Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe lévő közutak és járdák építése és felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód:
2016/66 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Nyílt eljárás 2016.06.10. 6443/2016 45233142-6
Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
Esztergom Város Önkormányzata Esztergom Város
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Általános közszolgáltatások
2016.06.29.
Regionális/helyi szintű
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK02217 Postai cím: Széchenyi tér 1. Város: Esztergom NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2500 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Szepesi Éva Telefon: +36 33542076 E-mail:
[email protected] Fax: +36 33413808 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bftender.hu I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 1
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.bftender.hu (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Berta Ferenc Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Aradi utca 17. Város: Budaörs NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2040 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Berta Ferenc Telefon: +36 303110947 E-mail:
[email protected] Fax: +36 23500927 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bftender.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési csoport I. em. 112. szoba Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Széchenyi tér 1. Város: Esztergom NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2500 Ország: HU 2
Kapcsolattartó személy: Szepesi Évi Telefon: +36 33542076 E-mail:
[email protected] Fax: +36 23500927 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergom.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bftender.hu Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: 3
II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe lévő közutak és járdák építése és felújítása Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Meglévő szilárd és nem szilárd (murvás) burkolatú utak felújítása marással és új kopóréteg építésével. Útjavítás, kátyúzás. Teljes pályaszerkezetű útépítési munkák, Járda építés, felújítások aszfalt, vagy térkő burkolat készítésével - adott esetben engedélyes, illetve kiviteli terv, vagy megrendelői utasítás alapján. II.1.5) Becsült érték: 1600000000 Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezés egy egységet képez, amely összetettsége miatt nem bontható részekre. Az ajánlatkérő a keretmegállapodást egy ajánlattevővel kívánja megkötni. II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába és kezelésébe lévő közutak és járdák építése és felújítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék 4
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom Város II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Meglévő szilárd és nem szilárd (murvás) burkolatú utak felújítása marással és új kopóréteg építésével. Útjavítás, kátyúzás. Teljes pályaszerkezetű útépítési munkák, Járda építés, felújítások aszfalt, vagy térkő burkolat készítésével - adott esetben engedélyes, illetve kiviteli terv, vagy megrendelői utasítás alapján. A felújítandó, építendő út hossza 10.000 m, mely a szerződés időtartama alatt pozitív irányba 50 %-al növekedhet. Részletes műszaki követelményeket a dokumentáció 3. sz. melléklete tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Környezetterhelési érték - környezetterhelés minimalizálása érdekben (összesített, fajlagos CO kibocsátás értéke) 40 2 Vállalt jótállási időtartam, a kötelező 12 hónap felett (hónap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár a valamennyi munkanem egységárát tartalmazó, súlyozott lista szerint. / Súlyszám: 50 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 1600000000 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 24 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: A mennyiben a keretmegállapodás első 24 hónapos időtartama alatt az ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelések halmozott összege elérné a nettó 1.600.000.000,- Ft értéket, a felek a szerződést teljesítettnek tekintik. Amennyiben a keretmegállapodás során az ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelések halmozott összege a szerződés aláírásától számított 24 hónapos időtartamban nem érné el a nettó 1.600.000.000,- Ft értéket, a felek a szerződést, egybehangzó akarattal további 12 hónapos időtartamig meghosszabbíthatják. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 5
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján „legjobb ár-érték arány elve” értékelési szempont szerint értékeli. Részletesen meghatározva a VI.3.9) pontban. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. • Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a III.1.1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: • Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés rendelkezései szerint kell igazolnia. • Ajánlattevő (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőknek olyan nyilatkozatot kell csatolniuk, amely nem régebbi keltezésű jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 6
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartás (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) alapján vizsgálja. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója eredmény kimutatás része egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(k) figyelmét a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésben meghatározottak szerinti igazolások benyújtására. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munkálatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről. A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdése. A P1) pont esetében a Kbt. 65. § (7); valamint (8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója eredmény kimutatás alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen 300.000.000,- Ft-ot. A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]. 7
