ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3

III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK

6

III.1. PR, kommunikáció, marketing tanácsadás, reklámügynöki tevékenység, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

6

III.2. Arculattervezés, grafikai tervezés (offline és online)

7

III.3. Webfejlesztés

11

III.4. Szoftverfejlesztés, webes alkalmazások fejlesztése

12

III.5. Médiareklám

14

III.6. Online szolgáltatásként bérelhető alkalmazások és fiókok

15

III.7. Hírlevél küldő rendszer bérlése

18

IV. SZERZŐI JOGOK

20

IV/1. SZOFTVEREK, ALKALMAZÁSOK, BÉRELT SZOLGÁLTATÓSOKKAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGOK

21

V. KÉSEDELMESSÉG, KÖTBÉR

21

VI. KÁROKOZÁS, KÁRRENDEZÉS, FELELŐSSÉG

22

VII. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

23

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

23

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF érvényes az Moringo Kft. - továbbiakban Szolgáltató - által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Moringo Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Alkalmazások használatára vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltató egyedi munkáira/megbízásaira vonatkozó feltételeket. 3. Szolgáltató a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 4. Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Szolgáltató és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 5. Jelen ÁSZF hatályos 2015. április 01. napjától visszavonásig, illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba. I.1. SZERZŐDŐ FELEK I.1 Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) Cég: Moringo Kft. Székhely: 6723 Szeged, Rókusi Krt. 72. Képviseli: Bűte Zsolt ügyvezető Telefon: 62/650-750 Fax: 1/700 16 06 E-mail: info @ moringo.hu I.2. Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait. I.2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Moringo Kft. szolgáltatásai: 1. PR, kommunikáció, Marketing tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2. Arculattervezés, grafikai tervezés (offline és online) 3. Webfejlesztés 4. Szoftverfejlesztés, webes alkalmazások fejlesztése 5. Médiareklám 6. Online szolgáltatásként bérelhető alkalmazások 7. Hírlevélküldő rendszer bérlése I.3. KÖZZÉTÉTEL A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek szerinti közzétételi kötelezettségének, valamint, ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: a weboldalán közzéteszi.

I.4. ÉRTESÍTÉSEK a) Általános értesítés Ha az Általános Szerződési Feltételek az Megrendelő értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben. b) ÁSZF módosításáról szóló értesítés Az Általános Szerződési Feltételek Megrendelői szerződést érintő módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését 2 nappal megelőzően az alábbiak szerint is értesítheti a Megrendelőket: A Megrendelő írásbeli értesítésével, elektronikus levélben. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.1. SZERZŐDÉS JELLEGE A szolgáltatás lehet alkalmi vagy folyamatos jellegű. Folyamatos szolgáltatásoknál az elszámolás változó időszakú elszámolású. Az elszámolás adatok egyedi egyeztetését igényli. II.2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 1. A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait, okmányaik fénymásolatát a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni. 2. A Szolgáltató az 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató által használt szervereken elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy Ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében. A Megrendelő a szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül szóban vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Megrendelői bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követően kiállított számlák vonatkozásában vezeti át. Az Megrendelő az Megrendelői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. 3. Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését - annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni. II.3. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MÓDOSULÁSA 1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően a honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-t. 2. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött Szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben. 4. A Megrendelői szerződés elsősorban a Felek közös megegyezésével, egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével.

A Szolgáltató egyoldalúan:

a Megrendelői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja

• ha az Megrendelői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak; • ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján; • a szolgáltatás díjának változása esetén. A szerződés módosításáról a Szolgáltató az ÁSZF „Értesítés" rendelkezései szerint köteles a Megrendelőt értesíteni. A szerződésmódosítás a Megrendelő szabályszerű értesítésével, az ott meghatározottak szerint válik elfogadottá. A Szolgáltató az Megrendelő kérésére módosíthatja a Megrendelői szerződést, ha a Megrendelő személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be. II.4. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM 1. Amennyiben az egyedi szerződések, valamint a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltatói díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Szolgáltatónak megfizetni. 2. A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül. 3. Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A §-a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 §-a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7%-kal növelt összege. 4. Az elfogadott terven, vagy programon való utólagos módosítások elvégzéséhez felárat számítunk fel. A Megrendelő az itt feltüntetett szolgáltatásokon kívül ezen megállapodásban többletszolgáltatásokra díjmentesen nem jogosult. II.5. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK 1. Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Szolgáltatói díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Szolgáltatói díj 50%-áig köthető ki. 2. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Szolgáltató felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi. 3. Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. 4. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

II.6. SZERZŐDÉSSZEGÉS 1. A Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból • hibásan teljesít • késedelmesen teljesít • a teljesítés lehetetlenné válik Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kötbérfelelősséggel tartozik. 2. A felek – amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét – késedelmes teljesítés esetén, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb 12%-ban határozzák meg. A teljesítés lehetetlenné válása – beleértve a Megrendelő indokolt elállását is – esetén a kötbér mértéke napi 12%. A kötbér számításának alapja az egyedi megrendelés tárgyát képező munka, illetve részteljesítés esetén az önmagában felhasználható szolgáltatás Szolgáltatói díja. II.7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. 2. A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: • a felek közös megegyezésével, • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával. 3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

− Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Szolgáltató

szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

− Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a

tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

− Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design

elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

− Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.

4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja: - Az elkészítendő terméken, a feltöltött tartalmaban – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni. - Ha a megrendelő több, mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

- Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el. - Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni. 5. Ha a Megrendelő igénybe vesz a Szolgáltató által biztosított kedvezményt, úgy a Megrendelőt megillető kedvezményt a honlap átadása után, a végszámlából vonja le a Szolgáltató. Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Szolgáltató által biztosított kedvezményekre nem jogosult. 6. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól. 7. A Megrendelő a megrendeléstől kizárólag a Szolgáltató által, addig elvégzett feladatok megfizetése után állhat el. A Megrendelő a tervek elkészítését is köteles megfizetni. II.8. ÁRVÁLTOZÁSOK 1. Tárhely és egyéb szolgáltatásnál az árakat bármikor egyoldalúan megváltoztathatja a szolgáltató, de minimum az infláció mértékével. 2. Az árváltozás nem érinti a már feltöltött és aktivált összegeket és szolgáltatásokat, ill. nem érinti a már megkezdett havi díjakat sem. Az árváltozásokat e-mailben vagy a weboldalon tesszük közzé. Amennyiben a Megrendelő az árakat nem fogadja el, úgy a szolgáltatónak egyedi weboldalak esetén kötelessége régi áron a szolgáltatást biztosítani minimum 2 hétig, írásos igény esetén maximum 1 hónapig. Ezen idő alatt a Megrendelőnek az adatokat és az egyéb információkat mentenie kell a szolgáltató szolgáltatásaiból. Ezt követően a szolgáltató már csak az új áron biztosítja a szolgáltatást. 3. A Szolgáltató jogosult bármikor árat emelni és módosítani, de a Megrendelőnek joga van a korábbi ár megtartására 2 hétig, amelyet igény esetén a Szolgáltatónak biztosítani kell. III. SZOLGÁLTATÁSOK,, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK III. 1. PR, KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING TANÁCSADÁS, REKLÁMÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG, ÜZLETVITELI, EGYÉB VEZETÉSI TANÁCSADÁS III.1.1. Szolgáltatás tartalma: 1. Marketingstratégiák, marketing- és PR tervek készítése, marketing- és PR szövegek írása, vállalati filozófia és küldetés megfogalmazása, reklám- és PR kampányok megtervezése és lebonyolítása. III.1.2. Munka készítésének folyamata: 1. A munka megkezdése kizárólag, a Megrendelő részéről, a Szolgáltató ajánlatának jóváhagyása után történhet. Megrendelésnek minősül az ajánlat írásos elfogadása: email, fax, papír alapú. Az ajánlat elfogadása és a feladat megrendelése szerződéskötésnek minősül és a jelen ÁSZF érvényesek rá. 2. Szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján tervet dolgoz ki, aminek általános határideje 15 munkanap. Ettől az ajánlat és a szerződés eltérhet. Amennyiben a terv nem nyeri el Megrendelő tetszését, lehetőség van kettő díjmentes korrektúra fordulóra, amely tartalmazza az árajánlat.

3. Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit és a magyar jog egyéb vonatkozó előírásait. Szolgáltató nem vállal felelősséget szóbeli tanácsért, amelynek írásbeli megerősítésére nem kerül sor. III.1.3. Munka elfogadása 1. A munkák elkészítését követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató az elkészült munkákat 2 évig megőrzi az ajánlatban szereplő díjat kiszámlázza. III.1.4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 1. Az egyedi szerződésben szereplő szolgáltatások felhasználása. Megrendelő köteles Szolgáltató részére minden olyan információt átadni, mely Szolgáltató megfelelő munkavégzéséhez szükséges. Megrendelő köteles időben és írásban tájékoztatni Szolgáltatót tevékenységében bekövetkező olyan változtatásokról, melyek a 2.1.1. pontban megfogalmazott szolgáltatások tartalmát módosíthatják. III.1.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 1. Szolgáltató köteles minden, a 2.1.1. pontban leírt tevékenység elvégzésekor figyelembe venni az aktuális, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. Amennyiben Szolgáltató nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, úgy Megrendelőt megilleti a kártérítés joga. A nem megfelelő eljárás miatti minden felelősség Szolgáltatót terheli. 2. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére. III.1.6. Szavatosság és felelősség 1. Szolgáltató garanciát biztosít Megrendelőnek, hogy az átadott anyagok, különös tekintettel a szövegírásra, máshol még nem jelentek meg, más Megrendelőnél nem kerülnek felhasználásra, és Megrendelő versenytársainak kommunikációját figyelembe véve készülnek. III.1.7. Vállalási határidő, díjazás 1. Ha az egyedi szerződésben Felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidő 15 munkanap. Szolgáltató az árajánlatban közli a szolgáltatás díját és feltételeit. III.2. ARCULATTERVEZÉS, GRAFIKAI TERVEZÉS (OFFLINE ÉS ONLINE) III.2.1. A munka elkészítésének folyamata: Adminisztrációs Fázis 1. Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, igényeket a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat. III.2.1.1. Igényfelmérés, igények pontosítása 1. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, chek list, technikai paraméterek, gyártástechnológia) valamint az igényelt megvalósítási határidőt. 2. Hiányos brief esetén Szolgáltató igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket („Brief”), valamint meghatározza/összefoglalja a Szolgáltató rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét („Check List”). Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára.

3. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére. III.2.1.2. Munka előkészítése, anyaggyűjtés 1. A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Szolgáltató megrendelésnek. Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Szolgáltató archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Szolgáltató minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek. 2. A munka megkezdése kizárólag, a Megrendelő részéről, a Szolgáltató ajánlatának jóváhagyása után történhet. Megrendelésnek minősül az ajánlat írásos elfogadása: email, fax, papír alapú. Az ajánlat elfogadása és a feladat megrendelése szerződéskötésnek minősül és a jelen ÁSZF érvényesek rá. III.2.2. Produkciós Fázis: A produkciós fázisban készül a termék. III.2.2.1. Grafikai tervezés megkezdése 1. Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Szolgáltató valamennyi kommunikációs anyaghoz egyedi maghatározás szerinti számú tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon és/vagy színes nyomtatásban történik. III.2.2. Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatás 1. Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (email-en, postán, faxon) értesíti Szolgáltatót. Megrendelő felelőssége, hogy Szolgáltató azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek továbbdolgozását kéri. 2. Verzionálás: verzionálásnak minősülnek – legfeljebb 2 alkalommal – szövegmódosítások, a grafikai és képi elemek méret és pozicionálási módosításai.

a

kisebb

3. Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató 1 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások. A grafikai újratervezés után a verzionálásra 1 alkalommal van lehetőség. Az ezt követő verzionálásokról Szolgáltató kiegészítő árajánlatot küld Megrendelőnek. III.2.2.3. Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel. A véglegesített grafikai terv kidolgozása. 1. A kidolgozás folyamán – többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít Szolgáltató. 2. Az egyes megbízások esetében az Árajánlatban majd az Egyedi Szerződésekben határozzák meg Felek a maximális verziószámot, mely elkészítése reális egy pontos brief alapján készülő megrendelés véglegesítéséhez. Amennyiben a véglegesítés várhatóan meghaladja a meghatározott verziószámot, ennek óradíj alapú költségvonzatát Szolgáltató írásban előre köteles jelezni a Megrendelő felé, annak elfogadása után végzi el a módosításokat. 3. Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendel ő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Szolgáltató egy módosított ajánlatot készít, illetve lehetősége van a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

