Szolgáltatóház, főzőkonyha részleges átalakítása és bővítési munkái, kerítés kivitelezési munkái. Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:
2016/34 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Nyílt eljárás 2016.03.23. 2897/2016 45210000-2 Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye:
Lakitelek, Felsőalpár 3. Népfőiskola;Lakitelek, Felsőalpár 3. Népfőiskola
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2016.04.28.
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Oktatás
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány Nemzeti azonosítószám: AK17927 Postai cím: Felsőalpár utca 3 Város: Lakitelek NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 6065 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 76549049 E-mail:
[email protected] Fax: +36 76549049 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 1
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Petz Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Liliom utca 24-26. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1094 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Petz László Telefon: +36 12185158 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12185158 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) x a fent említett címre a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: 2
Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: 3
II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Szolgáltatóház, főzőkonyha bővítése, kerítés építése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Lakitelek Népfőiskola Alapítvány szolgáltatóházának és főzőkonyhájának részleges átalakítása és bővítési munkái, továbbá kerítés építése II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás x Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Szolgáltatóház, főzőkonyha bővítése, építése Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45212500-1
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Lakitelek, Felsőalpár 3. Népfőiskola II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.Rész: Meglévő épületrész (részleges átalakítandó) alapterülete: 1921 m2 Bővítés alapterülete: 592 m2 4
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) 50 2 /Többlet/ Jótállási idő (min. 24 hónap - 60 hónap) 30 3 Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 %/nap, max.: 2 %) 20 Költség szempont – Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 5 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: 1. A konyhatechnológiai fejezetre külön opciós ajánlatot kér csatolni ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentációban megfogalmazottak szerint. 2. A gyengeáramú rendszerek fejezetre külön opciós ajánlatot kér csatolni ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentációban megfogalmazottak szerint. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ
5
A 2. bírálati szempont: a /többlet/jótállás: Az Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállásvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 60 hónapként értékeli. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni. A 3. bírálati szempont: Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 2 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kötbérvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként értékeli. A legmagasabb mértékű kötbérvállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell és lehet megadni. II.2.1) Elnevezés: Kerítés építése Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Lakitelek, Felsőalpár 3. Népfőiskola II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. Rész: Kerítés: Tervezett kerítésszakasz hossza: I. ütem: ~226 m (kapukkal együtt) II. ütem: ~3031 m összesen: ~3257 m, Kapuk száma: 10 db kapu, 8 db személyi bejáró Ütemezés: - I. ütem: telken belül az uszoda és termálmedence körüli füvesített strandrész lesz elválasztva környezetétől, használati szempontok miatt. - II. ütem: a területek külső telekhatárán készül el a határoló szerkezet. Beton alaptestek: - kerítésoszlopok alatt 30x30x90cm - 30/30 cm vb. pillérek alatt 50x50x90cm - 30/100 cm vb. pillérek alatt 50x120x90cm Pillérek: - 30/30 cm monolit vb. 2 cm törtfehér vakolattal - 30/100 cm monolit vb. 2 cm törtfehér vakolattal - egyedi műkő fedkővel Oszlopok: - 260 cm magas, 70 cm-ig bebetonozott - 60x40mm-es zártszelvény, felül végzáróval - horganyzás után zöldre szinterezett felület Kerítéspanel: - 250 cm széles, 170 cm magas - felül 3 cm-es tüskékkel - 4 mm-es, horganyzás után zöldre festett A Közbeszerzési Dokumentáció részletes tartalma szerint! (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 6
II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) 50 2 /Többlet/ Jótállási idő (min. 24 hónap - 60 hónap) 30 3 Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 %/nap, max.: 2 %) 20 Költség szempont – Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 3 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ A 2. bírálati szempont: a /többlet/ jótállás: Az Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállásvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 60 hónapként értékeli. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni. A 3. bírálati szempont: Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 2 7
% / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kötbérvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként értékeli. A legmagasabb mértékű kötbérvállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell és lehet megadni. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, valamint az 63. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62. § (2) bek. alapján a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 17. §-a alapján történő igazolási mód: - (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. -(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. - Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 8
- Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 64. § (3) bekezdés). - Az ajánlattevőnek választása szerint: a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozókra az a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 63.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62 (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás VI. 4) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1.) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 2.) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásban regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben Ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytathat. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1.) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 2.) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásban regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben Ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell 9
a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytathat. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 1.) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 2.) Ajánlatkérő a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Csatolja az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b)/. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltakra is. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 68. §-ban rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 68. §-a alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 65. § (7) bek. alapján vonható be. Ezen esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett. P2) Nyilatkozzon az előző 3 lezárt üzleti években a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított 10
árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlatkérő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)/. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés is. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye negatív. Alkalmatlan továbbá, ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az első megajánlott résznél a nettó 100 millió forintot, míg a második megajánlott résznél: 20 millió forintot.) Ez utóbbi esetben az ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2))/. P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az előző 3 lezárt üzleti években - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem éri el az első megajánlott rész esetében a nettó 300 millió forintot, míg a második megajánlott rész esetében a nettó 60 millió forintot, így mindkét megajánlott rész esetében összesen a nettó 360 millió forintot. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal: Első és második rész: M1)- M2) a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye, d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), e) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban), g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban), i) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési 11
beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor. Első és második rész vonatkozásában: M.3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és a szakemberek nyilatkozatát (rendelkezésre állási nyilatkozat) arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A 266/2013. (VII.11.) Korm.rendeletben előírt jogosultsági feltételeket a magyarországi letelepedésű szakemberek esetében az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapján található nyilvántartásból. Amennyiben az adott szakember az ajánlattétel időpontjában már szerepel a nyilvántartásban, úgy a jelen pont alapján benyújtandó önéletrajzban fel kell tüntetni a kamarai nyilvántartás számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Magyarországi letelepedésű szakemberek megjelölése esetén továbbá az ajánlattevő az ellenőrzés elősegítése érdekében köteles nyilatkozatot benyújtani az adott szakember ajánlatkérő általi ellenőrzéséhez szükséges, az érintett kamara honlapján megtalálható elérési útvonalról. Amennyiben a fentiek szerint megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, úgy az ajánlattevő köteles a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtására is. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges benyújtani. Az ajánlattevő a dokumentációban rögzítettek szerint (a vonatkozó nyilatkozatminta alapján) köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy 12
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az első rész vonatkozásában: M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult legalább 1 db, minimum nettó 300 millió Ft ellenértékű magasépítési munkákra vonatkozó referenciával. M2) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult legalább 1 db, minimum nettó 50 millió Ft ellenértékű főzőkonyha kialakításra vonatkozó referenciával. A második rész vonatkozásában: M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult legalább 1 db, minimum nettó 20 millió Ft ellenértékű magasépítési munkákra vonatkozó referenciával. M.3. Első rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához: - legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és minimum 5 éves - a végzettség megszerzésétől számított - szakmai gyakorlattal magasépítési területen rendelkezik és amely tapasztalat magában foglal legalább 1 db olyan projektben való részvételt, amely beruházási értéke elérte vagy meghaladta a nettó 200 millió forintot. - 1 fő , felelős műszaki vezetővel gépészet területén, aki a 266/2013. (VII.11) Korm.rendelet szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik -1 fő felelős műszaki vezetővel, elektromos munkák területén, aki a 266/2013. (VII.11) Korm.rendelet szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik Egy szakemberrel csak egy részfeltétel igazolható (tehát összesen 3 fő szakember megnevezése szükséges). A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésben és a 138. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra. Második rész vonatkozásában: M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához: - legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm.rendelet szerinti 13
