Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62 T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l :
[email protected]
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZO č. 61 obce Boží Dar dne 19.12.2005 Program jednání: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Zahájení, volba ověřovatelů zápisu. Kontrola plnění usnesení. Návrh rozpočtového provizoria Obce Boží Dar na rok 2006. Došlá pošta. Různé. Usnesení. Závěr.
K bodu 1) programu – Zahájení, volba ověřovatelů zápisu: •
• •
Veřejné zasedání ZO č. 61 bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Při zahájení byla konstatována nadpoloviční přítomnost všech členů ZO, konkrétně byli při zahájení přítomni 4 zastupitelé. Z 61. jednání ZO se omluvili zastupitelé Mgr. Petrásek a Ing. Jurica. Jednání řídil do příchodu starosty obce místostarosta obce pan Formáček. Z úvodu jednání se omluvil starosta obce Ing. Horník, který se dostavil na jednání v 17:15 hodin po zahájení jednání a volbě ověřovatelů zápisu. Místostarosta obce pan Formáček opustil jednání na dobu od 21:00 hodin do 21:10 hodin z důvodu projednání úklidu sněhu z místních komunikací s osádkami techniky. Volba ověřovatelů zápisu: Za ověřovatele zápisu z 61. jednání ZO byli zvoleni zastupitelé Petr Valtera a Antonín Čechura. Místostarosta obce seznámil zastupitele s programem jednání. Všemi přítomnými členy ZO byl schválen předložený program jednání 61. zasedání ZO.
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení: •
Zastupitelstvo obce rozhodlo na návrh místostarosty obce odložit kontrolu plnění usnesení na další řádné jednání ZO.
K bodu 3) programu – Návrh rozpočtového provizoria Obce Boží Dar na rok 2006: •
61/1 Starosta obce předložil ZO k projednání návrh rozpočtového provizoria Obce Boží Dar na rok 2006 na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vzhledem k tomu, že byl schválen státní rozpočet na rok 2006 a rozpočet Karlovarského kraje na rok 2006. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2006 vychází ve výdajové části ze zákonných povinností a ze skutečností roku 2005 a v příjmové části návrhu pak s odhadovaným výnosem sdílených daní. V období rozpočtového provizoria nebudou zahajovány nové investiční akce, bude pokračováno pouze v zahájených akcích. Usnesení 61/1: ZO po projednání schválilo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozpočtové provizorium Obce Boží Dar na rok 2005. Rozpočtové příjmy a výdaje obce uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2006. ZO vzalo na vědomí návrh vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Obce Boží Dar v celkové výši 2.797- Kč (výkon státní správy 2.797,- Kč). ZO schválilo pravidla pro hospodaření Obce Boží Dar v období rozpočtového provizoria, kdy rozhodnutí o provádění změn rozpočtového provizoria vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací přísluší Zastupitelstvu obce a to do výše navrhovaného úhrnu příjmů rozpočtového provizoria (Hlasování: 5 pro).
K bodu 4) programu – Došlá pošta: • •
• •
•
•
61/2 ZO vzalo na vědomí doručené Rozhodnutí MŠMaT ČR o provedení výmazu z rejstříku škol a školských zařízení školy ZŠ Boží Dar IČ 70992703 se sídlem Boží Dar č.p. 1 s účinností od 15.11.2005. 61/3 ZO projednalo žádost ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, který v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě žádá o předložení Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 v elektronické podobě v termínu do 15.2.2006. Usnesení 61/3: ZO uložilo starostovi obce zajistit a předat ve stanoveném termínu Krajskému úřadu Karlovarského kraje Roční zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2005 obce Boží Dar (hlasování: 4 pro). 61/4 ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství, kterým se ruší Rozhodnutí Obecního úřadu Boží Dar, kterým bylo zakázáno panu Miroslavovi Křivancovi kácení dřevin rostoucích mimo les na vyjmenovaných pozemcích v k.ú. Ryžovna, kdy odvolací orgán klasifikoval příslušné rozhodnutí jako nezákonné. 61/5 ZO vzalo na vědomí oznámení Krajského úřadu Karlovarského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství o neposkytnutí finančního příspěvku na ostatní hospodaření v lesích obce Boží Dar, která podala žádost o dotaci ve výši 730.200,- Kč z dotačního titulu I., podtitul I.c. mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli s tím, že o neposkytnutí příspěvku rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 61/6 ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Ostrov – OŽPaZe, kterým vydává závazné stanovisko a dává souhlas k zásahu do významného krajinného prvku, konkrétně pozemku p.p.č. 407/1 vodní plocha, močál, mokřad vlastník Obec Boží Dar při realizaci stavby "Lyžařský areál Boží Dar – Neklid, Technické zasněžování, Část 3: Pod hranicí, Objekt SO 01 - Snowboardová rampa". 61/6 ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Ostrov – OŽPaZe o přerušení vodoprávního řízení k vydání povolení pro stavbu vodního díla "Lyžařský areál Boží Dar – Neklid, Snowboardová rampa, Část 3: Pod hranicí SO 07A – Přeložka vodovodu".
