 1 db tornaszertár 1 fejlesztı-logopédia 1 óvodavezetıi iroda 1nevelıtestületi iroda felnıtt öltözı felnıtt wc általános raktár és karbantartás személyzeti helyiség melegítıkonyha megfelelı mennyiségő közlekedıtér játszóudvar a csoportszobánként meghatározott bútorzattal Kiviteli terv: tartalma különösen: I. Építészet : - helyszínrajz, M = 1:500 léptékben - az épület M=1:50 léptékő tervei (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, tetıtervek) - részletrajzok, jellemzı csomópontok, mőhelytervek M=1:20; 1:10; 1:5 léptékben - asztalos és lakatos konszignációk (külsı, belsı nyílászárók, korlátok stb.) - fedélszék M=1:50 léptékő tervei - árazott és árazatlan költségvetés készítése - belsıépítészeti terv a beépített bútorokról, valamint a gyermek öltözık és a gyermek mosdók berendezésérıl II. Tartószerkezet : - födémtervek (zsaluzás, vasalás) - oszlopok, pillérek tervei (zsaluzás, vasalás) - árazott és árazatlan költségvetés III. Épületvillamosság: - világítás (külsı, belsı, vészkijárat jelzés), erısáram - erıátvitel - gyengeáramú hálózatok (telefon, számítógép, tőzvédelem) - biztonság technika - villámvédelem - külsı kábelezés és térvilágítás - árazott és árazatlan költségvetés IV.
Épületgépészet :
Víz-csatorna : használati vízellátás melegvíz ellátás szennyvíz elvezetések csapadékvíz elvezetése Gázellátás : épületen belüli fogyasztó vezetékek gázmérés gázfogyasztók ellátása, bekötése Hıellátás : kazánberendezések alapfőtı rendszerek – központi főtés Szellızés : belsıterő helyiségek gépi szellızése vizesblokkok gépi szellızései Alaprajzok, metszetek, függıleges csıtervek, részlettervek, leírások, anyag specifikációk, árazott és árazatlan költségvetés árazott és árazatlan költségvetés V. Tőzrendészet : Tőzrendészeti tervfejezet a hatályban lévı tőzvédelmi rendszabályok tartalmi követelményei alapján. VI. Konyhatechnológiai terv VII. Kertterv VII. Belsı út, parkoló terv
NYILATKOZATMINTÁK
1.sz.NYILATKOZATMINTA FELOLVASÓLAP Ajánlattevı adatai1: Ajánlattevı neve: Ajánlattevı székhelye: Nyilvántartó cégbíróság neve: Ajánlattevı cégjegyzékszáma: Belföldi adószáma: Pénzforgalmi jelzıszám2: Képviselı neve: A kapcsolattartó adatai3: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó személy e-mail címe: Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) nyilatkozom, hogy a Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük: Az ajánlat számszerősíthetı adatai: Nettó ajánlati ár forintban
……………,- Ft
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
1
Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 3 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
2.SZ. NYILATKOZATMINTA Ajánlati nyilatkozat
„Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) az Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
8.
A Kbt. 66. § (1) és (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk, akkor a szerzıdést megkötését vállaljuk és a szolgáltatási feladatot a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban foglaltak szerint szerzıdésszerően teljesítjük. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. Eltekintünk saját szerzıdéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévı szerzıdést a szerzıdéskötés alapjául. Nyilatkozunk, hogy a kért ellenszolgáltatást az 1. számú nyilatkozatminta tartalmazza. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevınek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerzıdést megkötjük és a szerzıdést teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban, az ajánlatunkban lefektetettek szerint. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevık személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerzıdés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevık egyetemlegesen felelısek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerzıdés teljesítése során. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevık szerzıdést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértıket a szerzıdés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerzıdéskötési feltételnek minısül.
9. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a szerzıdés teljesítéséhez a következı alvállalkozókat vesszük igénybe: A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe
10. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a 10. pontban megjelölt részek tekintetében az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók a következık:
Alvállalkozó megnevezése
Alvállalkozó székhelye
A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közremőködik
A közbeszerzés százalékos aránya, amelynek teljesítésében közremőködik4
11. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az elıírt alkalmassági követelményeknek a következı szervezet(ek) vagy személyek kapacitására támaszkodva felelek meg: Szervezet/Személy megjelölésre
Alkalmassági feltétel megjelölése, amelynek igazolásában az ajánlattevı ezen szervezet erıforrásaira támaszkodik
Az erıforrás Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti igénybevétel módja
12. Nyilatkozunk, hogy az ajánlatunkhoz az ajánlatunk benyújtását követı 30 napig kötve vagyunk. 13. Ezúton nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minısülünk a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén köteles vagyok bejelenteni, amennyiben már nem minısülök átlátható szervezetnek a szerzıdés hatálya alatt. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) 4
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ára.
megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı köteles ezt a nyilatkozatot megtenni.
