Esztergom- Kertváros MÁV állomás felvételi épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód:
2015/77 Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Nyílt 2015.07.10. 12024/2015 45000000-7
Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Esztergom- Kertváros vasútállomás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Vasúti szolgáltatás
2015.07.31.
Közszolgáltató
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 371. szoba Címzett: dr. Jankovics Ivett Telefon: +36306609742 E-mail:
[email protected] Fax: +3615117526 1
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2
Víz x Egyéb (nevezze meg): Vasúti szolgáltatás Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Esztergom- Kertváros MÁV állomás felvételi épület felújítása II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Esztergom- Kertváros vasútállomás NUTS-kód: HU212 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 3
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés - Esztergom-Kertváros vasútállomás utasforgalmi terek felújítása, biztosítóbererendezési szakszolgálat helyiségeinek kialakítása, akadálymentesítés, utas WC felújítás II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45000000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Esztergom-Kertváros vasútállomás felvételi épület komplex felújítása beleértve az utasforgalmi terek felújítását, biztosítóbererendezési szakszolgálat helyiségeinek kialakítását, akadálymentesítést, utas WC felvételi épületben történő elhelyezését, új előtető építését és az épület körüli csatlakozó terület környezetrendezési munkáit. A tervezett építési munkák a következők: az építési engedélyezési tervek alapján elkészített kiviteli műszaki tervdokumentációban meghatározott tevékenységek. Épület teljes felújítása 391 m2 nettó alapterületen (fszt+emelet 322 m2, pinceszint 69 m2), előtető építés 50 m2 alapterületen, környezetrendezés 1240 m2 területen (térburkolat 530 m2, zöldfelület 710 m2). Az épület emeleti helységeiben elhelyezésre kerülő technológiai berendezések üzembe helyezéséig a földszinten meglévő vasútüzemi berendezések védelmének ellátása a Vállalkozó feladata. (adott esetben, csak számokkal) 4
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 16 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köteles vállalni és az alábbi biztosítékokat köteles nyújtani: 1) Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosít. Az előleg összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5 %-a. Vállalkozó az előleg igénylését a munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő részére benyújtani. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig az előleg összegével megegyező mértékű előleg visszafizetési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módja a szerződésben foglaltak szerint: „Az előleg visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, banki készfizető kezesség vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, úgy a kötelezvénnyel, a banki készfizető kezességgel és a bank vagy biztosító által vállalt garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak: - feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli, -azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank), 5
- visszavonhatatlan, - határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani), - kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve, - Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt/banki készfizető kezességet/bank vagy biztosító által vállalt garanciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség, formájában nyújtja, úgy azt a munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig adja át Megrendelő részére. Bankgarancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy Vállalkozó lemond az ily módon teljesített biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy a biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni. Az óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét a teljesítés időpontjában a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. A biztosítékkal kapcsolatos valamennyi kiadást a Vállalkozó viseli. A biztosítéknak (függetlenül annak formájától) az előleg teljes összegével történt elszámolást ténylegesen tartalmazó számla kifizetését követő 30 napig kell érvényben maradnia. Megrendelő ezt követően rendelkezik a biztosíték megszüntetéséről, és erről Vállalkozót értesíti.” 2) Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért 60 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok (így különösen a 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet) vagy a termék(ek) gyártói ennél kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mert ebben az esetben a jótállás időtartama tekintetében az említett, Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket kell irányadónak tekinteni. A Vállalkozó köteles továbbá az általa elvégzett munkáért a szerződéses munkák befejezésétől számított, jogszabályban (így különösen a 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben) meghatározott időtartamú szavatosságot vállalni. 3) A szerződő Felek a szerződés nem teljesítése illetve hibás vagy késedelmes teljesítése esetére amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142 § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - kötbérfizetésben állapodnak meg. 4) Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó minden késedelemmel érintett nap után a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. 5) Vállalkozó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke hibásan teljesített munkarészre vonatkozó nettó vállalkozási díj 10 %-a. 6). Ha a Vállalkozónak felelősségi körébe eső okból a szerződés teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó köteles a MÁV Zrt. részére meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. 7) Ha Vállalkozó az általa elvárható gondosság mellett valamely, előrelátható Szerződésszegésről 6