1
Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62 T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l :
[email protected] • •
• • •
•
•
•
•
Řízení se přerušuje do vyřešení předběžné otázky, konkrétně doložení územního rozhodnutí na stavbu od příslušného stavebního úřadu. V řízení bude pokračováno jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. 61/7 ZO vzalo na vědomí Oznámení Městského úřadu Ostrov – OŽPaZe o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání, které se koná dne 20.12.2005 od 10:30 hodin na OÚ Boží Dar ve věci kolaudace stavby vodního díla "Boží Dar – přehrážky na odvodňovacím příkopu na p.p.č. 753/1" k.ú. Boží Dar. 61/8 ZO vzalo na vědomí z MěÚ Jáchymov – SÚ doručené: a) Oznámení zahájení stavebního řízení k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu "Penzion restaurant DARO, Plynofikace objektu č.p. 101 Boží Dar" – stavebník manželé Brada Roman a Martina, Boží Dar č.p. 101. b) Oznámení zahájení stavebního řízení k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu "Novostavba RD, Boží Dar, p.p.č. 200/25" včetně přípojek IS – stavebník pan Vladimír Straka, bytem Dolní Rychnov, Dobrovského 350. c) Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání, které se konalo dne 29.11.2005 ve věci řešení odtoku povrchových vod a odvádění splaškových vod u domu č.ev. 44 v obci Boží Dar v návaznosti na sousední objekty č.ev. 43 a č.ev. 45 – řízení bylo zahájeno z podnětu paní Doris Krajčové, Boží Dar č.ev. 44. d) Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, které se koná dne 20.12.2005 od 10:30 hodin k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Lyžařský areál Boží Dar – Neklid, Snowboardová rampa, Část 3: Pod hranicí, SO č. 01 – Snowboardová rampa" – navrhovatel Obec Boží Dar. e) Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením, konkrétně změny dispozičního řešení 1. NP objektu č.p. 147 Boží Dar na nové využití b.j. velikosti 5+1 – stavebník pan Roman Zerner, Boží Dar č.p. 147. f) Stavební povolení č. IV/10/134/05 na stavbu "Boží Dar – Ryžovna, č.ev. 9, rekonstrukce rekreačního objektu" – stavebník Ing. Brigita Lindnerová, Kostelní 98, 362 36 Pernink. g) Oznámení zahájení řízení o povolení k předčasnému užívání stavby "Silnice I/25 Boží Dar – obchvat, SO 405 - Přeložka kabelu NN vleky a SO 702 - Přemístění lyžařského vleku, objekt TJ" – stavebník ŘSD ČR, správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary. h) Oznámení zahájení řízení o povolení k předčasnému užívání části stavby "Novostavba penzionu na st.p.č. 5 a p.p.č. 31, Boží Dar", k.ú. Boží Dar stavebníci manželé JUDr. Robert Bezděk a JUDr. Marie Bezděková, Zahrádky 891, Kladno 4. i) Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "Hotel Praha Boží Dar. Změna užívání části stavby Půjčovna lyží" – navrhovatel společnost Služby Boží Dar s.r.o. Boží Dar č.p. 1. j) Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání, které se konalo ke kolaudaci stavby "Lyžařský areál Boží Dar – Neklid. Výměna lyžařského vleku. Část 1: Nad hotelem Praha" včetně kabelových přípojek – navrhovatel společnost Služby Boží Dar s.r.o., Boží Dar č.p. 1. k) Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na kolaudaci stavby "Boží Dar – restaurace Radniční sklípek. Plynofikace objektu" – navrhovatel Obec Boží Dar. l) Rozhodnutí č. IV/11/126/05, kterým se povoluje změna stavby "Stavební úpravy bytového domu Boží Dar č.p. 92" a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – stavebník Obec Boží Dar. m) Kolaudační rozhodnutí č. VI/19/63/05, kterým se povoluje užívání stavby "Cyklotrasa Boží Dar - celnice", k.ú. Boží Dar – stavebník Obec Boží Dar. n) Kolaudační rozhodnutí č. VI/19/58/05, kterým se povoluje užívání stavby "Rodinný dům pro trvalé bydlení v obci Boží Dar na p.p.č. 111/3 k.ú. Boží Dar" s č.p. 182 – stavebník manželé Formáček Jaroslav a Alena, Boží Dar. o) Kolaudační rozhodnutí č. VI/19/57/05, kterým se povoluje užívání stavby "Boží Dar, č.p.p. 305 - plynofikace objektu" – stavebník manželé Formáček Jaroslav a Alena, Boží Dar. 61/9 ZO vzalo na vědomí sdělení PFČR k žádosti obce Boží Dar o úplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb. a to k žádostem o převod pozemků v k.ú. Boží Dar konkrétně p.p.č. 803/1, 803/5 až 803/8, 822/3, 827 a 829, kdy na tyto pozemky byla předložena v zákonné lhůtě žádost s uplatněním přednostního práva na jejich prodej. 61/10 ZO vzalo na vědomí od PF ČR, územní pracoviště Tachov potvrzení restitučních nároků a souhlas s požadavkem, kdy Obec Boží Dar požaduje vydání náhradních pozemků v okrese Karlovy Vary ve výši náhrady 253.000,- Kč z rozhodnutí OPÚ Tachov č.j. RPÚ/R/488/97-72/9 z restitučního nároku dle § 11 zákona 229/1991 Sb., v platném znění. 61/11 ZO vzalo na vědomí od PF ČR, územní pracoviště Tachov potvrzení restitučních nároků a souhlas s požadavkem, kdy Obec Boží Dar požaduje vydání náhradních pozemků v okrese Karlovy Vary ve výši náhrady 1.139.032,50 Kč z rozhodnutí OPÚ Tachov č.j. RPÚ/R/2174/1614/92 (282.676,50 Kč), 671/00-RPÚ/R/7543 (131.221,- Kč), 5712/99-RPÚ/R/7511 (709.990,- Kč) a RPÚ/R4888/97-72/9 (15.145,- Kč) z restitučního nároku dle § 11 zákona 229/1991 Sb., v platném znění. 61/12 ZO projednalo předložený návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, který předkládá EKO-KOM, a.s. se sídlem Praha, Na Pankráci 1685/17,19. Usnesení 61/12: ZO schválilo uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Praha, Na Pankráci 1685/17,19 a pověřilo starostu obce jejím podpisem (Hlasování: 5 pro). 61/13 ZO vzalo na vědomí, že v souladu s usnesením 58/8-2005 byla uzavřena mezi obcí Boží Dar a Karlovarským krajem smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – OŽPaZe ve výši 31.100,- Kč na podporu hospodaření v lesích obce Boží Dar. Usnesení 61/13: ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 24/05, kterým se navyšují příjmy rozpočtu obce v pol. 4122 – přijaté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje o 31.100,- Kč a zvyšují se výdaje rozpočtu obce v roce 2005 v § 1039, pol. 5169 o 31.100,- Kč (Hlasování: 5 pro). 61/14 ZO vzalo na vědomí skutečnost, že mezi obcí Boží Dar a Karlovarským krajem byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – OŽPaZe ve výši 268.895,- Kč na podporu hospodaření v lesích obce Boží Dar. Usnesení 61/14: ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 25/05, kterým se navyšují příjmy rozpočtu obce v pol. 4122 – přijaté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje o 268.895,- Kč a zvyšují se výdaje rozpočtu obce v roce 2005 v § 1039, pol. 5169 o 268.895,- Kč (Hlasování: 5 pro). 61/15 ZO projednalo návrh sponzorské smlouvy, kterou předkládá sponzor společnost ALGOMAN, s.r.o. se sídlem Hlavní 316, 747 81 Otice na poskytnutí finanční částky ve výši 5.000,- Kč určené na výdaje spojené s údržbou běžeckých tras v k.ú. Boží Dar.