3/A. SZ. NYILATKOZATMINTA Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) a-j), l-p) pontja szerinti kizáró okokról5 Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi nyilatkozatot tesszük: 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, részvételre jelentkezı, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki a) az alábbi bőncselekmények valamelyikét elkövette, és a bőncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bőnszervezetben részvétel, ideértve a bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bőncselekmények, valamint a Btk. szerinti hőtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terror cselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bőnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplı személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bőncselekmény; b)egy évnél régebben lejárt adó -, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának idıpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, vagy ha a gazdasági
5
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg a nyilatkozatot!
szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; d)tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; e)gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bőncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert; f)tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; g)közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl a 165.§ (2) bekezdés f) pontja alapján jogerısen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntıbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerısen megállapított idıtartam végéig; h)korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; i)az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelı adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban elızetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintı igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérınek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat mőszaki leírásnak való megfelelıségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplı szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelmően fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) esetében az ajánlatkérı bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérı döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan elınyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebbıl az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; l)harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §a alapján két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségbıl, illetve a közbeszerzési eljárás elıkészítésében való elızetes bevonásból eredı versenytorzulást a gazdasági szereplı kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; n)a Tpvt. 11. § a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti három évnél nem régebben meghozott jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerısen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérı bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevı a Tpvt. 11. § - a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütközı jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplı az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelızıen a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. § -ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütközı magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellızésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; p) a 135. § (7) - (9) bekezdése szerinti elıleget nem a szerzıdésnek megfelelıen használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerıs bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította (2) A gazdasági szereplı akkor sem lehet ajánlattevı, részvételre jelentkezı, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezetı tisztségviselıje vagy felügyelıbizottságának tagja, cégvezetıje vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezetı vagy felügyelı szervének tagja, illetve személyes joga szerint az elıbbieknek megfelelı döntéshozatali jogkörrel rendelkezı személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bőncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerıs ítéletet hoztak és a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült, vagy b)az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bőncselekmény miatt a jogerıs ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bőncselekmény kapcsán az elítélt büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges idın belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bőncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplı vezetı tisztségviselıje vagy felügyelıbizottságának tagja, cégvezetıje vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezetı vagy felügyelı szervének tagja, illetve az elıbbieknek megfelelı döntéshozatali jogkörrel rendelkezı személy volt. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
3/B. SZ. NYILATKOZATMINTA
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN (Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) alpontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: Nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és ka) területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik szervezetünk adóilletıséggel, amellyel Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén Ajánlattevı olyan társaságnak Ajánlattevı olyan társaságnak minısül, melyet kb) minısül, melyet szabályozott szabályozott tızsdén nem jegyeznek6 tızsdén jegyeznek7 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása tekintetében nyilatkozom:8 valamennyi tényleges tulajdonos neve: valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye: Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………………………… (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
6
Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! 8 Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén 7
3/C. SZ. NYILATKOZATMINTA NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN (Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében) Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a Kbt. 62. § kc) alpontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: a) Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje a „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy ajánlattevıben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezı jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nincs. VAGY b) Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje a „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy ajánlattevıben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezı jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet van, mely(ek) az alábbi(ak): Szervezet neve: Szervezet székhelye: Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti kizáró feltételek nem állnak fent. < Keltezés (helység, év, hónap, nap) ______________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
3/D. SZ. NYILATKOZATMINTA
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
(ajánlattevı, közös ajánlattevık mindegyike) Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által ,,Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplıt. < Keltezés (helység, év, hónap, nap) ______________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevınek külön-külön meg kell tennie.
4.SZ. NYILATKOZATMINTA Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevı/kapacitást szervezet megnevezése) …………………………. (ajánlattevı/kapacitást nyújtó szervezet székhelye), …………………………. (ajánlattevıt/kapacitást nyújtó szervezetet nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (ajánlattevı/kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) az Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében mint ajánlattevı/alkalmasságot igazoló szervezet9 a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az elızı 3 lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk az alábbi összeg volt: Lezárt üzleti év
1.
