2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján) 2013

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)

2013.

Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták IV. Szerződés tervezete

1

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője, nyílt közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrendben „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” tárgyban. 1.2. A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. Regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot dr. Krivik Gábornak címezve a (36-1) 819-9540 fax számra és a [email protected] e-mail címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra és email címre küldtek meg az ajánlattevők. 1.3. Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy-egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek/szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. (Kbt. 26.§.) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és a teljes körű meghatalmazását. 2.2. Alvállalkozók

Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el. 2.3. Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki illetve amely, a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 2.4. A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Közbeszerzési kérdésekben: dr. Krivik Gábor Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: (76) 320-668 Fax: (76) 320-668

E-mail: [email protected] Szakmai kérdésekben: Nagy Zsolt Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Telefon: +36-30-979-5805 Fax: +36-1-819-9540 E-mail: [email protected] Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, e-mail-en vagy telefaxon kell lebonyolítani dr. Krivik Gábor részére címezve megküldeni. 3.2. Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, a kapcsolattartóként megjelölt közbeszerzési munkatárs részére faxon és e-mailben. Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tízedik nap és a hatodik nap között nyújtja be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a www.kozut.hu honlapon teszi elérhetővé. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket dr. Krivik Gábor részére címezve a (36-1) 819-9540 fax számra és a [email protected] email címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldtek meg vagy nem word formátumban küldtek meg, továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak emailben küldtek meg! 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok ajánlattevő felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell

ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.” Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. 4.2. Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell megtenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a Kbt.- ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, de hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 36. § (3) bekezdése csak az igazolásokra vonatkozik, az ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő saját nyilatkozatára nem. 4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Felolvasólap - Tartalomjegyzék - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60.§ (3), (5) bekezdés) - Aláírási címpéldány (meghatalmazás-adott esetben) - Közös ajánlattevők megállapodása (ha alkalmazható) - Nyilatkozat kizáró okokról: ajánlattevő nyilatkozata, nyilatkozat a Kbt. 56.§(1) bekezdés kc) pontja tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 56.§(2) bekezdés tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 58.§(3) bekezdés tekintetében, nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10.§. a) és b) pontja alapján. - Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) - Nyilatkozata munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan - Szándéknyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötésére - Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról - Nyilatkozat az elektronikus formában becsatolt dokumentumok egyezőségéről -

A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: o pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok o Nyilatkozat a Kbt. 55.§(6) bekezdés c) pontja tekintetében o 2010-2011-2012. lezárt három üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtása,

-

A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: o az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb referenciáinak ismertetése cégszerű nyilatkozatokban, valamint a nyilatkozatokban feltüntetett teljesítésekről az igazolások

o a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, o a bemutatott szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata, valamint aláírt szakmai önéletrajz. o szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozata, adott esetben o Nyilatkozat a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltség rendelkezésre állásáról.

-

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaira Nyilatkozat a Kbt. 54.§(1) bekezdésére Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum

4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése 4.4.1. A felolvasólapnak tartalmaznia kell (1. számú minta) - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím), - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét. - Ajánlati ár megjelölése, továbbá a építési kivitelezési nettó költségek és az elektromos kivitelezési nettó költségek megadása - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen). 4.4.2. Tartalomjegyzék Az ajánlatba kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg. 4.4.3. Regisztrációs lap (2. számú minta) Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata 4.4.4. Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdés) (3. számú minta) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.(Kbt. 60.§(5) bekezdés) 4.4.5. Az Ajánlattevőnek meg kell jelölni (Kbt. 40.§. (1) a-b) pontja ) (4. számú minta) a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani

4.4.6. Aláírási címpéldány Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek egyszerű másolatban csatolt aláírási címpéldánya/aláírás mintája, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat

aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy egyszerű másolatban. 4.4.7. Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5) bekezdés és a Kbt. 55.§ (6) c)pontja vonatkozásában. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata (5. számú minta). A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata adott esetben (6.7. számú minta). 4.4.8. Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (8. számú minta) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni. 4.4.9. Nyilatkozatok, igazolások a kizáró okokról (9.-13. számú minta) Nyilatkozat a Kbt. 56.§-ban foglalt kizáró okokra: Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1), (2) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdése d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58.§(3) bekezdés) (11. számú minta) Nyilatkozat a Kbt. 57. §-ban foglalt kizáró okokra vonatkozóan az alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint: a) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§ d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.

Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-4. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nyilatkozat a Kbt. 58.§. (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában: Nyilatkozat arról, hogy nem kerül igénybevételre a Kbt. 56. § (1), (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.

Nyilatkozat a 310/2011. Korm. rendelet 10.§. a) illetve b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően: Nyilatkozat arról, hogy nem kerül igénybevételre a Kbt. 57. § (1) d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.

4.4.10. A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell:  pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónap) vonatkozó nyilatkozat egyszerű másolatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  a cégkivonatban feltüntetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,  mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,  a bankszámlá(ko)n, vagy a főszámla valamely alszámláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 évben (12 hónapban) sorba állítás előfordult-e, ha igen, mikor és mennyi ideig. (Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.) 

az utolsó három lezárt üzleti év (2010-2011-2012) számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet nélkül, egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés alapján ha az ajánlattevő P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés alapján ha az ajánlattevő a P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, akkor csatolja a 2010-2012. évi adóbevallását egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredmény 2010-2012. lezárt három üzleti év közül legalább kettőben pozitív vagy nulla volt.

4.4.11. A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek be kell nyújtania: 

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, referenciák ismertetését. A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint kell igazolni. (15. számú minta és referencia igazolás csatolása) Amennyiben az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásába részt vevő más gazdasági szereplő) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) becsatolása mellett, köteles külön nyilatkozatban ismertetni

a referencia munkát – az előírtak szerint – egyben megjelölve, hogy a felhasználni kívánt referencia munkát az ajánlati dokumentáció (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely oldala tartalmazza.



