"Ingatlanokhoz kapcsolódó magasépítési és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) beruházási, felújítási, helyreállítási munkák kivitelezése" Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2015/101 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 2015.09.07. 16777/2015 45000000-7;45453000-7;45453100-8;45454100-5;45200000-9
Nemzeti Sportközpontok A Nemzeti Sportközpontok létesítményei a Dokumentációban foglaltak szerint. 2015.09.24.
Központi szintű Sport
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok Postai cím: Hermina út 49. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 1
Címzett: Práth-Lévai Erzsébet Telefon: +36 14714105 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14714120 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Sport Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 2
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Ingatlanokhoz kapcsolódó magasépítési és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) beruházási, felújítási, helyreállítási munkák kivitelezése. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: A Nemzeti Sportközpontok létesítményei a Dokumentációban foglaltak szerint. NUTS-kód: HU101
3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) x Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma 3 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 18 Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 600000000 Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): Keretmegállapodás időtartalma alatt a 150.000 HUF - 250.000.000 HUF becsült értékek közötti egy vagy több magasépítési és egyéb szakági beruházási, felújítási, helyreállítási munkák kivitelezése. II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Ingatlanokhoz kapcsolódó magasépítési és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) beruházási, felújítási, helyreállítási munkák kivitelezése. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45000000-7 45453000-7 45453100-8 45454100-5
Kiegészítő szójegyzék
45200000-9 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 4
Ingatlanokhoz kapcsolódó magasépítészeti és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkák nettó 150.000 HUF és 250.000.000 HUF közötti, több eseti szerződés alapján, összesen nettó 600.000.000 Ft keretösszeg erejéig. Az ellátandó munkák mennyisége a keretmegállapodásos eljárást követő második szakaszban kerül meghatározásra, az eseti szerződések megkötésére irányuló eljárások dokumentációjának részeként. A keretmegállapodás 18 hónapos időtartama alatt előforduló, ingatlanokhoz kapcsolódó építési és építőipari szakági (magasépítészet, épületgépészet, épületvillamosság) beruházási, felújítási és épület-karbantartási munkák teljes körű kivitelezése, jellemzően az alábbi munkanemekre vonatkoztatva: Építészeti munkák: - Földmunkák - Szerkezetépítés - Falazatok, kőműves szerkezetek - Ácsszerkezetek - Vakolatok, homlokzatbevonatok - Tetőfedések - Állmennyezetek - Burkolatok - Bádogozási munkák - Asztalos szerkezetek - Lakatosszerkezetek - Üvegezés - Felületképzések - Hő-, hang- és vízszigetelések - Kiegészítő munkák Épületgépészet: - Víz- és csatornaszerelés - Fűtésszerelés - Klímaszerelés - Szellőzés szerelés Egyéb gépészeti munkák Épületvillamosság: - Kábelek, vezetékek - Szerelvények - Lámpatestek - Elektromos berendezések - Fő-, alelosztó és fogyasztásmérő szekrények - Egyéb berendezések - Villámvédelem Egyéb elektromos munkák A létesítmények folyamatos üzemben tartása, működése mellett kell a kivitelezéseket megvalósítani A kivitelezés során a létesítmény a normál nyitvatartási rendje szerint fogadja az ingatlan szolgáltatásainak a használóit, illetve munkavállalóit. A munkavégzésre minden munkanap (ha a jogszabályok engedik, akkor vasárnap is) 7:00-18:00 óráig, a bontási munkákra pedig 0-24:00-ig váltott műszakban kerüljön sor. 5
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A keretmegállapodásos eljárást követő második szakaszban megkötésre kerülő eseti szerződések esetében: Késedelmi kötbér: Késedelmi kötbér jár minden olyan esetben, ha a teljesítési határidőhöz képest a nyertes ajánlattevő a számára felróható okból, vagy a nyertes ajánlattevő érdekkörében bekövetkezett okból az egyedi szerződésben szereplő teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik. A késedelmi kötbéren felül pedig a Megrendelő érvényesítheti késedelemből származó kárának megtérítésére vonatkozó igényét. A napi kötbér mértéke az egyedi szerződés szerinti tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összegének 1%-a naponta, de legfeljebb 15%-a. Amennyiben az átadás-átvételre, a vállalkozói teljesítés befejezésére az adott egyedi szerződés szerinti teljesítési határidő lejártát követő 15 (tizenöt) naptári nap elteltével sem kerül sor, az Ajánlatkérő - választása szerint - felmondhatja az adott (de csak az adott) egyedi szerződést. Meghiúsulási kötbér: A teljesítés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-a. Jótállási kötbér: abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti jótállási vagy szavatossági kötelezettségeinek teljesítését megsérti, jótállási kötbért köteles fizetni. A jótállási kötbér mértéke a jótállási vagy szavatossági kötelezettséggel érintett munkarészre eső, az egyedi szerződés szerinti, tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5 %-a, de legfeljebb összesen az egyedi 6
szerződés szerinti, tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. A jótállási kötbér a szavatossági és/vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes. Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke az egyedi szerződés szerinti tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5 %-a, amelyet legkésőbb a teljesítés (műszaki átadás-átvétel) időpontjában kell a ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtani. Ennek elmulasztása a szerződésnek az Ajánlatkérő általi azonnali felmondását vonja maga után. A Nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő kezdő napjától annak lejártáig kell - teljes összegben - rendelkezésre állnia. A jótállási biztosíték szolgáltatása a végszámla benyújthatóságának feltétele, azaz a Nyertes ajánlattevő a végszámlához, a szerződésben említett okiratokon túl köteles mellékelni a jótállási biztosíték szolgáltatását igazoló okiratot. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására az Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Nyertes ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget. Jótállás: Az egyedi szerződés alapján megvalósított építési beruházás átadás-átvételétől számított min. 12 hónap. A kötelező 12 hónapon túli, legfeljebb 48 hónap, összesen maximum 60 hónap jótállási idő értékelési részszempont. Teljesítési biztosíték: Az egyedi szerződés szerinti teljes - tartalékkeret nélküli -nettó ellenszolgáltatás összegének 5%-a. Az egyedi szerződés teljesítésének nyertes ajánlattevő általi megtagadása, a nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére a Nyertes ajánlattevő az egyedi szerződés teljes - tartalékkeret nélküli - nettó vállalkozói díja 5%-ának, azaz öt százalékának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles nyújtani az egyedi szerződés hatálybalépésével egyidejűleg. Nyertes ajánlattevő a biztosítékot - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint óvadékként - az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel / bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával (biztosítási szerződés alapján kiállított) - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíti. Előleg-visszafizetési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében jogosult a (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg (de legfeljebb 68 millió forint) előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, ajánlatkérő a Kbt. 126.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő által igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően. Az előleg - visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevő választása szerint - teljesítheti az igényelt előleg összegével megegyező összegű, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában említett biztosítékok bármelyikének rendelkezésre bocsátásával. A biztosítékok Kbt. 126.§ (4) bekezdése szerinti időben történő rendelkezésre bocsátásról és annak módjáról az ajánlatban nyilatkozni szükséges. A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig. A mellékkötelezettségek pontos leírását a Szerződéstervezet tartalmazza. 7
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az ajánlatkérő (Megrendelő) képviselője által aláírt teljesítési igazolás kiállítását követően, számla ellenében banki átutalással történik a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezése szerint, a Kbt. 130. §(1)-(4) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII. 23.) számú Korm. rendelet 14 §-ban foglaltak, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével. Ajánlattevő a Kbt 131.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállta esetén a 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 12.§-ban és a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult a (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg (de legfeljebb 68 millió forint) előlegként történő kifizetését kérni. Előleg fizetés esetén az első részszámla összegéből, amennyiben részszámla kibocsátására az adott egyedi szerződés szerint nincs lehetőség, a végszámlából az előleg összege levonásra kerül. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja bankszünnapra esik, a fizetési határidő a soron következő banki nap végéig meghosszabbodik. A fizetés teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Megrendelő számláját a Megrendelő számlavezető pénzintézete a vállalkozói díj összegével megterheli. Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második részét képező eseti eljárás nyertes ajánlattevője előleget igényel, arra akkor jogosult, ha az előleggel azonos mértékű biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérővel együtt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) az ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére bocsátja az előleg visszafizetésre vonatkozó biztosítékot is. Az előlegbiztosítékkal kapcsolatban ajánlatkérő előírja, hogy az eseti eljárások során ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt. 126. § (5) bekezdés). Ajánlatkérő a 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 13.§-ban foglalt esetben és feltételekkel biztosítja részszámla benyújtásának lehetőségét. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Amennyiben az eseti eljárások során a beszerzés tárgyát képező beruházások között engedélyköteles építési tevékenység is beszerzésre kerül, ezen beszerzéseknél a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevők és nyertes közös ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
8
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. Igazolási mód: Ajánlattevőnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állását a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint kell igazolnia, azaz nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában illetve a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásról nyilatkoznia kell. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. Korm. Rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia: - Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá. - Az ajánlattevőnek a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében - választása szerint: a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, vagy b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozatok a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 4. § 14. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően, a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás V.5. pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás V. 5) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat kell az ajánlathoz csatolni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
9
P.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyújtsa be valamennyi pénzügyi intézményének, az eljárást megindító felhívás feladásának (felhívás V.5. pontja) napját megelőző egy évre (12 hónapra) vonatkozó nyilatkozatát - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal: - a pénzügyi intézmény(ek) által vezetett valamennyi pénzforgalmi számla száma; - számlanyitás(ok) időpontja, - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) megelőző 12 hónapban. P.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző három üzleti évben elért, magasépítészeti és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkákból származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről (HUF-ban) szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is. Amennyiben az újonnan piacra lépő ajánlattevő nem rendelkezik legalább három üzleti évvel, úgy tevékenységének megkezdésétől számított, magasépítészeti és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkákból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot szükséges csatolnia. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltak tekintettel, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fentiekben meghatározott dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a fenti dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak/nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó, és a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandók. Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt. A szerződés teljesítése során ténylegesen rendelkezésre nem bocsátható pénzügyi kapacitásra vonatkozó adatok (P.1., P.2.) más szervezettel történő igazolása esetén az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 10