nem tájékoztatja 3 munkanapon belül Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása miatti kötbérként felek az előrelátható szerződésszegésre irányadó kötbéralap 10 %-át kötik ki, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000 Forint/alkalom, amely akkor is jár, ha a fél a szerződésszegési felelősség alól magát egyébként kimenti. 8) Vállalkozó a Kbt. 126. § szerint jólteljesítési biztosítékot nyújt. A jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a. Vállalkozónak a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítés időpontjában Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. A rendelkezésre bocsátás módja a szerződésben foglaltak szerint: „A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pont alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtható Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, banki készfizető kezesség vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtott jólteljesítési biztosíték Amennyiben a jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, banki készfizető kezesség vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, úgy a kötelezvénnyel, banki készfizető kezességgel és a bank vagy biztosító által vállalt garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak: - feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli, - azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank), - visszavonhatatlan, - határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani), - kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve, - Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt/banki készfizető kezességet/bank vagy biztosító által vállalt garanciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges. A kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó a teljesítés időpontjában köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Bankgarancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 8. számú melléklete tartalmazza. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtott jólteljesítési biztosíték Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy a jólteljesítési biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni. Az óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített jólteljesítési biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét a teljesítés időpontjában a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. A jólteljesítési biztosíték óvadékként bankszámlára történő befizetés esetében Vállalkozó lemond 7
az ily módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésre bocsátása a végszámla kifizetésének feltétele. A jólteljesítési biztosítéknak a szerződésben rögzített jótállási időszak lejártát követő 30. napig kell érvényben maradnia. Megrendelő ezt követően rendelkezik a biztosíték megszüntetéséről, és erről Vállalkozót értesíti. Amennyiben a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó köteles a szerződés módosításának Vállalkozó általi aláírásának napjáig a jólteljesítési biztosítékot a meghosszabbított jótállási időszak lejártát követő 30. napig érvényes biztosítékkal kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új jótállási időszak lejártát követő 30. napig érvényes jólteljesítési biztosítékra kicserélni. Ezen kötelezettségének a Vállalkozó kötelezvény, banki készfizető kezesség és bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtása esetén a meghosszabbított határidőt tartalmazó biztosítéknak - a biztosíték eredeti határidejének lejárata előtti időpontban - a Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget. Bankszámlára történő befizetéssel rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a jótállási időszak megváltozott befejezési időpontját követő 30. napig érvényes. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak teljes időtartama alatt és a jótállási időszakot követő 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a jótállási időszak megváltozott befejezési időpontját követő 30. napig érvényes. Amennyiben a vállalkozási díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás megkötésekor a jólteljesítési biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékra kicserélni, illetve jogosult a jólteljesítési biztosítékot a csökkentett vállalkozási díj alapján számított összegnek megfelelően módosítani, vagy a jólteljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékra kicserélni. A jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-át nem haladhatja meg. Ezen kötelezettségének a Vállalkozó kötelezvény, banki készfizető kezesség és bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtása esetén a szerződésmódosítás megkötésekor a biztosíték Megrendelő részére történő átadásával. Óvadékként bankszámlára történő befizetés esetén (amennyiben a vállalkozási díj emelkedik) a Vállalkozó kötelezettsége akkor számít teljesítettnek, ha a különbözet összegét a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített biztosítéknyújtás esetén a vállalkozási díj csökkenésekor Megrendelő rendelkezik a különbözet Vállalkozó részére történő átutalásáról. Megrendelő jogosulttá válik a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt jelen szerződés 6.3 pontjában rögzített határidőig a jótállás keretében vállalt kötelezettségek teljesítése Vállalkozónak a nem szerződésszerű, vagy nem jogszabályszerű magatartása okán részben vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja vagy ha Vállalkozó nem teljesíti a hibás teljesítési kötbér megfizetésére irányuló kötelezettségét. A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 8
A jólteljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli.” 9) Vállalkozó a Kbt. 126. § szerint teljesítési biztosítékot nyújt. A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a. Vállalkozónak a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a szerződés hatálybalépésének időpontjában Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. A rendelkezésre bocsátás módja a szerződésben foglaltak szerint: „A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pont alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtható Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, banki készfizető kezesség vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtott teljesítési biztosíték Amennyiben a teljesítési biztosítékot Vállalkozó kötelezvény, banki készfizető kezesség vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, úgy a kötelezvénnyel, banki készfizető kezességgel és a bank vagy biztosító által vállalt garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak: - feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli; - azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); - visszavonhatatlan; - határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani); - kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve; - Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt/ banki készfizető kezességet/bank vagy biztosító által vállalt garanciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges. A kötelezvény, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség formájában nyújtott teljesítési biztosítékot Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor köteles átadni Megrendelő részére. Bankgarancia választása esetén annak a Megrendelő által elvárt mintáját jelen szerződés 7. számú melléklete tartalmazza. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtott teljesítési biztosíték Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadékként bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy a teljesítési biztosíték összegét a Megrendelő szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni. Az óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített teljesítési biztosítékot akkor kell határidőben nyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összegét a szerződés hatályba lépésekor a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. A teljesítési biztosíték óvadékként bankszámlára történő befizetés esetében Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítés teljes időtartama alatt, a Szerződés teljesítési véghatáridejét követő 30. Napig, vagy a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáig kell érvényben maradnia. Megrendelő ezt követően rendelkezik a biztosíték megszüntetéséről, és erről Vállalkozót értesíti. 9