Azoknak a szakembereknek bemutatása, akiket be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. A bemutatás az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában történik. A szakmai önéletrajz tekintetében elvárás, hogy abból egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalata. Csatolni kell továbbá a végzettségét igazoló okirat másolatát, és a szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát. (16-17. számú minta)



Nyilatkozat a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltség rendelkezésre állásáról az alábbiak vonatkozásában (18. számú minta): - 1 db legalább 21m fesztávolságú acél héjszerkezet hajlítására alkalmas hajlító gép

4.4.12. Nyilatkozat a Kbt. 54.§ (1) bekezdésre (14. számú minta) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a teljesítés során hatályos kötelezettségeket. A Kbt. 54 § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u.17-23. tel.: 06-1-301-2900 fax: 06-1-301-2903 http://www.mbfh.hu OMMF Központ Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: [email protected] Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon:06-1-428-5100 Fax:06-1-428-5382 http://nav.gov.hu/ Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda Tel: 463-9100 4.4.13. Szándéknyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (19. számú minta)

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kihírdetésre kerül, a felelősségbiztosítást megköti. 4.4.14. Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (20. számú minta) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként a vállalkozási szerződés nettó összegének 5 %-ának megfelelő - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerinti – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

4.4.15. Az irreálisan alacsony ár mérlegelésének szempontjai Az Ajánlatkérő az ajánlati árak vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében alkalmazza a Kbt. 69.§-át. 4.4.16. Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségeket állapítja meg: Késedelmi kötbér: A szerződésben meghatározott teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 40 nap ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés teljesítése ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a meghiúsult munka nettó ellenértékének 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. Jólteljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a. Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti időpontban és a 126. § (6) a) pontjában foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani. Időtartama: Jótállási időszak + 30 nap Jótállás: 36 hónap.

5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti példányban kell elkészítenie. Az ajánlatokat kérjük 1 példányban elektronikus formában pdf formátumban is benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formátumban benyújtott ajánlat példánya a papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyezik. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

5.2. Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 5.3. Az ajánlatok csomagolása, megjelölése 5.3.1. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján), nem bontható fel az ajánlati határidő lejártáig” 5.3.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címére: Magyar Közút NZRT Közbeszerzési Osztálya, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 402. szoba. Az ajánlat benyújtható hétköznaponként 915 óra között, az ajánlattételi határidő leteltének napján 9 órától 11.00 óráig. Az ajánlattételi pontos határidejét az ajánlati felhívás IV.3.4. pontja tartalmazza. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását ajánlatkérő csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. Egyéb tekintetben az ajánlatkérő azokat nem vizsgálja és azt felbontva/felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62.§ (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, bírálati szempontra adott vállalást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül, egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.

Az Ajánlatkérőhöz e-mailen, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az Ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az Ajánlatkérőhöz. 9. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 10. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 10.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, alvállalkozóival, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt-ben, illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. 10.2. Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt. 67. §-ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és tovább már nem vizsgálja. 11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati ár kialakítása: Az ajánlati árat magyar forintban, a melléklet Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 12. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő lejártát megelőző napon, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével, írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy – tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. 13. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy – a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldését követő 10. napot követően kerül sor. 14.KÖLTSÉGEK Az ajánlat elkészítésével és az ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő semmiféle felelősséggel nem tartozik, illetve semmiféle kártérítésre nem kötelezhető, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától és kimenetelétől. 15. KAPCSOLATTARTÁS A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 16. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY Az ajánlati felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv - Kbt.- rendelkezései az irányadók.

a

II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Műszaki leírás 1.

Feladatleírás:

A jelen ajánlattételi dokumentáció részét képező Terv-inköz Bt. (székhelye: H-9600 Sárvár, Hunyadi utca 36.) és ABK Építésziroda Kft. (H-1114 Budapest, Villányi út 6.) által készített Kaposvár - É/773-12/2013/1., Lenti – 395-7/2009., Mohács – 1036-11/2013., Salgótarján – 2427/1/2009 építési engedély számú tervdokumentációkban, valamint a Lenti 2045-19/2011., 2995-17/2012., 3272-17/2013, Salgótarján – 2867-10/2011., 3439-10/2012. építési engedély módosításokban foglaltak szerint kell az építési munkát elvégezni a kiviteli- és engedélyes tervdokumentációk alapján (a dokumentáció tartalmazza a kiviteli tervdokumentációt is). 1. 2. 3. 4.

rész-ajánlattételi terület Kaposvár, Dombóvári út 5., 3520/1 hrsz. rész-ajánlattételi terület Lenti, Gyár út 1., 900 hrsz. rész- ajánlattételi terület Mohács, Szőlőhegy 56/a, 3998 hrsz. rész- ajánlattételi terület Salgótarján, Park út 1., 6228 hrsz.

