FOVÁLLALKOZÁSI
2010.
október
04-i vörösiszap
katasztrófa
SZERZODÉS
által érintett
településeken
károsodott
lakóépületek bontása, új lakóépületek tervezése és kivitelezése tárgyában
Az
Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43. Tel., fax: 06-1-469-0138, 06-1 469-4385 Adószám: HU 15722720 Képviseletében eljáró személy: Neve: Dr. Bakondi György, tu. altábornagy, foigazgató Címe: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43. Elérhetosége: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43. továbbiakban Megrendelo -
valamint VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási (VeszprémBer Zrt.) Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. Tel., fax: 88/423-888, 88/424-883 Adószám: 11321310-2-19 Pénzforgalmi számlaszám: 11748007-20182814 Képviseletében eljáró személy Neve: Hellebrandt Ferenc Címe: 8200 Veszprém, Rádnóti tér 2/A. Elérhetosége: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.
[email protected]
és Befektetési Zrt.
továbbiakban FováIIalkozó -
a Megrendelo általlefolytatott Kbt. 125§ (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként fovállalkozási szerzodést kötnek a következok szerint:
1. Szerzodés tárgya: Építési beruházás a voroslszap katasztrófa által érintett településeken károsodott lakó épületek bontása, új lakóépületek és közmuvek teljes kijelölt lakóterületre vonatkozó tervezése, engedélyeztetése és kulcsrakész kivitelezése. 250 db - 50% épület bontása, ahol szükséges bejelentési kötelezettség, illetoleg engedély alapján (hulladékkezeléssei, a kijelölt épületeknél tetofedés és egészséges szerkezeti faanyag visszanyeréssei, lerakóhelyre történo elszállítással, bedolgozással stb.), valamint
1
és
150 db - 50% épület, lakóház, családi ház valamint az azokhoz kapcsolódó közmüvek, víz-csatorna, utak, járdák megtervezése és kivitelezése, hálózatfejlesztések megvalósítása. (Az épületek mérete 60-150 nm között) A szerzodés muszaki tartalma magába foglalja az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, a bontásra kijelölt épületek teljes - terepszintig - történo bontását, a bontott anyag elszállítását, a megvalósítás minden elokészíto és felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat a munkaterület átvételét, a teljes és kulcsrakész építést, berendezést, a be - és próbaüzemelést, a megvalósítási dokumentáció, a kezelési és karbantartási utasítások elkészítését, a használatbavételi engedélyek beszerzésének költségét, épületek és közmuvek geodéziai bemérését, a jótállási munkák elvégzését. A részletes feladat meghatározást a szerzodés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kivitelezés helyszíne: Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely. 2. Szerzodés összege: A Fovállalkozót az 1. pontban leírtak és 1. számú mellékletben részletezettek szerint elvállalt munkák elvégzéséért az alábbi vállalkozói díj illeti meg: vételi Tervezés Bontás Kivitelezés elkészítése 200000 3717962 126828 167000 197000 32000 98000 60000 7000 15000000 10000000 2100000 5000000 250000 114000000 240000 engedélyek, szakhatósági engedélyek Bontási terv (nettó vázrajz ideiglenes létesítmények telepítése épületfeltüntetési Epületbontás Lakóépület kivitelezése, 250 dbFt)(-50%) 'hasznos épületalapterület (nettó Ft/épület) (nettó Ft/nm)20000000 (nettó épületek, A.iánlati ár Felvonulási Szakági tervek tervezoi muvezetés (nettó Ft)Ft/fm) Kiviteli Felszíni vízelvezetés (nettó kiépítése Ft) (nettó
A fovállalkozói díj részletezése a szerzodés 2. sz. mellékletét képezi. A vállalkozói díj fedezetet nyújt Fovállalkozónak az 1. pontban és 1. sz. mellékletben meghatározott és az ajánlati dokumentációban részletezett muszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve 2
azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerzodés kifejezett rendelkezése Megrendelo visel.
szerint a
A Fovállalkozó a Megrendelo által kiadott ajánlattételi dokumentáció és annak részét képezo ajánlati kivitelezési tervdokumentációban szereplo mennyiségek tételes árazásával támasztja alá a 2. pontban meghatározott lakóépület kivitelezés fajlagos árait. A közterületi út-, járda-, közmu-, zöldfelület kivitelezési költségeit árkalkulációval, illetve a közmu üzemeltetok által meghatározott közmufejlesztési és szolgáltatási díjak alapján határozza meg. A bontási költség az épületek romra bontását tartalmazza. Megrendelo által kijelölt 11. sz. kazettába történo szállítással, bedolgozással. Haszon anyag kinyerése külön megállapodás tárgyát képezi. Fovállalkozó a szerzodés alapját képezo ajánlattételi dokumentációban szereplo építoanyagokat azonos muszaki és hotechnikai paraméteru anyagokkal a kivitelezés során kiválthatja. A tervezett szerkezetektol való eltérésre csak felelos tervezo és Megrendelo elozetes írásos jóváhagyása esetén jogosult. 3.
