MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. R-136-021-13 ze dne 5.11.2013

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v Praze 12 2013" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. výzvu k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v Praze 12 - 2013", zakázka je hrazena z ORJ 0013 - investice základní infrastruktury Viz příloha tohoto usnesení 1.2. seznam možných uchazečů k přímému oslovení: PORSENNA o.p.s., IČO: 27172392, se sídlem Bystřická 522/2, Praha 4, PSČ 140 00 EkoWATT CZ s.r.o., IČO: 275 99 817, se sídlem Švábky 52/2, Praha 8- Libeň, PSČ 180 00 ENVIROS, s.r.o., IČO: 61503240, se sídlem Na Rovnosti 1, Praha 3, PSČ 130 00 AB Facility a.s., IČO: 241 72 413, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha - Vršovice PSČ 101 00 Energetické štítky s.r.o., IČO 242 29 962, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 150 00 2. ustanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: Ing. Jiří Fremr, zástupce starosty Ing. Jiří Veselý, vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Miroslav Schwarz, vedoucí odboru provozního Mgr. Daniela Černá, vedoucí oddělení investic OIM 114/2 Mgr. Pavel Ledvina, právník OIM 114/2 Mgr. Pavla Novotná, právník OKS Zdeněk Šulc, technik OIM 114/2 Vojtěch Hrčka, technik OŠK 110

3. ukládá 3.1. Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku 3.1.1. zaslat výzvu dle bodu 1.1. možným uchazečům dle bodu 1.2. tohoto usnesení a zároveň zveřejnit výzvu na internetových stránkách městské části Praha 12 po dobu nejméně 12 dnů Termín: 10.12.2013 3.1.2. předem informovat členy hodnotící komise o termínu a místě otevírání obálek a hodnocení nabídek Termín: 20.11.2013

Poměr hlasů:

8 pro

0 proti

0 se zdrželo

Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty

Předkladatel: Zpracovatel Na vědomí: Tisk:

Ing. Jiří Fremr - zástupce starosty Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvina - OIM, Zdeněk Šulc, Odbor investic a správy majetku Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá vedoucí oddělení investic OIM R-01623

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-136-021-13 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v městské části Praha 12 - 2013“ I.

Identifikační údaje zadavatele název: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: kategorie zadavatele:

II.

Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky druh veřejné zakázky: předpokládaná hodnota: druh zadávacího řízení: smluvní vztah:

III.

městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 – Modřany, 143 00 Mgr. Petrem Prchalem, starostou 00231151 CZ 00231151 veřejný dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

služby 500.000 Kč bez DPH veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona smlouva o dílo, jejíž závazný návrh je přílohou č.3 této výzvy

Předmět veřejné zakázky a obchodní podmínky Předmětem veřejné zakázky jsou služby a související úkony spočívající: ve vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov (dále také „PENB“) ve vlastnictví hl. m. Prahy, správa svěřená městské části Praha 12, dle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a technické normalizační informaci č. 730331 – energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet. Podrobný seznam 37 budov vč. jejich adres je přílohou návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 této výzvy). Jedná se o budovy základních a mateřských škol, objektů úřadu městské části Praha 12, Sociálně ošetřovatelského centra a jedné budovy, která je předpokládaná k prodeji.

IV.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky předpokládané zahájení: předpokládané dokončení plnění: místo plnění

V.

prosinec 2013 duben 2014 území městské části Praha 12 - viz seznam objektů

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče o veřejnou zakázku Uchazeč musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

Strana 1 (celkem 15)

a) uchazeč musí prokázat, že je držitelem oprávnění uděleným Ministerstvem průmyslu a obchodu dle zákona č. 318/2012 Sb., § 10 a je zapsán v seznamu energetických specialistů vedeným ministerstvem průmyslu a obchodu dle citovaného zákona, b) základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona formou podepsaného čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy, c) profesních kvalifikačních předpokladů formou  prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,  prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky. d) technických kvalifikačních předpokladů formou seznamu provedených zakázek, jejichž předmětem je zhotovení alespoň dvaceti pěti průkazů energetické náročnosti budov nebo deseti průkazů energetické náročnosti budov a deseti energetických auditů nebo dvaceti energetických auditů realizovaných uchazečem v období tří let před zveřejněním výzvy k předložení nabídek, v celkové hodnotě min. 250.000 Kč bez DPH. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče a bude zde uveden objednatel, předmět zakázky, hodnota uchazečem realizovaných prací, doba realizace a kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit. VI.