III.2.2.4. Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel 1. Szolgáltató köteles a kigyártás előtt bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli. 2. A megrendelések kivitelezésének minőségi teljesítését három egyeztetési szint biztosítja: 1) Nyomtatási szint: a megrendelés összefoglalásával (brief) való összevetés, tartalmi, nyelvhelyességi kontroll. 2) Elfogadási szint: a ’proof’ alapján az összefoglalóval való egyeztetés, színek ellenőrzése. A kiadványok végleges tördelt szövegét aláírásával fogadja el a Megrendelő, majd a teljes grafikai kép (írásos) elfogadása után kerül kigyártásra az anyag. A Szolgáltató csak színhű, a Megrendelő által aláírt grafikai munkájáért vállal teljes felelősséget. 3) Kivitelezési szint: a végtermék ellenőrzése A termék színeinek elfogadása a Megrendelő által elfogadott/ellenjegyzett ’proof’-on történik, amit a gyártáshoz továbbítanak megállapodás szerint. A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Szolgáltató nyilvántartásába kerül. III.2.3. Az elfogadott állomány átadása 1. Amennyiben Megrendelő nem igényli a termék kigyártását, Szolgáltató az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére. III.2.4. Gyártás előkészítés 1. Igény esetén Megrendelő által elfogadott állományt Szolgáltató gyártásra előkészíti, amihez elengedhetetlen a Felek közötti technikai egyeztetés. 2. Amennyiben a gyártóval történő közvetlen kapcsolattartást nem támogatja Megrendelő, úgy Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a gyártás előkészítéshez szükséges technikai információkról, melyek a következők: • - gyártási technológia (ofszet, digitális, flexo, szita) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a Brief-ben egyeztette Szolgáltató Megrendelővel, a munka folyamán azonban ez módosulhat • gyártásra előkészített anyag leadásának módja (lehet állomány: e-mail-en vagy CD-n, illetve „montírozott film”, FTP vagy a Szolgáltató saját kliensoldalára való feltöltés Szolgáltató, csak a színhű, a Megrendelő által aláírt grafikai munkáiért vállal teljes felelősséget. 3. Amennyiben Megrendelő az eredeti elfogadó ’proof’-ot meg kívánja tartani, úgy a gyártás után azt Szolgáltató visszaszolgáltatja. Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. „forgató készítésére”, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Szolgáltató ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni III.2.5. Kigyártás 1. A gyártóval egyeztetett paraméterek alapján előkészített állományokat/anyagokat (állományok CD-n, filmek, digitális ’proof’, forgató, makett), Szolgáltató eljuttatja a gyártóhoz, majd a gyártási folyamatot felügyeli. III.2.6. Késztermék belső ellenőrzése 1. Szolgáltató képviselője a gyártó telephelyén veszi át a készterméket annak minőségi, illetve mennyiségi ellenőrzése után.

2. A minőségi ellenőrzés alapja a színmintául adott elfogadó ’proof’. Szolgáltató az átveendő anyagok szúrópróbaszerű felbontásával nyer mintát, mely Szolgáltató archívumába kerül. Jelentős minőségi/mennyiségi eltérés esetén a késztermék leszállítása határidejének függvényében a gyártóval/Megrendelővel történő egyedi megállapodás szerint járnak el. 3. A gyártó szállítólevelének aláírásával, pecsételésével Szolgáltató elismeri a termék minőségi, illetve mennyiségi megfelelőségét, a szállítólevél egyben a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentum a gyártó és Szolgáltató között. Szolgáltató vidéki gyártó esetén is gondoskodik a gyártás folyamatának felügyeletéről, a minőségileg kifogástalan végtermék átvételéről. A végellenőrzést a ’proof’ és a késztermék összeegyeztetése jelenti. 4. Amennyiben a megrendelő jóváhagyta a grafikai terveket, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, az esetlegesen utólag észrevett hibákért. III.2.7. Késztermék átadása Megrendelőnek, mennyiségi, minőségi átvétel 1. Szolgáltató és Megrendelő egyedi megállapodása rögzíti a késztermék leszállításának módját és helyét. 2. Szolgáltató szállítólevelének aláírásával, pecsételésével Megrendelő elismeri a termék minőségi, illetve mennyiségi megfelelőségét, a szállítólevél egyben a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentum Megrendelő és Szolgáltató között. Minőségi/mennyiségi kifogás miatti részszállítás esetén megjegyzés készül a szállítólevélre, mely alapjául szolgál a reklamációs ügyintézésnek. 3. Átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. 4. Szolgáltató törekszik arra, hogy a késztermék átadásakor képviselője jelen legyen, amennyiben ez nem megoldható, akkor egy képviselő maximálisan tájékozott legyen a leszállított termékek minőségével kapcsolatban, a felmerülő kérdések, reklamációk mielőbbi tisztázása érdekében. III.2.8. Dokumentumok archiválása 1. Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 2 évig archiválja. III.2.9. Vállalási határidők, díjazás 1. A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik. III.2.10. Referenciák 1. Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga és Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet. 2. Megrendelő kizárhatja azt, hogy Szolgáltató az általa készített honlapot vagy grafikai tervet referenciaként felhasználja, és annak egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten Szolgáltató tudomására kell hoznia. Ezen esetben és amennyiben a Szolgáltató ehhez hozzájárul, kizárólagossági különdíjat kell fizetni, amely minimum díja -amennyiben a Megrendelői vagy Szolgáltatási szerződésben nem került pontosításra (ha igen, ez az irányadó ) - a szolgáltató vagy megrendelői szerződés 50 %-a de minimum 200.000.-Ft + ÁFA. A referencia igényét a Kivitelező egyoldalúan elutasíthatja. 3. Grafika csak a megrendelő által is elfogadott változat kerül elfogadásra, ezt visszaigazolja, ezen bárminemű változásra árajánlatot küld a szolgáltató.

III.3. WEBFEJLESZTÉS III.3.1. A szolgáltatás tartalma −

− − −

Honlap készítése, fejlesztése Meglévő honlap revitalizáció On-line alkalmazások On-line marketing eszközök

III.3.2. A munka elkészítésének folyamata 1. Szolgáltató a Megrendelő által küldött brief alapján grafikai tervet készít, melyet Megrendelő részére bemutat. 2. A layout tervek célja, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit. A layout tervet Szolgáltató úgy készíti el, hogy Megrendelő számára egyértelmű és egyszerű legyen a választás. 3. Az esetlegesen felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A tervek kizárólag Szolgáltató tulajdonát képezik. Szolgáltató az általa készített terven 2 alkalommal Megrendelő igényei szerint ingyenesen változtat. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében további terveket készít. Ennek feltétele a rebrief és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során a Megrendelő kérésére lényegesen megváltoznak, Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. 4. A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozó előírásait és a jó erkölcs íratlan szabályait, és ezért mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. 5. Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését. 6. Megrendelő kiválasztja, illetve 48 órán belül írásban jóváhagyja a neki tetsző vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása követ. 7. Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján, a funkcionális specifikáció és a megrendelt modulok, funkciók alapján a honlapot elkészíti, lefejleszti. 8. Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alszolgáltatót vagy más teljesítési segédet, ha erről az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik. Ha Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől a munka készítési szakaszában eltér, akkor Szolgáltató erről tájékoztatja Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában Felek előzetesen megállapodtak. 9. Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre telefonon vagy elektronikus úton egyaránt a teljesítéstől számított 3 hónapon belül. A 3 hónapon túl felmerülő igények teljesítését új árajánlat alapján vállalja Szolgáltató. III.3.3. Honlap és ahhoz fűződő jogok átadása, mennyiségi és minőségi átvétel: 1. Honlap esetén a munkák elkészítéséről Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót az interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére.

