2013. évi 13. szám
2013. június 28.
TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
•
32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Hatvan város településképi védelméről
• 33/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról •
34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről
• 35/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról • 36/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról • 37/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról • 38/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Hatvan város településképi védelméről
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, hatálya 1. § A rendelet célja a város építészeti, városképi, illetve természet értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása. 2. § (1) A rendelet hatálya Hatvan város (a továbbiakban: Hatvan) közigazgatási területére terjed ki. (2) E rendeletet a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre (továbbiakban együtt: településkép- védelmi eljárás) kell alkalmazni. (3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 2. Értelmező rendelkezések 3. § (1)
A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból kiemelt terület: a) Hatvan településszerkezeti és városképi szempontból kiemelt jelentőségű útvonalai (fő- és gyűjtőutak) és közterületei, valamint ezek mentén az utcaképet alkotó, a közterületre néző épületek, építmények homlokzatai; b) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdésében jelzett 2/A. számú függeléki területek; c) jogszabályban, vagy Hatvan hatályos településrendezési eszközeiben meghatározott és jelölt ca) NATURA 2000 terület; cb) tájvédelmi körzet; cc) országos jelentőségű természetvédelmi terület; cd) helyi jelentőségű természetvédelmi terület, vagy helyi védelemre javasolt természetvédelmi terület; ce) országos jelentőségű természeti emlék és védett természeti érték és közvetlen környezete; cf) műemléki környezet; cg) műemléki jelentőségű terület; ch) műemléki védelemre javasolt épület, építészeti érték; ci) helyi értékvédelmi terület, vagy helyi értékvédelemre javasolt terület; cj) helyi védelem alatt álló,- vagy helyi védelemre javasolt épület, építészeti érték; ck) települési alközpontok,- valamint a jelentős intézményi központok területe és közvetlen környezetük. (2) A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések: a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, közhasználatra átadott magánterületen, vagy magánterületen elhelyezett aa) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin, ab) óriásplakát tartó-, illetve hordozóberendezése, ac) reklámtábla, hirdetőtábla, ad) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, ae) totemoszlop és reklámzászló af) reklámcélú építési védőháló, molinó b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített ba) az 1 m2-nél nagyobb felületű cég- és címtábla, egyedi tájékoztató tábla, valamint reklámcélú matrica, bb) cégér vagy cégérszerű reklámtábla,
c) közterületen, közhasználatú magánterületen, vagy magánterületen elhelyezett ca) hirdetőoszlop, cb) citylight berendezés, cc) reklámkorlát. II. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 3. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre 4. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően minden ügyben. (2) Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni a) homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó engedélyköteles építési tevékenységek esetén; b) azon esetekben, amelyekben az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok szerint nem illetékes.
4. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása 5. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet Hatvan város polgármesteréhez (továbbiakban: polgármester) a Korm. rendeletben meghatározott tartalommal kell benyújtani. (2) A polgármester a településképi véleményét a városi főépítész szakmai véleményére alapozza. (3) A kérelem mellékletét képező, építészeti-műszaki dokumentációt a Korm. rendelet szerinti formában, az elektronikus tárhelyre történő feltöltéssel kell benyújtani. (4) A településképi véleményezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. (5) A polgármester a településképi véleményezési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. (6) A polgármester településképi véleményét a városi főépítész készíti elő. 5. A településképi véleményezés részletes szempontjai 6. § (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. A véleményezési eljárás során a Korm. rendeletben meghatározottakon kívül vizsgálni kell, hogy az építési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet: a) a telepítés és beépítés módjában, b) a településrendezési eszköznek való megfelelésben, c) az épület homlokzata és tetőzete – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – építészeti kialakításában, d) a határoló közterülettel való kapcsolatban. A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell továbbá, hogy a) indokolatlan mértékben korlátozza-e a szomszédos ingatlanok építési jogait, b) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése, átalakítása esetén ba) biztosított-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, bb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek. A településrendezési eszközöknek való megfelelés tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak, b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a településrendezési és építészeti illeszkedésre vonatkozó – előírásokat. Az épület homlokzata és tetőzete kialakítása tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy a) a homlokzat egészének stílusa, tagolása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, a szomszédos homlokzatokkal, valamint megfelel-e a korszerűség követelményeinek, b) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására, c) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület külső gépészeti és egyéb külső berendezései, tartozékai elhelyezésére. A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység
a) segíti, szolgálja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát, b) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a meglévő, vagy telepítendő növényzetét, c) szükségessé tesz-e közterületet érintő beavatkozásokat és a terv tartalmaz-e erre vonatkozó javaslatokat, d) a közterület fölé benyúló építmény-részei, szerkezetei és berendezései befolyásolják-e a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő növényzetre. (7) Az (1) bekezdésben szereplő alap, a (2) bekezdésben szereplő általános, valamint a (3)-(6) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a városi főépítész szakmai véleményének kialakításakor egyaránt figyelembe kell venni. III. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 6. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 7. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető, az 1. melléklet szerinti építési tevékenységeket megelőzően, a 3. § (1) bekezdés szerinti településképi szempontból kiemelt területen belül. 7. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 8. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. (2) A kérelmet Hatvan város polgármesteréhez (továbbiakban: polgármester) a Korm. rendeletben meghatározott formában és tartalommal, az építési tevékenység megkezdése előtt 8 nappal kell benyújtani. (3) A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. (4) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. (5) A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését az önkormányzati főépítész készíti elő. (6) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes. (7) A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni. 8. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai 9. § (1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet: a) a telepítés módjában b) a reklám-, illetve hirdető-berendezések kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben, c) az épület homlokzatát és tetőzetét érintő felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, átalakítás, megváltoztatás – különösen a héjalás és tetőfelépítmények – építészeti kialakításában, d) a határoló közterülettel való kapcsolatban. A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell továbbá, hogy indokolatlan mértékben korlátozza-e a szomszédos ingatlanok építési jogait. A helyi rendeletnek való megfelelés tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység megfelel-e Hatvan város hatályos helyi építési szabályzatában foglalt kötelező előírásoknak, valamint a helyi reklám-rendeletnek. Az épület, építmény homlokzata és tetőzete kialakítása tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy a) a homlokzat egészének stílusa, tagolása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, a szomszédos homlokzatokkal, valamint megfelel-e a korszerűség követelményeinek; b) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület külső gépészeti és egyéb külső berendezései, tartozékai elhelyezésére. A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység a) segíti, szolgálja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát, b) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a meglévő vagy telepítendő növényzetét, c) terve ad-e megfelelő javaslatokat az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,
d) a közterület fölé benyúló építmény részei, szerkezetei és berendezései befolyásolják-e a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő növényzetre. IV. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS 9. A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek 10. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le a) Hatvan város hatályos helyi építési szabályzata és a helyi reklám-rendelet előírásainak nem megfelelően megvalósított, az 1. mellékletben felsorolt építési tevékenység, b) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, c) a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység, d) a településképi bejelentés elmulasztása esetén. (2) A településképi kötelezettség körébe tartozik: a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetése, b) a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építményt, építményrészt érintő felújítás, átalakítás vagy elbontás elrendelése. 10. A településképi kötelezési eljárás lefolytatása 11. § (1) (2) (3) (4)
A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, a városi főépítész kezdeményezésére. A polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le. A polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát a városi főépítész készíti elő. A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában. 11. A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke 12. §
A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 50.000 forintig terjedő bírsággal sújtható. A bírságot a polgármester jogosult kiszabni. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdés értelmében adók módjára behajtható.
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet előírásait a 2013. október 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (3) A városi főépítész a) a településkép-védelmi eljárás során szakmai véleménye kialakításához szakemberek konzultációs véleményét is kikérheti, b) a településkép-védelmi eljárással kapcsolatos munkáját a Hatvani Közös Önkormány-zati Hivatal útján látja el. 14. § (1)
Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet a) 1. § (5) bekezdésben a „Tervtanácsi kötelezettségű területek” szövegrész; b) 13. § (5) bekezdés b) pontjában a „melyről ki kell kérni az illetékes tervtanács állásfoglalását. A közterületről nem látható építmények kivételével tervtanácsi vélemény szükséges az 500 m2 szintterületet meghaladó új épület elhelyezéséhez, építészeti kialakításához, valamint a 300 m2-nél nagyobb földszinti alapterületű, meglévő épület bővítéséhez, emeletráépítéséhez, illetve beépítéséhez.” szövegrész; c) 14. § (2) bekezdésben a „– főépítész ajánlásával –” szövegrész; d) 16. § (4) bekezdés b) pontjában a „melyről ki kell kérni az illetékes tervtanács állásfoglalását. A közterületről nem látható építmények kivételével tervtanácsi vélemény szükséges az 500 m2 szintterületet
(2)
meghaladó új épület elhelyezéséhez, építészeti kialakításához, valamint 300 m2-nél nagyobb földszinti alapterületű, meglévő épület bővítéséhez, emeletráépítéséhez, illetve beépítéséhez.” szövegrész; e) 49. § (9) bekezdés bf) alpontjában a „valamint a tervtanács szakmai véleményét” szövegrész; f) 56. §-a, és azt megelőző alcím; g) 59. § (15) bekezdésben az „illetve a főépítész” szövegrész; h) 62. § (3) bekezdés b) pontjában „a Tervtanács által elfogadott tervnek megfelelő” szövegrész; i) 1/A. melléklet „Építési övezetek” táblázata alatti „+” jelzésű lábjegyzetben „a főépítész ajánlásával” szövegrész. Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről szóló 33/2006. (IX.22.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 57/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet.
Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester 1. melléklet a 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Településképi bejelentés alá tartozó építési tevékenységek Az építési tevékenység megnevezése * 1
A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni.
