n u m m e r: b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e s t r a at 2 3 november 2014

T E C H N I S C H E OMSCHRIJVING nummer:

2014-21 betreft:

Plan

voor het bouwen

va n e e n w o o n h u i s a a n d e

B o s r a n k 12

te

Cuijk

i n o p d r a c h t va n :

D h r . G. B u n t & M e v r . A. H e r m s e n H e e s t r a at 2 5435 PC S i n t A g at h a 3

november

2014

bestekboeknr. 2014-21 Opdrachtgever: Dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha

Bestekboek ten behoeve van:

De technische installatie van een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk

Datum:

3 november 2014

Aanbesteder:

Dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha

Architect:

Bulkens Architecten bna Hoeveveld 2 6584 GG Molenhoek tel: 024-357 33 59

Algemene omschrijving van het werk: Het werk bestaat uit het aanleggen van de technische installaties van een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk. De aannemer dient een aparte offerte in te dienen voor de zonnepanelen met omvormer zoals in de omschrijving omschreven.

Bulkens Architecten

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN

2

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

3

00 00.01 00.02 00.03 00.04 00.05 00.06

3 3 3 10 11 11 12

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

13

05 05.00 05.34

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

13 13 14

51 51.00 51.11 51.12 51.13 51.32 51.61 51.81

BINNENRIOLERING ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES IN LEIDINGEN ISOLATIE

14 14 16 16 16 17 18 18

52 52.00 52.11 52.12 52.13 52.32 52.33 52.38 52.61 52.62 52.63 52.81

WATERINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN VERDELERS EN VERZAMELAARS VERBINDINGEN APPENDAGES IN LEIDINGEN APPENDAGES AAN LEIDINGEN APPENDAGES OM LEIDINGEN ISOLATIE

18 18 20 21 22 22 23 23 23 24 24 25

53 53.70

SANITAIR KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES

25 25

60 60.00 60.11 60.12 60.13 60.31 60.32 60.33 60.34 60.35 60.41 60.51 60.60 60.72 60.81 60.83

VERWARMINGSINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN METALEN BUISLEIDINGEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN VERDELERS EN VERZAMELAARS METALEN KANALEN KUNSTSTOF KANALEN VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN FLESSEN EN TANKS APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN ISOLATIE REGELAPPARATUUR

26 26 29 29 31 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38

61 61.00 61.11 61.12 61.13 61.32 61.33 61.42 61.51 61.52

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN METALEN KANALEN KUNSTSTOF KANALEN VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN BINNENROOSTERS BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

38 38 39 39 40 41 42 42 42 43

Woonhuis Bosrank12 Cuijk

Bulkens Architecten

INHOUDSOPGAVE

61.60 61.81

APPENDAGES ISOLATIE

43 43

68 68.52

REGELINSTALLATIES OMVORMERS

43 44

70 70.00 70.12 70.13 70.33 70.42 70.52 70.62 70.63 70.64 70.72 70.74 70.88

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN WERKBESCHEIDEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN OMZETTERS BUISLEIDINGEN EN SLANGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS DRADEN SCHAKELAARS, LAAGSPANNING CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

44 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 75.00 ALGEMEEN 75.41 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR 75.42 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR 75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR 75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR 75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN EINDPAGINA


51 51 52 52 52 52 53 54

Bulkens Architecten

OVERZICHT BIJLAGEN

OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Overige bijlagen: - model garantieverklaring. - model coördinatie-overeenkomst - geotechnisch onderzoek.


2

Bulkens Architecten

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 00

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

00.01.10

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABUStandaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

00.02

AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

00.02.01

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

00.02.02

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

00.02.03

DIRECTIE 01. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: - de opdrachtgever en of de person(o)n(en) die door hen zijn aangewezen. Bij gunning zal worden aangegeven door wie de directie zal worden vertegenwoordigd.

00.02.05

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.

00.02.06

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en


3

Bulkens Architecten


04.

05.

06.

10.


instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012. - personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie

4

Bulkens Architecten


00.02.07

DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst geschiedt binnen de gestanddoeningstermijn of zoveel eerder. De definitieve startdatum wordt in de eerste bouwvergadering vastgelegd.

00.02.08

UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 01. OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: 140 (dit zijn de totaal aantal werkbare werkdagen waarbij zowel de bouwkundige en technische installaties gereed moeten zijn, hierin vallen dus alle werkzaamheden) 02. DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: De laatste dag na het verstrijken van het aantal werkbare werkdagen.

00.02.09

OPNEMING EN GOEDKEURING 90. OPNEMING EN GOEDKEURING De schriftelijke aanvrager van de aannemer, genoemd in par. 9, lid 1 van de UAV 2012, zal ten minste 21 dagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie zijn. 91. RAPPORT VAN OPNEMING Bij de opneming, en na de onderhoudstermijn, zal door de directie een "rapport van opneming" worden opgesteld, met daarin de geconstateerde gebreken. De geconstateerde gebreken dienen uiterlijk binnen 15 werkbare werkdagen na de opneming te zijn afgewikkeld. Verlenging van deze periode is alleen mogelijk indien herstel afhankelijk is van nalevering bouwmaterialen en de afwijkende termijnbetaling wordt eenzijdig door de directie gedaan en aangegeven op de gebreken lijst.

00.02.10

OPLEVERING 90. OPLEVERING Het gehele werk, als genoemd in het bestekboek, wordt geacht te zijn opgeleverd, na ondertekening door partijen van het "proces-verbaal van oplevering" welke door de directie wordt opgesteld. Het "rapport van opneming" zal hier deel van uitmaken.

00.02.11

ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 12.

00.02.12

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 12 maanden.

00.02.14

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

00.02.15

WERKTERREIN 01. AANDUIDING WERKTERREIN Als werkterrein is beschikbaar als aangegeven op de tekening.

00.02.16

AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.


5

Bulkens Architecten


00.02.18

KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle bouwstoffen. 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 03. BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

00.02.20

ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.

00.02.22

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: het gehele werk. - te garanderen door: volgens bijlage garantieverklaring voor een onderdeel model II. - periode: 3 jaar. 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overlegd voor de aanvang van de uitvoering van het gegarandeerde onderdeel.

00.02.26

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: - een schaalverdeling met kalenderdagen. - een schaalverdeling met werkbare werkdagen (prognoseschaal) zoals vastgesteld door de Stichting Verletbestrijding Bouwnijverheid te Rotterdam. Minimaal op te nemen: - volgorde en uitvoeringsduur van de eenheden van het werk. - werkzaamheden van nevenaannemers en derden van de opdrachtgever. De aannemer van de installaties dient na wederzijdse goedkeuring de planning van de bouwkundige aannemer aan te houden. 03. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 90. VERLENGING BOUWTIJD De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenging van de bouwtijd noch op schadeloosstelling indien, door het niet tijdig inleveren van


6

Bulkens Architecten


monsters ten behoeve van keuring, schade en/of oponthoud wordt veroorzaakt. Indien achterstand op het tijdschema dreigt te ontstaan zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie extra inspanningen verrichten om de opgelopen achterstand of de dreiging daarvan teniet te doen. 00.02.27

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st): in tweevoud. - de goedgekeurde (st): in tweevoud. 04. BOUWVERGADERINGEN Bij elke bouwvergadering verstrekt de aannemer de volgende gegevens: - de vordering van het werk. - overzicht van werkbare en onwerkbare werkdagen. - overzicht van opgegeven en goedgekeurde meeren minderwerken. - overzicht van uitvoeringstekeningen met laatste wijzigingsdatum. - een bijgewerkte lijst van onderaannemers. In de eerstvolgende bouwvergadering moeten deze notulen worden vastgesteld en door de deelnemers voor akkoord worden ondertekend.

00.02.28

AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de hal. Alvorens met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden aan te vangen zal de aannemer in overleg met het bevoegd gezag, de gemeentelijke dienst, en de directie het bouwterrein en de bouwpercelen uitzetten en afbakenen.

00.02.29

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

00.02.31

VERBAND MET ANDERE WERKEN 02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 90. MEDEWERKING AANNEMER De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer, meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig, schriftelijk en duidelijk gemotiveerd, aan de directie kenbaar maken. 91. NUTSVOORZIENINGEN De coördinatie van alle nutsvoorzieningen en aansluitingen behoort tot de verplichtingen van de aannemer.


7

Bulkens Architecten


00.02.32

GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

00.02.33

VERMOEDEN VAN ONVOLDOEND WERK 90. VERMOEDEN VAN ONVOLDOEND WERK Indien er bij de opdrachtgever vermoeden van onvoldoend werk bestaat, zal de aannemer dit op de eerste aanzegging wijzigen c.q. corrigeren overeenkomstig de aangegane verplichtingen.

00.02.34

WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING De aannemer is verplicht de door de directie verstrekte detail- en de door haar goedgekeurde bouwvoorbereidingstekeningen met het bestekboek te vergelijken. Afwijkingen moet hij steeds vooraf schriftelijk melden aan de directie.

00.02.35

VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK Het meeren minderwerk zal, naar rato voortgang werk, worden verrekend. De verrekening van de stelposten zal bij de laatste termijn worden verrekend. Van alle meeren minderwerken zal de aannemer voor aanvang daarvan schriftelijk prijs moeten hebben opgegeven en tevens dient hij een aantoonbare bevestigde goedkeuring van de directie ontvangen te hebben. Mocht er bij de inschrijvingsbegroting een projectkorting worden aangeboden, dan geldt deze projectkorting als éénmalig, met de nadruk op éénmalig. Deze zal dan niet meer verrekend kunnen worden met de verrekening van meeren minderwerk. 91. PRIJSOPBOUW MEER EN MINDER WERK - prijsopgaven dienen te zijn gespecificeerd conform de inschrijvingsbegroting. - verrekeningen van meeren minderwerk vindt plaats volgens de netto normen en -prijzen, evenals de toeslag percentages (voor winst, risico en algemene kosten), zoals deze zijn gehanteerd bij het vaststellen van de aanneemsom bij de aannemingsovereenkomst. - de concept-prijsopgaven voor de uitvoering van meeren minderwerk dienen vooraf bij de directie te worden ingediend. Materiaalprijzen en verwerkingstijden, welke niet zijn genoemd in de aannemingsbegroting, zijn ter goedkeuring van de directie. - de aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de uitvoering niet is goedgekeurd in de bouwvergadering (schriftelijk vastgelegd) en/of waarvan de uitvoering niet schriftelijk is opgedragen.

00.02.36

BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. BESTEKSWIJZINGEN Met verwijzing naar paragraaf 36 van de U.A.V. wordt nader bepaald dat voor het opdragen van bestekswijzigingen een schriftelijke, door de directie rechtstreeks aan de aannemer te verstrekken opdracht is vereist. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, kan de directie de opdracht eerst mondeling verstrekken.

00.02.38

HOEVEELHEDEN 01. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94.

00.02.40

BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, verschijnen periodiek per 2 weken (ten hoogste) aan de hand van een betalingsplanning door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring van de directie/opdrachtgever. Het aantal en grootte van de termijnen zullen worden vastgesteld aan de


8

Bulkens Architecten


02.

90.

hand van een in overleg met de aannemer vast te stellen puntenschema en vorderingsstaat. (uitgaan van ca. 10 termijnen) Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. De laatste termijn, groot 5% van de aanneemsom, verschijnt na afloop van de bouwkundige onderhoudstermijn en nadat is geconstateerd dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: in tweevoud. EINDAFREKENING De betaling van de onderhoudstermijn geschiedt 3 maanden na oplevering wanneer: het werk door de opdrachtgever en directie is aanvaard; de garantieverklaringen, revisietekeningen die volgens dit bestekboek worden geëist, door de aannemer zijn verstrekt. een schriftelijke verklaring is afgegeven, dat er omtrent het saldo van meeren minderwerk volkomen overeenstemming met de opdrachtgever en de directie bestaat en dat de aannemer na uitbetaling hiervan, geen enkele vordering op de opdrachtgever kan doen gelden.

00.02.41

OMZETBELASTING 01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

00.02.44

SCHADE AAN HET WERK 90. SCHADE AAN HET WERK Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief dan wel op eerste aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de tijdsplanning niet in gevaar komt. Indien buiten het werkterrein schade wordt aangericht, veroorzaakt door de aannemer, ook als deze schade het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze schade voor rekening van de aannemer.

00.02.46

IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER In aanvulling op het gestelde in paragraaf 46 lid 3 van de U.A.V. kan (kunnen) de aannemer of diens rechtsverkrijgende(n) in dit geval generlei recht doen gelden op betaling van het verschil tussen de grotere waarde van het door de aannemer gepresteerde werk, inclusief geleverd materiaal en het aan hem uitbetaalde bedrag, indien dit laatste, vermeerderd met de kosten van het afmaken of voortzetten van het werk meer bedraagt dan de oorspronkelijke aanneemsom.

00.02.49

BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01. MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad.


9

Bulkens Architecten


Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012. 00.02.50

VOORTZETTING VAN HET WERK 90. VOORTZETTING VAN HET WERK De aannemer zal na de datum van aanvang het werk op de meest krachtige wijze voortzetten met de doelstelling het werk binnen de overeengekomen tijdsplanning te realiseren.

00.03

VERZEKERINGEN

00.03.10

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie AllRisks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: - 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: - 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - de constructeur(s). - hun ondergeschikten, voor zover genoemden verzekerden voor hun aansprakelijk zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of


10

Bulkens Architecten


03.

reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

00.04

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

00.04.10

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. 90. RISICOREGELING De risicoregeling is niet van toepassing op dit werk. 91. VASTSTELLING PRIJS De bij de inschrijving ingediende prijs is vast gedurende 90 dagen na de dag van aanbesteding. De bij de gunning vastgestelde prijs is vast gedurende de gehele bouwperiode.