Amennyiben a vállalkozási díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás megkötésekor a teljesítési biztosítékot a megnövelt díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű teljesítési biztosítékra kicserélni, illetve jogosult a teljesítési biztosítékot a csökkentett vállalkozási díj alapján számított összegnek megfelelően módosítani, vagy a teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű teljesítési biztosítékra kicserélni. A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-a. Ezen kötelezettségének a Vállalkozó kötelezvény, banki készfizető kezesség és bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtása esetén a szerződésmódosítás megkötésekor a biztosíték Megrendelő részére történő átadásával tesz eleget. Óvadékként bankszámlára történő befizetés esetén (amennyiben a vállalkozási díj emelkedik) a Vállalkozó kötelezettsége akkor számít teljesítettnek, ha a különbözet összegét a Megrendelő számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Óvadékként bankszámlára történő befizetéssel teljesített biztosítéknyújtás esetén a vállalkozási díj csökkenésekor Megrendelő rendelkezik a különbözet Vállalkozó részére történő átutalásáról. Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak nem szerződésszerű, vagy nem jogszabályszerű magatartása okán részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja. A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást Vállalkozó viseli. A Vállalkozó teljesítési biztosítékokra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása esetén a Megrendelő szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és Megrendelő a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik.” A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény. - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal az ellenszolgáltatás kifizetése tekintetében előírja a Kbt. 130.§ (1)-(3) és (6) bekezdését. Ajánlatkérő tájékoztatja a nyertes Ajánlattevőt, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek. Az ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint történik. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a nyertes Ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 10
nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF. Előleg: A Kbt. 131. § (1) bekezdése, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján Ajánlatkérő a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, melynek részletes szabályai a Dokumentáció részét képező szerződéstervezetben találhatóak. Részteljesítés: Vállalkozó a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban 4 (négy) db részszámla és a végszámla kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §-ra. A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nyertes Ajánlattevőtől, illetve Közös ajánlattevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, és nem is teszi azt lehetővé (projekttársaság). III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatok/igazolások az ajánlati felhívás feladását követő keltezésűnek szükséges lennie. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alatt áll, továbbá nem lehet ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolás módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjaiban és 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. (310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12.§) Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a és a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 11
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolásával összefüggésben Ajánlatkérő kéri a Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) és a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.), továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ: 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) kiadott útmutatóiban foglaltak szíves figyelembe vételét. A kizáró okkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek az eljárás megindításának napjánál. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek csatolnia kell: P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételről, illetve ugyanezen időszakra vonatkozóan- általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából(magasépítési kivitelezési munka) származó árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatait évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. Kérjük továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételét. A P.1.) ponttal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P1) az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele nem éri el összesen a nettó 260 millió (kétszázhatvan millió) Ft-ot, és ugyanezen időszak vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési munka) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 160 millió (százhatvan millió) Ft-ot. Ha három évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplőnek az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele működésének ideje alatt nem éri el összesen a legalább nettó 80 millió (nyolcvan millió) Ft-ot, továbbá, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési munka) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele működésének ideje alatt nem éri el összesen a legalább nettó 50 millió (ötven millió) Ft-ot. Ajánlatkérő magasépítési kivitelezési munkákon jelen eljárásban a következőket érti: azon építési, felújítási és karbantartási munkák összessége, amelyek épületek létrehozását, átalakítását 12
