II. A szerződés tárgya

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: [email protected]), mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a ………………… (székhely: ……………………., képv: ……………………….., cégjegyzékszám: …………………………., adószám: …………………; ……………………) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) Továbbiakban együtt: Felek vagy Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: I. Előzmények Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. évben a 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (KÉ: 18607/2013) folytatott le „A KDOP-2.1.1/D12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó látogatóközpont kiállításához szükséges eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, beépítése” címmel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Felek ennek megfelelően a Kbt. előírásainak tiszteletben tartásával az alábbi szerződést kötik.

II. A szerződés tárgya 1. A Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott tartalommal a kialakítandó „A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó látogatóközpont kiállításához szükséges eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, beépítése” és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – a műszaki leírásban rögzített eszközök, berendezések, felszerelési tárgyak beszerelését, megépítését - jelen szerződés, a közbeszerzési eljárás iratanyaga, ill. a vonatkozó KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú pályázat iratai, továbbá a jogszabályok rendelkezésinek megfelelően, hiány-, és hibamentesen, I. osztályú minőségben. 2. Vállalkozó kötelezettsége továbbá különösen a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, ide értve az összeszerelést is. 3. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor megfelelő, ha a szállított tárgyak (úgyis mint egész) a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá megfelelnek a II/1. pontban előírtaknak. 4. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék(ek) helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt, stb) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró terméket biztosíthat a Vállalkozó. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti termék teljesítésének a Vállalkozón kívül álló okból történő lehetetlenné válását a Vállalkozó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul) és egyben igazolja (termékismertetővel), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változhat. Ezen módosítás nem vonja maga után a szerződés módosítását. III. Az ellenérték

1. A vállalkozói díjat – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban ill. jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek a Vállalkozó ajánlata alapján ………………………………Ft+Áfa, azaz ……………………………. forint+Áfa összegben állapítják meg. 2. Az ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes teljesítést (mely nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra) a Megrendelő képviselője igazolja. A fenti tartalmú okirat a számla kötelező melléklete. 3. A szerződés finanszírozása az KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosítószámú projekt az Európai Unió, és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik (támogatási intenzitás: 100 %). A projekt nettófinanszírozású. 4. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 5. A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§/A-nak megfelelően Megrendelő jelen szerződésben biztosítja a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 6. Megrendelő a vállalkozói díjat a Ptk 292/B. § (1) bekezdésében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a Támogatási Szerződésnek megfelelően fizeti meg. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. A vállalkozói díj nettó 100 %-át a szállítói finanszírozás keretében a Támogató utalja át Vállalkozó ………………………………… Banknál vezetett …………………………………………………… számú bankszámlájára. A benyújtott számla ÁFA tartalmát – tekintettel a Támogatási Szerződés nettó elszámolására – az Ajánlatkérő fizeti meg a Vállalkozó részére a támogatási összegtől elkülönítetten önerőből. A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal. Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Szállító részére Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően átutalással fizeti meg Vállalkozó részére az KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú projekt keretében kötött Támogatási szerződés és az NFÜ eljárásrendje szerint. A számlák (2 db részszámla és 1 végszámla) kifizetése szállítói finanszírozás szerint történik, Támogatási szerződés és kapcsolódó dokumentumok a pályázat előírása szerint, az alábbi részletezésnek megfelelően: 1. részszámla benyújtásának lehetősége a nettó vállalkozói díj 40 %-nak megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 2. részszámla benyújtásának lehetősége a nettó vállalkozói díj 40 %-nak megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; Végszámla benyújtásának lehetősége a nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres átadás-átvételt követően. Az előleget – annak igénylése esetén - a részszámlákban és a végszámlában arányosan számolja el a Megrendelő.

