2012 tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásban

Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásban

Budapest, 2012. december

1

TARTALOM I.

fejezet

Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók

II.

fejezet

Az ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

III.

fejezet

Közbeszerzési műszaki leírás (Specifikáció)

IV.

fejezet

Szerződéstervezet

V.

fejezet

Iratminták

2

I. fejezet AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlatkérő „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű ajánlattételi felhívással nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Az eljárást megindító felhívás a jelen ajánlati dokumentáció részét képezi, amelynek rendelkezéseit az ajánlati dokumentáció nem ismétli meg. Az ajánlat elkészítése során az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció valamennyi előírását be kell tartani. Jelen ajánlati dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő rendelkezzen mindazon információkkal, amelyek az eljárást megindító felhívás, ajánlati dokumentáció, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek. I. 1. Az ajánlat részei Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatát nem az eljárást megindító felhívásban és a jelen ajánlati dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, úgy az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni:

Megnevezés: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Fedlap (1. sz. melléklet) Tartalomjegyzék Felolvasólap (2. sz. melléklet) Részajánlatonkénti költségvetés (3. sz. melléklet) A Kbt. 40. § (1) bek. a.) és b) pontja szerinti nyilatkozat (4. sz. melléklet, részajánlatonként csatolandó) A Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat (5. sz. melléklet) Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat (6. sz. melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan (7. sz. melléklet) A Kbt. 55. § (5) és (6) bek. szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről (8. sz. melléklet, részajánlatonként csatolandó) A kapacitás-szervezet nyilatkozata (adott esetben) (9. sz. melléklet) A Kbt. 60. § (3) bek. szerinti teljességi nyilatkozat (10. sz. melléklet, nyilatkozat) A Kbt. 60. § (5) bek. alapján nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (11. sz. melléklet) Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában) Meghatalmazás (meghatalmazott eljárása esetén, szükség esetén). Nyilatkozat közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (P/1. pont szerint, 12. sz. melléklet) Referenciaismertetés (M/1. pont szerint, 13. sz. melléklet) Szakember bemutatása (M/2. pont szerint 14. sz. melléklet) Nyilatkozat felelősségbiztosításról (15. sz. melléklet) Nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (16. sz. melléklet) Egyéb okiratok (pl. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló irat)

3

I. 2. Az ajánlatok benyújtása 1. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívás IV.3.4. pontjában meghatározott határidőig, az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani. 2. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 3. 2. Az ajánlatban benyújtásra kerülő dokumentumok egyszerű másolati példányban is benyújthatók. 4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség – a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül – ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában feltüntetett helyiségben történő kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is. I.3. Kiegészítő tájékoztatás Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kell megadni. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. I.4. Az ajánlatok felbontása 1. Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi felhívás IV.3.8. pontjában meghatározott helyen és időben kerül sor. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 2. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 3. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 4. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 5. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelenlévő, 2. pont szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen az ajánlat Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapjába. I.5. Közös ajánlattevők Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:  az ajánlattevők adatait (név, székhely),  a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére történő felhatalmazását,  annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult,  az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást,

4

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.  a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától,  nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. I.6. A közbeszerzési eljárás résztvevői 1. Ajánlattevő Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 2. Alvállalkozó Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó-fogalom eltér a polgári jogban általánosan alkalmazott értelmezéstől. A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag Vállalkozót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 3. Kapacitás szervezet Az ajánlattételi felhívás III.2.2. és III.2.3 pontjaiban előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet (kapacitást biztosító szervezet) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik (Dokumentáció 8. sz. melléklete) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Dokumentáció 9. sz. melléklete) Amennyiben az ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben kapacitást biztosító szervezetnek is minősül.

5

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. I.7. Munkavállalók védelme Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bek. szerint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó követelményekről az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást.: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (1024 Budapest, Margit Krt. 85., telefon: 346-9400) a következő zöld számon: 06-80-204-292. Információt szolgáltat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Gyáli u. 2-6., Tel: 1/476-1100) 06-80204-264 zöld számon, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1051 Budapest, Arany János u. 25., Tel: 1/301-2900), zöld szám: 06-80-204-258. Vonatkozó előírások fellelhetők továbbá: a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I.9.) FMM rendelet, és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I.13.) PM rendelet.

6

II. fejezet AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS 1. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. Ajánlatkérő e körben felhívja ajánlattevők figyelmét az ajánlattételi felhívás V.4.21. pontjában rögzítettekre. 2. Ajánlatkérő az ajánlatokat részajánlatonként, az eljárást megindító felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott bírálati szempont alapján bírálja el. 3. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. 2. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba, azonban a Kbt. 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. 3. Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges felvilágosítást kérhet, a felvilágosítás kérése nem irányulhat ajánlattevővel történő tárgyalásra. 4. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: - a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy - az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. II.2. Számítási hiba Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. II.3. Aránytalanul alacsony ár Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony ajánlati árat tartalmaz, az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Különösen köteles az ajánlatkérő erre, ha az elbírálásra kerülő ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegétől. II.4. Lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek 7

vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz. 2. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. II.5. Az ajánlat érvénytelensége 1. Az ajánlat érvénytelen, ha 

azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;



az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasságot igazoló szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;



az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;



az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;



egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;



aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;



lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;



ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésére.

2. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie. II.6. Az ajánlatok elbírálása 1. Az ajánlat részajánlatonként a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján kerül elbírálásra. Az adott részajánlat nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ajánlati árak a) b)

c)

d) e)

Az ajánlati árakat a dokumentáció részét képező részajánlatonként költségvetési kiírások megfelelő rovatainak kitöltésével kell megadni. Azoknak a munkanemeknek költségére vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek külön tételben, azt kell feltételezni, hogy ezeknek költségét a munkák egyéb tételeinek egységárai és árai tartalmazzák. A költségvetési kiírás tételei tekintetében megajánlott árnak tartalmazniuk kell a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges ráfordítás összegét, valamint a munka teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket. Ezek az árak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés teljes időtartama alatt. Az ajánlattevőnek minden, a költségvetési kiírásban felsorolt munkafajtára (munkanemre) meg kell adnia a nettó egységárat. Az egyes munkanemhez (munkafajtákhoz) tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni. Az egységáraknak – jelen dokumentációban taxatíve meghatározott kivételektől eltekintve – tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget (felvonulási- és ideiglenes melléklétesítmények, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 8

mintavételek, minősítések, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi díjak, kitűzések, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, stb.), továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amiket a vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie. A részajánlatonkénti költségvetési kiírás tartalmazza egy egyes elvégzendő munkákat és a hozzájuk tartozó bírálati szorzószámokat. Az elbírálás alapja az egyösszegű nettó ajánlati ár, azaz a költségvetési kiírásban megadott szorzószámokkal súlyozott egységárak összege (a költségvetési kiírás „egyösszegű nettó ajánlati ár” során szereplő összeg). Az egyösszegű nettó ajánlati árra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kérjük megadni. A költségvetési kiírásban megadott szorzószámok tájékoztató jellegűek, a munka elszámolása a ténylegesen megrendelt és elvégzett mennyiség és az ajánlatban megadott egységárak alapján történik. II. 7. Elektronikus árlejtés 1. Általános jellegű információk Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról ad tájékoztatást az Ajánlattevőknek. Az ajánlatkérő nem folytathat le elektronikus árlejtést, amennyiben egyetlen érvényes ajánlat került benyújtásra. 2. Az elektronikus árlejtés Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket meghívhatja a végső ajánlati árat meghatározó elektronikus árlejtésre. Közösségi értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő nem köteles lefolytatni az elektronikus árlejtést, ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy az elektronikus árlejtés igénybevételéhez kapcsolódó ajánlatkérői és ajánlattevői költségek a közbeszerzési eljárással beszerezni kívánt eszköz, szolgáltatás értékére is tekintettel az elektronikus árlejtés alkalmazását nem teszik gazdaságossá, és a döntés az adott eljárásra egyébként irányadó szabályok szerint meghozható. Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtéstől való eltekintést köteles bejelenti a Közbeszerzések Tanácsának a mellőzés indokainak részletes bemutatásával. Az ajánlattétel ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az elektronikus árlejtésre a papír alapon benyújtott ajánlatok felbontását, majd a Kbt. 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően kerül sor. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést részajánlatonként az egyösszegű nettó ajánlati ár bírálati szempont vonatkozásában kívánja lefolytatni. (257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdés a) pont). Az árlejtéssel kapcsolatos részletes adatokat (az árlejtéssel kapcsolatos részletes információk) Ajánlatkérő az „árlejtési felhívásban”, (továbbiakban: „ÉRTESÍTÉSBEN”) adja meg (257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 19. §-a szerint) mely értesítést Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevők részére egyidejűleg küldi meg, e-mailen. Az ÉRTESÍTÉS tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap, azaz 2013. január 10. napja. Árlejtés kezdési dátum és idő: 2013/01/17 napján 10:00:00 2013/01/17 napján 10:30:00 2013/01/17 napján 11:00:00

