Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése október 1

Az építésügyi jogszabályok változása az e-építési napló bevezetése 2013. október 1.

A legfontosabb változások I. TSzSz : Teljesítésigazolási Szakértői Szerv: • az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. Törvény

Vállalkozásminősítés lehetősége: • az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet,

Változnak a szakmagyakorlás szabályai, szankciói: • Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

Jogszabályi háttér 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény



Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet



Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet



Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet

Jogszabályi háttér Módosítások: 

az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet,



az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. Rendelet



a Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A legfontosabb változások • az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai • kivitelezési tevékenységvégzés feltételei • a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata

• az elektronikus építési napló bevezetése



Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építtető feladata többek között: az építési napló ellenőrzése,  a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre,  felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, 

Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Az építtető feladata többek között: az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése  a fővállalkozó kivitelező elektronikus építési főnaplójának készenlétbe helyezése  a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos jelszó átadásával a hozzáférés biztosítása ( szerepkör kiosztás)  munkaterület átadása 

Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai Ha az építtetőnek vagy a megbízott képviselőjének utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles a naplóba bejegyezni. 

A kivitelező felelős az építési napló vezetéséért.



Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére a főés alnaplóhoz és ezek mellékleteihez.

Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai 

A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Ezt a megállapodást a naplóban kell rögzíteni.



Ha a fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan kivitelező vesz részt az építési tevékenység folytatásában, akivel kapcsolatban az elektronikus építési napló nem került készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, értesíti az építésfelügyeleti hatóságot.

Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai A felelős műszaki vezető feladatainak változása 2013. október 1-től Az elektronikus építési napló bevezetéséből származó eltérések: a naplóvezetési kötelezettség teljesítése e-naplóba,  a különböző nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok csatolása elektronikus formában,  teljesítésigazolás kezdeményezése az e-naplóban,  alvállalkozói teljesítésigazolás rögzítése az enaplóban, 

felelős műszaki vezetői nyilatkozat: • a különálló felelős műszaki vezetői nyilatkozat helyett a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének az építési naplóban kell nyilatkozni tartalmában ugyanarról,

Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai megrendelő vállalkozó kivitelező: Az alvállalkozóval építési szerződést kötő, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező a tervellenőrzés A tervellenőri jogosultságra valamint a tervellenőri tevékenységre vonatkozó szabályozás hatályát vesztette a beruházás lebonyolító 2013 év végével megszűnő jogosultság

A legfontosabb változások • az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai

• kivitelezési tevékenységvégzés feltételei • a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata • az elektronikus építési napló bevezetése

A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. § (2) bekezdésének módosítása szerint : „(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult. „

A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amelyhez aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel, ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással, ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és ad) az építési naplót megnyitották és vezetik, b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel. c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg.

A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a vállalt tevékenységet, és b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.

A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a) a vállalkozó kivitelező aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát, ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését, ac) telephelye (telephelyei) címét, ad) által megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, a szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével, ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel rendelkezik.

Szakmagyakorlási tevékenység feltételei Természetes

személy

az engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével.

Cég akkor kezdheti meg és folytathat építési műszaki ellenőri illetve felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha a)személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri illetve felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és

b) a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

Szakmagyakorlási tevékenység feltételei Cég szakmagyakorlási tevékenysége : 

A cégnek az általa vállalt szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez rendelkezni kell jogosultsággal és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie.



A vállalt egyéb szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik – alvállalkozó bevonásával végezheti.

A kivitelezési tevékenységvégzés feltételei A felelős műszaki vezető 

az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.



az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.



A munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés • az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély iránti

kérelem elbírálása során meggyőződik arról, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet az elektronikus építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta az építtetőnek

• ha az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság 60 napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja fel az építtetőt. • az építésügyi hatóság – ha az építtető a hiányt nem pótolja – a használatbavételt a 60. nap leteltét követő 5 napon belül engedélyezi.