2
Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62 T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l :
[email protected] •
•
•
•
•
•
•
Usnesení 61/15: ZO schválilo uzavření sponzorské smlouvy se sponzorem společností ALGOMAN, s.r.o. se sídlem Hlavní 316, 747 81 Otice na poskytnutí finančního příspěvku na údržbu běžeckých tras v k.ú. Boží Dar a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy. 61/16 ZO vzalo na vědomí skutečnost, že v souladu s usnesením 49/26-2005 byly uzavřeny se ZČE, a.s. smlouvy Z S12 25030263 a Z S12 25031462 o uzavření budoucí smlouvy o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení, konkrétně budoucích objektů realizovaných ve II. etapě a bytového domu na p.p.č. 149/1 k.ú. a obec Boží Dar. 61/17 ZO projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2005, který předkládá zhotovitel díla KAPP - Jaroslav Mráz, se sídlem Skalková 5217, Chomutov 430 05. Návrhem dodatku se upravuje čl. V SoD - platební podmínky, kdy ve smlouvě z 14.6.2005 bylo dohodnuto, že úhrada za dílo, konkrétně oprava krytiny poloviny objektu penzionu Daniela, Boží Dar č.p. 161, bude provedena po předání a převzetí celého díla, návrh dodatku upravuje úhradu díla po provedení montáže krytiny, kdy objednatel uhradí 250.000,- Kč bez DPH z celkové ceny díla 318.429,- Kč bez DPH, zbývajících 68.429,- Kč uhradí objednatel po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Usnesení 61/17: ZO rozhodlo uzavřít se zhotovitelem díla KAPP - Jaroslav Mráz, se sídlem Skalková 5217, Chomutov 430 05 Dodatek č. 1 k SoD ze dne 14.6.2005 (oprava krytiny poloviny objektu penzionu Daniela, Boží Dar č.p. 161), kterým se upravuje znění čl. V SoD, kdy objednatel uhradí po provedení montáže krytiny v rozsahu dle předmětu díla 200.000,- Kč bez DPH, zbývající cenu díla uhradí objednatel po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že ZO pověřilo starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k SoD (Hlasování: 5 pro). 61/18 Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy o zabezpečení společného provozu SKI AREÁLU Boží Dar – Neklid mezi účastníky smlouvy společností Služby Boží Dar s.r.o., TJ Jáchymov a SKI INVEST - Ing. Anton Jurica. Usnesení 61/18: ZO odložilo projednání předmětného návrhu smlouvy o zabezpečení společného provozu SKI AREÁLU Boží Dar – Neklid mezi účastníky smlouvy společností Služby Boží Dar s.r.o., TJ Jáchymov a SKI INVEST - Ing. Anton Jurica na mimořádné jednání ZO (Hlasování: 5 pro). 61/19 ZO vzalo na vědomí informaci, že dne 18.1.2006 se od 13:00 hodin koná jednání u Okresního soudu v Karlových Varech ve věci žalobce obce Boží Dar proti žalované Ing. Mileně Barcalové o určení vlastnického práva a vydání a vyklizení nemovitosti. Usnesení 61/19: ZO uložilo starostovi obce zajistit k jednání u Okresního soudu v Karlových Varech ve věci žalobce obce Boží Dar proti žalované Ing. Mileně Barcalové o určení vlastnického práva a vydání a vyklizení nemovitosti, přítomnost právního zástupce obce JUDr. Roberta Bezděka, CSc. (Hlasování: 5 pro). 61/20 ZO projednalo žádost pana Jana Nováka, bytem Boží Dar č.p.196 o dořešení záležitosti, týkající se plánované odstavné parkovací plochy pro osobní vozidla situované na části p.p.č. 430/1 k.ú. Boží Dar a projednání návrhu s tímto záměrem spojené možné trojsměny pozemků mezi vlastníky, kterými jsou Obec Boží Dar se sídlem Boží Dar č.p. 1, manželé Ing. Anton a Blanka Juricovi, bytem Boží Dar 176 a manželé Jan a Svatava Novákovi, bytem Boží Dar č.p. 196. Usnesení 61/20: ZO odsouhlasilo změnu využití části p.p.č. 430/1 k.