A NAV Központi Hivatala kezelésében lévő Budapest, 1054 Széchenyi u. 2. sz. alatti „A” 667 m2 padlásteres és „B” 606 m2 padlásteres épület tetőfelújítása Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód:
2015/74 Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Nyílt 2015.07.03. 10867/2015 45200000-9;45261000-4;45300000-0;45400000-1
Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Gazdasági és pénzügyek
2015.07.23.
Központi szintű
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Postai cím: Széchenyi utca 2. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Dr. Soós Zsuzsanna Telefon: +36 13731661 1
E-mail:
[email protected] Fax: +36 13731798 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás x Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek 2
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés "A NAV Központi Hivatala kezelésében lévő 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. sz. alatti „A” 667 m2 padlásteres és „B” 606 m2 padlásteres épület tetőfelújítása" tárgyban II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 3
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés "A NAV Központi Hivatala kezelésében lévő 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. sz. alatti „A” 667 m2 padlásteres és „B” 606 m2 padlásteres épület tetőfelújítása" tárgyban II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45200000-9 45261000-4 45300000-0
Kiegészítő szójegyzék
45400000-1 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) "A NAV Központi Hivatala kezelésében lévő Budapest, 1054 Széchenyi u. 2. sz. alatti „A” 667 m2 padlásteres és „B” 606 m2 padlásteres épület tetőfelújítása” az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel. „A” épület: Kéthéjú szellőző közel 667 m2 padlásteres (nem beépített) ͠hidegtető, egyszerű nyeregtető, amelynek tetőszerkezete a zárófödémtől független, függesztőműves, hagyományos ácskötésű fa 4
fedélszék. „B” épület: Kéthéjú szellőző közel 606 m2 padlásteres (nem beépített) hidegtető, egyszerű nyeregtető, amelynek tetőszerkezete a zárófödémtől független, függesztőműves, hagyományos ácskötésű fa fedélszék. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 10 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Előlegfizetés: Az előleg igénylésének és kifizetésének feltételeit a Kbt. 131. §-ában és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt rendelkezések szabályozzák. Az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel jogosult a Vállalkozói díj összegéből előleget kérni. Ajánlattevőként szerződő fél maximum a Szerződésben meghatározott tartalékkeret nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésére jogosult. Előleg igénybevétele esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg, az előleg összegével megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint. A biztosíték teljesíthető banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. A kötelezvény 5
kedvezményezettjeként ebben az esetben is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kell megjelölni. Az előleg visszafizetése bank vagy biztosító által tett és a Megrendelő javára szóló garancianyilatkozattal (garanciaszerződéssel) is biztosítható. Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a nyilatkozatát ajánlatához csatolnia kell. A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján Ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A kifizetett előleg az első részszámlából történő levonás útján kerül a Megrendelő részére visszatérítésre, a visszafizetési biztosíték pedig az előleg visszafizetésével egyidejűleg felszabadításra kerül. Kötbér: A nyertes ajánlattevőként szerződő felet a neki felróható késedelmes vagy nem megfelelő minőségű teljesítés esetén - a késedelem megszűnéséig, illetve a hibás teljesítés kijavításáig - a teljesítési határidő/póthatáridő eredménytelen elteltét/ követően napi 150.000 Ft késedelmi/hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30%-a, mely összeg elérése esetén Megrendelő a Szerződést meghiúsultnak nyilváníthatja. Ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kivitelezést részben vagy egészében nem teljesíti, Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. Ha a meghiúsulás a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból következik be, Megrendelő a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. A meghiúsulási kötbér a fenti nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. Megrendelő jogosult a Szerződést olyan határidővel felmondani, amely lehetővé teszi, hogy a kivitelezés megvalósításáról intézkedni tudjon, amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi (ilyen különösen a teljesítési határidő ismételt elmulasztása és/vagy a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximumot) Ebben az esetben Megrendelő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. Jótállási kötelezettség: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjával (sikeres műszaki átadás-átvétel) egyidejűleg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-ával megegyező mértékű Jólteljesítési (garanciális) biztosítékot nyújt a Megrendelő részére, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint. A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a garanciális biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A garanciális biztosíték alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti. A garanciális biztosíték a megnyitása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 45. napig érvényes. Ajánlattevőnek a Jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a Ptk. 6.186. § (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 6
