RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ HK, rok 2014

RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem

„Oprava GPK v obvodu OŘ HK, rok 2014“ uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) č. smlouvy objednatele: S 640 049 300 14 evid. číslo registru VZ: 6403010

č. smlouvy zhotovitele: 20140158

Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 634850277/0100 Kontaktní osoby: a) ve věcech smluvních: JUDr. Lenka Fialová, tel.: 972 341 042, [email protected] Ing. Jan Pohanka, tel.: 972 341 425, [email protected] b) ve věcech technických: obvod Hradec Králové Ing. Miroslav Vojtěch, tel. 972 341 312, Vojtech@ szdc.cz p. Jan Novák, tel. 602 176 134, NovakJa@ szdc.cz obvod Liberec p. Jaroslav Janda, tel. 972 365 506, JandaJ@ szdc.cz p. Robert Bayer, Dis., tel. 724 259 127, Bayer@ szdc.cz obvod Pardubice Ing. Lubomír Snížek, tel. 972 322 440, Snizek@ szdc.cz p. Zdeněk Kvapil, tel. 724 403 563, Kvapil@ szdc.cz Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 501 01 Hradec Králové (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: „Společnost Oprava GPK HK 2014” založená společníky: Vedoucí společník společnosti: Název: GJW Praha spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

Stránka 1 z 7

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 Zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 17.12.2013 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 141590198/0100 Společník společnosti: Název: Traťová strojní společnost a.s. Sídlo: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava IČ: 27467295 DIČ: CZ27467295 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4486 Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 27.3.2014 společností GJW Praha spol. s r.o., data shora Odpovědní zástupci: a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., tel. 602 141 764, [email protected] b) ve věcech technických: Pavel Kvíz, tel. 602 480 845, [email protected] Kontaktní adresa: GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín (dále jen zhotovitel) Čl. 2. Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 2.1. Výzva k předložení nabídky na plnění rámcové smlouvy „Oprava GPK v obvodu OŘ HK, rok 2014“, č. j.: 5504/2014 – OŘ HKR ze dne 24.3.2014. 2.2. Nabídka vybraného zhotovitele ze dne: 7.4.2014. 2.3. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“), české technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci na realizaci díla bez výhrad souhlasí. 2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného provádění prací a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 2.7. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích součástí a příloh. Čl. 3. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (objednávek) s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době následující činnosti: opravu geometrických parametrů koleje a kolejového rozvětvení strojem ASP a ASPv, doplnění štěrkového lože a jeho úprava do předepsaného profilu včetně souvisejících prací (dále též „dílo“) dle jednotlivých objednávek zadaných pověřenými zaměstnanci objednatele, Stránka 2 z 7

a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 5. této smlouvy. 3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. 3.3. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo je uvedena v zadávací dokumentaci a oceněna v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 3.4. Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je obvod Oblastního ředitelství Hradec Králové. 3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou (emailem). Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto smlouvou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů) elektronickou formou (emailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové smlouvy. Objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou a to dle následujícího přehledu. Oblast Hradec Králové email objednatele: [email protected] (602 176 134) email zhotovitele: [email protected] (606 619 981) Oblast Liberec email objednatele: [email protected] (724 259 127) email zhotovitele: [email protected] (606 619 981) Oblast Pardubice email objednatele: [email protected] (724 403 563) email zhotovitele: [email protected] (606 619 981) 3.6. 3.7. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít, pokud objednávka objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu uzavře. 3.8. Zhotovitel je povinen objednané práce provést a předat objednavateli maximálně do termínu plnění dle jednotlivých objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující součet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3.9. V případě, že bude stanoveno ve specifikaci objednávky, budou práce (dílo) prováděny ve vlakových pauzách nebo ve výlukách stanovených a zajištěných objednavatelem. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele (provozovatele dráhy) Kontakt : p.Josef Starý, Oblastní ředitelství Hradec Králové, tel. + 420 9723 41211, email: [email protected]

Stránka 3 z 7

Čl. 4. Termín plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na základě této smlouvy v období: Zahájení:

ihned po podpisu smlouvy

Ukončení:

do 30.6.2015

O předání a převzetí objednaných prací bude vždy pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, podepsaný za objednatele díla některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 1.1.písm. b) a za zhotovitele díla p. Ing. Michalem Matejkou. Technický dozor objednatele budou provádět zaměstnanci uvedení v příloze č.2 této smlouvy.