ú. Boží Dar ke zřízení odstavné parkovací plochy pro osobní motorová vozidla s tím, že stavba bude realizována dle ÚPN SÚ Boží Dar v zastavitelném území, přičemž oddělená část pozemkové parcely pro výstavbu této odstavné parkovací plochy pro osobní vozidla bude o výměře cca 4.150 m2. ZO dále rozhodlo zveřejnit záměr obce Boží Dar o provedení směny části p.p.č. 430/1 k.ú. Boží Dar formou směnné smlouvy mezi třemi účastníky smlouvy, konkrétně: 1. Manželé Jan a Svatava Novákovi, bytem Boží Dar č.p. 196, převedou manželům Ing. Antonu a Blance Juricovým, bytem Boží Dar 176, p.p.č. 557/30 o výměře 488 m2, p.p.č 557/34 o výměře 30 m2, p.p.č. 557/32 o výměře 679 m2 a p.p.č. 557/17 o výměře 845 m2 vše k.ú. Boží Dar. 2. Manželé Ing. Anton a Blanka Juricovi, bytem Boží Dar 176, převedou obci Boží Dar se sídlem Boží Dar č.p.1, část p.p.č. 200/17 k.ú. Boží Dar o výměře cca 6.000 m2 pro výstavbu víceúčelové sportovní haly. 3. Obec Boží Dar se sídlem Boží Dar č.p.1, převede část p.p.č. 430/1 k.ú. Boží Dar o výměře cca 4150 m2 manželům Janu a Svatavě Novákovým, bytem Boží Dar č.p. 196, pro výstavbu odstavné parkovací plochy pro osobní vozidla ke Ski areálu Novako. Mezi těmito třemi účastníky bude uzavřena směnná smlouva, výměra směňovaných pozemků bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem a cena směňovaných pozemkových parcel bude zjištěna znaleckým posudkem, přičemž náklady na zajištění GP, znaleckých posudků, vkladu do KN a dalších nákladů spojených s realizací směny ponese každá ze smluvních stran ve výši 1/3 prokazatelných nákladů, kdy na směně profitující smluvní strana uhradí daň z převodu předmětných pozemků (Hlasování: 4 pro, jedno zdržení). 61/21 ZO projednalo žádost manželů pana Jana Nováka a Svatavy Novákové, bytem Boží Dar 196 o vydání souhlasného stanoviska obce Boží Dar k vydání p.p.č. 454/35 k.ú. Boží Dar jako náhradní restituce žadatelům. Vlastníkem parcely je stát a jeho správu zajišťuje PF ČR, který předmětné stanovisko vyžaduje k vydání restituční náhrady. Touto změnou vlastnických vztahů k pozemku by došlo k ochraně zájmů provozovatele lyžařského areálu NOVAKO, kdy pozemek 454/35 protíná v plné šíři lyžařskou sjezdovou trať. Usnesení 61/21: ZO rozhodlo o vydání souhlasného stanoviska obce Boží Dar k vydání p.p.č. 454/35 k.ú. Boží Dar jako náhradní restituce žadatelům Janu Novákovi a Svatavě Novákové, bytem Boží Dar 196, s podmínkou, že na předmětný pozemek bude vloženo zástavní právo vstupu a vjezdu pro potřeby veřejného zájmu a pro potřeby majitelů sousedních pozemkových parcel a to pouze pro mimozimní období s tím, že nový majitel pozemku dále umožní v budoucnosti případné provedení opravy (rekonstrukce) polní, v současnosti nekatastrované, cesty. ZO uložilo starostovi obce předat toto usnesení žadatelům pro potřeby PF ČR (Hlasování: 4 pro, jeden se zdržel). 61/22 ZO projednalo zveřejnění záměru obce Boží Dar pronajmout přímému nájemci společnosti Služby Boží Dar s.r.o., se sídlem Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar, nemovitý majetek část p.p.č. 301/1 o výměře 1500 m2 a p.p.č. 301/7 o výměře 3817 m2 obojí k.ú. Boží Dar za 20.000,- Kč bez DPH ročně na dobu neurčitou a hmotný majetek lyžařský teleskopický vlek TLV 11 vše za hotelem Praha za nájemné ve výši 330.000,- Kč bez DPH ročně na dobu neurčitou. Usnesení 61/22: ZO rozhodlo zveřejnit záměr obce Boží Dar pronajmout nemovitý majetek část p.p.č. 301/1 o výměře 1500 m2 a p.p.č. 301/7 o výměře 3817 m2 obojí k.ú. Boží Dar za 20.000,- Kč bez DPH ročně a hmotný majetek lyžařský vlek TLV 11 za hotelem Praha za nájemné ve výši 330.000,- Kč bez DPH ročně na dobu neurčitou obojí přímému zájemci společnosti Služby Boží Dar s.r.o. se sídlem Boží Dar č.p.1, 362 62 Boží Dar na dobu neurčitou za celkové roční nájemné ve výši 350.000,- Kč bez DPH s valorizací nájmu ve výši meziroční inflace vyhlašované ČSÚ (Hlasování: 5 pro).