Szerzodés teljesítési határideje: Munkaterület átadás: 2010. december 6. napja Teljesítési határido: 2011. június véghatárideje.
30., a muszaki
átadás-átvétel
megkezdésének
Megrendelo a közmuvek, utak kiépítésének mértékére vonatkozóan Devecser tekintetében legkésobb 20 ll. január 15. napjáig nyilatkozik. , A szerzodés 3. sz. mellékletét képezo és az építési munkákra vonatkozó muszaki ütemterv szerint kell a kivitelezést folytatni. A muszaki ütemterv tartalékidoket nem vesz figyelembe, ezért a teljesítési határidoket a szélsoséges idojárási körülmények (átlagosnál nagyobb mennyiségu és hosszabb idokihatással bíró téli csapadék, és homérséklet stb.), valamint az építési és egyéb hatósági engedélyeknek muszaki ütemtervhez képest hosszabb elintézési ideje befolyásolhatják. Ilyen körülményekre hivatkozással szerzodést felek közös megegyezéssel módosíthatják. Fovállalkozó a befejezési határidokhöz viszonyított felróható késedelem esetén a 13. pontban foglalt késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 4.
Pénzügyi elszámolás: Megrendelo nyilatkozik, hogya fedezetévei rendelkezik.
2. pont szerinti árakkal számolt ellenérték pénzügyi
Szerzodo felek megállapodnak, hogy Fovállalkozó a 2. pontban meghatározott vállalkozási díjat havonta (7 db) rész-számla és 1 db (vég)számla benyújtásával érvényesíti a szerzodés mellékletét képezo pénzügyi (4. sz. melléklet) és muszaki ütemterv (3. sz. melléklet) szerinti szakaszolásban.
3
A kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatási szerzodések ellenértékét ( EON villamosés gázközmuvek és Bakonykarszt Zrt viziközmuvek kiépítése hálózatfejlesztéssel) a fovállalkozó jogosult azok felmerülésekor a megrendelo részére a 2. pont szerinti vállalkozói díjbólleszámlázni. Ezen közmu szolgáltatók a Kbt. 4§. 2.,b., pontja alapján nem minosülnek alvállalkozó nak. Fovállalkozó a munkák készültségérol a pénzügyi ütemezés szerint állapotfelmérést készít fobb munkanemi elkülönítésben, a százalékos készültségi fok rögzítéséveI. A Fovállalkozó az állapotfelméréseket a Megrendelo muszaki ellenore részére átadja ellenorzés és igazoló aláírás (teljesítésigazolás) céljából, melyet Megrendelo muszaki ellenore 3 munkanapon belül elvégez. Kollaudálás esetén a Megrendelo muszaki ellenore értesíti errol Fovállalkozót, hogy a számláját a kollaudálásnak megfeleloen állítsa ki. A Fovállalkozó számláját a Megrendelonek CÍmezve nyújtja be a Megrendelo muszaki ellenore jóváhagyása után a teljesítést igazoló okmánnyal (teljesítésigazolás ). A részszámlák összegét Megrendelo a kézhezvételétol számított 15 banki munkanapon belül, a végszámla összegét a kézhezvételtol számított 15 banki munkanapon belül köteles a Fovállalkozó 11748007-20182814 sz. számlájára átutalni a Kbt. 305§ (3.) bek. foglaltak szerint. Teljesítés napja: az átutalás napja. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót késedelmi kamatként alapkamat kétszeresének megfelelo összeg illeti meg.
az éves jegybanki
Megrendelo a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltak esetére hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltatój a a Vállalkozó által benyújtott azonnali beszedési megbízást teljesítse. 5.
