PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett alkalmazási feltételek teljesülnek (olvasás után törlendő)

Sárga színnel kiemelt megjegyzések konkrét szerződéskötéskor törlendőek/kiegészítendőek. Szerződésszám Megrendelőnél: SRM: SAP MM: Szerződésszám Vállalkozónál: KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Levelezési címe: 2443 Százhalombatta, Pf.: 43. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszáma: 13700016-03453012 Adószáma: 11071462-2-44 Közösségi adószáma: HU 11071462 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: Cg.: 13-09-089308 mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő vagy Petrolszolg) Másrészről: Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlázási cím: Adószáma: Vállalkozói ig szám: mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó vagy …………………) együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek teljesülése mellett: I. Fogalmak Keretszerződés: jelenti jelen vállalkozási keretszerződést. Szerződés: jelenti a Keretszerződést és Megrendelést együttesen, jelenti tehát azt az egyedi szerződéses jogviszonyt, ami a jelen Keretszerződés szerint elfogadott Megrendeléssel jön létre a Felek között. Megrendelés: jelenti az egyes teljesítések igénybe vételére (megrendelésére) szolgáló dokumentumot. Megrendelő jogosult a Keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatást megrendelni a Vállalkozótól. Vállalkozó köteles a Megrendelésben foglaltakat – a Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően – maradéktalanul teljesíteni. Petrolszolg Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2., 2443 Százhalombatta, Pf. 43. Telefon: (23) 551-217 Fax: (1) 8877720 w w w .p e t r o ls z o lg .h u

Szignó Vállalkozó:

Szignó MOL TÁSZ IMM:

1 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA II. Keretszerződés tárgya: Megrendelő részére ……………………. tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. Megrendelő jogosult a Keretszerződés tárgya szerinti Munkát megrendelni a Vállalkozótól. Vállalkozó köteles a megrendelésben foglaltakat –az Egyedi Megrendelésben foglalt feltételeknek megfelelően – maradéktalanul teljesíteni.

1) A Munka ellátása a meghatározott tevékenység leírásban és az elfogadott rezsióradíjakkal, egységárakon (díjtáblázat) és feltételekkel került (1. és 2. sz. melléklet) elfogadásra. 2) Felek rögzítik, hogy az Egyedi megrendeléseket a Keretszerződésre figyelemmel alkalmazzák és a Keretszerződés tartalma külön kikötés nélkül is részévé válik az Egyedi megrendeléseknek. Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó az Egyedi megrendelések adása során a Keretszerződésben foglaltaktól közös akarattal el kívánnak térni, azt az Egyedi megrendelésben kifejezetten rögzíteniük kell. 3) Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés létrejötte a Megrendelő oldalán sem szerződéskötési, sem a Vállalkozó kizárólagos foglalkoztatására vonatkozó kötelezettséget nem keletkeztet. 4) Vállalkozó a Keretszerződés hatályain belül munkát csak Megrendelő Egyedi megrendelése alapján végezhet. Írásbeli Egyedi megrendelésnek minősül a Megrendelő által elektronikus formában kiadott Egyedi megrendelés is. 5) Vállalkozónak meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a szerződés (1. sz. mellékletében) leírtakra. III. Keretszerződés időbeli hatálya: 1) A Keretszerződés ……………….. napjától (hatályba lépés) ………………… napjáig (hatályvesztés) terjedő határozott időre szól. 2) A Keretszerződés időbeli hatálya - szerződésmódosítás nélkül és azonos feltételek mellett - meghosszabbodik a Keretszerződés hatályának megszűnése előtt megrendelt Munka befejezési határidejéig. A Keretszerződés hatályának lejárta nem érinti az Egyedi Megrendelésben foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítését.

Módosítás: A Keretszerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, - amennyiben bármelyik fél módosítási javaslatot terjeszt elő, a másik fél köteles 15 naptári napon belül érdemben válaszolni. IV. Keretszerződés előirányzott keretösszege a III./1 pontban meghatározott időszakra: 1) Keretösszeg: ……………………………. MFt + ÁFA, azaz ………………………….. forint + ÁFA. Áfa szöveg törlendő a szerződéből ha fordított áfa fizetésről van szó Számlázás, elszámolás, fizetés pénzneme: HUF (magyar forint) Petrolszolg Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2., 2443 Százhalombatta, Pf. 43. Telefon: (23) 551-217 Fax: (1) 8877720 w w w .p e t r o ls z o lg .h u