A legfontosabb változások II. • az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladatai • kivitelezési tevékenység feltételei • az építésfelügyeleti bírság • a munkaterület átadás-átvétele és a használatbavételi engedélyezés kapcsolata


Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely • időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építésiszerelési munkák adatait, továbbá • a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

e-építési napló alkalmazás A kivitelezés résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, • az építésügyért építmények),

felelős

miniszter

(általános

• a sajátos építmények vonatkozásában a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A sajátos építményfajták vonatkozásában eltérő rendelkezés hiányában az Épkiv. rendelkezései szerint kell teljesíteni az építésinapló-vezetési kötelezettséget.

e-építési napló bevezetése Általános építmények esetében 2013. október 1-jét, követően megkezdett kivitelezések esetén kell elektronikusan vezetni. kivéve: az európai uniós beruházásból megvalósuló általános építmények 2014. január 1-től

A papír alapon elkezdett építési naplót papír formátumban be lehet fejezni

e-építési napló ütemezett bevezetése Sajátos építményfajták : 2014. július 1-től a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták 2014. október 1-től honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények 2016. október 1-től az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények

e-építési napló alkalmazás 

az általános építmények vonatkozásában az e-építési napló alkalmazás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről az építésügyért felelős miniszter a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (LLTK) útján gondoskodik,



az e-építési napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás része,

Országos Építésügyi Nyilvántartás belső adatállomány településrendezési eszköz tervtanácsi vélemény szakértői vélemény

OÉNY központi kezelőfelület

Engedélyezési dokumentáció

e-építési napló

engedély ÉTDR adat, dokumentum

energetikai tanúsítvány

szankció,bírság adat változási vázrajz statisztikai adat

e-tanúsítás

ellenőrzési jegyzőkönyv

e-szankció, e-bírság

helyszíni fotó

ÉTDR Építésügyi Monitoring

e-statisztika

MÉK névjegyzék MMK névjegyzék MKIK kivitelezői nyilvántartás

kiviteli terv

e- építési napló + mellékletei

Elektronikus alkalmazások

külső adatállomány

Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya

Ingatlan-nyilvántartás lakcímnyilvántartás cégnyilvántartás Táj- és természetvédelem

Dokumentációs Központ Örökségvédelmi Központ TeIR-Területrendezési tervek

Belépés e-építési napló alkalmazásba Az alkalmazás elérhető lesz: www.e-epites.hu/oeny/ ◦ az OÉNY nyilvános felületén ◦ az e-építés portál nyilvános felületén keresztül A belépés, a belépő természetes személy azonosítása ügyfélkapun keresztül, az ügyfélkapus felhasználónév, és jelszó megadásával történik. A hatóságok az OÉNY hatósági felületén keresztül: ◦ ügyfélkapunk keresztül vagy ◦ egyedi hozzáférési kóddal léphetnek be Előzetes regisztráció szükséges.

e-építési napló alkalmazás

e-építési napló alkalmazás

e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás,  egy beruházáshoz egy építési napló = e-napló tartozik,  segíti az építési napló szabályos vezetését,  szabályozott jogosultságokkal lehet hozzáférni,  a lezárt elektronikus e-naplók archiválást követően az Országos Építésügyi Nyilvántartásba kerülnek,  statisztikai adatokat szolgáltat az építési beruházásokról, folyamatban lévő kivitelezésekről. 

e-építési napló alkalmazás Bevezetésével:  csökken az időigénye:

adminisztráció

illetve

az

adminisztráció

◦ a papír alapon naponta vezetett több építési napló helyett az e-építési napló alkalmazás az „egy beruházás – egy napló” elvén működik. ◦ a felhasználók a nap bármely szakában, egyszerűen és egyidejűleg többen is elérhetik és megtekinthetik, lehetséges a távoli kontroll és bejegyzés, ◦ üzenetek tájékoztatások és figyelemfelhívások egyszerűen, részben automatikusan megküldhetőek, az alkalmazás naplóz minden eseményt.