Árlejtés befejezési dátum és idő: 2013/01/17 napján 10:10:00 2013/01/17 napján 10:40:00 2013/01/17 napján 11:10:00

9

2013/01/17 napján 11:30:00

2013/01/17 napján 11:40:00

Az árlejtésen való részvétel előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztráljon – amennyiben új Résztvevő az Electool Auctiontool rendszerében – az árlejtési rendszerbe. A regisztrációra való felkérés napja és a regisztrációra meghatározott időintervallum: A regisztrálás időintervalluma:

2013/01/11 09:00 óra – 2013/01/11 16:00 óra

Az árlejtésben való részvételhez az Ajánlattevő induló ajánlatának (papír alapon benyújtott ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege) feltöltése szükséges, mely feltöltést Ajánlattevő végzi el. Az induló ajánlat feltöltésnek időintervalluma: 2013/01/14 09:00 óra – 2013/01/14 16:00 óra További időpontok: A teszt árlejtés időpontja:

2013/01/15 09:00 óra – 2013/01/16 14:00

óra 3. A szolgáltató Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai: Cégnév: Iroda: Cégjegyzékszám: E-mail: Telefonszám (Helpdesk): Faxszám:

Electool Hungary Kft. H-1139 Budapest, Váci út 91. 01-09-711910 [email protected] +36-20/539-9900 +36-1/239-9896

4. Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 10 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, amely az Ajánlattevők sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama 3 perccel meghosszabbodik. Az árlejtés során nettó egész számokban lehet licitálni, a tizedes jegyekre történő licitálás nem megengedett. Az elektronikus árlejtés során az ajánlatok rangsorolása az ajánlattételi felhívás IV.2.1 pontjában foglaltak szerint az alábbi részszempontok szerint történik: egyösszegű nettó ajánlati ár. Ajánlattevők összesített helyezést látnak, az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül a legjobb ajánlatot is megjeleníti. Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt nettó 200.000,Ft-ban határozza meg, azaz Ajánlattevők az árlejtés során saját nettó ajánlati árukat minimum kétszázezer Ft-tal csökkenthetik. Az ennél kisebb különbséggel benyújtott ajánlat érvénytelen, nem vesz részt az értékelésben. Az értékelés alapja: a nettó ajánlati ár. Az értékelés az alábbi képlet szerint történik: Ha

AR x  AR y

, akkor

H Rx  H R y

,

ahol:

ARx

,

AR y

Résztvevők legutolsó ajánlatai

10

H Rx H

,

H Ry

Résztvevők helyezése Helyezések 1..n, ahol n a résztvevők száma

A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján – értékeli a fenti képlet figyelembe vételével, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül az aktuálisan legjobb ajánlatot is megjeleníti. Az árlejtés során holtverseny kialakítása megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel holtverseny keletkezne, a rendszer befogadja. Amennyiben az árlejtés során a végső ajánlatok tekintetében holtverseny keletkezne, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (3) bekezdése megfelelő alkalmazásával jár el. Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében a saját, mindenkori megajánlott nettó ajánlati áránál kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet. A részletes, kitöltött, cégszerűen aláírt Ártáblázatot az elektronikus árlejtés lezárását követően, 2013. január 18. napján 10:00 óráig valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni Ajánlatkérő részére a [email protected] e-mail címre. Az ily módon benyújtott Ártáblázat „Egyösszegű nettó ajánlati ár” során feltüntetett összegeknek meg kell egyeznie az elektronikus árlejtés lezárásakor érvényes Ajánlattevő által tett licitek összegével. Figyelem! Amennyiben a két összeg nem egyezik, és az ellentmondás a Kbt. 68. § alapján sem oldható fel, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Az árlejtést követően Ajánlatkérő részére megküldött részletes Ártáblázatban szereplő nettó ajánlati árak kizárólag kedvezőbbek lehetnek az ajánlattal együtt papír alapon már benyújtott nettó ajánlati áraknál. Amennyiben Ajánlattevő az árlejtést követően Ajánlatkérő részére megküldött részletes Ártáblázatában bármely soron kedvezőtlenebb nettó ajánlati árat tüntet fel, mint az ajánlattal együtt papír alapon benyújtott Ártáblázatában, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz. Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:  Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux  Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja a papír alapon benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően az ajánlati kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be. Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról. Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.

11

Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során a II.6.3. pontban megjelölt elérhetőségeken. II.7. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálás olyan időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön 2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek. II. 8. A szerződés megkötése 1. A szerződéskötésre az eljárást megindító felhívás VI.3.2. pontjában meghatározott időpontban kerül sor. 2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés eljárást megindító felhívásban megadott időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció IV. fejezete tartalmazza. 4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §ban foglalt előírásokról: Art. 36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

12

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. (2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozó arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. (3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozó t a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll. (4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. (5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. (6) Az (l)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. (7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható. (8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozó ra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. (9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.

13

III. fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS A műszaki leírásban a - Kbt. 48. §-ának (1) bekezdése alapján – Ajánlatkérő meghatározza azokat a műszaki-, minőségi- és egyéb követelményeket, amelyeket a beszerzés tárgyával és a teljesítés módjával szemben támaszt. Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben oda kell érteni! (A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdésével összhangban.) Az építési beruházási munkák kivitelezése, valamint termék alkalmazása tekintetében az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással történhet. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő szerződés keretében négy részben, a lenti telephelyeken, épületeken, építményeken illetve irodahelyiségekben többségében épület karbantartási, felújítási, korszerűsítési, funkcióváltozásból adódó átépítési beruházási munkákat végeztet el nyertes Ajánlattevővel (Vállalkozóval). A beruházási munkák között vannak előre tervezett kivitelezési munkák, ezeket tartalmazza a műszaki specifikáció M1-M4. számú melléklete, illetve vannak előre nem látható jellegű beszerzések, melyeket Ajánlatkérő nem tud előre tervezni. 1) A keretszerződés helyszínei tájékoztató jelleggel az alábbiak lehetnek: (tervezett és előre nem látható munkák esetében egyaránt): 1. részajánlat: - Ügyfélszolgálat, Nyíregyháza - Ügyfélszolgálat, Eger - Ügyfélszolgálat, Miskolc - Ügyfélszolgálat, Debrecen - Ügyfélszolgálat, M3 autópálya 12 km - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Záhony - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Tornyosnémeti - Mobil ellenőrzési telephely, Dunakeszi - Mobil ellenőrzési telephely, Salgótarján - Mobil ellenőrzési telephely, Ófehértó - Mobil ellenőrzési telephely, Berettyóújfalu - Mobil ellenőrzési telephely, M30 autópálya 151+6 km (Emődi mérnökség) - Telefonos ügyfélszolgálat, M3 autópálya 103 km ( Káli mérnökség) - Levelezési telephely, M3 autópálya 103 km (3. sz. szolgálati lakás) - OBU Logisztikai Központ, M3 autópálya 27,3 km (Gödöllői mérnökség) - Értékesítési Osztály telephelye, M3 autópálya 27,3 km (Gödöllői mérnökség) - Bírságolási Csoport telephelye, M3 autópálya 26 km (Irányító épület) 2. részajánlat: - Ügyfélszolgálat, Békéscsaba - Ügyfélszolgálat, Szolnok - Ügyfélszolgálat, Szeged - Ügyfélszolgálat, Kecskemét

14

-

Ideiglenes ügyfélszolgálat, Gyula Ideiglenes ügyfélszolgálat, Ártánd Ideiglenes ügyfélszolgálat, Nagylak Ideiglenes ügyfélszolgálat, Röszke Ideiglenes ügyfélszolgálat, Tompa Mobil ellenőrzési telephely, Szolnok Mobil ellenőrzési telephely, Békéscsaba Mobil ellenőrzési telephely, Makó Mobil ellenőrzési telephely, Kiskunhalas Mobil ellenőrzési telephely, Újhartyán