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átvett munkákra 36 hónap jótállást (garancia) vállal az átadás-átvétel napjától számítva, amely magában foglalja a beépített berendezések díjmentes karbantartását is. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák során felhasznált anyagok, beépített alkatrészek, berendezések, eszközök (továbbiakban: termékek) újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A munkák során felhasznált termékekre a gyártó által vállalt jótállási idő, de legalább 36 hónap jótállás érvényes (jótállási jegyek). A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási időszak újból kezdődik. Vállalkozó a tető valamennyi teherhordó szerkezeti elemére 10 év jótállást vállal. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, figyelemmel a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, továbbá a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) és (3) bekezdéseire is - alvállalkozó igénybevétele esetén, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétől eltérően - a 306/2011. Korm. r. 13. § (1), (2), (4)-(6) bekezdései, valamint 14. § (1) bekezdése alapján - történik, az alábbi módon: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az Ajánlatban (Költségvetési főösszesítő) foglaltak alapján az alábbi ütemezés szerint jogosult 3 db részszámlát továbbá a végszámlát kiállítani: Az első részszámla a Teljesítési igazolással elfogadott 25%-os készültségnél a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25 %-áig. A második részszámla a Teljesítési igazolással elfogadott, 50%-os készültségnél a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 50 %-áig. A harmadik részszámla a Teljesítési igazolással elfogadott 75 %-os készültségnél a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 75 %-áig. A nyertes ajánlattevőként szerződő felet a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj összegének fennmaradó 25 %-a a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kiállított Teljesítési igazolással benyújtott végszámla alapján illeti meg. A részszámlák értelemszerűen mindig az arányos %-os készültség alapján járó összeg és az előző részszámla alapján kifizetett összeg különbözetére állíthatók ki. Ajánlatkérő az előleg kifizetését a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti biztosítékok nyújtása esetén vállalja megfizetni. A kifizetett előleg az első részszámlából történő levonás útján kerül visszatérítésre, az előleg-visszafizetési biztosíték pedig az előleg visszafizetésével egyidejűleg felszabadításra kerül. A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § - hatálya alá esik. A tartalékkeret mértéke 10 %. (ld. Egyéb információk: 4. pontja) Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
7
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetén közös nyilatkozatot kell benyújtani vagy együttműködési megállapodást kell kötni, amelyben -meg kell jelölni a vezető céget, -kapcsolattartót, továbbá - rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását az ajánlat tartalmáért és megkötése esetén - a szerződés teljesítéséért. A közös nyilatkozatnak vagy együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy -a szerződés teljesítése során melyik közös ajánlattevő melyik feladatot látja el, -milyen kötelezettséget teljesít, illetőleg -a szerződés megszűnését követően - az egyetemleges helytállási kötelezettség érintése nélkül - a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásával összefüggésben mely feladatokat, kötelezettségeket mely ajánlattevő teljesíti [Kbt. 25. § - 26. §]. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a következő kizáró okokat írja elő: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 58. § (3) bekezdésére tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§-ában és 12. §-ában meghatározott módon kell igazolni, az alábbiak szerint. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára, különös tekintettel annak IX. pontjára. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) Ajánlattevő tekintetében: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja (Magyarországon letelepedett ajánlattevők)] Alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok 8
hatálya alá. A benyújtott nyilatkozatok keltezése az eljárást megindító felhívás feladásától korábbi nem lehet. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) a cégkivonatban szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény igazolását egyszerű másolatban az Ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal: az ajánlattevő pénzforgalmi számláján volt-e az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Sorbaállítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) Az előírt alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel, a Kbt. 55. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint. Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek (közös ajánlattevők legalább egyikének, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek önállóan) teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. A pénzügyi alkalmassági feltétel igazolási módjával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) és (5) bekezdései szerinti körülményekre. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő ha: 1.) Pénzforgalmi számláján vagy számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás volt. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1) A referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. [A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.] A tetőszerkezet építésre vagy felújításra vonatkozó referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, teljesítés ideje - a kezdő és a végső időpont megadásával -, teljesítés helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, amelyre a referenciaként bemutatni kívánt kivitelezés vonatkozott. A bemutatni kívánt referenciákról összesítő adatlapot kell benyújtani, amelyen fel kell tüntetni az eredeti megrendelő, valamint (amennyiben alvállalkozóként teljesített referencia esetén a két szervezet nem azonos) a szerződést kötő másik fél kapcsolattartóját, és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím). [310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont] Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 9
felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés szerinti referenciaigazolásnak mindhárom körülményt tartalmaznia kell: - igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével; - a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt; - az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 2) A szakemberekre vonatkozóan az alábbi információkat kell megadni. Felelős műszaki vezető: név, felsőfokú végzettséget,egyúttal az előírt képzettségek valamelyikét igazoló dokumentum (diploma) egyszerű másolata. Az előírt végzettség/képzettség mellett az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő megléte önéletrajz alapján igazolandó, maga a jogosultság megléte nem feltétel. Ajánlatkérő azonban a gyakorlati idő önéletrajzzal történő igazolása helyett a kamarai bejegyzésre történő hivatkozást is elfogadja! (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A jogosultság). Ebben az esetben az ajánlatban az önéletrajz benyújtása helyett a kamarai nyilvántartási számot, névjegyzéki besorolást, illetve nyilvántartó szervezet honlapjának (pl. Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara, stb.) címét is meg kell adni. Ebben az esetben a felelős műszaki vezető szakember gyakorlati időre vonatkozó alkalmasságát Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján a megadott honlapon ellenőrzi. A létesítményfelelős esetében a végzettségét (építészmérnök vagy építőmérnök, vagy gépészmérnök, vagy erősáramú villamosmérnök) igazoló okirat egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell. A megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett. Az ajánlatban bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítése során az ajánlatban megjelölt feladat ellátására rendelkezésre állnak majd. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételek igazolási módjával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) és (1a) bekezdései szerinti körülményekre. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik összesen legalább 1 db, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év során teljesített és műszaki átadással zárult, tetőszerkezet építésre vagy felújításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciamunka-igazolással. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a következő feladatok mindegyikét: tetőfedés, bádogozás, tetőszigetelés, ácsmunka. Továbbá, a referenciák összértékének el kell érnie a nettó 100 millió forintot. [310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont] A referencia több, de legfeljebb 3 szerződéssel is igazolható. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
10
2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni legalább - 1 fő építész- vagy építőmérnök - vagy azzal egyenértékű - felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetőt, aki az építési beruházás teljesítésért felelős, és aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész szerinti (2. Építési szakterület) szerinti, vagy a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti azzal egyenértékű műszaki vezetéshez szükséges szakmai gyakorlati idővel. Amennyiben a megajánlott szakember vonatkozásában ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára azt kívánja igazolni, hogy a szakember a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A minősítéssel rendelkezik, ajánlatkérő az építész- vagy építőmérnök képzettség helyett a magasépítési üzemmérnök képzettséget is elfogadja. [310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. § (2) bekezdés c) pont] - 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű (építészmérnök vagy építőmérnök vagy gépészmérnök, vagy erősáramú villamosmérnök) létesítményfelelőst, aki a munkavégzés során folyamatosan az építési területen tartózkodik és naplóbejegyzési jogosultsággal rendelkezik. (266/2013. (VII.11.) kormányrendelet szerint). [310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont] III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. az alkalmassági feltételként előírt szakemberekre vonatkozóan. III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 11
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 12
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/23 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/07/23 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: 1051 Budapest, Sas u. 23. VI. emeleti tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 13
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvételének feltétele az előzetes regisztráció, amelyet követően az ajánlatkérési dokumentáció a tervdokumentációt és a - jelszó nélkül olvasható, de a részben védett (azaz az Ajánlattevő által a védetlen anyag, díj cellák vonatkozásában kitöltendő) .xls fájlként rendelkezésre bocsátott - árazatlan költségvetést tartalmazó CD-melléklettel együtt, személyesen átvehető a 1051 Budapest, Sas utca 23., VI. emelet 605. szobában hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig, pénteken 8-14.00 óráig). A regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megküldeni a
