Zmluva o dielo č. 112008 uzatvorená podl'a ustanovení § 536 a násl. Obchod ného zákonníka
na realizáciu stavby: "Nájomné byty s nižším štandardom blok Bl -9.b.j. Žilina Bratislavska ul." -~--- 208
Objednávatel'
Mesto Žilina Námestie Obetí komunizmu l , 011 31 Žilina
Vo veciach zmluvných Vo veciach technických
Ivan Barman - primátor mesta Ing. Miroslav Hronec, generálny riaditeľ Ing. Peter Barlok, výkonný riaditeľ Ing. Ján Cicanič Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu l, 011 31 Žilina Dexia, a.s. pobočka Žilina 033035300115600 00321796 2021339474
Stavebný dozor Vo veciach finančných Bankové spojenie Číslo účtu IČO , DIČ
Zhotoviteľ
Stavomont spol. s r.o. Bytčianska 56, 010 03 Žilina
Vo veciach zmluvných Vo veciach technických Stavbyvedúci " Bankové spojenie Číslo účtu IČO DIČ Č.tel./fax Zapísaný
Ing. Andrej Fu/jer, konateľ spoločnosti Ing. Andrej Fulj·e r, konatel' spoločnosti Ing. Andrej Fulj"er, konateľ spoločnosti Dexia, a.s. pobočka Žilina 318 7994001/5600 36381136 2020097552 04115620266 Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. : 11219/L
ll.Predmet diela
1·
·tel' sa zaväzuje dodať pre realizáciu stavby:
z~~IO~~é byty s nižším štandardom blok Bl-9.b.j. Žilina Bratislavska ul, podl'a spracovanej
:alomentácie a výkazu výmeru výmer vypracovanú Ing. Ladislavom Levickým a vydaného stav.
ulenia a sút'ažných podmienok verejnej súťaže. povo 0
~bjednávatel' sa zaväz~j~ poskytnút'.zhotovitel'ovi do~o~nuté spolupôsobenie, prevziat' a za jeho realzzaczu zaplatzt cenu dohodnutu v cl. IV tejto zmluvy.
dokončené dielo
m.čas plnenie Zhotovitel' sa zaväzuje: Začať s plnením zmluvy v termíne: po podpise zmluvy Odovzdať stavbu: 6 mesiacov po podpise zmluvy
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávate/a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávate/a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Ak zhotovíte/' nebude môcť z príčin na strane objednávate/a začať alebo pokračovať v prácach podľa zmluvy a v nej uvedených termínoch, termín odovzdania diela bude posunutý o dobu po ktorú nebolo možné záväzok pln it: alebo o ktorú sa posunul termín začatia prác.
rv. Cena za dielo l. Cenu stanovujú zmluvné strany v Sk dohodou v zmysle zákona č. 18/ 1996 Zb. z. V sume 4.490.929,84 Sk DPH 19% t.j. 853.276,60 Sk Cena celkom 5.344.206,44 Sk.
Stavba Žilina- Nájomné byty s nižším štandardom blok Bl-9.b.j. Žilina Bratislavska ul. pozostáva:
ZRN: bez DPH SO Ol-blok Bl-9.b.j. SO 02 -prípojka kan.+vod. SO 03 -prípoj ka NN SO 04 -kanalizácia SO OS- Miestna komunikácia a spevnené plochy
=-
DPH
s DPH
3.931.259,85 93.009,40 112.848,14 200.691,20
746.939,40 17.671,80 21.441,10 38.131,30
4.678.199,25 110.681,20 134.289,24 238.822,50
153.121,25
29.093,00
182.214,25
4.490.929,84
853.276,60
5.344.206,44
-=-
Spolu
. klasifikovaná ako cena pevná a záväzná po celú dobu realizácie, môže byť upravo-
Jo
CII"' zo d1elo ;e
objednávatel'a, v prípade požiadaviek na práce naviac. V cene sú zarátané nák- ....A /en :o,stdrann!Yz·e sute prebytočnej zeminy a vybúraných hmôt na skládku. :;no usk a ne . l' u súčast'ou Zmluvy o dielo je podrobný rozpočet na celú zákazku, v členen[ na jednot-
J,
}leoJdelrte no t;vé ob;e/dy. .4. ,
let ré zhotovitel' vykoná bez príkazu, alebo odchylne od predmetu zmluvy nebudú uhradené.