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és minimum 3 éves - a végzettség megszerzésétől számított - szakmai gyakorlattal építési területen rendelkezik és amely tapasztalat magában foglal legalább 1 db olyan projektben való részvételt, amely beruházási értéke elérte vagy meghaladta a nettó 20 millió forintot. A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésben és a 138. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér, alapja és mértéke /a nyertes ajánlat szerinti mértékben/ a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj legalább 0,5 %-a /nap azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeget. Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben neki felróható ok miatt nem teljesít. Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a negyvenet, úgy a 41. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes ajánlattevővel szemben ajánlatkérő meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Meghiúsulási kötbér, alapja és mértéke a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető felelőssé. Jólteljesítési biztosíték, amelyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól számított 24 hónapos időszakra (jótállás első két éve) és annak befejező napját követő 60. napig kell biztosítania a nyertes ajánlattevőnek. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyertes ajánlattevő választása szerint, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. Ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy a jólteljesítési biztosítékot az előírt határidőben rendelkezésre bocsátja. 14
Jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számítottan (értékelési szempont). A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint mindkét rész vonatkozásában: 1. részszámla: az építési beruházás 25%-os készültségi fokánál a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről; 2. részszámla: az építési beruházás 50%-os készültségi fokánál nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről, 3. részszámla: az építési beruházás 75%-os készültségi fokánál nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről, Végszámla: az építési beruházás 100%-os készültségi fokának elérése esetén a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről. Ajánlattevő a fenti ütemezéshez képest az ajánlatának részét jelentő műszaki és pénzügyi ütemezése szerint jogosult eltérni, de csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb mértékben és módon, ellenkező esetben a számlázás a fentiek szerint történik. Ajánlatkérő biztosítja előleg igénylésének lehetőségét. Ajánlattevő az igényelt előleggel köteles a végszámla benyújtásáig (legkésőbb a harmadik részszámlában) elszámolni. Az előleg mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10%-a. A részszámlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kibocsátott teljesítési igazolás. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be, ugyancsak az Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően. Az 1. rész tekintetében az építési beruházás engedélyköteles, ezért ÁFA tv. 142. § (1) b) pontja alapján az általános forgalmi adót Ajánlatkérő fizeti meg. A 2. rész tekintetében az építési beruházás nem engedélyköteles ezért az ÁFA-t a nyertes ajánlattevő fizeti meg. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés magyar forintban történik. A nettó ajánlati árat és az 5 % tartalékkeretet külön-külön kell feltüntetni. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban közzétett szerződéstervezet tartalmazza, Ajánlatkérő pedig ezúton is felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra. Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül 15
közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. Ajánlattevő amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a vállalkozói díjból alvállalkozó(ka)t megillető vállalkozói díjrészletet a (rész)teljesítésig engedményezni alvállalkozó(k) javára, és a Ptk. 6:196. §-nak megfelelően az engedményezésről Ajánlatkérőt tájékoztatni, vagy az engedményes személyét (mint alvállalkozót) is meghatározó engedményezési okiratot engedményes alvállalkozó(k)nak átadni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a szerződés alapján felmondási indoknak minősül, és az ott rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatóak. Ajánlattevő felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Ajánlattevő felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered. Ajánlatkérő az előleg összegét legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki átutalással. Az előleg az első részszámla összegéből kerül levonásra. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást (részszámlák és a végszámla) átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra - a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő Felek átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben beépített, műszaki ellenőr által igazolt műszaki tartalom számolható el (bontott vagy használt anyag beépítése kizárt). A számla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1), a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel. 16
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 17
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő székhelye: Lakitelek, Népfőiskola: Kölcsey Ház, emelet. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson részt vehet Ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában meghatározottak az irányadók. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 18
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Feltételes közbeszerzés, mert még nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére a fedezeti összeg, mivel még nem került megkötésre a vonatkozó támogatási szerződés. /A vonatkozó és már hatályba lépett törvény alapján kötelezettséget jelent annak megkötése./ VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: Első rész vonatkozásában: 1.000.000,- Ft Második Rész vonatkozásában: 300.000,- Ft A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11732071-20052779 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel az első rész tekintetében: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, míg a második rész tekintetében: 300.000,- Ft. (A két rész esetében, értelemszerűen: 1.300.000,- Ft) A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalás esetén a garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Utalás esetén közleményként a KÉ-számot kérjük feltüntetni! Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napon 24:00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 19