2
Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő, (de más anyagú nyílászáróra történő) – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott területen.
3
Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott területen.
4
Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott területen.
5
Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását.
6
Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
7
Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
8
Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
9
Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t, b) beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott területen.
10
Kerítés építése, átalakítása, bővítése (ha az közterületre, vagy közhasználat elől el nem zárt magánterületre néz) a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott területen.
11
Szellőző-, klíma-, áru- és pénzautomata építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott területen.
12
Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, és tároló elhelyezése.
13
Településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezése, a rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott körben.
14
Vendéglátóipari kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése, vagy kihelyezése. *: Az 1-12. számú sorok az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 15., 21., 23., 24. pontjai alatti, nem építési engedély köteles építési munkák. A 13., 14. számú sorok az e rendelet alkalmazása szempontjából jelentős egyéb, nem építési engedély köteles építési tevékenységek körét foglalja magába.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdésének aa) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, hatálya 1. § (1) A rendelet célja Hatvan város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek védelme érdekében a hirdető-berendezések, hirdetmények (különösen a reklám, reklámberendezés) elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról szóló szabályozási rend megalkotása. (2) A rendelet hatálya Hatvan város közigazgatási területére terjed ki. (3) E rendeletet a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás és az azzal összefüggő településképi kötelezés (a továbbiakban együtt: helyi településképi rendelet) szabályai szerinti eljárás keretében kell alkalmazni. (4) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közter rendelet), valamint Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009.(VIII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban HÉSZ) vonatkozó előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 2. Értelmező rendelkezések 2. § E rendelet alkalmazása tekintetében hirdető-berendezésen, hirdetményen és azok egyes típusain az alábbi fogalmakat kell érteni: 1. hirdetmény: olyan tájékoztatás, információ, jelzés, közlés, illetve megjelenítési mód, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, továbbá a vállalkozás, illetőleg a magánszemély nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, valamint áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő, illetőleg hirdető-berendezés útján vagy önállóan közzétett, az emberi tudatra befolyást gyakorló információk (utalások, figyelemfelhívások) írásos, képi vagy hangi – közterületről érzékelhető – megjelenítése oly módon, hogy azok bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak, és képzettársításra ösztönöznek. 2. hirdető-berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül - hirdetmény megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet. 3. útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója különösen: a) idegenforgalmi eligazítás (jellemző hirdető berendezései különösen: várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, műemlékek, emlékművek irányait jelző táblák, testvérvárosok irányát jelző oszlop, stb.); b) közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás - a menetrend szerinti közösségi közlekedési járatok megállóhelyeit jelző táblák kivételével - (jellemző hirdető berendezései különösen: tájékoztató táblák, szerkezetek, stb.);
4. 5.
6.
7. 8. 9. 10.
11.
12.
13. 14.
15. 16.
c) egyéb közérdekű tájékoztatás (jellemző hirdető berendezései különösen: az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sport programokról, gazdasági, kereskedelmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek, molinó, zászló, stb.). választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárásról szóló törvény szerinti hirdetmény (jellemző hirdető berendezései különösen: választási plakát, hirdetőtábla, molinó, zászló, stb.). reklámcélú hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben szabályozott gazdasági reklám, melynek jellemző hirdető berendezései: a) reklámberendezés, különösen: reklámtábla, reklámszekrény, reklámoszlop, reklámszerkezet, kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, molinó, zászló, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra, stb.; b) cégér: a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet értékét növelő figurális épülettartozék; c) molinó: nem merev anyagú hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más tartószerkezetre van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét. címjelző- és cégjelző hirdetmény: a) címjelző hirdetmény: a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szervek (költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervek, egyházak, stb.) nevére, címére, elérhetőségére, tevékenységére vonatkozó információkat megjelenítő hirdetmény. Jellemző hirdető berendezései különösen: a címtábla, címjelző szerkezet, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra, totemoszlop, stb.; b) a cégjelző hirdetmény jellemző hirdető berendezése különösen: a cégtábla, továbbá szerkezet, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra, totemoszlop, stb. címtábla: nem vállalkozás által végzett tevékenység esetén a tevékenységre, annak folytatójára, továbbá címére, elérhetőségére vonatkozó információkat megjelenítő felirat. cégtábla: vállalkozás azonosítására, nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységének közlésére szolgáló, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál, reklámot nem tartalmazó felirat. pavilon: a helyi építési szabályozási előírásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmény. paviloncsoport: olyan legalább 3 db önálló vagy részben összeépült pavilont tartalmazó épületegyüttes, melyek különálló épületek esetén 10 m-nél közelebb állnak egymáshoz és azok kialakítása egységes építészeti arculatban történik. Paviloncsoport részének tekintendő az adottságként meglévő vagy azzal együtt tervezett közmű felépítmény (trafóház). falfestés (graffiti, reklámgrafika): méretétől függetlenül minden, eredetileg más funkcióra létrehozott épület, építmény, létesítmény (pl.: házfal, kerítés, bútor, műtárgy stb.) felületén közvetlenül festéssel készített grafikai mű, amely nem az épület tervezett részeként jött létre. Nem minősül falfestésnek, ha az szabványbetűkkel és monokróm módon létesített cégjelzés (cégfelirat), címfelirat, cégtábla megjelenítését szolgálja. idejét múlt hirdetmény: minden olyan hirdetmény, amely meghatározott időpont(ok)hoz, évszakokhoz kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről, akciókról nyújt tájékoztatást, és az azon feltüntetett időponttól számított 3 nap eltelt, vagy amelynek információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette. épületek reklámcélú megvilágítása: az épület homlokzatának fényfüzérrel vagy mozgó, változó színű fényekkel történő megváltoztatása. totemoszlop: fa, műanyag vagy fém felületű címjelző- és cégjelző hirdetmény, amely nem papír alapon megjelenített ábrázolást hordoz, magasságának és szélességének hányadosa legalább 3, illetve vastagsága az oszlop teljes magasságában legalább 30 cm. védett területek: Hatvan város helyi építési szabályzatában országos és helyi védelemben részesített, illetőleg védelemre javasolt területek. városközpont: Hatvan város helyi építési szabályzata 2. § 29. pontban lehatárolt terület. 3. Közös szabályok 3. §
(1) Hatvan város területe e rendelet alkalmazása szempontjából 3 szabályozási területre oszlik, amelyek az alábbiak: a) belterület; b) védett területek és városközpont; c) külterület. (2) Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján engedély szükséges, az adott eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni. (3) Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezéséhez külön jogszabály alapján engedély nem szükséges, de településképi bejelentési eljáráshoz kötött, a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. (4) Hirdető-berendezés még részben sem takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét. (5) A hirdető-berendezés felülete a hordozó szerkezettel együtt (befoglaló méret) értelmezendő, függetlenül a rá helyezett hirdetés, reklám nagyságától. Szerkezetileg több elemből álló berendezés egynek minősül. Önálló betűk vagy ábrák esetében az összefüggő szöveg körbehatárolt idomainak felületét kell figyelembe venni.
(6) Nem szabad elhelyezni közterületen a) a szolgáltatás igénybevételére invitáló, vagy terméket reklámozó mobil reklámcélú hirdetményt (megállító táblát, bábut, árut, stb.), kivéve a vendéglátó helyek, teraszok bejáratánál elhelyezett árjegyzéket. b) plakátragasztásra szolgáló hordozó felületeket. (7) Az épülethomlokzat részét képező kirakatok üvegezésére dekorációt, feliratot elhelyezni nem szabad, kivéve az önálló betűkből vagy ábrából álló cégjelzést, melynek mérete nem haladja meg a kirakat felületének 10%át, vagy ha a dekoráció, felirat az építmény tervezett, engedélyezett, bejelentett része. (8) Molinó csak a közter rendeletben meghatározott helyen helyezhető el feltéve, hogy külön jogszabály rendelkezéseivel nem ellentétes. (9) Önkormányzati reklámszekrény a közter rendeletben meghatározott helyeken telepíthető. (10) A választási kampány idején választási hirdetményt elhelyezni a választási eljárásról szóló törvény szabályai szerint lehet. (11) A kirakatban elhelyezett reklámok, kirakatberendezések esetében is alkalmazni kell a jókarbantartás, esztétikus megjelenés követelményeit. (12) Épületek reklámcélú megvilágítása csak településképi bejelentési eljárás keretében lehetséges, kivéve az adventi időszakban – amely e rendelet szempontjából november 30-tól január 10-ig tart. Ezen időszakban az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú hirdetőberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum) kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal történő díszítése településképi bejelentés és véleményezés nélkül történhet. (13) Paviloncsoport esetén hirdetőberendezést elhelyezni csak a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás keretében lehet. (14) Az elhelyezett hirdető-berendezés, közzétett hirdetmény eredeti állapot megőrzése érdekében történő folyamatos karbantartása a hirdető-berendezés tulajdonosa, vagy a reklámozó feladata és kötelessége. II. FEJEZET A HIRDETMÉNYEK ÉS HIRDETŐ-BERENDEZÉSEIK LÉTESÍTÉSÉNEK, ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI TERÜLETENKÉNT 4. Belterület 4. § (1) A területen elhelyezhető: a) Kerítésen, előkertben ingatlanonként, épület homlokzatán rendeltetési egységenként, aa) egy darab önállóan létesítendő cégtábla legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben, vagy egy darab térbeli vagy festett betűkből álló felirat legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben, valamint egy darab cégér; ab) 1 db 40x30 cm méretet meg nem haladó nyomtatott hirdetmény; ac) az adott ingatlan eladásáról, bérbeadásából szóló, legfeljebb 70 x 100 cm befoglaló méretű merev hordozó felületű nyomtatott hirdetmény. b) új épület építése, az épülethomlokzatok felújítása esetén az állványozást takaró háló felületének legfeljebb 15%-ára nyomtatott reklámcélú hirdetmény feltéve, hogy a felület további részén nyomtatva, eredeti nagyságban ábrázolva van az építendő új épület, vagy a felújítással kialakítandó homlokzat látványképe; c) alkalmi kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdetmény 14 napnál nem hosszabb ideig legfeljebb 4 m2 felülettel; d) építési munkaterületen legfeljebb 4 m2 felületnagyságú, az építkezések, beruházások adatait tartalmazó tábla. e) a d) pontban meghatározott mérettől jogszabály eltérő nagyságrendet is megállapíthat. (2) A területen az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltak kivételével nem helyezhető el az ingatlan előkertjében hirdetmény, kivéve a 3 méter magasságot meg nem haladó méretű totemoszlopot. (3) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaktól eltérő hirdetményeket – a címtábla kivételével – elhelyezni a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás keretében lehet. 5. Védett területek és városközpont 5. § Védetté nyilvánított területen és a városközpontban hirdetményt és hirdető-berendezését elhelyezni a 4. §-ban meghatározott módon, méretben és darabszámban lehet a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás keretében. 6. Külterület 6. § A külterületen hirdető-berendezés a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint helyezhető el.