Megrendeloi kötelezettségek: Megrendelo közremuködik a szükséges engedélyek gyorsított beszerzésében. Megrendelo a kivitelezés megkezdéséhez szükséges lakó épület bontási, építési engedélyeket, valamint a közterületi energiaellátás, közvilágítás vezetékjogi vagy fennmaradási, vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés vízjogi, útépítés létesítési engedélyeket a benyújtást követoen a muszaki ütemtervben hatósági engedélyezési idoként jelölt határidon belül biztosítja. Az engedélyek muszaki ütemtervhez képest történo késedelmes ügyintézése, illetve átadása esetén Fovállalkozó jogosult a teljesítési határido módosítására. Az Építoipari Szolidaritási Platform által 2010. november 29. napJaIg felajánlott termékeket a szerzodés 5. számú melléklete tartalmazza. Fovállalkozó csak a részletes költségvetés szerinti szerkezeti megoldásoknak megfelelo anyagok befogadására köteles, amennyiben azok megfelelo minosítéssel rendelkeznek, illetoleg amennyiben a felajánlott anyag ára (segélyár) szállítással közbenso tárolással és kiszállítással kedvezobb, mint fovállalkozó által azonos, vagy egyenértéku termékre vonatkozó beszerzési ára. Ezen anyag elszámolása a segélyár és a fovállalkozói kedvezményes beszerzési ár (projektár) különbözetévei történik. Nem a tervezett szerkezeti rendszerbe illo anyag befogadására fovállalkozó nem kötelezheto.
4
Az esetleges Megrendeloi anyagbeszállításra vonatkozó értékelheto felajánlások listáját Fovállalkozó részére 2011. január 15. napjáig átadja. A felajánlások felhasználhatóságáról Fovállalkozó legkésobb 15 napon belül nyilatkozik. Pótmunkák elrendelésére Megrendelo jogosult. Pótmunkát Fovállalkozó csak Megrendelo elozetes írásos jóváhagyásával végezhet. A pótmunkák ellenértékének elszámolása tételes elszámolással a Fovállalkozó ajánlatában meghatározott egységárakkal történik. A pótmunkákra vonatkozó és az ajánlatban nem szereplo egységárakat a munkák megkezdése elott rögzíteni kell. Megrendelo a szerzodésszeru teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetés ére kötelezett. Megrendelo megbízottja muszaki ellenori tevékenységet végez a kivitelezési munkák elorehaladásának megfelelo gyakorisággal. Megrendelo és megbízottjainak jelenléte és ellenorzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkák szervezésére nem terjedhetnek ki. Megrendelo az Fovállalkozóval.
utasításait
az
építési
naplóban
történo
bejegyzéssei
közli
a
6. Fovállalkozói kötelezettségek: Fovállalkozó köteles a szerzodés tárgyát képezo beruházást az építési és létesítési engedélyek figyelembevételével kivitelezni és az engedélyekben eloírt kikötéseket teljesíteni, a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. betartása és a rendelet 2.-5. sz. mellékletei szerinti dokumentálni. A hatóságok és szakhatóságok által eloírt kikötéseket teljesíteni. . . A Fovállalkozó feladata a munkatérUlet átvételétol az épület használatba-adásáig az építési területen avagyonvédelmi, tüzvédelmi, munkavédelmi és közegészségügyi eloírások betartása, az alvállalkozóival, munkavállalói val és az építés helyszínén tartózkodó egyéb személyekkel azok betartatása. Az ajánlatban felsoroltakon kívül, a Kbt. 304. § (2) bek. alapján csak a Megrendelo elozetes hozzájárulása esetén foglalkoztatható más 10 %-on felüli alvállalkozó. Az alvállalkozó kkal szemben támasztott fövállalkozói követelmények a Fovállalkozói szerzodésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (rész-számlák, fizetési határido, jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával. Fovállalkozó jogosult az építési és szerelési munkákat két, vagy három muszakban, illetve munkaszüneti napokon is végezni. Amennyiben az éjszakai, vagy munkaszüneti napon történo munkavégzés engedélyhez kötött, úgy a szükséges engedélyt a Fovállalkozó tartozik beszerezni. A Fovállalkozó éjszakai muszakban (este 22 óra és reggel 6 óra között) csak olyan munkát végezhet, amelynek zajszint je az elo írt mértéket nem haladja meg, illetve amely az esetleges engedélyben, vagy más eloírásokban meghatározott egyéb korlátozásokat nem sérti.