* Városi környezet: Ajánlatkérő a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti. ** Útépítés: Ajánlatkérő útépítési munkálatok alatt egy adott útszakasz teljes felületet érintő kiépítését és/vagy szilárd burkolattal történő ellátását érti. Közművek létesítése miatt készült útpálya helyreállítása nem minősül útépítésnek. Útfelújítás: Ajánlatkérő útfelújítási munkálatok alatt a meglévő út teljes felületet érintő használati minőségjavulást eredményező rekonstrukciós beavatkozást érti. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap jelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - az ellenszolgáltatás összegét (adott teljesítés %-os mértékét); - a teljesítés idejét és helyét (a kezdés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap/nap bontásban); - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - a szerződést kötő másik fél kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget (mennyiségi adatot) műszaki tartalmat! Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése. M2) Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatot nyújt be azokról a szakemberekről (szervezetekről) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 8
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során: - saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: legalább év, hó részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. - az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az ajánlattevő a dokumentáció 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint (a vonatkozó nyilatkozatminta alapján) köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai / hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy munkaviszony alatt a 2012. évi I. törvény szerint munkáltató és munkavállaló közötti jogviszony értendő. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. A megbízási szerződés nem minősül munkaviszonynak és nem minősül munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak sem, tehát az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyt alvállalkozónak kell tekinteni. M3) Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható és szükséges nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy milyen jogviszony keretében áll rendelkezésre a bemutatott eszköz. M4) Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: 9
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző három gazdasági évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában benyújtott kimutatás, mely összhangban van az utolsó három lezárt gazdasági év beszámolójának kiegészítő mellékletében meghatározott átlagos statisztikai létszámmal M5) Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21. § (2) bekezdése f) pontja alapján indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha: M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hatvan hónapos időszakban a) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a beszerzés tárgyával azonos, útépítési, útjavítási és útfelújítási referenciával [melybe a b) és c) pont szerinti referencia is beleszámolható], mely referenciák együttes értéke nem lehet kisebb, mint nettó 1.000 millió Ft (A referencia érték több szerződésből is összeadódhat.), tovább b) legalább egy darab 3000 m2 vagy nettó 40 Millió Ft értékű teljes pályaszerkezetű útépítési referenciával, továbbá c) legalább egy legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan, városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási munkák végzésével szerződésszerűen teljesített referenciával, legalább nettó 600 millió Ft értékben. * Városi környezet: Ajánlatkérő a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti. ** Útépítés: Ajánlatkérő útépítési munkálatok alatt egy adott útszakasz teljes felületet érintő kiépítését és/vagy szilárd burkolattal történő ellátását érti. Közművek létesítése miatt készült útpálya helyreállítása nem minősül útépítésnek. *** Útfelújítás: Ajánlatkérő útfelújítási munkálatok alatt a meglévő út teljes felületet érintő használati minőségjavulást eredményező rekonstrukciós beavatkozást érti. M2) Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be legalább az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KE kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) kódjelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, továbbá az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberrel: 5 fő képzett útépítő (OKJ 31 582 18 1000 00 00 vagy azzal egyenértékű) 3 fő finiser kezelő (OKJ 31 582 06 0010 31 06, vagy azzal egyenértékű) 2 fő henger gépész (OKJ 31 582 06 0010 31 06, vagy azzal egyenértékű) a) Magyarországon jogosultságot szerzett szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 10
szerinti legalább MV-KÉ kódszámú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, és KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) kódjelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. továbbá, a fentebb meghatározott OKJ képzettségű szakemberrel vagy b) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az a) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65 § (9) bekezdésben és a 138. § (l)-(2) bekezdésben foglaltakra M3) Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges alábbi minimális műszaki felszereltséggel: 2 db min. 24 to. raksúlyú billenős tehergépkocsi, 3 db min. 4,8 m-re szélesíthető finiser, 3 db min 8 to tömegű úthenger, 1 db 1,5 és 2 to közötti tömegű úthenger, 3 db min 80 kW-os hidraulikus kotró, 1 db bitumenemulzió permetező gép. M4) Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három naptári évre vonatkozóan, a három év átlagát tekintve legalább 30 fő éves átlagos statisztikai létszámmal. M5) Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyában meghatározott, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, a beszerzés tárgya szerinti útépítési, útjavítási és útfelújítási területen MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű leírással vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Kötbér: Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén az ajánlattevő a késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára adott részfeladat (útszakasz, utca, vagy több 11