Požadavky na zpracování a předložení nabídky 1. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. 2. Nabídku musí uchazeč předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce. 3. Nabídka musí obsahovat a být seřazena následovně: a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje uchazeče a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v článku VII. této výzvy – viz příloha č. 1 této výzvy, b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku V. této výzvy, c) doplněný a statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3 této výzvy, 4. Nabídka, včetně příloh, musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku. 5. Statutární orgán uchazeče nebo osoba oprávněná jednat za uchazeče podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, a) krycí list nabídky, b) poslední stranu nabídky, c) poslední stranu návrhu smlouvy o dílo, d) čestné prohlášení, Strana 2 (celkem 15)

e) zhotovitelem zpracovaný a oceněný položkový rozpočet Obálka s vloženou nabídkou musí být: 1. označena názvem a sídlem zadavatele a názvem a sídlem uchazeče, 2. označena názvem této veřejné zakázky „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v městské části Praha 12 2013“, 3. označena nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT“ – OIM, 4. na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. VII.

Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy o dílo v členění: a) cena bez DPH za každý objekt, b) cena bez DPH za všechny objekty, c) DPH za všechny objekty, d) celková cena včetně DPH za všechny objekty. 2. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

VIII. Dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění 1. E-mailové dotazy k podmínkám uvedeným v této výzvě a k souvisejícímu návrhu smlouvy o dílo mohou uchazeči zasílat do 20.11.2013 do 9:00 hod. 2. Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy uchazečů je: Zdeněk Šulc, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, tel.: 724350562, e-mail: [email protected]. 3. Prohlídka místa plnění: S ohledem na povahu zakázky nebude provedena. IX.

Místo a lhůta pro podání nabídky Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 22.11.2013 do 11:00 hod.

X.

Zadávací lhůta Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 120 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.


XI.

Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek 1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, která je rovněž jediným hodnotícím kritériem. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem. 2. Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti nabídek tak, že nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

XII.

Oznámení výsledků O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky budou uchazeči informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu nabídky uchazeče.

XIII. Závěrečná ustanovení 1. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 18 odst. 5 zákona, tj. mimo režim zákona o veřejných zakázkách, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v § 6 zákona. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy, b) změnit termín plnění veřejné zakázky, c) ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění, d) zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět smlouvy, avšak nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo, e) na úpravu konečného znění smlouvy, f) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení, g) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, h) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy. 3. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 4. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 5. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená. V Praze dne

.......................... Mgr. Petr Prchal, starosta


Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v městské části Praha 12 - 2013“ Identifikační údaje zadavatele: městská část Praha 12 se sídlem Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany IČO: 00231151 DIČ: CZ00231151 Údaje o uchazeči: obchodní firma (právnická osoba) jméno a příjmení (fyzická osoba) sídlo (právnická osoba) místo podnikání (fyzická osoba) IČO jednající (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče) telefon fax e-mail kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky nabídková cena (nejvýše přípustná)

bez DPH 21% DPH včetně DPH

V . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . .................................. jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

.................................. podpis


Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k nabídce v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v městské části Praha 12 - 2013“ Identifikační údaje uchazeče:

obchodní firma (právnická osoba) jméno a příjmení (fyzická osoba) sídlo (právnická osoba) místo podnikání (fyzická osoba) IČO: zastoupená/ý/jednající (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče)

Uchazeč čestně prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba


c) d)

e) f) g) h)

i)

j) k)

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . .................................. jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

.................................. podpis


Příloha č. 3. výzvy k podání nabídky SMLOUVA O DÍLO (dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) I. Smluvní strany městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, zastoupen Mgr. Petrem Prchalem, starostou IČO: 00231151 DIČ: CZ00231151 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 000027–0110859369/0800 KS 0308 (při platbách převodním příkazem) (dále jen „objednatel“) a ........................... sídlo: ........................... zastoupen ........................... IČO: ........................... DIČ: ........................... bankovní spojení: ........................... č.ú.: ........................... zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., oddíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., vložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dále jen „zhotovitel“) uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat průkazy energetické náročnosti vybraných budov (dále také „PENB“) ve vlastnictví hl. m. Prahy, správa svěřená městské části Praha 12, dle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a dle osnovy uvedené v § 9 cit. vyhlášky a dále dle technické normalizační informace č. 730331 – energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet (dále jen „Dílo“).


2. Seznam vybraných budov vč. jejich adres je přílohou této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 3. PENB budou provedeny dle nabídky zhotovitele ze dne . . . . . . 2013 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v městské části Praha 12 - 2013“(dále jen „nabídka“). Dílo bude provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy a normami uvedených v této smlouvě a v nabídce zhotovitele. 4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady. 5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. III. Cena za Dílo 1.

Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná:

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, Angelovova č. or. 15, č. p. 3183.........Kč Provozovna ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Hasova č. or. 3, budova č. p. 3094 .....................Kč Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, Mráčkova or. č. 2, budova č.p. 3090 .....................Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, Pertoldova, č. or. 51, budova č. p 3373..........................................................................................................................................Kč Provozovna v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Urbánkova or. č. 18, budova č. p. 3374Kč Základní škola Písnická v Praze 12, Písnická č. or. 11, budova č. p. 760................................Kč Provozovna ZŠ Písnická v Praze , Krhanická č. or. 15, budova č. p. 759 ..............................Kč Základní škola Rakovského v Praze 12,Rakovského 3136/1, budova č.p. 3136 .....................Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova, Smolkova č. or. 8, budova č. p. 565 ..................Kč Provozovna ZŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova č. or. 1, budova č. p. 579 ...........................Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, Zárubova č. or. 17, budova školy č. p. 977 ..................Kč Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12, Modřanská č. or. 10a, budova č. p. 1375.............Kč Provozovna K Vltavě 115/ 25, budova č. p. 115......................................................................Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, U Domu služeb or. č. 2, budova č. p 29 ………………………………………………………………………………………………..Kč Provozovna ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, U Domu služeb or. č. 9, budovy č. p. 1837........Kč Provozovna ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, Palmetová or. č. 3, budova č. p. 2159 ................Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, Čechtická č. p. 758, č. or. 6.................................................Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, Imrychova č. or. 15, budova č. p. 937...........................Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, Krouzova or. č. 10, budova č. p. 3036 ...........................Kč Mateřská škola Srdíčko, Levského č. or. 19, budova č. p. 3203..............................................Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, Liškova or. č. 10, budova č. p. 636 ............................Kč Mateřská škola Tyršova, Lysinská č. or. 45, budova č. p. 184 ...............................................Kč Provozovna MŠ Tyršova v Praze 12, Karasova č. or. 14, budova č. p. 1829 ..........................Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, Pejevové or. č. 34, budova č. p. 3135..........................Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, Platónova or. č. 28, budova č. p. 3288...........................Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 Pod Sady or. č. 2, budova č.p. 170 ...........................Kč Mateřská škola Montessori, Urbánkova or. č. 2, budova č. p. 3347 ........................................Kč Strana 9 (celkem 15)

Mateřská škola Větrníček v Praze 12, Zárubova č. or. 10, budova č. p. 952...........................Kč Provozovna MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova č. or. 8, budova č. p. 966 ...........................Kč Objekt Cílkova č. or. 7, č.p. budova č.p. 796..........................................................................Kč Objekt Hausmannova č. or. 1, budova č.p. 3013 .....................................................................Kč Objekt Hausmannova č. or. 3, budova č.p. 3014 .....................................................................Kč Objekt U Domu služeb č. or. 5, budova č.p. 166 .....................................................................Kč Objekt Písková č, or. 25, budova č.p. 830................................................................................Kč Objekt Zárubova č. or. 15, budova č.p. 971 ............................................................................Kč Objekt Jordana Jovkova č. or. 5, budova č.p. 3253.................................................................Kč Objekt Ke Kamýku, budova č.p. 686 .......................................................................................Kč celková cena .......................................................................................................................... Kč 21% DPH ............................................................................................................................... Kč celková cena včetně 21% DPH............................................................................................. Kč 2.

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

3.

Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek této smlouvy. IV. Platební podmínky

1.

Zhotovitel vystaví, nejpozději do 10 dnů po dokončení části Díla - PENB jednotlivého objektu a jeho protokolárním předání objednateli, fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura“) Každá část Díla bude po jeho řádném dokončení a předání fakturována samostatně.

2.

Faktura vystavená zhotovitelem, která slouží jako daňový doklad, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „Vypracování průkazů energetické náročnosti vybraných budov v městské části Praha 12 - 2013“ a název příslušného objektu.

6.

Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli. V. Doba plnění

1.

Příprava a zahájení prací neprodleně po podpisu smlouvy.

2.

Dokončení Díla do: 90 dnů od podpisu smlouvy.


VI. Základní podmínky plnění smlouvy 1.

Objednatel umožní přístup do vybraných objektů do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele.

2.

Vyskytne-li se v průběhu realizace Díla nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

3.

Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci.

4.

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv. VII. Kontrola činností

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými činnostmi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou: Zdeněk Šulc, technik oddělení investic odboru investic a správy majetku, tel.: 724350562, e-mail: [email protected]. Kontrolu realizace Díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru investic a správy majetku Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli. VIII. Předání a převzetí Díla 1. Smluvní strany se dohodly na dílčím předávání Díla (PENB jednotlivých objektů) zhotovitelem objednateli po jejich úplném a bezvadném dokončení. Předání a převzetí částí Díla bude objednatelem provedeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že část Díla je dokončena a způsobilá k předání a převzetí. Bude sepsán zápis o předání a převzetí části Díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). 2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené činnosti oproti této smlouvě. IX. Záruka na Dílo 1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že celé Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II této smlouvy a je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. 2. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání 60 kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí poslední části Díla dle čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad Díla do 5 pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Strana 11 (celkem 15)

3. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele. 4. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody v plné výši, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou. X. Smluvní pokuty 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 2. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. 3. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli. 4. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti dosud neuhrazené ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti. XI. Odstoupení od smlouvy 1.

Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.

2.

Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu nepřesahujícím dobu 30 dnů.

3.

Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:

- je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 15 dnů, - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy. 4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doruční písemného oznámení druhé smluvní straně. XII. Závěrečná ustanovení 1.

Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

2.

Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


3.

Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.

Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty: a)

Na straně objednatele: Ve věcech technických: Zdeněk Šulc, technik oddělení investic odboru investic a správy majetku OIM/114/2, e-mail: [email protected]

b)

Na straně zhotovitele: Ve věcech technických: ................................ tel.: ......................... e-mail: ....................

V Praze dne:

V . . . . . . . . . . . . . . dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

..................... městská část Praha 12 Mgr. Petr Prchal starosta

.....................


Příloha smlouvy

Seznam objektů pro zadávací řízení na vypracování Průkazů energetické náročnosti budov OBJEKTY ZÁKALADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 1. sídlo školy ul. Angelovova č. or. 15, budova č. p. 3183 2. provozovna školy ul. Hasova č. or. 3, budova č. p. 3094 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 3. Sídlo školy ul. Mráčkova or. č. 2, budova č.p. 3090 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 4. sídlo školy ul. Pertoldova, č. or. 51, budova č. p 3373 5. provozovna školy ul. Urbánkova or. č. 18, budova č. p. 3374 Základní škola Písnická v Praze 12 6. sídlo školy ul. Písnická č. or. 11, budova č. p. 760 7. provozovna školy ul. Krhanická č. or. 15, budova č. p. 759 Základní škola Rakovského v Praze 12 8. sídlo školy ul. Rakovského č. or. 1, budova č.p. 3136 Základní škola Smolkova v Praze 12 9. sídlo školy ul. Smolkova č. or. 8, budova č. p. 565 10. provozovna školy ul. Smolkova č. or. 1, budova č. p. 579 Základní škola Zárubova v Praze 12 11. sídlo školy ul. Zárubova č. or. 17, budova školy č. p. 977 Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12 12. sídlo školy ul. Modřanská č. or. 10a, budova č. p. 1375 13. provozovna školy ul. K Vltavě č.or. 25, budova č.p. 115 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 14. sídlo školy ul. U Domu služeb or. č. 2, budova č. p 29 15. provozovna školy ul. U Domu služeb or. č. 9, budovy č. p. 1837 16. provozovna školy ul. Palmetová or. č. 3, budova č. p. 2159 Mateřská škola Oáza v Praze 12 17. sídlo ul. Čechtická č. p. 758, č. or. 6 Mateřská škola Pohádka v Praze 12 18. sídlo ul. Imrychova č. or. 15, budova č. p. 937


Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 19. sídlo ul. Krouzova or. č. 10, budova č. p. 3036 Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 20. sídlo ul. Levského č. or. 19, budova č. p. 3203 Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 21. sídlo ul. Liškova or. č. 10, budova č. p. 636 Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 22. sídlo y ul. Lysinská č. or. 45, budova č. p. 184 23. provozovna školy ul. Karasova č. or. 14, budova č. p. 1829 Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 24. sídlo ul. Pejevové or. č. 34, budova č. p. 3135 Mateřská škola Pastelka v Praze 12 25. sídlo ul. Platónova or. č. 28, budova č. p. 3288 Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 26. sídlo ul. Pod Sady or. č. 2, budova č.p. 170 Mateřská škola Montessori v Praze 12 27. sídlo ul. Urbánkova or. č. 2, budova č. p. 3347 Mateřská škola Větrníček v Praze 12 28. sídlo ul. Zárubova č. or. 10, budova č. p. 952 29. provozovna ul. Zárubova č. or. 8, budova č. p. 966 OBJEKTY ÚŘADU MČ PRAHA 12 30. Cílkova 796/7 31. Hausmannova 3013/1 32. Hausmannova 3014/3 33. U Domu služeb 166/5 34. Písková 830/25 OBJEKTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 35. Zárubova 971/15 36. Jordana Jovkova 3253/5 OBJEKTY PŘEDPOKLÁDANÉ K PRODEJI 37. Ke Kamýku 686 Mgr. Petr Prchal

Ing. Eva Tylová

starosta

zástupkyně starosty


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Recommend Documents