3
Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62 T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l :
[email protected] •
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
61/23 ZO projednalo v souladu s usnesením 56/74 a se zveřejněným záměrem obce Boží Dar uzavření nájemní smlouvy s nájemcem na pronájem provozovny "Radniční sklípek" v objektu Boží Dar č.p. 1 ve vlastnictví obce Boží Dar za měsíční nájemné 20.955,- Kč a z toho vyplývající roční nájemné ve výši 251.460,- Kč. Ke zveřejněnému záměru obce nebyly doručeny v zákonné lhůtě žádné námitky, kdy přímým nájemcem jsou manželé Josef Mojtek a Blanka, bytem Seifertova 953/5, 363 01 Ostrov. Usnesení 61/23: ZO rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu na pronájem provozovny "Radniční sklípek" v objektu Boží Dar č.p 1 ve vlastnictví obce Boží Dar s nájemci, kterými jsou manželé Mojtek Josef a Blanka, bytem Seifertova 953/5, 363 01 Ostrov, na dobu 10-ti let s opcí na dalších 10 let při bezproblémovém nájemním vztahu za měsíční nájemné 20.955,- Kč a z toho vyplývající roční nájemné ve výši 251.460,- Kč s inflační doložkou valorizace nájemného ve výši meziroční inflace vyhlašované ČSÚ a pověřilo starostu obce podpisem nájemní smlouvy (Hlasování: 5 pro). 61/24 ZO se seznámilo s obsahem Rozhodnutí Správy CHKO Labské pískovce ve věci poskytnutí náhrady a její výše 16.160,- Kč za ztížené lesní hospodaření na vyjmenovaných lesních pozemcích ve vlastnictví obce Boží Dar. Usnesení 61/24: ZO schválilo podání odvolání k MŽP ČR k přiznané výši náhrady, kdy žadatelem tj. obcí Boží Dar byla vypočtena výše náhrady 4.192.000,- Kč (Hlasování: 5 pro). 61/25 ZO projednalo žádost Ing. Picury o stanovení předpisu náhrady škody, která vznikla obci Boží Dar ve výši rozdílu nákladů na opravu služebního vozidla SPZ 1K2 4950 a plněním pojišťovny k pojistné události ve výši 10-ti % spoluúčasti tj. 23.628,- Kč. Usnesení 1/25: ZO rozhodlo odložit projednání žádosti o stanovení předpisu náhrady škody do doby obdržení stanoviska pojišťovny, zda rozdíl mezi výší škody a plněním pojišťovny z pojistné smlouvy na pojištění motorového vozidla bude hrazen ze smlouvy o odpovědnostním pojištění, uzavřené mezi pojišťovnou a obcí na pojištění zaměstnanců obce (Hlasování: 5 pro). 61/26 ZO projednalo předložený návrh smlouvy mezi poskytovatelem služby společností Služby Boží Dar s.r.o. a uživatelem služby obcí Boží Dar o zajištění nucených odtahových služeb a v této souvislosti i návrh Nařízení obce Boží Dar "O maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy". Usnesení 61/26: ZO rozhodlo upravit maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel dle čl. 2, odst. 1 nařízení obce takto: úplný nucený odtah dle písm. a) 800,- Kč, nucený odtah neúplný dle písm. b) 400,- Kč. ZO uložilo starostovi obce projednat návrh smlouvy a nařízení obce s právním zástupcem obce a pokud nebude z právního hlediska nutno upravit znění "smlouvy" a "nařízení", pověřilo ZO starostu obce podpisem předmětné smlouvy a nařízení obce. 61/27 ZO se seznámilo s obsahem oznámení LK Slovan Karlovy Vary o konání a termínech závodů v období od 30.12.2005 do 19.3.2006, které se budou konat v areálu Jahodová louka a na KLM. Usnesení 61/27: ZO nemá námitek ke konání závodů pořádaných LK Slovan Karlovy Vary v termínech závodů v období od 30.12.2005 do 19.3.2006. 61/28 ZO projednalo žádost Sdružení dovolená - lyže.cz o pozastavení výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1538 k.ú. Klínovec, která je ve vlastnictví společnosti Služby Boží Dar s.r.o., k provozování imbissu. Usnesení 61/28: ZO po projednání rozhodlo trvat na ukončení nájemní smlouvy pro porušení smluvních podmínek a uložilo jednateli společnosti Služby Boží Dar s.r.o. zajistit ukončení nájemního vztahu s nájemcem Sdružení dovolená - lyže.cz a naplnění výpovědi v souladu s nájemní smlouvou (Hlasování: 4 pro, jedno zdržení). 61/29 ZO projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SG 11/2005, který předkládá společnost Golfer, s.r.o., se sídlem 362 14 Kolová č.p. 194. Předmětem návrhu dodatku je změna čl. IV – cena díla a čl.V – způsob a termíny plateb, kdy předkladatel předložil návrh na změnu v souvislosti s rozhodnutím orgánu ochrany životního prostředí a dodatečným požadavkem na doplnění dokladové části dokumentace k ÚŘ pro povolení terénních úprav pro 9-ti jamkové golfové hřiště o odborný posudek k možnému výskytu chřástala v lokalitě projektovaného golfového areálu. Cena díla se nemění, pouze je upraven splátkový kalendář ceny díla ve vztahu k rozpracovanosti dokumentace. Usnesení 61/29: ZO rozhodlo uzavřít se společností Golfer, s.r.o. se sídlem 362 14 Kolová č.p. 194 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SG 11/2005 v rozsahu předloženého návrhu, kdy se cena díla nemění, pouze je upraven splátkový kalendář ceny díla ve vztahu k rozpracovanosti dokumentace a pověřilo starostu obce podpisem předmětného Dodatku č. 1. 