Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Eljárás nyelve

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: AJÁNLATKÉRŐ CÍME: AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA:

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1. 06-72/533-837 06-72/236-368

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára.........................................................................................3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére ....................................................................................................5 1. Bevezető ...................................................................................................................................................7 2. Eljárás nyelve ...........................................................................................................................................7 3. Kiegészítő tájékoztatás ...........................................................................................................................7 4. Ajánlati kötöttség ....................................................................................................................................7 5. Kizáró okok, alkalmassági feltételek.....................................................................................................8 6. Ajánlat .......................................................................................................................................................8 7. Közös ajánlattétel ....................................................................................................................................9 8. Az Ajánlat tartalmi, formai feltételei ....................................................................................................9 9. Ajánlatok leadása, bontása ...................................................................................................................12 10. Ajánlatok elbírálása .............................................................................................................................12 11. Ajánlatok bírálati szempontjai, értékelése........................................................................................14 12. Egyéb feltételek ...................................................................................................................................14 13. Eredményhirdetés ...............................................................................................................................14 14. Szerződéskötés ....................................................................................................................................15 II. Kitöltendő mellékletek ........................................................................................................................16 Nyilatkozatminták .....................................................................................................................................17 III. Szerződéstervezetek ...........................................................................................................................32

-2-

Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy a Közbeszerzési Értesítőben 16130/2010 iktatószámon közzétett Ajánlati Felhívás, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás(ok) megvalósítására. Az eljárás típusa: Kbt. Második Rész, IV. fejezet, 3 cím szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás A beszerzés tárgya, mennyiségek: 1. rész: Pécs, Budai –Városkapu Iskola részére bútorbeszerzés 10 db. Alex 21.3 típusú, 170X120 cm méretű, bordó színű L táblamodul , 21.5 típusú görgős T-állvánnyal komplett; 1 puzzle asztal: 2 db. Alex 28.1 típusú, 160X80 cm méretű, olasz alma (vázszín: RAL 7046) színű hullámelem; 2 db. Alex 28.1 típusú, 160X80 cm méretű, bükk (vázszín: RAL 7046) színű hullámelem; 25 db. Alex 10.3 típusú Nóra tanulószék 4. korcsoport számára (kicsi), piros színű vázzal és bükk támla-és ülőrésszel 2. rész: Pécs, Budai –Városkapu Iskola részére eszközbeszerzés 5 db. Asus Intel Core i5 típusú notebook; 1 db. Sony Alpha DSLR kit típusú digitális fényképezőgép 5 db. Epson EB-X72 típusú projektor 3. rész: Pécs, Keleti Városrészi Óvoda részére bútor- és eszközbeszerzés Mobil bútorok: 40 db. ZOL 10211T típusú, tömör bükk anyagú trapéz asztal (magasság: 58 cm, asztallap: 112X53 cm); 40 db. ZOL 10322 típusú, natúr színű, tömör bükk anyagú DANI szék (magasság: 34 cm); 20 db. ZOL 10319 típusú, natúr színű, tömör bükk anyagú DANI szék (magasság: 30 cm); 6 db. ZOL 20001 típusú, natúr színű LILI elárusító pult (anyaga fa, 85X79X125 cm); 6 db. ZOL 10811 típusú, natúr színű, LILI kanapé szivacsbetéttel (anyaga fa, textil; 128X66X22 cm); kanapénként 2 db. (össz. 12 db.) ZOL10801 típusú, natúr színű LILI fotel szivacsbetéttel (anyaga fa, textil; 47X23X22 cm); 60 db. SUN 001 típusú kék színű fektetőágy (anyaga műanyag, fém; 133X58X15 cm); 2 db. KID 900 típusú kék színű fektetőágy (anyaga műanyag, fém; 133X58X11 cm) Mozgásfejlesztő - preventív , terápiás fejlesztőeszközök: 3 db. SWP M1001 típusú mozgásfejlesztő táska II.; 2 db. SWP M93 karikakészlet Vizuális nevelés eszközei: 75 db. HAVO 29500 típusú színes ceruza; 75 db. HAVO 08341 típusú méhviasz kréta; 8 db. HAVO 07041 típusú, sárga színű ujjfesték; -3-

8 db. HAVO 07042 típusú, piros színű ujjfesték; 8 db. HAVO 07044 típusú, kék színű ujjfesték; 8 db. HAVO 07045 típusú, zöld színű ujjfesték; 8 db. HAVO 07046 típusú, barna színű ujjfesték; 110 db. PF 782 típusú jobbkezes gyermekolló; 40 db. PF 782 típusú balkezes gyermekolló; 100 csomag A4-es félfamentes rajzlap Verbális fejlesztés eszközei: 10 db. óvodáskorú gyermekeknek szóló, keményfedeles ismeretterjesztő könyvek (pl. Passage Kiadó Csillagok és bolygók titkai, Nézd milyen a Föld! stb.); 1 db. bábkészlet (pl. Oásis Kft. által forgalmazott Varázsdoboz); Térszervezéshez, beszélgetőkörök kialakításához: 12 db. mintanélküli, semleges világos színű tartós minőségű szőnyeg (3X4 m) A szerződés időtartama: Mindhárom részajánlat tekintetében: 2010. október 30. Ajánlattevő előteljesítésre – az Ajánlatkérő/Megrendelő előzetes értesítés mellett - jogosult. A közbeszerzésben résztvevők köre: Azok a szervezetek vagy személyek, aki(k) az Ajánlati Felhívás, valamint a hozzá tartozó Ajánlatkérési Dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlat(uk) alapján a szerződés teljesítésére alkalmas(ak), illetve akikkel szemben a TÁMOP-3.3.2.-08/2. pályázati útmutatóban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok nem állnak fenn. Egyéb rendelkezések: Amennyiben az Ajánlati Felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az Ajánlati Felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati Felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

-4-

I. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

-5-

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos határidők

A hirdetmény feladásának napja:

2010. 06.25.

A megjelenés időpontja: Száma:

2010. 06. …... 2010/S……..-………….;

A megjelenés időpontja: Száma:

2010. 06. …... KÉ-16130/2010

Beadás, bontás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 126. sz.

2010. 08. 17. 1000 óra

Dokumentáció kiv. PRV Dunántúl Kft. 7621 Pécs, Teréz u. 11-13

2010. 08. 17. 1000 óra

Eredményhirdetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 126. sz.

2010. 09. 02. 1000 óra

Kiegészítő információ kérés utolsó napja

2010. 07. 07.

Kiegészítő információ adás utolsó napja

2010. 07. 11.

Szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. 09. 22. 1000 óra

Ajánlati kötöttség időtartama: 90 nap (az ajánlattételi határidő lejáratától számítva)

2010. 09. 15.