2 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA A keretösszeg előirányzati jelleggel került feltüntetésre a Keretszerződésben. Megrendelő nem köteles a Keretszerződés előirányzott értékének kitöltésére. A Keretszerződésben előirányzott összegtől kártérítési és egyéb megtérítési igény megfizetése nélkül a Megrendelő eltérhet. 2) Elszámolás módja: a) Szerződő Felek a Keretszerződésre hivatkozva elfogadott Egyedi megrendelésekben, meghatározandó, konkrét műszaki tartalomhoz rendelt vállalkozói díjat„GPRS szerinti” árbontásban (e-függelékben megtalálható.) fix összegben alakítják ki, és fogadják el, amely díj tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleg felmerülő organizációs költségeket is. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a rezsióradíjat, egységárat a Munka hiánymentes teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) nem emeli, a költségelszámolás módját nem változtatja meg. b) Az elfogadott Egyedi megrendelésekben meghatározandó, konkrét műszaki tartalomhoz rendelt vállalkozói díj képzése a Keretszerződés 2. számú mellékletében feltűntetett rezsióradíj, egységár, díjtáblázat alapján történik. c) A Munka teljesítése során felmerülő, de a 2. számú mellékletben nem, vagy nem olyan formában, illetve mértékben szereplő díjak, anyagköltségek és járulékos költségek, felárak elszámolhatóságát (pld: anyagigazgatási, szállítási, rakodási, árkockázati, bonyolítási költségek, különleges körülmények miatti többletköltségek, stb.) Megrendelő, csak rendkívül indokolt esetekben fogad el. Elszámolhatóságához a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges. d) A MOL-Csoport által elfogadott, és kiadott normagyűjteményt (lásd „NORMAGYŰJTEMÉNY” E-FÜGGELÉK) Vállalkozó köteles alkalmazni. Ennek hiányában Vállalkozó a megrendelés időpontjában érvényes ÉMIR, FÉMIR, TÉMIR (KONTROLL Kft. vagy TERC Kft. normagyűjteményei) anyagárakat, normaidőket, gépköltségeket alkalmazza. (A rezsióradíjba már beépített költségek és felárak természetesen nem számíthatók fel!) A Munka jellegéből adódóan a nevezett normagyűjteményben nem rögzített munkanemek, munkaelemek esetén Vállalkozó jogosult – Megrendelővel történt előzetes jóváhagyást követően – egyedileg kalkulált és árelemzéssel alátámasztott rezsióradíj, anyagár, egységár, gépköltség, díjtáblázat alkalmazására a vállalkozói díj kialakításában. 3) Ajánlatkérés és Egyedi megrendelés módja: a) A Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt a pontos műszaki tartalom ismeretében árajánlat megtételére szólíthatja fel a Vállalkozót, amely árajánlatban a Vállalkozó részletesen kifejti a konkrét munkára vonatkozó ajánlatát. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott műszaki tartalom alapján a Keretszerződés 2. számú mellékletben rögzített egységárakkal, valamint az ott nem szereplő tételek esetében visszaellenőrizhető kalkulációval, illetve a megrendelés időpontjában érvényes MOL NORMAGYŰJTEMÉNY, ÉMIR, FÉMIR, TÉMIR (KONTROLL Kft. vagy TERC Kft.) anyagárakat, normaidőket és egyéb normákat alkalmazva készíti el az adott Munka költségvetését. Amennyiben a Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt külön normarendszert hoz létre annak tudomásul vételét és megismerését követően a Vállalkozó köteles azt is alkalmazni. b) A Vállalkozó köteles az egyes munkákra vonatkozó árajánlatát egy a MOL Csoport által kialakított szolgáltatás illetve anyaglista kategóriáinak megfelelő csoportosításban is benyújtani (GPRS anyag- és szolgáltatáslista). A Vállalkozó mindenkor hatályos fentebb említett szolgáltatás illetve anyaglistát a Megrendelő által kezelt alábbi internet címen érheti el:www.petrolszolg.hu

Petrolszolg Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2., 2443 Százhalombatta, Pf. 43. Telefon: (23) 551-217 Fax: (1) 8877720 w w w .p e t r o ls z o lg .h u