61/30 ZO se seznámilo s návrhem technického řešení přípojek IS pro pozemkovou parcelu 557/13 k.ú. Boží Dar, která je v souladu s ÚPD určena k zastavění. Návrh technického řešení předkládá v zastoupení vlastníka parcely projektant Alfa projekt (Ing. Palivec). Návrh řeší trasu budoucí přípojky vody, stoky splaškové kanalizace, STL plynovodu a dále dopravní napojení na komunikaci. Usnesení 61/30: ZO schválilo navržené technické řešení přípojek IS a souhlasí s umístěním napojení na veřejné IS (vodovod a splaškovou kanalizaci) na p.p.č. 149/1 k.ú. Boží Dar ve vlastnictví obce Boží Dar. ZO uložilo ve stanovisku obce požadovat v dalším stupni PD řešení rozšíření sítě TKR a VO k budoucím objektům na p.p.č. 557/13 s tím, že náklady na realizaci těchto sítí vyjma PD půjdou k tíži obce Boží Dar. Podmínky pro připojení sjezdů na komunikaci nemůže obec do doby vyřazení dotčené části silnice III/2196 ze silniční sítě a převodu do vlastnictví obce Boží Dar stanovit. Stanovisko obce nenahrazuje stanoviska dotčených orgánů státní správy a provozovatelů sítí (plyn, voda, kanalizace apod.) (Hlasování: 5 pro). 61/31 ZO projednalo žádost o pronájem tělocvičny v prostorách bývalé ZŠ Boží Dar na dny 30. a 31.12.2005, kterou předkládá Diecézní centrum mládeže Plzeň. Usnesení 61/31: ZO rozhodlo nevyhovět žádosti o pronájem tělocvičny v objektu radnice, důvodem zamítnutí žádosti je nemožnost zajištění předání a převzetí prostor a dohled nad užíváním ve dnech, uvedených v žádosti (Hlasování: 5 pro). 61/32 ZO projednalo žádost o pronájem tělocvičny v prostorách bývalé ZŠ Boží Dar, kterou předložil SK Boží Dar - Oddíl aerobiku. Jedná se o pravidelné využívání tělocvičny každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin. Usnesení 61/32: ZO souhlasí s bezúplatným pronájmem tělocvičny SK Boží Dar - Oddíl aerobiku za podmínky, že bude uzavřena dohoda mezi obcí Boží Dar a SK Boží Dar, ve které bude kromě dalších ujednání k vlastnímu provozování NP stanovena odpovědná osoba za provoz z členů SK Boží Dar - Oddílu aerobiku (Hlasování: 5 pro). 61/33 ZO projednalo žádost Krušnohorského sportovního klubu psích spřežení o vyjádření k pořádání závodu psích spřežení v k.ú. obce Boží Dar a Ryžovna ve dnech 25. až 26. února 2006. Usnesení 61/33: ZO rozhodlo vydat zamítavé stanovisko ke konání závodů v navrženém termínu, který koliduje s konáním Karlova běhu s dlouholetou tradici a hlavně pak s ohledem na současný stav trasy Karlova běhu, kdy došlo k rozsáhlým polomům a popadané stromy ležící v plánované trase Karlova běhu se nemusí podařit z tras odstranit, přičemž by pak zákonitě došlo ke změně trasy Karlova běhu, která by kolidovala s trasou závodu psích spřežení. ZO uložilo pracovníkům obce zaslat žadateli spolu s tímto stanoviskem i výzvu k respektování termínů lyžařských závodů v případě, že
4
Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62 T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l :
[email protected] •
•
• •
• • • •
•
• •
•
• •
by se žadatel rozhodl uspořádat závody psích spřežení i v dalších letech. Obec bude s ohledem na tradice preferovat termíny lyžařských závodů. 61/34 ZO projednalo žádost společnosti COM PLUS, s.r.o. se sídlem U Vlečky 6, Ústí nad Labem o vyjádření k navržené stavbě základnové stanice Boží Dar - 20476 Oskar Mobil. Realizace dle návrhu předpokládá demontáž nefunkčního zařízení VE 75 a to vrtule s převodovkou při zachování stávajících instalovaných technických zařízení (SITOUR kamera a T-mobil antény). Usnesení 61/34: ZO rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k realizaci základnové stanice Boží Dar - 20476 Oskar Mobil při splnění podmínky, že žadatel společnost COM PLUS, s.r.o. se sídlem U Vlečky 6, Ústí nad Labem zajistí demontáž vrtule a převodovky z dříku VE 75 včetně úpravy konstrukce dříku proti zatékání srážkových vod otvory po provedené demontáži a následnou likvidaci odpadu demontovaných částí na své náklady (Hlasování: 5 pro). 61/35 ZO projednalo žádost společnosti ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. o stanovisko k navržené stavbě elektrické přípojky pro pozemek p.p.č. 254/13 k.ú. Boží Dar, trasa je navržena i po pozemkové parcele 867/1 k.ú. Boží Dar ve vlastnictví obce Boží Dar. Starosta obce před vlastním projednáním žádosti informoval zastupitele, že po provedeném šetření bylo zjištěno, že elektrická přípojka byla již položena a to bez souhlasného stanoviska obce k dotčení pozemku ve vlastnictví obce a bez právoplatného stavebního povolení. Usnesení 61/35: ZO rozhodlo vydat k žádosti zamítavé stanovisko a uložilo starostovi obce informovat o postupu žadatele a zhotovitele elektrické přípojky orgány státní správy, stavební úřad a odpovědné pracovníky ZČE a.s. s žádostí o přijetí následných opatření, kdy společností ZČE, a.s. vybraný zhotovitel realizuje práce bez platných povolení jako "černou stavbu". Sama obec postupuje při přípravě a realizaci staveb v souladu s vydanými stanovisky a dle podmínek stavebních povolení a postupem zhotovitele při realizaci výše uvedené akce došlo ke zřízení odběrného místa při porušení několika předpisů a k nepovolenému vstupu zhotovitele na pozemek ve vlastnictví obce, který byl navíc předaný k realizaci jiné stavby (Hlasování: 5 pro). 