2. A teljesítés helye, amennyiben a teljesítés nem elektronikus úton történik e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül, és a megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, Szolgáltató telephelye. 3. Megrendelő kötelessége az elkészített honlapot átvenni és a megállapodás szerinti vállalkozási díjat megfizetni. 4. Minőségi átvétel: Vállalkozó az elkészült munkát teszteli, majd a teszt után az ügyfélnek átadja. A tesztelés során felmerülő működési hibákat Vállalkozó javítja. Ügyfélteszt az átadási módosítási határidőt nem módosítja. A munkák elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató és Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni. 5. Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített honlapot a hozzá tartozó eltérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. kiszállítja. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. III.3.4. Forráskódok, szerzői jogok 1. Az alkalmazások forráskódja alapvetően Szolgáltató tulajdona, Megrendelő korlátlan bérleti jogra tesz szert. 2. A forráskódot csak egyedi szerződés mellett áll Szolgáltató módjában -megfelelő ellenszolgáltatás és szabályozás ellenében- átadni megrendelő részére. 3. A honlapot a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által biztosított vagy elfogadott szerveren tárolhatja, üzemeltetheti. III.3.5. Frissítés, vagy tartalmi feltöltés 1. Amennyiben az ajánlat vagy szerződés másképpen nem rendelkezik, a dinamikus honlap tartalmának feltöltése/frissítése/moderálása a Megrendelő feladata. Ide vonatkozik minden szöveg, kép, fájl stb. feltöltése. 2. Amennyiben Megrendelő szeretné a tartalmak feltöltését/frissítését/moderálását a Szolgáltatóval elvégeztetni, köteles az árajánlatkérésben ezt feltüntetni. Szolgáltató ezen feladatok elvégzésére külön ajánlatot biztosít. 3. A weboldalon lévő tartalomért a Megrendelő vállalja a felelősséget. A weboldalon tiltott tartalmak elhelyezéséért a Megrendelő felel, annak következményeit viseli. III.3.6. Vállalási határidők, díjazás 1. Ha az egyedi szerződésben a felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik. III.3.7. Munkafázisok átadása, számlázás: - Grafika elfogadása az egyszeri díj 30%-a; - Grafika sitebuilsdelése az egyszeri díj 20%-a; - Alap programozása és kifizetése vagy az egyszeri díj 30%-a (40%); - Tartalom feltöltése és kifizetése vagy az egyszeri díj 10%-a, amennyiben nincs tartalom feltöltés, úgy az alap programozásnál 40% kerül rendezésre; - Idegen nyelvi változat feltöltése és kifizetése vagy az egyszeri díj 10%-a (amennyiben van tartalom feltöltés);

- Élesítés, végső átadás előtt (tesztelés után) a megbízási díj 10%-a kerül rendezésre. Jelen kifizetési díjak határideje a fejlesztés előtti, átadott teljes tartalmi anyagra vonatkoznak. III.4. SZOFTVERFEJLESZTÉS, WEBES ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE III.4.1. A szolgáltatás tartalma A szolgáltatás a szoftver fejlesztésén felül magában foglalja az - üzembehelyezést - a felhasználói kézikönyv átadását (minden szoftverhez biztosítani kell) és - az oktatást (amennyiben Megrendelő igényli) - support és terméktámogatás III.4.2. A szolgáltatás teljesítésének folyamata: 1.Előzetes egyeztetés: Szolgáltató és Megrendelő közösen felméri a fejlesztendő szoftver jellemzőit, a szoftverre vonatkozó alapvető elvárásokat. Az egyeztetésről Felek feljegyzést készítenek, amely feljegyzések tartalmára vonatkoznak a titoktartási követelmények. Szolgáltató az előzetes egyeztetések után, az ott elhangzottak ismeretében jogosult indokolás nélkül elutasítani a megrendelést. 2. Specifikáció készítése: Szolgáltató az előzetes egyeztetések alapján feladat-specifikációt készít, melynek célja a feladat mindkét fél számára egyértelmű megfogalmazása. A specifikáció tartalmazza a Megrendelőre vonatkozó főbb követelményeket (pl. információk rendelkezésre bocsátása, erőforrások biztosítása stb.). Megrendelő a specifikációt elfogadja vagy módosításra visszaküldi. Visszaküldés esetén Megrendelő és Szolgáltató további egyeztetéseket folytat és Szolgáltató verzionált specifikációt készít mindaddig, amíg Megrendelő azt el nem fogadja vagy bármelyik fél a megbízást fel nem mondja. 3. Megvalósíthatósági terv, árajánlat: Elfogadott feladat-specifikáció esetén Szolgáltató megvalósíthatósági tervet, időbecslést készít Megrendelő számára, amelyeket az árajánlat tartalmaz. A megvalósíthatósági terv tartalmazza a felhasználandó technológiák felsorolását, a fejlesztéshez szükséges erőforrások megnevezését, a fejlesztés részeire vonatkozó óraszámok meghatározását. A megvalósíthatósági terv és az árajánlat elfogadásával jön létre Felek között a szerződés. 4. Fejlesztés: A fejlesztés csak a feladat-specifikáció és az árajánlat elfogadása, illetve a szerződés felek közötti létrejötte után kezdhető el. A fejlesztés menetéről Szolgáltató folyamatosan kommunikációra kijelölt csatornán keresztül.

tájékoztatja

Megrendelőt

a

közös

Amennyiben Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve a tárgyi feltételeket határidőben nem biztosítja, úgy Megrendelő késedelmének idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik. 5. Specifikáció módosítása a fejlesztés során: Megrendelő a fejlesztés során módosíthatja a feladat-specifikációt, új funkciók bevezetését kérheti, azonban a módosításnak megfelelő fejlesztés csak a feladat-specifikáció Szolgáltató