foglalják magukban, új épületszerkezetek létrehozásával, vagy meglévőek felújításával, átalakításával, a hozzájuk tartozó épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb a megvalósításhoz szükséges munkarészekkel, melyek az alábbi munkák összessége: épületalapozási, épület tartószerkezet építési, kőműves, ács-állványozó, tetőfedő, bádogos, szárazépítési, hideg- és meleg burkolási, épületszigetelési, épületasztalos, épületlakatos, festő-mázoló, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, környezetrendezési valamint telken belüli közműépítési (vízi közmű és elektromos). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell: M1) Az ajánlattevő a Kbt. 55.§ (1) bekezdés, illetve a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján az alkalmassága megítéléséhez az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) végzett a közbeszerzés tárgyával (magasépítési kivitelezési munkák) megegyező építési beruházásainak ismertetését. A benyújtásra kerülő dokumentum minimális tartalma: - a szerződést kötő mindkét fél megnevezése - kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, és/vagy fax és/vagy e-mail) - ellenszolgáltatás nettó összege - teljesítés időtartama (kezdete és befejezése, év, hónap, nap), és helyszíne - kivitelezés tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal, és az hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. A referenciát a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (3), (5) és (6) bekezdései alapján a szerződést kötő másik fél által cégszerűen kiállított igazolással lehet igazolni. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdésében foglaltakra. M2) 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jelen pontban meghatározott végzettséggel rendelkező szakemberek bemutatása a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza formájában, melyhez csatolni kell a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a szakemberek képzettségét, végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát is. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak, igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni: - szakember nevét - szakember képzettségét/végzettségét 13
- a jogosultság nyilvántartási számát vagy amennyiben a névjegyzékben /nyilvántartásban nem szerepel, ennek tényét A magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a megkövetelt jogosultságok érvényességét Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (névjegyzéket vezető szerv) által vezetett nyilvántartásban. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, úgy jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Ajánlattevőknek valamennyi szakember tekintetében csatolniuk kell az arra vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, hogy mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelölik (M/2 a) vagy b) vagy c)). A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdése alapján. M3) Ajánlattevő csatolja a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a - teljesítésbe bevont - szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az építési beruházás teljesítésébe kíván bevonni. Az ajánlatban név szerint meg kell adni, hogy a mely szakembert mely alkalmassági követelmény teljesítésére, mely pozícióban kívánják igénybe venni (pl. M/3 asztalos). Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okirat másolata/másolatai, továbbá a szakember rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző öt évben (hatvan hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább nettó 195 millió (százkilencvenöt millió) forint értékű a közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési munkák) szerinti referenciával, amelyek maximum 3 különböző referencia munkából származhatnak.A kért referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata során kizárólag a vizsgált referencia-időszakban [a felhívás feladásától visszafele számított előző öt év (60 hónap)] végzett szolgáltatás ellenértékét tudja figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referenciaigazolásban a referencia-időszakban végzett szolgáltatás nettó ellenértékét és a vizsgált időszakban figyelembe vehető teljesítés időtartamát kell feltűntetni. Ajánlatkérő magasépítési kivitelezési munkákon jelen eljárásban a következőket érti: azon építési, felújítási és karbantartási munkák összessége, amelyek épületek létrehozását, átalakítását foglalják magukban, új épületszerkezetek létrehozásával, vagy meglévőek felújításával, átalakításával, a hozzájuk tartozó épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb a megvalósításhoz szükséges munkarészekkel, melyek az alábbi munkák összessége: épületalapozási, épület tartószerkezet építési, kőműves, ács-állványozó, tetőfedő, bádogos, szárazépítési, hideg- és meleg burkolási, épületszigetelési, épületasztalos, épületlakatos, festő-mázoló, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, környezetrendezési valamint telken belüli közműépítési (vízi közmű és elektromos). M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonandó szakemberrel: 14
a) 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/1. rész szerinti MV-É jelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 1. pontjában előírt (MV-ÉP/A kategóriás) érvényes jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV/1. rész 2. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. b) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. rész szerinti MV-ÉG jelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 5. pontjában előírt (MV-ÉG kategóriás) érvényes jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV/2. részben előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. c) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. rész szerinti MV-ÉV jelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 6. pontjában előírt (MV-ÉV kategóriás) érvényes jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV/2. részben előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő kőműves, legalább 1 fő ács-állványozó, legalább 1 fő tetőfedő legalább 1 fő hidegburkoló, legalább 1 fő asztalos, legalább 1 fő festő, legalább 1 fő villanyszerelő, legalább 1 fő vízvezeték szerelő, legalább 1 fő központifűtés szerelő szakemberrel. Valamennyi szakembernek minimum 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Releváns szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő abban a szakmában szerzett szakmai tapasztalatot érti, amelyre Ajánlattevő a fentiek közül a szakembert jelölte.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem nyilatkozik a szakemberek három éves releváns szakmai tapasztalatáról. (A párhuzamos időszakok nem számíthatók össze, azok egyszeresen vehetők figyelembe.) III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 15
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: 16
IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 257/2007.(X.4.) Korm. rend. szerint. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menetét a Dokumentáció tartalmazza. IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/31 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/31 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 17
-ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/07/31 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán körút 54-60 516-os tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62.§ (1) -(2)- (3)-(4)-(6) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően.