7. Megrendelő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a rendszer Vállalkozói ajánlatban meghatározott ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét is. Vállalkozó a termék ajánlatban rögzített ellenértékén kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve az esetleges késedelmi kamatot. 9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban (301/B. §) meghatározott mértékű és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ez a pont alkalmazandó, a bármely fél által a másik fél felé teljesítendő és késedelemmel érintett valamennyi fizetési kötelezettségre, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 10. A Vállalkozó által benyújtandó rész, valamint végszámlák kötelező tartalma a projekt azonosító feltüntetése. IV. A szerződés tartalma 1. Vállalkozó a szerződés tárgyát (tárgyait) hiány-, és hibamentesen üzembe helyezett állapotban köteles a Megrendelőnek átadni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. 2. Az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt köteles a Vállalkozó legalább 5 munkanappal korábban értesíteni. 3. A teljesítés helye: 8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor u. 3. sz. 2849 hrsz. és Tapolca, Kossuth Lajos utca 10. 2849 hrsz. 4. Vállalkozó az üzembe helyezési feladatait köteles az átadás-átvételi eljárás kezdetéig teljes körűen ellátni, az ehhez szükséges kapcsolódó feladatokat elvégezni. 5. Vállalkozó a kialakítás és felszerelés (üzembe helyezés) során köteles maximálisan biztosítani, hogy az általa készített, a szerződés tárgyait képező tárgyak – rendeltetésszerű használat mellett – sem a használóra (látogatóra), sem harmadik személyekre ne legyen veszélyes, ill. sérülést ne okozzon. 6. Fenti szabályok megsértése esetén a bekövetkezett valamennyi kárért a Vállalkozó felel, akként, hogy ezen kötelezettség független jelen szerződés hatályának esetleges megszűnésétől. Vállalkozó nem felel, ha a kárt a szolgáltatás tárgyára elkövetett szándékos rongálási magatartás okozta, az érintett vagyontárgyon a tudta nélkül harmadik személy átalakítást, módosítást végzett el illetőleg a kárt harmadik személy jogszabályi, vagy üzemeltetési előírás megszegésével okozta. 7. Megrendelő a Vállalkozó által előzetesen, írásban leadott személyi állománya részére köteles biztosítani az épületbe történő beléptetést és benntartózkodást. Vállalkozó köteles az esetleges állományváltozást 2 munkanappal a változás előtt írásban jelezni Megrendelő felé. Megrendelő – indokolt esetben - előírhatja, a Vállalkozó részére, hogy valamely érintett munkavállalót a helyszíni munkavégzéstől tiltson el. 8. Vállalkozó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközön köteles biztosítani az terméknek a teljesítés helyére történő szállítását. A szállítás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy a termék ne sérüljön, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfeleljen. 9. A lerakodás a Vállalkozó kötelezettsége. Vállalkozó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. 10. A felszerelés-üzembe helyezés során a munka-, környezet, tűzvédelmi szabályok betartására a Vállalkozó köteles. 11. Vállalkozó felel mindazon kárért, mely a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a megrendelőre vagy harmadik személyre háramlik. 12. Az átadás-átvétel időpontjában a felek közösen ellenőrzik vagyontárgyak szemmel látható tulajdonságait, és a teljesítés szerződésszerűségét.