-6-

1. BEVEZETŐ 1.1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevő(k) részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 2. AZ ELJÁRÁS NYELVE 2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar. 2.2. Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlati Felhívás III.2.1.), III.2.2.), és a III.2.3.) pontjaiban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 3.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig lehetősége van az Ajánlati Felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: PRV Dunántúl Kft. Székhely:7621 Pécs, Teréz u. 11-13. Kapcsolattartó személy neve: Moroné Lázár Zsófia Telefon: 06-72-511-436 Fax: 06-72-511-435 E-mail: [email protected] 3.2. Ajánlatkérő a válaszokat kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig az összes ajánlattevő számára írásban (faxon, e-mail-ben) megküldi. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-72-511-435-ös faxszámra vagy az [email protected] e-mail címre küldjenek visszajelzést! 4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 4.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 90 naptári nap.

-7-

5. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK 5.1. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti alvállalkozója olyan személyes, gazdasági pénzügyi és műszaki -, szakmai kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen, amely alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósítására az Ajánlatkérő által meghatározott feltételekkel. E kompetenciákra vonatkozó előírásokat az Ajánlati Felhívás III.2.1.); III.2.2.) és III.2.3.) pontja tartalmazza. 5.2. Ajánlatkérő a Kbt. 60.§ (1) és a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányának / PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI / MŰSZAKI- ÉS SZAKMAI alkalmasság igazolására a mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben kötelezővé teszi ezek beépítését a beadandó ajánlati dokumentációba. 5.3. A Kbt. 60. § (1) bekezdése, illetőleg a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hiányával kapcsolatos igazolásokat, legkésőbb az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kell a nyertes Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia. 5.4. Az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok fenn nem állásáról és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül igazolja, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá, vagy az ajánlatában csatolja a szükséges igazolásokat. A fentiek alapján az Ajánlattevő jogosult az igazolások egy részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést követően benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban igazolja a kizáró okok fenn nem állását, abban az esetben az igazolások vonatkozásában hiánypótlás lehetősége az igazolást benyújtó szervezetet teljes körben megilleti. 5.5. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatói tartalmazzák (Közbeszerzési Értesítő (2009. VII. 10.) 80. szám; Közbeszerzési Értesítő (2009. IX. 23.) 111. szám). 6. AJÁNLAT: 6.1. Az ajánlatot az Ajánlati Felhívást, és a Dokumentációt – különös tekintettel a részletes szerződési feltételekre – egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a jogszabályi rendelkezések (Közbeszerzési törvény), és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni. 6.2. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 6.3. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

-8-

7. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 7.1. Amennyiben Ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevő(k)vel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó konzorciumi megállapodást. 7.2. A konzorciumi megállapodásnak tartalmaznia kell: (a) a jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult szervezet megnevezését; (b) jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt konzorciumi tag adatait; (c) szerződéskötésre jogosult képviselő kijelölését; (d) a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden konzorciumi tag részéről; (e) ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a konzorciumi tagok között; (f) a számlázás rendjét a konzorcium tagjai között. 8. AJÁNLAT TARTALMI, FORMAI FELTÉTELEI: 8.1. Az Ajánlati Dokumentáció fedőlapját követően az ajánlatnak az alábbi rendszer szerint kell felépülnie: 1. Fejezet – Felolvasólap (csatolva a teljesítési határidőt részletező nyilatkozat) 2. Fejezet - Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok 3. Fejezet - Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 4. Fejezet - Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 5. Fejezet - Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 6. Fejezet - Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben) Az Ajánlati Dokumentációhoz az Ajánlattevő köteles tartalomjegyzéket csatolni, amely részletesen tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban benyújtott igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok listáját oldalszámmal megjelölve. 8.2. Az Ajánlati Dokumentációt cégszerűen aláírva kell benyújtani, az ajánlat információt tartalmazó oldalait folyamatos lapszámozással kell ellátni és példányonként összefűzve vagy kötve kell beadni. 8.3. Az Ajánlati Dokumentációt három (egy eredeti és az eredetiről készült két másolati) példányban, zárt csomagban (borítékban), kérjük benyújtani, a csomagolást – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – kizárólag az alábbi felirattal ellátva: „PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A TÁMOP 3.3.2.-08/2. PÁLYÁZAT KERETÉBEN ESZKÖZBESZERZÉS A TANULÓBARÁT KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁHOZ.” AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG NEM BONTHATÓ FEL! 8.4. A dokumentációkon kérjük feltüntetni az „eredeti” ill. „másolat” megjelölést. 8.5. Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők:

-9-

Igazolás, nyilatkozat megnevezése 1.

Felolvasólap (ajánlattevő részéről benyújtandó)

Melléklet száma 2. sz. melléklet

Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások

2.

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdése és a 61. § (1) bekezdés d) pontjai tekintetében (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről külön-külön benyújtandó)** /amennyiben ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását már az ajánlattételkor igazolni kívánja, jelen nyilatkozatminta szolgál a közjegyző által hitelesítendő nyilatkozat alapjául/

7. sz. melléklet

3.

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy egyszerű másolata (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről benyújtandó)

-

4.

Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem egyszerű másolata (adott esetben) (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről benyújtandó) benyújtandó)

-

Kizáró okokkal kapcsolatos igazolások (amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban kívánja igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá)

5.

APEH igazolás vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása eredeti vagy egyszerű másolatban, amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről benyújtandó)

-

6.

VPOP igazolás vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása eredeti vagy egyszerű másolatban, amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet részéről benyújtandó)

-

7.

Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

9. sz. melléklet

- 10 -

alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet munkaügyi ellenőrzés szempontjából mely jogszabály hatálya alá tartozik.**

Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok

8.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet* részéről külön-külön benyújtandó)**

8. sz. melléklet

9.

A szerződés teljesítéséhez erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata és/vagy igazolása a rendelkezésre állásról a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint**

-

10.

Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet külön-külön nyilatkozata, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában

Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások

11.

A Kbt. 67.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a rendelkezésre bocsátandó áru leírása, adott esetben a számszerűsíthető paraméterek ismertetésével. (ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet* részéről külön-külön benyújtandó)**

-

12.

A szerződés teljesítéséhez erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata és/vagy igazolása a rendelkezésre állásról a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint**

-

13.

Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet külön-külön nyilatkozata, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában

-

Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 14.

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)**

1. sz. melléklet

15.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)**

3 sz. melléklet

16.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)**

4. sz. melléklet

17.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)

5. sz. melléklet

- 11 -

18.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (3) bekezdése tekintetében (ajánlattevő részéről benyújtandó)**

19.

Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolata (ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről benyújtandó)

20.

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy másolata.

21.

Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)

-

22.

Tartalomjegyzék

-

6. sz. melléklet

-

* A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet ajánlattevői igénybevételére a Kbt. 4. § 3/E pontja irányadó. **-gal jelölt nyilatkozatok hamis adattartalom esetén a Kbt. 4. § 9/A pontja szerinti hamis nyilatkozatnak minősülnek.

9. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA 9.1. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2010/08/17 10:00 óra Helyszíne: 7621, Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 126. tárgyaló 9.2. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az Ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt. 9.3. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevő(k) nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek. 9.4. Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül az összes ajánlattevő részére postai úton és faxon megküld. 10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 10.1. Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az Ajánlati Felhívásban illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből – amennyiben a hiánypótlási feltételeinek utólag sem felel meg – kizárja.