V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A Dokumentáció az eljárást megindító felhívás IV.3.3. pontjában foglaltak szerint átvehetők előzetes telefonos egyeztetést követően személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV SZK Zrt. BLÜ Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) III. emelet 371. iroda), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-14:00 óra közötti időszakban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óra között. Ha a Dokumentáció elektronikus megküldését kérik, ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi azokat a kérelmező részére. A Dokumentáció beszerzésének határideje 2015. 07. 31. 11:00 óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján a Dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell kérnie. Személyes átvétel esetén a Dokumentáció átvétele átvételi elismervényen kerül rögzítésre. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
18
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1, M1, M2 pontokban foglaltak V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti papíralapú példányban kell benyújtani, a benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá, a benyújtott papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányt CD, vagy DVD adathordozón. Az eredeti papír alapú példány és a másolati példány közötti eltérés esetén Ajánlatkérő az eredeti ajánlatot tekinti az irányadónak. Az elektronikus másolati példányokat PDF formátumban kérjük benyújtani, a tételes költségvetést Excel formátumban is csatolni kell. A lezárt ajánlatot Ajánlatkérő közvetlenül vagy postai úton kéri benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A papír alapú példányt úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható, továbbá az elektronikus példányokat egy zárt borítékba/ dobozba kell csomagolni. A külső csomagoláson fel kell tüntetni: a közbeszerzés elnevezését és számát, az „AJÁNLAT” szöveget, az ajánlattételi határidőt, és azon figyelmeztetést, miszerint „AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG NEM BONTHATÓ FEL!” Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG NEM BONTHATÓ FEL” feliratot és az ajánlati határidőt (év/hó/nap ..:.. óra) , úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra. a közbeszerzés elnevezését és számát. 2. Az ajánlat formai követelményei a következők: Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát pedig le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmazni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 19
3. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően a megjelölt kapcsolattartási ponton (371. szoba) sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. 4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 5. Ajánlattevők által benyújtandó a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés kitöltve (tételes költségvetés). 6. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 7. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ilyenkor ki kell jelölniük maguk közül valakit, aki a közös ajánlattevők nevében jognyilatkozat tételére jogosult. Az eljárásban az ajánlattevőknek küldendő értesítéseket ajánlatkérő a kijelölt képviselő részére küldi meg. Ebben az esetben Ajánlatkérő nyertesség esetén a közös ajánlattevőként ajánlatot benyújtó szervezetekkel köt szerződést (Kbt. 124.§ (1)). (Esetleges szerződésszegésekért egyetemlegesen kell felelősséget vállalniuk.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat. A közös ajánlattevők vonatkozásában a Kbt. 25.§-nak rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. A szerződéssel kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. 8. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124.§ (4)). 9. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 10. Az ajánlathoz a Kbt. 60. § (6) alapján Felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza az Ajánlattevő nevét, székhelyét és a bírálati szempontra adott ajánlatot. A Felolvasólap mintáját az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 11. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)], eredeti aláírt példányban. 13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Kbt. 60. § (5) 20
bekezdése szerint kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e (vagy nem tartozik a törvény hatálya alá). 14. A Dokumentáció az eljárást megindító felhívás IV.3.3. pontjában foglaltak szerint átvehetők előzetes telefonos egyeztetést követően személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV SZK Zrt. BLÜ Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) III. emelet 371. iroda), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-14:00 óra közötti időszakban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óra között. Ha a Dokumentáció elektronikus megküldését kérik, ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi azokat a kérelmező részére. A Dokumentáció beszerzésének határideje: 2015.07.31. 11:00. óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával. Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján a Dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell kérnie. Személyes átvétel esetén a Dokumentáció átvétele átvételi elismervényen kerül rögzítésre. 15. Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy a Ctv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot az Ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját]. Ezen dokumentumok alapján ajánlatkérő az aláíró személy képviseletre való jogosultságát valamint az aláíró személy aláírásának mintája és az ajánlatban szereplő aláírás(ok) egyezőségét ellenőrzi. 16. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az Ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő azt a fordítást tekinti felelősnek, mely vonatkozásában az ajánlattevő cégszerűen nyilatkozik arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum tartalmával megegyező tartalommal bír. 17. A Kbt. 55. § (5) esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 18. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja esetén az ajánlatban csatolni kell az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A nyilatkozatot a Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel eredeti vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani. 19. Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a Kbt. 45.§ (8) bekezdése alapján helyszíni bejárást tart az alábbi részletezésének megfelelően: Cím: Esztergom- Kertváros vasútállomás felvételi épülete Időpont:2015.07.17. 11:00 óra 20. A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország, mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - legalább felelős magyar fordításban - kell benyújtani. Ajánlatkérő azt tekinti felelős fordításnak, ha az 21
ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban felelősséget vállal a fordítás tartalmáért. Az eljárásban idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében is kötelező a dokumentum legalább felelős magyar fordításban történő benyújtása. 21. A szerződéskötés időpontja tekintetében a Kbt. 124.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 22. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás kapcsán keletkezett iratokat és dokumentumokat elsődlegesen e-mail és fax útján küldi meg az Ajánlattevők részére. 23. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell. 24. Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól) 9.§-a szerint a szerződés szerinti tevékenységére, hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazó (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő ( Contractor’s All Risks C.A.R.) építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti és az új vagy a kiterjesztett felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ajánlattevő által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a szerződés szerinti, a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként. 25. Amennyiben Ajánlattevő a III. 2.3) M2 pontban meghatározott végzettséggel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel igazolja az alkalmasságot, az egyenértékűségről az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani. 26. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 27. Ajánlatkérő jelzi, hogy Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 28. Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozóadatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza. 29. Ajánlattevőnek ajánlat részeként csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elfogadja a MÁV Zrt. által előírt munkabiztonsági szabályokat. 30. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján ajánlatának, valamint a Kbt.69-70.§ szerinti indoklásának egy részét üzleti titoknak (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] minősíti, és ez által annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell jelentkezésében. Ezzel kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 22
aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni. 31. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.2.2) pont P/1., valamint a III.2.3) M/1., M/2 alpontjai szerinti követelmények szigorúbbak. 32. Az ajánlati felhívásban és a Dokumentációkban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. tv., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) és a Ptk. előírásai irányadóak. 33. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos: „r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;” Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 34. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a határidők lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. 35. A dokumentáció átvételét követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon megadott 23
faxszámra is megküldi az ajánlattevő részére. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön e-mailt/faxot szíveskedjenek küldeni). 36. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. 37. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 38. Jelen eljárás a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzési folyamatba bekapcsolt közbeszerzési eljárás, ezért jelen felhívás IV.3.7) pontjában az ajánlati kötöttség időtartama erre való tekintettel került meghatározásra. 39.A szakemberek által beadott szakmai önéletrajz(ok)ban ajánlatkérő kéri az adott szakember(ek) jelenlegi munkahelyét is feltüntetni. Amennyiben munkáltatóként nem ajánlattevő kerül feltüntetésre úgy kérjük legyenek tekintettel a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire! A tényleges munkáltatót kapacitást nyújtó szervezetként és a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel egyben alvállalkozóként az ajánlatban szükséges bemutatni! V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: 24
Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 25
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
26