  



lehetővé teszi az építésügyi hatósági engedélyezés egyszerűsítését kivitelezés kezdés tudomásulvételi eljárás, és adatszolgáltatás mellőzhetővé válik. a teljesítésigazolások e-naplóban történő rögzítésével és a kivitelezés teljes átláthatóvá tételével a szerződés szerinti szakmai és pénzügyi teljesítések esélye, és ezzel a lánctartozás megfékezésének lehetősége növekszik. a hatósági ellenőrzések hatékonyságának fokozása

e-építési napló alkalmazás A naplóvezetési kötelezettség nem változik ! • Építési naplót kell vezetni minden • építésügyi hatósági engedélyhez, • tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint • a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről.

• A LLTK helyezi készenlétbe az építési tevékenység egyetlen elektronikus építési naplóját,

Az építési napló vezetés szabályai Nem változnak a napló vezetés szabályai ! 

Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást  a veszélyhelyzetekről,  a tényekről,  a körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 38

Az építési napló vezetés szabályai 

A fővállalkozó a főnaplót, az alvállalkozó az alnaplót az építési munkaterület átvételével nyitja meg, és az építőipari kivitelezői tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulással zárja le.



Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak  külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia.



Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. 39

Az építési napló vezetés szabályai 

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni.



A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy az offline rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek. 40

Az építési napló vezetés szabályai • Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. • A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni. • A napi bejegyzéseket az alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja • Az e-főnapló és e-alnapló tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező • adatait, • az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, • a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, • a fizetési határidőt.

Naplóvezetés átvállalása • A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók ealnaplójának vezetését átvállalhatja. • A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja.

• Az e-alnapló vezetésének átvállalását, rögzíteni kell az e-alnaplóban.

átadását

• A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.

Naplóvezetés átvállalása • a vállalkozó kivitelező az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését.

• az átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie, • az átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az ealnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó észrevételt tehet vagy az e-naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-napló vezetését.

e-építési napló felépítése: e-napló

e-főnapló-1 gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló

e-főnapló-2

e-alnapló-1.1 gyűjtőnapló teljesítés igazolási

tervnapló

Készenléti tárhely

hatósági napló

e-alnapló-1.2 gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló

gyűjtőnapló

összesítő lap fő- és alvállalkozói összesítés

teljesítés igazolási hatósági napló

e-főnapló-3

e-alnapló-3.1

e-alnapló-3.1.1

gyűjtőnapló

gyűjtőnapló

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási



hatósági napló

hatósági napló

hatósági napló

1 beruházás (1 engedély )

Fedezetkezelői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás

e-építési napló felépítése: 





Az elektronikus építési fő- és alnapló részei:  címoldal,  nyilvántartásirész-oldalak,  Naplórész ( napi jelentés, eseti bejegyzés)  összesítő lap ( csak e-főnaplóknál) A címoldal tartalmazza az építmény megnevezését és címét valamint a napló megnyitásának és lezárásának időpontját . A nyilvántartási rész tartalmazza az építésszerelési munka jellemzőit, a szerződés főbb adatait, a kivitelezés résztvevőinek az adatait. 45

e-építési napló felépítése: Naplórész 1. Napi jelentés: • kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); • külső hőmérséklet (naponta legalább kétszer, és ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell); • időjárási adatok; • létszámadatok szakmánként részletezve, • napi teljesítmény adatai; • a keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja, [a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján] elszállításának ténye, helye, bizonylata;

Naplórész 2. Eseti bejegyzések: • az építési munkahely átadás-átvétele; • az építmény helyének kitűzése; • az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye; • az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, • a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények; • a munkavégzést gátló körülmények; • anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata; • tervek átvétele; • naplómellékletek felfektetése; • kivitelezés közben előállott károk felvétele; • speciális munkák adatai; • egyéb bejegyzések; • a műszaki átadás-átvételi eljárás.

e-építési napló felépítése: Mellékletek: a) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, jóváhagyott,

b) c) d) e)

engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációt, a kivitelezési és – amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a tervezői művezető által átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló, az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló, a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó teljesítésigazolási napló, építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, a kéményseprő-ipari közszolgáltató szakmai nyilatkozatát, továbbá az a)-d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló, valamint

e-napló hozzáférési jogosultságok 

Szerepkörönként eltérő, hogy az e-napló mely eleméhez kap hozzáférést illetve mely mellékletekbe tölthet fel.