5
Fovállalkozó köteles az építési területen jól látható helyen a kivitelezéssei kapesolatos adatokat az engedélyek, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal és formában a kivitelezés megkezdése elott táblán elhelyezni. Fovállalkozó a muszaki ütemtervben foglaltaknak megfeleloen folyamatos eltakarás ra kerülo építési munkákat végez, ezért muszaki ellenornek az eltakarásról külön értesítést nem köteles küldeni. Muszaki ellenor ennek megfeleloen folyamatos eltakarás elotti ellenorzést köteles végezni. Amennyiben Megrendelo képviseloje a takarásra kerülo szerkezetet nem tekinti meg, folyamatosan nem ellenorzi, Fovállalkozó ettol függetlenül jogosult a munkákat végezni. Fovállalkozó köteles a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétol annak teljes befejezéséig építési naplót vezetni (építési engedélyenként egyegy naplót). a) Fovállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a Megrendelotol várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység késobbi folytatásában visszatükrözodik. b) Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek - a Megrendelo és megbízott muszaki ellenorei, valamint tervezo - számára hozzáférheto legyen. e) Fovállalkozó tudomásul veszi, hogy a muszaki ellenorök, tervezok bejegyzéseivel kapesolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az építési naplóban. d) A Megrendelo és a Fovállalkozó az építési munkák megkezdésévei egyido ben megadja az építési terület felelosének és helyettesének nevét, elérhetoségét, illetékességüket, és ezeket ai adatokat az építési napló ban rögzítik. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelo jogosult az errol való tudomásszerzést követoen, a munkák szakértovel való felmérésére és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történo - haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé. 7.
Muszaki ellenor feladatai: Fovállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelo jogosult jelen szerzodésbol származó bizonyos feladatainak ellátására külön szerzodésben rögzített feltételek szerint Muszaki ellenort megbízni. Megrendelo köteles a Muszaki ellenort megnevezni és Fovállalkozót Muszaki ellenor illetve megbízottja jogairól és kötelezettségeirol tájékoztatni. Muszaki ellenor kizárólag a Megrendelovel jogosult eljárni.
kötött külön szerzodés keretén belül
6
8.
Minoségi követelmények: Fovállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó szabványok és eloírások szerint, azok betartásával végzi. Fovállalkozó köteles a szerzodés 1. pontjában leírt munkát a 2. pontban szereplo díjért I. osztályú minoségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerzodo felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minoséget. A vizsgálatok költségeit a minoséget tévesen megítélo fél fizeti. Fovállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetrol a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minoségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfeleloen köteles minosíteni, ill. a minosítést dokumentálni.
9. Biztosítások: Fovállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni a szerzodéskötést követo 30 napon belül a Fovállalkozói szerzodés tárgyára és valamennyi, a szerzodéses feladat elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdo idopontjától a muszaki átadás lezárásáig. Fenti biztosítás Megrendelo benyújtásának feltétele.
felé
történo
bizonylatolása
az
elso
rész-számla
10. A létesítmény átadás-átvétele: A Fovállalkozó köteles a Megrendelot a munkák befejezésérol legalább 15 nappal korábban készrejelento levéllel írásban értesíteni. A Megrendelo a készrejelento levél kézhezvételétol számított 15 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás idopontját és az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidore meghívni. Fovállalkozó a következo okmányokat bocsátja a Megrendelo rendelkezésére az átadás átvétel kezdetéig, de legkésobb annak befejezéséig: a) A pontos kivitelezést visszatükrözo "Megvalósulási tervdokumentáció" 1 példányát, tervekke1, muszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások egyértelmu feltüntetésével. b) Az építés kivitelezésekor a Fovállalkozó által beszerzett, minoséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredmények. c) Geodéziai bemérések dokumentumai, alaptérképekhez adatszolgáltatás. d) Jegyzokönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményérol. e) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.
7
f)
Kezelési és használati utasítás.
A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, elvégeznie.
vagy szervezeteknek
A Fovállalkozó biztosítja a használatbavételhez nyilatkozatokat és az épületek geodéziai bemérését.
szükséges
kell
szakhatósági
Fovállalkozó jogosult az elkészült lakóházak szakaszos muszaki átadására és a közmuvek Megrendelo/Üzemeltetok részére történo átadásra, amennyiben a használatbavétel, üzembe helyezés muszaki feltételei adottak.
ll. Megrendelo
és Vállalkozó képviselete:
Szerzodo felek megállapodnak
abban, hogy a szerzodés teljesítésévei kapcsolatosan
Megrendelo részérol: dr. Tollár Tibor gazdasági foigazgató-helyettes 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. E-mail:
[email protected] Telefon: +36 1 4694427 Telefax: +36 1 469 4427
Fovállalkozó részérol: Hellebrandt Ferenc vezérigazgató 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.
[email protected] Telefon: 88/423-888, Fax: 88/424-883
12. Jótállási és szavatossági feltételek: A Fovállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minosége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a kiviteli dokumentációnak, továbbá a jelen szerzodés 8 pontjában foglalt minoségi követelményeknek megfelel. A Fovállalkozót a kötelezo alkalmassági idovel megegyezo idotartamú szavatossági kötelezettség terheli a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rend., valamint a 12/1998. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rend. Alapján A szavatosságot a végfelhasználónak való átadástói a végfelhasználó gyakorolja. A Fovállalkozó a lakások átadás-átvételétol számított 36 hónapos idotartamra jótállási kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítésért. Megrendelo tartozik a jótállási ido alatt fellépo hiányosságokat a Fovállalkozónak haladéktalanul, de legkésobb a jótállási ido lejártáig a Fovállalkozó tudomására hozni.
