GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
0.
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Bladnr. 1 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
PAR
0.01
AANBESTEDENDE DIENST Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Tel. 0411 - 655 911 Fax. 0411 - 655 225
0.02
PROCEDURE Nationale aanbesteding volgens de onderhandse procedure overeenkomstig met het Aanbestedingsregelement Werken 2005 (ARW 2005).
0.03
INLICHTINGEN Inlichtingen worden schriftelijk verstrekt door de opdrachtgever. Datum en tijdstippen staan vermeld in de begeleidende brief. De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 6 dagen voor de dag van aanbesteding aan de bestekshouders toegestuurd. Aan het te laat ontvangen van de nota van inlichtingen kunnen geen rechten worden verleend.
0.04
INSCHRIJVING Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). De ingevulde en ondertekende "verklaring inzake inschrijvingsvereisten" overeenkomstig het model zoals bij dit bestek als bijlage is bijgevoegd, maakt deel uit van de inschrijving. De ingevulde en ondertekende "Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving" als bedoeld in artikel 7.17.3 van de ARW 2005, overeenkomstig het model zoals bij dit bestek als bijlage is bijgevoegd, maakt deel uit van de inschrijving.
0.05
INSCHRIJVINGSSTAAT Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
0.06
AANBESTEDING De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 welke plaats vindt op plaats en tijdstip als aangegeven in de begeleidende brief behorende bij dit bestek.
0.07
OPDRACHT 1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
Bladnr. 2 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
PAR
Bepalingen (Standaard 2005). 2. Het gunningscriterium is de laagste prijs. 0.08
ONDERAANNEMING Indien de aannemer bepaalde onderdelen in het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij, voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake: - zijn inschrijving in het handelsregister; - zijn vestigingsnummer of ontheffing, indien voorbeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak; - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede en verklaring omtrent betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
Bladnr. 3 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
1.
ALGEMEEN
Bladnr. 4 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
PAR
1.01
OPDRACHTGEVER Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Tel. 0411 - 655 911 Fax. 0411 - 655 225
1.02
DIRECTIE De directie zal worden gevoerd door de opdrachtgever, of door hem te machtigen personen.
1.03
LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen aan en nabij de Zonnestraal in de gemeente Boxtel.
1.04
ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. het uitvoeren van een bodemsanering; b. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
1.05
TIJDSBEPALING De werkzaamheden aanvangen binnen twintig dagen na gunning en het werk opleveren binnen twintig dagen na aanvang. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing. Het bedrag van de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt 500,-- euro per dag.
1.06
ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden.
1.07
KWALITEITSBORGING De aannemer dient in het bezit te zijn van een BRL SIKB 7000 certificaat en VKB-protocollen 7001 en 7002.
Bladnr. 5 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
2. B E S C H R I J V I N G
2.1 ALGEMENE GEGEVENS
Bladnr. 6 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 7 van 38
PAR
01
TEKENINGEN Bij dit bestek behoren geen bestekstekeningen.
02
PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN De hoogteligging is, respectievelijk wordt aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij op tekening of in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
03
BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Inschrijvingsbiljet (Standaard 2005 - 01.01.02 lid 01); - Inschrijvingsstaat (Standaard 2005 - 01.01.02 lid 02); - Verklaring omtrent rechtmatigheid van inschrijving (Model K); - Verklaring inzake inschrijfvereisten; - Bankgarantie conform standaard 2005; - Bodemonderzoek van ABO-Milieuconsult d.d. juni 2010; - Bodemonderzoek naar Asbest van Van Vleuten Consult BV d.d. 13 februari 2012.
04
HOOFDUITZETTING Door of namens de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.
05
BODEMKUNDIGE, HYDROLOGISCHE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS Voor de bodemkundige, hydrologische en grondmechanische gegevens wordt verwezen naar de bijgevoegde bodemonderzoeken.
06
GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER Er mogen geen wegen (waaronder de Zonnestraal) worden afgesloten tijdens de werkzaamheden.
07
TER INZAGE LIGGENDE GEGEVENS Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 liggen op de dag van inlichtingen gegevens ter inzage verband houdende met de ligging van de zich in het werk bevindende ondergrondse kabels en leidingen.
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
2.2 NADERE BESCHRIJVING
Bladnr. 8 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
PAR
01
VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2005. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2005. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
Bladnr. 9 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
PAR
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
Bladnr. 10 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
. . 11 . . 111 . . 111110 629999 . . . . . . . . . . . . . . 117 . . 117110 610399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . 161 . . 161110 510105 . . . 2. . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . .
OMSCHRIJVING
EENHEID
Bladnr. 11 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
HOEVEELHEID TER INLICHTING
AANVANGSWERKZAAMHEDEN VOORZIENINGEN C.A. VERKEER Toepassen bouwinrit. Situering: Zonnestraal Betreft het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een tijdelijke bouwinrit Exacte locatie tijdelijke bouwinrit in overleg met directie te bepalen Periode van toepassen en instandhouden: tijdens de gehele uitvoeringsduur Bouwinrit ter bescherming van verharding en inrichting in openbaar gebied Inclusief eventuele verkeersvoorzieningen Inclusief de levering c.q. ter beschikking stelling van alle noodzakelijke materialen
EUR
N
EUR
N
AFBAKENINGEN Toepassen bouwhekken. Situering: rondom gehele werkterrein Betreft het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van bouwhekken Periode van toepassen en instandhouden: tijdens de gehele uitvoeringsduur Bouwhekken - element staalmat incl. bevestigingsmiddelen t.b.v. montage: breedte: 3,50 m hoogte: 2,00 m maaswijdte: 76,2 x 300 mm draaddikte: 4 mm betonvoet (lxbxh): 720 x 230 x 160 mm Bouwhek-elementen aanbrengen in betonvoet en onderling verbinden d.m.v. boulton-klem en voorzien van benodigde doorgangen (poorten) voorzien van gecertificeerde sloten SKG** Bouwhekken voorzien van borden met de tekst: "Verboden toegang, Art. 461 W. v. S." en "Melden bij de uitvoerder" 4 stuks Inclusief de levering c.q. ter beschikking stelling van alle noodzakelijke materialen OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN MAAIEN Maaien gewas. Situering: binnen gehele werk Betreft maaien grasvegetatie Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Geaccidenteerd oppervlak Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting
are
31,00 V
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
19 191110 621499
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
OMSCHRIJVING
EENHEID
Bladnr. 12 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
HOEVEELHEID TER INLICHTING
INRICHTEN RIJSTROKEN Toepassen rijplaten. Situering: binnen het gehele werk Betreft het aanbrengen, instandhouden, zonodig verplaatsen en nadien verwijderen van rijplaten Betreft het toepassen van stalen rijplaten ten behoeve van de uitvoering van alle werkzaamheden Periode van instandhouden: gedurende uitvoering van alle grondwerkzaamheden Alle grond- en overige transporten van materiaal, materieel en aanvoer van bouwstoffen binnen het werkgebied dient via deze rijplaten te worden gerealiseerd
EUR
N
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
2
21 211 211110 222107
22 221110 220101
221120 220101
221130 220101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . .1 . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .1 . . . . . .9 . . . . . .1 . . . . . .2 . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .1 . . . . . .9 . . . . . .1 . . . . . .2 . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .1 . . . . . .9 . . . . . .1 . .
OMSCHRIJVING
EENHEID
Bladnr. 13 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
GRONDWERKEN C.A. Van toepassing is veiligheidsklasse: 3T/0F Tijdens de werkzaamheden kan, al naar gelang de stand van zaken van het werk, door een bevoegd veiligheidskundige de veiligheidsklasse worden aangepast VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN FREZEN Frezen. Situering: binnen gehele werk Betreft frezen gehele perceel Geaccidenteerd oppervlak Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen met de rijrichting mee
are
31,00 V
Grond ontgraven uit terrein tot 0,30 m. Situering: vlek G, I en J Betreft ontgraven grond tot diepte van 0,30 m minus maaiveld Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Werkzaamheden uitvoeren onder milieukundige begeleiding door of namens de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte volgens tekening Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262110
m3
161,00 V
Grond ontgraven uit terrein tot 0,60 m. Situering: vlek B, E, M en R Betreft ontgraven grond tot diepte van 0,60 m minus maaiveld Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Werkzaamheden uitvoeren onder milieukundige begeleiding door of namens de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m Ontgravingsbreedte volgens tekening Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262110
m3
769,00 V
Grond ontgraven uit terrein tot 0,90 m. Situering: vlek C, O en Q Betreft ontgraven grond tot diepte van 0,90 m minus maaiveld Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Werkzaamheden uitvoeren onder milieukundige begeleiding door of namens de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m Ontgravingsbreedte volgens tekening Taluds 1 : 0
m3
134,00 V
ONTGRAVEN
HOEVEELHEID TER INLICHTING
GBW052803 RAW1171
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
. . . .2 . . . . . .1 . . . . . 221140 220101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .2 . . . . . .9 . . . . . .1 . . . . . .2 . . . . . .1 . . . . . 221150 220101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .2 . . . . . .9 . . . . . .1 . . . . . .2 . . . . . .1 . . . . . 221160 220101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .2 . . . . . .9 . . . . . .1 . . . . . .2 . . . . . .1 . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
OMSCHRIJVING
EENHEID
Bladnr. 14 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262110 Grond ontgraven uit terrein tot 1,20 m. Situering: vlek A, L en N Betreft ontgraven grond tot diepte van 1,20 m minus maaiveld Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Werkzaamheden uitvoeren onder milieukundige begeleiding door of namens de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m Ontgravingsbreedte volgens tekening Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262110
m3
196,00 V
Grond ontgraven uit terrein tot 1,50 m. Situering: vlek F, H en P Betreft ontgraven grond tot diepte van 1,50 m minus maaiveld Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Werkzaamheden uitvoeren onder milieukundige begeleiding door of namens de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Ontgravingsbreedte volgens tekening Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262110
m3
176,00 V
Grond ontgraven uit terrein tot 1,80 m. Situering: vlek D en K Betreft ontgraven grond tot diepte van 1,80 m minus maaiveld Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Werkzaamheden uitvoeren onder milieukundige begeleiding door of namens de opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m Ontgravingsbreedte volgens tekening Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262110
m3
361,00 V
VERVOEREN Gerekend met soortelijk gewicht van 1.650 kg per m3
HOEVEELHEID TER INLICHTING
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
241110 220299
25 251110 220301
252120 220412
26 261110 280121
262110 220421
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . .1 . . . . . .6 . . . . . . .2 . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . .1 . . . . . . . . . . .9 . . . . . .2 . . . . . .
