A I
?
2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: „Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése" A kötelezettségvállalás a 2010. évi Költségvetés 841-14-081 szakfeladaton 131521 főkönyvi számon 133049 analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 3.114.675.- Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Contrapposto Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év
forint
év
forint
év
forint
A szerződő partner a beszállítói listában: folyamatban. Budapest, .^3ífe>:..4?.:.M Budapest, .lsdS:....Í..ÍA?.. * A nem megfelelő rész kihúzandó ! Átvételi időpont:
Kapja
Fedezetigazolás
~~KX
Pénzügyi Osztály Némethné Révész Andrea 2010.évi előirányzat
Felhasznált összeg
Aláírás
r
Felhasználható összeg
M-a/Mi. Jogi és Közbeszerzési referens
JUtio. U 22
Jogi szakvélemény K H O . . ( | . i_J^ Ellenjegyző dr. Deák Erzsébet
fao. h- ^
Kötelezettségvállaló dr. Papcsák Ferenc ly Regisztráció: Pénzügyi Osztály
dJ
loto. H.VtloU
IZ^ 0^
c : :
^\\
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Galambmentesítő
rendszer
bővítéséről
amely létrejött egyrészről a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145. Budapest, Pétervárad u. 2. Adószám: 11784009-15514004, képviseli: dr. Papcsák Ferenc Polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) valamint másrészről Contrapposto Kft. (2211. Vasad, Külterület 66. Számlaszám: 11600006-0000000040842778, Adószám: 22635404-2-13, képviseli: Pap Frigyes), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint:
1./ Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a Bp. XIV. ker. Pétervárad u. 2. szám alatti ingatlanon a homlokzaton telepített elektromos és mechanikus galambmentesítő rendszer bővítési munkálatait. (A szükséges műszaki tartalom az e szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat mellékletben található.)
2.1 A munkavégzés helye:
Budapest XIV. kerület Pétervárad u. 2. homlokzata
3./ A munkavégzés időtartama 3.1. A munkavégzés kezdő időpontja: 3.2. A munkavégzés befejezési határideje:
a szerződés hatálybalépésének napja 60 nap, a munkaterület és egyes megrendelői igények pontosításával összhangban.
A Vállalkozó a megrendelésben foglaltaktól csak a Megrendelővel történt előzetes írásbeli egyeztetés alapján térhet el.
4./ Vállalkozó a 2010. október 18-án kelt költségvetése szerint a galambmentesítő rendszer bővítésével kapcsolatos munkákat összesen: Nettó: + 25 % AFA Bruttó:
2.491.740,- Ft
azaz
622.935,- Ft,
azaz
3.114.675,- Ft,
azaz
kettőmillió-négyszázkilencvenegyezerhétszáznegyven forint hatszázhuszonkettőezerkilencszázharmincöt forint hárommillió-száztizennégyezerhatszázhetvenöt forint
vállalkozási díj ellenében végzi el, mely egyösszegű átalánydíjnak minősül és benne foglaltatik az anyag és munkadíj. (A Vállalkozó, az általa kiállított számlán, az SZJ ill. VTSZ számot feltünteti.) 1
5./ Fizetési feltételek 5.1. A szerződés az eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel teljesül, melynek során szerződő felek megállapításaikat közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 5.2. A Megrendelő az elkészült munkát átveszi, ha az átadás-átvételi eljáráskor annak nincs mennyiségi és minőségi hiánya. Az esetleges hiányokat a Vállalkozó 10 napon belül pótolja. 5.3. Vállalkozó a megjelölt objektum munkálatainak befejezését követően végszámlát állít ki. A számla mellékletét képezi az átvételt igazoló, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely egyértelműen rögzíti az átadott munka megnevezését és az átadás időpontját. 5.4. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét a teljesítésigazolás alapján a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a Vállalkozó 11600006-00000000-40842778 számú számlaszámára. 5.5. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a PTK-ban meghatározott, mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamatot jogosult követelni a Megrendelőtől.
6./ Pótmunka és kivitelezéstől eltérő munkavégzés 6.1. Megrendelő kiköti, hogy Vállalkozó az elvégzendő munka kapcsán pótmunkát nem végezhet. E munkák esetleges felmerüléséről haladéktalanul köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni. Munkavégzésre csak előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő jóváhagyásával jogosult. 6.2. Vállalkozó a kivitelezés során jogosult az ajánlattól eltérő de azonos értékű, helyettesítő műszaki megoldás kivitelezésére Megrendelő előzetes írásos engedélye alapján.
ÍJ Kötbér 7.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelem és hibás teljesítés esetén napi 10.000,-Ft (azaz tízezer forint) kötbért köteles megfizetni. 7.2. A kötbér maximális mértéke, egyben a meghiúsulás esetén fizetendő kártérítés mértéke a szerződéses összeg 20%-a. 7.3. A kötbér esedékessé válik: - késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, ill. a póthatáridő lejár. -hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg - ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér lejár - a késedelemre vonatkozó szabályok szerint. - egyéb esetben, amikor a jogosult a szerződésszegésről tudomást szerez.