prace, o
V. Platenie ceny diela
'
J~kturácia bude realizovaná mesačnou fakturáciou po obojstrannom podpise (stavebný dozor, zhorovitel') súpisu vykonaných prác za príslušný mesiac. Objednávate/' zaplatí zhotovitel'ovi faktúru za vykonané práce v príslušnom mesiaci, podl'a splátkového kalendára v zmysle zmlúv medzi mestom li/ina MV a RR SR a ŠFRB SR Vystavenie a úhradu faktúr možno realizovať až po podpísaní zmlúv'medzi mestom Žilina, MV a RR SR a ŠFRB a po následnom pridelenífinančných prostriedkov. 2. Zhotovíte/' bude dokladovať čerpanie platieb v príslušnom mesiaci formou zisťovania vykonaných prác na stavbe. Súpisy p rác s uvedením množstva m~rných jednotiek objektovej skladby a ich ocenenie bude overoval' odborný dozor objednávatel'a. Uhrada na základe predložených súpisov a faktúr bude vykonaná až po poskytnutí úveru zo ŠFRB a po poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov od MV a RR SR. Kolaudačná rata bude zadržaná z konečnej faktúry a bude čin it' l O % z dotácie MV a RR SR a bude uvol'nená MV a RR SR po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
3.
e
Zhotovíte/' sa zaväzuje spolufinancovaťpredmet zákazky od doby schválenia a podpisu zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠRFB SR do otvorenia úverového účtu ŠFRB SR.
4. Konečnú faktúru predľožl zhotovíte/' do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania
bez závad a nedorobkov.
5. Prijatie konečnejfaktúry vylučuje dodatočné nároky na úhradu ceny.
VI. Spôsob realizácie diela l. Zhotovitel' zodpovedá za riadnu realizáciu diela v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a touto zmluvou.
2. Zhotovíte!' sa zaväzuje zabezpečit' koordinátora bezpečnosti práce na stavbe.
r,
Jo ci i diela je zhotoviteľ povinný dodržať všeobecne známe bezpečnostné, požiarne, hygie,,, rea 1zda is\} stanovené technologické pravidlá a postupy, príslušné normy. ",cké pre rp :.n 'tel' musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu Z/W~ov~adanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická p evnost' pre rpob1'lita požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, a!Je:pečnosť sta ' · ka' spotreba. ' , pri užzvam, ochrana hluk u a energetrc .f.
;, tovitel'je povinný vyzval' objednávatel'a 3 pracovné dni vopred k prevereniu a prevzatiu prác, kto~é budú v d'alšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, formou zápisu v stavebnom denníku.
6. Do začatia stavebných prác na stavenisku zhotoviteľ založí na stavbe stavebný denník a bude ho viest' primeraným spôsobom.
7.
Zhotovitel'poisti stavbu počas doby výstavby na svoje náklady.
VD. Ukončenie a odovzdanie diela l. Zhotovite/' splní svoju povinnosť riadne zrealizovať dielo jeho dokončením a odovzdaním objednávate/ovi bez vád a nedorobkov. O tomto odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený zápis, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať a podpisovať vo veciach tejto zmluvy.
2. Zhotov ite/' vyzve objednávatel'a na prevzatie diela 15 dni pred dňom odovzdania, ktorý je uvedený v zmluve. Ak zhotovitel'pisomne požiada o odovzdanie dokončeného diela pred týmto termínom je objednávateľ povinný po overení jeho dokončenia stavebným dozorom predmet plnenia prevziať bez zbytočného odkladu. Kpreberaciemu konaniu zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi doklady uvedené v čl. VI. bod 7 tejto
VID. Spolupôsobenie objednávatel'a sa zaväzuje uhrádzať cenu za dielo v zmysle čl. V/bod 1,2 tejto zmluvy.
dodatkom k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyjadriť sa do 15 dní od ich pred-
J. ..ó/dade vyzvania sú zúčastnené strany povinné sa zúčastniť kontrolnej porady medzi objednáva~~ a zhotovitel'om. M. . .