00.05

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

00.05.10

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01. AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: Ten behoeve van het maken van de prijsopgave (aanbestedingsstukken): - totaal maximaal 1 stuks witdruk. Ten behoeve van de uitvoering: - totaal maximaal 1 stuks digitaal in PDF-formaat en DWG-formaat (bouwvoorbereidingsstukken). Onder "andere gegevens" wordt verstaan: het bestekboek met eventuele nota(s), grondrapport. Onder "tekeningen" wordt verstaan: de aanbestedingstekeningen, eventuele principedetails, eventuele bouwvoorbereidingstekeningen, de constructietekeningen. Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift


11

Bulkens Architecten


04.

90.

aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. ROUTING De aannemer stelt een "gegevens - behoefte schema" op met betrekking tot de informatiestromen en goedkeuringsmomenten directie. Met inachtneming van het onderstaande. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum waarop de aannemer de tekeningen en berekeningen bij de directie heeft ingediend, stelt de directie de aannemer van haar oordeel inzake de ingediende tekeningen en berekeningen in kennis. Voorzien van haar oordeel of opmerkingen zal de directie een kopie van de tekening(en) en de berekening(en) terugzenden naar de aannemer. De opmerkingen zullen in hoofdzaak gegevens bevatten, welke de aannemer niet eerder bekend waren. Deze opmerkingen van de directie dienen op de tekeningen en in de berekeningen te worden verwerkt. Indien de tekeningen en berekeningen niet worden geaccepteerd, wordt de aannemer, gelijktijdig met de redenen hiervan, in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval, uiterlijk binnen twee weken, nieuwe tekeningen en berekeningen aan de directie ter beoordeling voor. Hij levert, indien vereist, de goedgekeurde tekeningen/ berekeningen in bij de gemeentelijke instantie, bevoegd gezag.

00.06

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

00.06.10

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&Gcoördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 90. KENNISGEVING a. de aannemer stelt voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de directeur van de Arbeidsinspectiedienst, in de regio waar het werk wordt uitgevoerd, in kennis van de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk. b. het kennisgevingsformulier wordt door de bouwkundige aannemer op een voor eenieder zichtbare plek op het werkterrein aangebracht. c. de aannemer zorgt voor het zo nodig actualiseren van het kennisgevingsformulier tijdens de uitvoering van het werk.


12

Bulkens Architecten

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00

ALGEMEEN

05.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Van toepassing zijn de volgende voorschriften, richtlijnen en NEN-normen: - NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw - Begripsbepalingen en algemene regels. - NEN 2887 Maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats. - NEN 2888 Maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen. - NEN 2890 Afleiding van streefmaten uit modulaire maten van gebouwdelen. - NEN 3682 Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzigingen. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen.

05.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 90. GEBRUIK CV-INSTALLATIE VOOR DE OPLEVERING Indien de aannemer gedurende een bepaalde periode ten behoeve van de uitvoering gebruik wil maken van de aangebrachte cv-installatie(s) voordat deze zijn opgeleverd dient hij zijn voornemen schriftelijk aan de directie mede te delen. Alle kosten verbonden aan het gebruik van de CV-installatie, met inbegrip van de bediening, het verhelpen van storingen, vervangen van onderdelen in de meest uitgebreide zin, het brandstofgebruik e.d. zijn voor rekening van de aannemer. Het gebruik van de CV-installatie ten behoeve van de uitvoering behoeft ten allen tijde de goedkeuring van de directie. Als men moet verwarmen en/of droogstoken, voor het verkrijgen van goede kwaliteit van het werk tijdens de afbouwfase, en daarvoor dan bouwdrogers en/of heaters benodigd zijn, dan zijn deze kosten, inclusief energiekosten, voor rekening van de aannemer. 91. VERPLICHTINGEN T.A.V. HET BEVOEGD GEZAG T.a.v. het bevoegd gezag heeft de aannemer de volgende verplichtingen: - alle gewenste of vereiste gegevens en inlichtingen verstrekken. - op ieder moment (altijd) toegang tot het werk verlenen. - melding start/einde bouw. - het opstellen en aanleveren van een "Werkterreininrichtingsplan"; zie bestekpost 05.41.11-a.

05.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 90. UITVOERING De grondwerken dienen in de droge te worden uitgevoerd. Drooghouden zolang dit voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is.

05.00.55

bijhorende verplichtingen: maatvoering 90. CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen plaatsvinden. 91. CONTROLE METING De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 92. MAATVOERING Alle maten en maatvoeringen volgens de tekeningen. De maten zijn in principe in millimeters aangegeven, tenzij anders vermeld. Kleine maatafwijkingen zijn in principe niet toegestaan; in voorkomende gevallen zal in overleg tussen aannemer en directie worden besloten op welke wijze maatafwijkingen zullen worden aangepast en/of hersteld. Maatafwijkingen tussen aanbestedings- en bouwvoorbereidingstekeningen zullen geen recht geven op verrekening van daaruit voortvloeiende aanpassingen. 93. TERREININRICHTINGSTEKENING De aannemer maakt een terreininrichtingsplan.


13

Bulkens Architecten

51 BINNENRIOLERING

05.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 90. MATERIALEN De aannemer zorgt ervoor dat alle materialen volgens voorschriften van leveranciers c.q. fabrikanten opgeslagen en verwerkt worden. Materialen die niet volgens voorschriften van leveranciers c.q. fabrikanten opgeslagen c.q. verwerkt worden, op eerste aanzegging van de directie terstond van het werk afvoeren.

05.34

SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.10-a

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK 0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS De aannemer dient voor de opneming alle stickers/- merktekens e.d. te verwijderen, voor zover dit geen gebruiksaanwijzing betreft. ALGEMEEN Van alle materialen (m.u.v. materialen derden) dienen stickers/merktekens e.d. te zijn verwijderd.

.01

05.34.20-a

.01

.02

05.34.30-a

.01

DROOG REINIGEN NIEUW WERK 0. DROOG REINIGEN Bij de opneming dienen alle ruimten, gebouwdelen en het terrein rondom de bouw schoon te zijn. ALGEMEEN - De vloeren in alle ruimten dienen "bezemschoon" te zijn. - Al het afval dient door de aannemer verwijderd te worden. GEBOUWEN EN TERREIN Het dagelijks schoonhouden en afvoeren van het puin. NAT REINIGEN 0. NAT REINIGEN Wassen en schoon opleveren. ALGEMEEN Het sanitair en schakelaars, wandcontactdozen, etc. moeten vlek- en smetvrij worden opgeleverd.

51

BINNENRIOLERING

51.00

ALGEMEEN

51.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 3213 Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Ontwerp en aanleg - Eisen. - NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden. - NRT 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NEN 3287 Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Aansluiting van condensvormende, met gasgestookte toestellen. - NPR 5075 Geluidwering in de woningen van woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water. - NEN-EN 1329-1 Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1: Specificaties voor leidingen, hulpstukken en het systeem. - NEN-EN 1401-1 Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem. - NEN-EN 1401-2 Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling. - NEN-EN 681-1 Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber. - De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers.


14

Bulkens Architecten

51 BINNENRIOLERING

91.

92.

93.

94.

Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. GEVELDOORVOEREN Ter plaatse van de geveldoorvoer de riolering in de funderingsconstructie uitvoeren met een dubbele mofverbinding met rubberen ringen. MONTAGE APPENDAGES In de liggende leidingen, een Ø van 100 mm of meer, moeten bij vertakkingen alsmede aan strang uiteinden ontstoppingsvoorzieningen worden aangebracht. De ontstoppingsvoorzieningen dienen op een goed bereikbare plaats te worden aangebracht. LEIDINGDOORVOEREN Leidingdoorvoeren door metselwerk en/of beton voorzien van PVC mantelbuizen van voldoende diameter. De ruimte tussen de mantelbuis en rioleringsbuis waterdicht afwerken. Afvoerleidingen van toiletten ter plaatse van doorvoer door de metselwerkwanden van leidingkokers, trillings isolerend uitvoeren (minerale wol + afdichting). STAND-/ONTSPANNINGSLEIDINGEN De standleidingen moeten zijn voorzien van een ontspanningsvoorziening/leiding. De ontspanningsleiding moet zijn aangebracht tot en met de ontluchtingskap. De ontspanningsleiding moet gelijk zijn aan de diameter van de standleiding. Standleidingen welke hoger gaan dan een verdieping, voorzien van een expansiestuk.

51.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL De aansluiting van de riolering op het openbaar riool wordt door derden verzorgd. Plaats van aansluiting als aangegeven op tekening. 02. GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: - de desbetreffende gemeentelijke instanties. De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer. 03. AANSLUITKOSTEN Voor rekening van de aannemer zijn de aansluitkosten van: - de aansluiting van de binnenriolering op het openbaar riool.

51.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - het materiaal van de leiding. - plaats en type van hulpstukken/appendages. - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. - de maatvoering. - delen voorzien van isolatie. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager: bouwvoorbereidingstekeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van levering: voor de opneming.

51.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: - van het functioneren van de binnenriolering. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud. Tijdstip van verstrekking: voor de opneming.


15

Bulkens Architecten

51 BINNENRIOLERING

51.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de gehele binnenriolering. - te garanderen door: aannemer. - periode: 10 jaar.

51.11

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

51.11.10-a

BINNENRIOLERING 0. BINNENRIOLERING Gescheiden systeem. Uitvoering: - overeenkomstig NEN 3215-11. - overeenkomstig NTR 3216-08. BINNENRIOLERING De uitvoering van de binnenriolering.

.01

51.12


51.12.10-a

TEKENINGEN 0. TEKENING BINNENRIOLERING Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met leidingdiameters. - het materiaal van de leiding. - de plaats van appendages. - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. - de nodige bouwkundige voorzieningen, zoals: sparingen, mantelbuizen, bevestigingen, sleuven, boren van gaten, e.d. - maatvoering. - te isoleren delen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. BINNENRIOLERING De bouwvoorbereidingstekeningen van de binnenriolering.

.01

51.12.20-a

.01

INSTALLATIE-BEREKENING 0. BINNENRIOLERINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van de gehele binnenriolering. Berekeningsmethode overeenkomstig NEN 3215-11. Berekeningsmethode overeenkomstig NTR 3216-08. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. BINNENRIOLERING De installatie-berekeningen van de binnenriolering.

51.13

BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

51.13.10-a

BEPROEVEN/INREGELEN 0. BEPROEVEN/INREGELEN Beproeven. Onderdelen: - de gehele binnenriolering. Methode: - overeenkomstig NEN 3215-07. - overeenkomstig NTR 3216-08.


16

Bulkens Architecten

.01

51.13.30-a

.01

51 BINNENRIOLERING

Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: Beproevingen moeten worden uitgevoerd voordat de betreffende leidingen worden geïsoleerd cq. weggewerkt of niet meer bereikbaar zijn. BINNENRIOLERING Beproeven van de binnenriolering. CONTROLEREN 0. BINNENRIOLERING, CONTROLE DICHTHEID Controle binnenriolering: Onderdelen: - de gehele binnenriolering. Methode: - overeenkomstig NEN 3215-11. - overeenkomstig NTR 3216-08. De controle op waterdichtheid van de binnenriolering moet geschieden door het volzetten van de buisleidingen. Onderdelen: de buizen van de binnenriolering. Methode: door het volzetten met water. BINNENRIOLERING Controle op de binnenriolering.

51.32

KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

51.32.10-a

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING Aanlegwijze: - leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten. - overeenkomstig NTR 3216-08. - overeenkomstig NEN 3215-11. Verbindingswijze: - lijmverbinding. Bevestigingswijze: - gebeugeld en/of ingestort. - beugelafstand verticale leidingen: max. (m): 1,5. - beugelafstand liggende leidingen: max. (m): 2,5. Beschermingswijze: - beschermbuis. - beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte constructie. Aansluitingen: - aansluitpunten: * alle sanitaire toestellen volgens tekening. * afvoer gootsteen. * op de rioolontluchting. * op de buitenriolering, op circa 0,50 m uit de gevel door middel van expansiestuk. * ten behoeve van de wasmachine. * ten behoeve van de vaatwasser (afgedopt). * ten behoeve van de combi-cv-ketel. De ruimte tussen de mantelbuis en rioleringsbuis waterdicht afwerken; hierbij geen materialen gebruiken die PVC aantasten. 1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023+w04) Fabrikaat: Dyka B.V. Type: Ultra-3 voor binnenriolering. Materiaal: gerecycled PVC. Nominale buitenmiddellijn (mm): conform berekening en volgens NEN 3215. Hulpstukken. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - expansiestuk in de standleiding ter plaatse van de verdiepingsvloeren. - beugels (thermisch verzinkt). - overige technische uitwerking aannemer. Kunststof buizen leveren onder KOMO-productcertificaat. BINNENRIOLERING De binnen rioleringsleidingen van de gehele woning.

.01


17

Bulkens Architecten

52 WATERINSTALLATIES

51.61

APPENDAGES IN LEIDINGEN

51.61.31-a

EXPANSIE-/ZETTINGSTUK 0. EXPANSIESTUK Fabrikaat: Dyka B.V. Type: Expansiestuk 2-delig. Materiaal: PVC. Afmetingen (mm): conform berekening standleiding. Aansluitingen: 1x lijm mof en 1x spie-eind. Toebehoren: - verbindings- en montagemateriaal. - vastpuntconstructie. Expansiemoffen leveren onder KOMO certificaat met KOMO-keurmerk. BINNENRIOLERING De expansiestukken in de standleiding (1x per verdieping).