- 12 -

10.2. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az értelemszerűen kitöltött nyilatkozatminták ajánlathoz történő csatolása, csupán szükséges, de nem elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek. 10.3. Az ajánlati dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti körben biztosított az Ajánlattevő számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosulását. 10.4. A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során (az ajánlatokkal kapcsolatban) felmerült kérdéseit írásban (telefaxváltással) pontosítja. 10.5. Ez a kiegészítő információ az ajánlat lényegét nem módosíthatja, csak az ajánlat megértését célozhatja, segítheti, azonban a fentebb felsorolt (ajánlati ár, stb.) és jegyzőkönyvben rögzítendő adatok nem módosíthatók. 10.6. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha: (a) azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; (b) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; (c) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; (d) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; (e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; (f) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; (g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz; (h) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, illetőleg - ha azt az ajánlatkérő előírta - a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett. 10.6. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét: 10.6.1. A beszerzendő áruk típusának konkrét megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Kiíró azzal egyenértékű típust is elfogad. 10.6.2. Hivatkozva az ajánlati felhívás III. 2.3.) M1) pontjában foglaltakra, a rendelkezésre bocsátandó áru leírása, adott esetben a számszerűsíthető paraméterek ismertetése olyan részletességű és tartalmú legyen, hogy ennek alapján az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített paraméterek egyértelműen összehasonlíthatóak legyenek, illetve egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek magyar nyelvű dokumentumokkal kell igazolnia.

- 13 -

11. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA, AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 11.1. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 11.2. Az elbírálási részszempontok: Az értékelés részeként külön-külön történik. A bírálati szempont – a nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF): Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia. 12. EGYÉB FELTÉTELEK 12.1 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlattevőt/Szállítót a jelen eljárásban meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér, az Ajánlattevő/Szállító érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja az adott részre vonatkozó teljes nettó vételár összege. 12.2.1 Késedelmi kötbér: Az Ajánlattevő/Szállító kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az Ajánlatkérőnek/Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti az Ajánlattevőt/Szállítót a szerződés teljesítése, valamint az Ajánlatkérő/Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A késedelmi kötbér összege a késedelem minden napjára: Az 1. sz. rész tekintetében: napi 50.000,- Ft. A 2. sz. rész tekintetében: napi 50.000,- Ft. A 3. sz. rész tekintetében: napi 70.000,- Ft. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 12.2.2. Meghiúsulási kötbér: Az Ajánlattevő/Szállító a szerződésnek neki felróható okból történő meghiúsulása, lehetetlenülése esetén az Ajánlatkérő/Megrendelő részére meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege: Az 1. sz. rész tekintetében: 1.000.000,- Ft. A 2. sz. rész tekintetében: 1.200.000,- Ft. A 3. sz. rész tekintetében: 1.500.000,- Ft. Az Ajánlatkérő/Megrendelő a késedelem 15. napjától, illetve amennyiben az érdekmúlást bizonyítani tudja, attól a naptól fogva tekinti meghiúsultnak a teljesítést, és jogosult a szállítási szerződéstől elállni. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 13. EREDMÉNYHIRDETÉS 13.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010/09/02 10:00 óra helyszíne: 7621, Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 126. sz. tárgyaló 13.2. Az eredményhirdetésre az Ajánlatkérő ezennel meghívja az ajánlattevőket és további külön értesítést, nem küld. Tekintettel az Ajánlati Felhívásra és a dokumentációra, jelen értesítés minősül meghívásnak. - 14 -

13.3. Az Ajánlatkérő a Kbt. 93. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és az ebben foglalt adatokat ismerteti az eredményhirdetésen. Az írásbeli összegzést az Ajánlatkérő a jelenlévő Ajánlattevőknek az eredményhirdetésen átadja, majd haladéktalanul megküldi a távollévő Ajánlattevőknek. 13.4. Sikeres eljárás esetén a kiíró a nyertes Ajánlattevővel köti meg a tervezési szerződést. Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevővel köt szerződést. 13.6. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha: (a) nem nyújtottak be ajánlatot; (b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; (c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; (d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja; (e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; (f) a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; (g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától 14. SZERZŐDÉSKÖTÉS 14.1. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/09/22 14.2. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az Ajánlati Felhívás szerinti időpontban a Kbt. 99.§-a alapján, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott forma és az ajánlatának tartalma szerint. 14.3. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő ezen mulasztásának tekintetében. 14.4. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – legkedvezőbb összegű Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni.

- 15 -

II. FEJEZET: KITÖLTENDŐ MELLÉKLETEK

- 16 -

1. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: -

-

az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk teljesíteni, és e szerződés teljesítésének céljából vállaljuk a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………….. (cégszerű aláírás) * Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

- 17 -

2.1.1. számú melléklet

Felolvasólap (önálló ajánlattétel esetén) 1. rész Budai –Városkapu Iskola részére bútorbeszerzés

1. Ajánlattevő Név:..................................................................................................................................................... Székhelye: ........................................................................................................................................... Telefon:............................................................ Fax: .......................................................................... E-mail: .............................................................

2. Ajánlattétel tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához. 3. Ajánlat: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár ............................................................................................ (HUF)

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………………………………. (cégszerű aláírás)

- 18 -


Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén) 1. rész Budai –Városkapu Iskola részére bútorbeszerzés

1.

Ajánlattevői konzorcium Név: ..................................................................................................................................................... Székhelye:............................................................................................................................................ Telefon: ............................................................ Fax: .......................................................................... E-mail:...................................................................... Tagok adatai (név, székhely): ............................................................................................................

2. Ajánlattétel tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához. 3. Ajánlat: Nettó egyösszegű ajánlati ár ................................................................................................ (HUF)


- 19 -


Felolvasólap (önálló ajánlattétel esetén) 2. rész Budai –Városkapu Iskola részére eszközbeszerzés


2. Ajánlattétel tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához. 3. Ajánlat: Nettó egyösszegű ajánlati ár ................................................................................................ (HUF)


- 20 -


Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén) 2. rész Budai –Városkapu Iskola részére eszközbeszerzés

1. Ajánlattevői konzorcium Név:..................................................................................................................................................... Székhelye: ........................................................................................................................................... Telefon:............................................................ Fax: .......................................................................... E-mail: ..................................................................... Tagok adatai (név, székhely):........................................................................................................... .............................................................................................................................................................

2. Ajánlattétel tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára képzési szolgáltatás teljesítése 3. Ajánlat: Nettó egyösszegű ajánlati ár................................................................................................ (HUF)


- 21 -


Felolvasólap (önálló ajánlattétel esetén) 3. rész Keleti Városrészi Óvoda részére bútor- és eszközbeszerzés


2. Ajánlattétel tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához. 3. Ajánlat: Nettó egyösszegű ajánlati ár................................................................................................ (HUF)


- 22 -


Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén) 3. rész Keleti Városrészi Óvoda részére bútor- és eszközbeszerzés

1. Ajánlattevői konzorcium Név:..................................................................................................................................................... Székhelye: ........................................................................................................................................... Telefon:............................................................ Fax: .......................................................................... E-mail: ..................................................................... Tagok adatai (név, székhely):........................................................................................................... .............................................................................................................................................................