Čl. 5. Cena za dílo 5.1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové smlouvy činí:

bez DPH:

30 000 000,00 Kč

(slovy: třicetmilionů korun českých). Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. Skutečná cena plnění bude stanovována násobkem jednotlivých cen dle Položkového soupisu prací a rozsahem provedených prací dle Výkazu výměr. Cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové smlouvy poskytnout. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu, atp., na provedení prací a nebude po dobu platnosti smlouvy zvyšována. Přehled cen jednotlivých prací je uveden v nabídkovém rozpočtu – Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. 5.2. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. 5.3. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele. Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 6.1. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1.1. - 1.2. se nepoužije ustanovení článku 10.3. smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. 6.2. Práce budou realizovány nejvýše s takovým podílem prací podzhotovitelů, který je uchazečem potvrzen ve formuláři Nabídka. Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací na podzhotovitele a podzhotovitelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována

Stránka 4 z 7

v přijaté nabídce. Zhotovitel neuzavře podzhotovitelskou smlouvu na žádnou část provádění prací (než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: (a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru (b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě 6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob. 6.4. Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky, budou dodržena. 6.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. 6.6. S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla. 6.7. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost železničního provozu a nebezpečí vzniku škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí. 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz k provedení potřebných montážních, demontážních nebo opravných prací. 6.9. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl. 5.1. Čl. 7. Záruční doba 7.1. Záruční doba činí 24 měsíců na provedené práce. Pokud výrobce uvádí záruční lhůtu na dodané zařízení, technologie a náhradní díly v trvání delším než je požadovaná minimální záruční lhůta, považuje se za záruční lhůtu lhůta uváděná výrobcem. V průběhu záruční doby má objednatel právo na náhradu škod, které byly prokazatelně způsobeny vadami provedených prací nebo vadami dodaného zařízení. 7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla. 7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu. Čl. 8. Platební podmínky 8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem. 8.2. Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu. 8.3. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 8.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení. Stránka 5 z 7

8.5. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv budou zjišťovací protokoly potvrzené oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dle obvodu). Faktury budou vystavovány samostatně pro jednotlivě vystavované dílčí smlouvy (objednávky) a to souhrnně za všechny tři oblasti. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, vždy k poslednímu dni měsíce. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a rozčlenění ceny na jednotlivé položky dle Položkového soupisu prací s Výkazem výměr a předložené nabídky zhotovitele. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy a číslo případného příslušného smluvního dodatku. Ke každé faktuře musí být připojen protokol o předání a převzetí prací (soupis prací), ze kterého je zřejmé, která část díla byla realizována a čím bylo založeno právo na fakturaci. 8.6. Splatnost faktur za provedené práce je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 8.7. Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit a nedostává se tím do prodlení s platbou. 8.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 8.9. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této smlouvy. Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 9.1. V případě nedodržení termínu ukončení požadovaných prací dle dílčích objednávek, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem (např. ČD Cargo, VIAMONT, atd.) objednateli na základě nedodržení této smlouvy uhradí zhotovitel díla. 9.2. Pokud zhotovitel objednávku v souladu s touto smlouvou nepotvrdí do 2 pracovních dní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Nepotvrzení objednávky včas se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele od rámcové smlouvy odstoupit. 9.3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 9.4. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ostatní smluvní pokuty dle Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR nejsou tímto článkem dotčeny. Čl. 10. Závěrečná ustanovení 10.1. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě jednotlivých objednávek, (dílčích smluv). Tato smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 10.2. Rámcovou smlouvu lze ze strany objednatele písemně vypovědět před ukončením její platnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty se skončí platnost rámcové smlouvy, nikoli však dílčích smluv o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba.

Stránka 6 z 7

10.3. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv uzavřených před vypršením jejího trvání nebo před vypršením výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak. 10.4. Změny rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (dodatky) a po vzájemné dohodě. 10.5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky. 10.6. Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem. 10.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele. 10.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Příloha č.1: Položkový soupis prací s výkazem výměr Příloha č.2: Seznam pracovníků technického dozoru

V Hradci Králové dne 5. 5. 2014

V Praze dne 5. 5. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………………… Ing. Vladimír Filip Správa železniční dopravní cesty, statní organizace ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

……………………………………… Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. GJW Praha spol. s r.o. obchodní ředitel

Stránka 7 z 7