.01

51.81

ISOLATIE

51.81.12-a

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN 1. SCHAAL, MINERALE WOL Fabrikaat: ter keuze aannemer. Materiaal: glaswol. Cachering: met PVC-folie, 50 % overlappend. Binnendiameter (mm): zie leidingdiameters. Dikte (mm): 40. Lengte (mm): standaard. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. BINNENRIOLERING - isolatie ten behoeve van alle standleidingen. - isolatie ten behoeve van alle leidingen aangebracht in horizontale en verticale leidingkanalen.

.01

52

WATERINSTALLATIES

52.00

ALGEMEEN

52.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI2002). - NEN 1070 Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit. - NEN 2768 Meterkasten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen. - NPR 5075 Geluidwering in de woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water. - De werkbladen behorende bij NEN 1006 (AVWI-2002). - De werkbladen behorende bij VEWIN. - De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. 91. MONTAGE LEIDINGEN - Bij meerdere in het zicht komende verticale leidingen in dezelfde ruimte moeten de beugels ten opzichte van elkaar op gelijke hoogte worden aangebracht. - Bij twee of meer evenwijdige in het zicht lopende leidingen in een ruimte de bevestigings- en ondersteuningsconstructies van de leidingen op een lijn aanbrengen. - Bij meerdere in het zicht komende verticale leidingen in dezelfde ruimte de sok verbindingen ten opzichte van elkaar op gelijke hoogten en onmiddellijk boven de eventuele beugels aanbrengen.


18

Bulkens Architecten


92.

Daar waar meer dan twee leidingen evenwijdig lopen, ophangrail toepassen. LEIDINGSYSTEMEN - De aansluitleidingen naar de sanitaire toestellen in de wanden wegwerken. - Niet weggewerkte leidingen moeten vrij van de muur zijn aangebracht door middel van beugels of zadels. - Aansluitleidingen voor tappunten voorzien van muurplaten. - De uitzetting van de warmwaterleidingen opvangen door middel van expansie bochten met vastpuntconstructies. - Alle strang afsluiters combineren met een aftapkraan. - Afsluiters, kranen, terugslagkleppen e.d. zodanig monteren dat bij lekken van verbindingen of pakking bussen, geen schade aan andere apparatuur kan ontstaan. - De aansluitdiameter van sanitaire toestellen conform werkbladen. leidingwachttijden warmwatertappunten; maximale leiding wachttijd 20 seconden (m.u.v. bad), een en ander conform werkblad WB 4.4A. * Pompen moeten kunnen worden uitgenomen zonder verdere demontage van andere installatiedelen. * Leidingen worden voorzien van afzonderlijke plafondhulzen of afzonderlijke vloerhulzen, indien deze doorvoeren in vloer en plafond ten opzichte van elkaar verspringen. * De tussenruimte tussen afgewerkte leidingen en bouwkundige constructies moet, indien mogelijk, ten minste 50 mm bedragen. * Leidingdoorvoeringen moeten akoestisch en/of brandwerend en indien noodzakelijk gas- en/of waterdicht worden afgedicht. * Indien niet nader omschreven, moeten doorvoeren van leidingen door bouwkundige constructies bestaan uit een mantelbuis waarvan de lengte tenminste gelijk is aan de dikte van de afgewerkte constructie. * Maximale snelheden in tapwaterleidingen: - koudwaterleidingen 1.5 m/s. - warmwaterleidingen 1.0 m/s. - warmwater recirculatieleidingen 0.7 m/s.

52.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf wordt door derden aangelegd. De aanleg vindt plaats tot en met de hoofdafsluiter in de meterkast van de woning. Van hieruit dient de aannemer/installateur de installatie aan te brengen. Ten behoeve van de doorvoer van de dienstleiding wordt door het waterleverend bedrijf een mantelbuis geleverd. De gas- en waterdichte afsluiting van de dienstleidingen in de mantelbuis geschiedt door de aannemer in overleg met en volgens de voorschriften van het Nutsbedrijf. 02. GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: - het waterleverend bedrijf. De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer. 03. AANSLUITKOSTEN Voor rekening van de aannemer zijn de aansluitkosten van: - de aansluiting op het waterleidingnet.

52.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - de materialen. - de plaats van appendages. - de maatvoering. - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager: bouwvoorbereidingstekeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud.


19

Bulkens Architecten


- goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van levering: voor de opneming. 52.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: - van de waterinstallaties. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud. Tijdstip van verstrekking: voor de opneming. 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: - de waterinstallaties. Gebruikshandleiding, meterkastkaart en bewaarbox overeenkomstig de "online demonstratieversie van de Uneto-Vni Gebruikshandleiding Woningsinstallaties". Door de aannemer. Met lijst van toegepaste symbolen. Met technische beschrijving van de installatie. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van verstrekking: voor de opneming.

52.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de waterinstallatie. - te garanderen door: aannemer en installateur. - periode: 2 jaar.

52.00.50

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 90. DOORVOERINGEN De doorvoeringen door wanden en vloeren mogen geen afbreuk doen aan de eigenschappen die de vloer of wand bezit. Deze afbreuk heeft met name betrekking opsterkte-, gas- en vloeistofdichtheid, thermische- en akoestische eigenschappen en brandwerendheid. 91. LEGIONELLA RISICO-INVENTARISATIE EN BEHEERSPLAN De aannemer moet, voor zijn rekening, voor de woningen/appartementen en het gezondheidscentrum, een uitgebreide Risico-analyse maken van de gehele koud- en warmtapwaterinstallatie (vlgs. Praktijk handleiding legionella preventie in leidingwater, ISSO publicatie 55.1). N.a.v. de hieruit voortvloeiende gegevens zal de aannemer een Beheersplan opstellen voor de betreffende installaties. Indien eliminatie van risico's d.m.v. technische maatregelen nodig blijken te zijn, dan zullen deze in de uitvoeringsfase i.o.m. de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd. Zowel het maken van de risico-analyse en het opstellen van het beheersplan moet uitgevoerd worden door een erkende installateur, installatie adviesbureau of een waterleidingbedrijf. 92. REINIGING WATERLEIDINGNET Voor ingebruikname de gehele waterinstallatie doorspoelen, reinigen en desinfecteren. Door middel van watermonsters dient de kwaliteit van het water aangetoond te worden.

52.11


52.11.10-a

KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE Uitvoering: - volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf. - volgens Waterwerkbladen. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE Systeem: - in groepen verdeelde koud-waterleiding afsluitbaar per groep. - vanaf de hoofd-controlewatermeter in de meterkast van de woning. - voor iedere groep dient een goed bereikbare en te bedienen stopkraan met aftap te worden opgenomen.

.01


20

Bulkens Architecten

.02

52.11.20-a

.01

.02


uitvoering: - in het zicht indien niet anders mogelijk, uitvoering met verchroomde buisjes en verchroomde muurplaten ter plaatse van op sanitaire toestellen. - weggewerkt in wanden, vloeren en leidingkokers. - isolatie van alle leidingen uit het zicht en in onverwarmde ruimten. aansluitpunten: - de gootsteen t.b.v. de quooker. - de wastafel. - de douche (aansluiting in de wand voor kraan en aansluiting voor de stort douche uit het plafond). - het wasapparaat. - het vaatwasapparaat. - het closet. - de fonteinbak. - de uitstortgootsteen. - de gevelkom vorstvrij. - het warm-watertoestel. - de cv-installatie. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE De uitvoering van de koud-watertapinstallatie. WARM-WATERTAPINSTALLATIE 0. WARM-WATERTAPINSTALLATIE Uitvoering: - volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf. - volgens Waterwerkbladen. WARM-WATERTAPINSTALLATIE Systeem: - ééngroeps warm-waterleiding vanaf het warm-watertoestel (combiketel C.V.). uitvoering: - in het zicht indien niet anders mogelijk, uitvoering met verchroomde buisjes en verchroomde muurplaten ter plaatse van op sanitaire toestellen. - weggewerkt in wanden, vloeren en leidingkokers. - isolatie van alle leidingen uit het zicht en in onverwarmde ruimten. aansluitingen: - de wastafels. - de douche (aansluiting in de wand voor kraan en aansluiting voor de stort douche uit het plafond). - de uitstortgootsteen. WARM-WATERTAPINSTALLATIE De uitvoering van de warm-watertapinstallatie.

52.12


52.12.10-a

TEKENINGEN 0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - het materiaal. - de plaats van appendages. - de maatvoering. - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. - de nodige bouwkundige voorzieningen, zoals: sparingen, mantelbuizen, bevestigingen, sleuven, boren van gaten, en dergelijk. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. KOUD- EN WARMWATERTAPINSTALLATIE De bouwvoorbereidingstekeningen van de koud- en warmwater tapinstallaties.

.01


21

Bulkens Architecten

52.12.20-a

.01


INSTALLATIE-BEREKENING 0. WATERINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van de gehele koud- en warmwaterinstallatie, per groep. Berekeningsmethode volgens Q wortel (n) Uitgangspunten: continu belasting van de installatie. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. KOUD- EN WARMWATERTAPINSTALLATIE De installatie-berekening van de koud- en warmwatertap installaties.

52.13


52.13.10-a

BEPROEVEN/INREGELEN 0. WATERINSTALLATIE Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de gehele koud- en warmwatertap installatie. Methode: - overeenkomstig NEN 1006+a11. Uitgangspunten: - volgens berekening. Uitvoering door: - de installateur. Tijdstip: - voor ingebruikname. KOUD- EN WARMWATERTAPINSTALLATIE Beproeven/inregelen van de koud- en warmwatertap installaties.

.01

52.32


52.32.10-a

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF WATERLEIDING Aanlegwijze: - voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - leidingdoorvoeren in het zicht afwerken met rozetten. - volgens VEWIN Werkblad. - volgens water toeleveringsbedrijf. Verbindingswijze: - klemverbinding. Bevestigingswijze: - gebeugeld middels Kiwa-gekeurde beugels fabrikaat Müpro. - vastpuntconstructie. Beschermingswijze: - beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte constructie. Aansluitingen: - aansluitpunten: zie voorgaande paragrafen 52.11.10-a en 52.11.20-a. 1. KUNSTSTOF BUIS, PE-RT (BRL K 536/03-G+w02) Fabrikaat: Unicor. Materiaal: PE-RT. Nominale buitendiameter (mm): volgens tekening en berekening, rekening houdend met benodigde capaciteit. Wanddikte (mm): volgens leverancier. Hulpstukken: - T-stukken. - bochten. - verlopen. - overgangsstukken. - etc. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. PE-RT buizen leveren onder KIWA attest met productcertificaat.


22

Bulkens Architecten

.01


KOUD- EN WARMWATERTAPINSTALLATIE De leidingnetten, inclusief alle hulpstukken, appendages en toebehoren, ten behoeve van koud- en warmwater tapinstallaties. Nb. Rekening houden met voldoende buisdiameter in verband met capaciteit.

52.33

VERDELERS EN VERZAMELAARS

52.33.10-a

MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 9. MATERIAAL VERDELER/VERZAMELAAR uitvoering: naadloos koper. Volgens: NEN 2200 voorzien van KIWA-keur. Hulpstukken: met wanddikte gelijk aan de leidingen. Aantal groepen: technische uitwerking installateur ter goedkeuring directie. Verbindingen: hard soldeer. Toebehoren: ondersteuningsconstructie ten behoeve van vloer/muurbevestiging. - afsluiters, aftappers. VERDELER/VERZAMELAAR Ten behoeve van tapwaterinstallaties en dienen in de berging (daar waar CV(combi)ketel wordt aangebracht) te worden gesitueerd.

.01

52.38

VERBINDINGEN

52.38.21-a

VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK 0. PERSVERBINDING Verbinding: - volgens de voorschriften van de fabrikant. - uitvoeren door de aannemer. Verbindingsprincipe: - persverbinding Voorbewerkingswijze: - reinigen, ontvetten. Verbindingswijze: - vorm persvlak: zeskant. Nabewerkingswijze: - reinigen oppervlak - spoelen leidingen conform de VEWIN-bladen 1. LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK Fabrikaat: Unipipe, Mapress, o.g.. WATERLEIDINGNET De verbindingen van de alle waterleidingen (kunststof en koper).

.01

52.61

APPENDAGES IN LEIDINGEN

52.61.12-a

STOPKRAAN 0. STOPKRAAN Fabrikaat: ter keuze aannemer. Materiaal: messing. Uitvoering: - met messing bovendeel en een messing draaispindel of messing kogelafsluiters. Type: - afsluitkraan met aftapmogelijkheid en met een waterkeerklep. WATERLEIDINGNET Afsluitkranen in de hoofdleidingen in de meterkast van de woning.

.01

52.61.12-b


STOPKRAAN 0. STOPKRAAN Fabrikaat: ter keuze aannemer. Nominale doorlaat (DN): overeenkomstig met leiding. Druk (kPa): 1000. Materiaal: messing. oppervlaktebehandeling: verchroomd. Aan te brengen: - in alle aansluitleidingen van toestellen (zoals keuken (meng)kranen, wastafel (meng)kranen, fonteinkranen, uitstortgootsteen kraan, toiletreservoirs e.d.). Toebehoren:

23

Bulkens Architecten

.01

52.61.21-a

.01

52.61.41-a

.01


- bevestigingsmaterialen. - aftapmogelijkheden. Stopkranen volgens monster ter goedkeuring directie. WATERLEIDINGNET Stopkranen in het leidingnet van de woning. TERUGSLAGKLEP 0. TERUGSLAGKLEP, KLEP Fabrikaat: Watts/Ocean o.g. (ter goedkeuring directie). Beveiliging: EA (controleerbaar). Nominale doorlaat (DN): conform leidingdiameter. Druktrap (PN): 6. Vorm: recht. Materiaal: - huis: messing. - klep: kunststof POM. - afdichting: rubber SBR. - drukveer: RVS. WATERLEIDINGNET Terugslagklep(pen) in waterleidingnetten conform NEN 1006/ VEWINWerkbladen/ISSO 55. WATERMETER 0. WATERMETER Door de waterleidingmaatschappij te leveren en te plaatsen. Watermeter beugels door de aannemer aan te brengen. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE In de meterkast.