utca) előzetesen meghatározott (becsült) vállalkozási díj (ÁFA nélkül számított ellenértékének) legalább 0,25 %/nap összeget köteles megfizetni kötbérként az ajánlatkérőnek. A kötbér összegét az ajánlatkérő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. 6:49. § szerint beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint jár el. A kötbér maximális értéke a napi kötbér hússzorosa. Ha a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja a 20 napot, az ajánlatkérő a szerződést meghiúsultnak tekintheti. Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén a kötbér mértéke az adott részfeladatra (útszakasz, utca, vagy több utca) illetőleg a szerződés teljes meghiúsulása esetén a nettó vállalkozási díj 20%-a., amelyet az ajánlattevő az ajánlatkérő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a ajánlatkérő számlájára átutalni. Jótállás: időtartama 12 hónap a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan. Az ajánlattevők ennél hosszabb időtartamra is tehetnek ajánlatot. Teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint legkésőbb a szerződéskötés hatályba lépésekor köteles a szerződés időtartamáig érvényes, a szerződésnek megfelelő, feltétel és korlátozás nélküli, visszavonhatatlan biztosítékot rendelkezésre bocsátania az ajánlatkérő részére és javára választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdésében meghatározott módok valamelyikén. A biztosíték összege az ajánlattételi felhívás II.1.5) pontjában meghatározott összeg 0,004 %-a, mely a szerződés teljesítésének elmaradásával, illetőleg a kártérítési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos igények biztosítékaként, mint meghiúsulási kötbér szolgál. A meghiúsulási kötbér után az ajánlattevő kamatot nem követelhet. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet, illetve a elhívás szerinti teljesítési biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának lehetséges módjai a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403648-49564948-53491029 számlájára való befizetéssel vagy átutalással, a közlemény rovatban „Útépítés-felújítás ajánlati biztosíték megjegyzéssel ellátva, vagy b) Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A biztosíték teljesítésének módját ajánlattevő választja meg, azonban az előírtak szerinti teljesítését igazoló dokumentumot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolati formában a teljesítési biztosíték esetében a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő részére át kell adni. (Figyelem! Eredeti dokumentumnak a bank által kiadott eredeti igazolás minősül!). A Teljesítési Biztosítéknak a szerződés hatálybelépésének időpontjától a szerződés teljes időtartamában kell érvényesnek lennie. Amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul, akkor az ajánlatkérő a biztosítékot, mint meghiúsulási kötbért jogosult megtartani. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben: HUF. 12
B) A szerződés ellenértékét az ajánlatkérő saját forrásból egyenlíti ki. C) Az ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt teljesítést követően átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) (3) és (5) - (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint (30 napos fizetési határidővel), továbbá a az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 30. § és 31. § szerint történik. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés szabályai módosulnak a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény a 36/A. §-a szerint. Ezzel összefüggésben az ajánlatkérő felhívj az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakra! D) Fizetési ütemezés: D1) Az ajánlatkérő az általa meghatározott kivitelezési részfeladatok (útszakasz, utca, vagy több utca) elszámolható összege 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését biztosítja. Az ajánlatkérő az előleg kifizetését nem köti biztosíték nyújtásához, de felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott kizáró okra. A visszafizetés az adott részfeladat végszámlájából történik D2) Az ajánlattevő részszámlázásra jogosult. A részszámlát az ajánlatkérő által meghatározott részfeladat (eseti megrendelés) a hiba és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárását és az igazolt teljesítését követően nyújthat be az ajánlattevő. A kifizetések során figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A nyertes ajánlattevő bruttó összegben (az ÁFA felszámításával) nyújtja be számláit. A beruházás nem építési engedély köteles. E) Az ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt teljesítést követően átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdése szerint (30 napos fizetési határidővel), továbbá a 322 Kr. 30. § és 31. § szerint történik, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően - figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra - a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk 6:130- § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art 36/A. § (3) bekezdése szerint 13
visszatartja. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 14
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/06/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/06/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. emelet. 112. Vagyongazdálkodási csoport. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson részt vehet Ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek a Kbt. 68 § (3) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában meghatározottak az irányadók. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 15