általi elfogadását, valamint a módosított árajánlatnak Felek általi elfogadását követően kerülhet sor. 6. Mérföldkövek elfogadása A részfeladatok teljesítésének felek általi elfogadása, amely a számlázás alapját képezi. 7. Minőségi átvétel, üzembe helyezés: A munkák elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató és Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni. A szoftver forráskódja alapvetően Szolgáltató tulajdona. A forráskódot csak egyedi szerződés mellett áll Szolgáltató módjában -megfelelő ellenszolgáltatás ellenében- átadni megrendelő részére. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. III.4.3. Vállalási határidők, díjazás A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás lehet ütemezett, a mérföldkövek elfogadásának megfelelően vagy óradíj elszámolás alapján. Az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik. A Megrendelő a megrendeléstől kizárólag a Szolgáltató által, addig elvégzett feladatok megfizetése után állhat el. III.5. MÉDIAREKLÁM III.5.1. A Médiareklám szolgáltatás tartalma: Különböző médiafajták hirdetési idejének és helyének értékesítése vagy viszonteladása. III.5.2. Munka előkészítő folyamata Szolgáltató és Megrendelő közösen felméri az értékesítendő média célcsoportját, hatékonyságát, piaci helyzetét, ár/érték arányát és konkurenciáit. Az egyeztetésről Felek feljegyzést készítenek, amely feljegyzések tartalmára vonatkoznak a titoktartási követelmények. Szolgáltató és Megrendelő egyedi szerződést készít az adott média felületre vonatkozó értékesítési szolgáltatásról. III.5.3. Munka menete A munkákat a Megrendelő folyamatosan ellenőrizheti, amelyhez – ha az egyedi szerződés másképp nem határozza meg – havi rendszerességű jelentést készít a Szolgáltató. Megrendelő online felületet is biztosíthat Szolgáltató részére, ahol Szolgáltató a Megrendelő adatbázisát eléri, illetve jelentését feltöltheti. III.5.4. Megrendelő jogai és kötelezettségei Az egyedi szerződésben szereplő szolgáltatások felhasználása. Megrendelő köteles Szolgáltató részére minden olyan információt átadni, mely Szolgáltató megfelelő munkavégzéséhez szükséges. Megrendelő köteles időben és írásban tájékoztatni Szolgáltatót tevékenységében bekövetkező olyan változtatásokról, melyek a 2.5.1. pontban

megfogalmazott szolgáltatások tartalmát módosíthatják. Megrendelő tulajdonosa minden olyan partner adatainak, mellyel Megrendelő a szerződéskötés előtt került kapcsolatba. III.5.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei Szolgáltató köteles minden, a 2.5.1. pontban leírt tevékenység elvégzésekor figyelembe venni az aktuális, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. Amennyiben Szolgáltató nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, úgy Megrendelőt megilleti a kártérítés joga. A nem megfelelő eljárás miatti minden felelősség Szolgáltatót terheli. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére. Szolgáltató tulajdonosa minden olyan új -általa közvetített megrendelés, partner- adatainak, mellyel a szerződéskötés előtt Megrendelő nem került kapcsolatba. Az adatbázis korlátlan használati jogát a szerződés megszűnésével járó bánatpénz kifizetése ellenében, Szolgáltató átadja Megrendelő részére. III.5.6. Szavatosság és felelősség Szolgáltató garanciát biztosít Megrendelőnek, hogy az átadott anyagok, a lehető legnagyobb figyelemmel és titoktartás mellett kezeli. különös tekintettel a szövegírásra, máshol még nem jelentek meg, más Megrendelőnél nem kerülnek felhasználásra, és Megrendelő versenytársainak kommunikációját figyelembe véve készülnek. III.5.7. Vállalási határidő, díjazás A Felek az egyedi szerződésben rendelkeznek, a vállalási határidőről. Szolgáltató az árajánlatban közli a szolgáltatás jutalékos díját. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy havi rendszerességű rendelkezésre állási díjat határozzon meg, amely a feladatra szánt idő és a Szolgáltatót érintő kiadások figyelembevételével kerül meghatározásra. A szerződés megszűnése/felmondása esetén Szolgáltató jogosult bánatpénz megállapítására, amely az általa létrehozott/közvetített megrendelése, hosszú távú együttműködések átadását biztosítja. A bánatpénz összegét az egyedi szerződés határozza meg, mely lehet egyszeri díj, illetve havi rendszerességű %-os jutalék/díj. III.6. ONLINE SZOLGÁLTATÁSKÉNT BÉRELHETŐ ALKALMAZÁSOK ÉS FIÓKOK III.6.1. Fiók – és szoftver bérlés 1. Tartalmazza a Szolgáltató rendszerében elérhető alkalmazások bérlését és használatát beleértve 3. féltől származó szoftvereket is. A Szolgáltató rendszerében elérhető alkalmazásokat bérlés formájában használhatja a Megrendelő. 2. A Megrendelő, mint a fiók használója nem rendelkezik a bérelt szoftverek tulajdonával, kinézetével, működési struktúrájával. 3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a fiókban található adatok kinyerésére. 4. A szolgáltatónak joga van a szolgáltatást bármikor korlátozni anyagi tartozás esetén, ám ennek következményeit a bérlő nem háríthatja át a Szolgáltatóra. 5. A Szolgáltatás minden megoldása a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltató a szerzői jogok teljes körű tulajdonosa. 6. A szolgáltató a rendszereket az általa vagy partnerei által biztosított szervereken üzemelteti. III.6.2. Díjazások 1. A Szolgáltató díjszabását bármikor előzetes egyeztetés nélkül megváltoztathatja! Ez a már feltöltött és élesített összegeket nem érintheti. 2. Az aktuális árakat a www.albapromotion.hu honlapon kerülnek közzétételre.