7. Hirdető-berendezések eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok 7. § (1) Haladéktalanul el kell távolítani: a) ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett, b) idejét múlt, c) felszólítás ellenére sem megfelelően karbantartott, d) egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, e) a városképbe nem illeszkedő hirdető-berendezést. (2) Amennyiben a hirdető-berendezés tulajdonosa, vagy a reklámozó a berendezést nem távolítja el, – a településképi kötelezési eljárás szabályai szerint – a hirdető-berendezés a tulajdonosa költségére elbontható, eltávolítható. III. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba. (2) Jelen rendelet előírásait a 2013. október 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (3) Az e rendelet hatályba lépése előtt elhelyezett azon hirdetményt és hirdető-berendezését, amely e rendelet szabályaiba ütközik, az azzal rendelkezni jogosult köteles: a) belterületen az előkertekben, kerítésen és épületeken 2013. december 31-ig, b) a védett területeken 2014. március 31-ig, c) a belterület egyéb részein és külterületen 2014. augusztus31-ig eltávolítani, illetve a reklámozási tevékenységet megszüntetni, vagy ha azzal a jogellenes állapot megszüntethető, a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles a hirdetőberendezést és hirdetményét átalakítani, továbbá fennmaradása érdekében a helyi településképi rendelet bejelentési eljárásra vonatkozó szabályai szerint azt bejelenteni. Ellenkező esetben a településképi kötelezés szabályait kell alkalmazni. Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5329/2, 5330/1, 5330/2, 5331/1, 5331/3, 5331/5, 5331/6, 5331/7, 5331/12, 5331/13, 5331/14, 5331/15, 5331/16, 5331/17, 5331/18, 5331/19, 5331/20, 5332, 5333, 5334/3, 5334/4 hrsz-ú ingatlanokra (1. melléklet) változtatási tilalmat rendel el. (2) A változtatás célja a városfejlesztési elhatározásokban meghatározott olyan városfejlesztés, mely mind a városi szintű, mind pedig a városrész fejlődését szolgálja azaz Közép-Hatvan bevonása a város vérkeringésébe a települési intézményhálózat hiányzó elemeinek helyszínt teremtve, idegenforgalmi, oktatási, sport, kereskedelmi fejlesztések számára vonzó célterületté téve az eddig alulhasznosított gyárterületeket. 2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester
1. melléklet a 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A belterületen lévő közterületeket el kell nevezni, kivéve a lakótelepek közötti szerviz utakat. A beépítésre szánt területek közül azokat a közterületeket lehet elnevezni, amely Hatvan Város Településrendezési Tervének Szabályozási Tervlapja szerint gazdasági terület (Gksz, Ge) vagy üdülőterület övezetben található ingatlanok megközelítését szolgálják. (2) Új közterület nevét közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, amennyiben a közterület az (1) bekezdés rendelkezései alapján elnevezésre kerül.” 2. § (1) Ez a rendelet 2013. június 30-án lép hatályba, és 2013. július 1-jén hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az önkormányzat azon hatvani lakosok részére, akik a már meglévő szennyvízcsatorna beruházás I-II. ütemében a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulattal a belépési nyilatkozatot aláírták és az érdekeltségi egységet megfizették az ingatlanjuk előtt lefektetett gerincvezetékre utólagosan, 2013. december 31. napjáig bezárólag rácsatlakozni kívánnak méltányosságból a rákötés számla szerint igazolt költségéből 50 %-ot, de legfeljebb 75.000,- Ft-ot visszatérít.„ 2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti. Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása, valamint a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti. Az alpolgármester akadályoztatása, valamint az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését. (3) A (2) bekezdésben megjelölt valamennyi személy egyidejű akadályoztatása, valamint tisztségük betöltetlensége esetén a polgármester vagy az alpolgármester által előzetesen felkért települési képviselő hívja össze és vezeti az ülést.” 2. § A R. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az ülést vezető feladatai és jogosítványai: 1. megnyitja és berekeszti az ülést; 2. megállapítja, és az ülés folyamán figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatképességét; 3. napirend előtt beszámol a képviselő-testület lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról; 4. előterjeszti és szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, illetve szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot és a sürgősségi indítványt; 5. napirendi pontonként vezeti a vitát, és szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat; 6. a napirendi pontok tárgyalásánál megkérdezi a jelenlévőktől, hogy kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk van-e; 7. a napirendi pontok tárgyalásánál először a kérdezőknek, majd az észrevételt tevőknek, végül a hozzászólóknak adja meg a szót a jelentkezési sorrendben; 8. az előterjesztőtől, az előkészítésbe bevont szakértőtől kiegészítést kérhet; 9. hozzászólás esetén megadja, illetve megvonja a szót; 10. hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a felszólalások (kérdés, hozzászólás, felvilágosítás kérése) időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását; 11. figyelmezteti a felszólalót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, ismétli az általa korábban elmondottakat vagy túllépi a rendelkezésére álló időkeretet; 12. az k) pont szerinti figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a hozzászólótól a szót, melynek következtében az érintett személy ugyanazon ügyben az ülésen nem szólalhat fel; 13. ismételt rendzavarás esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek arra, hogy a rendbontó képviselő tiszteletdíját a tiszteletdíj 1/5 részével csökkentse; 14. a jegyzőnek soron kívül megadja a szót, amennyiben törvényességi észrevételt kíván tenni; 15. a vita lezárását követően megadja a szót személyes megjegyzésre; 16. napirendi pontonként szavazásra bocsátja először a módosító, kiegészítő indítványokat, figyelemmel az időbeli előterjesztések sorrendjére; 17. napirendi pontonként – amennyiben az előterjesztés több határozati javaslatot tartalmaz – megkérdezi a jelenlévő testületi tagokat, hogy szavazhat-e a képviselő-testület összevontan, egy szavazással az összes határozati javaslatról; 18. napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, valamint összevontan a határozati javaslatokat, amennyiben a jelenlévő testületi tagok ezzel egyetértenek; 19. amennyiben valamely képviselő szóban jelzi, hogy több határozati javaslat esetén valamelyik határozati javaslatról/javaslatokról külön szavazást kér, úgy ezen határozati javaslatokat egyenként, a többi határozati javaslatot pedig összevontan bocsátja szavazásra; 20. kihirdeti a döntés számszerű eredményét; 21. biztosítja a települési képviselők felvilágosítás kérési jogának gyakorlását; 22. biztosítja az ülés zavartalan rendjét; 23. szünetet rendel el. (2) A képviselő-testületi ülésen az (1) bekezdés 3. pontjában foglalt esetet kivéve napirend előtti felszólalásnak nincs helye.” 3. § A R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A bizottság ülését a bizottsági elnök akadályoztatása, valamint a bizottsági elnöki tisztség betöltetlensége esetén a bizottság elnök-helyettese hívja össze és vezeti, akit a bizottság képviselő tagjai közül a képviselőtestület választ.” 4. § A R. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A polgármester akadályoztatása, valamint a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a képviselő-testületet az alpolgármester képviseli.” 5. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba, és 2013. július 2-án hatályát veszti. Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Kisajátítási eljárással érintett ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzátartozója és az ingatlan használója részére, amennyiben az önkormányzat nem tud megfelelő csereingatlant felajánlani a tulajdonosnak, vagy a felajánlott csereingatlant a tulajdonos nem fogadja el és ezt jövedelmi viszonyai indokolják, kérelmére a Szociális és Lakásügyi Bizottság önkormányzati lakást adhat bérbe határozatlan időtartamra szociális alapon megállapított bérleti díjért.” 2. § Ez a rendelet 2013. június 29-én lép hatályba, és 2013. június 30-án hatályát veszti. Hatvan, 2013. június 27. dr. Szikszai Márta jegyző
Szabó Zsolt polgármester
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Határozat száma
: 418/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester NAPIREND NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről 2. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról 3. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről 4. Előterjesztés 2014. év, a „Fák éve” programról Előterjesztő, előadó az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 5. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről Előterjesztő, előadó: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 6. Tájékoztató a 2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 7. Előterjesztés 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről 8. Előterjesztés a hatvani köznevelési intézmények névváltoztatásáról és alapító okirataik módosításáról 9. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról 10. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről 11. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel megkötött karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 12. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről 13. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetésével kapcsolatos használati szerződés utólagos jóváhagyásáról 14. Előterjesztés a 6922 hrsz.-ú, természetben Gyöngyös Sástó, Vaddisznó köz 5-1. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 15. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 16. Előterjesztés az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásáról 17. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról Előterjesztő, előadó az 6-17. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 18. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról Előterjesztő, előadó: Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 19. Előterjesztés a Hatvan Kártya program népszerűsítéséről szóló megállapodás megkötéséről 20. Előterjesztés a 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 21. Előterjesztés a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel megkötött felnőtt háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 22. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 23. Előterjesztés a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 24. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 25. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 26. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntésről 27. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel a vasútállomás üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról 28. Előterjesztés a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésről 29. Előterjesztés a szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról 30. Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior pályázat benyújtásáról 31. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről 32. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárások megindításáról 33. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról 34. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 35. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról 36. Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és a 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról 37. Előterjesztés a „Közösségi Közlekedés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 38. Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 39. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 40. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 41. Előterjesztés parkoló tervezési munkájának megrendeléséről 42. Előterjesztés globális navigációs műholdrendszert használó helymeghatározó készülék vásárlásáról 43. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről 44. Előterjesztés a 124/2013. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 45. Előterjesztés a nagygombosi major – mint műemléki védettség alatt álló – épületegyüttesben keletkezett károk megtérítésére 46. Előterjesztés a hatvani Dobó téren felállításra kerülő Werbőczy István szobor környezetének kertészeti munkáival kapcsolatos döntésről 47. Előterjesztés az ITR-5 program vásárlásáról 48. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 49. Előterjesztés a 2013. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtés többletköltségeiről Előterjesztő, előadó a 19-49. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 50. Egyebek ZÁRT ÜLÉS: 1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozására Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester” Határozat száma
: 419/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 326. (V. 31.), 539., 599. (VIII. 30.), 798. (XI. 29.), 875., 876., 877., 878., 879., 880., 894., 895., 904., 905. (XII. 13.) 2012. évi; 48. (I. 31.), 125., 127. (II. 28.), 167., 168., 169., 170., 173., 174., 175., 176., 188., 197., 201., 205., 206. (III. 28.), 218., 219., 221., 222., 225., 226. (IV. 18.), 233., 234., 237., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 257., 258., 259., 260., 261., 268., 270., 271., 275., 276., 277., 279., 280., 282., 285., 287. (IV. 25.), 293., 294., 297., 299., 300. (V. 16.), 303., 304., 305., 307., 308., 309., 312., 313., 314., 317., 318., 319., 322., 341., 344., 378. (V. 30.) 2013. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” Határozat száma
: 420/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. év legyen Hatvan városában a „Fák éve”. 2.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a program megvalósítását az alábbi ütemezésben hagyja jóvá: 1.1. PR anyag összeállítása – 2013. július-augusztus hónapokban; 1.2. Együttműködési megállapodás aláírása Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával Hatvan városában – 2013. szeptember 26.; 1.3. a programmal kapcsolatos előkészítő tervezési fázis („fásítási programterv”) – 2013. október hónap; 1.4. a program végrehajtása – 2014. március-november hónapokban; 1.5. értékelés, a további lehetőségek megfogalmazása – 2014. november hónap.”