3 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA c) A Megrendelő a benyújtott árajánlatot és a GPRS lista szerinti összesítést ellenőrzi és annak elfogadását követően, ezek alapján állítja ki az Egyedi megrendelését, majd a munka teljesítését követően a teljesítés igazolást d) A megrendelés elfogadásáról a Vállalkozó a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni, amennyiben 3 munkanapon belül visszaigazolás nem érkezik, megrendelést a Megrendelő elfogadottnak tekinti Eredménytelen áregyeztetés esetén Megrendelő minden következmény és kártérítés nélkül a Munkára tett ajánlatától elállhat és a Munkát mással jogosult elvégeztetni. e) A Felek a fentiek szerint megállapított és az elfogadott Egyedi megrendelésekben meghatározott konkrét műszaki tartalomhoz a Keretszerződésben/ Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat annak elfogadásától kezdve fix díjként kezelik, amely tartalmazza a teljesítés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleg felmerülő organizációs költségeket is. A munka kapcsán csak a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunka számolható el. Az esetlegesen felmerülő pótmunka díjáról a Felek a pótmunka elvégzése előtt egyeztetnek, a Felek eltérő megállapodása hiányában a pótmunka díjának elszámolására a jelen szerződésben foglalt feltételek az irányadóak. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 4) Vállalkozó kötelezettségei: a) Vállalkozó a Megrendelő felé tett ajánlatában, a Megrendelőt stratégiai partnernek tekinti és ennek megfelelően a legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazza rá árképzésében. Vállalja, hogy a Megrendelőnek is biztosítja a bármely Megrendelője felé adott legnagyobb kedvezményt, nem alkalmaz magasabb rezsióradíjakat, fajlagos díjelemeket és anyagárakat, mint a más Megrendelők által fizetett legkedvezőbb ár, illetőleg utólagosan is megad minden olyan árkedvezményt, melyet bármely más Megrendelőjének megadott. b) Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő feladatot, a tárgyi munka terveit, dokumentációit, műszaki leírását szakvállalattól elvárható gondossággal felülvizsgálja a vállalkozói díjának kialakításához, így az Egyedi megrendelések elfogadása után tervhibára hivatkozva sem pót sem többletköltség igénnyel nem lép fel. Pótmunka elrendelésére a Megrendelő jogosult. c) A megállapított keretösszeg a Keretszerződés hatálya alatt az Egyedi megrendelésekben meghatározandó, konkrét műszaki tartalomhoz rendelt vállalkozói díjakkal kerül kitöltésre. Megrendelő nem köteles a Keretszerződés előirányzott értékének kitöltésére. d) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Keretszerződés időbeni hatálya alatt az elfogadott rezsióradíjakat, egységárakat nem emeli, a költségelszámolás módját nem változtatja meg. e) Az Egyedi Megrendelésekben meghatározott Munka műszaki tartalmára adott vállalkozói díj képzésének alapját, a költségek részletezését magában foglaló költségvetések (elfogadott ajánlati költségvetések és GPRS szerinti listák) tartalmazzák, amelyek az Egyedi Megrendelések, részét, annak mellékletét képezik. f) Megrendelő ajánlására Vállalkozó elfogadja a Megrendelővel, vagy MOL csoporttal szerződéses (kereskedelmi) jogviszonyban levő Beszállítókat, mint vállalkozó alvállalkozóit a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések, stb. rendelése, vásárlása esetén. Petrolszolg Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2., 2443 Százhalombatta, Pf. 43. Telefon: (23) 551-217 Fax: (1) 8877720 w w w .p e t r o ls z o lg .h u



4 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA 5) Opcióként Árkontrol 1. pont (Megrendelő kérésére, indokolt esetben) Vállalkozó elfogadja a Megrendelővel, vagy a MOL Nyrt.-vel, vagy MOL Csoporttal szerződéses (kereskedelmi) jogviszonyban levő Beszállító Partnereket a beépítésre kerülő anyagok, berendezések, stb. rendelése, vásárlása esetén. A Vállalkozó az alábbi honlapon megtalálja a MOL Csoport aktuális Beszállító Partnereinek megnevezését és Katalógus listáját: www.mol.hu/……... A Vállalkozó az írásbeli közlést követően köteles a Munka terjedelmébe tartozó munkához szükséges anyagokat elsősorban a fent említett Beszállító Partnerektől beszerezni. A MOL-al szerződött Beszállító Partnerek felé a Vállalkozó a munkára vonatkozó ajánlati felhívással igazolja, hogy az anyagbeszerzés a Munka érdekében történik. A Vállalkozó ezzel nem élhet vissza, annak felhasználásával beszerzett anyagot kizárólag a Munka érdekében használhatja fel. Amennyiben a Vállalkozó a Beszállító Partnereinek árainál kedvezőbb áron tudja beszerezni a Beszállító Partner által megajánlott terméket, ezt igazolnia kell. Az igazolás módja: A Beszállító Partnertől származó írásbeli ajánlat. Ilyen esetben meg kell neveznie a beszerzési forrását is. A csatolt Beszállítói Partneri ajánlaton fel kell tüntetni azt, hogy az Összehasonlító Ajánlat. A Megrendelő folyamatosan ellenőrzi a fenti Vállalkozói kötelezettségek betartását. A fenti kötelezettségek háromszori szerződésszegésnek minősül.

és

annál

többszöri

megszegése,

súlyos

Azon az anyagtételeket, amelyek a szerződött anyagbeszállítókkal kötött szerződések katalógusaiban nem szerepelnek, számlával kell igazolni. V. Számlázási, fizetési feltételek A Vállalkozóra vonatkozó számlázási előírások 1) Az Egyedi megrendelésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetében Vállalkozó jogosult a számlát benyújtani. 2) Vállalkozó csak a ténylegesen mennyiségi és minőségi hiba nélkül teljesített, Megrendelő által szabályosan leigazolt szállításra, szolgáltatásra vonatkozóan jogosult számlát benyújtani. Fordított ÁFA relevancia esetén, amennyiben a Munkát (hármas feltétel együttes teljesülése esetén): - ingatlanhoz kapcsolódóan nyújtják, azaz ha a Munka ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltozására irányul, illetve - a szolgáltatásnyújtás építés-szerelés, vagy egyéb szerelés munka, - és az ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, vagy egyéb megváltozása építési hatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött A szerződés kiegészítésre kell hogy kerüljön:




5 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA Amennyiben a Munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. szakaszának (1) bekezdés b. pontja alapján építési hatósági engedély köteles tevékenység vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, akkor ennek tényét a Megrendelő a Megrendelésben feltünteti. Az ÁFA-t az ÁFA törvény 142. § első bekezdése alapján a Megrendelő fizeti. Megrendelő az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nyilatkozik, hogy az Egyedi Megrendelésekben meghatározott Munka építési hatósági engedély köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött és a Vállalkozó által elvégzendő munka építés-szerelési vagy egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakításra vagy egyéb megváltoztatására irányul, ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is. Ebben az esetben az adott megrendeléshez kapcsolódóan a Vállalkozó által nyújtott mellékszolgáltatások után is a Megrendelő az adófizetésre kötelezett. Felek kijelentik, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállásuk, amely alapján tőlük ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Az ÁFA törvény 169. § kb) pontja értelmében a számlán fel kell tüntetni, hogy fordított „adózás”. Az ÁFA törvény 169. § d) pontja értelmében a Megrendelő adószámát a számlán fel kell tüntetni. Minden más esetben, amikor a Munka nem engedély köteles, illetve a fent jelzett három feltétel (építési engedély kötelezettség, szerelési tevékenység, ingatlanon végzett munka) együttesen nem áll fenn, akkor az ÁFA fizetési kötelezettség a Vállalkozóra hárul. Pénzügyi megjegyzés: Amennyiben a Megrendelő lesz az adófizetésre kötelezett, a Vállalkozó a kiállított számlán áthárított adót nem szerepeltethet, illetve a kötbér alapja nem lehet az ÁFA-val növelt összeg.

3) Az alábbiakat fel kell tüntetni a számlán illetve mellékletein: •

Munka tárgya, számla jogcíme

•

Az elszámolt időszak csak a határozott időre szóló elszámolás - 3. opció - esetén kell feltüntetni)

•

A szerződés SRM száma, az SM rendelés száma

(Az egyes opciók egymást kizárják, a Keretszerződésben csak egy opció alkalmazható!!!!!) 1.

opció: (amennyiben nincsen előlegfizetés, és nincsenek a teljesítéshez kötött részkifizetések) A Vállalkozó az Egyedi megrendelés hatálybalépését , továbbá a Megrendelő által igazolt teljesítést követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani.

2.

opció: Vagy (részteljesítések esetén, előleg nélkül) részteljesítések esetén minden egyes ütem teljesítését követően számlát kell kibocsátani. Jelen pontban rögzített ütemezésnek összhangban kell lennie a 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom bontásával,: Vállalkozó az Egyedi megrendelés hatálybalépését, továbbá a Megrendelő által igazolt részteljesítéseket követően jogosult számlát kiállítani az alábbiak szerint: a) Vállalkozó a 20. ………………-án Munka elvégzését követően ……………. Ft + ÁFA, azaz ………………….. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a …….(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány.




6 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA b) Vállalkozó a 20. ………………-án a Munka elvégzését követően ……………. Ft + ÁFA, azaz ………………….. Ft + ÁFA összegben jogosult számlát kiállítani a …….(részteljesítés konkrét megfogalmazása). A számla mellékletét kell hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Fordított Áfa fizetés esetén az ÁFA szókat törölni kell Vállalkozó a számlák benyújtása előtt köteles írásban röviden beszámolni a Munka elvégzéséről valamint a teljesített kötelezettségekről. A beszámoló eredeti példányát Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult munkavállalója eredeti aláírásával hitelesíti és fogadja el. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 57.§-a alapján a részteljesítés is teljesítésnek minősül, amennyiben a az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs 3.

opció: Vagy (határozott időre szóló elszámolás – korábbi időszakos elszámolás- esetén, amikor a felek a teljesített szolgáltatásokról időszakonként számolnak el, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg. Ebben az esetben, a szerződésben rögzíteni kell a felek közötti elszámolási időszakot.). Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által teljesített Munkákról meghatározott időszakonként számolnak el. A Felek közötti elszámolási időszak 1 naptári hónap /negyedév. Az ÁFA-ról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. Vállalkozó havonta (negyedévente) a hó (negyedév) utolsó napján, a Megrendelő teljesítésigazolása alapján számlát állít ki ………………. Ft +ÁFA, azaz …………… Ft + ÁFA összegről. A számla eredeti példányának a tárgyidőszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül be kell érkeznie a számla postázási címére. Fordított Áfa fizetés esetén az ÁFA szókat törölni kell 4) A Vállalkozó a Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő számlapostázási címére köteles megküldeni: A Petrolszolg Kft. számlázási címe (a számlán ezt kell feltüntetni): Petrolszolg Karbantartó és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Számla postázási címe: Petrolszolg Kft. .- Top Finance Kft 3581 Tiszaújváros, Pf.: 141/1. A konkrét számlafogadási cím az adott Egyedi megrendelésében fog szerepelni. Megrendelő kizárólag az erre a címre csak postai úton eljuttatott számlákat tekinti beérkezettnek. 5) A Vállalkozó a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a Keretszerződésben illetve eltérés esetén (II.2 pont) az Egyedi megrendelésében előírtak szerint köteles tartalmilag, formailag, számszakilag helyesen kiállítani. A számlához minden esetben mellékelni kell az alábbiakat:




7 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA • Megrendelő által rendszeresített SAP egyedi azonosítóval ellátott és eredeti aláírással ellátott teljesítésigazolást. • Egyéb, az Egyedi megrendelésben számlázás előfeltételeként kikötött, a Munka elvégzését tanúsító bizonylatokat, eredeti hatósági okmányokat (Pld: szállítólevél, munkalap, átadás-átvételi jkv., felmérési napló, kivitelezési napló, műbizonylat, „SZ” jegy 4. példánya, menetlevél, hitelesítési jkv. stb.) teljes körűen. • A vállalkozó köteles építési naplót vezetni a munkavégzésről. Megrendelő által visszaigazolt GPRS szerinti bontásban megadott árajánlatot/költségvetést. 6) A számlához a fenti dokumentumokat teljes körűen csatolni szükséges, függetlenül attól, hogy azok korábban (pl. teljesítésigazoláskor) bemutatásra vagy átadásra kerültek a Megrendelő részére. 7) A teljesítés igazolása, a számla kifizetése nem jelent semmilyen – a szerződésből vagy jogszabályból adódó – Megrendelői jogról történő lemondást. 8) A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelő Keretszerződés/Egyedi megrendelés-számát, és a Megrendelő SAP/SRM rendelésszámát. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 9) Vállalkozó csak egyedileg számlázhat, SM rendelésenként illetve Megrendelésenként külön számlán. (csak IV/2. 1. opció esetén alkalmazható). 10) Vállalkozó az általa kiállított számlán minden esetben köteles bankszámlaszámát feltüntetni. Engedményezés (más bankszámlaszámra történő utalás), faktorálás, zálogba adás minden esetben Megrendelővel kötött külön megállapodás alapján lehetséges. 11) Garanciális visszatartás esetén a Vállalkozó köteles számláján feltüntetni a visszatartandó és a kifizetendő összeget. 12) A Megrendelőnek jogában áll a vállalkozói díjból visszatartani beszámítás céljából a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 13) Biztosítani kell, hogy egyazon teljesítményt különböző jogcímen ne lehessen elszámolni és a teljesítmény elszámolást az elfogadó részére, átláthatóvá kell tenni. 14) Amennyiben a számla a Keretszerződés/ Egyedi megrendelés előírásainak nem felel meg vagy a Keretszerződésben/ Egyedi megrendelésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a Keretszerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. Fizetési feltételek Megrendelő előleget nem fizet. 1.) opció (Egyedi, teljesítésenkénti számlázás, határozott időre szóló elszámolás esetén nem alkalmazható - korábbi gyakorlat szerinti normál egyedi lehívás) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak a Keretszerződésben/ Egyedi megrendelésben feltüntetett helyen történő kézhezvételétől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni.




8 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA 1.) opció (határozott időre szóló elszámolás esetén alkalmazandó - korábbi gyakorlat szerinti átalánydíjas) Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kiállításától számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A számlának a kiállítástól számított 5 naptári napon belül meg kell érkeznie a Megrendelő számlafogadási címére. (Az egyes opciók egymást kizárják, a Keretszerződésben csak egy opció alkalmazható!) 2.) A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. 3.)

Lejárt tartozások

Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben a Keretszerződésből/ Egyedi megrendelésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a beszállítót egyidejűleg tájékoztatni. 4.)

Késedelmi kamat Amennyiben a Keretszerződés/ Egyedi megrendelés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkező Fél a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig késedelmi kamatot fizetni melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 % ponttal növelt értéke. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a jogosult Fél részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták

VI. FELEK KAPCSOLATTARTÓI (lásd 4. számú melléklet) Minden Keretszerződéssel/ Egyedi megrendeléssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a mellékletben megnevezett kapcsolattartó személyekkel. VII. Alvállalkozó/k (teljesítési segéd) igénybevétele

Vállalkozó a Keretszerződés elfogadásakor megjelölt alvállalkozó(k) bejelentését jelen szerződés 5. számú mellékletében, valamint a munkavégzés során a későbbiekben az Egyedi megrendelés elfogadásakor bevonni kívánt alvállalkozó(k) bejelentését az „E-Függelék”-ben található Alvállalkozói bejelentő lapon köteles megtenni. A Vállalkozó jelen pontban vállalt kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.