13. Az átadás-átvételi eljáráson a felek üzempróbát tartanak, mely során rendszer, mint egész ill. egyes vagyontárgyak működését ellenőrzik. 14. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a teljesítéssel kapcsolatos használati útmutatókat, jótállási jegyeket, ill. az egyéb releváns dokumentumokat. 15. Amennyiben az átadás-átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor az átvételt – bármely – akár a teljesítés egészének rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát nem befolyásoló hiba esetén is - a Megrendelő megtagadhatja. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles legkésőbb 5 munkanapon belül hiány-, és hibamentesen teljesíteni. Az átadás-átvétel időpontjáról a Vállalkozó a Megrendelőt legalább 2 munkanappal korábban köteles értesíteni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. 16. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvétel során csak és kizárólag a szemmel látható jellemzőket, ill. az üzempróba során csak a működőképességet ellenőrzik. Ennek alapján az átadás-átvételi jegyzőkönyv átadása Megrendelő részéről nem jelenti az ún. rejtett hibák, szabad szemmel nem látható hiányosságok, ill. mindazon követelmények esetén, melyre műszaki adat előírása került meghatározásra, de mérésre nem került sor vonatkozásában a hiány-, és hibamentesség igazolását. 17. Vállalkozó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a terméket, melyet Megrendelő kérésére igazolnia kell. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. 18. A megrendelés teljesítése akkor történik meg, amikor a termék (rendszer) a Megrendelő részéről átvételre került. Eddig az időpontig a költség-, és kárveszélyviselés a Vállalkozót terhelik. 19. A teljesítésigazolást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BFNPI), mint a kiállítás megvalósításának szakmai irányítója részéről (név) ellenjegyzése, esetleges véleményezése után a megrendelő képviselője jogosult aláírni. 20. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés során az BFNPI szakmai irányításával, útmutatása alapján és jóváhagyásával végzi tevékenységét. A megvalósítás során folyamatosan konzultál az BFNPI által kijelölt megbízottal, összehangoltan együttműködik az BFNPI-nek a kiállítás megépítésében közreműködő szakalkalmazottaival. 21. Vállalkozó köteles együttműködni jelen szerződés teljesítése során az KDOP-2.1.1/D-122012-0004 azonosító számú projekt megvalósításában közreműködő szervezetekkel, így különösen a projekt tárgya szerinti épület felújítását (továbbiakban: építési beruházás) végző vállalkozókkal, kivitelezőkkel (Továbbiakban: építési vállalkozó). Vállalkozó azon a napon kezdheti meg a jelen szerződés szerinti II.1 szerinti eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak a jelen szerződés teljesítési helyére történő beépítését, azaz a műszaki ütemterv utolsó szakaszának a megvalósítását, amikor az építési vállalkozó az építési beruházást szerződésszerűen teljesítette. 22. Vállalkozó jelen okirat aláírásával vállalja, hogy a teljesítéshez biztosítja szükséges eszközöket, berendezéseket. 23. Felek rögzítik, hogy amennyiben az KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú projekt megvalósításában közreműködő, az Építési vállalkozó nem adja át határidőben jelen szerződés szerinti Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges területet vagy területeket, akkor a Vállalkozó mentesül a késedelemből eredő jogkövetkezmények alól, valamint a késedelmes teljesítés nem róható fel jelen szerződés szerinti vállalkozónak. 24. A megrendelő vállalja, hogy a termekben biztosítja a megrendelt eszközök beépítéséhez szükséges környezeti körülményeket, és vállalja hogy a beépítés alatt álló termekbe, valamint a már beépített termekbe illetéktelen személyek ne juthassanak be. 25. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a káros környezet hatások csökkentése érdekében köteles az alábbi környezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesíteni: a) környezetkárosító anyagokat tartalmazó építőanyagok felhasználásának mellőzése, b) hulladék keletkezésének minimumra szorítása - megfelelő hulladékgazdálkodása biztosítása újrahasznosítás és/vagy újra felhasználás - kötelező a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartása a kivitelezés során,

- a területen keletkező törmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Vállalkozó köteles szakszerűen deponálni, azok megfelelő elszállításáról és hasznosításáról gondoskodni a hatályos rendeletek szerinti előírások maradéktalan betartásával, - A hulladékok képződését az alábbi módszerekkel köteles Vállalkozó csökkenteni: - korszerű, előzetesen karbantartott munkagépeket alkalmazása; - az előírt műszaki leírásnak megfelelő munkavégzés; - előregyártott szerkezeti elemek felhasználása; - lehetőség szerint környezetbarát alapanyagok alkalmazása; - a beszállítások ütemezett és csúcsidőn kívüli koordinálása, balesetek elkerülése, c) zajvédelmi előírások betartása: - a zajterhelés minimalizálása érdekében Vállalkozó a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a jelen szerződés teljesítésének ideje alatt köteles betartani, - a Vállalkozó felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes teljesítési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve a szerződés teljesítése közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó munkavégzési tevékenységre. d) levegőterhelés minimalizálása: - Vállalkozó köteles a levegőterhelés minimalizálása érdekében, ezen belül a kiporzás csökkentése érdekében a munkálatokat úgy kell szervezni, hogy a kiporzásra alkalmas földterület minimális legyen, az egyes ütemek során a munkavégzés korlátozott területet érintsen. Az ülepedő por mennyisége nem lehet több 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségügyi határértéknél, - a szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a lakóterületek környezeti levegőjét. e) Járművek és berendezések mosása a kivitelezés helyszínén és annak tágabb környezetében is tilos. f) talajterhelés minimalizálása: - Vállalkozó köteles a talajterhelés minimalizálása érdekében a gépjárművek, a munkagépek üzemanyaggal és kenő- illetve hidraulika olajjal való feltöltése során csepegést felfogó kármentő tálcát kell elhelyezni. Messzemenően gondoskodni kell arról, hogy bármilyen összetételű egyéb veszélyes anyag ne kerülhessen a talajba, talajvízbe vagy élővízbe, g) Az élő és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizálására kiemelt figyelmet köteles fordítani a Vállalkozó. A kivitelezést megelőzően, illetőleg a kivitelezés során is a helyszínen a Megrendelő illetékes munkatársa tájékoztatja a Vállalkozót az adott helyen betartandó természetvédelmi szempontokra, ezek betartása Vállalkozó számára kötelező érvényű. V. Szerződési biztosítékok 1. Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben az a Vállalkozó részére felróható – a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a /késedelmes nap, de összesen legfeljebb 10 napi érték. 2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés teljesítése meghiúsul a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a meghiúsulás a késedelem miatt következik be, akkor a Vállalkozó által fizetendő maximális kötbérmérték a nettó vállalkozási díj 20%-a. 4. A Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott

– kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 130. § (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén. 5. Megrendelő követelheti a fentieken túl felmerülő (kötbéren felüli) kárát. 6. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szolgáltatás tárgyaira 36 havi általános jótállást vállal. A jótállás körében Vállalkozó köteles a bejelentéstől számított három napon belül a hibát elhárítani. Amennyiben a hiba nem hárítható el a helyszínen, akkor köteles olyan cserealkatrészt/eszközt biztosítani, mely a rendeltetésszerű és jelen szerződésnek megfelelő használatot a hiba teljes kijavításáig biztosítja. Amennyiben a javítást a Vállalkozó nem kezdi meg, ill. fejezi be a fentiek szerint határidőre, késedelmi kötbér fizetésére köteles, továbbá Megrendelő jogosult a javítási munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A jótállási kötelezettség időpontjának kezdetén a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontját kell érteni. 7. Vállalkozó köteles jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. (4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §) A Vállalkozónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 8. Vállalkozó az alábbiak szerint és a Szerződés megkötésével egyidejűleg teljesítési biztosítékot bocsát – amely az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig tart – a Megrendelő rendelkezésére: a) a teljesítési biztosíték mértéke a vállalkozói díj nettó értékének 5 %-a; b) a teljesítési biztosíték formája […]; c) a Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 9. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek Vállalkozónak felróható nem vagy nem jogés szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó az alábbiak szerint jólteljesítési biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére azzal, hogy a 8 pontban írt teljesítési biztosítékot tartja fenn Vállalkozó a jóteljesítési időszak végéig. VI. A szerződés hatálya, egyéb megállapodások 1. Felek a szerződést a teljesítésig kötik. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés Vállalkozó általi teljesítésének határnapja (sikeres átadás-átvétel) 2014. június 10. napja. 3. Felek megállapodnak abban, hogy fenti határidő, ill. a szerződésben (ütemtervben) rögzített egyéb határidők ún. szigorú (fix) határidők, melynek jogkövetkezményeivel tisztában vannak. 4. Felek a szerződés hatályának megszűntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni, hogy a szerződés hatálya megszűntethető azonnali hatállyal, ha az egyik fél súlyos szerződésszegést követ el.

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül – a szerződésben ekként meghatározottakon, ill. egyéb súlyos vagy ismételt szerződésszegés(ek)en túl - különösen: a. Vállalkozó részéről 1. a jelen szerződésben a rá irányadó szabályok megsértése, mely a szerződés határidőre vagy megfelelő módon és minőségben való teljesítését veszélyezteti, ill. 2. együttműködési, titoktartási kötelezettségét a Vállalkozó megszegi, ide értve a teljesítéshez szükséges 3. felekkel történő együttműködést is, b. Megrendelő részéről: együttműködési, titoktartási kötelezettségét a Megrendelő 1. megszegi, ide értve a teljesítéshez szükséges 3. felekkel történő együttműködést is, 2. a szabályszerűen benyújtott számlát a Megrendelő határidőben nem fizeti meg, és ezt legalább 8 napos határidőt tartalmazó megintés ellenére sem teljesíti. 6. Felek a fenti joguk gyakorlása előtt – amennyiben ez tőlük elvárható – kötelesek a másik felet a szerződésszerű teljesítésre – megfelelő, legalább 5 napos határidő biztosításával - írásban felszólítani. 7. Megrendelő köteles felmondani a szerződést, ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni a. részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 8. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 9. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) és a fax formáját is) 10. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: Megrendelő részéről: Név, beosztás: ……………………………. Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): ……………………. Jognyilatkozat korlátozása: ----Név, beosztás: ………………………… Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : ………………………………… Jognyilatkozat korlátozása: csak a szerződés teljesítésével kapcsolatban tehet jognyilatkozatot Név, beosztás: …............................................. Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : Jognyilatkozat korlátozása: csak a szerződés teljesítésével kapcsolatban tehet jognyilatkozatot Vállalkozó részéről: Név, beosztás: …........................................................ Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : Jognyilatkozat korlátozása: Név, beosztás: …........................................................