52.62

APPENDAGES AAN LEIDINGEN

52.62.13-a

VUL-/AFTAPKRAAN 0. AFTAPPER Fabrikaat: VSK. Aansluitingen: schroefdraad G1/4". Materiaal: messing. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE Aanbrengen in elke leidinggroep.

.01

52.62.41-a

.01

WATERSLAGDEMPER 0. WATERSLAGDEMPER Fabrikaat: Flamco. type: Flexfit S. Materiaal: messing. Oppervlaktebehandeling: vernikkeld. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE De waterslagdemper aanbrengen nabij het wasapparaat.

52.63

APPENDAGES OM LEIDINGEN

52.63.10-a

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, VLOEISTOFDICHT Uitvoering: waterdichte afdichtingspluggen. Materiaal: kunststof - EPDM. Afmetingen (mm): afgestemd op door te voeren leiding. Leiding mantelbuis. Materiaal: kunststof leiding. Afmetingen: afgestemd op leiding. Lengte: afgestemd op doorvoer. Opvullen met steenwol. 1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK WATERDICHTE LEIDINGDOORVOER Ten behoeve van waterdichte wanden vloerdoorvoeringen, dienstleidingen waterleverend bedrijf.

.01

52.63.30-a


NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT Fabrikaat: Resopal. Opschrift: groepsaanduiding. Toebehoren:

24

Bulkens Architecten

.01

53 SANITAIR

- bevestigingsmiddelen. WATERLEIDINGNET Bij verdeler t.b.v. groepsaanduiding.

52.81

ISOLATIE

52.81.11-a

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN Verwerkingswijze: - patroon. Afdichtingswijze: - naadafwerking: verlijmen. 1. SCHUIMRUBBER SCHAAL Fabrikaat: Armacell. Schuimrubber slang. Type: SH/Armaflex. Materiaal: flexibel geslotencellig synthetisch schuimrubber, CFK-vrij met antibacteriële Microban bescherming. Kleur: grijs met gele type aanduiding. Dikte (mm): volgens voorschriften fabrikant/leverancier. Temperatuur (°C): tot 110. Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036. Brandklasse (NEN-EN 13501-1): Bl-s3, d0. Brandgedrag: zelfdovend, niet afdruipend, niet vuurgeleidend. Geluiddemping (NEN-EN-ISO 3822-1+a09): reductie van contactgeluidvoortplanting tot 28 (dB(A)). Toebehoren: - Armaflex lijm 520 en reiniger. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE De isolatie van de koud-waterleidingen, uit het zicht en in alle onverwarmde ruimten, van de woning.

.01

52.81.12-a

.01

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN Verwerkingswijze: - aantal lagen (st.): 1. - bevestiging met binddraad. Afdichtingswijze: - naadafwerking. - kopeindafwerking. 1. SCHAAL, MINERALE WOL Fabrikaat: PAROC GmbH. Pijpschaal. Type: Paroc Hvac Section AluCoat T. Materiaal: steenwol. Cachering: versterkt aluminium voorzien van plakstrip. Dikte (mm): 25. Diameter (mm): volgens voorschriften fabrikant/leverancier. Lengte (mm): 1.200. Toebehoren: - aluminium tape. - bevestigingsmiddelen. WARM-WATERTAPINSTALLATIE De isolatie van de warm-waterleidingen, uit het zicht en in alle onverwarmde ruimten, van de woning.

53

SANITAIR

53.70

KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES

53.70.12-a

GEVELKOM, TAPKRAAN 0. GEVELKOM 1. TAPKRAAN Fabrikaat: Kemper. Vorstvrije buitenkraan met automatische leegloop. Figuur nr.: 574 Model: wand.


25

Bulkens Architecten

.01

53.70.12-b

.01

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

Aansluitdiameter (mm): 15. Afdichting: klep. Materiaal: - bedieningsdeel: messing. - afsluitdeel: brons. - klepafdichting: EPDM. Oppervlaktebehandeling bedieningsdeel: verchroomd. Bediening: - vorm: sleutel. - materiaal: kunststof. - afwerking: verchroomd. Uitloop: - vast. - lengte (mm): 47. - beluchter. Keerklep type: HD. Toebehoren: - inbouwkast 210. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE aansluitpunten: - de gevelkom. GEVELKOM, TAPKRAAN 0. GEVELKOM 1. TAPKRAAN, BELUCHTER/TERUGSLAGKLEP Fabrikaat: Grohe Nederland B.V. Wasmachinekraan. Type: Costa L Model: wand. Aansluitdiameter ("): 1/2. Afdichting: klep Materiaal: messing. Oppervlaktebehandeling: verchroomd. Bediening: - vorm: knop. - materiaal: messing. - oppervlaktebehandeling: verchroomd. Uitloop: - vast. - vorm: recht. - sprong (mm): 40. - slangwartel ("): 3/4. - beluchter. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen KOUD-WATERTAPINSTALLATIE aansluitpunten: - het wasapparaat. - het vaatwasapparaat. - de uitstortgootsteen. - de cv-installatie.

60

VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00

ALGEMEEN

60.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden. - NEN 1070 Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit. - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar Prestatie-eisen Nieuwbouw. - NEN 1087 Ventilatie van woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden.


26

Bulkens Architecten


-

91.

92.

93.

94.


NPR 1088 Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen. - NEN 1982 Gelaste stalen precisie buizen voor centraleverwarmings- en gasinstallaties. - NEN 2757 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen Bepalingsmethoden. - NEN 2768 Meterkasten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen. - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet). - NPR 5072 Geluidwering in woningen en woongebouwen Luchtafvoersystemen. - NPR 5074 Geluidwering in woningen en woongebouwen Centraleverwarmingsinstallaties met radiatoren of convectoren. - NPR 5075 Geluidwering in de woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water. - NEN 5077 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidsniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd. - NEN 6061 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen. - NEN 6062 Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoer voorzieningen Algemeen. - NEN 7120 Energie prestatie van gebouwen - Bepalingsmethode. - NEN-EN 15001 Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving. - Het boek "Een brandveilig gebouw installeren". - ISSO 53 - Warmteverliesberekening. - Leverings- en aansluitvoorwaarden van het water-, gas- en elektriciteitleverend bedrijf. - ISSO publicaties 5, 6, 10, 18 en 29. - Voor radiatoren geldt de warmteafgifte volgens EN 442 en EN 442-1. - Keuringseisen van KIWA, GIVEG, KOMO, Nutsbedrijven, Brandweer en afdeling Bouwen en Wonen. - Voor radiatoren gelden de richtlijnen van de Vereniging Fabrikanten van Staalplaat, Radiatoren. - De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. AKOESTISCHE EISEN IN EN BUITEN HET GEBOUW In de woning: Het maximaal toelaatbare geluidsniveau (in dB(A)) in de diverse ruimten ten gevolge van de installaties moet voldoen aan de onderstaande waarden: - verblijfsruimten 35. - sanitaire ruimten 45. - verkeersruimten 45. - technische ruimten 75. ONTWERP WATERTEMPERATUREN De leiding dimensionering en de radiatoren baseren op een aanvoertemperatuur van 80°C en een retourtemperatuur van 60°C bij een buitentemperatuur van - 10°C. WATERSNELHEDEN De navolgende maximale water snelheden in m/s aanhouden: - verblijfsruimten 0,5. - schachten 0,75. - technische ruimten 1,0. MONTAGE LEIDINGEN - de ophanging en ondersteuning van leidingen en toebehoren enerzijds, en de ophanging ondersteuning en fundatie van ketels, toestellen e.d. anderzijds, dienen zodanig te zijn dat zij elkaar onderling niet belasten. - bij meerdere in het zicht komende verticale leidingen in dezelfde ruimten moeten de beugels ten opzichte van elkaar op gelijke hoogte worden aangebracht. - bij twee of meer evenwijdige in het zicht lopende leidingen in een ruimte, de bevestigings- en ondersteuningsconstructies van de leidingen op een lijn aanbrengen.

27

Bulkens Architecten


-

95.

bij meerdere in het zicht komende verticale leidingen in dezelfde ruimte, de sok verbindingen ten opzichte van elkaar op gelijke hoogten en onmiddellijk boven de eventuele beugels aanbrengen. - daar waar meer dan twee leidingen evenwijdig lopen, ophangrail toepassen. LEIDINGSYSTEMEN - niet weggewerkte leidingen moeten vrij van de muur zijn aangebracht door middel van beugels of zadels. - leidingen worden voorzien van afzonderlijke plafondhulzen of afzonderlijke vloerhulzen, indien deze doorvoeren in vloer en plafond ten opzichte van elkaar verspringen. - de tussenruimte tussen afgewerkte leidingen en bouwkundige constructies moet, indien mogelijk, ten minste 50 mm bedragen. - leidingdoorvoeringen moeten akoestisch en/of brandwerend en indien noodzakelijk gas- en/of waterdicht worden afgedicht. - indien niet nader omschreven, moeten doorvoeren van leidingen door bouwkundige constructies bestaan uit een mantelbuis waarvan de lengte tenminste gelijk is aan de dikte van de afgewerkte constructie.

60.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: - het waterleverend bedrijf. - het gasleverend bedrijf. - het elektriciteitsleverend bedrijf. De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

60.00.31

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de CV installatie. Eisen werkplan: De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen. Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: voor aanvang. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren).

60.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingen kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten. - de leidingen kanaalbevestigingsconstructies. - de ondersteunings- en vastpuntconstructies. - de reinigings- en inspectieluiken. - de doorvoeringen. - de opstelling en specificaties van verwarmings- apparaten en -lichamen. - de opstelling en specificaties van appendages. - de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en isolatie-afwerkingen. - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. - de inregelgegevens. - de elektrische bedrading van de brander. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager: bouwvoorbereidingstekeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van levering: voor de opneming.


28

Bulkens Architecten


60.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: - van de volgende onderdelen: * cv-combiketel (combi HR-ketel). * klokthermostaat. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud. Tijdstip van verstrekking: voor de opneming. 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: - de verwarmingsinstallatie. Gebruikshandleiding, meterkastkaart en bewaarbox overeenkomstig de "online demonstratieversie van de Uneto-Vni Gebruikshandleiding Woningsinstallaties". Door de aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van verstrekking: voor de opneming. 03. BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

60.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: CV-installatie. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 2 jaar. 90. WERKZAAMHEDEN ONDERHOUDSTERMIJN Het visueel controleren van het gehele leidingstelsel op lekkages en/of mechanische beschadigingen: 1 maal. Het volgens de fabrikanten en leverancier voorgeschreven onderhoud plegen.

60.00.50

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 01. CONTROLE VERBINDINGEN Door de aannemer te controleren leidingverbindingen. Uit te zagen: - ten minste 10 procent van het aantal verbindingen, doch min. 1; evenredig verdeeld over de verschillende middellijnen. 90. GOEDKEURING INSTALLATIE, INSTALLATIE-ONDERDELEN De aannemer draagt zorg voor de goedkeuring van de installatie bij de betreffende instantie. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de aannemer.

60.11


60.11.10-a

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 0. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Individuele verwarming. Verwarmingstoestel: zie 60.51. Verwarmingslichamen: zie 60.41. Twee pijps distributiesysteem. Temperatuurregeling: - kamerthermostaat. - thermostatische radiatorkranen. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De uitvoering van de cv-installaties.

.01


29

Bulkens Architecten


60.12


60.12.10-a

TEKENINGEN 0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en): Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingen kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de cv installatie. - de leidingen kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, vastpuntconstructies, reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen van de cv installatie . - de plaats en specificaties van verwarmings- apparaten en -lichamen. - de plaats en specificaties van appendages. - de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatieafwerkingen. - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. - de inregelgegevens. - de elektrische bedrading van de brander. - de nodige bouwkundige voorzieningen, zoals: * sparingen, mantelbuizen, bevestigingen, sleuven, boren en gaten, e.d. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De bouwvoorbereidingstekeningen van de cv-installaties.

.01

60.12.10-b

TEKENINGEN 0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

60.12.10-c

TEKENINGEN 0. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

60.12.20-a

INSTALLATIE-BEREKENING 0. CV-DISTRIBUTIELEIDINGEN Door de aannemer te verstrekken berekening voor de berekening moet worden uitgegaan van: - de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (°C): volgens berekening. - een watersnelheid van max. (m/s): 0,5. - berekeningsmethode: ISSO-18. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De berekeningen van de warm-water verwarmingsleidingen.