egyoldalúan

Regisztráció előtt a Megrendelő köteles az aktuális árakról tájékozódni. A regisztrációval és a szolgáltatások megrendelésével Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a díjakat. III.6.3. Bérleti díjak fizetési módja 1. A licensz díjak minden hónap elején kerülnek kiszámlázásra. A számla értékét kiállítástól számítva 10 napon belül kell kifizetnie. 2. Amennyiben a számla értéke nem kerül kifizetésre a megadott határidőn belül, Szolgáltató korlátozza az alkalmazásokba való belépést. 3. A számlák kiegyenlítése előre utalással történik. III.6.4. Lemondás 1. Megrendelő a szolgáltatást írásban, vagy a felhasználói fiókjában mondhatja le. Lemondás esetén az utolsó kifizetett időszakot követően a szolgáltató nem küldd újabb számlát. A kifizetett időszak díjait a Szolgáltató nem téríti vissza. 2. Megkezdett hónap, időszak nem mondható le, a szolgáltatás lemondása a következő ki nem fizetett, vagy meg nem kezdett időszaktó lehetséges. III.6.5. Adatok valódisága 1. Az Ügyfél vállalja, hogy senkinek nem adja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolja a belépéshez szükséges jelszót. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben: - valótlan vagy hiányos adatok megadása; - a Szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más előfizetők/ügyfelek személyes adataival vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés; - előfizetői szerződés megszűnése. 3. Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. 4. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét viseli. III.6.6. Működéssel kapcsolatos rendelkezések 1. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a működést érintő terheléses, és egyéb adatforgalomból származó károkért, működésért. Ezeket a jelenségeket a Szolgáltató felárért tárja fel és tudásának megfelelően javítja ki vagy hárítja el. Robotok, terheléses támadásokból eredő károkért a Szolgáltató nem felelős, annak kárát a szolgáltató nem köteles vállalni. 2. Régi, vagy új technikára nem optimalizált, fejlesztett rendszereket weboldalakat a szolgáltató nem köteles frissíteni felár nélkül. A rendszerek, weboldalak aktualizálása nem kötelessége, nem feladata a Szolgáltatónak. 3. A Szolgáltató rajta kívül álló okból származó károkért nem vállal felelősséget. 4.A Szolgáltató egyedi weboldalak esetén nem köteles szerver rendszergazdai szolgáltatásokat végezni. 5. A Szolgáltató 3. fél által készített programok működéséért nem vállal felelősséget, valamint 3. fél általi programműködés miatti saját rendszerében történő működési hibákért sem. Amennyiben a 3. fél által készített program befolyásolja az elkészített rendszer működését, ebben az esetben a Megrendelő vállalja a felelősséget, és garantálja, hogy 3. fél álltak készített program nem lesz hatással a rendszerre.

6. Nem befolyásolhatja a Megrendelő a rendszer működését 3. fél által készített programmal az üzemeltető írásos beleegyezése nélkül. (facebook, szinkronizáló programok, egyéb külső rendszerek.) 7. A Szerver műszaki hibájából adódó károkért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. 8. Szerver támadásokért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, ezek feltárását felár díjazása mellett hárítja el. 9. E-mailek célba éréséért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, valamint 3. fél általi fennakadásokért sem. A Szolgáltató garantálja, hogy a szolgáltatásaiból a levél útra lett indítva. Amennyiben a megrendelő e-mail címe spam listára kerül, azért a Megrendelő a felelős. III.6.7. Adatkezelés, adatvédelem 1. A Szolgáltató köteles a Megrendelőről az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. 2. A Szolgáltató a Megrendelő részére történő számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint a Megrendelői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhet: 1, a Megrendelői szerződés kötelező elemei, 2, az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme, 3, az egyéb szolgáltatás dátuma, 4, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, 5, tartozás hátrahagyása esetén az Megrendelői szerződés felmondásának eseményei. 3. Az adatok a szerződés megszűnéséig, valamint a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. 4. A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatóságáról és a további adatvédelmi szabályokról az Adatvédelmi szabályzat rendelkezik. III.6.8. Szolgáltatás megszüntetése 1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő többek között az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja: 1, a webtárterületen - törvénybe ütköző módon - pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyeztetni, 2, a web tárterületen olyan programkódot szándékozik elhelyezni, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra; 3, a Megrendelő tevékenységével a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségét csökkenti, vagy magatartása más felhasználók informatikai biztonságát veszélyeztetheti; 4, az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldésével, valamint más módon a felhasználókat zaklatni szándékozik; 5, szándékos magatartásával az Internet Etikai Kódexét (Netikett) megsérti, és ezzel a magatartásával felhívásra haladéktalanul nem hagy fel; 6, ha az Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és tartozását felhívásra sem rendezi, 7, a havi tárhely díj fizetési költség kötelezettségének megszegése esetén. Tört hónap esetében visszafizetési igény a Megrendelő részéről nem állhat fenn, 8, ha a megrendelő akadályozza a szerződés teljesítését, 9, a Megrendelő szerződés szegése esetén.

III.6.9. Rendelkezésre állás 1. A Szolgáltató a szerver üzemeltetéssel és a bérelt szoftverekkel kapcsolatban éves szintű rendelkezésre állás vállal. Éves hálózati rendelkezésre állás virtuális gép esetén, hálózat esetén, szoftver vagy szolgáltatás bérlése esetén: 95% -os. 2. A szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozó előírások megsértése (továbbiakban: kiesés) esetén az Megrendelő kötbérre jogosult, amely a kiesés idejére eső előfizetői díj kétszerese maximum. 3. Felek rögzítik, hogy az esetleges kiesés visszavezethetően a fenti kötbéren felül előfizető nem jogosult semmilyen egyéb kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb jogcímen bárminemű kompenzációra. Megrendelő kijelenti, hogy jelen kötbér megállapodás - a szolgáltatás díjára való tekintettel is - arányosnak és méltányosnak tartja. 4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel. 5. A Megrendelő elfogadja és betartja az Internet Szolgáltató Tanács (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, amely a http://iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek. III.7. HÍRLEVÉL KÜLDŐ RENDSZER BÉRLÉSE A szolgáltatásba történő regisztrációval Ön kifejezi egyetértését a szerződésben feltüntetett betartandó feltételekkel. Amennyiben valamely rendelkezéssel nem ért egyet, ne regisztráljon, és ne vegye igénybe a szolgáltatást! III.7.1. A szerződés tárgya 1. A Szolgáltató olyan interneten használható Hírlevél küldő alkalmazást biztosít a Megrendelőnek, amivel az adott szolgáltatási csomagtól függően meghatározott darab levelet küldhet havonta. A Szolgáltató kezelőfelületet biztosít a Megrendelőnek, ami segítségével személyre szabott hírleveleket küldhet, mérheti a kiküldött levelek hatékonyságát, illetve kezelheti a feliratkozókat. 2. A Megrendelő kijelenti, hogy előzőleg tájékozódott a rendszerünkről, a szolgáltatásról és azokat megfelelőnek találta, elfogadta. III.7.2. A szerződés létrejötte és feltételei 1. A szerződés a regisztrációval, a feltételek elfogadásával, a Szolgáltató jóváhagyásával és a díjak megfizetésével jön létre. Azzal, hogy a Megrendelő kitöltötte az online megrendelő oldalunkat, vagy ingyenes fiókot hozott létre visszavonhatatlanul elfogadta a Szolgáltatási szerződésünket és az Adatvédelmi szabályzatot. 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő megrendeléskor megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a megrendelést, a szerződés elfogadását A Szolgáltató minden esetben értesítést küld a Megrendelő részére a megrendelés elfogadásáról, vagy visszautasításáról. 3. A kiküldő e-mail cím valódiságáért a Megrendelő felel. III.7.3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 1. A Szolgáltató köteles az első pontban meghatározott szolgáltatást nyújtani a Megrendelő részére. A Szolgáltató köteles magas rendelkezésre állást biztosítani a Megrendelő számára