Határidő Felelős
: 1. pont: azonnal a közzétételre 2. pont: ütemezés szerint : 1. pont: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 2. pont: Hatvan város polgármestere a városi főkertész útján
Határozat száma
: 421/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 421/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 422/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 422/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 423/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 10.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 423/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 424/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 424/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 425/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 425/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 426/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 426/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 427/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja.” Határidő
: 2013. július 15. (értesítésre)
Felelős
: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján (A 427/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 428/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 428/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 429/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 429/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 430/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 430/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 431/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján
(A 431/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 432/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 10.) 2013. augusztus 1. napjától a 10 dajka álláshely helyett 11 dajka álláshelyet, valamint a 2 egyéb dolgozói álláshely helyett 3 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez. Az 1 dajka álláshely és az 1 egyéb dolgozói álláshely bővítésnek pénzügyi fedezeteként a Robert Bosch Elektronikai Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által havonta fizetendő rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál.” Határidő Felelős
: 2013. július 31. (értesítésre) 2013. július 31. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Határozat száma
: 433/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembe véve a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) és a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) esetében az óvodák vezetőinek a heti kötelező óraszámát 6 órában, míg a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetőjének a heti kötelező óraszámát 4 órában állapítja meg.”
Határidő Felelős
: 2013. augusztus 31. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 434/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évben is engedélyezi a 2 fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.” Határidő Felelős
: 2013. augusztus 31. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 435/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő rendszergazda álláshelyet. Újhatvanban az 1 fő rendszergazda a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományában van. Munkaideje megosztásra kerül a település óvodái között.” Határidő Felelős
: 2013. augusztus 31. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 436/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport a) Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 4 óvodai csoport; b) Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 4 óvodai csoport; c) Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 6 óvodai csoport; d) Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 3 óvodai csoport; 2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport e) Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 3 óvodai csoport; f) Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 8 óvodai csoport; g) Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 3 óvodai csoport. Mindegyik óvodai csoport a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők a más településről jelentkezett gyermekeket is felvehetik.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (értesítésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 437/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 438/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi
álláshelyet, 1 fő óvodapszichológusi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi. Az óvodapedagógus munkaideje megosztásra kerül az újhatvani településrész óvodái között.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 439/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 10.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 2 pedagógiai asszisztensi álláshely kialakítását engedélyezi.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 440/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 441/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 2 pedagógiai asszisztensi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 4 órával való növelését engedélyezi.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 442/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 443/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 0,5 pedagógiai asszisztensi álláshelyet, 1 fő óvodapszichológusi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi. Az óvodapedagógus munkaideje megosztásra kerül az óhatvani településrész óvodái között.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 444/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan egyetért az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.), a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.), valamint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) alapító okiratának módosításával az intézmények elnevezésének tekintetében, melynek értelmében Hatvani 5. Sz. Általános Iskola, Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvani Szent István Általános Iskola, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Hatvani
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola néven kerültek törzskönyvi nyilvántartásba.” Határidő Felelős
: azonnal (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 445/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) alapító okiratának módosításával a felvehető maximális tanulólétszám 450 főre való emelésének tekintetében.” Határidő Felelős
: azonnal (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 446/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) alapító okiratának módosításával a felvehető maximális tanulólétszám 550 főre való emelésének tekintetében.” Határidő Felelős
: azonnal (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 447/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) alapító okiratának módosításával a felvehető maximális tanulólétszám 540 főre való csökkentésének tekintetében.” Határidő Felelős
: azonnal (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 448/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.), az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) alapító okiratának módosításával a szakszolgálati intézmények és a szakszolgálati feladatellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények átszervezése vonatkozásában.” Határidő Felelős
: azonnal (a határozat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 449/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) a Szent István Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy- Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a Robert Bosch Elektronikai Kft. dolgozói által elhelyezendő tanulók által igénybe veendő emelt szintű szolgáltatásokra vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.
2.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) kötendő együttműködési megállapodás 1. sz. kiegészítését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 1. sz. kiegészítésének aláírására.”
Határidő Felelős
: 2013. július 2. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 449/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!)
Határozat száma
: 450/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel 2011. szeptember 14-én megkötött Együttműködési megállapodás 2. sz. kiegészítését elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 450/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma „1.
2.
: 451/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. július 1-jei hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.”
Határidő Felelős
: 2013. június 30. : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 451/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 452/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló, Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ingó és ingatlan vagyon vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335262) és Hatvan Város Önkormányzata között 2013. január 31-én megkötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításának aláírására jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (szerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján VA GY O N KE ZE L É S I S Z E R ZŐ D É S 1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről a Hatvan Város Önkormányzata székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli: Szabó Zsolt polgármester törzsszáma: 729392 adóigazgatási azonosító száma: 15729394-2-10 bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. képviseli: Ballagó Zoltán Egri tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 ÁHT azonosítója: 335262 statisztikai számjele: 15799658-8412-321-01 mint átvevő (a továbbiakban KLIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel
1.
Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. 01.31. napján vagyonkezelési szerződés jött létre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, a közoktatási feladatok ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon KLIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülése tárgyában.
2.
Felek közös megegyezéssel a szerződés 1. pontját az „1.a ponttal kiegészítik és az alábbiak szerint módosítják: Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KLIK vagyonkezelésbe veszi a 2614/1 hrsz.-ú, természetben Hatvan Bezerédi u. 2. szám alatt található iroda megnevezésű, a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által tanboltként használt ingatlanrészt az alábbi részletezettséggel:
Nettó, beépített alapterület (m2)
Összesen (m2)
KLIK vagyonkezelésébe átadott (m2)
Önkormányzat működtetésében marad (m2)
173,30
61,63
111,67 „
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott vagyonkezelési szerződésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 4. Jelen szerződésmódosítás 2013. július 1-jén lép hatályba. A szerződésmódosítást Felek – elolvasás és megértés után – mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Eger, 2013. június 28. Önkormányzat
KLIK
ellenjegyzem: Önkormányzat
KLIK Határozat száma
: 453/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint Hatvan Város Önkormányzata között kötött vagyonkezelési szerződésben foglalt intézmény működtetésének gyakorlati megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás aláírására. Az együttműködési megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (együttműködési megállapodás aláírására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
(A 453/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 454/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal a Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatt található iroda megnevezésű, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által tanboltként használt ingatlanrészre vonatkozó, 2012. december 12. napjával létrejött bérleti szerződést, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által ingyenes vagyonkezelésbe vétele miatt közös megegyezéssel 2013. június 30-i hatállyal megszünteti.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Határozat száma
: 455/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 408/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozata alapján 2013. június 1. napjától működtetésre átvett Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) vagyonműködtetéséről szóló – a határozat mellékletét képező – használati szerződést utólagosan jóváhagyja.” Határidő Felelős
: 2013. június 27. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
(A 455/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma
: 456/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6922 hrsz.-ú, természetben Gyöngyös Sástó, Vaddisznó köz 5-1. szám alatti kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 383 m2 területű, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében található köznevelés, sport, közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatása, valamint egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése önként vállalt feladat szélesebb körben történő ellátása céljából az ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.” Határidő Felelős
: azonnal (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Határozat száma
: 457/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 457/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 458/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásához szükséges bruttó 3.951.440.,- Ft-ot a kiadvány értékesítéséből adódó bevételből fedezi.” Határidő Felelős
: 2013. október 31. (elkészítésre) : Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján Határozat száma
: 459/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Csertyaszki Panni, Nagy-Varga Mátyás, Fenyvesi Márton, Ködmön Bendegúz János, Prokai Dániel, Szládik Nóra, Balog Hanga Zita, Hidvégi Mátyás Márk gyermekeket 40.000,Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz Háromszáz-húszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.” Határidő Felelős
: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Határozat száma
: 460/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja.” Határozat száma
: 461/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Kártya program népszerűsítésére vonatkozóan megállapodást köt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal Kerekharaszt Község Önkormányzatával. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.”