8./ Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Az igénybevett alvállalkozó(k) tevékenységéért Megrendelővel szemben Vállalkozó felel.
9.1 Vállalkozó köteles 9.1. A szerződés tárgyát képező munkát első osztályú minőségben elkészíteni, az árajánlat alapján megkötött vállalkozási szerződés szerint. 9.2. A tevékenységgel járó károkat helyreállítani, és a munlcafolyamatból eredő javításokat elvégezni. 2
9.3. Köteles tevékenysége során a Megrendelő által átadott munkaterületen a munka, baleset- és tűz - és vagyonvédelmi szabályokat betartani és dolgozóival betartatni. 9.4. Vállalkozó felel az előírások megszegése miatt okozott károkért. 9.5. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő a szakszerűtlen utasításhoz Vállalkozó tiltakozása ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az utasításnak köteles eleget tenni, de a Megrendelő kizárólagos kockázatára.
10./ Vállalkozó a munkát saját eszközeivel végzi.
11./ Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ellenőrzésre és teljesítésigazolásra jogosult képviselője: Juhász István tel.: 06-1/8729180 06-30/9192611
12./ Megrendelő köteles 12.1. A munkaterületet a szerződésben foglalt időpontban átadni. 12.2. Térítés nélkül gondoskodni a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges áramellátásról. 12.3. Megrendelő az épületeknek a munkavégzés helyére vonatkozó alaprajzait Vállalkozónak átadja.
13./ Helyszíni munkavégzés feltételei 13.1. Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. 13.2. Vállalkozó munkavégzésre munkanapokon és munkaszüneti napokon is jogosult. Munkanapokon helyszíni egyeztetés alapján, közös megegyezéssel időszakosan munkát végezhet. Figyelemmel kell lennie azonban a működő hivatalra, valamint az ügyfélfogadás rendjére. 13.3. Megrendelő munkavégzésre az épületekben naponta 8,00 - 22,00 óra között biztosít lehetőséget. Igény esetén lehetőség van éjszakai munkavégzésre is. 13.4. A létesítmény nyitása, zárása Megrendelő feladata. 13.5. Megrendelő a munkát és a felhasznált anyagot ellenőrizheti.
14./ Megrendelő képviselője, telefon ill. fax száma Pálffylmre Tel.: 06-1/8729-300
15. Vállalkozó képviselője, telefon ill. fax száma Pap Frigyes Tel/fax: +36-29/494422
3
16./ Elállás a szerződéstől 16.1. Megrendelő a jelen szerződéstől a munka megkezdése előtt elállhat, de ez esetben köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére, és a megrendelt anyagok kifizetésére azok átvétele mellett. 16.2. Amennyiben az elállásra azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Vállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő kárát megtéríteni. 16.3. Vállalkozó elállhat a jelen szerződés 9.5 pontjában foglaltak esetén. 16.4. Ha a munkavégzés helyét Megrendelő a Vállalkozó által kitűzött póthatáridőre sem biztosítja, akkor a Megrendelő köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére, és a megrendelt anyagok kifizetésére azok átvétele mellett.
17./ Garancia A Vállalkozót az elkészült munkára a hatályos jogszabályokban megállapított kötelező alkalmassági idő figyelembe vételével a PTK 305-311 §-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli. A garancia a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján kezdődik. A Vállalkozó az elvégzett munkára 5 (öt) év garanciát vállal. Vállalja továbbá a rendszer félévente történő ellenőrzését, a garanciális időn belül.
18./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az egymás tudomására jutott műszaki, biztonsági, szolgálati és üzleti titkot az arra vonatkozó szabályok szerint kezelik, illetéktelen harmadik személyek részére semmilyen információt nem szolgáltatnak ki. Feleknek a szerződéssel kapcsolatosan foglalkoztatott munkatársai ennek a titoktartási kötelezettségnek tudatában teljesítik feladataikat és a titoktartás alkalmazotti minőségük megszűnése után a titok jellegének megfelelő ideig áll fenn. A fenti titok megsértése polgári jogi és büntető jogi szankciót von maga után. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén Megrendelő - kártalanítási kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani.
19./ Szerződésmódosítása: 19.1. Szerződő felek a munkálatok befejezési határidejét közös megegyezéssel módosíthatják. 19.2. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, a két fél cégszerű aláírásával kerülhet sor.
20./ Jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatot a Megrendelő nevében Pálffy Imre tehet.
21./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessege, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
4
22./ Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIH Törvény 15/B. §-a szerinti („Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez.
23./ Jelen szerződés 6 (hat) példányban készült, minden példány 5 (öt) számozott oldalt tartalmaz.
24./ Felek jelen tervezői szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján 6 példányban aláírták. A szerződés aláírása napjával lép hatályba.
Budapest, 2010.
.ÜL-A Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Szsz.: 11600006-00000000-408-' '
Megrendelő
Vállalkozó
5