év
2.
év
3.
év
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (HUF)
Összesen
Keltezés (helység, év, hónap, nap) …………………………………………………… (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
9
Kérjük, hogy a megfelelőt a nyilatkozatban aláhúzni szíveskedjenek.
5.SZ. NYILATKOZATMINTA Nyilatkozat korábbi teljesítésekrıl a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott ……………… (képviseli: ………………), mint ajánlattevı / Alulírott ……………… (képviseli: ………………), mint közös ajánlattevı10 / Alulírott ……………… (képviseli: ………………), mint kapacitást nyújtó szervezet11 (a fentiek közül a megfelelı rész kitöltendı és aláhúzandó) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárása tekintetében a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 év során a következı teljesített (befejezett) szolgáltatásokat teljesítettük: A szerzıdést kötı másik fél neve, címe A szerzıdés (szolgáltatás) Elvégzett szolgáltatási feladatok felsorolása Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban Teljesítés ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap) Teljesítés helye A teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e? (Igen/ nem) Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)12
10
Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön táblázatban kell megadni. 11 Több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében különkülön kell a táblázatban az adatokat megadni.
6.SZ. NYILATKOZATMINTA Nyilatkozat üzleti titokról
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatunk:
a) üzleti titkot nem tartalmaz b) a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatunk következı adatai minısülnek üzleti titoknak, amelyet elkülönülten csatolunk az alábbi oldalakon: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást, amely részletesen alátámasztja, hogy a b) pontban meghatározott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna aránytalan sérelmet, csatolom. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ____________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) A megfelelı rész aláhúzandó !
7.SZ. NYILATKOZATMINTA Nyilatkozat a kiegészítı tájékoztatásokról Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásában kijelentem, hogy
a) nem kértünk és nem kaptunk kiegészítı tájékoztatást b) az ajánlatkérı kiegészítı tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor figyelembe vettük. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ____________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) A megfelelı rész aláhúzandó !
8.SZ. NYILATKOZATMINTA
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekrıl Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívás 16. pont 2. értékelési alszempont tekintetében nyilatkozom a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekrıl: a) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása: Szakember megnevezése: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség bemutatása Diploma másolat az ajánlat hányadik oldalán található: A saját kezőleg aláírt önéletrajz az ajánlat hányadik oldalán található: Szakember megnevezése: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség bemutatása Diploma másolat az ajánlat hányadik oldalán található: A saját kezőleg aláírt önéletrajz az ajánlat hányadik oldalán található: b) A teljesítésbe bevonni kívánt vezetı mérnökök bemutatása: Szakember megnevezése: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség bemutatása Diploma másolat az ajánlat hányadik oldalán található: A saját kezőleg aláírt önéletrajz az ajánlat hányadik oldalán található: Szakember megnevezése: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség bemutatása Diploma másolat az ajánlat hányadik oldalán található: A saját kezőleg aláírt önéletrajz az ajánlat hányadik oldalán található: Keltezés (helység, év, hónap, nap) ____________________________
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
9.SZ. NYILATKOZATMINTA Szakmai önéletrajz „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idı: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az idıben visszafelé!) Mettıl meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az idıben visszafelé!) Mettıl meddig Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése (év/hó)
GYAKORLAT BEMUTATÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az idıben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok idıpontjai (-tól, -ig) év/hó
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………… szakember aláírása
8.SZ. NYILATKOZATMINTA
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekrıl Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevı megnevezése) …………………………. (Ajánlattevı székhelye), …………………………. (Ajánlattevıt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevı cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) Pomáz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérı által „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az ajánlattételi felhívás 16. pont 3. értékelési alszempont tekintetében nyilatkozom a szerzıdés teljesítésébe bevonni kívánt vezetı mérnök szakemberrıl: Szakember megnevezése: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség bemutatása Diploma másolat az ajánlat hányadik oldalán található: A saját kezőleg aláírt önéletrajz az ajánlat hányadik oldalán található:
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ____________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
11.SZ. NYILATKOZATMINTA
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. szerint (ajánlattevı, közös ajánlattevık mindegyike)
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje a „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény13 szerint az általam képviselt ajánlattevı • Mikrovállalkozásnak • Kisvállalkozásnak • Középvállalkozásnak minısül vagy •
nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény ∗ hatály alá.