9 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA VIII Garancia, szavatosság A Vállalkozó Megrendelő részére köteles biztosítani az általa szállított materiális, immateriális javakra a gyártó (létrehozó) által biztosított jótállást, valamint a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokra jótállást biztosítani, amely, ha jogszabály kötelező jótállási időt vagy kötelező alkalmassági időt a Munka egészére vagy részére előír, akkor a jótállás ideje nem lehet kevesebb a jogszabályilag előírt mértéknél, azonban a jótállásnak legalább az alábbi mértéket el kell érnie: karbantartásnál 1 év 1. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek biztosítékaként a vállalkozói díja nettó …10…..%-ának megfelelő összegre, a Megrendelő nevére – első felszólításra szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli – jóteljesítési bankgaranciát nyit Swiften keresztül / (papír alapú bankgarancia esetén) és elküldi a következő címre: (beszerző neve és postacíme)/ (nem kívánt rész törlendő).. A bankgarancia felszabadítása a jótállási idő lejártát követő 30. napon – az esetleges garanciális hibák kijavítása után – történik. A bankgarancia nem mentesíti a Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből eredő, a bankgarancia mértékét meghaladó megrendelői követelések teljesítése alól. Megrendelő a MOL csoport által elfogadható bankok által kibocsátott garanciát fogad el. A Megrendelő által elfogadott Bankgarancia levél minta csatolva a 7. számú mellékletben. (Pénzügyi megjegyzés: A típustól (7.sz. melléklet) eltérő bankagarancia csak a Pénzügyi Véleményezés szervezet előzetes jóváhagyásával fogadható el.) 2. A bankgarancia mértéke a 10.000.000,-Ft feletti előirányzott keretösszegű Keretszerződések esetében, a 10 MFt göngyölített lehívási összeg elérésétől esedékes és a mértéke a göngyölített lehívások összértékének 10 %-a, 3. A bankgarancia rendelkezésre állásának határideje legkésőbb a 10MFt értékhatárt elérő Egyedi megrendelés kiadásától számított 30 napon belül esedékes. A 10 MFt-os határ eléréséről a szerződéskötő Szervezet értesítést küld a vállalkozó részére, melyben felhívja a bankgarancia benyújtására. Amennyiben a lehívások összege göngyölítetten eléri az 50 MFt-ot, ismételt értesítést kap Vállalkozó és 30 napon belül köteles a bankgarancia értékét megemelni az 50Mft 10%-ára. 4. Amennyiben Vállalkozó a fent említett határidőre nem nyújtja be a bankgaranciát, az súlyos szerződésszegésnek minősül és maga után vonhatja a Keretszerződés megszüntetését Megrendelő részéről.

IX. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 1) ÁSZF A Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Keretszerződés E-függelékében hivatkozott Általános Szerződési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerződési Feltételek új, valamint módosított rendelkezéseit is - a Megrendelő erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása, és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek ekként megismert, valamennyi rendelkezését a Keretszerződés, valamint az elfogadott Egyedi megrendelések részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.




10 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA Szerződő felek rögzítik, hogy a Keretszerződés/ Egyedi megrendelések alapján nyújtott Munka esetén az Egyedi megrendelések kiadásakor alkalmazzák / nem alkalmazzák az ÁSZF 4.1/b. pontjában szabályozott megrendelési módozatot. ( Aláhúzással kell jelölni a választott módozatot.)

Amennyiben az Egyedi megrendelés, a Keretszerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, akkor elsődlegesen az Egyedi megrendelés, másodlagosan a Keretszerződés, és harmadlagosan az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásait kell irányadónak tekinteni.

2) KERETSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE Szerződő felek rögzítik, hogy a Keretszerződés megszüntetésére vonatkozó szabályokat az ÁSZF tartalmazza. 3) EGYÉB RENDELKEZÉSEK Értesítések A Keretszerződéssel, vagy Egyedi megrendeléssel kapcsolatos értesítések szabályait az ÁSZF 29. pontja rögzíti. Az értesítések: • kézi kézbesítés esetén a kézbesítés (átvétel) időpontjában, vagy • telefaxon, e.mail-ben való küldés eseten a feladást követő, a címzettnél érvényes első munkanapon, vagy • postai feladás esetén, ha tértivevényes levél formájában történik, akkor a címzetthez történő beérkezés időpontjában minősülnek átvettnek, és ettől az időponttól kell számítani minden határidőt. • ha postai úton, ajánlott levélben kerül feladásra akkor a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint minősülnek átvettnek a küldemények 4) MEFTIR- személyes adatok Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó hozzájárulását adja, hogy a jelen szerződésben feltüntetett adatait a Megrendelő a munkavégzési engedély kiadásának érdekében kezelje. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének időpontjától számított …. év. Vállalkozó vállalja, hogy a személyes adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja. Vállalkozó köteles a személyes adatok továbbítása előtt az érintett(ek) írásos hozzájárulását beszerezni és az adatokkal együtt azt a Megrendelő részére megküldeni. A hozzájárulásnak egyértelműen tartalmazni kell az érintett nevét, a Megrendelő, mint adatkezelő megjelölését, címét, az adatkezelés célját, idejét, a kezelt adatok felsorolását, az érintett aláírását valamint a törvényben előírt kötelező tájékoztatást.