2. Ajánlattétel tárgya: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához. 3. Ajánlat: Nettó egyösszegű ajánlati ár................................................................................................ (HUF)


- 23 -


Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében* … rész vonatkozásában

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 71. § (1) bekezdés a.) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………………………… mint Ajánlattevő az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kíván szerződést kötni harmadik személlyel (alvállalkozóval) a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben: Igénybevételhez kapcsolódó áru és mennyiség megnevezése

Igénybevétel mértéke a beszerzés értékének egészéhez mérten (%)

1. 2. 3. 4.

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………………………. (cégszerű aláírás)

* részenként külön kitöltendő

- 24 -


Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében … rész vonatkozásában Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm a(z) Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye

A közreműködéshez kapcsolódó áru és mennyiség megnevezése

A közreműködés mértéke a beszerzés értékének egészéhez mérten (%)

1. 2. 3. céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót/nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.** Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………………………. (cégszerű aláírás) * részenként külön kitöltendő **-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

- 25 -


Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében* … rész vonatkozásában Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm a(z) A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye

Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e (igen/nem)

1. 2. 3. 4. céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet/nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet**

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………………………. (cégszerű aláírás)

* részenként külön kitöltendő **-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

- 26 -


Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71. § (3) bekezdése tekintetében

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: - a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben nem veszek igénybe olyan alvállalkozót aki, illetőleg amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerint a kizáró okok hatálya alá esik.


……………………………………………. (cégszerű aláírás)

- 27 -


Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdése, 61. § (1) bekezdésének d) pontjai tekintetében Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet nem áll a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint 61. § (1) bekezdésének d) pontjai által meghatározott kizáró okok hatálya alatt. Ezek alapján a(z)………………………………………. mint Ajánlattevő / Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet: -

-

végelszámolás alatt nem áll, az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban [Kbt. 60. § (1) bek. a) pont]; tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel [Kbt. 60. § (1) bek. b) pont]; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján tevékenységét a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta [Kbt. 60. § (1) bek. c) pont]; közbeszerzési eljárásoktól jogerősen eltiltásra nem került, a társasággal szemben eltiltás nem áll fenn [Kbt. 60. § (1) bek. d) pont];

-

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nincs, ilyen tárgyú fizetési kötelezettségeinek eleget tett [Kbt. 60. § (1) bek. e) pont];

-

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, emiatt közbeszerzési eljárásból nem zárták ki, illetőleg hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg [Kbt. 60. § (1) bek. f) pont];

-

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el [Kbt. 60. § (1) bek. g) pont];

-

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el [Kbt. 60. § (1) bek. h) pont];

-

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában bejegyzett [Kbt. 61. § (1) bek. d) pont];

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………………………. (cégszerű aláírás) - 28 -

8.1. számú melléklet

Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. § (1) bekezdésének c) pontja t tekintetében* … rész vonatkozásában

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet** az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 24 hónap teljes forgalma az alábbi:

Beszerzés tárgya

Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

Teljesítés ideje év/hó/nap

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………………………. (cégszerű aláírás) * részenként külön kitöltendő **-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

- 29 -

8.2. számú melléklet

Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében* … rész vonatkozásában

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet** az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 24 hónapban a közbeszerzés tárgya szerinti munkák forgalma az alábbi:

Kb. tárgya szerinti munkák megnevezése

Kb. tárgya szerinti munkák forgalma (nettó HUF)

Teljesítés ideje év/hó/nap

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………………………. (cégszerű aláírás) * részenként külön kitöltendő **-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

- 30 -


Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 63. § (6) bekezdése tekintetében

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó/Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet** a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozik** a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya tartozik**


……………………………………………. (cégszerű aláírás) **-gal jelölt szövegrészek közül a megfelelő tartalmú szakasz aláhúzandó!

- 31 -

III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZETEK

- 32 -

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (1. rész) amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata levelezési címe: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. számlaszáma: 11731001-15478706-00000000 számlázási cím: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: ………………………….. statisztikai jelzőszám: ………………………….. cégbíróság és cégjegyzék száma: ………………………….. mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről : levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: statisztikai jelzőszám: cégbíróság és cégjegyzék száma: mint Szállító (a továbbiakban Szállító) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: I. Előzmények 1.1./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához” tárgyban. Az Ajánlati Felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában ……………………….. …………/2010. iktatószámmal, a Közbeszerzési Értesítőben 16130/2010. iktatószámmal jelent meg. Az Ajánlatkérő az eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosított. A beszerzés tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: 1. rész esetében: Budai-Városkapu Iskola részére bútorbeszerzés - 33 -

2. rész esetében: Budai-Városkapu Iskola részére eszközbeszerzés 3. rész esetében: Keleti Városrészi Óvoda részére bútor- és eszközbeszerzés 1.2./ A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és műszaki követelményeket az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban határozta meg. 1.3./ A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, a bírálati szempont – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – alapján értékelte, és a közbeszerzési eljárást döntéshozó szervének __/2010. (__.__) számú határozatával lezárta. A Megrendelő döntését az elbírálást követően, 2010. ………….. napján hirdette ki, melynek alapján a nyertes Ajánlattevő az 1. rész esetében a Szállító lett. 1.4./ llyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99.§-ának (1) bekezdése alapján a részletes feltételekről az Ajánlati Felhívásnak és az értékelés eredményének megfelelően a jelen szerződésben állapodnak meg. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandóak. Szerződő felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. A jelen szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. A Szállító kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely a jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. II. Szerződés tárgya 2.1./ A jelen szerződés tárgyát az alábbi iskolai bútorok szállítása képezi: - 10 db. 170X120 cm méretű, bordó színű L táblamodul , 21.5 típusú görgős T-állvánnyal komplett; - 1 db. puzzle asztal: 2 db. 160X80 cm méretű hullámelem; 2 db. 160X80 cm méretű hullámelem; - 25 db. tanulószék 4. korcsoport számára. A bútorok részletes leírását és specifikációját az Ajánlati Felhívás B. melléklete, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint az Ajánlattevő Ajánlatában az ajánlott termékek megfelelőségének és egyenértékűségének igazolására benyújtott dokumentumok tartalmazzák. 2.2./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.1./ pontban meghatározott iskolai bútorokat és azok esetleges tartozékait a Megrendelő részére a teljesítési határidőben leszállítja, összeállítja és azok tulajdonjogát átruházza, a Megrendelő pedig köteles azokat a - 34 -