.01

60.12.20-b


INSTALLATIE-BEREKENING 0. WARMTEVERLIESBEREKENING Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): - de warmteverliesberekening(en). - overeenkomstig ISSO publicatie 51-09. Transmissieverlies: - ruimtetemperatuur (°C):

30

Bulkens Architecten

.01

60.12.20-c

.01


Binnenlucht condities winterperiode. Ontwerptemperaturen: De hieronder genoemde ontwerptemperaturen moeten bereikt en onderhouden kunnen worden in geval van gelijktijdige verwarming van alle vertrekken bij de aangegeven temperatuur en windsnelheid: - hal 18 °C. - woonkamer 22 °C. - keuken 22 °C. - werkruimte 20 °C. - slaapkamer 20 °C. - toiletruimte 18 °C. - badruimte 24 °C. - berging 18 °C. - buitentemperatuur (°C): -10. - windsnelheidsgebied: binnenland. Ventilatiewarmteverlies: - luchtdoorlatendheid: qv10 = 100. - toevoer/afvoer: mechanisch/mechanisch. Opwarmtoeslag: - bedrijfswijze: continu bedrijf. - nachtverlaging (°C): 3, maximaal 8 uren. - verwarming: * vloerverwarming: op de gehele begane grond en verdieping. Nb. de vloerverwarming is per ruimte apart te regelen via een zone regelaar. Nb. In de badkamer dient een voorbereiding aangebracht te worden voor het eventueel plaatsen van een designradiator. - temperatuurregeling: per ruimte. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De warmteverliesberekening van de woning. INSTALLATIE-BEREKENING 0. CV-DISTRIBUTIELEIDINGEN Door de aannemer te verstrekken berekening voor de berekening moet worden uitgegaan van: - de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (°C): 45/35. - een watersnelheid van max. (m/s): 0,8. - de maximale leidingweerstand per meter rechte leiding (Pa): 150. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE T.b.v. de gehele CV-Installatie (LT-verwarming).

60.13


60.13.10-a

BEPROEVEN/INREGELEN 0. VERWARMINGSINSTALLATIE Beproeven/inregelen. Onderdelen: - warmwater-verwarmingsinstallaties. Methode: - dynamisch, ultrasoon. - afpersen. Uitgangspunten: - de definitieve goedgekeurde leidingberekeningen van de gehele cvinstallatie. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - voor de opname. 4. MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - de warmwater-verwarmingsinstallaties. Door de aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren:


31

Bulkens Architecten

.01

60.13.10-b

.01


- ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van verstrekking: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. 5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT Het rapport omvat de beproeving van de warmwater-verwarmingsinstallaties. In het beproevingsrapport moeten ten minste zijn vermeld het drukverlies in het leidingnet. Bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van de warmwater-verwarmingsinstallaties. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking: 1 week na beproeving. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Beproeven/inregelen van de warmwater-verwarmingsinstallaties. BEPROEVEN/INREGELEN 0. VERWARMINGSLEIDINGEN Beproeven/inregelen. Onderdelen: - leidingen cv + vloerverwarming (gehele cv-installatie) voor de oplevering geheel doorspuien/schoonblazen; een en ander in het bijzijn van de directie. Methode: - afpersen. Uitgangspunten: - beproevingsdruk 150 kPa boven de werkdruk. Uitvoering door: - de aannemer/installateur. Tijdstip: - voor de opneming. 4. MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - de verwarmingsleidingen. Door de aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van verstrekking: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. 5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT Het rapport omvat de beproeving van de warmwater-verwarmingsinstallaties. In het beproevingsrapport moeten ten minste zijn vermeld het drukverlies in het leidingnet. Bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van de warmwater-verwarmingsinstallaties. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking: 1 week na beproeving. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Beproeven/inregelen van de verwarmingsleidingen.

60.31

METALEN BUISLEIDINGEN

60.31.10-a

AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS 0. AANLEG METALEN BUISLEIDING Aanlegwijze: - voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. Verbindingswijze: - knelverbinding. Bevestigingswijze: - gebeugeld. Beschermingswijze: - beschermbuis/mantelbuis bij muur- en vloerdoorvoeringen (lengte tenminste dikte afgewerkte constructie). 1. STALEN BUIS Fabrikaat: naar keuze aannemer. Materiaal: staal volgens NEN 1982. Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt. Constructie: naadloos. Vorm: rond. Afmetingen (mm): volgens berekening.


32

Bulkens Architecten

.01

.02


Hulpstukken: - technische uitwerking aannemer/installateur. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - gegalvaniseerde stalen pijpbeugels met rubberinlage, fabrikaat Flamco. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Verwarmingsleidingen tussen: - cv-ketel en verdeler units. - onderblokken. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Overige verwarmingsleidingen conform verwarmingsinstallateur.

60.32


60.32.10-a

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING Aanlegwijze: - voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - peil: in overleg met de directie. - ligging: ingestort in de afwerkvloer. - leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten - afschot: zelfontluchtend. Over de leidingen t.p.v. de verdeler, een krimpnet aanbrengen dat aan weerszijden op de betonvloer vastgezet moet worden. Bij meer dan twee leidingen moeten de leidingen na de verdeler gelijk uitwaaieren. Waar leidingen binnenwanden en/of deuren kruisen en/of waar ze dichter dan 100 mm in de nabijheid van de genoemde onderdelen lopen, dienen ze aan de bovenzijde beschermd te worden door middel van stalen beschermplaatjes of profielen. Onder de verdeler een rond gebogen vloerplaat ten behoeve van invoer slangen in de dekvloer. Het leidingsysteem inclusief alle toebehoren op te leveren en aan te brengen volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier. Bij temperatuur lager dan 0 °C geen kunststof leidingen verwerken. Bevestigingswijze: - gebeugeld op de ruwe vloeren h.o.h. maximaal 750 mm. De leidingen spanningsvrij aanbrengen met een minimale tussenruimte van 30 mm. Beschermingswijze: - beschermbuis toe te passen: flexibele mantelbuis, bij ingestorte leidingen met tenminste 50 mm overlengte. Aansluitingen: - aansluitpunten. * verdeler(s)/verzamelaar(s). 1. KUNSTSTOF BUIS Fabrikaat: Gabo thermsysteem. Materiaal: kunststof. Uitvoering: twee-pijpsysteem. Binnenleiding met bescherm mantel toe te passen; type GT-GB, kleur wit voor aanvoer, kleur zwart voor retour. De leidingen uit de afwerkvloer komen gebruik te maken van GT-B of GT-GB bochtstuk, voorzien van een GT-AS afsluitdop. GT-VB verdeler toe te passen en voorzien van GT-K leiding koppelingen en chroom ontluchtingskraantjes. Aansluiting radiator door middel van handbediende kraan, instelbaar (Heimeier). De verdeler te plaatsen in overleg en ter goedkeuring met de directie. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De kunststof verwarmingsleidingen, in de vloerafwerking, van cv-installaties.

.01

60.33

VERDELERS EN VERZAMELAARS

60.33.21-a

VERDELER/VERZAMELAAR 0. VERDELER/VERZAMELAAR Fabrikaat: ter goedkeuring directie. Aantal groepen (st.): volgens berekening. Aansluitdiameter verdeler/verzamelaar (mm): volgens berekening. Aansluitdiameter groepen (mm): volgens berekening.


33

Bulkens Architecten

.01


Plaats verdeler/verzamelaar: ter goedkeuring directie. Toebehoren: - montagebeugel. - ontluchtingsventielen. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De verdelers en aansluitsets van de kunststof verwarmingsleidingen.

60.34

METALEN KANALEN

60.34.21-a

METALEN KANAAL, ALUMINIUM BUIS 0. AANLEG METALEN KANAAL Aanlegwijze: - ligging: volgens tekening. - overeenkomstig LUKA-09. Verbindingswijze: - volgens opgave fabrikant. Bevestigingswijze: - gebeugeld. Beschermingswijze: - beschermkanaal. - beschermkoker. Aansluitingen: - aansluitpunten: * luchttoevoer/rookgasafvoer cv ketel. * individuele rookgasafvoeren en luchttoevoeren cv ketel (eventueel leidingschachten). * kanaal afzuigkap 1. ALUMINIUM BUIS Type: een en ander conform de geldende voorschriften en in overeenstemming met de ketel fabrikant: - rookgasafvoerkanaal enkel- en dikwandig aluminium. - luchttoevoerkanaal spiraal gefelst sendzimir verzinkt plaatstaal. Binnenmiddellijn (mm): conform berekening aannemer. Lengte (mm): zie tekening. Constructie: langsnaad gefelst. Hulpstukken: - technische uitwerking aannemer. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - beugels. - technische uitwerking installateur ter goedkeuring directie. KANAAL De individuele rookgasafvoeren individuele luchttoevoerkanalen, van de cv ketel. Het afzuigkanaal in de wand van de voorgevel voor de afzuigkap incl. RVS rooster op de gevel.

.01

60.35

KUNSTSTOF KANALEN

60.35.11-a

KUNSTSTOF KANAAL, KUNSTSTOF BUIS 0. KUNSTSTOF KANAAL 1. KUNSTSTOF BUIS, PP Fabrikaat: ter goedkeuring directie. Materiaal: PP. Buiseinden: mof/ringverbinding. Vorm: rond. Afmetingen (mm): volgens berekening. Hulpstukken: - 45 graden bochten. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. KANAAL De luchttoevoer voor de cv ketels.

.01

60.41

VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

60.41.31-a

MONTAGE LEIDINGREGISTER, KUNSTSTOF BUIS, VERDELER/VERZAMELAAR 0. MONTAGE LEIDINGREGISTER, VLOER Montagewijze: - in vloer, aan wapening. - buisafstand (mm): volgens berekening.


34

Bulkens Architecten

.01


Bevestigingswijze: - met beugels. 1. BUIGBARE POLYETHEENBUIS Fabrikaat: WTH. Type: PE-RT Zuurstofdiffusiedicht. Uitvoering: zonder mantelbuis. Materiaal: MDPE. Diameter uitwendig (mm): 16. Wanddikte (mm): 2. Lengte op rol (m): 120. Drukklasse (MPa): 0,6. Barstdruk (MPa): 1,8. Zuurstofdiffusiedichtheid (DIN 4726-08) (mg/(m2.d)): kleiner dan 0,32. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. 2. VERDELER/VERZAMELAAR Fabrikaat: WTH. Verdeler/verzamelaar. Type: LTS. Aantal groepen (st.): volgens berekening. Materiaal: staal. Oppervlaktebehandeling: gemoffeld met epoxycoating. Afsluiter, verdeler: - fabrikaat: Frese, kogelafsluiter. Afsluiter, verzamelaar: - fabrikaat: Herz, klepafsluiter met instelling. Toebehoren: - manothermometer. - ophangset met trillingsdemper. - CAEM opbouwbeveiligingsthermostaat. - Jeager dompelregelthermostaat. - vul- en aftapkraan. - aftapventiel. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De verdelers en aansluitsets van de kunststof vloerverwarmingsleidingen. Rekenen op zone regelaars in de slaapkamer, werkkamer en badkamer.

60.51

CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11-a

GESTOOKTE WATERKETEL 0. GASGESTOOKTE WATERKETEL, TAPWATER Fabrikaat: Intergas. Type: HR Prestige CW6. Nominaal vermogen (kW): 7,7-26,8. Nominale belasting (kW): 8,0-36,3. Rendement (%): 108. Emissie (ppm): - NOx (ppm): minder dan 15. - CO (ppm) minder dan 28. - Jaartaprendement EPN (Hs): 0,75. Afmetingen (mm): 450x870x1070. Massa (kg): 64. Aansluitingen: - cv-water (mm): 22. - tapwater (mm): 15. - gas (mm): 15. - condens (mm): 32. - elektrische voeding (V,Hz): 230, 50 randaarde. - luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80. Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening: - gesloten met ventilator. - geforceerd. Tapwatervoorziening: - doorstroom. - debiet (dm3/min): 0 t/m 12.0. - temperatuur (°C): 50. - regeling: op basis eindtemperatuur warmtapwater. Brander: - brandstof: aardgas. - type: Premix.


35

Bulkens Architecten

.01


- ontsteking: elektronisch. - beveiliging: ionisatie. - regeling: modulerend. Warmtewisselaar/verbrandingsruimte: - materiaal: aluminium silicium. - constructie: spuitgietwerk met ge:integreerde koperen buizen t.b.v. C.V. En tapwater. Instrumenten/regelpaneel: - centrale besturingskast in combinatie met centraal bussysteem met bedieningspaneel. Pomp: ingebouwd, fabrikaat Wilo. regeling: pompschakeling. Ruimteregeling: kamerthermostaat: modulerend per ruimte (Open Therm protocol) kamerthermostaat: aan/uit. Toebehoren: buitenvoeler. 4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT Montagewijze: - montage/opstelling: zolas op tekening is aangegeven. Verbindingswijze: - volgens montagevoorschrift Prestige CW6. Bevestigingswijze: - volgens montagevoorschrift Prestige CW6. Aansluitingen: - verwarmingsinstallatie. - warmwatervoorziening. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De cv-ketel van de woning in de garage/berging 1.10.

60.60

FLESSEN EN TANKS

60.60.21-a

EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT 0. DRUKEXPANSIEVAT Fabrikaat: type Reflex, type volgens berekening. Inhoud (dm3): volgens berekening. Druk (kPa): volgens berekening. Temperatuur (°C): 90 (maximaal). Toebehoren: - snelkoppeling. 1. MONTAGE TANK/VAT Montagewijze: Bevestigingswijze: - ondersteund door middel van montagebeugel/console (geluiddempende bevestiging tegen binnenmuren). EXPANSIEDRUKVAT Het drukexpansievat ten behoeve van de warmtebron, in de woning, in de retourleiding aanbrengen.

.01

60.72

APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN

60.72.11-a

VEILIGHEIDSVENTIEL 0. VEILIGHEIDSVENTIEL, VEERBELAST Fabrikaat: Flamco. type: Prescor HR of HH 1/2". Druk (kPa): 300. Toebehoren: - afvoer trechter. - afvoerbuis met syphon aangesloten op de binnenriolering. 4. MONTAGE VEILIGHEID Montagewijze: volgens voorschriften leverancier. Aansluitingen: - de overstortleiding in open verbinding met een stankafsluiter op de binnenriolering aansluiten, zodanig dat het overlopen zichtbaar is. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Het druk ventiel in de aanvoer nabij de ketel (individueel).