11 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA 5) Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy a(z) Az E-függelékben foglaltakat (ÁSZF, EBK melléklet, Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai Üzleti Partneri Etikai Kódex, Alvállalkozói Bejelentő Lap, Megrendelés kiadására jogosultak, GPRS információk, Telephelyek régiónként ) • •

megismerte, nyilatkozik, hogy azok betartását magára nézve kötelezőnek elismeri, tudomásul veszi, hogy a fenti dokumentumok a Keretszerződés részét képezik.

A szerződés aláírásával [Szerződő Fél Megnevezése] igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a www.mol.hu oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az E-FÜGGELÉK, Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) és az EBK melléklet a Keretszerződés hatálya alatt változhatnak, az abban foglaltakat a Megrendelő egyoldalúan változathatja, melynek változásairól a beszállítót köteles 15 nappal előtte írásban vagy elektronikus úton értesíteni.

Vállalkozó jelen okirat aláírásával egyidejűleg kijelenti és megerősíti, hogy az ajánlati felhívás során a feladat ellátásához szükséges szakember létszámra, azok képzettségére és a munkavégzéshez szükséges eszközökre az adott régióban összes telephelyre vonatkozóan megadott adatok a valóságnak megfelelőek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a Megrendelő a munkavégzés folyamán történő ellenőrzése során a fentiekben megadott adatokhoz képest eltérést, hiányt, hibát talál, az a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után.

A Keretszerződés és mellékletei alkotják a Felek közötti teljes megállapodást a keretszerződés tárgyára vonatkozóan és a Felek érvénytelennek nyilvánítanak minden, a Keretszerződés létrejöttét megelőző szóbeli és írásos kötelezettségvállalást, megállapodást, megegyezést, vagy szóbeli elkötelezettséget. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Ha Felek a Keretszerződés feltételeitől esetleg el kívánnak térni, azt csak kölcsönös megállapodás alapján írásban a cégjegyzésre jogosult képviselők aláírásával tehetik meg. A Keretszerződés/Egyedi megrendelés csak írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.




12 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA A Keretszerződés két (3) eredeti példányban került aláírásra, melynek két (2) eredeti példánya a Megrendelőt, illetve egy (1) a Vállalkozót illeti meg. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Keretszerződés aláírásának időpontjában képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. Felek Keretszerződés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírják.Mellékletek listája: 1. számú melléklet: Műszaki tartalom, vállalkozási tevékenység leírása, Normagyűjtemény, Opció: a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok felsorolása 1/a. számú melléklet: Pályáztatás során vállalt területek 2. számú melléklet: Rezsióradíjak, díjtáblázat, árjegyzék, egyéb költségek 3. számú melléklet: Szakmai tevékenységi jegyzék (SZJ, TEÁOR számok alapján) és az Cégkivonat, aláírási címpéldány, 4. számú melléklet: Szakmai kapcsolattartók, 5. számú melléklet: Bejelentett alvállalkozók jegyzéke 6. számú melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata. 7. számú melléklet: Bankgarancia opció „E-Függelékek” jegyzéke: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) „Beszállítókkal szemben támasztott EBK követelmények” - „Információ alvállalkozók részére” - az egyes üzletek speciális előírásai Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai „Üzleti Partneri Etikai Kódex” „Alvállalkozói Bejelentő Lap” Megrendelés kiadására jogosultak GPRS információk Telephelyek régiónként (elérési útvonal: www.petrolszolg.hu, „Információ alvállalkozók részére” link, „Felhasználónév: SSC2008” és „Jelszó: B4gGDVBFEd6tw”) A felsorolt mellékletek és E-függelékek a szerződés elengedhetetlen részét képezik.

Dátum: Százhalombatta, ………………………

________________________________

________________________________

Megrendelő Petrolszolg Kft

Vállalkozó




13 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA 1. számú melléklet

Műszaki tartalom, vállalkozási tevékenység leírása Részteljesítés esetén: A műszaki tartalmat a V/3. pontban rögzített ütemezésnek megfelelően kell megbontani, hogy egyértelmű legyen az egyes ütemek során teljesítendő részfeladatok tartalma.

(olvasás után törlendő)

TÁRGY: MEGRENDELŐ RÉSZÉRE ……………….. TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSE KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁKHOZ, EGYEDI MEGRENDELÉSEK ALAPJÁN, ELSZÁMOLÁSSAL.

MŰSZAKI TARTALOM LEÍRÁSA

ALKALMAZÁSI TERÜLET: A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE:




1 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA 1/a. számú melléklet

Pályáztatás során vállalt területek (kitöltendő)

Munkavállalás helye régiónként (régióközpontok)

Pályáztatás során vállalt területek

Munkavállalás üzletági megbontásban Finomítás (FIN)

Logisztika (LOG)

Kutatás, Petrolkémia termelés (KT) (TVK)

Közép (Százhalombatta)

Dunántúl (Zalaegerszeg)

Észak-Kelet (Tiszaújváros) Kelet (Hajdúszoboszló déli telep; Füzesgyarmat főgyűjtő) Dél (Algyő központi telephely)




1 / 22

. PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. A MOL CSOPORT TAGJA

2. számú melléklet

Rezsióradíjak, díjtáblázat, árjegyzék, egyéb költségek

Megnevezés

Munkadíj HUF ÁFA nélkül

REZSIANYAGOK KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI MUNKÁK SORÁN EL NEM SZÁMOLHATÓ REZSIANYAGOK

A javítási-karbantartási feladatok műszaki tartalma a műszaki ajánlat 1. számú mellékletében leírtaknak megfelelően készül.