jelen szerződésben foglalt feltételek mellett átvenni és azoknak a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott ellenértékét megfizetni. A Szállító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok minden tekintetben megfelelnek az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlatkérési Dokumentációban és Ajánlatában meghatározott követelményeknek. III. Megrendelő jogai és kötelezettségei 3.1./ A Megrendelő csak a részletes leírásnak és specifikációnak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el. A Megrendelő – a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén – köteles a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott vételárat annak esedékességekor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szállító részére megfizetni. 3.2./ A Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező iskolai bútorokat rendeltetésszerűen használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan a Szállító által átadott használati utasításnak megfelelően. A Megrendelő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni a Szállítót. 3.3./ A Megrendelő jogosult az iskolai bútorok átadásakor azokat részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében a szükséges eljárásokat megtenni. A Megrendelő köteles az átvételkor tapasztalt bárminemű mennyiségi és/vagy minőségi kifogásait az átvételt követő 2 (kettő) munkanapon belül a Szállító felé írásban jelezni. IV. Szállító jogai és kötelezettségei 4.1./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező iskolai bútorokat a Megrendelő előzetes értesítése mellett a jelen szerződés 6.1./ pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, összeállítja, és ott rendeltetésszerű használatra alkalmas-, a szerződésnek-, és a vonatkozó szabványoknak, illetve az előírásoknak megfelelő állapotban hibáktól mentesen, I. osztályú minőségben a Megrendelő részére a szerződéses feltételek szerint átadja. 4.2./ A Szállító jogosult a szerződés tárgyát képező iskolai bútorokat a jelen szerződés 6.2./ pontjában meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt a Megrendelő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha a Szállító előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt megelőzően legalább 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, a Megrendelő jogosult az előteljesítést és így a szállítandó iskolai bútorok átvételét megtagadni. 4.3./ A Szállító minden olyan körülményről haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

- 35 -

4.4./ A Szállító kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti a Szállítót a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 4.4.1. Késedelmi kötbér: A Szállító a késedelmes teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a késedelem minden napjára 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 4.4.2. Meghiúsulási kötbér: A Szállító a jelen szerződés neki felróható okból történő meghiúsulása, lehetetlenülése esetén 1.000.000,- Ft azaz Egymillió forint megfizetésére köteles meghiúsulási kötbér jogcímén. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 4.4.3. A Megrendelő a késedelem 15. napjától, illetve amennyiben az érdekmúlást bizonyítani tudja, attól a naptól fogva tekinti meghiúsultnak a teljesítést, és jogosult a szállítási szerződéstől elállni. V. Szállító jótállási és szavatossági felelőssége 5.1./ A Szállító a megrendelt, illetve a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok egészére vonatkozóan a hatályos jogszabályokban meghatározott időtartamú jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Szállító jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét. Ennek megfelelően a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok használata során észlelt hibákat a Szállító térítésmentesen kijavítja, vagy az azzal érintett alkatrészeket, illetve szerkezeti egységeket kicseréli, amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik. 5.2./ A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok hiány- és hibamentes átadás-átvételével, az arról szóló és a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás időpontjától kezdődnek. 5.3./ A Szállító a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, használati utasítást a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 5.4./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok javítását, cseréjét a Megrendelő által a jótállás során küldött értesítést követő 72 órán belül elvégzi és viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget. 5.5./ A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti és az igények érvényesítésének sorrendjét a Megrendelő saját belátása szerint határozhatja meg.

- 36 -

VI. A teljesítés helye, határideje, az átadás - átvétel módja 6.1./

A teljesítés helye: Budai -Városkapu Iskola, 7629 Pécs, Komlói út 58.

6.2./ A Szállító a szerződés tárgyát képező iskolai bútorokat 2010. október 30. napjáig tartozik leszállítani és összeállítani, illetve a Megrendelő részére átadni. 6.3./ Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor szerződő felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át a Megrendelőre. VII. Az ellenérték összege, fizetési feltételek 7.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott iskolai bútorok ára mindösszesen ……………………………,- Ft + ÁFA, azaz ……………………… 00/100 forint + ÁFA. 7.2./ A Megrendelő a szerződés tárgyát képező iskolai bútorok ellenértékét a Kbt. 305. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő teljesítési igazolás kiadását követően, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint 60 napon belül - figyelemmel a Kbt. 305. § (4) bekezdésére - utólagosan, a TÁMOP 3.3.2.-08/2. támogatási konstrukció szerint, a Szállító által megjelölt bankszámlára történő átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a Megrendelő részére történő kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. A Kbt. 54. § (1) és 305. § (4) bekezdése alapján a Szállító teljesítésének Megrendelő által történő átvétele és az arra vonatkozó teljesítési igazolás kiállítását követő szerződés szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító jogosult a jelen szerződés mellékletét képező, Megrendelő által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást benyújtani a Megrendelő pénzforgalmi számláját vezető bankszámlája terhére. A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A beszedési megbízáshoz a Szállító a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatolni a Megrendelő részére kiküldött tértivevényes felszólító levél másolatát. VIII. Együttműködési kötelezettség, titoktartás 8.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

- 37 -

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, valamint minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 8.2./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, valamint ellene, illetőleg Alszállítója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 8.3./ A Szállító haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni továbbá, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően a Szállítónál vagy Alszállítójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállásra, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 8.4./ A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosultak: -

a Megrendelő részéről: ______________________ a Szállító részéről: ______________________

8.5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. IX. A szerződés megszűnése és annak jogkövetkezményei 9.1./ Szerződő felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes felmondással történő megszüntetését kizárják. 9.2./ A Megrendelő a jelen szerződést a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha -

-

-

a Szállító szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi; a Szállító a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; s Szállító fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; jogerős marasztaló határozatot hoznak a Szállító szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; más közbeszerzési eljárásban a Szállító hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget.

9.4./ A Szállító a jelen szerződést a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha - a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Szállító által elfogadott teljesítés után járó összeget annak esedékessé válásától számított 60 napos határidőn belül;

- 38 -

-

a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.

9.5./ Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja. 9.6./ A Megrendelő elállhat a Szerződéstől a Közbeszerzési Döntőbizottság vonatkozó határozatának kézhez vételétől számított 30 napon belül, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 340. § (1) bekezdése szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 9.7./ A Szállítónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Szállító tevékenységéből vagy mulasztásából ered a jelen szerződés teljesítése során. X. Jogviták rendezése 10.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni és kizárólag akkor fordulnak bírósághoz, ha a szerződő felek közötti előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 10.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat a pertárgyértéktől függően a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. XI. Záró rendelkezések 11.1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 11.2./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével módosíthatják. 11.3/. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbiak: - 1. számú melléklet: azonnali beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, - 2. számú melléklet: Ajánlati Felhívás, - 3. számú melléklet: Ajánlatkérési Dokumentáció, - 4. számú melléklet: a Szállító által benyújtott Ajánlat Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 db magyar nyelven készült eredeti példányban cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. - 39 -

Dátum: …………………

………………………….. Megrendelő

…………………………….. Szállító

- 40 -

1. számú melléklet NYILATKOZAT AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁSHOZ Benyújtó neve: ………………………………………………………………………….. Címe: ……………………………………………………………………………………. Telefonszáma: …………………. Ügyirat szám: ……………………………. Ügyintéző neve: ……………………………… Adós neve: ……………………………………. Lakóhelye/székhelye: ……………………………….. Cégjegyzék száma: ……………………………….. határozat száma: ………………….. Jogerőre emelkedés dátuma: …………………………… Tartozás jogcíme: ………………………………………… Összege: …………………………………………………… Alulírottak, mint a …………………………………………………………….… (cégnév) ……………………………………………………………………….……. (székhely, cím) (a továbbiakban: Jogosult) Cégjegyzésre jogosult képviselői a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a követelésünk behajtására irányuló végrehajtási eljárás nincs folyamatban, a végrehajtás elrendelése iránti kérelmet nem terjesztettünk elő, illetve a végrehajtás elrendelése iránti kérelmünk alapján a követelésünk nem nyert kielégítést. Dátum: ……………………………………..