A hozzáférési jog lehet: ◦ Bejegyzési jog ◦ Betekintési jog

e-napló hozzáférési jogosultságok A bejegyzési illetve betekintési jogosultság terjedelme A szerződő felek, az építtetői fedezetkezelő és a NAV építés helye szerint illetékes szervén kívül más bejegyzésre vagy betekintésre jogosult nem láthatja a fővállalkozói vagy alvállalkozói naplóban és mellékleteikben található üzleti titoknak minősülő adatokat és a teljesítés, részteljesítés ellenértékét.

e-napló elemei és a jogosultságok e-napló

e-főnapló-1 gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló

e-főnapló-2

e-alnapló-1.1 gyűjtőnapló teljesítés igazolási

gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló

gyűjtőnapló

Fővállalkozó1

Készenléti tárhely

FMV 1 Fővállalkozó2

összesítő lap fő- és alvállalkozói nyilvántartás

teljesítés igazolási hatósági napló

e-főnapló-3

e-alnapló-3.1

e-alnapló-3.1.1

gyűjtőnapló

gyűjtőnapló

gyűjtőnapló




hatósági napló

hatósági napló

hatósági napló

MüE

tervnapló

hatósági napló

e-alnapló-1.2

Szerepkör:

Fővállalkozó3 FMV 3 Alvállalkozó1.1 FMV 1.1 Alvállalkozó3.1 FMV 3.1

Alvállalkozó3.1.1 FMV 3.1.1 Hatóságok: Építésfelügyelet Építésügyi hat. Egyéb hatóság

e-napló hozzáférési jogosultságok

Bejegyzés

e-napló hozzáférési jogosultságok Az e-napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre kötelezetten túl – bejegyzést tehet: a) az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr, a beruházási tanácsadó, a beruházáslebonyolító vagy a tervezői művezető, b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság, d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, e) az e-főnapló és az e-alnapló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő, f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok.

e-építési napló

Betekintés

e-napló hozzáférési jogosultságok Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteikbe betekinthet: a) időbeli korlátozás nélkül  az építtető, építési műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó,  az építésfelügyeleti hatóság,  az építésügyi hatóság,  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) építés helye szerint illetékes szerve,  külön jogszabályban feljogosított más hatóság, b) az e-napló lezárásáig  az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,  a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,  az építtetői fedezetkezelő,  az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet.

e-építési napló további fejlesztése naplók, napló részek rugalmasan választható kinyomtatása  e-napló kereső funkció  statisztikák, összesítő adatok közzététele (2014-től)  a fedezetkezelői programmal interface  tervek szerint 2014-ben készül mobil alkalmazás  videó feltöltési lehetőség  ….. 

Szünet…..

e-építési napló alkalmazás Alapok

Mi szükséges az e-építési napló használatához ügyfélkapu  számítógép  internet kapcsolat : az adatok feltöltése történhet vezetékes vagy mobil internet szolgáltatással naponta, de legalább 3 naponként.  Általános Nyomtatvány Kitöltő program (ÁNYK) az offline naplórészek kitöltéséhez. 

Belépés e-építési napló alkalmazásba Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót kap: Napló Ügyfél Jel – NÜJ.

Mi az a NÜJ ? 



   

Ügyfélkapuval csak természetes személyek rendelkeznek. Szükséges az ügyfélkapun belépő természetes személyek és az általuk képviselt cégek összerendelése. Az első ügyfélkapus belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatainak rögzítésével létrejön egy személyes „profil”,melyhez a rendszer egy 9 jegyű azonosítót rendel, a NÜJ-t. Az alkalmazásban rögzített saját és képviselt cég adatok módosíthatóak. A NÜJ a használat során nem változik, adott ügyfélkapuhoz tartozik. A NÜJ az alkalmazás használatához elengedhetetlen, ezért minden szerződéses partnernek ismernie kell a másik NÜJ-ét. Szükséges a NÜJ ismerete szerepkörök kiosztásához, események visszaigazolásához. ◦

Egyszer használatos jelszó 

Az egyszer használatos jelszót az alkalmazás generálja felkérések és kétoldalú visszaigazolást igénylő esetekben.: ◦ szerepkör kiosztás ◦ munkaterület átadás



A 8 jegyű visszaigazoló kódot az alkalmazástól független úton kell eljuttatni a címzettjéhez.