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10403648-49564948-53491029 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt. 54. §-ban foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén az ajánlatkérő K&H Bank 10403648-49564948-53491029 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről eredeti példányban vagy egyszerű másolatban, vagy banktól, illetve biztosítótól származó garancia-levél eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés eredeti példánya. Bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtás esetén a garanciaokmány érvényességének időtartama az ajánlattétel napjától számított minimum 30 nap legyen, kedvezményezettként a Esztergom Város Önkormányzatát kell megnevezni, a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát tartalmaznia kell. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében teljesítési biztosítékká alakul. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
16
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális pontszám 10 (tíz). VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelés 1-10 pontig történik, valamennyi részszempont esetén egyenes, illetőleg fordított arányosítással, a Közbeszerzések Tanácsa módosított ajánlása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) szerint. Az 1. részszempont nettó ajánlati ár (Ft) és a 2. részszempont a környezetterhelési érték esetén a legalacsonyabb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot. (fordított arányosítás) Pontozási képlet: Pv=((Alj/Av)x9)+1, ahol Pv a vizsgált pontszám, Av a vizsgált megajánlás, Alj a legkedvezőbb megajánlás. A 3. részszempont esetén a legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.(Egyenes arányosítás) Pontozási képlet: Pv=((Av/Alj)x9)+1 ahol Pv a vizsgált pontszám, Av a vizsgált megajánlás, Alj a legkedvezőbb megajánlás. Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a pontozást két tizedes jegyig végzi el, a kerekítés szabályai szerint. Az ajánlatkérő a 2. részszempont esetén az ajánlatkérő egy segédtáblát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mely az összesített CO érték, azaz a környezetünket terhelő káros anyag mennyiségének kiszámítására alkalmas. A táblázat zöld színnel jelölt celláit kell kitölteni a kitöltési útmutató és az M.3. alkalmassági feltételek sorában meghatározott aszfalt szállítójárműben (min. 10 t. raksúlyú billenős tehergépkocsi ) lévő motor típusának megadásával (EURO III., IV., V., vagy VI) Az ajánlatkérő a 3. részszempont, a jótállás időtartam esetén a kötelező, 12 hónap jótállási időtartam feletti 24 hónap, vagy annál magasabb magajánlásakor az ajánlattevő a maximális pontszámot megkapja és az értékeséi képletbe a 24 hónap kerül beírásra. [A 3. részszempont esetében a határértékek meghatározásakor a Kbt. 77. § rendelkezése szerint jártunk el.] Valamennyi megajánlás számszerű értéke nullától különböző pozitív egész szám lehet. Az ettől eltérő megajánlás esetén az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.. Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a pontozást két tizedes jegyig végzi el, a kerekítés szablyai szerint. Az egyes megajánlásra adott értékelési pontszámot ajánlatkérő megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja a Kbt. 77. § (2) bek. szerint. 17
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha az 1. részszempontra tett megajánlás összege a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerint jár el. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1.) Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez ajánlati dokumentációt biztosít az ajánlattevők számára. A dokumentáció a jelen ajánlattételi felhívásból és annak alábbi mellékleteiből áll: 1. sz. melléklet Irat és nyilatkozat minták 2. sz. melléklet Szerződéstervezetet 3. sz. melléklet Műszaki követelmények 4. sz. melléklet Árazatlan egységárgyűjtemény Amennyiben az ajánlati felhívás és dokumentációban foglaltak között eltérés van, úgy az ajánlati felhívásban foglaltak irányadók. 2.) A közbeszerzési dokumentumok a jelen felhívás 1.3. pontjában megadott URL címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül elérhetőek. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie az ajánlattételi határidő lejártáig. Annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő kiegészítő tájékoztatások, előzetes vitarendezésre adott ajánlatkérői válasz(ok), valamint a bontást megelőzően ajánlatkérő által ajánlattevők felé megteendő egyéb tájékoztatások, nyilatkozatok a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő részére megküldhetőek legyenek, kérjük, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltését követően haladéktalanul az ajánlati felhívás 1.3. pontjában megadott URL címen található visszaigazoló lapot teljes körűen kitölteni és megküldeni szíveskedjenek az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívás 1.1. pontjában megadott kapcsolattartási pontok valamelyikére. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő a letöltést követően haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a regisztrációs adatlapot és ennek következtében az adott, közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő ajánlatkérő nyilatkozatát/tájékoztatását a többi érdeklődő gazdasági szereplővel nem egy időben, vagy egyáltalán 3.) A jelen ajánlati felhívás k) pontban meghatározott alkalmassági minimumfeltétel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 4.) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, székhelye vagy lakóhelye), valamint a megajánlásokat (1. - 3. Részszempontok) Az ajánlattétel pénzneme Ft (HUF). 18