…………………………………………… Jogosult cégszerű aláírása

- 41 -

Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás érvényesítésére Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Jogosult megnevezése: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama:

visszavonásig.

További feltételek: Fedezethiány esetén a sorba állítás 35 nap A felhatalmazó levél a csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kérem, hogy a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. § (1) bekezdése alapján és ezen felhatalmazó levél alapján a ……………………………………… . által benyújtandó azonnali beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatásokról és elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésben megjelölt előnyösen rangsorolt tételeket és a számlavezető hitelintézet 6. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti beszámítási jogát követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően teljesítsék a felhatalmazó levélben megjelölt számlánk terhére. Kelt:

Kötelezett számlatulajdonos pénzintézetnél bejelentett aláírása Záradék: A fenti felhatalmazást tudomásul vettük. Kelt:

. év …………. hó …. nap

……………………………………….. számlavezető pénzintézet - 42 -

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (2. rész) amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata levelezési címe: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. számlaszáma: 11731001-15478706-00000000 számlázási cím: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: ………………………….. statisztikai jelzőszám: ………………………….. cégbíróság és cégjegyzék száma: ………………………….. mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről : levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: statisztikai jelzőszám: cégbíróság és cégjegyzék száma: mint Szállító (a továbbiakban Szállító) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: I. Előzmények 1.1./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához” tárgyban. Az Ajánlati Felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában ……………………….. …………/2010. iktatószámmal, a Közbeszerzési Értesítőben 16130/2010. iktatószámmal jelent meg. Az Ajánlatkérő az eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosított. A beszerzés tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: 1. rész esetében: Budai-Városkapu Iskola részére bútorbeszerzés 2. rész esetében: Budai-Városkapu Iskola részére eszközbeszerzés - 43 -

3. rész esetében: Keleti Városrészi Óvoda részére bútor- és eszközbeszerzés 1.2./ A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és műszaki követelményeket az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban határozta meg. 1.3./ A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, a bírálati szempont – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – alapján értékelte, és a közbeszerzési eljárást döntéshozó szervének __/2010. (__.__) számú határozatával lezárta. A Megrendelő döntését az elbírálást követően, 2010. ………….. napján hirdette ki, melynek alapján a nyertes Ajánlattevő a 2. rész esetében a Szállító lett. 1.4./ llyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99.§-ának (1) bekezdése alapján a részletes feltételekről az Ajánlati Felhívásnak és az értékelés eredményének megfelelően a jelen szerződésben állapodnak meg. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandóak. Szerződő felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. A jelen szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. A Szállító kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely a jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. II. Szerződés tárgya 2.1./ A jelen szerződés tárgyát az alábbi eszközök szállítása képezi: - 5 db. projektor; - 5 db. notebook; - 1 db. digitális fényképezőgép. A z eszközök részletes leírását és műszaki specifikációját az Ajánlati Felhívás B. melléklete, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint az Ajánlattevő Ajánlatában az ajánlott termékek megfelelőségének és egyenértékűségének igazolására benyújtott dokumentumok tartalmazzák. 2.2./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.1./ pontban meghatározott eszközöket és azok esetleges tartozékait a Megrendelő részére a teljesítési határidőben leszállítja, összeállítja és azok tulajdonjogát átruházza, a Megrendelő pedig köteles azokat a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett átvenni és azoknak a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott ellenértékét megfizetni.

- 44 -

A Szállító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök minden tekintetben megfelelnek az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlatkérési Dokumentációban és Ajánlatában meghatározott követelményeknek. III. Megrendelő jogai és kötelezettségei 3.1./ A Megrendelő csak a részletes leírásnak és műszaki specifikációnak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el. A Megrendelő – a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén – köteles a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott vételárat annak esedékességekor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szállító részére megfizetni. 3.2./ A Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket rendeltetésszerűen használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan a Szállító által átadott használati utasításnak megfelelően. A Megrendelő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni a Szállítót. 3.3./ A Megrendelő jogosult az eszközök átadásakor azokat részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében a szükséges eljárásokat megtenni. A Megrendelő köteles az átvételkor tapasztalt bárminemű mennyiségi és/vagy minőségi kifogásait az átvételt követő 2 (kettő) munkanapon belül a Szállító felé írásban jelezni. IV. Szállító jogai és kötelezettségei 4.1./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközöket a Megrendelő előzetes értesítése mellett a jelen szerződés 6.1./ pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, összeállítja, és ott rendeltetésszerű használatra alkalmas-, a szerződésnek-, és a vonatkozó szabványoknak, illetve a műszaki előírásoknak megfelelő állapotban hibáktól mentesen, I. osztályú minőségben a Megrendelő részére a szerződéses feltételek szerint átadja. 4.2./ A Szállító jogosult a szerződés tárgyát képező eszközöket a jelen szerződés 6.2./ pontjában meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt a Megrendelő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha a Szállító előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt megelőzően legalább 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, a Megrendelő jogosult az előteljesítést és így a szállítandó eszközök átvételét megtagadni. 4.3./ A Szállító minden olyan körülményről haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 4.4./ A Szállító kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

- 45 -

A Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti a Szállítót a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 4.4.1. Késedelmi kötbér: A Szállító a késedelmes teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a késedelem minden napjára 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 4.4.2. Meghiúsulási kötbér: A Szállító a jelen szerződés neki felróható okból történő meghiúsulása, lehetetlenülése esetén 1.200.000,- Ft azaz Egymillió-kettőszáz forint megfizetésére köteles meghiúsulási kötbér jogcímén. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 4.4.3. A Megrendelő a késedelem 15. napjától, illetve amennyiben az érdekmúlást bizonyítani tudja, attól a naptól fogva tekinti meghiúsultnak a teljesítést, és jogosult a szállítási szerződéstől elállni. V. Szállító jótállási és szavatossági felelőssége 5.1./ A Szállító a megrendelt, illetve a szerződés tárgyát képező eszközök egészére vonatkozóan a hatályos jogszabályokban meghatározott időtartamú jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Szállító jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét. Ennek megfelelően a szerződés tárgyát képező eszközök használata során észlelt hibákat a Szállító térítésmentesen kijavítja, vagy az azzal érintett alkatrészeket, illetve szerkezeti egységeket kicseréli, amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik. 5.2./ A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a szerződés tárgyát képező eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételével, az arról szóló és a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás időpontjától kezdődnek. 5.3./ A Szállító a szerződés tárgyát képező eszközök átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, használati utasítást a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 5.4./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök javítását, cseréjét a Megrendelő által a jótállás során küldött értesítést követő 72 órán belül elvégzi és viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget. 5.5./ A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti és az igények érvényesítésének sorrendjét a Megrendelő saját belátása szerint határozhatja meg. VI. A teljesítés helye, határideje, az átadás - átvétel módja 6.1./