1.500t sótároló 1.000t sótároló 1.000t sótároló 1.500t sótároló

Alapterületek: 1 db 1.500t sótároló esetében: 21,4x37,9m (Kaposvár) 1 db 1.000t sótárolók esetében: 21,4x25,4m (Lenti) 1 db 1.000t sótároló esetében: 21,4x25,4m (Mohács) 1 db 1.500t sótároló esetében: 21,4x38,66m (Salgótarján) Az építmények gerincmagassága 8,53m. Az épületek egyhajós K-Span típusú vagy azzal egyenértékű szerkezetű csarnoképület (azonos szerkezetűnek tekinthető: a vasbeton fogadó szerkezetre helyezett - a héjalás - és a térelhatárolás szerepét is minden egyéb tartóváz-szerkezet nélkül betöltő - horganyzott acél donga-ívszerkezettel rendelkező épület, melynél az acéldongát a helyszínen speciális hajlító géppel hajlítottak le) horganyzott acél ívszerkezetek, építményenként a csarnok végein 1-1 kapuval (5,0x4,5m). Az épületek kizárólag só raktározási célt szolgálnak. Az egyes épületek 1 tűzszakaszt képeznek. Az alapozás vasbeton lemezalapként működő szögtámfal. A tartószerkezet a vasbeton fogadó szerkezet a sótároló támfallal egyben készítve, héjalása és térelhatárolása egy acél dongaszerkezet. Az építési beruházás tartalmazza a mellékelt kiviteli tervek szerinti teljeskörű kivitelezési munkákat (bontási, sótároló építési, épületvillamossági munkák elvégzése) hiány és hibamentesen. Amennyiben az egyes üzemmérnökségeken burkolatbontásra van szükség, akkor a bontandó felületet körbe kell vágni, majd a sótároló elkészülte után a burkolatot helyreállítani szükséges – a körbevágott burkolatszél és a sótároló között - a felbontott felülettel egyenértékű anyaggal, esztétikus módon, a műszaki ellenőrrel egyeztetve. A bontási munkálatok természetesen tartalmazzák a bontott anyagok elszállítását, szükség esetén ártalmatlanítását. Az engedélyes és a kiviteli tervekben megadott befoglaló méretektől és a tervezett tartószerkezettől nem lehet eltérni. A betonfelületek, valamint az acélszerkezetek sóvédelmének a vonatkozó hatályos műszaki előírásoknak, szabványoknak meg kell felelniük. A szerkezeteket C5 korrozivitási

kategóriának megfelelő felületvédelemmel kell ellátni. A látszó betonfelületeket a só és párakitettségnek megfelelő korrózió elleni védelemmel kell ellátni. A beton és aszfaltfelületek csatlakozását bitumenes hézagkiöntéssel kell ellátni. 2. Vonatkozó, alkalmazandó főbb előírások: A feladatok kivitelezésének meg kell felelnie a hatályos, vonatkozó nemzeti szabványokban és általában a magasépítészetre vonatkozó minden Magyarország területén hatályos szabályzásnak, rendeletnek, illetve törvényi előírásnak, kötelezettségnek. Az előírások felsorolását a tervdokumentáció tartalmazza. 3. Határidők: Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 6 hónap. Munkaterület átadása: a szerződéskötéstől számított 15 munkanapon belül. 4. Az ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az alábbi dokumentumot a jelen dokumentáció részeként:  1. pont szerinti építési engedélyek  1. pont szerinti építési engedélymódosítások  Kiviteli Tervdokumentációk  Engedélyezési Tervdokumentációk 5. Tételes költségvetési kiírás: Költségvetés készítésénél az építési tervdokumentáció méret- és mennyiségszámítás mellékletét kell figyelembe venni és alkalmazni, amelyeket ajánlatkérő a műszaki leírás részeként külön Excel táblázatban bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Letölthetőek a www.kozut.hu /Rólunk/Közbeszerzések honlapról. Az ajánlattevő teljeskörűen kell, hogy megadja egyösszegű átalányárát, teljeskörűségi nyilatkozat kiadásával. Többletköltség elszámolása nem lehetséges. Ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre hivatkozást tartalmaz, az kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az építés során olyan egyenértékű szerkezetek alkalmazhatók, melyek a műszaki leírások, statikai számítások szerinti erőhatásokat károsodás nélkül elviselik, valamint megfelelnek a hatályos, vonatkozó előírásoknak. A felhasznált alapanyagoknak, szerkezeteknek ÉME engedéllyel kell rendelkezniük. Egyenértékű szerkezetet, vagy szerkezetrészt tartalmazó pályázati anyag esetén kérjük csatolni a kiviteli tervtől eltérő részletrajzokat, számításokat. Csak olyan egyenértékű szerkezeteket /szerkezetrészeket tartalmazó ajánlatok adhatók, melyek az érvényes építési engedélyekben foglaltaknak megfelelnek, építési engedély módosítást nem vonnak maguk után. Melléklet: -„ Kaposvar_epitesz_koltsegvetes” megnevezésű excel dokumentum -„ Kaposvar_villamos_koltsegvetes” megnevezesu excel dokumentum -„ Lenti_epitesz_koltsegvetes” megnevezésű excel dokumentum -„ Lenti_villamos_koltsegvetes” megnevezesu excel dokumentum -„ Mohacs_epitesz_koltsegvetes” megnevezésű excel dokumentum -„ Mohacs_villamos_koltsegvetes” megnevezesu excel dokumentum

-„ Salgotarjan_epitesz_koltsegvetes” megnevezésű excel dokumentum -„ Salgotarjan_villamos_koltsegvetes” megnevezesu excel dokumentum

III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

1. számú minta Felolvasólap1 „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)”

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy postacíme: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy telefax száma: Kapcsolattartó személy e-mail címe: Közös ajánlattétel esetén – opcionális: Konzorcium neve: 1. közös ajánlattevő neve 1. közös ajánlattevő székhelye: 1. közös ajánlattevő telefonszáma 1. közös ajánlattevő telefax száma: 1. közös ajánlattevő e-mail címe: 1. közös ajánlattevő kapcsolattartója: …2 Konzorciumvezető cég neve, székhelye:

1

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon, és a felolvasólapot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 2 Szükség szerint további sorokkal bővíthető

A Konzorcium nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy neve: Telefon: Telefax: E-mail: Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati ár szerint vállalja: Rész száma: Rész megnevezése: Építési kivitelezési nettó költségek (HUF): Elektromos kivitelezési nettó költsége (HUF): Nettó ajánlati ár (HUF) :

Rész száma: Rész megnevezése: Építési kivitelezési nettó költségek (HUF): Elektromos kivitelezési nettó költsége (HUF): Adott esetben a táblázat további sorokkal bővíthető/szűkíthető! Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a teljes körűen beárazott költségvetések alapján kalkulált értékek összegével (Az építési és elektromos költségvetések (excel formátumú táblázatok) összege egyenlő az ajánlati árral)! Dátum …………………………… cégszerű aláírás

A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.