.01


36

Bulkens Architecten

60.72.12-a

.01

60.72.12-b

.01

60.72.14-a

.01

60.72.41-a

.01



OVERSTORTKLEP 0. OVERSTORTKLEP Fabrikaat: conform fabrikant gaswandketel. Aansluitingen: conform fabrikant gaswandketel. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. 4. MONTAGE VEILIGHEID Montagewijze: - met klemfittingen. Aansluitingen: - de overstortleiding in open verbinding met een stankafsluiter op de binnenriolering aansluiten, zodanig dat het overlopen zichtbaar is. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De overstort kleppen, ten behoeve van verwarmingsinstallatie, in de woning. OVERSTORTKLEP 0. OVERSTORTKLEP Fabrikaat: conform fabrikant gaswandketel. Aansluitingen: conform fabrikant gaswandketel. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. 4. MONTAGE VEILIGHEID Montagewijze: - met klemfittingen. Aansluitingen: - de overstortleiding in open verbinding met een stankafsluiter op de binnenriolering aansluiten, zodanig dat het overlopen zichtbaar is. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De overstort kleppen, ten behoeve van verwarmingsinstallatie, in de woning. VUL-/AFTAPKRAAN 0. VUL-/AFTAPKRAAN Fabrikaat: Oventrop. Nominale doorlaat (DN): 1/2". Toebehoren: - slang met koppeling 3m. - afsluitdop met ketting. - slang/-wartel. - sleutel. - slanghaspel. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Vul/aftapkraan in aanvoer en retour om het systeem per groep te kunnen aftappen (individueel). DAKKAP 0. ROOKGAS DAKKAP (BRL 5102-03) Fabrikaat: Ubbink bv. Rookgasdakdoorvoer voor gesloten gastoestellen. Type: Rolux-4G HR. Dakhelling (°): 5-55. Diameter uitwendig (mm): 150. Aansluitingen: concentrisch. Materiaal: - dakkap: kunststof. - plakplaat aluminium. Kleur: zwart. Hulpstukken: - verlengstuk. - bocht. materiaal: - polypropyleen (PP), dubbelwandig, concentrisch. - aluminium, enkelwandig. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. Rookgas dakkappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat en Gastec QA. GASAFVOERKANAAL De rookgasafvoeren voor de combiketel gecombineerd met de afvoer van de gebalanceerde ventilatie unit. Lengte rookgasafvoer overeenkomstig de bestektekeningen.

37

Bulkens Architecten

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

60.81

ISOLATIE

60.81.11-a

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN Verwerkingswijze: - patroon: stotend. - aantal lagen (st.): 1. - bevestiging: snelsluiting. Afdichtingswijze: - naadafwerking: tape. - kopeindafwerking: tape. 1. KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL Fabrikaat: Thermaflex o.g./ Climaflex o.g. Type: geschikt voor gevraagde toepassing (denk aan (rode) PE beschermhuid/bescherming tegen mechanische beschadigingen bij toepassing in dekvloeren). Materiaal: PE, gesloten celstructuur, HCFK-vrij. Binnendiameter (mm): overeenkomstig uitwendige diameter aanvoer/retourleidingen. Dikte (mm): - leidingwerken in vloeren: dikte afgestemd op dikte cementdekvloeren (min 25 mm dekking). - overig: 20. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - bochten. - tape. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De isolatie van alle cv-leidingen (aanvoer- en retourleidingen), inclusief leidingwerken aangebracht in afwerkvloeren en gestorte betonvloeren.

.01

60.83

REGELAPPARATUUR

60.83.11-a

THERMOSTAAT 0. RUIMTEKLOKTHERMOSTAAT Fabrikaat: Nefit. (in overleg met de directie) Modulerende kamerthermostaat. Uitvoeringsvorm: opbouw. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - 2-aderige bedrading. - conform fabrikant/leverancier ten behoeve van een goed functionerende bedrijfsvaardige installatie. - zoneregeling t.b.v. in elke slaapkamer en badkamer. THERMOSTAAT De thermostaat in de woonkamer, aan te brengen op een hoogte van 1500 mm, boven de vloer.

.01

61

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00

ALGEMEEN

61.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NEN 1070 Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit. - NEN 1087 Ventilatie van woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden. - NPR 1088 Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen. - NEN 2322 Technische tekeningen - Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. - NEN 3048 Symbolen voor pijpleidingen en toebehoren.


38

Bulkens Architecten


-

91.

92.

NPR 5072 Geluidwering in woningen en woongebouwen Luchtafvoersystemen. - NEN 5077 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidsniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd. - Het boek "Een brandveilig gebouw installeren". - Voorschriften van de brandweer. - De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. INSTALLATIE-OMSCHRIJVING Het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van: - mechanische afzuig ventilatie in de woning. Doorvoeringen door constructies moeten zodanig zijn afgewerkt dat de functionele eigenschappen van de doorsnijdende constructies (brandwerendheid, geluidsisolatie e.d.) tenminste gelijk blijven. Ventilatoren-units en roosters/ventielen moeten trillings- en spanningsvrij worden aangebracht en aangesloten. Ventilatoren-units geluiddempend bevestigen (vrij ophangen) tegen binnenmuren in verband met contactgeluid. BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN Door de aannemer moeten de navolgende voorzieningen worden getroffen: - sparingen houden ten behoeve van lucht- en ventilatiekanalen, ventielen e.d. - sparingen aanwerken met materialen passend bij de betreffen de wanden en vloeren. - inwerken van roosters ten behoeve van luchttoevoer en luchtafvoer. - het houden van een ventilatie spleet onder de binnendeuren (ten behoeve van ventilatie-systemen) van minimaal 20 mm (hierbij dient rekening te worden gehouden met een eventueel later aan te brengen vloerbedekking).

61.11


61.11.11-a

VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Systeem: J.E. StorkAir individueel WHR 930 / 950 systeem voorzien van comfort koeling Artic 930 / 950. Ventilatie-/warmteterugwinapparaat voorzien van intelligente vorstvrij voorziening: - 100% bypass; - instelbare filterindicatie; - voorzien van een HR kunststof warmtewisselaar; - plaats: inpandig met voldoende getroffen voorzieningen om te voldoen - aan de geluidseis van 30 dB(A) (L.i.a.) in de verblijfsruimten gemeten conform de NEN 5077. Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging; - opstelplaats wasautomaat en/of droger; Debiet (m3/h): volgens bouwbesluit en ISSO 62. Toevoerpunten: - de woonkamer; - de slaapkamers; - opstelplaats WHR unit (indien de technische ruimte is voorzien van een sluitende deur); - overige verblijfsruimten. Debiet (m3/h): volgens bouwbesluit en ISSO 62. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Het individuele balansventilatiesysteem in garage/berging 0.10..

.01


39

Bulkens Architecten


61.12


61.12.10-a

TEKENINGEN 0. TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden: Betreft: tekeningen ventilatie-installaties. het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten. de kanaal bevestigings-, ondersteunings- en vast-puntconstructies, reinigings, inspectieluiken, meetpunten . de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht. de plaats van aansluitingen van de kortsluit- leiding. de plaats uitmonding van rookgassen en toevoer verbrandingslucht. de opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters. de plaats van geluiddempers. de plaats van acoustische voorzieningen. de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars. het instelbereik van het ventilatie-/ lucht- behandelingsapparaat. de plaats van meet- en regelapparatuur. de plaats van bedieningschakelaars. de indeling van opstellings- en technische ruimte. de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. de vertrek- en maximum inblaastemperaturen. de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen. de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde plafonds. de symbolen NEN 2322. de symbolen NEN 3048. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van levering: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. In de keuken komt een afzuigkap met een capaciteit van 800 m3/h, deze dient in de ventilatieberekening meegenomen te worden. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE De bouwvoorbereidingstekeningen van de mechanische afzuiginstallatie van de woning.

.01

61.12.20-a

.01

INSTALLATIE-BEREKENING 0. VENTILATIE-DEBIETBEREKENING Door de aannemer te verstrekken berekening(en): - de ventilatie-debietberekening(en). Uitgangspunten: - volgens bouwbesluit. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE De berekeningen van het mechanische afzuiginstallatie van de woning.

61.13


61.13.10-a

BEPROEVEN/INREGELEN 0. BEPROEVEN/INREGELEN Beproeven/inregelen. Onderdelen: - totale installaties. Methode: - luchtdichtheid door middel van persproef in de kanalen. - luchtdebiet. - luchtverdeling. - geluidsniveau. Uitgangspunten: - installatiegeluidniveau (NEN 5077+c05) (LI;A) bepalen na het bereiken van de vertrektemperaturen.


40

Bulkens Architecten


-

.01

debiet toevoerlucht per vertrek, per rooster. debiet buitenlucht en afvoerlucht. per vertrek inregelen. de ontwerp conditie's. het lekverlies mag niet meer bedragen dan aangegeven in de voorschriften en richtlijnen volgens het bij het systeem behorende/ passende klasse. Uitvoering door: - aannemer/ installateur in het bijzijn van de directie. 4. MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - ventiel cq. Rooster meetstaten. - luchthoeveelheidsmeting kanalen. - geluidsmetingen. - metingen met betrekking tot ventilatoren. Door de aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud. Tijdstip van verstrekking: - 1 week na beproeving doch uiterlijk bij de opneming. 5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT Het rapport omvat de beproeving van de dichtheid van de afzuigkanalen alsmede de controle van de ontwerp condities. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking: 1 week na beproeving. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE Het beproeven en inregel van de mechanische afzuiginstallatie van de woning.

61.32

METALEN KANALEN

61.32.12-a

METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL 0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL Aanlegwijze: - voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen. Verbindingswijze: - flensverbinding. Bevestigingswijze: - profiel-/draadstangconstructie. Beschermingswijze: - het kanaal brandwerend afwerken. Aansluitingen: - aansluitpunten, o.a: * op het ventilatie apparaat. * op de luchtafvoer-/afzuigventielen. * op individuele luchtafvoerkanalen (eventueel in leidingschachten). * op dakdoorvoeren/muur doorvoeren. 1. KANAALELEMENT, STAAL Fabrikaat: Ferrocal, Vink, Verhulst, TBI, o.g. Materiaal: verzinkt plaatstaal. Constructie: langsnaad gefelst. Vorm: rechthoek. De instortleidingen komen direct op de breedplaatvloer te liggen. Een en ander moet worden afgestemd met de constructeur in verband met het eventueel doorzagen van wapening in de breedplaatvloer. Afmetingen (mm): conform ontwerp. Wanddikte (mm): volgens LUKA-09. Verbindingseinden: - flens. Verstijvingen: - strippen. - cross-breakings. - rillen. Inspectiedeksel: - afmetingen (mm): conform LUKA norm par. A.1.08. Hulpstukken: - leidschoepen. - aftakregisters.


41

Bulkens Architecten

.01


- uitvoering van hulpstukken met stroming gunstig verloop. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE De individuele kanalen, compleet inclusief alle toebehoren, van de mechanische afzuiginstallatie (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer), ten behoeve van de woning.

61.33

KUNSTSTOF KANALEN

61.33.12-a

KUNSTSTOF KANAAL, KANAALELEMENT, KUNSTSTOF 0. AANLEG KUNSTSTOF VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL Aanlegwijze: - voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen. - overeenkomstig ISSO-10. Verbindingswijze: - flensverbinding. Beschermingswijze: - het kanaal isoleren en dampdicht afwerken bij condities (°C; r.v.): volgens eis. Aansluitingen: - aansluitpunten: volgens tekening 1. KANAALELEMENT, KUNSTSTOF Fabrikaat: volgens opgave directie. Afmetingen (mm): inwendige diameter 150. Wanddikte: opgave leverancier. Isolatie: dampdicht ter voorkoming van condensatie. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Het afvoerkanaal tussen dakdoorvoer en de afzuigventilator van de woning.

.01

61.42

VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.42.41-a

PLATENWARMTEWISSELAAR 0. PLATENWARMTEWISSELAAR, WATER/WATER Fabrikaat: J. E. StorkAir. Warmteterugwinapparaat met toevoer- en afvoerventilator. WHR 950 met Artic 950. Voorzien van badkamer schakeling; Regio afhankelijke filterinstelling; Instelbare comfort temperatuur; Traploze motorinstelling. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Het individuele balansventilatiesysteem.

.01

61.51

BINNENROOSTERS

61.51.15-a

ROZET 0. ROZET Fabrikaat: J. E StorkAir. : STC 1-100/125 (max. 75 m3/h). : STB 1-125 (max. 75 m3/h). : STB 2-125 (max. 150 m3/h) MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Afzuigventielen in de kanaalmonden van: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - de bijkeuken inloopkast; - werkkamer;

.01

61.51.15-b


ROZET 0. ROZET Fabrikaat: J. E StorkAir. Type: STH 125 inducerend toevoerventiel eventueel voorzien van schone sector (max. 50 m3/h en max. 40 m3/h i.c.m. schone sector).

42

Bulkens Architecten

.01


MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Toevoerventielen in de kanaalmonden van de Lucht toevoerkanalen van: - de woonkamer; - de slaapkamer; - werkkamer; - opstelplaats WHR unit; - overige verblijfsruimten.

61.52

BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

61.52.21-b

DAKKAP 0. DAKKAP Uitvoering: geïsoleerd. Hulpstukken: - dakdoorvoerhulpstuk. - afdekkap. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE T. b.v. het luchtafvoerkanaal.