It' O"•
... tovitei' zabezpečí na vlastné náklady rozkopové, geodetické zameranie stavby, podl'a požiadalh~ správcom sieti v príslušnej forme pre jednotlivé stavebné objekty, vypracovanie geometrického .,,e,.. a projektovu' dok umentaczu ' · s k ut ocne " 'h o vyhotovenza. · plánu
IX.
Zodpovednosť
1.
Zhotovitel'poskytuje objednávatel'ovi záruku za akosť dodaného a realizovaného diela po dobu 60 mesiacov od dňa odovzdania diela. Pre výrobky, ktoré zhotovitel' doloží záručným listom výrobcu, plati záručná doba uvedená v tomto záručnom liste.
2.
Zhotovíte!' nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v priebehu trvania záručnej doby v dôsledku neodborného užívania alebo zanedbaním bežnej údržby stavby.
3. Zhotov ite/' zodpovedá za dielo počas celej doby realizácie.
X. Ostatné ustanovenia
nesie zodpovednosť za škody na zhotovenom diele do doby jeho odovzdania objednáva-
strany sa dohodli, že objednávate/' má právo prikázať zhotoviteľovi zastavenie všetkých súvisiacich s plnením záväzku v prípade, že dôjde na strane objednávateľa k závažnej zrne.skutočnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená, až do doby vyriešenia problémov medzi zmluvi stranami.
' strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane rozhodné skutočnosti, kto"""''ULI po podpise tejto zmluvy.
zhotoviteľ nedodržal kvalitu podla STNpočas realizácie diela.
iteľje
oprávnený odstúpil' od zmluvy: neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu.
vateľ bezdôvodne
-Ak dôjde zo strany objednávateľa k podstatnej zmene podmienok, ktoré by mali vo svojom dôsledku vplyv na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo na zvýšenie ceny.
6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, štyri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa a nadobúda účinnosť po podpise zmlúv MV a RR SR a mestom Žilina a po poskytnutífinančnej dotácie na predmet tejto zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB SR.
V Žiline, dňa 15.04.2008
........................ f5~
.. . ················ ···· objednávateľ
zhotovi
Stavomont spol. • r.o. UI.SytCianskacesta56 (J)
01 O03 POVA2SKÝ CHLMEC tCO:J638i 136 IC DPH· SK2020097552
Doda tol<
č.
l k zmluve o dielo
č.
112008
Na realizáciu stavby:"Nájomné byty s nižším štandardom Blok Bl-9.b.j., ŽiJina, Bratislavská ulica"
Objednávateľ:
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu l, 010 31 Žilina
Vo veciach zmluvných: Vo veciach technických:
Ivan Barman- primátor mesta Ing. Miroslav Hromec, generálny riaditeľ Ing. Peter Barlok, výkonný riaditel' Ing. Zdeno Muška Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu l, 011 31 Žilina Dexia a.s. pobočka Žilina 0330353001/5600 00321796 2021339474
Stavebný dozor: Vo vcci_a ch finančných: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ:
-
Zhotoviteľ:
Stavomont spol. s r.o. Bytčianska 56, 010 03 Žilina- Považský Chlmec
Vo veciach zmluvných: Vo veciach technických: Stavbyvedúci: Bankové spojenie: Číslo účtu:
Ing. Andrej Fuljer, konateľ spoločnosti Ing. Andrej Fuljer, konatel' spoločnosti Ing. Andrej Fuljer, konatel' spoločnosti Dexia a.s. Pobočka Žilina 318799400115600 36381136 2020097552 041/5620266 Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č.:l1219/L
IČO : DIČ: Č. tel./fax:
Zapísaný:
Na základe zmluvy č. 1/2008 zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. l k zmluve o dielo č. 1/2008 v znení:
.. Článok I.