2. számú minta REGISZTRÁCIÓS

LAP

„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” /dr. Krivik Gábor részére/

A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai:

Neve:

Székhelye:

Tel:

Fax:

Kapcsolattartó személy neve:

E-mail:

Kitöltve elküldendő a (36-1) 819-9540 faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig!

……………………. cégszerű aláírás

A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. Az Ajánlatkérő a kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a www.kozut.hu honlapon teszi elérhetővé.

3. számú minta AJÁNLATI NYILATKOZAT (Kbt. 60. § (3), (5) bekezdés)

1) ............................................................................................................ [név] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” tárgyú eljárás ajánlati felhívását és az ajánlati dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. 2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, a Felolvasó lapon megjelölt részre, az ott feltüntetett ellenszolgáltatásért. 3) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást és ajánlatunk elkészítése során, csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 4) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat, az ajánlati határidőt követő 30 napig fenntartjuk. 5) Kijelentem, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak/ kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.*

Dátum....................................., ….. ............................

cégszerű aláírás

*A megfelelő rész aláhúzandó.

4. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerint Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z).…....………….....................…………………………………………………….. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” megnevezésű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: a) A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében alvállalkozót kívánok igénybe venni:……………………………… VAGY A közbeszerzés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni*

b) A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek részt: * Az a) pontban megjelölt közbeszerzésnek az Név, cím (székhely) a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

Közbeszerzésnek az a része és %-os aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek

% % A táblázat tetszőleges sorokkal bővíthető!

VAGY A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.*

* A nem kívánt rész áthúzandó.

Dátum...................................., ............................

cégszerű aláírás

5. számú minta

Nyilatkozatminta a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan3 „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)”

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk: ………………………………………………………… Az ajánlati felhívás …… pontja szerinti követelmény A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése: A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben: Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon4: a) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… VAGY: b) a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, lásd az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot. A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

3

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. 4 A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az ajánlat …. oldalán csatoljuk.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

6. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja tekintetében

Alulírott

…………………………………

a(z)

………….................................................

képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által „„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” tárgyában indított közbeszerzési eljárás alapján ………………………………… ajánlattevővel a szerződés megkötésre kerül, az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére, mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője …………................................................. kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Jelen kezességvállalási nyilatkozat az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályos. Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak: székhelye: postacíme (ha a székhelytől eltérő): telefonszáma: faxszáma: e-mail címe: Kelt: ……………………. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

7. sz. minta Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében

„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév), mint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok arra, hogy a …………………………….. alkalmassági feltételt jelentő erőforrást az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátom a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ennek megfelelően az adott alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelés igazolását az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátottam.

.Dátum....................................,

………..………………. (cégszerű aláírás)

8. számú minta

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN

A(z) ….................................... (cégnév), valamint a(z) ….................................. (cégnév) a Kbt. 25. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név) teljes körűen jogosult.

Dátum:

…………………………………….. (cégszerű aláírás)

*megfelelő beírandó

……………………………………. (cégszerű aláírás)

9. számú minta Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………………………………………….............. ajánlattevő 1) Nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 2) Nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró ok az esetében nem áll fenn: d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

Dátum.....................................,............................

cégszerű aláírás

10. számú minta

Nyilatkozat a Kbt. 57. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 57 § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

1) cégünk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa megismerhető.* A tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi: Név: Állandó lakóhely:

Név: Állandó lakóhely: … vagy 2) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.* vagy 3) cégünk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.*

Dátum...................................., ............................

cégszerű aláírás

* Kérjük a megfelelőt megjelölni

11. számú minta

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében

„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 1) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. vagy 2) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, de esetében nem állnak fenn a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak. vagy 3) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, de esetében fenn állnak a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak.*

Dátum....................................,

............................ cégszerű aláírás

* Kérjük a megfelelőt megjelölni

12. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében

„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….............. ajánlattevő

nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1), (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.

Dátum....................................,

............................ cégszerű aláírás

13. számú minta Nyilatkozat /Ajánlattevő által kitöltendő/ 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ a) pontja alapján

„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)”

Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………………………………………….............. ajánlattevő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.

Dátum...................................., ............................ cégszerű aláírás

VAGY Nyilatkozat /Alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által kitöltendő/ 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ b) pontja alapján „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott,…………………….......…… (név), minta(z) ………………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………………………………………….............. alvállalkozó*/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá.

Dátum...................................., ............................

............................ cégszerű aláírás * azon alvállalkozóra vonatkozóan, aki nem kerül megjelölésre az ajánlatban, mindkét nyilatkozat csatolása szükséges

14. sz. minta

Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés tekintetében

„Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….............. ajánlattevő tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Dátum....................................,

………..………………. (cégszerű aláírás)

15. számú minta

Nyilatkozat a referenciáról „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)”

Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom a(z)……………………………………… ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő * által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év a közbeszerzés tárgyával azonos szerkezetű épület (önhordó acél donga szerkezetű épület) kivitelezésre vonatkozó – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult - teljesítésről:

kivitelezés vagy felújítás tárgya tárgya,

A megrendelő (szerződést kötő másik fél) név, cím, kapcsolattartó

Ellenszolgáltatás összege

A teljesítés ideje

A táblázat szükség esetén további sorokkal bővíthető! (A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.)

Dátum....................................,

………..………………. (cégszerű aláírás) ** a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján kell igazolni.

16. számú minta

Nyilatkozat „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)”

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: Szakember neve

Képzettsége

Szakmai gyakorlat (év)

Jogosultság (felelős műszaki vezetői besorolás)

Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok és végzettséget/jogosultságot igazoló okiratok tartalmazzák. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

17. számú minta

Nyilatkozat „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott ……………………………… szakember5 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a közbeszerzés tervezett időszakába, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a közbeszerzés időszakára vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt: ……………………………… aláírás Előttünk mint tanúk előtt: Név:

Név:

Cím:

Cím:

5

Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek alá kell írnia. 38

18. számú melléklet Nyilatkozat a műszaki felszereltségről „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet6 az Ajánlati Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre áll az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú - alábbi eszközök, műszaki felszereltség:

Alkalmassági feltétel M3)

Az eszköz, műszaki felszereltség megnevezése

1 db legalább 21m fesztávolságú acél héjszerkezet hajlítására alkalmas hajlító gép

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

6

Nem kívánt rész törlendő!