Határidő Felelős
: 2013. június 30. : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján MEGÁLLAPODÁS a Hatvan Kártya program népszerűsítéséről
mely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan Kossuth tér 2., képviseli: Szabó Zsolt polgármester), másrészről Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009 Kerekharaszt Bimbó u. 2., képviseli: Szabó Ádám polgármester) (továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet), melynek célja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek ingyenes parkolást és szabad közlekedést biztosítson a közterületek eltérő használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, valamint a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételére lehetőséget teremtsen. A rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében azon lakosok, akiknek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat Hatvan Város Önkormányzatával a Hatvan Kártya népszerűsítésére vonatkozó megállapodást köt 3.000 Ft éves díjat fizetnek a kártyáért, mely a hatvani lakosokkal megegyező tartalmú kedvezmények igénybevételére jogosít Hatvan város közigazgatási területén. 2.) Az 1.) pontban foglaltakra tekintettel Kerekharaszt Község Önkormányzata a Hatvan Kártya népszerűsítése érdekében az alábbiakat vállalja: a)
Kerekharaszt Község Önkormányzata által kiadott időszaki lap minden lapszámában a Hatvan Kártyát népszerűsítő, valamint a kártyabirtokosok részére információt szolgáltató írást (hirdetés, cikk) tesz közzé.
b)
Kerekharaszt Község Önkormányzatának hivatalos oldalán a www.hatvankartya.hu weboldalt link, illetve banner formájában folyamatosan elérhetővé teszi.
c)
Az önkormányzat rendezvényein, sajtótájékoztatóin, fórumain a Hatvan Kártyát népszerűsítő plakátokat, roll-lapokat, kiadványokat helyez el.
d)
A településen működő vállalkozások részére az elfogadóhelyként történő csatlakozás lehetőségéről lapjában és honlapján információt szolgáltat.
3.) Hatvan Város Önkormányzata a 2.) pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges eszközöket, informatikai tartalmakat előállítja, beszerzi, azok költségeit viseli és azokat Kerekharaszt Község Önkormányzata rendelkezésére bocsátja. 4.) A 3.)-4.) pontban foglaltak teljesítése során Hatvan Város Önkormányzata részéről Bátor Henriettát (30/948-2036), Kerekharaszt Község Önkormányzata részéről Sándor Évát (20/5858-506) jelöli ki kapcsolattartóként. 5.) Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállásának időtartamára a Kerekharaszton állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére a rendelet szabályainak betartása mellett Hatvan Kártyát ad ki, amennyiben a kártyaigénylőnek sem Kerekharaszt Község Önkormányzata, sem Hatvan Város Önkormányzata felé nem áll fenn bármilyen jogcímen keletkezett tartozása. 6.) Jelen megállapodást Felek 2013. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. 7.) Jelen megállapodást bármely fél 60 napos felmondási idő közbeiktatásával a naptári év végére mondhatja fel indokolás nélkül. A felmondás a már kiadott kártyák érvényességét nem érinti, azonban az új naptári évre vonatkozólag kerekharaszti állandó lakcímmel rendelkező részére kártyát kiadni, illetve érvényesítő matricával ellátni nem lehet. 8.) Jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése során a Felek olyan módon működnek együtt, hogy a másik fél kötelezettségének teljesítését és a teljesítésre való felkészülését időben elősegítsék. 9.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadók. Jelen együttműködési megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Hatvan, 2013. június „….”
Kerekharaszt, 2013. június „….”
Szabó Zsolt Hatvan város polgármestere
Szabó Ádám Kerekharaszt község polgármestere
Határozat száma
: 462/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judit (születési helye, ideje: Budapest XII. 1952. 01. 04., lakik: 3000 Hatvan, Görgey u. 31., adószáma: 47986862-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 31512, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256260), 1998. szeptember 30. napján a 2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel, a megszüntető okiratban megjelölt időbeli hatállyal megszüntetni. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. Az átadás-átvételi eljárás eredményéről Hatvan város polgármestere a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.” Határidő Felelős
: a praxis átadására megkötött végleges szerződés megkötését követő 15 napon belül : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Megállapodás Feladat-ellátási szerződés a házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való ellátására közös megegyezéssel történő megszüntetésére Amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Szabó Zsolt polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről: Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judit (születési helye, ideje: Budapest XII. 1952. 01. 04., lakik: 3000 Hatvan, Görgey u. 31., adószáma: 47986862-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 31512, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256260), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előzmények: Felek rögzítik, hogy közöttük 1998. szeptember 30. napján feladat-ellátási szerződés jött létre a házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására. Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judit praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos Hatvan város területén lévő 2. számú házi gyermekorvosi körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 0-14 éves korú hatvani gyermekek számára, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja. A megállapodás alapján a szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat ellátja a Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1. szám), a Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44. szám) és a Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3. szám) tekintetében. 1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, azzal az időponttal, amikor a 2. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoga végleges szerződéssel harmadik személy részére átadásra kerül. 2. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. 3. Felek vállalják, hogy a végleges feladatellátási szerződés aláírásakor le kell folytatják az átadás-átvételi eljárást, amely keretében a szolgáltató az ingatlant, és az abban lévő, az önkormányzat tulajdonában álló berendezési, felszerelési tárgyakat, amelyek működőképesek, az önkormányzat birtokába visszaadja. 4. A feleknek az egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően el kell számolni. Jelen szerződés megszüntetést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Hatvan, 2013. július …... …................................................. Szabó Zsolt polgármester
…........................................ Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judit szolgáltató
Határozat száma
: 463/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) iskolaorvosi feladat ellátására 2007. 02. 15. napján megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel akként módosítja, hogy a szerződés 2. pontját, mely az iskola-egészségügyi feladatellátásról szól, kiegészíti a Brunszvik Teréz Óvoda és a Százszorszép Óvodával, mint ellátandó intézménnyel, és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 30. (a szerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Feladat-ellátási szerződés az iskola orvosi ellátás egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására - módosításokkal egységes szerkezetben -
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Szabó Zsolt polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Előzmények: Felek rögzítik, hogy 2007. február 15. napján egészségügyi vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek egymással, melyet 2008. július 10-én, 2009. november 30-án, valamint 2011. novemberében, 2012. december 13-án és 2013. március 10-én módosítottak. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében – közös megegyezéssel egységes szerkezetben módosítják. 1.)
Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat ellátja a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. szám), az 5. számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13. szám), a Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2. szám), a Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. szám), a Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3. szám) és a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10. szám), Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44. szám) és a Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3. szám)az intézmények óvodásai és tanulói részére az iskolaorvosi feladat ellátást jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt tevékenységek végzésére jogosult. Az 1. sz. Iskolaorvosi Szolgálat : 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. sz. alatt működik.
2.)
Szolgáltató az iskolaorvosi feladatok keretében vállalja a.) a tanulók egészségi állapotának szűrését, követését, b) a tanulók évenkénti orvosi vizsgálatát a vonatkozó módszertani irányelv szerint, c) a krónikus beteg, a testi és érzékszervi fogyatékos tanulók fokozott ellenőrzését a szakrendelések, gondozóintézetek igénybe vételével, d) üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzését, e) az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködést és végrehajtásának ellenőrzését, f) pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzését, g) pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzését, h) testnevelési csoportbeosztás elkészítését, gyógytestnevelés ellenőrzését, i) iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzését, dokumentálását, j) járványügyi előírások betartásának ellenőrzését, fertőző megbetegedések esetén a járványügyi intézkedéseket, elrendelését, megtett intézkedésétekről az illetékes ÁNTSZ értesítését, k) az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátását, l) az oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében való részvételt, m) az iskolai egészséges életmódra nevelésben való részvételt, n) az intézményi környezet – tantermek, gyakorlati helyiségek, egyéb kiszolgáló helyiségek – ellenőrzését, hiányosság észlelése esetén történő intézkedést, o) a tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérését, valamint p) az ellátott tanulókról való nyilvántartás-vezetést, és külön jogszabály szerinti jelentések elkészítését.
3.)
Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységét heti 40 órában biztosítja a mindenkori Országos Egészségbiztosítási Pénztár által részére biztosított keretből.
4.)
Megrendelő vállalja, hogy az iskola-egészségügyi feladat ellátásához szükséges védőnőt biztosítja, és vállalja a védőnő működésével kapcsolatos indokolt, számlával igazolt kiadások megfizetését.
5.)
Szolgáltató részére a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközöket, a rendelő szolgáltató előtt ismert felszerelését használatbavételi és bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül az Önkormányzat leltár alapján átadja.
6.)
Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkozzák, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 463/2013. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.
7.)