3. részajánlat: - Ügyfélszolgálat, Szeged - Ügyfélszolgálat, Zalaegerszeg - Ügyfélszolgálat, Budaörs - Ügyfélszolgálat, Pécs - Ügyfélszolgálat, Kaposvár - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Letenye - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Rédics - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Tornyiszentmiklós - Mobil ellenőrzési telephely, Harkány - Mobil ellenőrzési telephely, M7 autópálya 218 km (Eszteregnyei mérnökség) - Mobil ellenőrzési telephely, M7 autópálya 90 km (Balatonvilágosi mérnökség) 4. részajánlat: - Ügyfélszolgálat, Szombathely - Ügyfélszolgálat, Veszprém - Ügyfélszolgálat, Tatabánya - Ügyfélszolgálat, Székesfehérvár - Ügyfélszolgálat, Győr - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Hegyeshalom - Ideiglenes ügyfélszolgálat, Rajka - Mobil ellenőrzési telephely, Sárvár - Mobil ellenőrzési telephely, M1 autópálya 142,1 km (Lébényi mérnökség) - Mobil ellenőrzési telephely, M1 autópálya 84,9 km (Komáromi mérnökség) - UD rendszer irodahelyiségei, Budapest, Váci út 45. A keretszerződés műszaki tartalmát (munkák mennyisége és helyszíne) Megrendelő a részajánlatonként meghatározott földrajzi területen és szerződéses keretösszegen belül megváltoztathatja. Fenti felsorolás nem jelent megrendelési kötelezettséget, azt Megrendelő szűkítheti, illetve bővítheti. a) A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó részére a keretszerződés előírásainak megfelelően, az eseti megrendelésekben rögzített munkakezdési határidőkre átadásra kerül a munkaterület. b) Az ajánlattételi dokumentáció részét képezi a tételes költségvetési kiírás, mely a felújítással, átépítéssel érintett irodaépületekben illetve irodahelyiségekben várható munkákat mutatja be munkatételekre bontva. A tételes költségvetési kiírásban megjelölt munkatételek, illetve az azokhoz rendelt szorzószámok a keretszerződés során várhatóan felmerülő munkanemeket tartalmazzák, a szorzószámok pedig az értékelés alapját képezik, Ajánlatkérő lehívási (megrendelési) kötelezettséget azokra nem vállal.

15

c) Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek a költségvetési kiírásban nem szereplő munkatételt kell elvégeznie, úgy az adott feladatra vonatkozóan egységárelemzést kell készítenie, s azt jóváhagyásra be kell nyújtania az Ajánlatkérőnek. A részletes díjszámításnak tartalmaznia kell az adott munkatételhez tartozó -

anyagszükségletet és a hozzá tartozó díjak ismertetését,

-

munkaerő szükségletet és a hozzá tartozó díjak (munkabér + közterhek) ismertetését,

-

rezsi szükségletet és a hozzá tartozó díjak ismertetését,

-

haszon mértékét.

A fentieknek megfelelően meghatározott és alátámasztott díj nem lehet magasabb a piacon szokásos mértéknél, illetve a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő által meghatározott díjak költség- és haszonszintjénél. Ajánlatkérő erre irányuló igénye esetén Ajánlattevő ezt három árajánlat beszerzésével köteles igazolni. Amennyiben Ajánlattevő részletes díjszámítását Ajánlatkérő nem fogadja el, Felek egyeztetni kötelesek a részletes díjszámítás részleteiről. Amennyiben Felek nem tudnak kölcsönösen megállapodni, Ajánlatkérő – bárminemű következmény és megtérítési kötelezettség nélkül – egyoldalúan jogosult visszautasítani Ajánlattevő részletes díjszámítását és részben vagy egészben elállni az eseti megrendeléstől. 2)

Határidők, időtartamok Az ajánlattételi dokumentációban ill. az eseti megrendelésekben szereplő időpontok, és időtartamok alatt az alábbiakat kell érteni: a) „Legkorábbi munkakezdés időpontja” jelenti azt a napot, amikor a Megrendelő legkorábban átadhatja a munkaterületet a Vállalkozónak. A legkorábbi munkakezdés időpontja jelenti egyúttal az „időtartamok” kezdő napját is. b) „Kivitelezési munkák befejezési határideje” jelenti azt a napot, amikorra a Vállalkozónak a Vállalkozási keretszerződés illetve eseti megrendelések szerint a munkákat teljes egészében el kell készítenie, és amely időpontot megelőzően minden szerződés szerinti dokumentumot a Megrendelőnek át kell adnia. A hiánytalan és hibamentes átadást a felek átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával dokumentálják. A fenti határidő kötbérterhes határidő. c) „Átfutási idő” jelenti azt az időtartamot, amely eltelik a munkakezdés időpontja (a) és a Kivitelezési munkák befejezési határideje (b) között. Fenti időtartam naptári napokban kifejezett időtartam, melybe a munkaszüneti -, pihenő -, és ünnepnapokat, a kezdő és befejező napokat is bele kell érteni (munkavégzés a törvény által előírt ünnepnapokon nem végezhető). Az átfutási időbe a technológiai időket is bele kell érteni. A munkakezdési és az eseti megrendelésekben szereplő kötbérterhes befejezési határidővel meghatározott időtartam alatt kell a munkákat elvégezni. Az építmény(ek) vonatkozásában a nyertes Ajánlattevő / Vállalkozó részére a szerződés előírásainak megfelelően, az eseti megrendelésekben rögzített munkakezdési határidőkre átadásra kerül a munkaterület.

3)

Mennyiségek, anyagok

a)

Az Ajánlattevő az ajánlatában, az ajánlattételi dokumentáció előírásaival megegyező csak olyan anyagok, vagy szerkezetek felhasználására illetve technológiákra tehet ajánlatot, amelyek európai, nemzeti szabványokban, műszaki tanúsítványban, műszaki előírásokban, vagy műszaki irányelvekben szerepelnek, vagy rendelkeznek hazai Építőipari Műszaki Engedéllyel. A költségvetési kiírásban megadott mennyiségek az ajánlattételi dokumentáció összeállításának időszakában az Ajánlatkérő rendelkezésére álló adatok alapján számított értékek, és amelyeket az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésénél fog felhasználni.

b)

16

c)

d)

e)

f)

Az Ajánlatkérő által megadott költségvetési kiírás tételeit és mennyiségeit az Ajánlattevő nem változtathatja meg, azokat változatlan formában beárazva és összesítve kell az ajánlatában költségvetésként szerepeltetnie. Az eseti megrendelések előkészítéseként Felek közös helyszíni bejárást tartanak, mely alapján tételes feladatjegyzéket állítanak össze. Vállalkozó ez alapján köteles – az eseti megrendelésben meghatározott ajánlattételi időpontig, a vállalkozási keretszerződésben meghatározott árak alapján - részletes ajánlatot tenni az elvégzendő feladatokra vonatkozóan. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szükséges erőforrás felhasználásra, előrehaladásra vonatkozó részletes ütemtervet a munkakezdési, kivitelezési munkák befejezési határidejének megadásával, egyértelműen meghatározva a kivitelezési és átfutási időtartamot, amelyekbe a technológiai időszükségletek, a pihenő-, munkaszüneti, és ünnepnapok, valamint a munkakezdés és befejezés napja is beletartoznak. Amennyiben Vállalkozó ajánlatát Megrendelő nem fogadja el, Felek egyeztetni kötelesek. Amennyiben Felek nem tudnak kölcsönösen megállapodni, Megrendelő – bárminemű következmény és megtérítési kötelezettség nélkül – egyoldalúan jogosult visszautasítani Megbízó ajánlatát és elállni az eseti megrendeléstől.

4)

A közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlat tartalma

a) b)

Az ajánlatot a költségvetési kiírás beárazásával kell megadni. Ha az ajánlattételi dokumentációban az egyértelmű és közérthető meghatározás szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben odaértendő. Ajánlattevőnek az ajánlat készítésekor figyelembe kell vennie, hogy a kivitelezési munkák során valamennyi munkaterületen időben párhuzamos munkavégzés történhet!

5) A munkavégzés leírása Az érintett telephelyeken, épületekben/építményekben illetve irodahelyiségekben aktuális felújítási munkákat és/vagy funkcióváltásból adódó átalakításokat, átépítéseket kell végrehajtani. A funkcióváltások miatti átalakítások maguk után vonják az építészeti, épületgépész- és az elektromos (erős- és gyengeáramú) változtatásokat is. 6)

Beépítési követelmények Munkavégzés az érvényben lévő munkavédelmi előírások betartása mellett végezhető. A munkákat a vonatkozó szabványok és előírások betartása szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozóan kell elvégezni vállalkozónak, és arra minimálisan 24 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.

7)

Az elvárt tulajdonságok igazolásának módja A beépítendő anyagokra és az alkalmazott előállítási, beépítési technológiához az Ajánlatkérőtől jóváhagyást kell szerezni. Jóváhagyás nélkül a munka nem végezhető. Az egyetértés nem mentesíti a vállalkozót a gyártó felelőssége és az egyébként szükséges engedélyek jóváhagyások beszerzése alól.

8)

Minősítés A felhasznált anyagoknak és technológiáknak a vonatkozó szabványok és Alkalmazási hozzájárulások legmagasabb minőségi szintjéhez tartozó előírásokat kell kielégítenie. Az Ajánlatkérő a legmagasabb szintű teljesítésre köt szerződést, a szerződés szerinti árak ezen minőségben való teljesítésre vonatkoznak. Amennyiben az építmény a vállalt minőségre, határidőre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, úgy a megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy munkát csökkent teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a szerződés szerinti teljesítéshez.