1 / 22


Szakmai tevékenységi jegyzék (SZJ, TEÁOR számok alapján) és a Társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány

……………………………. Kft.

1. Keretszerződés tárgya: Megrendelő részére ……………. tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján.

2. SZJ (TEÁOR) számok

Tevékenység szakmánként

TEÁOR szám

4. Mellékletek: „Aláírási címpéldány”, „Cégkivonat”,




1 / 22


Szakmai kapcsolattartók

Kereskedelmi kérdésekben: Név: Cím: Telefon: Telefax: e-mail:

Műszaki kérdésekben: Név: Cím: Mobil: E-mail:

Vállalkozók kijelölt képviselői Kereskedelmi kérdésekben: Név: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Műszaki kérdésekben: Név: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Megrendelés fogadásához: (1 db e-mail címet kérünk) Név: Cím: Telefon: Mobil: E-mail




1 / 22


Bejelentett alvállalkozók jegyzéke Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére ……………… tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozót (teljesítési segédet) veszi igénybe: Alvállalkozó (teljesítési segéd) neve:

Kapcsolattartó

Telefon

Székhely /Telephely

Az alvállalkozó (teljesítési segéd) által végzett tevékenység tartalmának meghatározása a szerződésben rögzített vállalkozói feladatokkal összhangban:

Adószáma:

Engedélyek, tanúsítványok száma (hatósági, akkreditáció stb.): Az előzőekben rögzített alvállalkozókon kívül. A Vállalkozó további alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vételére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult.


Szignó Vállalkozó: IMM:

1 / 22

Szignó MOL TÁSZ

6. számú melléklet

A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata.

Vállalkozási szerződés tárgya: Megrendelő részére …………………… tevékenység elvégzése karbantartási és javítási munkákhoz, Egyedi megrendelések alapján

Melléklet: A szakmai tevékenységre, személyi és dologi kárra vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítás másolata

7. számú melléklet 1

JÓTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA bankgarancia száma: _______ Címzett: Neve: PETROLSZOLG KFT Székhelye: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. Cégjegyzékszáma: 13-09-089308 (a továbbiakban a "Kedvezményezett") Kibocsátó Bank: Neve: ________ Székhelye: ________ Cégjegyzékszám: ________ SWITF kódja: ________ (a továbbiakban a "Bank") Megbízó: Neve: ________ Székhelye: ________ Cégjegyzékszáma: ________ (a továbbiakban a "Megbízó") 1.

Megbízónk arról értesített bennünket, hogy a Megbízó és a Kedvezményezett között _________ napján ________ számon _________ szerződés (a továbbiakban a "Szerződés") került megkötésére. Tudomással bírunk arról, hogy a Szerződés vonatkozó rendelkezései alapján a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául a jelen formátumban és feltételek szerint kiállított Jóteljesítési Bankgarancia (a továbbiakban "Garancia") kibocsátása szükséges a Kedvezményezett részére.

2.

A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb _________ Ft, azaz ________ forint összeg (a továbbiakban "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségeinek nem vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (beleértve ebbe különösen, de nem kizárólagosan: tőkeösszeg, ÁFA, késedelmi kamat, behajtási, végrehajtási és egyéb járulékos költségek).

3.

E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (a továbbiakban: a "Lehívás") a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra (beleértve ebbe a Megbízót megillető esetleges kifogásokat is) való tekintet

1

[Üzleti megjegyzés, a Megbízottnak/Banknak küldendő tervezetből törlendő!] A Garanciaminta a Megbízó szavatossági és jótállási kötelezettségeinek biztosítékául bekért bankgaranciák vonatkozásában használható fel.

nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy a Kedvezményezett 3.1.

a Lehívásban kijelenti, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségét;

3.2.

a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkozik jelen Garanciánkra;

3.3.

a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatja a Bank fent megjelölt címére; és

3.4.

a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítja (a Kedvezményezett 30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).

4.

A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a Megbízó viseli.

5.

A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen Garancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettségét automatikusan csökkenti.

6.

Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és díj levonása nélkül teljesíti.

7.

A Garancia 20__. _______ hó ___ napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti ________ napján budapesti idő szerint déli 12.00 órakor, illetve amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, úgy az azt követő első banki munkanapon budapesti idő szerint déli 12.00 órakor (a továbbiakban: a "Lejárati Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.

8.

Jelen Garancia tekintetében a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

Kelt, ______, 20__. _________

Bank neve Kapcsolattartó neve

Aláíró neve / beosztása

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

Recommend Documents