A felolvasó lapon a 1. részszempontok szerinti árnak meg kell egyeznie az árazott egységárgyűjtemény mindösszesen nettó végösszegével. A táblázat a szerződés teljes időtartamára előirányzott munkanemeket és mennyiségeket tartalmazzák. Az ajánlatkérő által kiadott ártáblázatot köteles ajánlattevő kitöltve ajánlatába becsatolni. Az ártáblázat valamennyi tételsorát kötelező beárazni! E körben ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy hiánypótlás, vagy felvilágosítás megadása során javíthatja az ajánlatkérő az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [71. § (11) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Az egységár táblázat valamennyi tételét nullától különböző egész számra kerekített egységárral kell beárazni. Ha valamely tételsor hiányzik, vagy nem tartalmaz árat, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az egységárgyűjtemény új egységár, vagy tétel sorral nem egészíthető ki. A felolvasó lapon a 2. részszempont, a Környezetterhelési érték - környezetterhelés minimalizálása érdekben (összesített, fajlagos CO kibocsátás értéke) mennyiségének meghatározásához az ajánlatkérő egy segédtáblázatot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. (Az ajánlattevő a fajlagos érték meghatározásakor 25.000 tonna mennyiséget határozott meg. A ténylegesen felhasznált aszfalt mennyisége a szerződés időtartama alatt ettől eltérő lehet.) A Táblázat zöld színnel jelölt celláiba kell az ajánlattevőkének a megfelelő adatot beírniuk. Az ajánlattevő olyan aszfaltkeverő telepet fogad el ellátó telepként, mely képes legalább 100 tonna/óra mennyiséget az ajánlattevő rendelkezésre bocsátani. Ez a mennyiség két vagy több keverőtelep együttes kapacitásából is összeadódhat. Ha a megadott kapacitás, vagy összesített kapacitás kisebb, mint az előírt 100 tonna/óra, akkor az ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja. Több keverőtelep megjelölésekor a szállítások mennyiségi arányának igazodnia kell a telephelyek egymáshoz viszonyított kapacitás arányaihoz. Az eltérő földrajzi helyen lévő keverőtelepek esetében a szállítási útvonalak is eltérőek lehetnek. Ebben az esetben a keverőtelepek számával azonos számú segédtábla töltendő ki, melyek esetében a környezetterhelési érték összeadódik. Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell a keverőtelep helyét (közigazgatási cím és GPS koordináták) meghatározni, meg kell adnia keverőtelep kapacitását is tonna/óra értékben. Meg kell határozni, hogy a keverőtelep az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó tulajdonában van-e, azaz az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó többségi befolyással rendelkezik* [*A Ptk. alapján többségi befolyásnak minősül az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik] a abban a cégben, melynek tulajdona a keverőtelep. Amennyiben a keverőtelep nem az ajánlattevő vagy alvállalkozója tulajdonában van, vagy nem rendelkeznek többségi befolyással, úgy a keverő telep tulajdonosának cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatát be kell nyújtani, melyben a keverőtelep tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy igény szerint az előírt 100 tonna/óra kapacitást az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. 5.) Az ajánlatok benyújthatók munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 és 15:00 óra, pénteki napon 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattétel napján 9:00 és 10:00 óra között. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. em. 112.) közvetlenül, a hivatal munkaidejében vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 19
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 6.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében, valamint az ajánlatnak tartalmaznia kell a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát és a Kbt. 66. § (4) bekezdéseiben foglaltakról nyilatkozatot. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 98 § (3) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. 7.) Az aláírási, képviseleti jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és - amennyiben az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot nyújt be - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell (a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti formában): - hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, a 2006. évi IV. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintá(i)nak egyszerű másolatát. - amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell, hogy az aktuális cégállapotot bemutató, az illetékes cégbíróság vagy az KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából letölthető cégkivonat adatai a valósának megfelelőek és azok az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatják. 8.) A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá meg kell határozni a igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók nevét, címét, a közbeszerzésnek azon részét, amelynek teljesítéséhez, mint alvállalkozók hozzájárulnak (elvégeznek) és a teljesítés százalékos arányát. (Az ajánlattevők egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, úgy nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. 9.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, köteles megjelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a k) pontban meghatározott alkalmassági követelménynek a Kbt. 124. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitás szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt esetekben támaszkodhat. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint "... a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 20
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van." A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti rendelkezéssel összefüggésben az ajánlatkérő elékeztet a Kbt. 35. § előírásaira és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) illetve b) pontjában foglaltakra. 10.) Mivel az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérő figyelembe, ha ezek tekintetében ajánlattevő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján felelős fordítást csatol, azaz a fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért teljes felelősséget vállal. 11.) Az ajánlatot egy eredeti példányban, zárt borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és az „Útépítés, útfelújítás - szolgáltatás megrendelés" valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint a nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formátumban benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik és jelszavas védelemmel nincs ellátva. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni a kell továbbá arról, hogy az általa az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készített iratok, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: - Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni. - Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; - Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlatok elektronikus úton (E-mail, fax) történő benyújtását kizárja. 12.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 21