39

19. számú minta Szándéknyilatkozat a kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő, kijelentem, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy a jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó, legalább a Vállalkozási szerződés teljes bruttó értékének 2 %-át kitevő mértékű teljes körű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötök, illetve – a fenti mértéknek megfelelően - meglévő felelősségbiztosítási szerződésemet jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan kiterjesztem legkésőbb a Vállalkozási szerződés megkötésének napjáig. Tudomásul veszem, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolati példányának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a benyújtása a Vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

40

20. számú minta Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy a Vállalkozási szerződés teljes nettó értékének 2 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot – amely az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától, a jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal az ajánlatkérő rendelkezésére fogom bocsátani, legkésőbb a létesítmény eredményes átadás-átvételének napjáig, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

41

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS _Tervezet (Kivitelezési munkákhoz) amely létrejött egyrészről xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Székhely: xxxxxxxxxxxxxxxx Cégjegyzék szám: xxxxxxxxxxxxxxxx Adóazonosító szám: xxxxxxxxxxxxxx Bankszámla szám: xxxxxxxxxxxxxxx Számlavezetői bank: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Képviseli: xxxxxxxxxxxxxxxx mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), másrészről Magyar Közút Nonprofit Zrt. Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Cégjegyzékszám: 01-10-046265 Adóazonosító szám: 14605749-2-44 Bankszámla szám: 10032000-00286693-00000017 Számlavezető bank: MÁK Képviseli(k): …………………………………………………. mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya A Megrendelő az általa meghirdetett, „Sótárolók építése 2013/2. (Kaposvár, Lenti, Mohács, Salgótarján)” elnevezésű, építési beruházás kivitelezése tárgyú, …………………… számú nyílt közbeszerzési eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesként a … rész vonatkozásában. A beruházás az Európai Unió GOP-2.1.3-12-20120021 azonosító számú projekt keretében kerül megvalósításra. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő által elfogadott a Vállalkozó ajánlatában rögzített feltételekkel a közbeszerzés tárgyát képező építési munkát a műszaki leírás és a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal. A teljesítés helye: Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy Megrendelő a kivitelezési dokumentációt jelen szerződés aláírásáig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. Vállalkozó a tervdokumentációt, a mennyiségeket leellenőrizte, azokat elfogadta és kivitelezésre alkalmasnak találta. II. Vállalkozói díj II.1.

A I. pontban és a jelen szerződésben részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért, valamint a jótállási (garanciális) kötelezettségek teljesítésének ellenértékeként a Vállalkozót fix, egyösszegű, befejezés időpontjára prognosztizált vállalkozói díj a … rész vonatkozásában: Vállalkozási díj: ……………Ft + Áfa, azaz ………………………….. forint + ÁFA

42

illeti meg. Amennyiben a jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, úgy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg. II.2.

A vállalkozási díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott kivitelei tervdokumentáció, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás, valamint a kivitelezés helyszínének teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által jelen szerződésben foglaltak szerint elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

III. Teljesítési határidő III.1.

Munkaterület átadása: legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő … napon belül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott építési munkaterületen a tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen: - építési napló megnyitása, - egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.

III.2.

Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani. A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a víz és az elektromos áram igénybevételét az építéshez szükséges mértékben, azonban a csatlakozási pontok kiépítése a Vállalkozó feladatát képezik.

III.3.

A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a szerződés megkötésétől számított 5 hónap teljes egészében köteles befejezi. Az átadás átvétel megkezdésének legkésőbbi időpontja: a teljesítési határidő utolsó napja

III.4.

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával. IV. Felek jogai, kötelezettségei

IV.1.

A kiviteli tervdokumentációt, és amennyiben a jelen szerződés szerinti munka építési engedélyhez kötött, az jogerős építési engedélyt a Megrendelő szolgáltatja. Minden egyéb, a megvalósításhoz szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak, a vonatkozó Műszaki Előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A

43

tervdokumentációtól eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával alkalmazhat. IV.2.

A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. A Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelent a Megrendelőnek, és együttműködik a megfelelő megoldás kidolgozásában.

IV.3.

Vállalkozó köteles a III.3. pont szerinti szerződéses kivitelezési határidőt minden körülmények között betartani. Ha a munkálatok előrehaladása alapján úgy látszik, hogy nem tartható a teljesítési határidő, abban az esetben Vállalkozó – Megrendelő felszólítása vagy utasítása nélkül is – köteles minden megfelelő intézkedést megtenni munkakapacitásának megerősítésére.

IV.4.

A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni és azt az építés helyszínén tartani. Az építési naplót Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles megnyitni és magyar nyelven folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

IV.5.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő építési naplóba bejegyzett észrevételeit, kifogásait kivizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni, hiba esetén azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben: Megrendelő képviselői Név: Telefon: Fax: Mobil: E-mail

Vállalkozó képviselői Név: * Telefon: Fax: Mobil: E-mail

A teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr: …………. * felelős műszaki vezetőként a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatban megnevezett felelős műszaki vezetőként megnevezett, alkalmassági követelményeknek megfelelt személy nevezető meg A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új felelős műszaki vezetőnek is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek, melyet Vállalkozónak igazolnia kell. IV.6.

Vállalkozó munkavégzése során a kiviteli tervdokumentációban (annak részletes költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával lehetséges. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. és az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

44

IV.7.

Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni Az elkészített műbizonylatok, jegyzőkönyvek az építési napló mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

IV.8.

Megrendelő köteles a munkát a műszakilag indokolt időközökben ellenőrizni. Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőző 3 (három) nappal Vállalkozó írásban (levélben vagy telefaxon) értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Az ellenőrzés elmulasztása Vállalkozót a neki felróható szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesíti. A munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

IV.9.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni.