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamelyik pénzforgalmi számláján - a pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (felhívás V.5. pontja) visszaszámított 12 hónap időszakban 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt. Az előírt alkalmassági követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattevők esetén elegendő, ha közülük egy megfelel a P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek. P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző három üzleti év bármelyikében a magasépítészeti és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkákból származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban) nem éri el évenként a nettó 100 millió HUF-t. Alkalmatlan az újonnan piacra lépő ajánlattevő - amely nem rendelkezik legalább három üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik tevékenységének megkezdésétől számítottan összesen legalább nettó 150 millió forint összegű, közbeszerzés tárgya szerinti [magasépítészeti és egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkákból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel. Az előírt P2. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel csatolja az ajánlathoz az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen teljesített magasépítészeti és egyéb szakági ( épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkára kivitelezési munkára vonatkozó szerződéseit ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott módon kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolásokat. Az igazolásban minimálisan meg kell adni az alábbiakat: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe; valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe; c) a teljesítés befejezésének (műszaki átadás-átvétel megtörténtének) ideje (év, hó, nap részletezettséggel), d) a teljesítés helye; e) a referencia tárgya (az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal); f) a referencia szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban) és a saját teljesítés nettó értéke (HUF-ban); g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a referencia igazolásban megjeleníteni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást 11
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett referencia munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt, és a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdése szerint „az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/1 szerinti referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek műszaki átadás-átvételére az eljárást megindító felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) megelőző 60 hónapban került sor. M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, mely tartalmazza azon szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek a megnevezését, képzettségét és/vagy végzettségét, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell az ajánlathoz a szakemberek képzettségét és/vagy végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát, továbbá a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat. Az ajánlathoz csatolni szükséges az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6 a) és b)) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet Irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 17. § (1a) bekezdése. 17. § (1a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett. Irányadó továbbá a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről. Az M1)-M2) alkalmassági követelményeknek közös ajánlatevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), a szerződést kötő másik fél által kiállított, legalább 1 db magasépítészeti és 1-1- db egyéb szakági (épületgépészeti és épületvillamossági) rekonstrukciós kivitelezési munkára vonatkozó, szerződésszerűen (azaz a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített referenciával, amelyek ellenszolgáltatás összege összesen legalább nettó 185.000.000,HUF, és ezen referenciák közül legalább 1 db magasépítészeti referencia esetében az 12
ellenszolgáltatás összege minimum nettó 120.000.000,- HUF.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket: M2)1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal). M2)2. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal). M2)3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. (Más tagállamban szerzett végzettség és szakmai gyakorlat esetén a küldő vagy származási országban a jogosultság megszerzésére előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal). Egy szakember több pozícióra is jelölhető amennyiben rendelkezik a szükséges jogosultságokkal és az előírt egyéb követelményeknek is megfelel. A szakmai gyakorlati idő megállapításakor az időben párhuzamos, ugyanazon jogosultsághoz kötött gyakorlati idők nem csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlati időt az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Ajánlatkérő kiemelten felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmények meghatározásakor alkalmaz. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 13
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 14
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Ajánlati ár (maximált átlag rezsióradíj nettó HUF/óra)
Súlyszám 80
A vállalt teljes jótállás időtartama: (min. 12 hónap kötelező jótállási idő + további legfeljebb 48 hónap jótállási idő, összesen max. 60 hónap)
20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) NSK/157/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/24 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25000 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 25.000, -Ft + ÁFA, azaz bruttó 31.750,- Ft. A dokumentáció ellenértékét csak a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetnie a Nemzeti Sportközpontok Magyar Államkincstárnál vezetett 15
10032000-00287962-00000000 számú számlájára való átutalással, az eredmény kihirdetését (a Kbt. 77.§ (2) bekezdés szerinti összegezés megküldésének napját) követő 8 napon belül. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni „Építési beruházás - keretmegállapodás”. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/09/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): Magyar Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/09/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Nemzeti Sportközpontok, 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál irányadó a Kbt. 62. § (1)-(4) valamint a (6)-(7) bekezdése.