Jelen szerződés 2013. …......................... lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni. A felmondás a tanév végére szólhat, a felmondási idő 6 hónap. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve a leltár szerint átadott ingó és ingatlan dolgokkal kapcsolat 6. pont szerinti kötelezettségének a megrendelő általi írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve módosíthatják.
8.)
Felek jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások az irányadók.
9.)
Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Hatvan, 2013. …................................. Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata megrendelő Határozat száma
Rüdigerné dr. Harmat Enikő Ficánka Gyermekegészségügy Központ Kft. szolgáltató
: 464/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. számú házi gyermekorvosi körzet területi gyermekorvosi feladatainak ellátásra előszerződést köt Szabóné Dr. Szőgyör Zita gyermekorvossal. A feladat ellátásához szükséges engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés megkötésére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a határozat mellékletét képező előszerződés aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (az előszerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Feladat-ellátási előszerződés a házi gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Szabó Zsolt polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Székhely: 3009. Kerekharaszt, Hajnal utca 8. cégjegyzékszám: Cg. 10-10-001037-4, adószáma: 20791450-1-10 képviseli: Szabóné Dr. Szőgyör Zita ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1.) Felek megállapodnak abban, hogy amikor a feladatellátás működéséhez valamennyi hatósági engedély jogerősen rendelkezésre áll, úgy a felek vállalják, hogy ezen időponttól számított 30 napon belül megkötik a végleges feladat-ellátási szerződést a Hatvan város területén lévő 2. számú házi gyermekorvosi körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 0-14 éves korú hatvani gyermekek számára, felkérésre a 1418 év közötti személyeket is elláthatja. Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat ellátja a Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1. szám) tekintetében.
A szolgáltató jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedélyek, működtetési jogra vonatkozó engedélyek, orvosi felelősségbiztosítás beszerzéséről gondoskodik. A jelen előszerződés alapján megkötendő végleges szerződés lényeges elemeit a felek az alábbiakban szabályozzák: 2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi gyermekorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást. 3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben szerződését megújítja, módosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi és iskola-orvosi ellátást a mindenkori finanszírozási szerződés alapján utalt összegért biztosítja. 4.) Szolgáltató működési idejére vonatkozóan a végleges szerződés rendelkezik. 5.) Szolgáltató vállalja, hogy részt vesz a központi házi gyermekorvosi ügyelet munkájában a jogszabályoknak megfelelően az ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés alapján. 6.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti. 7.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi gyermekorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai vezetővel együttműködik. 8.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be. A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a szolgáltató részére. 9.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 4568/7/A/8 hrsz.-on felvett házi gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely természetben Hatvan, Horváth M. u. 21. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő váróhelyiség, elkülönítő, előtér, személyzeti és beteg WC-k. 10.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait – a gázenergia 100 %-át, víz-és csatorna 100 %-át, elektromos energia 100 %-át – megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi. 11.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a végleges szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja. 12.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. 13.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával és cseréjével kapcsolatos költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 14.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a felújítási munkákkal kapcsolatban. 15.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. 16.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról gondoskodik.
17.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és síkosságmentesítéséről. 18.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, de bérbe nem adhatja. 19.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági rendszabályok betartására. 20.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi gyermekorvost ért esetleges kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 21.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 22.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul átadja adathordozón az őt követő házi gyermekorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 23.) A felek jelen előszerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen előszerződés megkötésére kellő felhatalmazással rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 464/2013. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozat biztosít. 27.) Jelen előszerződés 2013. július 1-jén lép hatályba és a végleges szerződés megkötéséig áll fenn. 28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen előszerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Városi Bíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak az előszerződés aláírásával alávetik magukat. 29.) A felek jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek az előszerződésre vonatkozó rendelkezései, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen előszerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Hatvan, 2013. …............................... Szabó Zsolt, polgármester Hatvan Város Önkormányzata megrendelő Határozat száma
Szabóné Dr. Szőgyör Zita egyéni vállalkozó szolgáltató : 465/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó ügyvezető, orvosi nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) 2011. augusztus 29. napján a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja akként, hogy a szerződés 1. pontjából törlésre kerül azon rendelkezés, mely szerint Dr. Jakab Lajos tevékenységét a háziorvostan szakképesítés megszerzéséig legfeljebb 2015. október végéig láthatja el, mentori felügyelettel; a szerződés 4. pontjában a praxis rendelési idejét akként módosítja, hogy hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 8 órától 12 óráig; csütörtökön 13 órától 17 óráig tart, és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (a szerződés aláírására) : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
(A 465/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma
: 466/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el és a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban fennálló tagsági jogviszonyunk közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében, tegye meg a további peren kívüli egyeztetéseket, majd ezek eredménytelensége esetén indítsa meg a szükséges polgári jogi peres, illetve esetleges büntető jogi eljárásokat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével, valamint a Társulás és az AVE Magyarország Kft. között létrejött koncessziós szerződéssel kapcsolatban, Hatvan város érdekeinek és vagyonának megóvása érdekében.” Határidő Felelős
: 2013. július 31. (a szükséges eljárások kezdeményezésére) : Hatvan város polgármestere Határozat száma
: 467/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a vasútállomás utasforgalmi területének működtetésére 2013. május 31. napján megkötött támogatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.” Határidő Felelős
: 2013. június 28. : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 467/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 468/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), a Vasútállomás üzemeltetetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére szerződést köt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A karbantartások pénzügyi fedezete a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés alapján a támogatási összegből rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Vállalkozási szerződés
Amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250; adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Szabó Zsolt polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-10-020250; adószáma: 14551420-2-10; képviseli: Decsi Ferenc vezérigazgató) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: I.
Előzmények 1.) Felek rögzítik, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-10-020250 cg. számon bejegyzett gazdasági társaság. A társaság képviselője nyilatkozza, hogy a társaság nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt, a társaság cégkivonatán a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező tevékenységi körök feltüntetésre kerültek. A társaság képviselője nyilatkozza, hogy a társaság rendelkezik a jelen szerződés keretében meghatározott tevékenység ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
II.
A szerződés tárgya
1.)
Felek rögzítik, hogy megrendelő megrendeli, vállalkozó elvállalja a jelen okirat mellékleteiben meghatározott tevékenységek ellátását az alábbiak szerint:
a./ zöldfelület és külső szilárd burkolatú felületek gondozása tisztántartása, és síkosság mentesítés – az alábbiak szerint : -
virágágyások, cserjék, fák gondozása fűvel borított területek gondozása, nyírása a szilárd burkolatú járdák, utak pormentesítése, illetve szükség szerinti síkosság mentesítése
Felek jelen okirathoz mellékelik azon egyszerű helyszínrajzot, melyen feltüntetésre kerül, hogy természetben pontosan mely területeken köteles vállalkozó a megjelölt tevékenységeit elvégezni. b./ műszaki karbantartási feladatok – az alábbiak szerint: A műszaki karbantartás a megrendelő erre vonatkozó, egyedi, írásbeli megrendelése alapján történik, mely megrendelő lapon a megrendelő a munka elvégzését követően teljesítésigazolást ad a megrendelt munka elvégzéséről. -
III.
utasforgalmi épület vonatkozásában: rendeltetésszerű használatból és egyéb okból, ( rongálásból, betörésből, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő károk ) eredő zavar, és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos bontási és helyreállítási munkák elvégzése, belső dugulás elhárítása, ereszcsatornák tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyreállítása, belső fal, padló, és lépcső burkolatok javítása nyílászárók javítása, törött üvegek pótlása, korlátok, rácsok mindennemű javítása zárszerkezetek javítása, cseréje világítási berendezések és szerelvények karbantartása, javítása padok, hulladékgyűjtők karbantartása
Pénzügyi rendelkezések
Megrendelő a jelen szerződés 1/a pontjában meghatározott feladatok vonatkozásában havi átalánydíj fizetésére köteles, melynek mértéke 65.000,-Ft + ÁFA. Ezen vállalkozói díj nem tartalmazza az esetlegesen telepítendő növények árát. A 2/a pontban meghatározott feladatok vonatkozásában megrendelő utólagos havi elszámolással – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig - köteles megfizetni a vállalkozó díját, melyet vállalkozó a megrendelő lapon leigazolt munkaóra és felhasznált anyagmennyiség alapján számláz. IV.
A szerződés időbeli hatálya
Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal egy éves határozott időtartamra 2014. június 30. napjáig kötik. V. A vállalkozási szerződés megszűnése Jelen szerződés megszűnik: 1.) A jelen okirat IV.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével, 2.) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 3.) Közös megegyezéssel; 4.) Vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést követő 15 napon belül. VI.
Záró rendelkezések
1.)
Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros együttműködésre kötelesek.
2.)
Jelen szerződést felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.
3.)
Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 468/2013. (VI. 27.) sz. határozata hagyta jóvá.
4.)
Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő vitáikat békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 5.)
Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Hatvan, 2013. június hó 28. napján Hatvan Város Önkormányzata Képv.: Szabó Zsolt polgármester megrendelő Határozat száma
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. képv.: Decsi Ferenc vezérigazgató vállalkozó : 469/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 643/2012. (IX.27.) sz. és a 264/2013. (IV.25.) sz. határozatait hatályon kívül helyezi.” Határidő Felelős
: azonnal : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
1.
: 470/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, illetve a MÁV Zrt. és a Magyar Állam közötti vagyonrendezés által érintett szabályok figyelembe vételével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi az alábbi ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.: a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 hrsz. alatt fekvő, 1,2332 ha területű szántó művelési ág megnevezésű ingatlan, a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, közigazgatási címmel nem rendelkező 3,9305 ha területű szántó művelési ág megnevezésű ingatlan, a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 2600/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt fekvő, 527 m2 területű művelési ág alól kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy fent nevezett ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat és járjon el az illetékes és hatáskörrel rendelkező kormányzati szervezeteknél.
2.
A Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 hrsz. alatt fekvő 1,2332 ha területű szántó művelési ág megnevezésű, és a Hatvan, belterület 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, közigazgatási címmel nem rendelkező 3,9305 ha területű szántó művelési ág megnevezésű ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 4. és 8. pontjaiban meghatározott településüzemeltetési, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében meghatározott szociális ellátások, közterületek fenntartása önként vállalt feladatainak szélesebb körben történő ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterületek fenntartásában, a tereket, parkokat díszítő növényzet megtermelésével és a munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag szükségleteinek kielégítése céljára kívánja felhasználni.
Hatvan, belterület, 2600/2 hrsz. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt fekvő, 527 m2 területű művelési ág alól kivett saját használatú út megnevezésű ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, a 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott és 2603. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok megközelíthetőségének céljából, ezzel is szolgálva és közterületek fenntartását, a tereket, parkokat díszítő növényzet megtermelését és a munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag szükségleteinek kielégítése céljára kívánja felhasználni. 3.
Hatvan Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.
Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, a közigazgatási címmel nem rendelkező Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, és a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2006/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé és az illetékes és hatáskörrel rendelkező kormányzati szerveknél teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, a közigazgatási címmel nem rendelkező Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, és a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2006/2. hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.”
Határidő Felelős
: 2013. július 15. : Hatvan város polgármestere Határozat száma
: 471/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a KEOP-1.2.0/2F/09-20090003. kódszámú, Környezeti és Energia Operatív Program elnevezésű pályázaton megvalósított víziközművek, továbbá az ezen projekt keretében beszerzett Mercedes Benz Axor L MUT-328/5,0/5,0 típusú kombinált csatornatisztító gépkocsi Heves Megyei Vízmű Zrt. (cg.: 10-10-020086, képv.: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal) részére történő üzemeltetésébe történő átadásáról szóló IV. számú üzemeltetési szerződést módosító okiratot, valamint – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – üzemeltetési szerződést jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a IV. számú módosító okirat és az egységes szerkezetű okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 5. : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
(A 471/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) Határozat száma
: 472/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior támogatás címen a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiakra vonatkozóan: Sorszám
Vis maior esemény megnevezése
Helye
1.
az előre nem látható természeti 3000 Hatvan, Liszt Ferenc utca vagy más eredetű veszély miatt környéke szükségessé váló védekezés
2.
az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés
1-2. sz. csatorna M3. számú autópálya szelvénye alatt átvezető áteresz
Helyrajzi szám hatvani 0368/3. és 0368/4.
hatvani 0335/4.
A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés
2013. év
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
%
166.800,- Ft
30
Biztosító kártérítése
0,- Ft
0
Egyéb forrás
0,- Ft
0
Vis maior támogatási igény
389.200,- Ft
70
Források összesen
556.000,- Ft
100
2. A védekezés tervezett összköltsége bruttó 556.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat saját erőből részben tudja finanszírozni. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 19. (támogatási igény benyújtására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 473/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtható, vis maior támogatás tárgyú pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 1. Horváth Richárd alpolgármester; 2. Kátai István osztályvezető; 3. Gyurovics Mária pályázati ügyintéző.” Határidő Felelős
: azonnal (munkacsoport megalakulására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 474/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat megvalósítására irányuló, a DTRT Vízépítő Kft. - DYNAMIC ÚT Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, Kistályai u. 18.) 2012. 09. 28-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján VÁLLALKOZÁSI (ÉPÍTÉSI) SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2. Adószáma: 15729394-2-10 Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint megrendelő, másrészről: DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. Székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30. Adószáma: 14023509-2-10 Cégjegyzékszáma: 10-09-027672 Képviseli: Frenyó Csaba ügyvezető, mint vállalkozó és
DYNAMIC ÚT Kft. Székhelye: 3300 Eger, Kistályai u. 18. Adószáma: 12943968-4-10 Cégjegyzékszáma: 10-09-025240 Képviseli: Kormos Sándor ügyvezető, mint vállalkozó ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy 2012. szeptember 28-án vállalkozási szerződést kötöttek egymással „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként. A vállalkozási szerződés 3. pontja szerint vállalkozó a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tevékenységet köteles a szerződéskötéstől számított 270 napon belül (azaz 2013. július 1-ig) elvégezni. Vállalkozó jelezte, hogy a munkavégzést nagymértékben hátráltatta a jelentős csapadék mennyiség, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat által rendelkezésrebocsájtott csapadékmérő állomások mérési eredményeivel támasztotta alá. Ezért kérte a 270 nap teljesítési határidő 335 napra növelését, az előteljesítés jogának fenntartásával. Ennek megfelelően a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázat kivitelezési munkálatai tárgyában a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. -vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges. Felek a közöttük 2012. szeptember 28. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. július 1. napi hatállyal módosítják. Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják: 1. 2.
A vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő 270 napról 335 napra módosul. A vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbi mondattal egészül ki: „Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”.
A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, 2013. … …………………………………….. Megrendelő ……………………………………. Vállalkozó Pénzügyi ellenjegyzés: …………………………………………………. Határozat száma
: 475/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat műszaki tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2011. 01. 28-án kötött vállalkozási szerződést a Megrendelő nevének tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 475/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma „1.)
: 476/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 62.608.891.-Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
2.)
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű, 62.608.891.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.”
Határidő Felelős
: 2013. augusztus 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 477/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 37.792.872.-Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű, 37.792.872.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. augusztus 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 478/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 232.020.921.-Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése” elnevezésű, 232.020.921.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. augusztus 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma
: 479/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 223.013.734.-Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű, 223.013.734.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. december 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 480/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 67.596.000.-Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű, 67.596.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. december 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 481/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. február 25-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján MEGÁLLAPODÁS tervezési szerződés módosításáról
mely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10 adószáma: 15729394-2-10 számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001 képviseli: Szabó Zsolt polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről: Speciálterv Építőmérnöki Kft. székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7., KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01 cégjegyzékszám: 01-09-682281 adószáma: 11901486-2-41 számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005 képviseli: Pál Gábor ügyvezető mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) (továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. 02. 25-én szerződést kötöttek. Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. április 30. napja, valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. június 15. napja. A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a kerékpárút vonala a Zagyva-folyó bal oldali töltésén halad végig, ebből következően ártéri terület. Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési és talajmechanikai munkák akadályoztatva voltak. Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják: 1.
A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat 2013. május 21-ig köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni. A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. augusztus 30.”
2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, 2013. … ________________________ Hatvan Város Önkormányzata Képviseli: Szabó Zsolt polgármester Megrendelő Határozat száma
_________________________ Speciálterv Építőmérnöki Kft. Képviseli: Pál Gábor ügyvezető Vállalkozó : 482/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpáros kalandparkra vonatkozó engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 482/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 483/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó lombkorona kalandparkra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 483/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 484/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogoshídra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 484/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 485/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 20.000.000.-Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése elnevezésű, 20.000.000.- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma
: 486/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a szerinti, a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 193/2013. (III. 28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A közbeszerzési terv 12-13., valamint 21-22. pontjaiban feltüntetett beszerzések elnevezése, becsült értéke, az eljárás tervezett indításának dátuma az alábbiak szerint módosul, illetve a terv az alábbi 21. a)-d) pontokkal egészül ki:
12.
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz vásárlás
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
19.685.039.-Ft
2013. június 15-ig
13.
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
21.259.842.-Ft
2013. június 15-ig
21a.
Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
223.013.734.-Ft.
2013. december 31-ig
21b.
Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
67.596.000.-Ft
2013. december 31-ig
21c.
Thurzó utcai parkoló építése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
62.608.891.-Ft
2013. augusztus 31-ig
21d.
A Thurzó utca átalakítása
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
37.792.872.-Ft
2013. augusztus 31-ig
22.
A „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó, HatvanBoldog közötti kerékpárút kivitelezési munkáinak megrendelése I. ütem
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
232.020.921.-Ft
2013. augusztus 31-ig
A közbeszerzési terv 17., valamint 19-20. pontjaiban feltüntetett beszerzések esetében az eljárás tervezett indításának a dátuma az alábbiak szerint módosul:
17.
Öveges program keretében külső projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
11.023.622.-Ft
2013. július 15-ig
19.
Öveges program keretében laborfelújítás, kivitelezés
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
31.344.280.-Ft
2013. július 15-ig
20.
Öveges program keretében laboreszközök, vegyszerek beszerzése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
20.195.056.-Ft
2013. július 15-ig
A közbeszerzési terv az alábbi új, 24-31. sorszámú beszerzésekkel egészül ki:
24.
Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Sörfőző berendezés, illetve a söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése
25.
Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése
26.
Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
35.960.223.-Ft
2013. július 31-ig
Igen /18. § (2) bekezdés/
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
2.400.000.- Ft.
2013. június 15-ig
Igen /18. § (2) bekezdés/
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
3.168.131.-Ft.
2013. június 15-ig
27.
Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz kapcsolódó, „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
3.200.000.-Ft.
2013. július 15-ig
28.
Hatvan Város Önkormányzat helyi
Nemzeti (egyszerű)
800.000.-Ft.
2013. július 15-ig
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz kapcsolódó, „Kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló szolgáltatás megrendelése
eljárásrend
29.
Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
7.755.905.-Ft.
2013. július 15-ig
30.
Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló szolgáltatás megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
3.890.000.-Ft.
2013. június 30-ig
31.
A „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó, üzleti marketing szolgáltatás megrendelése
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend
20.000.000.-Ft
2013. július 15-ig
A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi közbeszerzési tervet.” Határidő Felelős
: 2013. július 5. (honlapon történő közzétételre) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 486/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 487/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázat építési engedélyezési eljárásához szükséges engedélyes tervek elkészítésére, továbbá műszaki állapotfelmérés elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 02. 12-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 487/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!)