17

A műszaki átadás-átvétel a rendeltetészerű üzemeltetés lehetősége esetén csak akkor kezdhető meg, ha a minőség tanúsítására a Vállalkozó a minőségi bizonylatokat, előírás szerinti jegyzőkönyveket a műszaki átadás-átvétel előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 9) Egyéb információ Amennyiben Ajánlattevő valamelyik termék, berendezés, anyag tekintetében más típusút, gyártmányút stb. (egyenértékűt) kíván megajánlani, mint amit Ajánlatkérő minimumkövetelményként előírt, akkor a Költségvetési kiírásban az Ajánlatkérő által előírt típus, gyártmány megnevezésének változatlanul hagyása mellett oly módon kell megneveznie, körülírnia Ajánlattevőnek az általa megajánlott terméket, berendezést, anyagot, hogy Ajánlatkérő az egyenértékűséget meg tudja állapítani. Továbbá műszakilag egyenértékű termék, berendezés, anyag alkalmazása esetén minden esetben termékenként, berendezésenként, anyagonként – az egyenértékűség igazolására – a következő három dokumentumot szükséges csatolni: -

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat,

-

Műbizonylat,

-

Műszaki adatlap.

Ajánlatkérő előírja, hogy a Költségvetési kiírást kizárólag a Dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsátott Költségvetési kiírás kitöltésével lehetséges benyújtani (egyéb költségvetési kiíró program segítségével benyújtott Költségvetési kiírás érvényesen nem nyújtható be) azzal, hogy Kiegészítő költségvetési kiírás az ajánlathoz érvényesen nem csatolható. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatához Kiegészítő költségvetési kiírást csatol, vagy nem a Dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsátott Költségvetési kiírást nyújtja be kitöltve, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ajánlatkérő nyomatékkal felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy azoknál a költségvetési kiírásbeli soroknál, ahol anyag felhasználásának szükségessége felmerül, ott az anyag költségét minden esetben az anyag egységárban kell szerepeltetni, és nem a díj egységárba beleértve kell megajánlani, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Kérjük, hogy Ajánlattevők az előzőekre fokozottan ügyeljenek! (Tehát amennyiben az adott munkanem tekintetében anyag felhasználása szükséges, ott nem szerepeltethető az anyag egységár soron „0”, azaz „nulla” forint arra való esetleges utalással, hogy az anyagköltséget a díj egységára tartalmazza!).

10) Építési napló A kivitelezést valamint az építési-felmérési naplók vezetését a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, illetve a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet alapján kell végeznie a Vállalkozónak. A munka elszámolása tételes felmérés alapján történik.

11) Munka- és tűzvédelem A munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról nyertes Ajánlattevő (továbbiakban: Vállalkozó) köteles gondoskodni a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A munkaterület munkahelyi járművekkel és munkagépekkel történő megközelítését és elhagyását a KRESZ előírásai szerint kell megtervezni és végrehajtani. Vállalkozó felelős a munkavégzés során a munkavédelmi (a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó) szabályok teljes körű betartásáért, különös tekintettel az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben rögzített munkavédelmi

18

követelményekre. Vállalkozó köteles biztosítani a balesetmentes és biztonságos munkavégzés feltételeit. Vállalkozó kötelessége a szükséges munka- és tűzvédelmi oktatásról történő gondoskodás (különös tekintettel a forgalom fenntartása melletti munkavégzés szabályaira), illetve megfelelő védőeszközök biztosítása a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó munka-, tűz-, vagyonvédelmi-, egészségügyi szabályt, valamint minden hatályos hatósági-, szakmai-, szabvány előírást, szakhatósági előírásokat, illetve az elvégzendő munkára vonatkozó technológiai-, műszaki-, balesetelhárítási- minőség- és környezetvédelmi előírást alkalmazottaival, illetve az általa igénybe vett teljesítési segédeivel és azok alkalmazottaival is betartatni (e kötelezettségek elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkezett valamennyi kárért teljes körűen felel Vállalkozó) 12) Környezetvédelem A bontott anyagokat, hulladékot, illetve aszfaltot Ajánlattevőnek (Vállalkozó) a munkaterületről történő levonulás előtt össze kell gyűjtenie, és el kell szállítania, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet szerint. A munkagépek által okozott olajfoltokat azonnal meg kell szüntetni. A szennyezett felitató anyag veszélyes hulladék, így kezeléséről szintén a vonatkozó jogszabály szerint kell gondoskodni. A munkavégzés során Ajánlatkérő vagy harmadik fél ingatlanaiban, ingóságaiban bekövetkezett kárért Ajánlattevő (Vállalkozó) felel.

19

M1. sz. melléklet Felújítással, átépítéssel érintett épületek, építmények 1. részajánlat

Munka megnevezése

Tervezett kezdési időpont, amennyiben az adott munka megrendelésre kerül

Tervezett befejezési időpont, amennyiben az adott munka megrendelésre kerül

Ügyfélszolgálat kialakítása, Nyíregyháza

szerződést követően lehető leghamarabb

2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Eger


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Miskolc


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Debrecen


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat átalakítása, M3 12 km


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Záhony


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Tornyosnémeti


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Dunakeszi


2013. április 1.

,Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Salgótarján


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Ófehértó


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Berettyóújfalu


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely felújítása, Emőd (Mérnökség) Telefonos Ügyfélszolgálat kialakítása, Kál (Mérnökség)

szerződést követően lehető leghamarabb szerződést követően lehető leghamarabb

2013. április 1. 2013. április 1.

Levelezési Csoport Telephely kialakítása, Kál (Mérnökség)


2013. április 1.

OBU Logisztikai Központ kialakítása, Gödöllő (Mérnökség),


2013. április 1.

Értékesítési Osztály Telephely kialakítása, Gödöllő (Mérnökség)


2013. április 1.

Bírságolási Csoport Telephely kialakítása, Gödöllő (Irányító épület),


2013. április 1.

20

M 2. sz. melléklet Felújítással, átépítéssel érintett épületek, építmények 2. részajánlat

Ügyfélszolgálat kialakítása, Békéscsaba

Tervezett kezdési időpont, amennyiben az adott munka megrendelésre kerül szerződést követően lehető leghamarabb

Ügyfélszolgálat kialakítása, Szolnok


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Szeged


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat átalakítása, Kecskemét


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Gyula


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Ártánd


2013. április 1.

Munka megnevezése

Tervezett befejezési időpont, amennyiben az adott munka megrendelésre kerül 2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Röszke

szerződést követően lehető leghamarabb szerződést követően lehető leghamarabb

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Tompa


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Szolnok


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Békéscsaba


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Nagylak

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Makó Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Kiskunhalas Mobil ellenőrzési telephely felújítása, Újhartyán

szerződést követően lehető leghamarabb szerződést követően lehető leghamarabb szerződést követően lehető leghamarabb

2013. április 1. 2013. április 1.

2013. április 1. 2013. április 1. 2013. április 1.

21


Munka megnevezése



Ügyfélszolgálat kialakítása, Szeged


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Zalaegerszeg


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Budaörs


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Pécs


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat átalakítása, Kaposvár


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Letenye


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Rédics


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Tornyiszentmiklós


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Harkány


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely felújítása, Eszteregnye (Mérnökség)


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely felújítása, Balatonvilágos (Mérnökség)


2013. április 1.

22


Munka megnevezése



Ügyfélszolgálat kialakítása, Szombathely


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Veszprém


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Tatabánya


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Székesfehérvári


2013. április 1.

Ügyfélszolgálat kialakítása, Győr


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Hegyeshalom


2013. április 1.

Ideiglenes ügyfélszolgálat kialakítása, Rajka


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Sárvár


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely kialakítása, Lébény (Mérnökség)


2013. április 1.

Mobil ellenőrzési telephely felújítása, Komárom (Mérnökség)


2013. április 1.

UD rendszer irodahelyiségeinek kialakítása (Bp. Váci út 45.)


2013. április 1.