IV.10. Vállalkozó feladata saját munkaterületének felelős őrzése, a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. IV.11. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. IV.12. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének alábbi címére küldi az értesítéseit: Magyar Közút Nonprofit Zrt.1024. Budapest Fényes E. u. 7-13, kapcsolattartó részére. IV.14. Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület - járda, úttest - folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett hulladék vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és - a munkaterületről történő - folyamatos elszállítása. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek. IV.13. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betarttatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a tűz- és munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó Megrendelővel együttműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesítésében. Tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra dolgozóit kioktatja. Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben meghatalmazott, ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni. Vállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelő felelős vezetőjének jelenteni, a munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni, és a szükséges

45

nyilvántartást vezetni. Amennyiben Vállalkozó nem tartja be a fenti szabályzatban rögzített kötelezettségeit, úgy az 1993. évi XCIII. törvény 40.§ (2) bekezdésében foglalt felelősség őt terheli. IV.14. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles dolgozóit egységes, cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni. Vállalkozó rendelkezik dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának bármely követelését - beleértve a TB viszontkövetelését is - fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. IV.15. Vállalkozó köteles nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magát a Megrendelő képviselője által összehívott munkahelyi koordinációt szolgáló megbeszéléseken, és a szükséges intézkedéseket az ott megbeszéltek alapján a munkák ütemszerű végrehajtása érdekében megtenni. IV.16. A felek megállapodnak, hogy a szerződésteljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt.ben meghatározott rendelkezések alapján és csak abban az esetben jogosult, ha ajánlatában alvállalkozók igénybevételéről nyilatkozott. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az új alvállalkozó alkalmasságát igazoló, illetve az ajánlati felhívásban az alvállalkozókra vonatkozóan előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az új alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 130. § szerinti előírások és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítését.

46

IV. 17. A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti közművezetékeket tár fel, a szükséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben keresztezett közművek kiváltására van szükség, a közmű tulajdonosával és az Ajánlatkérővel külön szerződést kell kötnie, amely az ezen munkákkal kapcsolatos részletes előírásokat tartalmazza. Amennyiben a közmű tulajdonosa ezt előírja, a Vállalkozó köteles a közmű tulajdonosa által kijelölt alvállalkozóval elvégeztetni ezen munkák meghatározott részét. IV.18. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak a megvalósítással kapcsolatban alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt a neki címzett könyvelt levélpostai küldeményben, írásban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Ha a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását a Vállalkozónak címzett írásbeli válaszában fenntartja, a Vállalkozó a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. A Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint sem végezheti el a munkát, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. IV.19.

A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli kivitelezés a magyar szabványoknak megfelelő hatályos műszaki előírások szerint készül. A Megrendelő elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek költségeit a Vállalkozó viseli.

IV.20.

A Felek a szabványostól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Vállalkozó kárveszélyviselésében állapodnak meg, felek a Vállalkozó kártérítési felelősségét nem korlátozzák.

IV.21.

A Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában megnevezett személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki megfelel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új felelős műszaki vezetőnek is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek.

IV.22.

A Vállalkozónak meg kell bíznia az ajánlatában megnevezett személyt, mint helyszíni művezetőt a kivitelezés művezetői feladatainak ellátásával. A helyszíni művezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új művezetőnek is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek. Az ajánlatban megnevezett helyszíni művezető: ………………………………….

IV.23.

Az elvégzett munkára vonatkozó megvalósulási terv dokumentációt munkarészenként – az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt át kell adni a Megrendelőnek (lásd VI.2. pontot). V. A teljesítés ellenőrzése, igazolása

V.1.

Vállalkozó az építési naplóban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellenőrizhető módon regisztrálja. Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást Megrendelő kérésére 8 (nyolc) naptári napon belül megadja.

V.2.

Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítését a IV.6. pontban megjelölt képviselője (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) útján ellenőrzi. A Műszaki Ellenőr jelen szerződésben foglalt feladatok

47

teljesítését ellenőrzi, és a tapasztalatait, utasításait írásban – a vonatkozó jogszabályok szerint – az építési naplóban, illetőleg jegyzőkönyvben rögzíti. V.3.

A Vállalkozó legkésőbb a munkaterület átadását megelőző 8. napig a Mintavételi és Megfelelőség Értékelési Tervet köteles a Megrendelőnek jóváhagyás céljából átadni. A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott Mintavételi és Megfelelőség Értékelési Terv figyelembevételével tanúsítani köteles VI. Készre jelentés, és átadás-átvételi eljárás

VI.1.

A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munka készre jelentését akkor teheti meg, ha az elkészült mű rendeltetés-szerűen használható. Ellenkező esetben a Megrendelő nem köteles elfogadni a készre jelentést.

VI.2.

A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a műszaki átadásátvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja az alábbiakat: - Megvalósulási terv (2 pld. papír alapon), melynek része a fenntartási útmutató stb.) - Minősítési dokumentáció - Beépített anyagok, termékek megfelelőségi igazolása - Közmű üzemeltető(k)/ ingatlan tulajdonos(ok) nyilatkozata a megfelelőségről - A munkákkal érintett harmadik fél (pl. MÁV, önkormányzat) hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben ez az eset fennáll) A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő a műszaki átadásátvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget.

VI.3.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő köteles megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak teljesülését. Megrendelő köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.

VI.4.

A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások átadás-átvételre való megfelelősége csak abban az esetben tekinthető adottnak, ha az illetékes hatóságok részéről valamennyi szakhatósági engedély, valamint az érintett közüzemek, továbbá egyéb érdekeltek részéről minden hozzájáruló nyilatkozat külön feltétel nélkül, jogerősen megadásra került.

VI.5.

Az eljárás során Vállalkozó igazolja, hogy: - a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, az egyesített vagy kiviteli tervnek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, - rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai, az eljárást megelőző vizsgálatok bizonyítványai, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására.

