Veřejná zakázka Kampus Palace, ev. č. Věstníku veř. zakázek 361296 Dodatečná informace č. 15 1.
Zadavatel poskytuje ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tj. z vlastního podnětu, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
OBECNĚ. Zadavatel provedl úpravu některých zadávacích podmínek za účelem zajištění dodržení základních zásad v zadávacím řízení a jeho souladu se ZVZ. Vzhledem k provedeným úpravám na základě této Dodatečné informace č. 15 a vzhledem k ostatním upřesněním zadávacích podmínek provedeným předchozími dodatečnými informacemi se Zadavatel rozhodl (i) jednak zveřejnit tyto Dodatečné informace č. 15, v rámci kterých je uvedeno shrnutí provedených úprav a zároveň (ii) aktualizovat příslušné části (dokumenty) zadávacích podmínek a pro přehlednost zveřejnit jejich celé (upravené znění). Nedílnou součástí těchto Dodatečných informací č. 15 jsou tedy následující dokumenty, které budou rovněž zveřejněny na profilu Zadavatele: (i) Opravená Zadávací dokumentace (ii) Opravený návrh Smlouvy o dílo (iii) Opravný výkaz výměr 240-‐05-‐oprava7-‐VV-‐14-‐03-‐28.xls (iv) Opravná rekapitulace 240-‐05-‐rekapitulace-‐oprava-‐14-‐03-‐28.xls PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. Zadavatel dále uvádí, že s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, přičemž tato lhůta skončí 16.5.2014 v 11:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.5.2014 v 11:30 hod. Ostatní údaje uvedené v zadávací dokumentaci, např. místo pro podání nabídek zůstávají nezměněny. KONKRÉTNÍ ÚPRAVY. Úpravy, které byly stran Zadavatele provedeny v zadávacích podmínkách a týkají se veřejné zakázky, jsou následující: !
Úprava odst. 7.2 Zadávací dokumentace – Bankovní záruka, pojištění Zadavatel prodloužil platnost závazných příslibů (i) banky a (ii) pojišťovny, které musí uchazeči předložit v rámci jejich nabídky na tuto veřejnou zakázku, a to min. do 31.08.2014.
!
Úprava odst. 10.2 Zadávací dokumentace – Prostorové, technologické a časové řešení průběhu výstavby (i)
Zadavatel již nepovažuje předložit „Soupis vazeb síťového grafu“.
Sedm stromů a.s.*Hradní 27/37, 710 00 Ostrava*IČ : 278 13 983*Značka B3320 – rejstříkový soud v Ostravě
!
(ii)
Zadavatel upravil Harmonogram – časový plán (v týdnech) tak, že sjednotil znění jednotlivých závazných uzlových bodů (milníků) obsažených v tomto bodě se zněním jednotlivých pevných uzlových bodů obsažených v odst. 5.1.3 Zadávací dokumentace.
(iii)
Doplnění v návaznosti na již zveřejněné dodatečné informace č. 6. Vybraný uchazeč je povinen Harmonogram – časový plán (v týdnech) převést pro účely monitoringu projektu na dny, a to do podpisu Smlouvy o Dílo.
Úprava odst. 11.3. Zadávací dokumentace – Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel provedl úpravu tohoto ustanovení Zadávací dokumentace, konkrétně spočívající v úpravě následujících ustanovení:
!
(i)
odst. 11.3. písm. b) – v rámci kterého upřesnil minimální požadavek prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ, a to v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb.;
(ii)
odst. 11.3. písm. c) – v rámci kterého upřesnil požadavek na prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. d) ZVZ, a to v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., tj. upřesnil specializaci „autorizovaného technika / autorizovaných techniků v oboru technika prostředí staveb“, a to Technická zařízení.
Úprava odst. 11.5.1. Zadávací dokumentace – Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel provedl úpravu tohoto ustanovení Zadávací dokumentace, konkrétně spočívající v úpravě následujících ustanovení: Technický kvalifikační předpoklad dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Zadavatel upravil prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu tak, že uchazeči jsou povinni předložit dokumenty stanovené Zadávací dokumentací a ZVZ, které budou prokazovat, že uchazeč (i)
za posledních 5 let realizoval alespoň 2 stavební práce obdobného charakteru, rozsahu a složitosti jako je předmět plnění této veřejné zakázky, které zadavatel považuje za nejvýznamnější ve smyslu výše uvedeného požadavku, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektu/objektů ve finančním rozsahu min. 60 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu, jejichž funkce je/byla ubytovací kapacita a/nebo školství a/nebo zdravotnictví a/nebo bytový dům;
(ii)
za posledních 5 let realizoval alespoň 1 stavební práci obdobného charakteru, rozsahu a složitosti jako je předmět plnění této veřejné zakázky, jejíž součástí bylo i technologické vybavení – silnoproud a/nebo slaboproud (EZS a/nebo EPS a/nebo VZT a/nebo výtahy) v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH;
(iii)
za posledních 5 let realizoval alespoň 1 stavební práci obdobného charakteru, rozsahu a složitosti jako je předmět plnění této veřejné zakázky, jejíž součástí bylo provádění stavebních úprav pozemních komunikací, zpevněných ploch či sadových úprav v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH.