A címzett a rendszerbe belépve, a visszaigazolásra váró felkérései közül kiválasztja a megfelelőt,és a visszaigazolási kód beírásával fogadja el az e-napló készenlétbe helyezést, a rá kiosztott szerepkört vagy a munkaterület átvételét.



Egy adott visszaigazoló kód kizárólag az adott cselekményhez, egyszer és kizárólag a megadott NÜJhöz tartozó ügyfélkapus belépés esetén használható fel.

e-napló készenlétbe helyezése Mit jelent a készenlétbe helyezés? 

Megnyitás előtt létre kell hozni, azaz készenlétbe kell helyezni minden enaplót, e-főnaplót és e-alnaplót.



A napló alapadatainak megadásával rögzítjük, hogy mely beruházáshoz, építési tevékenységhez használható fel az adott napló.



Az e-napló készenlétbe helyezéskor meg kell adni a számlázási adatokat.



Az e-főnapló és e-alnapló esetében a készenlétbe helyezés automatikus.



A készenlétbe helyezés nem jelenti a kivitelezés megkezdését, sem az az építési napló megnyitását.

e-napló készenlétbe helyezése Alapeset lépései – Építtető rendelkezik ügyfélkapuval

építtető

Ügyfélkapus belépés

építtető

saját adatok megadása

rendszer

NÜJ generálás

építtető

beruházás alapadatai (igénylés)

építtető

igénylés elküldése a rendszerbe

építtető

Számlázási adatok

LLTK rendszer

vizsgálat, jóváhagyás, számla e-napló készenlétben

e-főnapló készenlétbe helyezése Alapeset lépésenként – készenlétbe helyezett e-naplóban építtető


építtető

e-napló kiválasztása, belépés

építtető

új főnapló létrehozása menüpont

építtető

főnapló alapadatok megadása

építtető

szerződéses adatok (opcionális)

építtető

mentés

rendszer

új e-főnapló készenlétben

építtető építtető

belépés az e- főnaplóba

rendszer rendszer építtető

szerepkör kiosztás a fővállalkozónak visszaigazoló kód generálás automatikus üzenetek küldése visszaigazoló kód átadása a fővállalkozónak

e-alnapló készenlétbe helyezése Alapeset lépésenként – készenlétbe helyezett e-fő, vagy e-alnaplóban Megrendelő v. kivitelező


Megrendelő v. kivitelező

e-fő/ alnapló kiválasztása, belépés


új alnapló létrehozása menüpont


alnapló alapadatok megadása


szerződéses adatok rögzítése


mentés

rendszer

új e-alnapló készenlétben


belépés az új e-alnaplóba


szerepkör kiosztás az alvállalkozónak

e-építési napló alkalmazás Szerepkörök

e-napló felhasználói szerepkörök A szerepkör:  adott személyhez, és adott e-naplóhoz,e-fő-, vagy e-alnaplóhoz kötődik,  minden felhasználó csak azokat az e-naplókat, e-fő, és e-alnaplókat látja és tudja kiválasztani az ügyfélkapus belépés után, amelyekben szerepköre van.  egy adott felhasználó egy adott e-naplóban,efő-, vagy e-alnaplóban kaphat több szerepkört is, (az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett )  meghatározza a hozzáférési jogosultságokat az egyes naplókhoz, és mellékleteikhez.

e-napló felhasználói szerepkörök ( A lehetséges szerepköröket az Épkiv. rendelet szabályozása határozza meg.)