2. A Szolgáltató a szolgáltatás megszüntetésére, korlátozására az alábbi okok miatt jogosult: Ha a Megrendelő kéretlen leveleket küld (SPAM-el). Ha a Megrendelő olyan tevékenységet folytat, amivel akadályozza más megrendelők szolgáltatását. Ha a Megrendelő megsérti a szerződés bármely pontját. Ha a Megrendelőnek 10 napnál régebben fizetési elmaradása van. Ha a Megrendelő a Szolgáltató hozzájárulása, tudta nélkül továbbértékesíti a szolgáltatásokat. 3. Amennyiben a Megrendelő kifizeti a számláját, vagy elhárítja a zavaró okokat, akkor a Szolgáltató köteles visszakapcsolni a szolgáltatást. Ez alól kivétel a SPAM. A Szolgáltató zéróspam politikát folytat, minden SPAM gyanús ügyet, azonnali szerződésbontás követ. Természetesen csak akkor, ha bizonyítható a törvénysértő magatartás. 4. A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket abban az esetben, ha a szolgáltatás lényeges változás áll be új szolgáltatások bevezetése és amennyiben a már meglévő ügyfeleket ez nem érinti új árazási csomagokat vezet be. Minden fontosabb változásról a Szolgáltató köteles értesíteni a Megrendelőt. III.7.4. A szolgáltatás árai és fizetési feltételek 1. Az aktuális szolgáltatási árak a www.albapromotion.hu oldalon, „Sign in” menüpontban érhetőek el. A Megrendelő különböző szolgáltatási csomagok közül választhat 3. A Szolgáltató jogosult az aktuális díjakat bármikor módosítani és erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni; a hozzáféréséhez megadott e-mail címen. A módosított árak nem érinthetik a Megrendelő által már kifizetett időszak előfizetési díját. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a módosított díjakat, a Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására. A Megrendelőnek a számla kiállításától 10 napja van, hogy befizesse a következő hónap díját, vagy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás megszüntetésére. III.7.5. A szerződés időtartama és felmondása 1. A szerződés határozatlan időre jött létre, 1 hónapos felmondási határidővel. A felmondás elküldhető értesítés formájában a [email protected] címre. A Szolgáltató azonnal felmondhatja a szerződést a Megrendelővel, ha a Megrendelő nem tesz eleget a kötelezettségeinek, vagy a szerződés bármely pontját megszegi. III.7.6. Adatkezelés 1. A Megrendelők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII.. törvény. III.7.7. Jótállási feltételek és kártérítés 1. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható technikai okokból történő leállások miatt. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Megrendelő jogszerűtlen magatartásából adódó károkért. III.7.8. SPAM 1. A szolgáltató nem járul hozzá, hogy a Megrendelő olyan hírleveleket küldjön, aminek a küldését a címzettek előzőleg nem hagyták jóvá. Minden SPAM gyanús ügyben a Szolgáltató jogosult azonnali szerződésbontásra. III.7.9. Vegyes rendelkezések 1. A jelen szerződés teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét, illetve a szerződéssel, valamint annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. Amennyiben a jelen titoktartási

kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő 10 évig áll fenn. 2. A számlázási címnek megfelelő cég vagy magánszemély birtokolja az adott fiókba felvitt email címeket, tulajdoni joggal rendelkezik felette. Az adott fiókban felvitt, azaz kezelt címekért a tulajdonos felel minden esetben. 3. Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék. 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre, illetve a jelen szerződés által érintett szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, e-mailben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás közt békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. IV. SZERZŐI JOGOK Amennyiben az egyedi szerződések másként nem rendelkezik: 1. Szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. 2. Szerzői jogok: Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. 3. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. 4. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre, illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog határozatlan időre szól. 5. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. 6. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. 7. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

IV/1. SZOFTVEREK, ALKALMAZÁSOK, BÉRELT SZOLGÁLTATÓSOKKAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGOK 1. Szolgáltató a tulajdonosa a szoftveres alkalmazásoknak, minden forráskódnak és annak minden további, a Szolgáltató által végrehajtott módosításával, frissítéséve és fejlesztésével kapcsolatos új szerzői jognak. 2. Megrendelő a szoftveres alkalmazásokat harmadik félnek nem adhatja át, nem értékesítheti, valamint nem tárolhatja és üzemeltetheti külső/harmadik szerveren, kivéve külön licenceszerződés alapján vagy külön megállapodás történik erre a pontra. 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy kizárólag a Szolgáltató által fejlesztett szoftveres alkalmazások használatának jogát szerzi meg, azok további fejlesztésére harmadik fél nem jogosult. 4. Az elkészült honlap és alkalmazások csak a megrendelés tárgyát képző domain alatt működhet, ezt eladni külön sokszorosítani nem lehet. Kivéve külön licence-szerződés alapján vagy külön megállapodás történik erre a pontra. 5. A szerzői jogokat a Szolgáltató birtokolja, ennek díjazásáról a kivitelező egyoldalúan dönt, kivéve ha erre előzetesen történt árrögzítés. Előzetes rögzített ár esetén a rögzített árat kell kifizetnie a megrendelőnek. 6. A szerzői jog a forráskódra való tekintettel abban az esetben is a Szolgáltató birtokában marad, ha a megoldási ötlet a megrendelőé volt. A megvalósított, kivitelezett megoldásokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, értékesítheti bárminemű korlátozása nélkül. A Megrendelő kijelenti, hogy harmadik fél a megvalósításokra nem tart igényt, semmiféle korlátozással nem rendelkezik. 7. A Szolgáltató más szerveren üzemeltetett alkalmazásait a Megrendelő és/vagy Üzemeltető 3. fél semmilyen más célra nem használhatja fel, ezért kezességet vállal a Megrendelő. 8. A Szolgáltató elérhetőségeit szerverkörnyezettől függetlenül fel kell tüntetni, kivételt képez az az eset, ha erre külön megállapodás születik. 9. Az elkészült, bérelt weboldal nem többszörözhető és nem sokszorosítható, nem adható el 3. félnek. 3. félnek abban az esetben adható el, ha az egész weboldal üzlet tartalmastól átadásra kerül 3. félnek és a későbbiekben az eladó már nem fogalakozik ezen tevékenységgel. 10. Kizárólagosság kérhető plusz díjazás mellett a weboldalak egyes részeire, de ezen igényeket a kivitelező egyoldalúan és teljes körűen elutasíthatja, teljes körűen saját belátása szerint dönthet. 11. Ha ezektől a pontoktól eltér a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a megrendelő által kifizetett díjnak megtartására is jogosult. V. KÉSEDELMESSÉG, KÖTBÉR 1. A Szolgáltatót a Megrendelő semmilyen mértékben nem akadályozhatja a munka teljesítésében sem fizikai sem információ visszatartásával. A kérdések, vagy átadott információk alapján a Megrendelő minden esetben 3 napon belül ad választ a Szolgáltatónak amely válaszidő nem tartozik bele a vállalási határidőbe. Az itt felmerülő időkiesések nem tartoznak bele a vállalt határidő számításába. Amennyiben a Szolgáltató minden információ birtokában van és nincs akadályoztatva a munka