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: legfeljebb 2 alkalommal. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra. VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Mindkét rész vonatkozásában: Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min Abban az esetben, ha a magasabb érték a kedvezőbb: P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Részszempontonként: 1. Részszempont: Nettó ajánlati ár: Ajánlatkérő az 5 % tartalékkeretet is magában foglaló nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. 2. Részszempont: Jótállás: Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 60 hónapként értékeli. A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni. 3. Részszempont: Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 2 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként értékeli. A legmagasabb mértékű kötbér vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni. 20
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1.) Az ajánlatot zárt csomagolásban egy eredeti nyomtatott, egy másolati nyomtatott és két, az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (.pdf, vagy egyéb az utólagos módosítás lehetőségét kizáró fájlformátumba pendrive, vagy CD, vagy DVD, vagy egyéb elektronikus adathordozón) is be kell nyújtani. Az árazott költségvetést be kell nyújtani továbbá az elektronikus adathordozón .xls szerkeszthető formátumban is. Arról, hogy a benyújtott ajánlat elektronikus példánya jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal, illetve tartalmazza külön az árazott költségvetést .xls formátumban, ajánlattevőnek külön nyilatkoznia is kell. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti nyomtatott példány számít mértékadónak. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Szolgáltatóház, főzőkonyha bővítése, kerítés építése - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felbontani!”. 2.) Irányadó idő: az eljárást megindító felhívásban megadott valamennyi határidő helyi, budapesti idő szerint értendő (www.pontosido.hu). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívásban megjelölt helyen, az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 3.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 69. § és 71. §-a szerint, figyelemmel a jelen felhívásban is meghatározottakra. 4.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség - jogszerű elbírálás esetén - a részvételre jelentkezőt terheli. 5.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát, amelyben megjelöli a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlattételi dokumentáció előír. 7.) Ahol ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot amelynek egy eredeti aláírt példányát az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja biztosítani, úgy köteles az ajánlatában az eredeti (vagy közjegyző által hitelesített) okirato(ka)t benyújtani. 8.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás-mintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére 21
jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevény”, vagy digitális tértivevény és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. 9.) Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők által megkötött megállapodást vagy szándéknyilatkozatot, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás, továbbá az ellenszolgáltatásból történő részesedés kérdéseiről, illetve közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak a megrendelővel szembeni felelősségért. 10.) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) a),b), és d) pontja szerinti alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés a Kbt.65.§(6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek. Ugyanakkor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja szerinti igazolható alkalmassági követelmény esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 11.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 12.) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 13.) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételi jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. 14.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésére, amely szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. Az 22
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 16.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (5) bekezdésében meghatározott információk (ajánlattevő neve, székhelye, értékelési szempontokra adott vállalások). 17.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban adja meg az ajánlathoz csatolni szükséges dokumentumok listáját. 18.) Ajánlattevő köteles a Kbt. 67. §-a alapján ajánlatában a kizáró okok fenn nem állásáról, az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről - a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel nyilatkozatot benyújtani. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia (lásd kizáró okoknál előírtak). A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amely szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 19.) Ajánlattevő köteles a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát (lásd kizáró okoknál) az ajánlatban benyújtani. 20.) Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján nyújt. 21.) Ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatában, miszerint az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit és tartalmát elfogadja. 22.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 23.) Ajánlattevőknek mindkét rész vonatkozásában az ajánlatukhoz készíteniük kell műszaki ütemtervet, amelyben adják meg a pénzügyi ütemezést (3 db rész számla és végszámla), továbbá adja meg a 3 db rész számlát milyen összeggel és készültségi fokkal kívánja benyújtani. 24.) Ajánlattevőnek el kell készítenie és ajánlatának részeként be kell nyújtania az Ajánlatkérő által 23