< Keltezés (helység, év, hónap, nap) ______________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl) Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 60. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevınek külön-külön meg kell tennie.
13
2004. évi XXXIV. tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) * A felsorolt lehetőségek közül a megfelelő aláhúzandó, vagy más módon, egyértelműen jelölendő!
12.SZ. NYILATKOZATMINTA
Nyilatkozat felelıs fordításról∗ Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje a „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvő iratok felelıs fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.
<< Keltezés (helység, év, hónap, nap) ______________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
∗
Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.
13. SZ. NYILATKOZATMINTA Kapacitást nyújtó szervezet Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (adott esetben) Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje a „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a(z)
(<székhelye/lakóhelye>) ……………. ajánlattevı részére az elıírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés érdekében a felajánlott, a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrásaink a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt rendelkezésre fognak állni és ehhez a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerzıdésben vagy elıszerzıdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát csatolom.
<< Keltezés (helység, év, hónap, nap) ______________________________ (Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részérıl)
MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött - egyfelıl Pomáz Város Önkormányzata Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselı (a továbbiakban “Megbízó”), - másfelıl a ………………….. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képvisel: Telefonszám: Faxszám: (a továbbiakban: “Megbízott”), mint Megbízott együttesen a továbbiakban: Felek. között, az alábbi tárgyban és a következı feltételek szerint. 1.
A szerzıdés tárgya
1.1.Megbízó „Új óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása” tárgyban a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a fenti tárgyban. 1.2.A Megbízó a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont szerint értékelte és a Megbízottat hirdette ki az eljárás nyerteseként. 1.3.Ennek alapján a Megbízó megrendeli, a Megbízott pedig elvállalja a szerzıdés megkötését megelızı közbeszerzési eljárásban készült ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció közös rendelkezései, a Megbízott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata és az eljárás eredményeként kötött Megbízási szerzıdés szerinti teljesítését. 1.4.Megbízott a jelen szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal a jelen szerzıdés mellékletét képezı mőszaki leírásban foglalt feladatok ellátására. 1.5. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban kerülnek rögzítésre a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek a közbeszerzési eljárás során értékelésre kerültek:
1.6. A Kbt. 132. § (2) bekezdése alapján Felek megállapítják, hogy Megrendelı különleges szerzıdés teljesítési feltételeket nem állapít meg. 2.
A szerzıdés idıtartama
2.1.Az elvégzendı feladatokat Megbízott jelen szerzıdés aláírásának napjától 2017. augusztus 31. napjáig köteles elvégezni a következık szerint: Az engedélyes és kiviteli tervek leadásának határideje a szerzıdéskötéstıl számított 2 hónap. Felek megállapodnak, hogy a terveket 4 nyomtatott és 2 db elektronikus példányban kell átadni a Megrendelı részére. 2.2. A Felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés keretében a mőszaki leírásban meghatározott következı feladatokat is ellátja: 1. a kivitelezés során a tervezıi mővezetési feladatok ellátása (4 óra alatt fél mérnöknapnak számítva) 2. a kivitelezési - kivitelezı kiválasztására irányuló - közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevık által feltett kérdésekre tervezıi válaszok megadása; 3. a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülı eltérések, esetleges „tervhibák” javítását, átvezetését Felek megállapodnak, hogy a tervezıi mővezetési feladatok ellátását Megbízott a Megrendelıvel egyeztetett idıpontokban végzi. Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési közbeszerzési eljárásban érkezett kérdések tekintetében a kérdés Megrendelı általi megküldését követı 1 munkanapon belül választ nyújt, továbbá a terven a felmerülı módosításokat azok kérését követı 1 munkanapon belül elvégzi. 2.2. A Felek a teljesítési jegyzıkönyvet a teljesítést követı 15 napon belül kötelesek felvenni. Megbízó a teljesítési jegyzıkönyvet – a jelen szerzıdésben meghatározott feltételeknek megfelelı (szerzıdésszerő) teljesítés esetén – írja alá. 3. Felek jogai és kötelezettségei 3.1. A Megbízottnak szakcégtıl elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat. 3.2. Megbízott a szerzıdés teljesítése során köteles Megbízó utasításai szerint eljárni. Ha Megbízó célszerőtlen, vagy szakszerőtlen utasítást ad, Megbízó köteles ıt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért megbízott felelısséggel tartozik. Amennyiben Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Megbízott a szerzıdéstıl elállhat. Ha Megbízott ilyen esetben a szerzıdéstıl nem áll el, Megbízó utasítása szerint, Megbízó kockázatára köteles a meghatározott feladatokat teljesíteni. 3.3.A szerzıdı Felek megállapodnak abban, a szerzıdés teljesítése során a tervezés kapcsán felmerülı koncepcionális kérdésekben tervezı köteles a Megrendelıvel egyeztetni és jóváhagyását kérni.