A teljesítés helye: Budai -Városkapu Iskola, 7629 Pécs, Komlói út 58. - 46 -

6.2./ A Szállító a szerződés tárgyát képező eszközöket 2010. október 30. napjáig tartozik leszállítani és összeállítani, illetve a Megrendelő részére átadni. 6.3./ Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor szerződő felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át a Megrendelőre. VII. Az ellenérték összege, fizetési feltételek 7.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott eszközök ára mindösszesen ……………………………,- Ft + ÁFA, azaz ……………………… 00/100 forint + ÁFA. 7.2./ A Megrendelő a szerződés tárgyát képező eszközök ellenértékét a Kbt. 305. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő teljesítési igazolás kiadását követően, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint 60 napon belül - figyelemmel a Kbt. 305. § (4) bekezdésére - utólagosan, a TÁMOP 3.3.2.-08/2. támogatási konstrukció szerint, a Szállító által megjelölt bankszámlára történő átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a Megrendelő részére történő kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. A Kbt. 54. § (1) és 305. § (4) bekezdése alapján a Szállító teljesítésének Megrendelő által történő átvétele és az arra vonatkozó teljesítési igazolás kiállítását követő szerződés szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító jogosult a jelen szerződés mellékletét képező, Megrendelő által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást benyújtani a Megrendelő pénzforgalmi számláját vezető bankszámlája terhére. A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A beszedési megbízáshoz a Szállító a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatolni a Megrendelő részére kiküldött tértivevényes felszólító levél másolatát. VIII. Együttműködési kötelezettség, titoktartás 8.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, valamint minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 8.2./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, valamint ellene, illetőleg Alszállítója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. - 47 -

8.3./ A Szállító haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni továbbá, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően a Szállítónál vagy Alszállítójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállásra, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 8.4./ A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosultak: -



-

-


9.3./ A Szállító a jelen szerződést a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha -

-

a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Szállító által elfogadott teljesítés után járó összeget annak esedékessé válásától számított 60 napos határidőn belül; a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.

9.4./ Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja. 9.5./ A Megrendelő elállhat a Szerződéstől a Közbeszerzési Döntőbizottság vonatkozó határozatának kézhez vételétől számított 30 napon belül, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 340. § (1) bekezdése szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési - 48 -

eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 9.6./ A Szállítónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Szállító tevékenységéből vagy mulasztásából ered a jelen szerződés teljesítése során. X. Jogviták rendezése 10.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni és kizárólag akkor fordulnak bírósághoz, ha a szerződő felek közötti előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 10.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat a pertárgyértéktől függően a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. XI. Záró rendelkezések 11.1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 11.2./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével módosíthatják. 11.3/. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbiak: - 1. számú melléklet: azonnali beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat - 2. számú melléklet: Ajánlati Felhívás, - 3. számú melléklet: Ajánlatkérési Dokumentáció, - 4. számú melléklet: a Szállító által benyújtott Ajánlat Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 db magyar nyelven készült eredeti példányban cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. Dátum: ………………… ………………………….. Megrendelő

…………………………….. Szállító - 49 -



- 50 -


visszavonásig.



. év …………. hó …. nap


SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (3. rész) amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata levelezési címe: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. számlaszáma: 11731001-15478706-00000000 számlázási cím: H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: ………………………….. statisztikai jelzőszám: ………………………….. cégbíróság és cégjegyzék száma: ………………………….. mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről : levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: statisztikai jelzőszám: cégbíróság és cégjegyzék száma: mint Szállító (a továbbiakban Szállító) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: I. Előzmények 1.1./ Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott oktatási-nevelési intézmények számára a TÁMOP 3.3.2.-08/2. pályázat keretében eszközbeszerzés a tanulóbarát környezet kialakításához” tárgyban. Az Ajánlati Felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában ……………………….. …………/2010. iktatószámmal, a Közbeszerzési Értesítőben 16130/2010. iktatószámmal jelent meg. Az Ajánlatkérő az eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosított. A beszerzés tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: 1. rész esetében: Budai-Városkapu Iskola részére bútorbeszerzés 2. rész esetében: Budai-Városkapu Iskola részére eszközbeszerzés - 52 -

3. rész esetében: Keleti Városrészi Óvoda részére bútor- és eszközbeszerzés 1.2./ A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és műszaki követelményeket az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban határozta meg. 1.3./ A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, a bírálati szempont – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – alapján értékelte, és a közbeszerzési eljárást döntéshozó szervének __/2010. (__.__) számú határozatával lezárta. A Megrendelő döntését az elbírálást követően, 2010. ………….. napján hirdette ki, melynek alapján a nyertes Ajánlattevő a 3. rész esetében a Szállító lett. 1.4./ llyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99.§-ának (1) bekezdése alapján a részletes feltételekről az Ajánlati Felhívásnak és az értékelés eredményének megfelelően a jelen szerződésben állapodnak meg. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandóak. Szerződő felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. A jelen szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. A Szállító kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely a jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. II. Szerződés tárgya 2.1./ A jelen szerződés tárgyát az alábbi bútorok és eszközök szállítása képezi: - összesen 176 db. mobil bútor és egyéb tartozék: trapéz asztal (40 db.); szék (60 db.); elárusító pult (6 db.); kanapé szivacsbetéttel (6 db.); fotel szivacsbetéttel (12. db.); fektetőágy (62 db.); - összesen 5 db. mozgásfejlesztő-preventív, terápiás fejlesztőeszköz: mozgásfejlesztő táska II (3 db.); karika készlet (2 db.); - összesen 440 db. vizuális nevelési eszköz: színes ceruza (75 db.); méhviasz kréta (75 db.); sárga színű ujjfesték (8 db.); piros színű ujjfesték (8 db.); kék színű ujjfesték (8 db.); zöld színű ujjfesték (8 db.); barna színű ujjfesték (8 db.); gyermekolló (150 db.); A4-es rajzlap (100 csomag); - összesen 11 db. verbális fejlesztési eszköz: óvodáskorú gyermekeknek szóló, keményfedeles ismeretterjesztő könyv (10 db.); bábkészlet (1 db.); -12 db. szőnyeg.