OMSCHRIJVING
Grond afvoeren. Situering: binnen gehele werk Betreft afvoeren vrijgekomen grond volgens bestekspostnummers 221110 t/m 221160 Grondsoort: grond verontreinigd met zinkassen Hoeveelheidsbepaling: door wegen in middelen van vervoer Vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen
EENHEID
Bladnr. 15 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
ton
2.965,00 V
m3
1.800,00 V
HOEVEELHEID TER INLICHTING
VERWERKEN Grond verwerken in terrein. Situering: binnen gehele werk Betreft leveren en verwerken van grond na het aanbrengen van de signaallaag Grondsoort: grond, kwaliteit Wonen Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. in- en uitmeting volgens bestekspostnummer 851110 Hoogte varierend tussen 0,30 m en 1,80 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 2445 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Profileren volgens bestekspostnr. 262120 en verdichten volgens bestekspostnr. 252120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: binnen gehele werk Betreft verdichten alle verwerkte grond in het terrein Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens post van herkomst Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen
m3
1.800,00 L
m3
1.800,00 V
m2
2.690,00 V
DIVERSEN Aanbrengen kunststofinlage. Situering: binnen gehele werk Betreft leveren en aanbrengen van een wegendoek onder gesaneerde oppervlakken Geotextiel: type F60 van Joosten Kunststoffen (waterdoorlatend) Aanbrengen op geprofileerde ondergrond (op zes verschillende niveaus) Verbinding in lengterichting door middel van overlap van minimaal 0,30 m Verbinding in breedterichting door middel van overlap van minimaal 0,30 m Profileren van oppervlakken. Situering: binnen gehele werk Betreft profileren ondergrond ter plaatse van uitgevoerde sanering voorafgaand aan aanbrengen signaallaag Grondsoort: grond Gerekend is met een waterstand N.A.P. + 6,00 m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal (op zes verschillende niveaus) Breedte oppervlak volgens tekening Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
m2
m2
2.690,00 L
2.690,00 V
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
262120 220421
. . . . . . 1. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .4 . . . . .2 . . . . .
OMSCHRIJVING
Profileren van oppervlakken. Situering: binnen gehele werk Betreft profileren gehele terrein na aanbrengen signaallaag en te leveren aanvulgrond Grondsoort: grond Gerekend is met een waterstand N.A.P. + 6,00 m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal Breedte oppervlak gemiddeld 65,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
EENHEID
m2
Bladnr. 16 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
3.100,00 V
HOEVEELHEID TER INLICHTING
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
. . . . . . . . . . 841110 610203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . .2 . . . . . .2 . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . 851110 610299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
OMSCHRIJVING
EENHEID
Bladnr. 17 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
HOEVEELHEID TER INLICHTING
HULPMIDDELEN Gebruik van keet. Situering: op een locatie door de directie goed te keuren in de directe nabijheid van het werk Het verblijf voorzien van een stroomaggregaat en jerrycans met drinkwater Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld waterschapslasten en straatbelasting e.d. worden geacht in het bedrag voor gebruik te zijn begrepen Verblijf moet binnen vijf werkdagen na gunning gereed en geplaatst zijn De keet voorzien van een chemisch toilet De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een kamer ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m, stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare (stalen) kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare laden en kapstokken Telefaxaansluiting is niet vereist Een (brom)fietsberging is niet vereist Een parkeerterrein is niet vereist De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken Het verblijf dagelijks schoonmaken buiten kantooruren
EUR
N
EUR
N
MEETWERKZAAMHEDEN GRONDWERK Meetwerk t.b.v. vaststelling hoeveelheden. Situering: binnen gehele werk Betreft het verrichten en uitwerken van alle noodzakelijke in- en uitmetingen ten behoeve van de bepaling van alle verwerkte hoeveelheden grondwerk Alle meetwerkzaamheden uitvoeren in overleg met directie
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
9 91 910010 610101
910020 610102
910030 610111
910040 610211
910050 610112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . .1 . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . .1 . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMSCHRIJVING
STAARTPOSTEN EENMALIGE KOSTEN Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. n.v.t. Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen Inrichten wasplaats. In het inrichten van de wasplaats is begrepen het aanvoeren, aanleggen en aansluiten van de hiervoor benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en hulpwegen, voor zover niet reeds begrepen in het inrichten werkterrein. Hydrologisch gescheiden van de omgeving Met schermen tegen spatwater Inrichten voor reinigen van personen en materieel met water onder hoge druk Water opvangen en opslaan in tanks Gebruik wasplaats. Betreft het instandhouden van de wasplaats Inclusief bediening van de wasplaats gedurende de werkzaamheden Inclusief afvoeren van opgevangen water in tanks naar een erkende verwerkingsinrichting. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen Opruimen wasplaats. In het opruimen van de wasplaats is begrepen het opruimen van alle voor de wasplaats benodigde kabels en leidingen, parkeerplaatsen, hulpwegen, bakken, schermen enz., voor zover niet reeds begrepen in het opruimen van het werkterrein.
EENHEID
Bladnr. 18 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
HOEVEELHEID TER INLICHTING
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BESTEKS CATALOGUSNUMMER POSTHOOFDDEFICODE NUMMER CODE 1 :2 :3 :4 :5 :6
. . 950010 610501 . . . 1. . . 95
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
OMSCHRIJVING
EENHEID
Bladnr. 19 van 38
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
STELPOSTEN Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden
EUR
2.500,00 V
HOEVEELHEID TER INLICHTING
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
3. B E P A L I N G E N
Bladnr. 20 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
01
ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01 01
ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW. 02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.