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): Jognyilatkozat korlátozása: 11. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait (132.§) is. 12. Felek rögzítik, hogy mindazon, a teljesítéssel a Megrendelő tulajdonába kerülő vagyontárgyak vonatkozásában (ide értve a szoftvertermékeket is), melyeket a szerzői jogi jogszabályok szerzői műnek tekintenek, a Megrendelő időben, térben, felhasználási módban korlátlan és átruházható felhasználási jogot szerez a teljesítéssel. Ez alól kivételt képeznek azon szoftverek, melyeket a Vállalkozó is kereskedelmi forgalomban szerez meg. Ezen szoftvereknél Vállalkozónak olyan verziót kell szolgáltatnia, mely időbeli korlátozás nélkül biztosítja a Megrendelő részére a szerződés tárgyának ill. céljának megfelelő felhasználási jogot. 13. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. 14. Vállalkozó jogszavatosságot vállal arra, hogy az általa szolgáltatott, szerzői jog által védett szerzői művek vonatkozásában harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a fentiek szerinti felhasználást kizárná vagy korlátozná. 15. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik – értékhatártól függően – a Veszprémi Járásbíróság/Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 16. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 17. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 18. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal és alvállalkozóikkal stb. is betartatni. Az üzleti titok megsértéséből eredően okozott károkért a felek egymással szemben felelősek. 19. Felek valamint az alkalmazásukban álló munkatársaik jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba. 20. Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. Vállalkozó az üzleti titkokat saját vagy harmadik személy érdekében – jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken túl – nem használhatja fel. 21. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 22. Nem terheli a titoktartási kötelezettség a feleket azon adatok, okiratok vonatkozásában, melyet jogszabály nyilvános adatnak tekint, vagy egyébként a nyilvánosságra hozatalát előírja,

továbbá az erre feljogosított ellenőrző szervek felé biztosítandó adat, ill. iratszolgáltatás vonatkozásában. 23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), illetőleg Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni. 24. Megrendelő nem teszi lehetővé jelen szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 129. § ). 25. Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi – a Megrendelő példányához csatolva - a közbeszerzési eljárás iratanyaga. 26. Megrendelő a műszaki leírás (szakmai ajánlattal kapcsolatos előírások) részeként műszaki és pénzügyi ütemtervet bocsátott a Vállalkozó rendelkezésére. A Vállalkozó köteles ezen műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően teljesíteni jelen szerződés tárgyát amennyiben a szerződés kötés az ajánlati felhívásban rögzített, tervezett napon megvalósul. 27. Amennyiben a jelen szerződéskötés időpontja eltér az ajánlati felhívásban meghatározott tervezett naptól, akkor a Vállalkozó a szerződéskötést követő 5 napon belül a szerződéskötés napjára tekintettel aktualizálni köteles az ütemtervet azzal, hogy a jelen szerződés VI.2 pontja szerinti teljesítési véghatáridő nem módosítható. A Vállalkozó által aktualizált ütemtervet a Megrendelő hagyja jóvá. Felek rögzítik, hogy ezen aktualizált ütemterv képezi a szerződés mellékletét. 28. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. Csopak, 2013. .……………………………..

……………………………… Megrendelő képviselője

………………………………… Vállalkozó képviselője

Ellenjegyzem:

………………..……………….. ellenjegyző