3.4.A szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles képviselıin keresztül részt venni valamennyi olyan eseményen, amely a jelen szerzıdés teljesítéséhez szükséges, és amelyre a Megbízótól bármilyen formában Megbízást kap. 3.5.A Megbízott részére utasítást adó személy(ek)ben beállott változásról, annak bekövetkezésétıl számított 3 napon belül a Megbízó köteles a Megbízottat írásban értesíteni. 3.6.A szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó köteles a megbízás ellátásához szükséges összes információt (engedélyek, jogerıs tervek, Támogatási Szerzıdés és mellékletei, kivitelezıvel kötött szerzıdés és mellékletei stb.) Megbízott rendelkezésére bocsátani, amelyek helyességéért és idıben történı továbbításáért Megbízó tartozik felelısséggel. 3.7.Megbízott harmadik személy igénybevételére a Kbt. rendelkezéseinek megfelelıen jogosult. Megbízott a jogosan igénybe vett harmadik személyért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Harmadik személy jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelıs minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. •
Megbízott a végrehajtás során külön jelentéseket készít az alábbiak szerint: Kéthetente elırehaladási jelentés: kéthetente, kedden 10.00 óráig Közbensı jelentés: a tervek sikeres és hiánytalan átadás-átvételt jelentı jegyzıkönyv aláírását követıen, 5 munkanapon belül. Végsı jelentés: a szerzıdés szerzıdésszerő teljesítését követıen.
A fenti jelentéseket 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban kell benyújtani a Megbízó részére. 3.8. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján Felek rögzítik, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Megbízott saját teljesítésének arányát. A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevı alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közremőködıt. 3.9. A Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megbízott a szerzıdés megkötésének idıpontjáig bejelentette az összes olyan alvállalkozót, amely a szerzıdés teljesítésében részt vesz és bejelentéssel egyidıben nyilatkozott arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozók nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. A Megbízott a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt köteles a Megbízónak minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 3.10. Felek kijelentik, hogy a Megbízott a felhívásban megjelölt felelısségbiztosítást Megrendelı részére szerzıdéskötéskor átadta. Megbízott a szerzıdés idıtartama alatt köteles a felhívásban és dokumentációban meghatározottak szerinti felelısségbiztosítás fenntartására. 4. Megbízási díj 4.1.Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben és a mellékletét képezı feladatleírásban meghatározott feladatok elvégzéséért Megbízottat összesen az alábbi összegő megbízási díj illeti meg: nettó ………….. Ft + 27% Áfa, összesen ……. Ft
4.2.A szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a fenti megbízási díj tartalmazza a Megbízott valamennyi, jelen szerzıdés teljesítéséhez szükséges költségét, díját – különös tekintettel a tervekhez kapcsolódó korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok Megrendelı általi megszerzésének jogát - így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Megbízottnak a Megbízó felé nincsen. 4.3. A Megbízott számlák benyújtására a következık szerint jogosult: Megbízott 3 részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a következık szerint: • az engedélyes terv leadását és Megrendelı általi elfogadását követıen, a megbízási díj 30%-a értékében • az engedély kézhezvételét követıen, a megbízási díj 20%-a értékében • a kiviteli terv leadását és Megrendelı általi elfogadását követıen, a megbízási díj 40%-a értékében. • a szerzıdés 2.2. pontjában meghatározott feladatok ellátását követıen, a kapcsolódó végsı jelentés Megbízott általi benyújtását és a Megbízó általi elfogadását követıen, a megbízási díj 10%-a értékben. 4.4. A szerzıdés finanszírozása a Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történı elıirányzat átcsoportosításokról szóló kormányhatározat alapján 100% költségvetési támogatásból valósul meg. 4.5. A szerzıdés és a kifizetések pénzneme a forint. 4.6.A megbízási díj szerzıdésszerő és a jogszabályoknak megfelelı száml(ák) és mellékletei hiánytalan benyújtását követıen Megbízó a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétıl eltérıen, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései szerint teljesíti. 4.7.Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó elıleget nem ad. 4.8. Megbízó a jelen szerzıdéstıl bármikor elállhat, köteles azonban az elállás idıpontjáig a Megbízott által elvégzett munka ellenértékét, valamint az elállás folytán Megbízottat ért kárt megtéríteni. 5. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek 5.1.A szerzıdés kötbérköteles. A Megbízott a tıle elvárható fokozott gondossággal törekszik a munka végsı határidejének megtartására. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra (a kétheti, a végsı jelentésre vonatkozóan, valamint az engedélyes és kiviteli terv átadásának határidejére vonatkozóan), amelynek napi mértéke: 10.000,-Ft/nap. 5.2.A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerzıdésszerő teljesítés alól. A Megbízott késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megbízóval történı egyeztetést követıen póthatáridıt vállalni. 5.3.A Megbízó a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti a Megbízottal szemben. 5.4.Amennyiben a Megbízott késedelme a 15 napot meghaladja, úgy Megbízó jogosult a megbízási szerzıdést a Megbízotthoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Megbízott hibájából eredıen meghiúsultnak kell
tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), a Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 5.5.Amennyiben a jelen szerzıdés a Megbízottra visszavezethetı, felróható okból meghiúsul, a Megbízott meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megbízó részére, amelynek mértéke 1.000.000. Ft. 5.6.Megbízónak jogában áll az érvényesített kötbért a megbízási díjból visszatartani, illetve az esedékes megbízási díjba történı beszámítás útján érvényesíteni és közvetlen levonni. 6. Együttmőködés 6.1.Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során a projekt menedzsment feladatot ellátó szervezettel fokozott együttmőködés terheli. Ez az együttmőködés része a szerzıdéses kötelezettségnek. 6.2.Megbízott minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíti Megbízót, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megbízó érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 6.3.Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés idıtartama alatt folyamatosan együttmőködnek. Ennek megfelelıen idıben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésérıl, hanem minden olyan számottevı kérdésrıl, amely a szerzıdés teljesítésére kihatással lehet. 6.4.A szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés teljesítése során a jóhiszemőség és a tisztesség követelményeinek megfelelıen, kölcsönösen együttmőködnek. 6.5.Kapcsolattartók: Megbízott részérıl: Név: postacím: telefon: mobiltelefon: Telefax: E-mail: Megbízó részérıl: ……………………………… (név) ……………………………… (tel) ……………………………….(fax) ……………………………….(e – mail) 7.Szerzıdés módosítása, megszőntetése 7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerzıdés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen szerzıdés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a felek közös megegyezése alapján lehetséges, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembevételével.
7.2. Megbízó a szerzıdéstıl bármikor elállhat, köteles azonban a Megbízott kárát megtéríteni. Ha a Megbízó a szerzıdéstıl azért áll el, mert a teljesítési határidı lejárta elıtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Megbízott a munkát csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megbízónak már nem áll érdekében, a Megbízó a szerzıdésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. A fenti esetben a Megbízottat a Megbízó elállására tekintettel kártérítés nem illeti meg. 7.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megbízó jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 7.4. Megbízott jogosult a Megbízott súlyos szerzıdésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a szerzıdést felmondani vagy attól elállni. Megbízott súlyos szerzıdésszegésének minısülı ok különösen, de nem kizárólag, ha - Megbízottnak felróható késedelem eléri a 15 napot; - Megbízott hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körően; - a késedelmi, vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértékét; - Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; - Megbízott jelen szerzıdésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentıs mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megbízónak a további teljesítés nem áll érdekében; - jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak - Megbízott bármilyen módon megtéveszti az Megbízót, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerzıdéses kötelezettségek teljesítésére 7.5. Megbízott köteles a szerzıdést felmondani, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a szerzıdés megkötését követıen jut tudomására, hogy a szerzıdı fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 8.Szellemi alkotások és szerzıi jogok 8.1.A szerzıdés teljesítése során létrejövı szerzıi jogi védelem alá esı mővek, alkotások a Megbízó tulajdonába kerülnek. A Megbízó területi korlátozás nélküli, határozatlan idejő, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogosultságot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására, módosítására, közzétételére, továbbadására. 8.2.Minden jelentés és dokumentum, amelyeket a Megbízott a Szerzıdés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak a Szerzıdés megszőnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megbízó részére. A Megbízó elızetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott a Szerzıdés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerzıdés teljesítésétıl eltérı célra. Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megilletı jogdíj és egyéb igényeirıl kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a Felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