23

IV. fejezet SZERZŐDÉSTERVEZET VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043108, székhely: H-1134 Budapest, Váci út 45. B. épület, adószám: 12147715-2-44, statisztikai számjel: 12147715-5521-114-01, képviseli: …………………), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről

……………………………………………….. (cégjegyzékszám: ……………………., székhely: ………………………., adószám: ………………………., statisztikai számjel: ………………………….., képviseli: …………………..), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 1. A szerződés előzménye 1.1. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezéssel. 1.2. Felek megállapítják továbbá, hogy az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese a .... részajánlat vonatkozásában a Vállalkozó. 1.3. A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi vállalkozási keretszerződést kötik. 2. A szerződés tárgya, mennyisége 2.1. Vállalkozó elvállalja – Megrendelő eseti megrendelései alapján –a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlata szerint a Megrendelő részére a ……………… régióban (várhatóan, de nem kizárólagosan az 1. sz. mellékletben szereplő helyszíneken) épület karbantartási, felújítási, korszerűsítési, funkcióváltozásból adódó átépítési, telephely bővítési (teljesen új épületek illetve építmények kivitelezése) munkák elvégzését, Megrendelő eseti megrendelései alapján. 2.2. Megrendelő a jelen keretszerződés alapján eseti megrendeléseket bocsáthat ki Vállalkozó felé. 2.3. Megrendelő eseti megrendeléseinek kibocsátását megelőzően Felek a jelen szerződés 2.3.1.2.3.4. pontjai szerint járnak el. Megrendelő eseti megrendeléseit a következőkben részletezett tartalommal küldi meg Vállalkozó kapcsolattartójaként jelen szerződésben megjelölt képviselője részére. Az eseti megrendelés tartalmazza:  munka megnevezését,  mennyiségét,  az esti megrendelés ellenértékét,  a legkorábbi munkakezdés időpontját (munkaterület legkorábbi rendelkezésre bocsátási időpontját),  teljesítési határidőt (kivitelezési munkák befejezési határideje)  és a teljesítés helyét. Vállalkozó az eseti megrendelést 24 órán belül köteles visszaigazolni Megrendelő részére. A visszaigazolás tartalmazza az eseti megrendelés tárgyát képező Munka megnevezését,

24

mennyiségét, a díjat és az 5. pont szerinti legkorábbi munkakezdés időpontja (munkaterület legkorábbi rendelkezésre bocsátási időpontja) és a teljesítési határidő elfogadását. Amennyiben Vállalkozó az eseti megrendelést 24 órán belül nem igazolja vissza – nem számít bele a 24 órás határidőbe a pihenőnap, munkaszüneti nap vagy ünnepnap – úgy Megrendelő az eseti megrendelést, a Vállalkozó részére történő megküldéstől számított 24 óra elteltével visszaigazoltnak tekinti. 2.3.1. Eseti megrendelés kibocsátásának szükségessége esetén – annak előkészítéseként – Felek közös helyszíni bejárást tartanak, mely alapján tételes feladatjegyzéket állítanak össze. Vállalkozó ez alapján köteles – a feladatjegyzékben meghatározott időpontig részletes díjszámítást végezni az elvégzendő feladatok tekintetében. 2.3.2. Vállalkozó részletes díjszámításának tartalmaznia kell az eseti megrendelésben szereplő Munka megvalósításának ütemtervét. 2.3.3. A munkaterület átadásának időpontjáról illetve a munkaterülettel szemben támasztott követelményekről Felek a bejárás során egyeztetnek. 2.3.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult. 2.4. A Munka pontos leírását és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívás és Dokumentáció (1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás /specifikáció/), valamint Vállalkozó nyertes ajánlata tartalmazzák. 2.5. Vállalkozó feladatát az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles befejezni. 2.6. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát köteles magas színvonalon, a tőle elvárható gondossággal, a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíteni.

3. Vállalkozási díj 3.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag az általa jelen szerződés 2. pontjának megfelelően kibocsátott eseti megrendelés alapján és Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékét a jelen szerződés 2. sz. mellékletében rögzített egységárak alkalmazásával fizeti meg. A Vállalkozó által elvégzett munkák mennyiségét Felek tételes elszámolás útján határozzák meg, melyet Megrendelő műszaki ellenőre igazol az építési naplóban. 3.2. Jelen keretszerződés alapján Megrendelő által leadott eseti megrendelések összértéke nem haladhatja meg 

az 1. részajánlat esetén a nettó 65.000.000.- Ft-ot, azaz hatvannégymilliónyolcszázezer forint + 40 % keretösszeget.



a 2. részajánlat esetén a nettó 52.143.000.- Ft-ot, azaz ötvenegymilliónyolcszázezer forint + 40 % keretösszeget.



a 3. részajánlat esetén a nettó 39.286.000.- Ft-ot, azaz harminckilencmilliókettőszázezer forint + 40 % keretösszeget.



a 4. részajánlat esetén a nettó 46.430.000.- Ft-ot, azaz negyvenhatmilliókettőszázezer forint + 40 % keretösszeget.

3.3. Vállalkozó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen keretszerződés Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – s a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határig. Teljesítésre kizárólag a jelen keretszerződésnek megfelelő módon leadott eseti megrendelések kerülhetnek.

25

3.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 2. sz. mellékletben meghatározott egységárak alapján, a tételes elszámolásban szereplő mennyiségek szerint jogosult vállalkozási díjra vonatkozó számláját. A 2. sz. melléklet szerinti egységárak a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban és Dokumentációban előírt minőségben elvégzett munkákra vonatkoznak, s tartalmazzák a Vállalkozónál felmerülő valamennyi esetleges költség fedezetét is. Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést nem igényelhet. 3.5. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pontban meghatározott egységárak (2. sz. melléklet) mértéke kötött, azon a Felek a szerződés hatálya alatt nem változtathatnak. 4. A teljesítés helye és ideje 4.1. A teljesítés helyszíne: Megrendelő jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti autópálya mérnökségek, irodahelyiségek, valamint az eseti megrendelésekben meghatározott egyéb helyszínek. A teljesítés pontos helyszíne minden esetben az eseti megrendelésben kerül rögzítésre. 4.2. A teljesítési határidő: A legkorábbi munkakezdés időpontját és a kivitelezési munkák kötbérterhes teljesítési határidejét Megrendelő az eseti megrendelésben határozza meg. 5. Felek jogai és kötelezettségei 5.1. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért Vállalkozó felel. 5.2. Megrendelő – jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során - annak figyelembe vételével köteles intézkedéseit megtenni, hogy az ne akadályozza Vállalkozót a feladatainak határidőre történő megvalósításában. 5.3. Vállalkozó – a szerződés teljesítése során – köteles figyelembe venni Megrendelő utasításait. Megrendelő utasításaira (így különösen amennyiben azok szakszerűtlenek vagy célszerűtlenek, illetve a teljesítés terhesebbé válását eredményeznék) a polgári jog szabályai vonatkoznak. 5.4. Vállalkozó – jelen szerződés aláírásával – kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges mindennemű engedéllyel és felhatalmazással. Vállalkozó a Munkát a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve megfelelő szakmai képzettség és alkalmasság alapján köteles ellátni. 5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkát az érvényben lévő munkavédelmi előírások betartása mellett, az előírt védőöltözetben végezhet, illetve a biztonságtechnikai és tűzvédelmi feladatok betartásáról is köteles gondoskodni. Felek rögzítik, hogy ezen kötelezettség megszegéséből vagy elmulasztásából eredő valamennyi kár vagy hátrányos jogkövetkezményért Vállalkozó tartozik felelősséggel és helytállási kötelezettséggel. 5.6. Vállalkozó felelős a munkavégzés során a munkavédelmi (a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó) szabályok teljes körű betartásáért. Vállalkozó köteles biztosítani a balesetmentes és biztonságos munkavégzés feltételeit. 5.7. Vállalkozó kötelessége a szükséges munka- és tűzvédelmi oktatásról történő gondoskodás (különös tekintettel a forgalom fenntartása melletti munkavégzés szabályaira), illetve megfelelő védőeszközök biztosítása a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. A munkaterületen dolgozók csak fényvisszaverő mellény használata mellett végezhetik feladataikat.