[email protected] e-mail címre, vagy a dokumentáció átvételének helyén benyújtani: 1. Cégnév 2. Cím 3. Adószám 4. Kapcsolattartó neve 5. Telefonszám 6. Fax 7. E-mail cím A levél tárgyaként az eljárás megnevezése kerüljön feltüntetésre. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. pont 1) alpontja és III.2.3. pont 1)és 2) alpontjai V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti papír alapú, továbbá 4 példány elektronikus adathordozón kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ben valamint az árazott költségvetést a pdf fájlformátum mellett - az Ajánlatkérő által kiadott, jelszóval védett, árazatlan költségvetés védetlen celláinak (anyag, díj) kitöltésével - .xls fájlformátumban is el kell készíteni, amelynek benyújtásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 2. Az ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „A NAV Központi Hivatala kezelésében lévő Budapest, 1054 Széchenyi u. 2. sz. alatti „A” 667 m2 padlásteres és „B” 606 m2 padlásteres épület tetőfelújítása” „Iktatóban és határidő előtt felbontani tilos” 14
3. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott papír alapon benyújtott példány tekintendő érvényesnek. 4. Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) közölni kell az ajánlatok felbontásakor felolvasásra kerülő alábbi adatokat: - Ajánlattevő nevét, székhelyét - Kapcsolattartó nevét, telefon - és faxszámát, továbbá e-mail címét, - 10 % tartalékkerettel növelt nettó ajánlati árat, Ft-ban. 5. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 6. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi XXXIV. tv. 3. §) alapján milyen vállalkozásnak minősül. [Kbt. 60. § (5) bekezdés] 7. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy ő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakember az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja. 8. Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért teljes felelősséggel tartozik. 9. A felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérhetnek a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti gazdasági szereplők. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. [Kbt. 122. § (5) bekezdés] 10. Az ajánlat, az eljárást megindító felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 11. Jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 12. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 13. Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek, valamint a pénzforgalmi jelzőszámok ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az ajánlattevő, és (adott esetben) az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi iratait: • amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban - az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását (egyszerű másolat), továbbá a változásbejegyzési kérelem másolatát, • a cégnyilvántartás alapján cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy a Ctv. 9. § szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát. A 10 % fölötti alvállalkozónak a jelen pont szerinti iratokat csak abban az esetben kell benyújtania, ha az ajánlatban olyan irat kerül benyújtásra, amely a 10 % fölötti alvállalkozó saját nyilatkozatának minősül. 14. Az ajánlatban meg kell jelölni o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont] o az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont], továbbá a tíz százalék fölötti alvállalkozó közreműködését a közbeszerzésben. A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. 15. A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 15
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 16. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodva kíván megfelelni. 17. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet az ajánlatban meg kell jelölni és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (ajánlatkérési dokumentáció „F/1” jelű melléklet II. pontja), továbbá ezen szervezetnek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt („F/2” jelű melléklet), továbbá az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai tekintetében. 18. Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő a közös ajánlattevők alkalmasságát a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint vizsgálja. 19. Közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben szerződő félként minden közös ajánlattevőnek szerepelnie kell. [Kbt. 124. § (1)] Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők a teljesítésükre vonatkozó számláik kibocsátásáról külön-külön kötelesek gondoskodni. (Áfatv.160.§) Az egyes ajánlattevők teljesítésére figyelemmel kiszámlázott vállalkozási díj tartalmazza az adott ajánlattevő által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) teljesítésének ellenszolgáltatását is, oly módon, hogy az ajánlattevői és alvállalkozói teljesítés egyetlen számlán, megbontva szerepeljen! 20. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja. 21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. (Ajánlatkérési dokumentáció „A” és „B” mellékletei. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak a nyilatkozatok eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.) 22. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet elfogadja. 23. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 24. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az alábbi időpontban és helyszínen: 2015. július 14-én, 10 órai kezdettel Helyszín: 1054 Széchenyi u. 2. sz. A helyszínre való eljutást az ajánlattevőnek kell megoldania. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű. 25. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű hiteles vagy felelős fordítása is kerüljön benyújtásra. Felelős fordítás esetén a fordítás egyezőségéről Ajánlattevő nyilatkozzon a dokumentációban meghatározottak szerint. 16