61/36 ZO projednalo nabídku Ing. Aleše Hodiny, Starý Plzenec na odkup 34 ks akcií Západočeské plynárenské, a.s. ve vlastnictví obce Boží Dar. Usnesení 61/36: ZO rozhodlo neprodat soukromému investorovi 34 ks akcií Západočeské plynárenské, a.s. (Hlasování: 5 pro). 61/37 ZO projednalo urgenci Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary na provedení oprav na čerpací stanici PHM Boží Dar. Starosta obce informoval zastupitele o rozsahu provedených oprav (cca 100.000,- Kč) na odvodnění stáčecí plochy ve směru na výjezdu z ČS PHM, kdy k zamezení ředění úkapů srážkovou vodou bylo provedeno osazení odvodňovacích žlábků větší dimenze. Usnesení 61/37: ZO rozhodlo a uložilo zapracovat do rozpočtu roku 2006 výdaje na provedení opravy odvodňovacích příkopů a úpravy stáčecí plochy na vjezdu a dále uložilo sdělit Povodí Ohře, st.p., že opravy a úpravy v rozsahu požadavku budou provedeny v nejdříve možném období dle klimatických podmínek (Hlasování: 5 pro). 61/38 ZO vzalo na vědomí vyhodnocení společnosti Marius Pedersen, a.s. ke svozu nebezpečného odpadu, který se uskutečnil v obci Boží Dar v říjnu t.r. 61/39 ZO vzalo na vědomí informaci JUDr. Roberta Bezděka k usnesení Krajského soudu v Plzni o zrušení rozsudku soudu I. stupně a vrácení věci, konkrétně žaloby žalobců Marka Přády a nezletilého Tomáše Přády o určení vlastnictví pozemkové parcely 51/2 k.ú. Boží Dar k Okresnímu soudu v Karlových Varech. 61/40 ZO vzalo na vědomí informaci města Vejprty pro členy SOKO k zajišťování odpadového hospodářství města Vejprty s výhledem na nejbližší období. 61/41 ZO projednalo návrh smlouvy o užití autorského díla, kterou předkládá společnost Kabel Ostrov, s.r.o. Předmětem smlouvy je poskytnutí "informační smyčky", kterou bude zhotovovat Kabel Ostrov, s.r.o. i pro vysílání v TKR Boží Dar. Cena díla je stanovena částkou 2.000,- Kč bez DPH za každý měsíc trvání smlouvy, výpovědní lhůta smlouvy činí 3 měsíce. Usnesení 61/41: ZO rozhodlo uzavřít se společností Kabel Ostrov, s.r.o. se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov smlouvu o užití autorského díla, konkrétně na poskytnutí informační smyčky k odvysílání v TKR Boží Dar za částku 2.000,- Kč bez DPH za každý měsíc trvání smlouvy při výpovědní lhůtě smlouvy 3 měsíce a pověřilo starostu nebo místostarostu obce podpisem této smlouvy (Hlasování: 5 pro). 61/42 ZO vzalo na vědomí informaci, že obec Boží Dar jako dotčený účastník obdržela od Krajského úřadu Karlovarského kraje – OŽPaZe posudek o vlivech záměru "Farma větrných elektráren Abertamy" na životní prostředí. Informace byla zveřejněna na úřední desce OÚ Boží Dar. Lhůta pro písemné vyjádření je stanovena 30 dnů od zveřejnění tj. do 17.1.2006. Usnesení 61/42: ZO uložilo starostovi obce zpracovat stanovisko obce Boží Dar k "záměru" a odeslat jej příslušnému úřadu do stanoveného termínu (Hlasování: 5 pro). 61/43 ZO vzalo na vědomí žádost pana Martina Kutěje ml., bytem Boží Dar č.p. 107 o pronájem nájemního obecního bytu velikosti 1+1. Žádost bude evidována v evidenci žadatelů o pronájem nájemního bytu z BF obce Boží Dar. 61/44 ZO projednalo doplněnou žádost o prominutí poplatků ubytovacích a za parkování, kterou předložili manželé Jakub a Martina Vernerovi, bytem Boží Dar č.p. 134, vše z důvodů realizace nové komunikace s parkovacími plochami. Usnesení 61/44: ZO rozhodlo nevyhovět žádosti žadatelů manželů Jakuba a Martiny Vernerových, bytem Boží Dar č.p. 134 o poskytnutí finanční náhrady formou kompenzace, konkrétně prominutím poplatků ubytovacích a za parkování (Hlasování: 5 pro). 61/45 ZO vzalo na vědomí obsah zápisu z mimořádného 54. jednání Rady VSOZČ, které se konalo dne 15.11.2005 a zápis z řádného 29. zasedání VH VSOZČ, která se konala dne 15.11.2005, kde byly schváleny ceny vodného a stočného na rok 2006 a rozpočet VSOZČ na rok 2006. Obec uplatnila v rozpravě požadavek na koordinace prací VaK KV, a.s. na opravách a údržbě majetku VaK KV, a.s. v souvislosti s realizací staveb obchvatu a rekonstrukcí MK. Usnesení 61/55: ZO opakovaně uložilo starostovi obce vyvolat jednání s VaK KV, a.s. a ŘSD ČR ve věci rekonstrukce části dešťové stoky v silnici I/25. 61/46 ZO v souladu s usnesením 60/6/05 obdrželo k projednání specifikaci úkolů s termíny k projektu a žádosti o poskytnutí grantu ve výši 160.000,- Kč na realizaci projektu TSP na rok 2006. Usnesení 61/56: K předloženému materiálu nebyly vzneseny ZO připomínky. ZO uložilo starostovi obce informovat ZO o průběhu projektu a jeho výsledcích (Hlasování: 5 pro). 61/47 ZO vzalo na vědomí obsah dopisu starosty obce Kolová Ing. Kellnera, kterým děkuje starostovi obce za pomoc při zpracování žádosti obce Kolová o dotace z GS CBC 2003, kdy obec Kolová byla v podání žádosti o dotace úspěšná.
