Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC)
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ „Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 – öltözőépítés kivitelezése” tárgyban
2015. 1
II. TARTALOMJEGYZÉK I.
Címlap
II.
Tartalomjegyzék
III. Útmutató a pályázók részére III/1. A pályázat célja III/2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk III/3. A pályázat költségei III/4. Határidők, időpontok meghatározása III/5. A pályázat tárgya, mennyisége III/6. A pályázat összeállítása III/7. A pályázat benyújtása III/8. A pályázatadás feltételei III/9. A pályázat érvényessége és értékelése, elbírálása III/10. Pályázat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke IV.
Mellékletek IV/1. Felolvasólap IV/2. Kizáró okok szerinti Nyilatkozat IV/3. Nyilatkozat a szakember igénybevételéről IV/3.1. Szakmai önéletrajz minta IV/4. Nyilatkozat a pályázatban foglaltakról IV/5. Nyilatkozat az alvállalkozókról IV/6. Vállalkozási szerződés-tervezet (külön dokumentálva) IV/7. Költségvetés (külön dokumentálva) IV/8. Műszaki dokumentáció (külön dokumentálva)
2
III. ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE
III/1. A pályázat célja: A pályázat megvalósítása érdekében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása. III/2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) Makó István 8230 Balatonfüred, Bartók Béla utca 19. Telefon: +36 30 219 1331 E-mail:
[email protected] Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Németh Építészeti Kft. Németh Balázs 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 47. Telefon: +36 302384374 Fax: +36 87481490 E-mail:
[email protected] III/3. A pályázat költségei: A pályázat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az pályázónak kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. A jelen pályázat eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. III/4.Határidők, időpontok meghatározása: A pályázatok leadásának az időpontja:
A közzétételi időponttól számított 16. naptári nap, (Amennyiben az adott nap munkaszüneti napra esne, akkor az azt követő munkanap) 10:00 óra
A Bontás időpontja:
A közzétételi időponttól számított 16. naptári nap, (Amennyiben az adott nap munkaszüneti napra esne, akkor az azt követő munkanap) 10:00 óra
Szerződéskötés tervezett időpontja:
A pályázat(ok) benyújtását kővető 8. munkapap
Befejezetési határidő:
2015. október 15.
III/5. A pályázat tárgya és mennyisége: 3
A pályázatban és a dokumentáció műszaki részében megadottak szerinti. III/6. A pályázat összeállítása: Ajánlatkérő pályázati dokumentációt bocsát pályázók rendelkezésére a tartalomjegyzék szerint dokumentálva. A pályázatot a dokumentáció tartalma szerint kell összeállítani. A pályázat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. A tartalomjegyzéket minden pontnál oldalszám (tartalommal rendelkező oldalak) megjelöléssel kell elkészíteni. III/7. A pályázat benyújtása: A pályázati felhívásban megadottak szerint. III/8. A pályázatadás feltételei: A pályázatban kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő termékeket lehet megajánlani. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket: A vállalkozási szerződés-tervezetben, a pályázati dokumentációban és az pályázatban leírtakat. Szakfelügyelettel kapcsolatos költségeket. A kivitelezéshez szükséges feltárási munkákat. A minőségellenőrzést. Átadási dokumentációk összeállítását. A műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködést. Kezelési utasítások összeállítását, kezelésre vonatkozó kioktatást. A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket. A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét. Környezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő költségeket. A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat, A pályázati észrevételeket elkülönítetten, a költségvetés rendszerében kell összeállítani. A kivitelezés során igénybevett felvonulási területeket a munkaterület átvételekor rögzített minőségben kell visszaadni az érintettek részére. A munkaterület átvétele után szükség esetén az összes bontási anyaggal a vállalkozónak el kell számolni a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint, a vagyon- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelés mellett. Vállalkozónak az építőanyagok tárolását, deponálását a saját munkaterületén kell megoldania, Megrendelő egyéb helyszínen nem biztosít tárolási, deponálási lehetőséget. Pályázónak a kivitelezés során a lehetőségeihez mérten, a másodlagos alapanyag felhasználást kell előnyben részesítenie.
4
Pályázónak a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk elegendők-e a pályázat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, melyek a vállalkozási szerződés alapján rá hárulnak. Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat tárgyának megvalósításával összefüggő hatósági engedélyek előírásait kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a pályázati útmutató betartásával végzi. Pályázó köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni képviselője, valamint jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője által biztosítani. A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáért Pályázónak kell felelni. A jelen Szerződés tárgyát képező építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termék az beépítésre akkor alkalmas ha:
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy
a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy
az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről teljesítménynyilatkozatot és beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni.
a
gyártói
A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minősíteni, ill. a minősítést dokumentálni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 5
Beépítésre csak minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő anyagok és termékek használhatók. III/9. A pályázatok érvényessége és értékelése, elbírálása: Ajánlatkérő csak a pályázati határidőre beérkezett, az pályázati dokumentációban rögzített mellékletekkel felszerelt, a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció feltételeinek megfelelő pályázatot tekinti érvényesnek. – Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati határidő után nyújtották be vagy olyan hiányosságokat tartalmaz, ami nem hiánypótolható, továbbá, amennyiben hiánypótlással sem nyújtották be az előírásoknak megfelelően a pályázatot. – A pályázatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottsága elemzi, értékeli és bírálja el – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása – bírálati szempont alapján. – Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenítse. –
–
Nettó ajánlati ár: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni, melynek valamennyi költséget magába kell foglalni, kivéve az általános forgalmi adót.