01 01 03
INSCHRIJVINGSSTAAT 01 Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn voorzien van een eenheidsprijs c.q. een totaalbedrag, worden geacht te zijn bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs c.q. totaalbedrag ad EUR 0,00. 02 In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld. 03 In gedachte met het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2005 zal, indien naar het oordeel van de opdrachtgever, de op de inschrijvingsstaat ingevulde en vermelde eenheidsprijzen niet in een redelijke verhouding staan met de bijbehorende resultaatsverplichting, de aannemer worden verzocht de eenheidsprijzen aan te passen zodat een evenredige en evenwichtige betaling naar de vorderingen van het werk kan geschieden. 04 Wijzigingen als bedoeld in lid 03 laten de aannemingssom onverlet. 05 Indien de aannemer geen gevolg geeft aan het verzoek van de opdrachtgever de eenheidsprijzen als bedoeld in lid 03 te wijzigen, staat het de opdrachtgever vrij voor de termijnbetalingen aangepaste, in verhouding met de bijbehorende resultaatsverplichting gebrachte, eenheidsprijzen te hanteren. 06 In geval de opdrachtgever besluit, overeenkomstig lid 05, onevenwichtige en onredelijke eenheidsprijzen te wijzigen, zullen bij eventuele over- en onderschrijdingen
Bladnr. 21 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
van de hoeveelheden van verrekenbare besteksposten, de oorspronkelijk herleide verrekenprijzen worden gehanteerd. 07 De ten gevolge van de volgens lid 05 gemuteerde eenheidsprijzen ontstane verschillen in uitbetaling van de termijnen ten opzichte van de oorspronkelijke, door de opdrachtgever als onredelijk ervaren, ingediende eenheidsprijzen, worden bij de eindafrekening vereffend. 01 01 08
AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 1989 01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 2 lid 4 van de UAV 1989 wordt met betrekking tot de maatvoering van het werk bepaald dat een dwarsprofiel voor de situatietekening gaat. 02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 1989 wordt bepaald dat ten behoeve van de uitvoering van het werk het bestek, alsmede de tot het bestek behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in enkelvoud aan de aannemer worden verstrekt. 03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 1989 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 04 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 1989 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering. 05 In paragraaf 28 van de UAV 1989 onder hulpmiddelen mede te verstaan: - piketten van nieuw bezaagd hout, afm. 40 x 40 mm, met een lengte naar behoefte (minimaal 0,60 m) en met geverfde kop voor door of vanwege de opdrachtgever te verrichten hoofduitzettingen; - een (nylon) meetband, lang 50,00 m, met set meetpennen; - een (nylon) meetveer; - een meetwiel; - een geijkte digitale asfaltthermometer; - een doelmatige windmeter; - een licht metalen rei, lang 3,00 m; - twee duimstokken; - een waterpasinstrument met toebehoren; - twintig jalons; - twee jalonniveau's;
Bladnr. 22 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
- een pentagonprisma; - een handsondeerapparaat; - apparatuur t.b.v. verrichten en bepalen waarden proef 4.4 van de Standaard 2005; - twee paar werkhandschoenen. De materialen beschikbaar stellen in het directieverblijf resp. op een nader door directie aan te geven plaats. 06 Het gestelde in paragraaf 49 van de UAV 1989 is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt het navolgende: 1. Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de aanbesteder/opdrachtgever woonplaats heeft c.q. is gevestigd. 2. Partijen zien af van het voorleggen van geschillen aangaande eindafrekening na een periode van zes maanden na ontvangst door de aannemer van de door de opdrachtgever vastgestelde eindafrekening. 01 02
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 01
BETALING 05 Oplevering van het werk is alleen mogelijk indien alle gevraagde gegevens zijn overgedragen en goedgekeurd door de opdrachtgever (anders wordt de laatste termijn niet betaald).
01 04
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01
RISICOREGELING 01 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard 2005 niet van toepassing.
Bladnr. 23 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
01 07
ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
01 08
BIJDRAGEN
01 08 01
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt verlangd.
01 09
KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01 In aanvulling op het bepaald in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer direct na gunning inlichtingen op te vragen bij KLIC, telefoonnummer 0800 0080, www.klic.nl.
01 10
VERGUNNINGEN
01 10 02
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER 01 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd: - Beschikking Sanering.
Bladnr. 24 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
01 10 03
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER 01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 1989, o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen en/of registratie te verzorgen: - transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van afvalstoffen.
01 11
VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - geen.
01 13
ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN
01 13 06
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd; dit schema in 4-voud indienen bij de directie. 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d. 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden: - afstemmingen op de volgens lid 04 of 05 vermelde gedetailleerde werkplannen en/of gegevens; - tijdsreservering voor milieukundig onderzoek als beschreven in artikel 01.17.05 van dit bestek; - tijdsreservering voor milieukundige begeleiding; - tijdsreservering voor verkrijgen erkende kwaliteitsverklaringen Besluit bodemkwaliteit t.b.v. afzet vrijkomende gronden. 05 De aannemer wordt erop gewezen dat, zoals is voorgeschreven in de Standaard 2005 of in deel 3 van dit bestek, bij de directie moeten worden ingediend: - plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.05 van de Standaard 2005; - plan van aanpak als bedoeld in artikel 17.03.01 van de Standaard 2005. 06 Afwijkingen tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en uitvoeringsmomenten
Bladnr. 25 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 26 van 38
LID
op door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in aanmerking. 01 14
BOUWSTOFFEN
01 14 02
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN) 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: - KOMO-(attest-met-)productcertificaat; - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn. 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
01 16
VERZEKERINGEN
01 16 03
VERZEKERING AF TE SLUITEN DOOR AANNEMER 01 De aannemer verzekert voor zijn rekening het risico van schade door of aan het werk, de belendingen en openbare voorzieningen. 02 De verzekerde som moet minimaal 1.500.000,-- per gebeurtenis te bedragen. Het eigen risico komt ten laste van de aannemer 03 In de polis dienen de volgende zaken geregeld te zijn: - Verzekerden alsmede de verschillende diensten en bedrijven van de opdrachtgever, ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd; - Verzekerde dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij; - In geval van een schade, respectievelijk, ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis te stellen en voor melding onder polis te zorgen; - Schade-uitkeringen dienen te worden gestort op een geblokkeerde rekening Schade bedragen worden pas vrijgegeven als schade tot genoegen van de directie is hersteld; - De aannemer zal bij uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten; - De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims; - Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkelingen van de aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd de afwikkeling rechtstreeks met de claimanten op kosten van aannemer te verzorgen. 04 Voor de aanvang van het werk moet een kopie van de polis en het bewijs van de premiebetaling, aan de opdrachtgever worden overhandigd waaruit blijkt dat de aannemer zich in voldoende mate tegen wettelijke aansprakelijkheid heeft verzekerd.