26

5.8. Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó munka-, tűz-, vagyonvédelmi-, egészségügyi szabályt, valamint minden hatályos hatósági-, szakmai-, szabvány előírást, szakhatósági előírásokat, illetve az elvégzendő munkára vonatkozó technológiai-, műszaki-, balesetelhárítási- minőség- és környezetvédelmi előírást alkalmazottaival, illetve az általa igénybe vett teljesítési segédeivel és azok alkalmazottaival is betartatni (e kötelezettségek elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkezett valamennyi kárért teljes körűen felel Vállalkozó). 5.9. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a Munka munkavédelmi ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 5.10. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat, valamint az alkalmazott anyagokra, szerkezetekre vonatkozó technológiai előírásokat ismeri, és azokat kötelező érvényűen betartja. Azokat a szállítóitól, alvállalkozóitól megköveteli és közreműködése – a teljesítési segédeire is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak, különös tekintettel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. előírásainak. Vállalkozónak úgy kell végeznie a munkát, hogy annak szabályszerűsége az építés-felügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerinti esetleges ellenőrzés során megállapítható legyen. 5.11. Vállalkozónak a bontott anyagokat, hulladékot, illetve aszfaltot a munkaterületről történő levonulás előtt össze kell gyűjtenie, és el kell szállítania saját költségen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, illetve az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet vonatkozó előírásai szerint. A munkagépek által okozott olajfoltokat (illetve a közutak esetleges egyéb szennyeződéseit) azonnal meg kell szüntetni. A szennyezett felitató anyag veszélyes hulladék, így kezeléséről szintén a vonatkozó jogszabály szerint kell gondoskodni. A Vállalkozó által végzett munkák az autópálya környezetét nem szennyezhetik. 5.12. Vállalkozó köteles – a munkaterület átvételétől kezdve – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. Fejezete (és 2. sz. melléklete) szerint építési (illetve felmérési) naplót vezetni. 5.13. Megrendelő és Vállalkozó az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek értesíteni egymást azokról a tudomásukra jutott, a kivitelezést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. Vállalkozó köteles a teljesítéssel kapcsolatos esetleges akadályoztatást a Megrendelővel az építési naplóba történő bejegyzés és telefax útján haladéktalanul közölni. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. A Munka teljesítése során az építési naplóban kell a Feleknek minden a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos észrevételét rögzíteni. 5.14. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetőleg az általa megjelölt műszaki ellenőr, valamint a jogszabályokban meghatározott hatósági/államigazgatási személyek számára az építési naplóhoz történő folyamatos hozzáférhetőséget. Vállalkozó köteles a Megrendelő (és az illetékes szakhatóságok, egyéb ellenőrzésre jogosult szervezetek, személyek) számára a Munka műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 5.15. Az építési naplót és mellékleteit Vállalkozónak a munka befejezését követően 10 évig meg kell őriznie. Az építési napló másodpéldánya Megrendelőt illeti meg. 5.16. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 5.17. Felek a jelen szerződés szerinti feladatokat együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség polgári jogi követelményrendszere szerint kötelesek ellátni, mások személyiségi és vagyoni jogainak tiszteletben tartása mellett.

27

5.18. Vállalkozó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződésben a Megrendelő szerződése alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK), vagy más jogi személy helyettesítheti, amennyiben a Megrendelő erről a Vállalkozót szerződésmódosítást érintő ügyekben illetékes kapcsolattartóját lehetőség szerint 30 nappal korábban cégszerű aláírással ellátott levélben értesíti. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat megszakítás nélkül biztosítja a Megrendelő értesítésében megjelölt helyettesítő személy felé. Az értesítésnek tartalmaznia kell, a helyettesített jogi személy minden, a szerződés érvényességéhez szükséges adatát. 5.19. Vállalkozó a jótállási időszak lejártáig legalább 10.000.000.- Ft fedezeti értékű, a jelen szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosítást köteles fenntartani. 6. Fizetési feltételek 6.1. Az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 131. § (1) bekezdése, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 12-14. §-ban meghatározottak szerint kerül sor. Felek rögzítik, hogy mind a Kbt. 131. § (1) bekezdése, mind a 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 12-14. §-ai rendelkezéseit az egyes eseti megrendelések vonatkozásában rendelik alkalmazni. 6.2. Vállalkozó az egyes részteljesítésekre eső ellenszolgáltatás összegéről szóló részszámla benyújtására a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésének Megrendelő általi igazolását követően jogosult jelen 6. pontban rögzített feltételek szerint. 6.3. Megrendelő az adott eseti megrendelés szerződésszerű teljesítésének 7.8. pont szerinti elismerése esetén 15 napon belül – illetve a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerinti esetben – a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást állít ki (a továbbiakban: teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő aláírásával lát el, és küld meg Vállalkozó részére. 6.4. Vállalkozó legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításáig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 6.5. Vállalkozó a fenti nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat a számláik kiállítására. 6.6. Vállalkozó a 6.3. pont szerinti teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul (de legkésőbb öt munkanapon belül) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó számláját kiállítani a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal. Vállalkozó köteles a kiállított számlában részletezni az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítésének pontos mértékét. A számla szükségszerű és elválaszthatatlan részét képezi az Építési Napló, a 6.3) pont szerinti teljesítési igazolás, továbbá minden egyéb a hatályos jogszabályok által előírt dokumentum. 6.7. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a 6.4. pont szerinti számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye Megrendelő mindenkori székhelyén található Pénzügyi- és Számviteli Osztálya (H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület, Pénzügyi- és Számviteli Osztály). 6.8. Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti esetben Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 6.9. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a 6.6 pont szerinti számla kifizetését nem tudja teljesíteni, és a számlát Vállalkozónak visszaküldi abban az esetben is, ha a

28

számla nem tartalmazza bármely szükségszerű Megrendelő fizetési késedelme ez esetben is kizárt.

és

elválaszthatatlan

mellékletet.

6.10. Megrendelő a 6.6. pont szerinti számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés értékét 15 napos fizetési határidőn belül utalja át Vállalkozónak. 6.11. Vállalkozó a 6.10. pont szerint kifizetett összegnek a bankszámláján történő jóváírását követően köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartani, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartani. Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek teljesítését követően átadja az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozó(k)nak. Az ellenszolgáltatás átutalásának dokumentuma lehet a pénzügyi rendezést követő másnapi bankkivonat másolata, vagy írásbeli nyilatkozat a banktól a pénzügyi rendezés teljesülésére, vagy nyilatkozat az alvállalkozó részéről, hogy az összeget megkapta. 6.12. Megrendelő a 6.6. pont szerinti számlában feltüntetett vállalkozói teljesítésre eső ellenszolgáltatás összegét 15 napos fizetési határidőn belül utalja át Vállalkozónak, amennyiben Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét – az Art. 36/A. §-ára is tekintettel – teljesítette. 6.13. Ha a Vállalkozó nem egyenlíti ki alvállalkozók felé fennálló fizetési kötelezettségét, vagy az erre vonatkozó igazolásokat nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére, úgy Megrendelő az ellenszolgáltatás fennmaradó részét őrzi, melynek összege akkor illeti meg Vállalkozót, ha igazolja, hogy a fenti kötelezettségeit teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Megrendelő által a 6.4 szerinti nyilatkozattal bejelentett összegre vagy annak egy részére. 6.14. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a Ptk. 301/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg. 6.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 1

6.4. Vállalkozó a 6.3. pont szerinti teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul (de legkésőbb öt munkanapon belül) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó számláját kiállítani a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal. 6.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a 6.4 pont szerinti számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye Megrendelő mindenkori székhelyén található Pénzügyi- és Számviteli Osztálya (H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület, Pénzügyi- és Számviteli Osztály). 6.6. Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti esetben Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 6.7. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a 6.4 pont szerinti számla kifizetését nem tudja teljesíteni, és a számlát Vállalkozónak visszaküldi abban az esetben is, 1

Amennyiben Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljesítéshez nem fog alvállalkozót igénybe venni, úgy a fenti 6.4-6.15. pontok helyett jelen dőlt betűs rendelkezéseket (6.4-6.10.) kell alkalmazni.

29

ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy a számla nem Megrendelő Pénzügyi- és Számviteli Osztályának került megküldésre. Megrendelő fizetési késedelme ez esetben is kizárt. 6.8. Vállalkozó a 6.4 pont szerinti számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki az Art. 36/A. § előírásai mellett. 6.9 A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Nyertes Ajánlattevőt a Ptk. 301/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő a Kbt. 130. § (3) b) pontjában meghatározott esetben sem haladhatja meg a 30 napot. 6.10 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 7. A teljesítés igazolása, átadás-átvétel 7.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Vállalkozó köteles az eseti megrendelés tárgyát képező Munkát legkésőbb a munka befejezését követően Megrendelőnek haladéktalanul készre jelenteni. 7.2. Megrendelő a Vállalkozó 7.1. pont szerinti készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját úgy, hogy Vállalkozónak elegendő idő álljon rendelkezésére a 7.3. pontban szereplő kötelezettségének teljesítésére. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozót írásban értesíti. Az adott eseti megrendelés keretében elvégzett teljesítés átadás-átvételi eljárása legfeljebb 25 nap lehet. 7.3. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele, hogy a létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, és a minőség tanúsítására a Vállalkozó minőségi bizonylatokat, jegyzőkönyveket és a megvalósulási terveket, valamint az építési és felmérési naplókat 2-2 példányban a műszaki átadás-átvétel előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsássa. 7.4. Felek az átadás-átvételi eljárás során közös bejárást tartanak, melynek megállapításait a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. A felek a Munka átadásakor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. 7.5. Amennyiben a 7.2. pont szerinti határidőn belül Megrendelő az eseti megrendelés tárgyát képező Munka nem szerződésszerű teljesítését állapítja meg, úgy az átadás-átvételt követően megfelelő határidő tűzésével, a hiba, illetve hiányok közlésével Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre szólítja fel. Az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyvben Felek kötelesek rögzíteni az esetleges hibákat, illetve a javításra megadott határidőt és egyéb feltételeket. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr jogosult. 7.6. Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek akár jelen szerződés, akár a vonatkozó jogszabályok előírásaitól eltérnek, és a Vállalkozó érdekkörében felmerült okra vezethetők vissza. Ha bármely – szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de Megrendelő által elrendelt – vizsgálat (feltárás) eredménye azt mutatja, hogy a felhasznált anyag, vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli. 7.7. Amennyiben Vállalkozó a hibák kijavítását nem vállalja, vagy e kötelezettségének a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. 7.8. Amennyiben Megrendelő az eseti megrendelés tárgyát képező Munka szerződésszerű teljesítését állapítja meg a 7.2. pont szerinti határidőn belül, úgy az átadás-átvételt követően a 6. pont szerint igazolja a szerződésszerű teljesítést.