1. J. Zmena zhotoviteľa na realizáciu stavhy: "Nájomné byty s niž§[m .\'tandardom Blok Bl -9.b.j., Žilina, Bratislavská ulica" ].2. Na základe zmluvy o prevode práv a povinností na realizáciu stavby: "Nájomné byty s nižším štandardom Blok B1-9. b.j., Žilina, Bratislavská ulica" (viď príloha) sa mení zhotoviteľ stavby :;o Stavomont spol. s 1:0. Na STAVOMONT Žilina s.r.o. }.3.
Identifikačné
údaje nového zhotoviteľa:
Zhotoviteľ:
STAVOMONT Žilina s.1:o. Bytčianska 56, 010 03 Žilina
Vo veciach zmluvných: Vo veciach technických: Stavbyvedúci: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: Č. tel./fax: Zapísaný:
Ing. Andrej Fu(jer, konateľ spoločnosti Ing. Andrej Fulje1; konateľ spoločnosti Ing. Andrej Fuljer, konatel' spoločnosti VÚB a.s. pobočka Žilina 245194715510200 44113421 2022596829 041/5620266 Obchodný register Oh·esného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 20433/L
Článok ll.
2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 112008 na realizáciu stavby: "Nájomné byty s niž.§fm štandardom Blok BJ-9.b.j., Žilina, Bratislavská ulica" ostávajú nezmenené.
t
V Žiline,
dňa 01.02.2009
Objednávatel':
Zhotoviteľ:
Stavomont spol. s r.o.
~~o _!ry: Zmluva o prevode. pra' v a povmnos . t,1 na real'tzaczu , . stavb~: '""' ,. , b~ty s mzszm ~rdo na)omne ov v ,
v
8'r;tJ,'o,.,;;:: ff.~l-9.b.J., Zilina, Bratislavská ulica" u zavretá medzi Stavomont spol. s r.o. a 0
Z1lura s.r.o..
---
Zmluva o prevode práv a povinností uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka
Na realizáciu stavby: "Nájomné byty s nižším štandardom blok Bl - 9.b.j., Žilina, Bratislavská ulica"
T.Zmluvné strany
1.1. Nadobúdateľ: STAVOMONT Žilina s.r.o. Bytčianska 56 010 03 Žilina -Považský Chlmec IČO: 44113421 IČ DPH: SK2022596829 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro: vložka č. 20433/L Zastúpený:Ing. Andrej Fuljer, konatel' spoločnosti
1.2. Postupovateľ: Stavomont spol. s r.o. Bytčianska 56 Ol O 03 Žilina - Považsk.')t Chlmec IČO: 363811 36 IČ DPH: SK2020097552 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro: vložka č. 11219/L Zastúpený: Ing. Andrej Fuljer, konatel' spoločnosti
U. Predmet zmluvy
p .Predmetom tejto zmluvy je prevod práv a povinností vyplývajúcom zo
zn:;luvy o dielo č . l/2008 na realizáciu stavby:"Nájomné byty s nižším štandardom blok Bl-9.b.j ., Zilina,Bratislavská ulica" uzavretej medzi objednávateľom : Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu l , Oll 31 Žilina a zhotoviteľom: Stavomont spol. s r.o., Bytčianska 56,0 10 03 Ži lina ku dňu 0 1.02.2009
2.2.Postupovateľ :
Stavomont spol. s r. o. postupuj e všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo č. 1/2008 na nadobúdateľa: STAVOMONT Žilina s.r.o ..
2.3.Nadobúdatel' práv a povinností STAVOMONT Žilina s.r.o. sa zaväzuje splniť všetky body vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo č. 1/2008 na realizáciu stavby:"N áj omné byty s nižším štandardom blok Bl-9.b.j., Žilina, Bratislavská ulica"
ID.Osobné ustanovenia 3.1.
Postupovateľ
a nadob údateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným p artnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nep oužijú pre iné účely
3.2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonat' činnosti v rozsahu zmluvy o dielo
č.
112008
IV. Záverečné ustanovenia 4.1. Zmluva sa považuje za uzavretú podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. 4. 2.Meniť alebo dopÍ.ňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktorých platnosť
bude potvrdená podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.
4.3.Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží tri výtlačky.