Bladnr. 27 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
01 17
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 04
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen, na ondertekening door de opdrachtgever, verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever. 01 17 05
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen: - alle vrijgekomen materialen die volgens dit bestek vervoerd dienen te worden naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. 02 Indien van toepassing dient in het in lid 01 bedoelde plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen te voorzien in voldoende tijdsreservering voor de directie om bij opvolgende werkzaamheden met en voor de vrijgekomen bouwstoffen, milieukundig onderzoek te verrichten in het kader van de Wet Milieubeheer en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). 03 De voor het milieukundig onderzoek benodigde tijd dient te worden/zijn verwerkt in het algemeen tijdschema, werkplan overeenkomstig artikel 01.13.06 van dit bestek. 04 Indien van de vrijgekomen materialen monsters moeten worden getrokken ten behoeve van onderzoek in het kader van de Wet Milieubeheer dient minimaal 48 uur te worden gereserveerd alvorens een opvolgende be- of verwerking in gang kan worden gezet. 05 Indien van de vrijgekomen materialen monsters moeten worden getrokken ten behoeve van onderzoek in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient minimaal 30 werkdagen te worden gereserveerd alvorens een opvolgende be- of verwerking in gang kan worden gezet.
Bladnr. 28 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 29 van 38
LID
01 18
BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 04
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2005 zal de schade worden betaald op basis van de meest recente methode van de NVTB. De taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer. 01 19
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01
BELEIDREGELS EN NORMBLADEN 01 Onverlet de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt de aannemer gewezen op de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De aannemer van dit werk dient na te gaan welke bepalingen (beleidsregels en normbladen) uit de arbeidsomstandighedenwet voor dit werk van toepassing zijn en dient hier vervolgens zijn werkwijze, hulpmaterieel en -middelen op aan te passen
01 19 02
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
01 23
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
01 23 01
DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie geen weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6 van de U.A.V. 1989. 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de directie in het dagboek geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen.
01 23 12
VOERTAAL OP HET WERK 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
01 24
MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN OVERLAST
01 24 01
BOUWLAWAAI 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, enz. moeten op zodanige afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en/of zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 7.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a) en van 23.00 uur tot 7.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(a).
01 24 02
VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olieën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht. 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de
Bladnr. 30 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
03
04 05
06
verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie. Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen. De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie aan te wijzen lokatie. Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 1989. De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein aanvullende bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd zijn met deze aanvullende bepalingen dient de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis te stellen.
01 26
REVISIE
01 26 01
VERZAMELEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS 01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van revisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen. 02 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet. 03 Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van NAP dan wel aan het in het bestek als uitgangspunt genomen peil. 04 De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking te stellen ondergronden, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform NEN 1878. 05 De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van
Bladnr. 31 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te koemn prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen. 06 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn, dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven. De uitgewerkte revisie dient uiterlijk 4 weken na gereedkoming werkzaamheden aan de directie te worden overhandigd. Overhandiging stukken als volgt: - 1 x digitaal bestand, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform NEN 1878; - 2 x analoog in uitgewerkte vorm. 01 26 02
REVISIE GRONDWERK 01 Met betrekking tot het grondwerk dienen de blijvende situatiewijzigingen ten opzichte van de (bestaande) toestand als aangegeven op de bestekstekening als gevolg van ontgravingen en aanvullingen/ophogingen te worden ingemeten en te worden verwerkt. 02 Betreft wijzigingen in: - situatie (horizontale vlak). 03 Weergeven van: - kenmerkende scheidingen van oppervlakken; - insteken en tenen van taluds; - hoogtecijfers t.p.v. ontgraven of opgehoogde terreingedeelten: - per vlak: 1 per 25 m2; - knikpunten van hoogteovergangen.
22
TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 02
EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN
22 02 01
OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING 01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2005 bedraagt ten hoogste 0,10 m.
Bladnr. 32 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
22 02 02
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
IN DEPOT ZETTEN GROND 01 Het in depot zetten van grond binnen het werkgebied is alleen toegestaan op de locaties als overeengekomen met de directie. 02 Tussen de verschillende gronddepots een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen. 03 De gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft. 05 De depots dienen te worden ingericht volgens CROW Publicatie 132.