30

7.9. A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 8. Teljesítési segéd igénybevétele 8.1. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését veheti igénybe, egyúttal köteles közreműködni a szerződés teljesítésében az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban: alvállalkozó), amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. 8.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 8.3. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó illetőleg szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési eljárás során alkalmasság igazolására igénybe vett alvállalkozóval, úgy kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával a Vállalkozó más alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, amennyiben a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 8.4. Az alvállalkozó személye a 8.3. pontban foglalt módon sem módosítható olyan esetben, amelyben egy meghatározott alvállalkozó igénybe vétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 8.5. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyikre, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 8.6. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 9. Szerződésszegés 9.1. Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja jelen keretszerződést (a még nem vagy részben teljesített eseti megrendelés egyidejű visszavonásával) és kötelezheti a Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetésére, melynek mértéke a 3.2. pont szerinti keretösszeg 15 %-a, valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, meghiúsulási kötbéren felüli igazolt kárainak megtérítését Vállalkozótól. Ha Vállalkozó a jelen szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik, amennyiben neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít. 9.2. Amennyiben Vállalkozó az eseti megrendelést késedelmesen teljesíti, és a késedelem időtartama az 5 napot meghaladja, Megrendelő jogosult az adott eseti megrendeléstől elállni, és a Vállalkozót az eseti megrendelés nettó ellenértéke 15 %-ának megfelelő eseti meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezni. 9.3. A Vállalkozó az eseti megrendelésben foglalt határidőre való nem teljesítése esetén Felek késedelmi kötbért kötnek ki. A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelés teljes nettó ellenértékének mint vetítési alapnak a 2 %-ával megegyező összege a késedelem minden naptári napján, amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a tényleges teljesítés 31

napja között. Vállalkozó jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítése esetén Megrendelő az elismert késedelmi kötbér összegét Vállalkozó számlájából levonhatja. A késedelmes teljesítésből eredő kötbér maximális mértéke a vetítési alap 10 %-a. 9.4. A jelen szerződésben foglaltaknak, az előírásoknak nem megfelelő teljesítés esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig terjedő időre a késedelmi kötbérrel egyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér napi összege az eseti megrendelés teljes nettó ellenértékének – mint vetítési alapnak a – 2 %-a mindaddig, amíg a hibás teljesítés kijavításra kerül. Vállalkozó jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás teljesítése esetén Megrendelő az elismert hibás teljesítési kötbér összegét Vállalkozó számlájából levonhatja. A hibás teljesítésből eredő kötbér maximális mértéke a vetítési alap 10 %-a. 9.5. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése okán Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, amennyiben 9.5.1. a Vállalkozó tulajdonosi körében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, 9.5.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogiszemély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie, továbbá a jelen pont szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti Megrendelőt. 9.6. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Megrendelő által „Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja” tárgyában 2012/S 184302551 számon indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés bármilyen okból megszűnik. Ebben az esetben a Felek kötelesek egymással a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai szerint elszámolni. Ebben az esetben Vállalkozó nem jogosult a szerződés megszűnésével kapcsolatban ezen elszámoláson túl semmilyen kártérítési igény érvényesítésére. 9.7. Megrendelő a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét – amennyiben azt Vállalkozó nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Vállalkozó még ki nem fizetett számlájával szemben. Felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük más, jelen szerződésen kívüli jogviszonyból eredő, lejárt követelés áll fenn, úgy az ezen más jogviszonyból eredő követelést a jelen szerződés szerinti elszámolás során beszámítással jogosultak érvényesíteni egymással szemben. 9.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 9.1, 9.2., 9.3. és 9.4. pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon jogát, hogy a kötbéren felüli elismert kárát, vagy a 9.1. pont szerinti elismert kárigényét - különös tekintettel a Megrendelő által „Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja” tárgyában 2012/S 184-302551 számon indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés a Vállalkozónak felróható okból történő nem szerződésszerű teljesüléséből eredő igényekre - érvényesítse Vállalkozóval szemben. 9.9. Az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja” tárgyában 2012/S 184302551 számon indított közbeszerzési eljárásban kötött szerződés bármely okból történő megszűnése kizárja Megrendelő kártérítési felelősségét a Vállalkozó irányába a jelen szerződés megszűnése esetén (e rendelkezés a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megfizetését nem érinti.

32

10. Szerződés hatálya, megszűnése 10.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az alábbiak közül később bekövetkező időpontban lép hatályba:

10.1.1. a Megrendelő által „Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja” tárgyában 2012/S 184-302551 számon indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatályba lépésének időpontja, vagy 10.1.2.

a mindkét fél általi aláírás napja – a későbbi aláírás dátuma szerinti nap.

10.2. Amennyiben a 10.1.1. pont szerinti szerződés a jelen szerződés aláírásától számított fél éven belül nem lép hatályba, úgy jelen szerződés automatikusan, a Felek erre irányuló jognyilatkozata nélkül megszűnik. 10.3. Jelen szerződés időbeli hatálya – a 10.4. pont szerinti kivétellel – 2012. november 30-ig tart. 10.4.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó által teljesített eseti megrendelések ellenértékének összege eléri a 3.2. pont keretösszeget, a szerződés automatikusan, a Felek külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik – akár a 10.3. pont szerinti határozott időtartam lejártát megelőzően is.

11. Szavatosság, jótállás 11.4.Vállalkozó az elvégzett javítási munkákra 24 hónap jótállást vállal. A jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. 11.5.Vállalkozó az elvégzett munka és a felhasznált anyagok vonatkozásában a fentiek mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint szavatosságot vállal. 11.6.Vállalkozó a teljesített eseti megrendelés összesített nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállási határidő végét követő 15. napig terjedő időszakra. A jótállási biztosíték – Vállalkozó választása szerint – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 126. § (6) bekezdés a) pontjában biztosított formák valamelyikében nyújtható, illetve rendelkezhet Vállalkozó úgy is, hogy a jótállási biztosíték összege kerüljön visszatartásra az adott eseti megrendelésre eső számlájából. Amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell tartalmaznia:  pontos hivatkozást jelen vállalkozási keretszerződésre,  bankgarancia (kötelezvény) a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei kifogástalan teljesítésének és a jótállási feltételek megvalósulásának biztosítékául szolgál,  a Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölését,  a bankgarancia (kötelezvény) összegét ,  a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét,  nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

33

11.7.Amennyiben a teljesítési és a jótállási biztosítékot Vállalkozó készpénz befizetésével szolgáltatja, annak összegét az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 10402142-4955555757541131 számú számlájára kell befizetnie. 11.8. Megrendelő a jótállási biztosíték érvényesítéséről haladéktalanul köteles értesíteni vállalkozót.

12. Értesítések és képviselők 12.4.Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.. Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: név: cím: H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület tel.: fax: Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: név: cím: tel.: fax: 12.5.Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 órán belül jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított 3 napon belül írásban is kötelesek megismételni. 13. Titoktartás 13.4. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 13.5.Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba. 13.6.Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 13.7.Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. 13.8.A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. 34

13.9.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben van(nak) - az alvállalkozók)ra (Kbt. 4. § (2) bekezdés) és a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed. 14. Vegyes és záró rendelkezések 14.4.Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 14.5.Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt. 31. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános és azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján. 14.6.Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. 14.7.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, egyben – értékhatártól függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. § (6) bekezdés szerinti ügyek kivételével. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételének a lehetőségét kizárják. 14.8.Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő előzetes engedélye nélkül Vállalkozó nem jogosult átruházni vagy alvállalkozásba adni a jelen jogviszonyból eredő jogait vagy kötelezettségeit. 14.9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 132.§-ban foglalt feltételek fennállása esetén jogosultak. 14.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó ajánlatának rendelkezései az irányadóak. Felek a Szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. Budapest, 2012. …………….. ___________________________ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Megrendelő

_____________________________ ………………………. Vállalkozó

Melléklet: 1. sz. melléklet: Várható teljesítési helyek 2. sz. melléklet: Ártáblázat