Připouští se, aby požadavky uvedené v bodech (ii) a (iii) byly prokázány společně se stavbou uvedenou v bodě (i), tj. byly provedeny v rámci jedné stavby, za předpokladu však, že všechny výše uvedené požadavky Zadavatele budou splněny a z osvědčení objednatele budou vyplývat požadované rozsahy plnění. Sedm stromů a.s.*Hradní 27/37, 710 00 Ostrava*IČ : 278 13 983*Značka B3320 – rejstříkový soud v Ostravě
!
Úprava odst. 11.5.2. Zadávací dokumentace – Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel upřesnil požadavek na prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. b) ZVZ, a to v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., tj. upřesnil specializaci „autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb“, a to Technická zařízení.
!
Úprava odst. 11.5.3. Zadávací dokumentace – Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel upřesnil požadavek na prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ, zejména upřesnil minimální úroveň pro požadovanou praxi, a to u všech členů realizačního týmu. Zároveň byly také u všech členů realizačního týmu zkráceny délky požadované praxe.
!
Úprava čl. 16. Zadávací dokumentace – Prohlídka místa plnění Zadavatel s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek stanovil další dva termíny prohlídky místa plnění, a to (i) 10.4.2014 a (ii) 17.4.2014.
!
Úprava čl. 19., 20. Zadávací dokumentace – Lhůta a místo pro podání nabídek, Otevírání obálek s nabídkami Jak už Zadavatel uvedl v úvodu této dodatečné informace -‐ s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, přičemž tato lhůta skončí 16.5.2014 v 11:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.5.2014 v 11:30 hod. Ostatní údaje uvedené v zadávací dokumentaci, např. místo pro podání nabídek zůstávají nezměněny.
!
Úprava závazného návrhu Smlouvy o dílo Úpravy provedené v příloze č. 5 k Zadávací dokumentaci, tj. v závazném návrhu Smlouvy o dílo byly provedeny v návaznosti na dodatečné informace č. 8, tj. v čl. 9.9 a 9.15 návrhu Smlouvy o dílo byla upravena splatnost faktur). Dále bylo v čl. 10.1 doplněno, že kopie bankovní záruky bude tvořit přílohu C uzavřené Smlouvy o dílo. Rovněž byl upřesněn čl. 13.22 tak, že Plán zajištění jakosti vč. Plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti budou předloženy před podpisem Smlouvy o dílo a budou tvořit přílohu A uzavřené Smlouvy o dílo. V návaznosti na tyto úpravy byl aktualizován i přehled příloh uvedený v závěru návrhu smlouvy o dílo. Dále byl opraven odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v odst. 22.8.1, správně má být uvedeno § 2629 odst. 1 (nikoliv § 2692 odst. 1) tohoto zákona.
!
Úprava výkazu výměr Zadavatel rovněž upřesňuje touto dodatečnou informací, že součástí bouracích prací je i vyklizení objektu od zařízení nepevně spojeného se stavbou, jedná se především o starý nábytek. V dok. 240-‐05-‐oprava7-‐VV-‐14-‐03-‐28.xls (příloha této dodatečné informace) jsou opravné položky zahrnující vyklizení objetu. Cena musí zahrnovat kromě samotné práce s vyklizením i její odvoz a poplatek za uložení na skládku. Propočet předpokládaného objemu vyklízeného materiálu:
Sedm stromů a.s.*Hradní 27/37, 710 00 Ostrava*IČ : 278 13 983*Značka B3320 – rejstříkový soud v Ostravě
Odhadované rozdělení celkového množství vyklízeného odpadu dle druhu odpadu:
2.
Zadavatel poskytuje na základě písemné žádosti dodavatele tyto dodatečné informace:
Dotaz uchazeče: Prosím o upřesnění Profesního kvalifikačního předpokladu dle bodu 11.3 písm. c) Dle Autorizace ČKAIT -‐ Autorizace autorizovaný technik se uděluje pro obory a specializace „technika prostředí staveb -‐ specializace: elektrotechnická zařízení“ „technika prostředí staveb -‐ specializace: technická zařízení“ Ale obor „technika prostředí staveb – technická zařízení budov mi není znám Sedm stromů a.s.*Hradní 27/37, 710 00 Ostrava*IČ : 278 13 983*Značka B3320 – rejstříkový soud v Ostravě
Odpověď na dotaz: Zadavatel tímto s ohledem na položený dotaz upřesňuje odst. 11.3. písm. c) Zadávací dokumentace, konkrétně tak, že specializace „autorizovaného technika / autorizovaných techniků v oboru technika prostředí staveb“ má být správně „Technická zařízení“ (dle zákona č. 360/2012 Sb.). Zadavatel pro úplnost uvádí, že upřesnění výše uvedené specializace „Technická zařízení“ se uplatní rovněž ve vztahu k odst. 11.5.2. Zadávací dokumentace. V Ostravě dne 29.3.2014 Za zadavatele Sedm stromů a.s.
_______________________
Ing. Lumír Peřich na základě plné moci
Sedm stromů a.s.*Hradní 27/37, 710 00 Ostrava*IČ : 278 13 983*Značka B3320 – rejstříkový soud v Ostravě