közreadott (közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában szereplő) árazatlan költségvetések beárazott példányát. 25.) A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója (KÉ 2013. évi 52. szám, 2013. május 06) alapján az ajánlattevőként szerződő félnek megajánlott részenként: 5 millió forint/káresemény mértékű, 20.000.000 forint/év limitmértékű, az adott építési beruházásra szóló, összkockázatú vagyon-és felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely biztosítási kötvényt a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül az Ajánlatkérő részére át kell adnia. Ajánlatkérő az összkockázatú vagyon-és felelősségbiztosításnak záradékot kell tartalmaznia, amely alapján a fedezet kiterjeszthető a teljesítés során igénybe vett alvállalkozókra, 24 hónapos szavatossági időre (004 záradék), a Megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra. Ajánlattevő köteles az ajánlat részeként a fentiekben meghatározott tartalomnak megfelelő biztosítási jogviszony létesítésére irányuló biztosítói szándéknyilatkozatot az ajánlat részeként benyújtani. Közös ajánlattevők esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő nyújt be szándéknyilatkozatot. 26.) A műszaki leírásban és a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő. 27.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 28.) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként pénzügyi és a műszaki ütemtervet kell benyújtania a közbeszerzési dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően. 29.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges beszámoló és az abból származtatható adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. A referenciák esetében a teljesítés napján érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyammal számol ajánlatkérő az átváltásnál. Ajánlattevő átszámítás esetén köteles nyilatkozat formájában közölni az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban. 30.) Amennyiben ajánlattevő a műszaki tartalom alapján arra a következtetésre jut, hogy a tervek alapján számított mennyiségek vagy darabszámok eltérnek az Ajánlatkérő által közzétett árazatlan költségvetésben foglaltaktól vagy abban nem szerepelnek, úgy köteles arra kiegészítő tájékoztatás keretében rákérdezni, illetve észrevételezni. Amennyiben Ajánlatkérő ez utóbbi észrevételt helybenhagyja, úgy az Ajánlatkérő által közölt mennyiséggel vagy darabszámmal (adott esetben tartalommal) kell a már közzétett árazatlan költségvetés meghatározott tételét vagy tételeit beárazni, a vonatkozó költségvetési tétel(ek) módosítása nélkül. Mindezek alapján ez utóbbi költségvetési pontosítások (a tervek és az árazatlan költségvetés közötti esetleges ellentét feloldásai) nem minősülnek a közbeszerzési dokumentáció módosításának. Amennyiben a tervek és az árazatlan költségvetés, illetve műszaki leírás között eltérések vannak és erre ajánlattevő nem kérdezett rá vagy Ajánlatkérő a választ nem köteles már megadni, úgy minden esetben a műszaki tervek számítanak irányadónak. 31.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, de előzetes bejelentkezés esetén biztosítja munkatársai közreműködésével az ingatlan megtekintését, felmérését; de ekkor és ott kérdésekre válaszokat nem ad; kérdések feltételére és megválaszolására a kiegészítő tájékoztatás rendje 24
szerint kerülhet sor. 32.)Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: a közbeszerzési dokumentum letölthető a www.kozbeszerzes.hu honlapról. A Közbeszerzési dokumentum 1. számú mellékletének - átvételi elismervény - kitöltött és cégszerűen aláírt példányának megküldésével jelezhetik a gazdasági szereplők az eljárásban részvételi szándékukat. Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a fenti átvételi elismervényt kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlattevő nevét, cégnevét, székhelyét, elektronikus elérhetőségét, telefon és faxszámát, valamint kapcsolattartó személyét tartalmazóan - szkennelt formában megküldik a következő e-mail címre:
[email protected] . A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentum másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. 33.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki tartalom két részre van bontva. 1. rész tekintetében 5 hónap, a 2. rész tekintetében 3 hónap a teljesítési határidő. 34.) Ajánlattevőknek ajánlatukat a műszaki leírás, az építési engedély, a kiviteli tervdokumentáció és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, az ajánlati árat alátámasztó tételes költségvetést kell becsatolnia az ajánlatban. 35.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) xls. kiterjesztésben és pdf. kiterjesztésben és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. A szakmai ajánlat összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. 36.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a megvalósításhoz szükséges szakági felelős műszaki vezetők magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről, az erről szóló kamarai igazolást ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a szerződéskötés időpontjáig. A felelős műszaki vezetők tekintetében az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak, valamint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Magyar Mérnöki Kamara illetékes a regisztráció vonatkozásában, további információ e szervezetektől szerezhető be. 37.) Az Ajánlattevőnek és az ajánlatban megjelölt, építési munkát végző szervezeteknek ajánlatkérő előírja, hogy az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét- a szerződéskötés időpontjáig-, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga előírja). 38.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen beruházás esetében (mindkét rész vonatkozásában) legfeljebb 5 % mértékű tartalékkeretet kíván meghatározni. A tartalékkeret pontos mértéke a beérkezett ajánlatok alapján kerül meghatározásra a rendelkezésre álló fedezet mértékének figyelembe 25
vételével. Ajánlatkérő felhívja figyelmet, hogy fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló fedezet alapján dönt, hogy a tartalékkeret összege teljes egészében (5%) kerüljön lekötésre, vagy részösszeg kerüljön meghatározásra, vagy tartalékkeret nélkül kerüljön megkötésre a szerződés. 39.) Üzleti titok: A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 40.) Az értékelés szempontja: Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) c) pontja). 41.) A 2. rész tekintetében az alábbiakat kéri Ajánlatkérő: Az átadott dokumentációba foglalt árazatlan költségvetést ajánlattevők egészítsék ki a meglévő kerítések bontásával (helyszíni felmérés alapján), amelyeket a kivitelezés megkezdése előtt kell elbontani. VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/03/21 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
26