- 53 -

A bútorok és eszközök részletes leírását és specifikációját az Ajánlati Felhívás B. melléklete, az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint az Ajánlattevő Ajánlatában az ajánlott termékek megfelelőségének és egyenértékűségének igazolására benyújtott dokumentumok tartalmazzák. 2.2./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.1./ pontban meghatározott bútorokat és eszközöket, valamint azok esetleges tartozékait a Megrendelő részére a teljesítési határidőben leszállítja, összeállítja és azok tulajdonjogát átruházza, a Megrendelő pedig köteles azokat a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett átvenni és azoknak a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott ellenértékét megfizetni. A Szállító kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök minden tekintetben megfelelnek az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlatkérési Dokumentációban és Ajánlatában meghatározott követelményeknek. III. Megrendelő jogai és kötelezettségei 3.1./ A Megrendelő csak a részletes leírásnak és specifikációnak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad el. A Megrendelő – a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén – köteles a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott vételárat annak esedékességekor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szállító részére megfizetni. 3.2./ A Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező bútorokat és eszközöket rendeltetésszerűen használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan a Szállító által átadott használati utasításnak megfelelően. A Megrendelő a használat során észlelt hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni a Szállítót. 3.3./ A Megrendelő jogosult a bútorok és eszközök átadásakor azokat részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében a szükséges eljárásokat megtenni. A Megrendelő köteles az átvételkor tapasztalt bárminemű mennyiségi és/vagy minőségi kifogásait az átvételt követő 2 (kettő) munkanapon belül a Szállító felé írásban jelezni. IV. Szállító jogai és kötelezettségei 4.1./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező bútorokat és eszközöket a Megrendelő előzetes értesítése mellett a jelen szerződés 6.1./ pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, összeállítja, és ott rendeltetésszerű használatra alkalmas-, a szerződésnek-, és a vonatkozó szabványoknak, illetve az előírásoknak megfelelő állapotban hibáktól mentesen, I. osztályú minőségben a Megrendelő részére a szerződéses feltételek szerint átadja. 4.2./ A Szállító jogosult a szerződés tárgyát képező bútorokat és eszközöket a jelen szerződés 6.2./ pontjában meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt a Megrendelő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha a Szállító előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt megelőzően legalább 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes

- 54 -

írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, a Megrendelő jogosult az előteljesítést és így a szállítandó bútorok és eszközök átvételét megtagadni. 4.3./ A Szállító minden olyan körülményről haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 4.4./ A Szállító kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem mentesíti a Szállítót a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből származó kártérítési felelősség és egyéb más jogkövetkezmények alól. 4.4.1. Késedelmi kötbér: A Szállító a késedelmes teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a késedelem minden napjára 70.000,- Ft azaz Hetvenezer forint. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 4.4.2. Meghiúsulási kötbér: A Szállító a jelen szerződés neki felróható okból történő meghiúsulása, lehetetlenülése esetén 1.500.000,- Ft azaz Egymillió-ötszázezer forint megfizetésére köteles meghiúsulási kötbér jogcímén. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. 4.4.3. A Megrendelő a késedelem 15. napjától, illetve amennyiben az érdekmúlást bizonyítani tudja, attól a naptól fogva tekinti meghiúsultnak a teljesítést, és jogosult a szállítási szerződéstől elállni. V. Szállító jótállási és szavatossági felelőssége 5.1./ A Szállító a megrendelt, illetve a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök egészére vonatkozóan a hatályos jogszabályokban meghatározott időtartamú jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Szállító jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét. Ennek megfelelően a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök használata során észlelt hibákat a Szállító térítésmentesen kijavítja, vagy az azzal érintett alkatrészeket, illetve szerkezeti egységeket kicseréli, amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik. 5.2./ A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételével, az arról szóló és a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás időpontjától kezdődnek. 5.3./ A Szállító a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, használati utasítást a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

- 55 -

5.4./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök javítását, cseréjét a Megrendelő által a jótállás során küldött értesítést követő 72 órán belül elvégzi és viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget. 5.5./ A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti és az igények érvényesítésének sorrendjét a Megrendelő saját belátása szerint határozhatja meg. VI. A teljesítés helye, határideje, az átadás - átvétel módja 6.1./

A teljesítés helye: Keleti Városrészi Óvoda, 7629 Pécs, Teleki Blanka u. 2.

6.2./ A Szállító a szerződés tárgyát képező bútorokat és eszközöket 2010. október 30. napjáig tartozik leszállítani és összeállítani, illetve a Megrendelő részére átadni. 6.3./ Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor szerződő felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át a Megrendelőre. VII. Az ellenérték összege, fizetési feltételek 7.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott bútorok és eszközök ára mindösszesen ……………………………,- Ft + ÁFA, azaz ……………………… 00/100 forint + ÁFA. 7.2./ A Megrendelő a szerződés tárgyát képező bútorok és eszközök ellenértékét a Kbt. 305. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő teljesítési igazolás kiadását követően, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint 60 napon belül - figyelemmel a Kbt. 305. § (4) bekezdésére - utólagosan, a TÁMOP 3.3.2.-08/2. támogatási konstrukció szerint, a Szállító által megjelölt bankszámlára történő átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a Megrendelő részére történő kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. A Kbt. 54. § (1) és 305. § (4) bekezdése alapján a Szállító teljesítésének Megrendelő által történő átvétele és az arra vonatkozó teljesítési igazolás kiállítását követő szerződés szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító jogosult a jelen szerződés mellékletét képező, Megrendelő által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást benyújtani a Megrendelő pénzforgalmi számláját vezető bankszámlája terhére. A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A beszedési megbízáshoz a Szállító a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatolni a Megrendelő részére kiküldött tértivevényes felszólító levél másolatát.

- 56 -

VIII. Együttműködési kötelezettség, titoktartás 8.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, valamint minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 8.2./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, valamint ellene, illetőleg Alszállítója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 8.3./ A Szállító haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni továbbá, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően a Szállítónál vagy Alszállítójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállásra, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 8.4./ A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosultak: -



-

-


9.3./ A Szállító a jelen szerződést a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha

- 57 -

-

-

a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Szállító által elfogadott teljesítés után járó összeget annak esedékessé válásától számított 60 napos határidőn belül; a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.

9.4./ Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja. 9.5./ A Megrendelő elállhat a Szerződéstől a Közbeszerzési Döntőbizottság vonatkozó határozatának kézhez vételétől számított 30 napon belül, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 340. § (1) bekezdése szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 9.6./ A Szállítónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Szállító tevékenységéből vagy mulasztásából ered a jelen szerződés teljesítése során. X. Jogviták rendezése 10.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni és kizárólag akkor fordulnak bírósághoz, ha a szerződő felek közötti előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 10.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi perben alávetik magukat a pertárgyértéktől függően a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. XI. Záró rendelkezések 11.1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 11.2./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével módosíthatják. 11.3/. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbiak: - 1. számú melléklet: azonnali beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat - 2. számú melléklet: Ajánlati Felhívás, - 3. számú melléklet: Ajánlatkérési Dokumentáció, - 4. számú melléklet: a Szállító által benyújtott Ajánlat - 58 -

Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 db magyar nyelven készült eredeti példányban cégszerűen és jóváhagyólag aláírták.

Dátum: …………………

………………………….. Megrendelő

…………………………….. Szállító

- 59 -



- 60 -


visszavonásig.



. év …………. hó …. nap


Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Eljárás nyelve

Recommend Documents