35

V. fejezet IRATMINTÁK 1. sz. melléklet: Fedlap 2. sz. melléklet: Felolvasólap 3. sz. melléklet: Árazatlan költségvetés 4. sz. melléklet: Kbt. 40. § (1) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozat 5. sz. melléklet: A Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat 6. sz. melléklet: A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontra vonatkozó nyilatkozat 7. sz. melléklet: Kbt. 58. § (3) bek. szerinti kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 8. sz. melléklet: Kbt. 55. § (5) és (6) bek. szerinti nyilatkozat kapacitás szervezetről 9. sz. melléklet: Nyilatkozat az erőforrások szerződés teljesítésének időtartama alatt történő rendelkezésre állásáról kapacitást biztosító szervezet részéről 10. sz. melléklet: Kbt. 60. § (3) bek. szerinti teljességi nyilatkozat 11. sz. melléklet: Kbt. 60. § (5) bek. szerinti nyilatkozat Kktv. szerinti minősítésről 12. sz. melléklet: P/1. nettó árbevételről szóló nyilatkozat 13. sz. melléklet: M/1. nyilatkozat referenciákról 14. sz. melléklet: M/2. szakember bemutatása 15. sz. melléklet: Nyilatkozat felelősségbiztosításról 16. sz. melléklet: Nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 17. sz. melléklet: Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről

36

1. sz. melléklet FEDLAP

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

AJÁNLAT

KÉSZÍTETTE: ……………………………………. (NÉV) ……………………………………….. (SZÉKHELY)

Eredeti / Másolat2

2

megfelelőt kérjük aláhúzni 37

2. sz. melléklet FELOLVASÓLAP Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban 1. Az ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: E-mail címe: Kapcsolattartó neve:

2. Ajánlati ár:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 1. részajánlat (Észak Magyarország): 2. részajánlat (Dél-kelet Alföld): 3. részajánlat (Dél-Dunántúl): 4. részajánlat (Észak-Dunántúl):

Kelt:……………….., 201.. …………………….

…………..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

38

3. sz. melléklet Költségvetési kiírás Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban ... részajánlat A részajánlatonkénti költségvetési kiírás elektronikus formátumban, excel file-ként kerül átadásra az ajánlattevők részére.

39

4. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” ... részajánlat a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat: 3

aa) A fenti részek teljesítéséhez ajánlattevő az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni az alábbi arányban: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye)

A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva

ab) Kijelentem, hogy ajánlattevő a fenti részek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. Kelt:……………….., 201.. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírás

3

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők

40

5. sz. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott

…………………………………………………………………..,

mint

a(z)

…………………………………. 4

………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok: 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

.

41

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kelt:……………….., 201.. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

42

6. sz. melléklet NYILATKOZAT Kbt. 56. § (1) bek. k) kc) pontja szerint Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

a)5 Alulírott ……………………......................................................…………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. b) Alulírott ……………………......................................................…………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacon. Amennyiben ajánlattevőt a Tpt. szerinti szabályozott piacon nem jegyzik, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja szerint nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált

ba) 6 valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye:

bb) tényleges tulajdonosa nincsen.


5 6

Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. Ajánlattevőnek vagy a b) pont kitöltése esetén a ba)” vagy a „bb)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni vagy a megfelelő tartalmú nyilatkozatot aláhúzni, és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő.

43

7. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott

…………………………………………………………………..,

mint

a(z)

………………………………….

………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője n y i l a t k o z o m,

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 2011. évi CVIII. törvény 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.


44

8. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban ….. részajánlat a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője n y i l a t k o z o m, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint:7 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: ………………………… Az ajánlattételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre8: III.2.2. P/1.

III.2.3. M/1.

III.2.3. M/2.

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bek 9 szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodik:

b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik.

A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető A megfelelőt kérjük aláhúzni! 9 Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alSzállítóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 7 8

45


46

9. sz. melléklet NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője10 nyilatkozom

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:……………….., 201.. ……………………. …...……..………..………………. kapacitást biztosító szervezet cégszerű aláírása

10

valamennyi kapacitást biztosító szervezet által külön-külön becsatolandó

47

10. sz. melléklet TELJESSÉGI NYILATKOZAT (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott,

...........................……………..(név),

mint

a

.....................................................................(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult

képviselője

nyilatkozom,

hogy

a

fentiekben

hivatkozott

közbeszerzési

eljárás

ajánlattevőjeként az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételeit megvizsgáltuk, azok előírásait maradéktalanul elfogadjuk. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei szerint ajánlatot teszünk az eljárás során lefolytatott elektronikus árlejtés végén rögzített áron és feltételekkel. Ajánlati kötöttségünk időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap. Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás eredményeképp megkötendő közbeszerzési szerződés hatálybalépésének feltétele az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja” tárgyában 2012/S 184-302551 számon indított közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés hatályba lépése.


48

11. sz. melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓAN (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

a)11

Alulírott

…………………………………………………………………..,

a(z)

………………………………….

………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak * minősül.

b)

Alulírott

…………………………………………………………………..,

a(z)

………………………………….

………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő)

képviselője

kijelentem,

hogy

az

Ajánlattevő

nem

tartozik

a

kis-

és

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.


Az a) vagy a b) jelű nyilatkozat kitöltésével nyilatkozzon ajánlattevő a 2004. XXXIV. tv. hatálya alá tartozásáról. a megfelelő válasz aláhúzandó!

11 *

49

12. sz. melléklet NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott

……………………………………………...................……………………..,

….....……………………………….

…………………………………………………..

(cég

mint

megnevezése,

a(z) székhelye)

Ajánlattevő / Kapacitást biztosító szervezet* képviselője n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (épületek, építmények illetve irodahelyiségek építési, karbantartási, felújítási, korszerűsítési, funkcióváltozásból adódó építési beruházási munkák) szerinti nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult:

……………. évben

__________________ nettó forint


__________________ nettó forint


__________________ nettó forint

*A megfelelő rész aláhúzandó.

Kelt:……………….., 201.. ……………………. …...……..………..………………. cégszerű aláírás

50

13. sz. melléklet NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott

……………………………………………...................……………………..,

….....……………………………….

…………………………………………………..

(cég

mint

megnevezése,

a(z) székhelye)

Ajánlattevő / Kapacitást biztosító szervezet* képviselője n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt év közbeszerzés tárgyával egyező legjelentősebb építési munkái az alábbiak:

Teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap)

Szerződést kötő másik fél neve és székhelye

Munkák tárgya

Ellenszolgáltatás összege

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?



51

14. sz. melléklet NYILATKOZAT SZAKEMBER BEMUTATÁSÁRÓL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban Alulírott

…………………………………………………………………..,

…………………………………………………..

(cég

megnevezése,

mint

a(z)

székhelye)

………………………………….

Ajánlattevő

/Alvállalkozó/

Kapacitást biztosító szervezet* képviselője nyilatkozom, hogy az a teljesítésbe az alábbi szakembert kívánom bevonni: Részajánlat száma

Szakember neve

Kamarai nyilvántartási száma

1. részajánlat 2. részajánlat 3. részajánlat 4. részajánlat



52

15. sz. melléklet NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban 1)12 Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________________cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) Ajánlatkérő által „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részajánlatonként legalább 10.000.000.- Ft fedezeti értékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezem / nem rendelkezem.* * a megfelelő aláhúzandó!

2)13 Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________________cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) Ajánlatkérő által „Irodahelyiségek kialakítása (ED) /2012” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy: a) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részajánlatonként legalább 10.000.000.- Ft fedezeti értékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosítási szerződés kötök** b) a meglévő felelősségbiztosítási szerződésemet kiterjesztem részajánlatonként legalább 10.000.000.- Ft fedezeti értékű és a szerződés tárgyát képező terjedelmű felelősségbiztosításra. **

** a nem megfelelő rész törlendő!


12 Kötelező kitölteni! 13 Abban az esetben kötelező kitölteni, ha az 1) nyilatkozatban Ajánlattevő nemleges nyilatkozatot tett.

53

16. sz. melléklet NYILATKOZAT JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott

…………………………………………………………………..,

a(z)

………………………………….

………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy a jótállási kötelezettség kezdetének (az eseti megrendelés teljesítésének) időpontjától kezdődően az adott eseti megrendelés nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását vállalom. A jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén nyújtom, VAGY Hozzájárulok, hogy a jótállási biztosíték összege garanciális visszatartásként (a jótállási időtartamára) a szerződés teljesítése során kiállításra kerülő számlákból levonásra és az Ajánlatkérő által visszatartásra kerüljön.


54

17. sz. melléklet NYILATKOZAT DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉRŐL Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által indított „Irodahelyiségek kialakítása (ED)/2012” elnevezésű eljárásban

Alulírott ……………………………, a(z) ………………..(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját 2012. ……………………. napján az ajánlatkérő honlapjáról letöltöttem. Ajánlattevő kapcsolattartásra alkalmas adatai: Cégnév: Kapcsolattartó: Levelezési cím: Tel: Fax: E-mail:


55

2012 tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásban

Recommend Documents