5
Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62 T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l :
[email protected] K bodu 5) programu – Různé: • • •
•
•
61/48 ZO vzalo na vědomí informaci pana Perníka o postupu obce v zajišťování projektové dokumentace pro rekonstrukci mostů na vodním toku Černý potok a to mostu na LC Kaffenberská a mostu v MK pod objektem Slovanka. Projektová kancelář PONTIKA předložila první návrh jako podklad k budoucímu návrhu SoD na zpracování PD pro oba mostní objekty. 61/49 ZO vzalo na vědomí informaci, že dnes 19.12.2005 byla otevřena v sálu hotelu Praha výstava "Znovuobjevené Krušnohoří". 61/50 Zastupitel pan Valtera vznesl kritiku k místostarostovi obce na nezajištění přítomnosti jednatele společnosti Služby Boží Dar, s.r.o. pana Šostoka na 61. jednání ZO, kdy dále konstatoval, že není možné v budoucnu přistupovat při projednání finančních záležitostí společnosti k projednání bez dostatečné přípravy podkladů k jednání a v časové tísni tak, jak tomu bylo u projednání financování nového vleku. Dále poukázal na to, že ZO jako vrcholný orgán společnosti není informováno o personálních záležitostech společnosti, kdy společnost přijala zaměstnance do funkcí, které mají výrazný vliv na chod společnosti (např. vedoucí manažer hotelu Praha) bez výběrových řízení. S ohledem na některé další osobní zkušenosti z jednání s jednatelem společnosti (oprava věže hotelu Klínovec) a po seznámení se s písemnou reakcí jednatele společnosti na kritiku zastupitele Ing. Jurici k zajištění akce zahájení zimní sezóny 2005/2006, navrhl přijmout usnesení Zastupitelstva obce jako vrcholného orgánu společnosti k hodnocení činnosti jednatele vždy po uplynulém čtvrtletí, tak aby hodnocení bylo aktuální a zastupitelé měli možnost reagovat na plnění úkolů jednatelem společnosti. Zastupitel pan Novák konstatoval, že byl informován o nevhodném přístupu zaměstnanců hotelu Praha při zajištění ubytování a služeb pro pracovníky fy. Doppelmayr, kteří prováděli montáž vleku pro společnost Služby Boží Dar s.r.o. Místostarosta obce Formáček ke kritice nepřítomnosti jednatele s.r.o. na 61. jednání ZO sdělil, že pan Šostok, jako jednatel společnosti Služby Boží Dar s.r.o. byl telefonicky vyzván k účasti na 61. jednání ZO. Toto pozvání po dohodě se starostou obce Ing. Horníkem bylo odvoláno pro pracovní vytížení jednatele s.r.o. pana Šostoka před nastávající hlavní zimní sezonou a omezený čas určený pro konání tohoto posledního ZO v roce 2005. Starosta obce Ing. Horník k požadavku pana Valtery na informovanost o personálních záležitostech společnosti sdělil, že dle zákonných předpisů jsou personální záležitosti společnosti věcí jednatele společnosti a nese za ně plně odpovědnost. Ve věci zlepšení informovanosti ZO o činnosti společnosti a personálním obsazení navrhl svolat v dubnu 2006 Valnou hromadu společnosti Služby Boží Dar s.r.o. Usnesení 61/60: ZO uložilo starostovi obce a jednateli společnosti Služby Boží Dar s.r.o. svolat v průběhu měsíce dubna 2006 1. jednání VH společnosti Služby Boží Dar s.r.o., přičemž program jednání bude upřesněn s ohledem na schvalování účetní uzávěrky za rok 2005 (Hlasování: 5 pro). 61/51 Zastupitel pan Valtera předložil k projednání návrh ve věci zajištění dohledu nad provozem vleků ve vlastnictví obce a společnosti Služby Boží Dar s.r.o. Usnesení 61/61: ZO schválilo zajištění dohledu nad provozem vleků nad hotelem Praha ve vlastnictví obce Boží Dar a ve vlastnictví společnosti Služby Boží Dar s.r.o. prostřednictvím zastupitele pana Petra Valtery (Hlasování: 4 pro, jedno zdržení). 61/52 Do diskuse se přihlásil host jednání ZO pan Mgr. Frühauf, který projevil opakovaně zájem o koupi p.p.č. 34/9 k.ú. Boží Dar pro stavbu RD. Usnesení 61/62: ZO uložilo starostovi obce zajistit opakovaně provedení revize evidence žádostí žadatelů o koupi p.p.č. 34/9 (před změnou GP a údajů v KN 34/9, 34/10) a tuto předložit k projednání a dalšímu rozhodnutí do jednání ZO v I. Q roku 2006.
K bodu 6) programu – Usnesení: ZO se jednomyslně usneslo, že veškeré body 61. jednání ZO a z nich vyplývající závěry jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Přítomnost členů ZO na 61. jednání ZO dne 19.12.2005 – viz originál prezenční listiny.
K bodu 7) programu – Závěr: 61. jednání ZO starosta obce ukončil dne 19.12.2005 ve 21:20 hodin. V 52. týdnu roku 2005 se bude konat mimořádné 62. jednání ZO (viz bod jednání 61/18). Další řádné jednání ZO se bude konat na přelomu ledna a února 2006 od 17:00 hodin na OÚ Boží Dar v kanceláři starosty obce.
Ing. Jan Horník starosta obce Boží Dar
Jaroslav Formáček místostarosta obce Boží Dar
Ověřovatelé zápisu
Petr Valtera
Antonín Čechura
Boží Dar, 19.12.2005
6