–
Ajánlatkérő a pályázatok elbírálásának befejezésekor írásban értesíti a pályázókat a pályázatukban megadott elérhetőségeik egyikén..
–
Ajánlatkérő a pályázatokat bizalmasan kezeli.
–
Semmiféle információ nem közölhető a pályázat tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.
III/10. Pályázat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok jegyzéke: Csatoltandó dokumentumok megnevezése 1.
Címlap
2.
Tartalomjegyzék
3.
Felolvasólap
4.
Kizáró okok szerinti Nyilatkozat
5.
Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmasság és igazolási mód
6.
Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmasság és igazolási mód
7.
Nyilatkozat az alvállalkozókról
8. 10.
Nyilatkozat a pályázatban foglaltakról Aláírási címpéldány/Aláírás minta Beárazott költségvetés
11.
Egyéb észrevételek
9.
6
7
IV. MELLÉKLETEK
IV/1. Felolvasólap IV/2. Kizáró okok szerinti Nyilatkozat IV/3. Nyilatkozat a szakember igénybevételéről IV/3.1. Szakmai önéletrajz minta IV/4. Nyilatkozat a pályázatban foglaltakról IV/5. Nyilatkozat az alvállalkozókról IV/6. Vállalkozási szerződés-tervezet (külön dokumentálva) IV/7. Költségvetés (külön dokumentálva) IV/8. Műszaki dokumentáció (külön dokumentálva)
8
1. sz. melléklet AJÁNLATI ADATLAP F E LOLVASÓLAP 1.
Ajánlattevő neve: Székhelye: Levelezési cím: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlát vezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Telefon: Telefax: E-mail: Cégvezető neve: Kapcsolattartó: Ajánlatért felelős személy:
2.
Ajánlati ár nettó (HUF):
Keltezés: ………………………….
----------------------------------------------Cégszerű aláírás
9
KIZÁRÓ OKOK SZERINTI NYILATKOZAT
2. sz. melléklet
Alulírott ___________ {NÉV}, mint a(z) _______________________ {SZERVEZET} önálló képviseletére jogosult {JOGOSULTSÁG MEGNEVEZÉSE}, az alábbi nyilatkozatot teszem : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: K1. Az eljárásban nem lehet pályázó, aki az alábbi meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a pályázó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; e) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; f) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; g) az adott pályázatban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; j) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ja) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy jb) a megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a pályázó az adott országból származó belföldi forrású
10
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a pályázónak, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, jc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) A pályázó esetében közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az j) pontban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező szervezet társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a j) pont ja) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. A kizáró okoknak való megfelelés az általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében fenn áll.
Keltezés: …………………………. ……………………………… cégszerű aláírás
11
3. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott {NÉV} (képviseleti jogkör/titulus megnevezése), a(z) {SZERVEZET NEVE} képviseletében, Az alábbi szakembereket veszem igénybe: …. Keltezés: ………………………….
……………………………… cégszerű aláírás
12
3.1. sz. melléklet
Szakmai önéletrajz minta (adott esetben) SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő:
év
ISKOLAI VÉGZETTSÉG (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) intézmény megnevezése
SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK Jogosultság megszerzésén ek dátuma
év –től év –ig
Jogosultság érvényessége
Jogosultság száma és jelölése
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) Munkahely és beosztás megnevezése
Keltezés: ………………………….
……………………………… cégszerű aláírás
13
4. sz. melléklet NYILATKOZAT A PÁLYÁZATBAN FOGLALTAKRÓL Alulírott __________________________________ {SZERVEZET} (pályázó), melyet képvisel: __________________ {KÉPVISELŐ NEVE / JOGOSULTSÁGA} az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott pályázati felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázók kiválasztásra kerülünk, a pályázati felhívásban és dokumentációban foglalt építési beruházást a pályázatunkban meghatározott vállalási árért szerződésszerűen teljesítjük. 2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk pályázatunkban, ami ellentétben van a pályázati felhívással és dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az pályázatunk érvénytelen. 3.) Elfogadjuk, hogy pályázatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha arról ajánlatkérő úgy dönt. 4.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös pályázat esetén a közösen pályázatot tevők személye nem változhat sem a megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös pályázók egyetemlegesen felelősek a megkötött szerződés teljesítése során. 5.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázók szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen pályázatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
Keltezés: ………………………….
……………………………… cégszerű aláírás
14
5. sz. melléklet NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy: 1. a pályázatban az alábbi alvállalkozókat veszem igénybe: Pályázat része(i)
Alvállalkozó cég neve, székhelye
Teljesítési arány (%)
Keltezés: …………………………. ……………………………… cégszerű aláírás
15