.01

61.60

APPENDAGES

61.60.11-a

LUCHTKLEP 0. LUCHTKLEP Fabrikaat: ter keuze aannemer en ter goedkeuring directie. Uitvoering: servomotor gestuurde terugslagklep. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Tussen de perszijde van de individuele ventilatoren/ventilatie-systemen en (collectieve) luchtafvoerkanalen.

.01

61.60.32-a

.01

LUCHTGELUIDDEMPER 0. LUCHTGELUIDDEMPER Fabrikaat: J.E. StorkAir. Uitvoering: flexibel 1 m. Type: SFD 150/180. Afmeting (mm): diameter 150/180. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE T. p.v. de toevoer en retour aansluiting van de unit. De demper dient strak gemonteerd te worden.

61.81

ISOLATIE

61.81.31-a

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN Verwerkingswijze: - patroon: stotend. - aantal lagen (st.): 1. - bevestiging: conform fabrikant/leverancier. Afdichtingswijze: - naadafwerking: conform fabrikant/leverancier. - kopeindafwerking: conform fabrikant/leverancier. 1. KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL Fabrikaat: Thermaflex o.g. Type: geschikt voor gevraagde toepassing; denk hierbij aan: - voorkomen condensatie problemen. - brandwerendheid van constructies waar (in/op) isolatie wordt aangebracht. - niet-brandgeleidend (zelfdovend). - zeer goede mechanische sterkte (ter plaatse van ingestorte leidinganalen). e.d. Materiaal: PE, gesloten celstructuur, (H)CFK-vrij. Binnendiameter (mm): overeenkomstig uitwendige diameter leidingkanalen. Dikte (mm): minimaal 25, een en ander conform technische uitwerking aannemer ter goedkeuring directie. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - bochten. - tape. - conform fabrikant/leverancier.


43

Bulkens Architecten

.01

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE De isolatie van alle luchtkanalen (aan- en afvoer) van de mechanische ventilatie installatie.

68

REGELINSTALLATIES

68.52

OMVORMERS

68.52.11-a

ENERGIE-OMZETTER 0. ENERGIE-OMZETTER Fabrikaat: naar keuze aannemer, ter goed keuring directie. Samenstelling/opbouw: tegen de wand. Nominaal vermogen (kVA): volgens berekening.

70

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00

ALGEMEEN

70.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NEN 2768 Meterkasten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen. - NPR 5070 Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies. - NPR 5310 Praktijkrichtlijn bij NEN 1010. - Praktijkbladen van de V.D.E.N. - Voorschriften, eisen en aansluitvoorwaarden van de plaatselijke Nuts bedrijven. - De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. 91. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, sparingen e.d. die door of vanwege hem zijn gemaakt. 92. INSTALLATIE-OMSCHRIJVING De in dit hoofdstuk beschreven elektrische installatie gaat uit van het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van een compleet nieuwe elektrische installatie: - ten behoeve van de woning. Doorvoeringen door constructies moeten zodanig zijn afgewerkt dat de functionele eigenschappen van de doorsnijdende constructie (brandwerendheid, geluidsisolatie e.d.) tenminste gelijk blijven. De onderdelen moeten trillings- en spanningsvrij worden aangebracht en gesloten. NOOT: indien er tussen de bijlagen en het bestekboek verschillen en/of onmogelijkheden zijn dient de installateur deze aan te passen zodat de installatie compleet is. Deze punten dienen gemeld te worden en zonder verrekening uitgevoerd te worden. 93. SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL Alle dozen in een vlak met de afgewerkte wanden en plafonds aanbrengen. 94. WEGWERKEN VAN LEIDINGEN Alle leidingen moeten worden weg gewerkt in vloeren, wanden en plafonds, tenzij anders is aangegeven. Al het schakelmateriaal dient te worden aangebracht in inbouwdozen. 95. AANVANG FREESWERK Voordat het freeswerk voor leidingen en inbouwdozen wordt uitgevoerd dient in overleg met de directie de juiste plaats te worden bepaald. 96. LOZE LEIDINGEN Niet te bedraden leidingen eindigen in een doos voorzien van een nylon trekdraad. De loze einddoos afdekken met een ronde witte blindplaat.


44

Bulkens Architecten


97.

98.

99.

GROEPENVERKLARING Bij elke verdeelinrichting een getekende groepenverklaring op A4-formaat in een plastic map aanbrengen in de meterkast. LEVERINGSPOT EN ARMATUREN De inbouwspots (conbox en recesed frames) worden door de opdrachtgever geleverd, de aannemer dient hiervoor de sparingen (ook voor de transformatoren) te maken zoals in de bijlagen zijn aangegeven. De sparingen te maken van houten kisten en PS blokken. Ook alle armaturen worden door de opdrachtgever geleverd en dienen door de aannemer aangebracht en aangesloten te worden. MANTELBUIS Ten behoeve van de later aan te brengen zonnepanelen een mantelbuis opnemen van af het hoge platte dak naar de meterkast voorzien van een trekkoord. De bovenzijde van de dakdoorvoer dichtplakken 200 mm boven de dakbedekking.

70.12

WERKBESCHEIDEN

70.12.10-a

TEKENINGEN 0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende elektrotechnische installaties: - de individuele laagspanningsinstallaties van de woning. - de aardingsvoorzieningen. Volgens voorschriften. Van het elektriciteitsleverend bedrijf. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De bouwvoorbereidingstekeningen van de elektrotechnische installatie voor de laagspanningsinstallatie van de woning.

.01

70.12.10-b

.01

70.12.10-c


TEKENINGEN 0. TEKENING ELEKTRISCHE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING Op de schematekening(en) van schakelen verdeel inrichtingen moet ten minste zijn aangegeven: - de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de aangesloten bekabeling. - de instelwaarden en de afstellingen van de toegepaste componenten. - de belastbaarheid van het railsysteem. - bij verdeelinrichtingen waarop een centrale aarding is aangesloten de aardverspreidingsweerstand van de veiligheidsaarding. - de materiaalsoort van de omhulling. De schema- en constructietekeningen moeten zijn goedgekeurd alvorens schakel en verdeelinrichtingen in productie mogen worden genomen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De bouwvoorbereidingstekeningen van de elektrische schakelen verdeelinrichting voor de laagspanningsinstallatie. TEKENINGEN 0. TEKENING ELEKTRISCHE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING Op de schematekening(en) van schakelen verdeel inrichtingen moet ten minste zijn aangegeven: - de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de aangesloten bekabeling. - de instelwaarden en de afstellingen van de toegepaste componenten. - de belastbaarheid van het railsysteem. - bij verdeelinrichtingen waarop een centrale aarding is aangesloten de

45

Bulkens Architecten

.01

70.12.20-b

.01


aardverspreidingsweerstand van de veiligheidsaarding. - de materiaalsoort van de omhulling. De schema- en constructietekeningen moeten zijn goedgekeurd alvorens schakel en verdeelinrichtingen in productie mogen worden genomen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden. LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De bouwvoorbereidingstekeningen van de elektrische schakelen verdeelinrichting voor de laagspanningsinstallatie. INSTALLATIE-BEREKENING 0. BEREKENING, VERLICHTINGSINSTALLATIE Te vervaardigen berekening(en) van: - de verlichtingsinstallatie. Door de aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De berekeningen van de verlichtingsinstallatie voor de laagspanningsinstallatie.

70.13


70.13.10-a

BEPROEVEN/INREGELEN 0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Beproeven en inregelen van: de elektrotechnische installatie. Uitgangspunten: - zoals in dit bestekboek zijn aangegeven. Methode: - volgens voorschriften plaatselijke Nutsbedrijven. Uitvoering door: - de installateur van de elektrotechnische installatie. Tijdstip: - voor de opneming. 4. MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - van de elektrotechnische installatie. - van de aardingsinstallatie. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van verstrekking: voor de opneming. LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Het beproeven/inregelen van de gehele laagspanningsinstallatie.

.01

70.13.20-a

.01

70.13.40-a


IN BEDRIJF STELLEN 0. IN BEDRIJF STELLEN, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE In bedrijf stellen van: de gehele elektrotechnische installatie. Uit te voeren door: de aannemer, eventueel bijgestaan door de fabrikant/ leverancier. Tijdstip: bij oplevering. LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Het in bedrijf stellen van de gehele laagspanningsinstallatie. KEURING 0. KEURING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Keuring van: de elektrotechnische installaties. Uitvoering door: waarborg installateur. De aannemer zal tijdig voor de opneming de installatie ter keuring aanbieden van het verkrijgen van de meter.

46

Bulkens Architecten

.01


LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De keuring van de gehele laagspanningsinstallatie.

70.33

OMZETTERS

70.33.40-a

PV-MODULE 0. PV-MODULE, DAK Fabrikaat: JA Solar JAM6 Black. Model: Yingli Panda YL260C-30b Mono PV-panelen van 260 Wp per stuk. (16 stuks) Constructie: draagsysteem t.b.v. hellend gebitumineerd dak. Materiaal: monokristallijn silicium Blauw. Kleur: Blauw Vorm: rechthoekig. Afmetingen (mm): 1650x1000. Oppervlak (m2): ca 26. Aansluitingen: - contactpunten met kabel geheel aangesloten. Omvormer: - omvormer, trafo Solar Edge i.c.m. Solar Edge optimizer. - type SMA 12000 STPtl-10 3x25 ampère. Toebehoren: - bevestigingsconstructie voor hellend dak. - bevestigingsmiddelen. 4. MONTAGE ENERGIE-OMZETTER Opstellingswijze: tegen de voorgevel op de verdieping. PV-INSTALLATIE De zonnepanelen op het hellend dak op de woning, zoals op tekening aangegeven.

.01

70.42

BUISLEIDINGEN EN SLANGEN

70.42.10-a

BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 0. BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES Materiaal: kunststof. Uitwendige diameter (mm): 16 t/m 25. Uitvoering: glad en/of geribd. Het gebruik van flex slang is niet toegestaan. Systeem: de laagspanningsinstallatie installeren volgens het gemodificeerd centraaldozensysteem in voldoende groepen, alsmede de gevraagde reservegroepen. Montagewijze: - weggewerkt; dozen in één vlak met wand/plafond weggewerkt. - opbouw; ter plaatse van schuur. Bochten in pvc buizen ter plaatse buigen. Verbindingen van pvc buizen moeten onderling worden verlijmd, voor zover het leidingen betreft die in de beton worden gestort. Hulpstukken: - dozen: * uitvoeren met verdiepte potten zoals in de bijlagen aangegeven * pots verdiept systeem horizontaal uit te voeren zoals in de bijlagen aangegeven. - overige: technische uitwerking installateur. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - beugels. - zadels. - bochten. - sokken. EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De leidingen ten behoeve van de laagspanningsinstallatie voor de woning.

.01

70.52

SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING

70.52.10-a

SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 0. GROEPENVERDELER Leverancier: Hager. hager verdelersysteem (NEN-EN-IEC 61439-1-09/ NEN-EN-IEC 61439-209/NEN-EN-IEC 60439-3+c09). Systeem: vision. Bedrijfsspanning (V): 400/230.


47

Bulkens Architecten

.01


Kortsluitvastheid (kA): 6. Behuizing: - materiaal: polystyrol, zelfdovend. - afmetingen (bxh) (mm): 220x550. - kleur (RAL): 7035. - sluiting deksel: schroefverbinding. Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60439-3+c06) (IP): 44. Lichtgroep: - aantal groepen beveiligd met automaat éénpolig + N met B-karakteristiek (st.): door de aannemer/installateur te bepalen. - nominale stroom automaten (A): 16. Fornuisgroep: - aantal groepen beveiligd met automaat 2x éénpolig + N met Bkarakteristiek (st.): technische uitwerking installateur, tevens met een minimale reserve van 20%. - nominale stroom automaat (A): 16. Bedrading: VD-draad met soepele kern. Toebehoren: - beltransformator 1A. - contactdoos tweepolig met beschermingscontact. Van het aantal omschreven wandcontactdozen in de woonkamers, moet één 2voudige wandcontactdoos worden aangesloten op een groep, welke niet behoort tot de groep waarop alle overige wandcontactdozen, respectievelijk lichtpunten, in deze ruimten zijn aangesloten. Alle wandcontactdozen aarden en beveiligd met een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA. Installaties met meer dan 2 eindgroepen mogen niet door een aardlekschakelaar (met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA) in hun geheel worden uitgeschakeld. Op een aardlekschakelaar (met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA) mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. 4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING Montagehoogte: gemakkelijk af te lezen en te bedienen; hoogte van 900 mm 1600 mm. Montage schema-/plattegrond-/tekeninghouder. Afscherming tegen directe aanraking moeten afneembaar zijn zonder de bedieningsorganen of beveiligingstoestellen te verwijderen. Aansluitingen van bedrading met een doorsnede van 4 mm² of minder moeten zijn uitgevoerd met een overlengte bestaande uit een kul met een diameter van tenminste 20 mm. In schakelen verdeelinrichtingen moeten invoeringen ten behoeve van reservegroepen aanwezig zijn. EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De groepenkast ten behoeve van de laagspanningsinstallatie van de woning.

70.62

ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING

70.62.11-a

ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING, AANLEG LEIDING IN DE GROND 0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING Fabrikaat: Draka. Aanduiding: VULTA of VULTAFLEX Nominale geleiderdoorsnede (mm2): door de aannemer te bepalen. Aantal aders (st.): door de aannemer te bepalen. Lengte : 40 mtr. Toebehoren: - signaleringslint. 1. AANLEG LEIDING IN DE GROND Verwerkingswijze: op een rol buiten afgedopt op een aparte groep in de meterkast LAAGSPANNINGSNET De grondkabel (op een aparte groep) voor de tuinverlichting lang 40 mtr. opgerold en afgedopt in de grond bij de meterkast.