22 03
INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK, ALGEMEEN
22 03 01
PROCTORPROEF 01 De voor de verdichtingscontrole benodigde standaard proctorproef dient door een daartoe ingericht en erkend laboratorium te worden uitgevoerd.
22 03 02
BEWIJS VAN OORSPRONG 01 Van elke aan te voeren partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie afgestemd op de bewijslast behorende bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel 01.14.05 van de Standaard 2005-Wijziging mei 2008) dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen. 02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn: - plaats van herkomst; - verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek; - verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde; - naam leverancier; - middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer; 03 Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
Bladnr. 33 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
22 06 02
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 34 van 38
LID
EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN GROND 01 De grond mag geen knolcyperus of bodemvreemde materialen bevatten.
22 07
MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 02
METING TER VASTSTELLING VAN DROOG PROFIEL VAN ONTGRAVING 01 De aannemer dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van de ontgravingswerkzaamheden een nulmeting (inmeting) uit te voeren van de te ontgraven en op te hogen terreingedeelten. Metingen uitvoeren d.m.v. hoogtemeting ten opzichte van NAP. Metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet. Inmeten van: - hoogtecijfers kenmerkende scheidingen van oppervlakken (h.o.h. 5,00 m); - hoogtecijfers t.p.v. insteken en tenen van taluds (h.o.h. 5,00 m); - hoogtecijfers t.p.v. ontgraven of op te hogen terreingedeelten (1 per 25 m2). 02 De aannemer dient de nulmeting in uitgewerkte vorm, zowel digitaal als analoog, binnen 3 werkdagen na uitvoering van de betreffende metingen te verstrekken aan de directie. 03 De aannemer dient na de ontgraving of de aanvulling de nieuwe hoogtes in te meten (uitmeting) als beschreven in lid 01 voor de inmeting. In geval van gescheiden ontgraven, waarbij de ontgraving in 2 verschillende besteksposten is opgenomen, dient deze uitmeting uitgevoerd te worden na het ontgraven van de eerste laag. Deze meting geldt dan ook als nulmeting voor de tweede laag. Na het vervolgens ontgraven van de tweede laag dient wederom een uitmeting gedaan te worden. 04 De aannemer dient per twee weken de uitgewerkte meetgegevens te verstrekken aan de directie. 05 De aannemer dient bij de hoeveelheidsbepaling gebruik te maken van het software pakket Terra-Modeler of MX of gelijkwaardig.
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 35 van 38
LID
22 62
EISEN EN UITVOERING GRONDWERK VERONTREINIGDE GROND
22 62 01
LADEN/TRANSPORTEREN VERONTREINIGDE GROND 01 Het laden c.q. transporteren van verontreinigde grond mag niet plaatsvinden op c.q. over schoongemaakt terrein. 02 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde grond mogen niet dezelfde zijn als voor de aanvoer van grond en zand. 03 Verontreinigd materiaal mag niet over het werk verspreid worden.
22 63
INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK VERONTREINIGDE GROND
22 63 01
BEGRENZINGEN ONTGRAVINGEN 01 Begrenzingen van ontgravingen (zowel horizontaal of verticaal) worden tijdens het graven aangegeven door (een milieukundige van) de directie.
22 63 02
AANVULLINGEN 01 Er mag pas met een aanvulling worden begonnen na verkregen toestemming van de directie.
22 63 03
BEMONSTERING EN ANALYSES 01 De (milieukundige van de) directie bepaalt aan de hand van onder andere analyseresultaten : - de begrenzingen van de ontgravingen (onderkant); - welke grond verontreinigd is . De grondmonsters worden geanalyseerd door een milieukundig laboratorium met "Sterlab"-erkenning.
22 63 04
METINGEN 01 De meting ter vaststelling van het profiel van ontgraving als beschreven in artikel 22.67.01 en 22.67.02 van dit bestek zijn ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling.
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 36 van 38
LID
22 67
MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTREINIGDE GROND
22 67 02
METING TER VASTSTELLING VAN DROOG PROFIEL VAN ONTGRAVING 01 De aannemer dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van de ontgravingswerkzaamheden een nulmeting uit te voeren van de te ontgraven en op te hogen terreingedeelten. Metingen uitvoeren d.m.v hoogtemeting ten opzichte van NAP. Metingen dienen digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet. Inmeten van: - hoogtecijfers kenmerkende scheidingen van oppervlakken (h.o.h. 5,00 m); - hoogtecijfers t.p.v. insteken en tenen van taluds (h.o.h. 5,00 m); - hoogtecijfers t.p.v. ontgraven of op te hogen terreingedeelten (1 per 25 m2). 02 De aannemer dient de nulmeting in uitgewerkte vorm, zowel digitaal als analoog, binnen 3 werkdagen na uitvoering van de betreffende metingen te verstrekken aan de directie. 03 De aannemer dient tijdens de ontgravingen elke begrenzing van een grondsoort zoals aangegeven in de classificatietabel grond landbodem digitaal in te meten als beschreven in lid 01, alvorens verdere ontgraving plaats mag vinden. 04 De aannemer dient per twee weken de uitgewerkte meetgegevens te verstrekken aan de directie. 05 De aannemer dient bij de hoeveelheidsbepaling gebruik te maken van het software pakket Terra-Modeler of MX of gelijkwaardig.
61
TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
61 02
EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD
61 02 01
TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN I.V.M. BESCHERMING BEPLANTING 01 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland (070-3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
61 03
INFORMATIE-OVERDRACHT
61 03 81
REVISIE 01 Inmeten nieuwe situatie conform GBKN productspecificatie maart 2005 (05.05/042), oude situatie wordt door directie ter beschikking gesteld.