26. Ajánlattevő külön nyilatkozatának csatolása szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott felelős műszaki vezető szakember az előírt jogosultságra vonatkozóan a kamarai nyilvántartásba vételt a szerződés megkötéséig megszerzi. Ajánlattevőnek ezen túlmenően nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 27. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 9.§-a alapján, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó projekt jellegű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosításokról szóló a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója (KÉ 2013. évi 52. szám, 2013. május 06) figyelembe vételével ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő félnek a 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 9.§-a szerinti határidő figyelembe vételével a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra szóló, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R. és E.A.R.) - vagy azzal egyenértékű biztosítási szerződésekkel - kell rendelkeznie. A vagyon- és felelősségbiztosításnak olyan záradékot kell tartalmaznia, amely alapján a fedezet kiterjeszthető adott esetben közös ajánlattevők mindegyikére, továbbá a teljesítés során igénybe vett valamennyi alvállalkozóra. Mind a felelősségbiztosítás, mind a vagyonbiztosítás mértékének el kell érnie a káreseményenkénti 40-40 millió Ft-ot, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan pedig a 100-100 millió Ft-ot, mely összegek kizárólag a szerződés tárgya szerinti projekt vonatkozásában szolgálhatnak fedezetül. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az érvényes vagyon- és felelősségbiztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontját követő 5 naptári napon belül, hiteles másolati példányban a Megrendelő részére átadni. Az érvényes vagyon- és felelősségbiztosítás Megrendelő részére történő átadása a munkaterület átadás-átvételének feltétele is egyben. A biztosítási szerződés(ek)nek az előírtaknak megfelelő, határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. 28. Ajánlatkérő a munkaterületet az organizációs terv szerint, több ütemben bocsátja rendelkezésre. 29. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a szerződés teljesítésébe kizárólag olyan személyeket von be, akik az általuk elvégzendő feladatok ellátásához megfelelő - amennyiben valamely jogszabály az adott feladat ellátását feltételhez köti, legalább a vonatkozó jogszabályban előírt feltételnek megfelelő - végzettséggel, képzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 30. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: • A teljesítés tervezett ütemezését (műszaki, létszám és pénzügyi). 31. Pótmunka elszámolása: Ajánlattevőként szerződő fél pótmunkát a dokumentációban nem szereplő és az ajánlatadás során előzetesen előre nem látható, műszaki szükségességből előálló munkaként, csak a tartalékkeret terhére, és a Megrendelő előzetes jóváhagyásával végezhet. A pótmunka elszámolása az Ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben TERC ÖN normagyűjtemény normáinak figyelembevételével az ajánlati árképzési tényezőkkel történhet Felmérési Napló alapján, Megrendelő szakmai kapcsolattartója által igazolva. 32. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a kivitelezési munkák teljesítését a Szerződésben és a Ptk. 6:123. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő minőségben vállalja, ennek megfelelően a munkavégzés során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban 17
szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó - Megrendelő előzetes jóváhagyásával - másik, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a gyártói műszaki adatlapok összehasonlításával történhet a Vállalkozó részéről, melynek elfogadása a Megrendelő hatáskörébe tartozik. 33. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából, a jótállás időtartama alatt, évente egy alkalommal, utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek időpontját az eljárást megelőzően legalább 15 naptári nappal kitűzi, értesítve az összes érintett személyt, illetve szervezetet. Az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel az ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik a dokumentációban meghatározottak szerint. 34. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján - megjelölve a megfelelő alpontot - átlátható szervezetnek minősül. 35. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárst a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Postai cím: Sas u. 23. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Soós Zsuzsanna ezredes, főosztályvezető Telefon: +36 13731661 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13731798 Internetcím (URL): www.nav.gov.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Postai cím: Sas u. 23. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Soós Zsuzsanna ezredes, főosztályvezető Telefon: +36 13731661 E-mail:
[email protected] 18
Fax: +36 13731798 Internetcím (URL): www.nav.gov.hu III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Postai cím: Sas u. 23. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Soós Zsuzsanna ezredes, főosztályvezető Telefon: +36 13731661 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13731798 Internetcím (URL): www.nav.gov.hu IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 19
VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
20