.01

70.63

INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS

70.63.10-a

INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK 0. COAXIAALKABEL Fabrikaat: Draka.


48

Bulkens Architecten

.01

70.63.12-a

.01


LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De CAI aansluitingen van de meterkast naar de aansluitpunten zoals op tekening is aangegeven. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 0. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK Fabrikaat: Draka. Type: Dracoda 2700 signaalkabel (2 x 0,8 mm, on afgeschermd). Moeilijk brandbaar . Geleider: - materiaal: massief. - nominale diameter (mm): 0,8. - isolatie: P.V.C. Buitenmantel: - kleur: grijs. 1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN Montage van identificatiemerken: kabeleinden merken. MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE Van toepassing in ventilatiesysteem.

70.64

DRADEN

70.64.12-a

GEÏSOLEERDE DRAAD/SNOER, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 0. GEÏSOLEERDE DRAAD/SNOER Nominale spanning (V): 230/400. Kern: - doorsnede (mm2): 2,5. - materiaal: koper. - uitvoeringsvorm: buigzaam. Isolatie: - materiaal: PVC. - kleur: volgens NEN 1010. Voor het lassen van bedrading tot 6 mm² dient de universele lasdop TU 504 704 te worden gebruikt. Het gebruik van zogenaamde las klemmen is niet toegestaan. 1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 graden moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan de leidingweg zijn vastgezet. EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE In de pvc buizen ten behoeve van de laagspanningsinstallatie van de woning.

.01

70.72

SCHAKELAARS, LAAGSPANNING

70.72.12-a

SCHAKELAAR, LAAGSPANNING, MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW 0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING Fabrikaat: Gira. Type: zie elektra tekeningen. Soort schakelaar: universele dimmers en tiptoets. Uitvoeringsvorm: inbouw. Schakelactie: overeenkomstig tekening(en) en goedgekeurde installatie tekening van de elektra installatie. Schakelstanden. Nominale spanning (V): 250. Contactbelasting (A): 10. Afdekking: - kleur: matwit. Hoogte schakelmateriaal: - op 1050 mm boven de afgewerkte vloer. 1. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW Montagewijze: in inbouwdoos. Bevestigingswijze: schroeven in inbouwdoos. Aansluitwijze: insteek/schroefklemmen. EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De inbouw schakelaars (voorzien van dim functie) in de woning, als aangegeven op de elektra overzichtstekening en goedgekeurde installatietekening.

.01


49

Bulkens Architecten


70.74

CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING

70.74.12-a

CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW 0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING Fabrikaat: Gira. uitvoering met beveiliging in overeenstemming met directie. Type: serie standaard 55 op de verdieping en op de beganegrond uit het zicht. serie E2 op de begane grond in het zicht. Samenstelling: enkelvoudig of dubbel. Uitvoeringsvorm: inbouw. Nominale spanning (V): 250. Nominale stroom (A): 16. Aantal polen (st.): 2. Voorzien van: aarde alle wandcontactdozen. Kinderbeveiliging. Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 44. Afdekking: - kleur: matwit. Hoogte alle wandcontactdozen: - zie elektra tekeningen. 1. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW Montagewijze: in inbouwdoos. Bevestigingswijze: schroeven in inbouwdoos. Aansluitwijze: insteek/schroefklemmen. EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE De wandcontactdozen in de woning, als aangegeven op de elektra tekening en goedgekeurde installatietekening.

.01

70.88

AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

70.88.11-a

AARDELEKTRODE 0. AARDELEKTRODE Materiaal: stalen kern met koper mantel. Vorm: staaf. Oppervlaktebehandeling: geen. Afmetingen (mm): 12,8. Toebehoren: - indrijfstaaf. 4. MONTAGE AARDELEKTRODE Wijze van in de grond drijven: mechanisch. Aansluitwijze: met klemkoppeling. Meting van de spreidingsweerstand per: 3 meter. AARDINGSINSTALLATIE Ten behoeve van de elektrotechnische installaties en de aarding van de metalen delen, niet behorende tot de elektrotechnische installaties.

.01

70.88.31-a

.01

70.88.42-a

.01


AARDINGSMAT 0. AARDINGSMAT Materiaal: staal, verzinkt. Afmetingen: - maaswijdte (mm): 50x50. - draaddiameter (mm): 2,05. 4. MONTAGE AARDINGSMAT De aardingsmat moet worden aangebracht in de afwerklaag van de vloer. De verbinding tussen de aardingsmat en de vereffeningsleiding dient tot stand te komen door middel van een kabelverbinder voorzien van schroeven. AARDINGSINSTALLATIE De aardingsmatten leveren en aanbrengen in alle sanitaire ruimte van de woning. AARDVERBINDINGSKLEM 0. AARDVERBINDINGSKLEM Materiaal messing. AARDINGSINSTALLATIE De aardverbindingsklemmen ter plaatse van alle geleidende delen in de badkamer en in de meterkast.

50

Bulkens Architecten

70.88.90-a

.01

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

KOPPELLEIDING AARDELEKTRODEN 0. KOPPELLEIDING AARDELEKTRODEN De elektrische installatie uitrusten met onder bestekpost 70.52.10-a genoemde aardlekautomaten en overige voorgeschreven aardingsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld het aardingsnet in de badkamer vloer e.d.). AARDINGSINSTALLATIE De aarding van de elektrische installaties.

70.88.91-a

AFWERKEN SPARINGEN EN DOORVOERINGEN 0. AFWERKEN SPARINGEN EN DOORVOERINGEN 01. Sparingen, doorvoeringen en leidingsleuven aanwerken met materialen passend bij de betreffende wanden en vloeren. 02. Het infrezen van leidingsleuven en het inboren van deze dozen geschiedt door de aannemer.

70.88.92-a

VOORZIENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE 0. VOORZIENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE Een bedrade voedingsleiding naar de plaats van de warmtebron op een afstand van maximaal 0,30 m horizontaal vanuit de plaats warmtebron en 1 m verticaal vanuit de afgewerkte vloer en eindigend in een wandcontactdoos met randaarde. Vanaf de plaats van de kamerthermostaat in de woonkamer naar de plaats van de warmtebron op een afstand van maximaal 0,50 m horizontaal vanuit de plaats warmtebron en 1 m verticaal vanuit de afgewerkte vloer een onbedrade kunststof buisleiding Ø 16 mm eindigend in een inbouwdoos met deksel. LAAGSPANNINGSNET Ten behoeve van de verwarmingsinstallaties in de woning.

.01

70.88.92-b

.01

70.88.92-c

.01

VOORZIENINGEN MECHANISCHE VENTILATIE 0. VOORZIENINGEN MECHANISCHE VENTILATIE Ten behoeve van de mechanische ventilatie-installaties in de woning: - een volledig bedrade voedingsleiding naar de plaats van de ventilatorbox en eindigend in een 3-standen bedieningsschakelaar in de keuken en badkamer. - ten behoeve van aan te brengen afzuigkap boven kooktoestel in de woning: * aansluitpunt afzuigkap in de keuken. Uitvoering aanvullend: - bedieningsschakelaar; 0,9 m + afgewerkte vloer. LAAGSPANNINGSNET Ten behoeve van de mechanische ventilatie-installatie. VOORZIENINGEN ELEKTRISCH KOKEN INDUCTIE 0. VOORZIENINGEN ELEKTRISCH KOKEN INDUCTIE Ten behoeve van inductiekookplaat: - een bedrade aansluiting (krachtstroom) vanaf de meterkast tot de Perilex wandcontactdoos met randaarde (op aparte groep) keuken. KRACHTSTROOM-/LAAGSPANNINGSNET Ten behoeve van het inductie koken, op 600 mm vanaf de afgewerkte vloer, in de keuken van de woning.

75

COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.00

ALGEMEEN

75.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NEN 2446 Aanduiding van geïsoleerde en blanke elektrische leidingen door kleuren. - NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen - onafhankelijke rookmelders voor woningen. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligings-


51

Bulkens Architecten


-

installaties - Deel 3:Rookbeheersingssystemen. NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning. NEN 3840 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning. NPR 5310 Praktijkrichtlijn bij NEN 1010. NEN 10228 Geïsoleerde elektrische leidingen - Geleiderdoorsneden. NEN 10287 Kabels voor sterkstroom. Berekening van de continue toelaatbare stroom. NEN 10439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (gehele reeks). NEN 10449 Indeling van spanningen in laagspanningsinstallaties. NEN 10529 Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering). NEN 10721 Indeling van omgevingsomstandigheden van elektrotechnische producten. NEN 11000 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). NEN 11082 Het opstellen van documenten voor gebruik in de elektro techniek. NEN-EN 12464-1 Werkplek verlichting - deel 1 (ter vervanging van NEN 1890). NEN 60617 Grafische symbolen voor elektrotechnische tekeningen. NEN 61000 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EG richtlijn 89/336/EEC Elektromagnetische compatibiliteit. De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers. Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen.

75.41

SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR

75.41.12-a

SIGNAALONTVANGER 0. SIGNAALONTVANGER Door de kabel leverancier zal het SOP in de meterkast van de woning worden geleverd en aangebracht. De installatie dient van het fabrikaat Hirschmann o.g. te zijn en bestaat uit de volgende componenten: - 1 stuks verdeler, GHV 20-65. - 1 stuks 4 voudige multitab, AFC 1641. - 1 stuks IEC connector female haaks, KO. - 5 stuks F connector krimp, SFC. - wandcontactdozen FM/TV (NL), FS 1 NL. - COAX kabel binnen, wit, KOKA 799. - afdekplaten voor wandcontactdozen FM/TV incl. afdekraam Gira serie. - bedrade buisleidingen. 4. MONTAGE ONTVANGER Montage CAI aansluitingen op inbouwdozen. ANTENNE-INSTALLATIE De aannemer draagt zorg voor het leveren en aanbrengen van de bedrade CAI aansluitingen vanuit de meterkast in de woning zoals in principe op tekening is aangegeven.

.01

75.42

SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR

75.42.11-a

SIGNAALVERSTERKER 0. SIGNAALVERSTERKER Versterker voor CAI installatie in meterkast. METERKAST De woning voorzien van een CAI versterker in de meterkast.

.01

75.45

LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR

75.45.31-a

SIGNAALGEVER 0. BEL Fabrikaat: ter goedkeuring opdrachtgever. Type: voordeurbel RVS en rechthoekig. Drukknop: RVS. Bel: 5/8 volt. Montagehoogte: 1500 mm boven de vloer. Montagewijze: opbouw op de muur. Transformator: aangesloten op de enkele wandcontactdoos met r.a. in de


52

Bulkens Architecten

.01


meterkast. Drukknop: een drukknop geplaatst nabij het voordeur kozijn; montagehoogte 1500 mm boven de vloer. Schel (wit): monteren in de hal boven de meterkast. BELINSTALLATIE De belinstallatie nabij de voordeur van de woning. De voordeurbel/drukknop nabij de voordeur van de woning.

75.52

MELD-/DETECTIE-APPARATUUR

75.52.12-a

BRANDMELDER 0. OPTISCHE ROOKMELDER Fabrikaat: Gira. Optische rookmelder, netvoeding. Type: Systeem. Netspanning (V): 230. Batterijspanning (V): 9. Batterijtype: lithiumblokbatterij. Beschermingsgraad (IP): 42. Behuizing: - uitvoering: opbouw. - diameter (mm): 110. - hoogte (mm): 45. - kleur: wit. Akoestische alarmgever Automatische zelftest. Aanduiding batterijwissel. Aanduiding vervuiling/storing. Potentiaalvrij contact Relaismodule met alarm en storingscontact. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. 4. MONTAGE MELDER/DETECTOR Montagewijze: tegen het plafond. Aansluitwijze: doorgekoppeld BRANDMELDINSTALLATIE De rookmelders zoals op tekening zijn aangegeven.

.01

75.62

RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN

75.62.11-a

RANGEERDRAAD/-SNOER, ELEKTRISCH 0. RANGEERDRAAD, ELEKTRISCH Leverancier: ter goedkeuring directie. Uitvoering: UTP geschikt voor glasvezel Ethanel. Categorie: 5E. - Norm TIA 568 B.2.1, ISO/IEC 11801 2nd Ed. en EN50173-1 - Categorie: 250 Mhz Link prestaties. MONTAGE AANSLUITSNOER Volgens richtlijnen DATALINK/HCS universeel bekabelingssysteem. UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM De bekabeling vanuit de meterkast naar alle data aansluitpunten.

.01


53

Bulkens Architecten

EINDPAGINA

EINDPAGINA Aldus opgemaakt en ondertekend: Dhr. G. Bunt en mevr. A. Hermsen Datum: 3 november 2014 Plaats: Sint Agatha


54

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T WERK NR. 2014-21

De hierna te noemen inschrijver: .................................................................................................................................... gevestigd te ....................................................................................................................

Verklaart zich door ondertekening van dit inschrijfbiljet bereid tot de uitvoering van:

De technische installatie een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk t.n.v. dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha. aan te nemen voor een bedrag, excl. B.T.W., € .......................................................................... (..................................................................................................................................) de B.T.W. bedraagt € ......................................................................................................... (..................................................................................................................................)

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van de UAR 2001 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestekboek, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden en de nota van inlichtingen alsmede de uitnodigingsbrief.

Gedaan te ..................................................... de ....................................................... 2014

De inschrijver:

................................................................................................................. (handtekening)

Prijsaanbieding verzenden voor 1 december 2014 aan: Bulkens Architecten bna, Hoeveveld 2, 6584 GG Molenhoek.

n u m m e r: b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e s t r a at 2 3 november 2014

Recommend Documents