8
A Fovállalkozó tartozik a hibabejelentést kijavítás, illetve a csere érdekében.
követoen
haladéktalanul
intézkedni
a
Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerzodés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelo készíti elo ezt az utófelülvizsgálati eljárást, melyre a Fovállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése elott, a Megrendelo hibajegyzékének egyideju csatolásával. Felek az ellenorzési eljárásról jegyzokönyvet tartoznak felvenni. A jegyzokönyvnek tartalmaznia kell a résztvevoknek az ellenorzo szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a V állalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét. 13.
A szerzodésszegés következményei: A Fovállalkozó felróható késedelme esetén köteles a véghatárido átadási késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után 2 000 000 Ft/nap, azaz kétmillió forint/nap késedelmi kötbért megfizetni oly módon, hogy Megrendelo jogosult a kötbért a végszámla nettó összegébol levonni. A Fovállalkozónak felróható okból történo meghiúsulás esetén: A Fovállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkezo teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén a Fovállalkozó tartozik megtéríteni a Megrendelo minden, ezzel összefüggo kárát és többletköltségét. Az ilyen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelot visszatartási jog illeti meg a Fovállalkozó vele szemben esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg az építési helyen található vagyontárgyaira. A Megrendelo 60 naptári napos késedelem esetén jogosult az addig elvégzett munkákról benyújtott esedékes s~ámla összegébol, a kötbér levonása mellett, a szerzodéstol egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ennek a Fovállalkozó részére írásban történo bejelentése után 8 naptári napon belül a Fovállalkozó köteles az építési területet a Megrendelonek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követoen. Ellenkezo esetben a Megrendelo jogosult a munkaterületen lévo, és a Fovállalkozó tulajdonát képezo tárgyakat a Fovállalkozó költségén a Fovállalkozó telephelyére elszállítani, ha a Megrendelo nem kíván élni zálogjogával
14.
Egyéb rendelkezések: A Fovállalkozó a közbeszerzési alvállalkozókat igénybe venni.
eljárásban
benyújtott
ajánlata
szerint jogosult
A Fovállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Ajogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelos minden kárért, amely e nélkül nem következhetett volna be. A Kbt. 305. § (6.) bek. szerinti feltételek teljesülése esetén a Megrendelo felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját a Fovállalkozó által benyújtott azonnali
9
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan A felhatalmazó nyilatkozat a szerzodés (6.sz.) mellékletét képezi.
15.
Jogviták rendezése: A szerzodo felek a jelen szerzodésbol fakadó vitáikat elsosorban egymásközti tárgyalások keretében próbálják rendezni a létesítmény mielobbi és minél jobb minoségu elkészülte érdekében. A szerzodo felek a tárgyalásokkal meg nem oldott jogviták esetén alávetik magukat a teljesítés helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. A szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, 191/2009. (IX. 15.)Korm. rend., valamint a Kbt. rendelkezései az irányadók.
16.
a
Szerzodéshez tartozó dokumentumok: Mellékletek: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
számú melléklet: Részletes feladat meghatározás és muszaki leírás számú melléklet: Fovállalkozói díj részletezése (részletes költségvetés) számú melléklet: Muszaki ütemterv számú melléklet: Pénzügyi ütemterv számú melléklet: Építoipari Szolidaritási Platform felajánlások listája számú melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat azonnali be szedési teljesítésére
A szerzodés csak a fenti dokumentumokkal
megbízás
együtt érvényes.
(A jelen szerzodés egymással megegyezo 8 eredeti példányban készült, a szerzodés 10 számozott oldalból áll.) A' Felek a jelen szerzodésben foglalt feltétel ekkel I egyetértenek, azokat elfogadják, a szerzodést mint akaratukkal mindenben megegyezot, jóváhagyólag írták alá.
Veszpréniller Zrt.
Budapest, 2010. december 3.
Dr. B
Veszprémi Be BefeJ.;telés
házási, Vállalkozási és ártköruen mulcödo rsaság
Hellebrandt Ferenc vezérigazgató
ondi György, tU. altábornagy, foigazgató
Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság Megrendelo
Veszprémber Zrt. Fovállalkozó
ELLENJEGYZEM W,
lD,
t
l. O')
••••••••••
II ••••••••••••••••••••••
,
........
,.D~
.
\'7
. 10