előre haladásában úgy az átadási határidő nem módosulhat. 2. Az átadási határidőt módosító (meghosszabbító) gyakori esetek, amelyek nem tartoznak bele a megbízás idejébe: - átadás átvétel ideje, (elhúzódása); - tesztelés, ellenőrzés (elhúzódása); - időközi lassú kommunikációs idők; - megbízás kezdetekor nem áll rendelkezésre minden információ; - a Megrendelő garanciális hibát tár fel az átadás után 3. Kötbér, felelősség vállalás: amennyiben a munka bizonyos mértékben már elkészült úgy az kifizetésre kerül, a kötbér ettől függetlenül kerül megállapításra maximum a megbízási díj feléig. A megbízás késedelmes teljesítés esetén heti kötbér terheli, amely mértéke külön megállapodás tárgyát képzi. 4. A Megrendelő minden kötelezettség nélkül elállhat a megbízástól amennyiben az átadás átvétel késedelme eléri a 6 hetet. VI. KÁROKOZÁS, KÁRRENDEZÉS, FELELŐSSÉG VI.1. Szerver 1. A biztosított tárhelyen lévő adatokról biztonsági mentést nem köteles készíteni a Szolgáltató. Garantált és meghatározott biztonsági mentésekről igény esetén külön megegyezés születik, amelyet követően a megegyezésben leírtak alapján jön létre és az ott leírt ideig és formában van tárolva az adat. 2. Ha nem a Szolgáltató szerverén van elhelyezve a weboldal, akkor a keletkezett adatveszteségekért, és egyéb más fellépő hibáért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató adatokért, elmaradt haszonért a Szolgáltató nem felel. VI.2. Vis maior 1. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható -a felek akaratától független körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet. 2. A szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem a Szolgáltató, sem az Megrendelő nem tartozik felelősséggel: háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, természeti katasztrófa, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés (sztrájk), valamint a honvédelmi, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Valamint vírustámadás, szerverbetörés, egyéb kártevők, szoftver vírusok, férgek támadása, hacker betörés stb. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. 3. A szolgáltatás folyamatos elérhetőségét az Szolgáltató biztosítja, más szolgáltatók, szerver, hálózati vagy websebesség korlátozásból adódó károkért az adott főszolgáltató a felelős. 4. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

5. A felek között létrejött Szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. 6. Amennyiben a szerződött felek információihoz, jelszavaihoz 3. fél hozzáfér, úgy a szolgáltató felelősséget nem vállal. 7. A rendszerek, szoftverek vagy alkalmazások NEM rendeltetésszerű használatából származó károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal. VI.3. Email 1. Az emailban írtakért, a hírlevél listákkal kapcsolatos felelősségeket a megrendelő vállalja. A Szolgáltatónak nem feladata a hírlevélküldő rendszerekben a címlisták ellenőrzése, annak eredete és valódiságának ellenőrzése. Az e-mail címlistákkal kapcsolatosan minden felelősséget a Megrendelő vállal. A szolgáltató az e-mailek elküldését, útnak indítását tudja mérni és teljes körűen vállalni, mást nem. VII. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM 1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli. 2. Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót. VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Szerződő felek a szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. 2. Szerződő feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben. A jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésekben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (továbbiakban: az „Értesítések”) írásba kell foglalni, és a másik Félnek a hivatalos értesítési címére, a jelen pontban meghatározott módon a másik Féllel közölni kell. A felek eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet. Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek: 2.1 személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen — amely lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét aláírásával elismeri — megjelölt napon, vagy 2.2 futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy 2.3 tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a

visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem kereste”, illetőleg „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy 2.4 faxüzenetként megküldött értesítés visszaigazoláson jelzett napon, vagy

esetén

a

sikeres

továbbítást

igazoló,

ún.

2.5 e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (továbbiakban: az „Áthaladás időpontja”) követő naptári napon. Az ellenkező bizonyításig az Áthaladás időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot kell tekinteni, kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. Ebben az esetben a tényleges Áthaladás időpontját kell figyelembe venni, vagy 2.6 amennyiben a címzett Fél a megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján. Az értesítéseket az egyedi szerződésekben meghatározott személyeknek kell megküldeni. Szerződésnek tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó lényeges adatokat tartalmazó megrendelés és annak árajánlatot és teljesítési határidőt tartalmazó visszaigazolása. 3. Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók: • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről • 2011. évi CXII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről • 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy árajánlatot kizárólag pontos és ellenőrizhető adatokkal rendelkező személyeknek, társaságoknak adjon. Szolgáltató hiányos adatok esetén megpróbálja begyűjteni a szükséges adatokat, amennyiben Ajánlatkérő 48 órán belül nem biztosítja a hiányos adatokat, úgy a szolgáltató megtagadhatja az ajánlat biztosítását. 5. Az ajánlat elfogadás és/vagy a megrendelőlap aláírásával vagy a szolgáltatás megrendelésével (póstai, e-mail, fax) Megrendelő szerződés szerű kötelezettségeket vállal, melynek alapja a mindenkori ÁSZF. Az egyedi szerződés aláírásának megtagadása esetén is az ÁSZF az irányadó. 6. A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Jogvita esetén hatáskörtől függően a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Kelt: 2015. április 01.