8.3.A Megbízott kifejezetten nyilatkozza, hogy a személyhez főzıdı jogokon kívül lemond minden jogáról az elıállott mő tekintetében, így a Megbízott szabadon felhasználhatja, publikálhatja, megsértheti az alkotás(ok) integritását, szabadon élhet a gazdasági jogokkal. 8.4.A Megbízott az 5. pontban hivatkozott referenciaként történı feltüntetés esetét kivéve nem publikálhat cikkeket a szerzıdés teljesítése során létrejövı szerzıi jogi védelem alá esı mővekkel, alkotásokkal kapcsolatban, és nem hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megbízó elızetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 9.A szerzıdés rendelkezések
teljesülésével
kapcsolatos
speciális
rendelkezések,
értelmezı
9.1.„Vis maior” alatt értendık a felek érdekkörén kívüli, olyan események melyért sem a Felek, sem harmadik személy felelıssé nem tehetı, elıre nem látható és el nem hárítható, különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, elıre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellı gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 9.2.Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerzıdéses kötelezettségeit. 9.3.Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elı, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehetı idıtartamát és valószínő hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerzıdés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerően megvalósítható. 9.4.Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik Félnek jogában áll a Szerzıdést 30 napos felmondási idıvel megszüntetni. 10.Vegyes rendelkezésekés 10.1. A jelen szerzıdés aláírásának napján lép hatályba. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók. 10.2.A felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket elıször megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzıdı felek. 10.3.Megbízó és a Megbízott tudomásul veszik, hogy a szolgáltatás közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódik, így a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának (1) bekezdését kell alkalmazni. A szolgáltató részére havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó összeget a Megbízó abban az esetben fizet ki ha a) a Megbízott bemutat, átad vagy megküld 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes adóigazolást,
vagy b) a Megbízott a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 10.4.Amennyiben a jelen szerzıdés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerzıdés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 10.5.A Megbízó a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alábbiakat írja elı: a) a Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megbízó számára megismerhetıvé teszi és a 143. § 83) bekezdése szerinti ügyletekrıl az Megbízót haladéktalanul értesíti. 10.6. A Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletékességő Megbízott köteles a szerzıdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetékessége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevıre vonatkozó adatokat a országok közötti jogszegély igénybevétele nélkül. 10.7.Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy lehetıvé teszi, hogy a szerzıdés megvalósulásának ellenırzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy elvégezze, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a projekt támogatója, a fejezetek ellenırzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési szerv, a Kincstár, az Állami Számvevıszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevıszék. Fentiek értelmében a Megbízott köteles minden segítséget megadni, a helyszíni vizsgálatokon jelen lenni. 10.8.A Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján kötött szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megbízó általi elfogadását követı 5 (öt) évig megırzi. A fentiektıl eltérıen azon dokumentumokat, amelyek a 6. pontban foglaltak szerint a szerzıdés megszőnésekor a Megbízó részére átadásra kerülnek (szerzıi jogi védelem alá esı mővek, alkotások) csak a Megbízó számára történı átadás idıpontjáig köteles a Megbízó megırizni. Ezen dokumentumok ırzésérıl azok átvételét követıen a Megbízó, mint tulajdonos köteles gondoskodni. 10.9.A Megbízóval történı kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell elınyben részesítenie a Megbízottnak. A szerzıdés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Megbízott továbbá vállalja, hogy a zöld közbeszerzésre vonatkozó iránymutatások alapján jár el, a szerzıdés teljesítése során a környezetterhelést a lehetı legjobban csökkenti, amennyiben papírt használ, úgy lehetıség szerint újrahasznosított papírtirodapapírt használ. 10.10. Tekintettel arra, hogy Megbízó az eljárásban nem tette lehetıvé projekttársaság létrehozását, a Kbt. 140. §-ában foglaltak nem irányadók. 10.11. Jelen szerzıdés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák meg: a) A Felek által megkötött szerzıdés b) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
c) d)
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja A közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása
Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelybıl 3 példány a Megbízót és 1 példány a Megbízottat illet. Pomáz, 2016.
.......................................... Megbízó
......................................... Megbízott