VI.6.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, és az esetlegesen szükséges javítások határidejét jegyzőkönyvben rögzíti. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Nem tekinthető hibának, ha a Vállalkozó a tervben és a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel azért, mert a tervezett anyagot kellő időben beszerezni nem lehetett, feltéve hogy erről a Megrendelőt értesítette és az anyag helyettesítése nem idézi elő sem az érték, sem a használhatóság lényeges csökkenését.

48

VI.7.

Amennyiben Megrendelő a létesítmény átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége illetve mennyisége miatt megtagadja, egyúttal az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására.

VI.8.

A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi szerződéses kötelezettségének eleget tett, és az általa elvégzett munkák műszaki átadás-átvétele sikeresen lezárult. A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben írtakra figyelemmel lesz a készre jelentés időpontjának megállapítása során.

VI.9.

A Megrendelő vállalja azt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást, a Vállalkozó által a fenti rendelkezések figyelembevételével megküldött készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül megkezdi és a megkezdésétől számított 25 (huszonöt) naptári napon belül lefolytatja. Amennyiben a műszaki átadás –átvétel lefolytatására fennálló határidő – igazolhatóan – nem a Vállalkozónak felróható okból hosszabbodik meg, úgy a 25. napot követően a Vállalkozó részére köteles a teljesítésigazolást kiadni. VII. Díjfizetés

VII.1. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót a közbeszerzés, hogy az általa kiállított számla részben az Európai Unió GOP-2.1.3-12-2012-0021 azonosító számú projektből származó támogatás felhasználásával kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozó által kiállításra kerülő számla kötelező tartalmi elemeit a Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A benyújtandó számla adattartalmára vonatkozóan – a Megrendelő kérésére- köteles előzetes egyeztetést lefolytatni a Vállalkozó. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozása részben uniós támogatásból valósul meg, az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programja keretében, melyre vonatkozóan megrendelő GOP 2.1.3.12-2012-0021 azonosítóval sikeres pályázatot nyújtott be. Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés finanszírozásában ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató és a képviseletében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.), mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. A Szállító továbbá tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és megállapodások alapján az illetékes ellenőrző szervek a feladat és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötésre kerülő szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Az ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni az ellenőrzés hatékonysága, a Megrendelő kötelezettségei teljesítése érdekében. Előleg fizetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ szerint kerülhet sor, maximum 5%, de legfeljebb 68 millió forint mértékben. Az előlegszámla a benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt)a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előleg (adott esetben) a végszámlába kerül beszámításra. VII.2. Ajánlattevő részszámlázásra jogosult az alábbi szerint: 1 db részszámla benyújtására jogosult az ajánlattevő a bontási munkák, bontási törmelék elszállítás és a feltöltési munkák igazolt elvégzését követően. A részszámla értéke a felsorolt munkák ellenértéke (Az "építész" költségvetés érintett tételeinek összege); 1 db részszámla benyújtására jogosult az ajánlattevő az alépítmények elkészülte után, az annak igazolt teljesítését követően. A részszámla értéke a teljes vállalkozási díj 30%-a.; A vállalkozó továbbá végszámla kiállításra jogosult. A felek az ellenszolgáltatás teljesítését a Kbt. 130.§. bekezdése és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ a-i) pontjában foglaltak szerint állapítják meg.

49

A vállalkozói végszámla kifizetése az igazolt teljesítés és a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követően, a Kbt. 130. § bekezdése és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával, átutalással történik. A Vállalkozó az I. pont szerinti létesítmény befejezésekor a jelen szerződés teljesítése, a jelen szerződésben meghatározott munkák teljes körű elvégzése, és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén jogosult végszámla kibocsátásra. A számlabenyújtás helye a Megrendelő székhelye, a borítékon kérjük feltüntetni a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó nevét. A fentiek elmaradásából adódó esetleges következmények (elveszés, hiteles számlamásolat ismételt benyújtása, stb.) a Szállítót terhelik. A Szállító a számlán köteles feltüntetni a VTSZ-számot. A Megrendelő főszabály szerint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben rögzített módon jár el a kifizetések lebonyolításánál. A felek közvetlen kifizetési rendet alkalmaznak. VII.3. A Megrendelő csak akkor köteles a teljesítésigazolást a Vállalkozó részére kiadni, ha a Vállalkozó a Megrendelőnk átadja az alábbiakat: - Fenntartási Útmutató - Sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv - Lezárt Építési Napló - Megrendelő által jóváhagyott minősítési dokumentáció - Megrendelő által jóváhagyott megvalósulási terv - Adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások Nem minősül a Megrendelő késedelmének az, ha a teljesítésigazolást a fentiek hiánya esetén nem adja ki a Vállalkozónak. VII.4.. A Vállalkozó a teljesítésről a kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását vagy amennyiben a Szállító szerepel a köztartozás mentes adatbázisban, az ezt igazoló dokumentumot kell minden esetben csatolni a számlákhoz. Amennyiben ez elmarad, vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az [email protected] e-mail címre, vagy faxon/postai úton kell küldeni. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül. VII.8. A Vállalkozó kötelessége a számlán a jelen szerződés azonosító számát, a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzést és a pályázati azonosító számot feltüntetni. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadja a számla teljesítését. A jelen szerződés azonosító száma: …………… VII.9. A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Megrendelő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra Vállalkozónak visszaküldi. Ha Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. VII.10. Nem minősül Megrendelő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Vállalkozó hibásan, hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Megrendelő részére VII.11. A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által kiállított számla maradéktalanul megfelel a jelen pont szerinti valamennyi követelménynek.

