Ikt szám: 8 - 4/2010.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
amely létrejött egyfelől
másfelől az EURO-FONTIS Kft. székhelye: 1106 Budapest, Maglódi utca 16. képviseli: Berdó József ügyvezető adószáma: 13917298-2-42 mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:
1.
A szerződés tárgya:
A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó, Fő út 138.) fűtéskorszerűsítése az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlatban rögzítettek szerint.
2.
Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás
2.1. Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő: 2010. szeptember 8. Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés és megállapodás alapján elfogad. 2.2. A teljesítés helye: Pásztó, Fő út 138., hrsz.: 2873/1. 2.3. A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás kitűzött időpontjáról legalább 15 nappal előbb írásban (készre jelentő levélben) értesíteni. 2.4. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba- és hiánymentesen elkészült; b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta: ba) a sikeresen elvégzett nyomáspróba, működési próbák jegyzőkönyveit, a mérési, hitelesítési jegyzőkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok műbizonylatait, szerelési műbizonylatot; bb) a villamossági berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot; bc) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv)dokumentációját 3 példányban;
15.884.203,- FT
ÖSSZESEN:
A részszámla összege (a nettó ajánlati ár legfeljebb 50 %-a) : 15.884.203,- Ft + ÁFA
A részszámla benyújtásának várható időpontja: 2010. augusztus 12.
Végszámla összege: nettó 23.094.857,- Ft + ÁFA Teljesítési határidő: 2010. szeptember 8.
Salgótarján, 2010. július 23.
………………………………………. MEGRENDELŐ Becsó Zsolt
…………………………………………. VÁLLALKOZÓ Berdó József
Ellenjegyezte: .…………………………… dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző
.…………………………… ÜZEMELTETŐ Koós Istvánné
10
bd) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot; be) az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladéknyilvántartó lapot; bf) a kezelőszemélyzet betanításáról, kioktatásáról szóló jegyzőkönyvet; c) ha az Üzemeltető és a Műszaki ellenőr együttesen igazolta, és a Megrendelő átvette. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. 2.5. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani. 2.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kézhezvételét követő 3 munkanapon belül Megrendelő birtokába adja a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja: a) a Megrendelőt megillető építési napló példányát, annak összes mellékletével; b) a jótállási iratokat, így különösen ba) használati-, és karbantartási utasítást, bb) beépített szerelvények, egyéb tartozékok jótállási jegyét, bc) közüzemi mérőóra jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit. 2.7. Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet – Műszaki ellenőr útján – a Megrendelő készít elő, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi, melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele.
3.
A szerződés értéke:
3.1. Felek a szerződés szerint teljesítendő munka értékét 38.979.060,-Ft vállalkozói díj + ÁFA azaz: harmincnyolcmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hatvan 00/100 forint vállalkozói díj + ÁFA összegben határozzák meg. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adót a Megrendelő fizeti. 3.2. A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát, az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon járulékos költséget, amely a beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges. A megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció részeként Vállalkozó rendelkezésére áll. 3.3. Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 3.4. Vállalkozó pótmunkát csak a Kbt. előírásai szerinti szerződésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásba beadott ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra. 2
4.
Fizetési feltételek:
4.1. Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete pályázati támogatásból rendelkezésre áll. Felek rögzítik, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik. 4.2. A vállalkozói díj megfizetése egy részszámla és végszámla alapján 30 napon belül Vállalkozó CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 10701362-47803602-51100005 számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet. 4.3. A vállalkozói díj legfeljebb 50 %-át elérő részszámla benyújtásának feltétele a pénzügyiműszaki ütemezés (4. sz. melléklet) szerinti megvalósulási ütem teljesítéséről a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal kiállított és az Üzemeltető és Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője által is aláírt teljesítésigazolás. Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult. 4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany. 4.5. Vállalkozónak a számlát 3 példányban Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) nevére és címére kell kiállítani. A számla mellékletét képezi a 4.3. szerinti teljesítésigazolás. 4.6. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 4.7. A 4.2. szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó a szerződés 3. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére.