ajánlathoz. A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása - a felolvasólap kivételével - nem kötelező. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció részét képező felolvasólapot eredeti vagy hiteles másolatban szükséges az ajánlatba csatolni. A Kbt. 47. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. vagy az eljárást megindító felhívás által előírt egyéb dokumentumokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, kivéve azon iratokat, amelyeket eredetiben kell csatolni. 13.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során, az alkalmassági és érvényességi körben előírt igazolások körében, a különböző devizák forintra történő átszámításánál ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésnek napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott közép-devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás megküldésnek napján érvényes középárfolyamon számított euró értéknek - a fentiek szerint - Ft-ba átszámított ellenértéke kerüljön kiszámításra. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamo(ka)t, és a számított HUF összeget is. 14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) [mindeneke előtt, de nem kizárólagosan (ha a Kbt. másképpen rendelkezik) az ajánlattevő és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet cégjegyzésre jogosult tisztségviselőjének] aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban. 15.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart. 16.) Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. A Kbt. 73. § (5) bekezdés előírásaira hivatkozva közöljük, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a részvételre jelentkezőknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az alábbi illetékes hatóságok adnak tájékoztatást: Adózás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: +36-1-428-5100, Fax: +36-1-428-5382. Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. vagy 1539 Budapest, Pf. 675. Tel.: 1/2249-100, Fax: 1/2249-262 Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu Egészségvédelem: 22
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefonszám: 06-1-476-1100, Faxszám: 06-1-476-1390 Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. tel.: 06-1-795-54-78 e-mail:
[email protected] Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Tel: 06-34-515-100, Fax: 06-34-515-109 e-mail:
[email protected] A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Budapesti Bányakapitányság Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email:
[email protected] 17.) Ez ajánlatkérő csak átlátható szervezettel köthet Vállalkozási szerződés. Ezért az ajánlattevőknek az ajánlatunkban be kell nyújtaniuk 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján tett nyilatkozatukat arról, hogy átlátható szervezetek. 18.) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, legjobb ár-éték arányt megjelenítő megajánlást tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. Az ajánlattevők az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével értesülnek. 19.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelősség (egyetemleges), a feladatmegosztás és a képviselet (a közös ajánlattevők közül melyik az az egy, aki a többiek nevében eljárni jogosult) kérdéseiről. Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett. 20.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye'1 elnevezésű dokumentum egy-egy nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű dokumentum egy nyomatott példánya (mellékletek nélkül)] - a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 13.§-ára tekintettel. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatban. 21.) A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban nem kell igazolnia olyan tényt, adatot, melynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdés 23
szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást 22.) A nyertes ajánlattevő köteles a szolgáltatás teljes időtartamára a biztosítás felelősségbiztosítási fejezete tekintetében a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, minimálisan 10.000.000,- Ft/káresemény, és minimum 50.000.000,- Ft/éves kártérítési limittel bíró biztosítási szerződést kötni. Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell tájékoztatniuk az ajánlatkérőt, hogy rendelkeznek-e ilyen biztosítással, illetőleg vállalniuk kell, hogy a szerződéskötés időpontjáig megkötik, vagy meglévő biztosítást a fentieknek megfelelően kiterjesztik. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötéskor be kell mutatnia az ajánlattevőnek. 23.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell Esztergom város területére kiterjedő hulladékkezelési engedéllyel, a következő EWC kódokra: 170101, 170107, 170302, 170504. Az ajánlattevőknek az ajánlatukba csatolniuk kell az erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatukat. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az engedély fenti határidőben történő benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül, melynek alapján a Megrendelő a második helyezettel köti meg a szerződést. 24.) Az ajánlatkérő a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerint tájékoztat, hogy a jelen közbeszerzési eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Tekintve, hogy a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések az eseti megrendelések nem minden feltételét tartalmazza, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja szerint jár el. Az eseti szerződések, megrendelések kiadása előtt az ajánlatkérő konzultál a nyertes ajánlattevővel. 25.) 2015. évi CXLIII törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásait alkalmazza. VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/06/08 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
24