61 05
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
61 05 03
OPNEMEN EN OPNIEUW AANBRENGEN STRAATPOTTEN. 01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opnemen, opslaan en opnieuw aanbrengen van alle in het werk vallende straatpotten.
62
TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
62 02
EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 02 01
ALGEMEEN 01 Aan het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2005 toevoegen: "Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 62 11 12 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl". 02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld. 05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.
62 02 07
TIJDELIJKE BEBORDING 01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a en 96b, dienen alle tijdelijke borden en ondersteuningsconstructies in metalen uitvoering te worden toegepast
Bladnr. 37 van 38
GBW052803 RAW1171
HFD PAR ART
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
LID
62 03
INFORMATIE-OVERDRACHT
62 03 01
VERKEERSPLAN INCL. TIJDELIJK BEBORDINGSPLAN 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan incl. tijdelijk bebordingsplan in bij de directie. 02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld: a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan; b. De in te stellen omleidingsroute; c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is; d. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen; e. de betrokkenen die worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
62 04
RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
62 04 01
ALGEMEEN 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (EUR 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 02 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld: - datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in een logboek; - het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van een kalenderweek waarop het betrekking heeft verstrekken aan de directie.
Bladnr. 38 van 38
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr.
INHOUDSOPGAVE
DEEL 0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
2 2 2 2 2 2 2 3
AANBESTEDENDE DIENST PROCEDURE INLICHTINGEN INSCHRIJVING INSCHRIJVINGSSTAAT AANBESTEDING OPDRACHT ONDERAANNEMING
DEEL 1. ALGEMEEN
4
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07
5 5 5 5 5 5 5
OPDRACHTGEVER DIRECTIE LOCATIE ALGEMENE BESCHRIJVING TIJDSBEPALING ONDERHOUDSTERMIJN KWALITEITSBORGING
2.1. ALGEMENE GEGEVENS
6
01 02 03 04 05 06 07
7 7 7 7 7 7 7
TEKENINGEN PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN BIJLAGEN HOOFDUITZETTING BODEMKUNDIGE, HYDROLOGISCHE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER TER INZAGE LIGGENDE GEGEVENS
2.2. NADERE BESCHRIJVING
8
1 11 111 117 16 161 19
AANVANGSWERKZAAMHEDEN VOORZIENINGEN C.A. VERKEER AFBAKENINGEN OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN MAAIEN INRICHTEN RIJSTROKEN
11 11 11 11 11 11 11
2 21 211 22 24
GRONDWERKEN C.A. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN FREZEN ONTGRAVEN VERVOEREN
13 13 13 13 14
I
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr.
25 26
VERWERKEN DIVERSEN
15 15
84 85
HULPMIDDELEN MEETWERKZAAMHEDEN GRONDWERK
17 17
9 91 95
STAARTPOSTEN EENMALIGE KOSTEN STELPOSTEN
18 18 18
3. BEPALINGEN
20
01 01 01 01 02 01 04 01 07 01 08 01 09 01 1 01 11 01 13 01 14 01 16 01 17 01 18 01 19 01 23 01 24 01 26
ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING ZEKERHEIDSTELLING BIJDRAGEN KABELS EN LEIDINGEN VERGUNNINGEN VERBAND MET ANDERE WERKEN ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN BOUWSTOFFEN VERZEKERINGEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN OVERLAST REVISIE
21 21 23 23 23 24 24 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31
22 22 02 22 03 22 07 22 62 22 63 22 67
TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK, ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING GRONDWERK VERONTREINIGDE GROND INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK VERONTREINIGDE GROND MEET- EN VERREKENMETHODEN VERONTREINIGDE GROND
32 32 33 34 34 35 35
61 61 02 61 03 61 05
TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD INFORMATIE-OVERDRACHT BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
36 36 36 37
62 62 02 62 03 62 04
TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN INFORMATIE-OVERDRACHT RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
37 37 37 38
II
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BANKGARANTIE (CONFORM STANDAARD 2005) De ondergetekende : gevestigd te : hierna te noemen "de borg" stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover : gevestigd te : hierna te noemen "de opdrachtgever" tot borg voor de richtige nakoming door : gevestigd te : hierna te noemen "de aannemer", van diens verplichtingen, voortvloeiend uit bestek/overeenkomst nr. : betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer aangenomen werk, te weten het :
zulks tot een bedrag van
,
zegge :
Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in voormeld bestek omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de aannemer gerichte aangetekende brief, waarin de opdrachtgever de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste tien werkdagen is verstreken en
Bladnr. 1 van 8
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
door de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van tien werkdagen geen bewijs, bijv. in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, aan de borg is overlegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.
Bladnr. 2 van 8
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
BANKGARANTIE (VERVOLG) Indien de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in par. 43a van de U.A.V. 1989 van kracht totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit voormeld bestek heeft voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat de t.b.v. deze zekerheidstelling overlegde bescheiden aan de aannemer te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beeindigen. De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beeindigen indien de aannemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft medegedeeld daarmede niet in te stemmen. Plaats : Datum : Borg : Handtekening :
Bladnr. 3 van 8
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN Ondergetekende...........................................
1)
gevestigd te...............................................
2)
verklaart hierbij dat: a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te .................................... onder nummer....................................