5. Felek jogai és kötelezettségei: 5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló tervdokumentációt megvizsgálta, azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Az ajánlattételi dokumentációban szereplő típusoktól való eltérés esetén Vállalkozó feladatát képezi a szükségessé váló tervezési feladatok elvégzése, a módosított kiviteli dokumentáció megfelelőségének tervezői nyilatkozattal történő igazolása, valamint a gázszolgáltató jóváhagyó nyilatkozatának ismételt beszerzése. A villamossági szerelési munkák elvégzéséhez szükséges kiviteli dokumentáció elkészítése szintén Vállalkozó feladata. 5.2. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerű működését ne akadályozza. 5.3. Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésekor adja át Vállalkozó részére. 5.4. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni. 5.5.Vállalkozó – a naplóbejegyzésen túl – köteles a Megrendelőt telefaxon tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik. 3
5.6. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell tárolni és jegyzőkönyvileg át kell adni Üzemeltetőnek. 5.7. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület őrzése, vagyon- és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő kár, bírság megfizetése Vállalkozót terheli. 5.8. Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények kivitelezés során történő felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását. 5.9. Ha Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációban leírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos műszaki paraméterű, minőségű, és használati értékű más anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatával – jóváhagyás végett – haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 5.10. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása Üzemeltető által jóváhagyott módon, szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a szállítás Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, azért a Megrendelő felelősséget nem vállal. 5.11. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Műszaki ellenőrt megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban a beépítésről értesíteni. 5.12. Megrendelő Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, valamint térítés ellenében (az Üzemeltetővel történt megállapodás alapján) víz- és energiavételezési lehetőséget biztosít. 5.13. Megrendelő megbízásából eljáró Műszaki ellenőr legalább 10 naponként a munkát ellenőrzi, észrevételeit az építési naplóban közli, de Megrendelő – kijelölt képviselői útján – a munka végzését bármikor megtekintheti. 5.14. Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdésekor a közterületről jól láthatóan, az építési munkaterületen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírt, valamint egy legalább 30 x 40 cm nagyságú, négyszögletű, fém anyagú, a Megrendelő által megadott feliratot tartalmazó táblát köteles elhelyezni. Ennek elmulasztása esetén az építési naplóban történt eredménytelen Megrendelői felszólítás után a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elkészíttetni, és a számlából ennek összegét levonni. 5.15. Vállalkozó a szerződés teljesítése céljából e szerződésen alapuló szerződéseiben kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
4
6. Kapcsolattartás: 6.1.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesítik egymást, és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása a Kbt. előírásai szerinti szerződésmódosítással történhet. 6.2.
a)
Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselői: Bablena László (Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala) Tel.: (32) 620-247 Koós Istvánné (Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - Üzemeltető) Tel: (32) 460-699 Herczeg István műszaki ellenőr Tel: (30) 231-3453
b)
7.
Vállalkozó képviselői: Nahaj Norbert felelős műszaki vezető Tel: : 30/439-1451
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
7.1. Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtásával kötelezi magát arra, hogy a szerződés nem teljesítése, illetve a nem szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő követelését közvetlenül kielégíthesse. 7.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg (a nettó ajánlati ár 5 %-a, 1.948.953,-Ft) teljesítési biztosítékról garancialevelet bocsát Megrendelő rendelkezésére (1. számú melléklet). 7.3. Vállalkozó vállalja, hogy a garancialevél tartalmazza a szerződés megkötése időpontjától a jótállás időtartamára a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor a bank azonnal megfizeti Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia értékhatáráig. 7.4. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges szerződésmódosítás esetén a biztosíték mértékét, érvényességi idejét a felek megállapodása szerint módosítja. 7.5. Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati ár 0,5 %-a (194.895,-Ft). 7.6. A szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5 %-ának (1.948.953,-Ft) megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 7.7. A kötbér – mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés – forrása a számla valamint a teljesítési biztosíték, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.