◦ Építtető

◦ Építtető meghatalmazottja ◦ Építési műszaki ellenőr ( lehet az építtető meghatalmazottja) ◦ Kivitelező:

-- alapesetben a napi jelentésre kötelezett,

-- lehet átvállalt napi jelentésre kötelezett ◦ Felelős műszaki vezető : -- szerződés alapján napi jelentésre kötelezett -- lehet szerződés alapján átvállalt napi jelentésre kötelezett ◦ Tervezői művezető ◦ Beruházáslebonyolító (2013. dec. 31-ig létező szerepkör)

◦ Beruházási tanácsadó ◦ Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor ◦ Építtetői fedezetkezelő ◦ Építtető által betekintésre meghatalmazott támogatást nyújtó szervezet

e-főnapló : szerepkör kiosztás Alapeset lépései – készenlétbe helyezett e-főnaplóban építtető

szerepkör kiosztás a fővállalkozónak

építtető

kód átadása a fővállalkozónak Ügyfélkapus belépés

fővállalkozó kivitelező fővállalkozó kivitelező

visszaigazolásra váró felkérés

fővállalkozó kivitelező

visszaigazoló kód megadása

rendszer

szerepkör rögzítése a főnaplóban


belépés az e-főnaplóba


új szerepkör menüpont választása


NÜJ, szerepkör rögzítése,


mentés

rendszer

visszaigazoló kód generálás

rendszer

automatikus üzenetek küldése visszaigazoló kód átadása a szerepkör címzettjének

fővállalkozó kivitelező szerepkör címzettje


e-építési napló alkalmazás Munkaterület átadás-átvétel 

Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a naplót meg kell nyitni.



Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak  külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia.



Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus építési főnapló megnyitásával és az előírt adatok felvitelével teljesül. 81

e-naplóvezetés

: offline

Online naplóvezetés : teljes funkcionalitás Offline naplóvezetés: csak napi jelentés és eseti bejegyzés Technikai feltételei: ◦ számítógép ◦ telepített ÁNYK ◦ e-építési napló alkalmazásból ( online) letöltött offline napi jelentés, és eseti bejegyzés sablon ◦ a feltöltéshez internet kapcsolat

e-naplóvezetés

: offline

1.Sablon letöltés:

Az offline napi jelentés, és eseti bejegyzés kitöltéséhez egy előzetesen letöltött, - az adott e-fő-, vagy e-alnaplóhoz rendelt nyomtatvány sablon szükséges.

2.Az offline napló adatok rögzítése.

A megszemélyesített nyomtatvány tartalmaz minden olyan információt , amelyek a napi jelentések illetve eseti bejegyzések rögzítéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek. Az ÁNYK segítségével rögzített adatokat a program a személyi számítógépen tárolja. 3. Az offline napló adatok feltöltése:

A számítógépen tárolt offline napló adatok feltöltéséhez be kell jelentkezni az e-építési napló rendszerbe. A letöltött sablon a kitöltése utáni feltöltéskor garantálja, hogy nem tölthető fel másik e-naplóba sem a napi jelentés, sem az eseti bejegyzés.

e-főnapló napi jelentés építtető

Építtető+kivitelező

: offline

e-főnapló készenlétben Fővállalkozó kivitelezői szerepkör kiosztva+ elfogadva, e-főnapló megnyitva

Fővállalkozó kivitelező

Belépés, e-főnapló kiválasztása


Napi jelentés menüpont kiválasztása


Offline napi jelentés sablon letöltése


E-nyomtatványkezelő, nyomtatvány automatikus telepítése

Fővállalkozó kivitelező Fővállalkozó kivitelező

ÁNYK, új nyomtatvány megnyitása Sablonok közül a letöltött napi jelentés sablon megnyitása


Napi jelentés nyomtatvány kitöltése, mentése


E-főnapló, offline jelentés feltöltése menüpont kiválasztása


Elmentett napi jelentés feltöltése

https://www.e-epites.hu/oeny/

Köszönöm a figyelmüket !

Az építésügyi jogszabályok változása. az e-építési napló bevezetése október 1

Recommend Documents