3) 4)
b. zijn onderneming sedert .............................. als werkgever staat ingeschreven bij de bedrijfsvereniging voor ...................................................... 5) onder nummer ............................................. en dat tot .................................. aan de 6) verplichtingen ter zake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren sociale verzekeringswetten is voldaan. c. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van .................. .......................................................... d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend ... ............. en als loonbelastingnummer ................. en dat tot ............ aan de verplichtingen ter zake 7) van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen is voldaan. e. zijn onderneming voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemer de verplichting aanvaardt een verklaring inzake inschrijvingsvereisten als hierboven onder a t/m d genoemd te overleggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waar borgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal verifiëren aan de hand van authentieke stukken. f. hij ermee bekend is, dat hem een sanctie zal worden opgelegd, indien blijkt dat deze verklaring niet naar waarheid is ingevuld.
Opgemaakt te ................... de ................. 20.. De inschrijver,
8)
Bladnr. 4 van 8
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
(handtekening)
___________ 1 Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding. 2 Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres. 3 Vestigingsplaats Kamer van Koophandel. 4 Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer. 5 Naam van de bedrijfsvereniging. 6 Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van sociale verzekeringspremies, zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding. 7 Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger der directie belastingen verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding. 8 Datum inschrijvingsbiljet.
Bladnr. 5 van 8
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Aldus naar waarheid opgemaakt op
(datum) te
door
(naam en voorletters)
als bestuurder van
(naam bedrijf)
die
(naam bedrijf)
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.
...................
(handtekening)
Bladnr. 6 van 8
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Bladnr. 7 van 8
Behoort bij: G141-001 INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A)
1)
gevestigd te
2)
B)
1)
gevestigd te
2)
C)
1)
gevestigd te
2)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3) aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: EUR ( euro) Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: EUR ( euro)
4)
5)
6)
7)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.
8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 9) en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.
GBW052803 RAW1171
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Gedaan te
de
20
De inschrijver(s), A
(handtekening)
B
(handtekening)
C
(handtekening)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam. 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen. 4) Inschrijvingssom in cijfers. 5) Inschrijvingssom in letters. 6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 7) Bedrag van de omzetbelasting in letters. 8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt. 9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
Bladnr. 8 van 8
GBW052803 RAW1171
Bladnr. 1 van 3
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
Behoort bij: G141-001
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
1)
Gevestigd te
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam. 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.
2)
GBW052803 RAW1171
BESTEKS POSTNUMMER
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
OMSCHRIJVING
1
AANVANGSWERKZAAMHEDEN
11
VOORZIENINGEN C.A.
EENHEID
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
PRIJS PER EENHEID IN EURO
111 VERKEER 111110 Toepassen bouwinrit.
EUR
N
117 AFBAKENINGEN 117110 Toepassen bouwhekken.
EUR
N
16
are
19 INRICHTEN RIJSTROKEN 191110 Toepassen rijplaten.
EUR
2
GRONDWERKEN C.A.
21
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
211 FREZEN 211110 Frezen.
ONTGRAVEN Grond ontgraven uit terrein tot 0,30 m. Grond ontgraven uit terrein tot 0,60 m. Grond ontgraven uit terrein tot 0,90 m. Grond ontgraven uit terrein tot 1,20 m. Grond ontgraven uit terrein tot 1,50 m. Grond ontgraven uit terrein tot 1,80 m.
are
31,00 V
N
31,00 V
m3 m3 m3 m3 m3 m3
161,00 769,00 134,00 196,00 176,00 361,00
24 VERVOEREN 241110 Grond afvoeren.
ton
2.965,00 V
25 VERWERKEN 251110 Grond verwerken in terrein (C). 252120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
m3 m3
1.800,00 V 1.800,00 V
m2 m2 m2
2.690,00 V 2.690,00 V 3.100,00 V
26 261110 262110 262120
TOTAAL BEDRAG IN EURO
OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN
161 MAAIEN 161110 Maaien gewas.
22 221110 221120 221130 221140 221150 221160
Bladnr. 2 van 3
DIVERSEN Aanbrengen kunststofinlage. Profileren van oppervlakken. Profileren van oppervlakken.
V V V V V V
84 HULPMIDDELEN 841110 Gebruik directieverblijf.
EUR
N
85 MEETWERKZAAMHEDEN GRONDWERK 851110 Meetwerk t.b.v. vaststelling hoeveelheden.
EUR
N -------------------------
SUBTOTAAL
GBW052803 RAW1171
BESTEKS POSTNUMMER
Gemeente Boxtel Bodemsanering locatie Zonnestraal te Boxtel Besteknr. G141-001, versie 120227 CONCEPT
EENHEID
OMSCHRIJVING
HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING
PRIJS PER EENHEID IN EURO
Bladnr. 3 van 3
TOTAAL BEDRAG IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL 9
STAARTPOSTEN
91
EENMALIGE KOSTEN
910010 910020 910030 910040 910050 918880
Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein Inrichten wasplaats Gebruik wasplaats. Opruimen wasplaats Overige eenmalige kosten
919990 Totaal eenmalige kosten
EUR ............,.. EUR ............,.. EUR ............,.. EUR ............,.. EUR ............,.. EUR ............,.. ----------------EUR ............,..
EUR
N
929990 Uitvoeringskosten
EUR
N
939990 Algemene kosten
EUR
N
949990 Winst en risico
EUR
N
95 STELPOSTEN 950010 Stelpost (kleine leveringen en werkzaamheden).
EUR
2.500,00 V
96 BIJDRAGEN 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)
EUR
N -------------------------
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
EUR ===============
Gedaan te De De inschrijver(s),
20..