5
7.8. Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is érvényesítheti. 7.9. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el. 7.10. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést. 7.11. Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 24 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak. 7.12. Megrendelő a birtokbaadást követően, az építés kivitelezési tevékenység aktiválásával egyidejűleg jótálláson, szavatosságon alapuló jogait, az abból eredő követelései érvényesítését átruházza Üzemeltetőre. 7.13. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 7.14. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket – a teljesítési biztosíték igénybevételével – Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elvesztené.
8. Záró rendelkezések: 8.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 8.2. A szerződés magyar nyelven, öt eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelő három, Vállalkozó kettő eredeti példányt kap. 8.3. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. előírásai szerint módosítható. 8.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be. 8.5.
A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés. Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.6.
A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt., a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és az egyéb ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
6
3. számú melléklet FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT beszedési megbízásra
Alulírott Becsó Zsolt és dr. Barta László, mint Nógrád Megye Önkormányzatának (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) aláírásra jogosult képviselői (a továbbiakban: Fizető fél számlatulajdonos) megbízzuk a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-t, hogy a nála vezetett 1203100500156762-00100006 számú költségvetési elszámolási számla terhére az alább megjelölt Kedvezményezett a 8-4/2010. számú vállalkozási szerződéssel kapcsolatos követelését – a Fizető fél számlatulajdonos által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően – beszedési megbízással érvényesíthesse. A beszedési megbízás a következő eredeti dokumentumok benyújtásával együtt érvényes: -
8-4/2010. számú vállalkozási szerződés; A Fizető fél számlatulajdonos által aláírt teljesítésigazolás; A Fizető fél számlatulajdonos nyilatkozata a teljesítésigazolás alapján kiállított számla befogadásáról a fizetési határidő feltüntetésével; A Kedvezményezett nyilatkozata a fenti fizetési határidő eredménytelen elteltéről; 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás
A terhelés felső határa a teljesítésigazoláson feltüntetett kifizethető összeg! Kedvezményezett megnevezése: EURO-FONTIS Kft. Kedvezményezett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10701362-47803602-51100005 Jelen felhatalmazó levél visszavonásig érvényes. A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Salgótarján, 2010. július 23.
………………………….. Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke
………………………. dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző
Záradék: A felhatalmazást nyilvántartásba vettük. A felhatalmazás nyilvántartási száma:…………. Salgótarján, 2010. év …… hónap ….. napján
…………………………………………. Raiffeisen Bank Zrt.
8
4. sz. melléklet
Pénzügyi-műszaki ütemezés Részszámlához tartozó megvalósulási ütem műszaki tartalma: I. Építészeti munkák: 1.1. Zsaluzás és állványozás: Költségvetés:1. tétel: 1.2. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Költségvetés:1. tétel: 1.3. Vakolás és rabicolási munkák: Költségvetés:1-2. tétel: 1.4. Üvegezés: Költségvetés:1. tétel: 1.5. Felületképzés: Költségvetés:1-3. tétel: II. Fűtésszerelési munkák: 1.2. Általános épületgépészeti szerelés: Költségvetés:1-2. tétel:
Ár nettó: 40.752,- Ft 8.784,- Ft 33.535,- Ft 56.672,- Ft 72.392,- Ft
385.960,- Ft
1.3. Épületgépészeti csővezetékek szerelése: Költségvetés:1-4. tétel: 8-9. tétel: 10. tétel: 40%-os készültség
343.650,- Ft 1.369.744,- Ft 736.208,- Ft
1.4. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: Költségvetés:1-12. tétel:
1.843.908,- Ft
14. tétel: 55-56. tétel:
9.522.400,- Ft 121.512,- Ft
60. tétel:
165.000,- Ft
III. Földgázszerelési munkák: 1.2. Épületgépészeti csővezetékek szerelése: Költségvetés:1-2. tétel: 1.3. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: Költségvetés:1. tétel: 1.5. Szellőztető berendezések rendszerek: Költségvetés:2-4. tétel: IV. Villamos kiviteli munkák: Költségvetés:1-7. tétel: 31. tétel:
13.200,- Ft 21.600,- Ft 1.003.530,- Ft 55.356,- Ft 90.000,- Ft 9