50

VII.12.A Vállalkozó köteles a kibocsátott számlán a jelen szerződésben meghatározott adatokat feltüntetni. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadhatja a számla teljesítését. VII.13. A Felek a jelen vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési műszaki dokumentációban és a Vállalkozó által benyújtott ajánlati dokumentációban (tételes árazott költségvetés) nem szereplő tételek (pótmunka) tekintetében figyelemmel lesznek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény vonatkozó előírásaira. Az olyan, vállalkozási szerződés teljesítése során felmerülő, szükségszerű munkatétel (munkatöbblet) esetén, amelyet vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja nem tartalmaz (továbbiakban: pótmunka), az alábbiak szerint kell eljárni. A pótmunka szükségességének felmerülésekor a Vállalkozó azt köteles haladéktalanul az építési naplóban rögzíteni, majd a Megrendelő képviselőivel a szükséges egyeztetéseket lefolytatni. A Megrendelő a pótmunka megrendeléséről és a megrendelés módjáról dönt. A Megrendelő köteles a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezéseit megvizsgálni, és a szerint eljárni. A pótmunkát az eredeti szerződés teljesítésébe illesztve kell elvégezni. A pótmunkára vonatkozóan az ajánlattevő – a Vállalkozó részletes tételes költségvetést nyújt be. VII.14. A teljesítés ellenértéke az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) általános szabályai alá, az 55-57. § alá tartozik. Részteljesítés esetében az Áfa tv. 57. §- a az irányadó. VIII. Jótállás VIII.1. Jótállási idő Jelen szerződés alapján elvégzett munkára Vállalkozó 36 hónap jótállást vállal. A jótállási időszak kezdetét a végszámlához tartozó teljesítésigazolás keltétől kell számítani. VIII.2. Jótállási kötelezettség A Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése és/vagy a kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. IX. Jólteljesítési biztosíték IX.1. A Vállalkozó köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek, melynek mértéke a szerződés nettó

összegének 2 %-a. Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadásátvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. A Vállalkozó a Megrendelő vezetett sz. számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a továbbiakban: kötelezvény) köteles a teljesítési-, illetve a jólteljesítési biztosítékot szolgáltatni. Vagy a felek a fentektől eltérően megállapodnak, hogy a megrendelő jogosult a vállalkozó végszámlájából a fenti összeget visszatartani jólteljesítési biztosítékként. A bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, a szerződésre; - azt, hogy a bankgarancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének / jólteljesítésének biztosítékául szolgál; - a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését;

51

- a bankgarancia/kötelezvény összegét, (a vállalkozási szerződésben meghatározott nettó vállalkozási díj 2 %-a); - a bankgarancia/kötelezvény futamidejét; - azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan; - továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene. A jólteljesítési biztosíték az alábbi 112. pontban meghatározott jótállási időszak kezdetétől – a munkák befejezésétől (pl. a műszaki átadás-átvétel befejezésétől) – a vonatkozó jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal. A jólteljesítési biztosítékot legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak. A jólteljesítési biztosíték feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az esetre, ha a Vállalkozó a szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: - a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal köteles kifizetni Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy - amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a jólteljesítési biztosíték összegét felhasználni. X. Szavatosság A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozók hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. XI. Kapcsolattartás XI.1.

Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.

XI.2.

A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos kérdésekben: Megrendelő részéről Név: Beosztás: Telefon: Fax: Mobil: E-mail

Vállalkozó részéről Név: Beosztás: Telefon: Fax: Mobil: E-mail

XII. A szerződésszegés jogkövetkezményei XII.1

Azonnali hatályú felmondás

52

Jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ha a Vállalkozót csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. A Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja. XII.2

Kötbér és kártérítési felelősség

XII.2.1 Késedelmi kötbér Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt munka oszthatatlan. A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után, naptári naponkénti a nettó teljes vállalkozási díj 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 40 nap - ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. XII.2.2. Meghiúsulási kötbér Ajánlattevő a szerződés teljesítése ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a meghiúsult munka nettó ellenértékének 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérmegfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. XII.3. Kártérítési kötelezettség Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. XII.4. Beszámítás

53

Megrendelő választása szerint jogosult az esetleges lejárt és nem vitatott kötbér- vagy kártérítési követelését – amennyiben azt vállalkozó nem vitatja - a vállalkozási díjba történő beszámítással is érvényesíteni és azt a Vállalkozó esedékes számlájából levonni vagy a teljesítési biztosíték terhére elszámolni. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. XIII. Vegyes rendelkezések XIII.1. A szerződés módosítása A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják - a Kbt figyelembe vételével- a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. XIII.2 Elállás Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. XIII.3. Felhasználói jog Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson. Megrendelő az alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. XIII.4. Nyilvánosság Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés – a Kbt. 99/A. §(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvános, azt Megrendelő a honlapján a szerződéskötést követően közzéteszi (kivéve a Kbt. 73. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó megtiltotta). A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szabályai az irányadók.

A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot. Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, sem választott bíróságot. Ezen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró fél aláírásának napja.

54

Jelen szerződés a mellékletek nélkül 14 oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Mellékletek: A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen: - az ajánlati felhívás - az ajánlatkérési dokumentáció - a kiegészítő tájékoztatás - a Vállalkozó ajánlatából a költségvetés, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre és a műszaki-technikai felszereltségre tett nyilatkozat - beárazott költségvetés - Műszaki Tervdokumentáció: Kelt, .......................................

Kelt: ……………………

Megrendelő

Vállalkozó

55

1. számú melléklet A számla KÖTELEZŐ tartalmi elemei

        

   



A projekt megnevezése, (itt szükséges a projekt azonosítószám feltüntetése is az adott rész esetében) a számla kibocsátásának kelte, a teljesítés kelte, a fizetés határideje, a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja. A termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának az adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette. A termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének az adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, a szolgáltatás nyújtását részére teljesítették. A termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe. Az értékesített termék megnevezése,– a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz. megadása, továbbá a mennyiség megjelölése, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető. Az adó alapja, továbbá az értékesített termék, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető. Az alkalmazott adó mértéke, az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését törvény kizárja. Adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása:  mentes az adó alól, vagy  a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;  egyéb. A számlán az áthárított adót – forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.

56