V Žiline dňa: 01.02.2009
Postupova tel':
Nadobúdateľ:
,-_ ~vomo~t. s r.o. o,~~~ian~ka c~sta 56
lba.i1 POVAZSKY CHLMEC
l 36 IC DPH: SK2020097552
STAV
~-
./ Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
č.
112008
na realizáciu stavby: "Nájomné byty s nižším štandardom blok B l-9.b.j., Ž ilina, Bratislavská ulica
2 -05- ?QC9 Objednávatel':
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu l , Ol O 31 Žilina
-. l '
.
·J1
Vo veciach zmluvných: Ivan Harman- primátor mesta Vo veciach technických: Ing. Miroslav Hromec, generálny riaditel' Ing. Peter Barlok, výkonný riaditel' Ing. Zdeno Muška Stavebný dozor: Vo veciach finančných: Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu l, Oll 3 1 Žilina Dexia a.s., pobočka Žilina Bankové spojenie: 0330353001/5600 Číslo účtu : 00321796 IČO: 2021339474 DIČ:
Zhotoviteľ:
STAVOMONT Žilina, s.r.o. Bytčianska 56, Ol O 03 Ž ilina
Vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Fuljer, konateľ spoločnosti Vo veciach teclmických: Ing. Andrej Fuljer, konateľ spoločno sti Stavbyvedúci: Ing. Andrej Fuljer, konate ľ spoločnosti Bankové spojenie: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 245194 7155/0200 IČO: 44113421 DIČ: 2022596829 Č. tel./fax: 04115620266 Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka Zapísaný: č. 20433/L
Na základe zmluvy o dielo č. 1/2008 zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 112008 v znení:
... -·
- 2-
Článok l. 1.1 . Zmena termínu plnenia Termín ukončenia stavby sa upravuje na 15.06.2009 Článok II.
2. 1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. l /2008 na realizáciu stavby "Nájomné byty s nižším štandardom blok Bl-9.b.j., Žilina, Bratislavská ulica·' ostávajú nezmenené.
V Žiline, dňa 06.04.2009
Objednávateľ:
Zhotovitel':
STAVOMONT Žilina, s.r.o. Bytčianska 56, 010 03 Žilina
IČO: 44 113 421 IČ DPH: SK2022596829
l {. /~
Dohoda o zmene stavebníka
l. Zmluvné strany :
1, Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s. Ulica republiky 5, 01 O 47 Žilina V zastúpení : Jean - Luc Farges - predseda predstavenstva Ing. Martin Magáth - člen predstavenstva Zástupca pre veci zmluvné : Ing. Peter Dupkala- projektový manažment- vedúci odboru IČO: 36 442 151 DIČ: 20 22 18 7453 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel SA vložka č. 10514/L 2, Mesto Žilina, Radničná1, 010 01 Žilina, V zastúpení: Ivan Harman, primátor mesta IČO: 00321796 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko Číslo účtu : 0330353001/5600
ll. Predmet dohody Zmluvné strany sa dohodli, že na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre stavbu "Nájomné byty s nižším štandardom.bloky 81a 82 a prípojky inž.sietí" na ktorú bolo na stavebnom úrade v Strečne vydané stavebné povolenie pod ev .číslom 2008/C-2704-Aš zo dňa 11 .2.2008 na stavebníka Mesto Žilina a s ohl'adom na ďalšie prevádzkovanie energetického diela na nasledovnom postupe: Pre stavbu : Nájomné byty s nižším štandardom.bloky 81a82, NN prípojka na pozemku parc. č. KN-6144/1 katastrálne územie Žilina SSE-0 a.s. Žilina v zmysle § 70 stavebného zákona vystupovať ako stavebník, realizáciu stavby a dodrží všetky podmienky realizácie stavby stanove né v hore uvedenom rozhodnutí.
bude
zabezpečí
V Žiline, dňa:
j é-trr. 2 O(()
Za SSE- D, a.s. Žilina :
Stred~tov~~~~str1btlcla ··· ·1- ··~~v~:.t~~~~rZihna -40-
. . . . ... . · ·
V Žiline,
dňa : 1/6-
/Ý'· 'ltJ f D