Határozat száma
: 488/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 kódszámú, „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítására irányuló, a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Újélet u. 10.) 2011. június 30-án kötött vállalkozási szerződést a vállalkozási díj tekintetében („2.559.825.-Ft-ról 4.258.050.-Ft-ra), és az ÁFA megfizetésének módja tekintetében („egyenes adózásról fordított adózásra”) közös megegyezéssel módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő szerződésmódosító okirat aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 489/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” tárgyú pályázat benyújtásához és a pályázatban foglaltak teljesülése érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást köt a "K & Hˇ" Egészséges Nemzetért Alapítvánnyal (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint szakmai partnerrel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.” Határidő Felelős
: 2013. július 5. (megállapodás aláírására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 490/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” tárgyú pályázathoz szükséges pályázati dokumentációt az Agenda Pályázatház Kft.-vel (székhely: 2230 Gyömrő, Kassai u. 18.) készítteti el bruttó 254.000,- Ft vállalkozási díjért. A vállalkozási díj Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II.15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” Határidő Felelős
: 2013. július 5. (szerződéskötésre) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 491/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 18.372.000.-Ft A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér kialakítása” elnevezésű, 18.372.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
(A 491/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) Határozat száma
: 492/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 131.900.517,- Ft, azaz bruttó 167.513.657,- Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű, 131.900.517,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető; 3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 5.) Az eljárás lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó cég delegált képviselője.” Határidő Felelős
: 2013. október 18. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 493/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Mohács úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 35.075.918,- Ft, azaz bruttó 44.546.416,- Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Mohács úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű, 35.075.918,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető; 3.) Selmeczi Attila , közbeszerzési ügyintéző; 4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 5.) Az eljárás lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó cég delegált képviselője” Határidő Felelős
: 2013. október 18. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 494/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 2.961.640,- Ft megbízási díjért. A megbízási díj összege a pályázati támogatásból biztosított.” Határidő Felelős
: 2013. október 17. (megbízási szerződés megkötésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 495/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi utcai parkoló engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 730.250,- Ft összegben. Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Polgármesteri Hivatal – Nagyterem felújítása „költséghelyen biztosított.”
Határidő Felelős
: 2013. július 15. (szerződés kötésre) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 496/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek magasabb színvonalon való használatának elősegítéséhez kapcsolódóan a telekhatárok gyors és pontos meghatározása érdekében meg kívánja vásárolni a legjobb ajánlattevő GeoMentor Kft. (székhely: 7631 Pécs, Kemény Zs. utca 6.) által forgalmazott SatLab SL500 hálózati GNSS RTK rover készüléket nettó 1.790.000,-Ft+ÁFA összegben. Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll.” Határidő Felelős
: 2013. július 31. (készülék megvásárlására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 497/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, 708 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 1.640.000,-Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (meghirdetésre) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Pályázati felhívás A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás A pályázat tárgya: Hatvan belterület 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői: Az ingatlan tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. -Hrsz.: 306 -Területe: 708 m² -Fekvése: belterületi -Címe: 3000 Hatvan, Balogh Ádám utca 8. -Közműellátottság: nincs -Terhek: az ingatlan tehermentes. A pályázati ajánlattétel feltételei: Minimális vételár: bruttó 1.640.000,-Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenezer forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. 1040353849575051-56561001) Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 306 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2013. augusztus 26. 16:00 óra Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki és Városfejlesztési Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Módja: A pályázati ajánlatokat zárt, címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „a 306 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2013. augusztus 27. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által, a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal – tanácskozó terem. Elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok elbírálását
követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. További információk: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki és Városfejlesztési Iroda Telefon: 37/542-300, Fax: 37/542-357, e-mail cím:
[email protected] Személyesen: ügyfélfogadási napokon Márkus Sándor ügyintézőnél Határozat száma
: 498/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2013. (II. 28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Képviselő-testület erre tekintettel kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a Hatvani Járásbíróságra benyújtott előzetes bizonyítás iránti kérelmét vonja vissza.” Határidő Felelős
: 2013. július 5. (átvezetésre, és visszavonásra) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 499/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az új autóbusz-pályaudvar területén észlelt növénypusztulás miatt, az önkormányzatot az Alpine Hungária Építő Kft.-vel (Cg.01-09-872272, székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.) kötött vállalkozási szerződésből illető jótállási igény érvényesítése iránt haladéktalanul indítson pert.” Határidő Felelős
: azonnal : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Határozat száma
: 500/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lakásügyi üzemeltető és a Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája munkatársaival készíttessen tételes kimutatást arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 0531/2 helyrajzi számú, 9 ha 3852 m2 nagyságú, major megnevezésű ingatlan épületein az ingatlanokat jelenleg is használó bérlők által hatósági engedélyek nélkül és tulajdonosi hozzájárulás nélkül milyen átalakításokat, bontásokat, tárolókat, egyéb épületeket létesítettek. Ugyancsak készüljön kimutatás arról, hogy a telek tekintetében a lakásokon túl mely bérlő, milyen mértékben használja, műveli a telekingatlant. A kimutatások birtokában az átalakítások miatt károk megtérítése, a telekingatlan művelése miatt használati díj megtérítése iránt a polgármester minden peren kívüli, és ha szükséges peres eljárást indítson meg.” Határidő Felelős
: a kimutatások elkészítésére: azonnal : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. útján Határozat száma
: 501/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Dobó téren felállításra kerülő Werbőczy szobor környezetének kertészeti munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterületkarbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 1.238.187,- Ft összegben. A szükséges pénzügyi forrás a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a Nagyterem felújítása költséghelyen biztosított.” Határidő Felelős
: azonnal (megrendelésre) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határozat száma
: 502/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatának közigazgatási területét tartalmazó digitális térképeken való mérési és szerkesztési műveletek elvégzésének érdekében a Digicart Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. (székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 40., adószám: 10333538-2-42) által forgalmazott ITR-5 program egy darab maxi alapcsomagját és két darab info programját vásárolja meg mindösszesen nettó 340.000,-Ft+ÁFA összegben. Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll.” Határidő Felelős
: 2013. július 31. (programok megvásárlására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 503/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. A 300.000,- Ft többlet költséghez szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll.” Határidő Felelős
: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 2013. évi intézményfelújítási feladatterv
Felújítás összege Bruttó E Ft
Óvodák Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) elektromos hálózat felújítás (falon kívüli csatornában)
2000
Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.) tetőszigetelés javítása a gazdasági bejárat és a kukatároló fölött
500
konyhában lévő megszüntetett kémény beázásának megszüntetése hátsó kijáratnál a járólapok javítása (balesetveszélyes) kazán (2 db 35 kW + 60 kW melegvíz tároló)
90 2000
Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) kapu csere, kovácsoltvas
300
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) riasztórendszer átépítése, korszerűsítése
550
Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) beázások miatti károk javítása
997
Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) kovácsoltvas kapu kialakítása
300
Általános iskolák Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) hátsó lépcső csúszásvádelmének megoldása (újraburkolással)
270
5. sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) tornaterem tetőszigetelésének javítása
400
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.) az új épülethez kapcsolódó fém nyílászáró szerkezetek mázolása
250
technika terem burkolása (új rétegrenddel)
370
Középiskolák Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.) fűtési rendszer tervezése
500 Bruttó E Ft
érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi, valamint az erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok felszámolása
200
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) régi kazánház és kémény lebontása
2000
a tornaterem tetejének szigetelése, beázik
240
melegítőkonyha kialakítása
3000
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat: Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) tetőhéjazat javítása
50
világítási rendszer javítása
200
Bölcsődék (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.) Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzési jegyzőkönyvében található munkák elvégzése kapcsán felmerült pótmunka kivitelezése
290
Védőnői Szolgálat II. (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.) bejárati kaputól a tanácsadó ajtajáig a beton járda javítása
130
bejárati kiskapu vízóra akna betonszegélye mállik, javításra szorul
30
Rendelő 3000 Hatvan, Horváth M. út 21. könyökkel használható orvosi csaptelep elhelyezése
60
falra szerelhető fertőtlenítőszer adagoló elhelyezése, valamint rovarháló felszerelése az ablakra
30
Hatvani Idősek Otthona Hatvani Telephely (3000 Hatvan, Kórház utca 3-5.) kastély épületszárnyban lévő vizesblokk javítása (beázás miatt)
250
Zagyvaszántói telephely (3031 Zagyvaszántó, Selypi u. 2.)
Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) a tető javítása (beázás miatt)
400
a jelenleg szabálytalan villámvédelem szabályossá tétele
800
Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtára (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 13.) gyermekkönyvtár átjáró boltív dúcolás, bontás, mennyezeti gerenda megerősítése
800
Bruttó E Ft Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 36.) a bejárati lépcső csúszásmentesítése (újraburkolással, fali korláttal)
430
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) házasságkötő terem felújítása
1723
intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása
1000
Tartalékkeret
6140
ÖSSZESEN
26300 Határozat száma
: 504/2013. (VI. 27.) sz. képv. test. hat.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 36.) által 2013. június 8-án lebonyolított hulladékgyűjtési akciónap költségeinek biztosítására a 132/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 897.599,- Ft összeget biztosít. A pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” Határidő Felelős
: 2013. július 15. (módosított szerződés megkötésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján Határozat száma
: 505/2013. (VI. 27.) zü. sz. képv. test. hat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. Határozat száma
: 506/2013. (VI. 27.) zü. sz. képv. test. hat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. Határozat száma
: 507/2013. (VI. 27.) zü. sz. képv. test. hat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott.
KIVONAT Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Napirendi pont címe: Tájékoztató a 2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester Kivonat szövege: „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”
FELELŐS KIADÓ: SZABÓ ZSOLT polgármester Szerkesztette: Lukács László Készült: 45 példányban Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.