V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
16
Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül, illetőleg igény esetén átvehető a Nemzeti Sportközpontok irodájában (1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 110 sz. iroda.) hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő napján 9.00-10:00 óráig rendelkezésre áll. Elektronikus megküldés esetében faxon (+36 1 471 4120) vagy e-mailen (
[email protected]) meg kell küldeni a felhívás I.1. pontjában meghatározott kapcsolattartási pontra az ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri. Elektronikus megküldés esetében irányadó a Kbt. 50. § (3) bekezdése. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton meg kell kérnie. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba való betekintést annak átvétele előtt, az erre vonatkozó igényt faxon vagy e-mail útján előzetesen jelezni kell a jelen felhívás I.1. pontjában meghatározott kapcsolattartási pontra. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési részszempont esetében a pontozás módszere: a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok pontszámai a legkedvezőbb ajánlati értékhez viszonyítva fordított arányosítással kerülnek megállapításra, azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat (legalacsonyabb maximált átlag rezsióradíj nettó HUF/óra díjat tartalmazó) kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. (Figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának III.1.bb) pontjában foglaltakra.) Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot a matematika szabályai szerint két tizedes jegyre kerekíti. A legkedvezőbb érték a legkisebb: P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: Pmax: pontskála felső határa: 10 pont Pmin: pontskála alsó határa: 1 pont Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke A 2. értékelési részszempont esetében a pontozás módszere: a legkedvezőbb ajánlat (legmagasabb jótállási idő, max 60 hónap) kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok pontszámai a legkedvezőbb ajánlati értékhez viszonyítva egyenes arányosítással kerülnek megállapításra, azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. (Figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának III.1.ba) pontjában foglaltakra.) Ajánlat csak egész hónapra adható! A legkedvezőbb érték a legmagasabb: P = Avizsgált/ Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: 17
Pmax: pontskála felső határa: 10 pont Pmin: pontskála alsó határa: 1 pont Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke A jótállás időtartamát a kötelező 12 hónap figyelembevételével kell megajánlani! (Példa: Ha ajánlattevő a kötelező 12 hónap jótálláson felül további 24 hónap jótállást vállal, abban az esetben ajánlatában 36 hónap teljes jótállási időnek kell szerepelni.) Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a második bírálati részszempont esetében 60 hónapot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még magasabb jótállási idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 12 hónapnál rövidebb jótállási idő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a két részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Így az összességében legelőnyösebb ajánlat kapja a legnagyobb pontszámot. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2.) P.1., P.2. III.2.3.) M.1., M.2. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. A keretmegállapodás alapján bonyolításra kerülő „eseti” eljárások során ajánlatot az eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell adni (a hatályos jogszabályok, az OTÉK, a nemzetközi és magyar szabványok és hatósági előírások, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), a jogerős építési engedély kivételével. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alkalmazásával biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 3. Az ajánlatban az ajánlattevő köteles megjelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. c) Az alvállalkozók fentiek szerinti megjelölése és igénybevétele nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. (Kbt. 40. § (1) bek.) 4. Ajánlatkérő az ajánlatban csatolt nyilatkozatok, igazolások, egyéb dokumentumok vonatkozásában előírja a Kbt. 36.§ (3) bekezdésének alkalmazását. Amennyiben az eljárást megindító felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. 5. A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére 18
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség honlapján (www.ommf.gov.hu) kaphat ingyenesen. A tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges. 6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. §-ának rendelkezéseire. Az ajánlatokat papír alapon 1 példányban és elektronikus adathordozó (CD-n vagy DVD-n) lemezen is be kell nyújtani. A külső csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén, valamint a benyújtás helyén, címén kívül a „Építési beruházás keretmegállapodás - Nemzeti Sportközpontok” valamint a „Határidő előtt nem bontható fel” szöveget kell feltüntetni. Ajánlattevő köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. 7. Ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az ajánlatban csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást (Kbt. 36.§ (3) bekezdés. Ajánlatkérő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a fordítás tartalmáért felelősséget vállal. 8. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani a közös ajánlattevők ajánlattétellel összefüggő megállapodását, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat mindenekelőtt arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, rögzíteniük kell a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását. További előírásokat a dokumentáció tartalmaz. (Kbt. 25.§) 9. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatának eredeti példányát, valamint nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kktv. szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60.§ (5) bekezdés) 10. Az ajánlattevő az ajánlatban köteles csatolni a kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés) 11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7. § értelmében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, nemleges nyilatkozat is csatolandó. 12. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. § (1) bek. szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját másolatban. Amennyiben meghatalmazottja jár el, úgy ezen kívül csatolnia kell mindkét fél (ajánlattevő törvényes képviselője és a meghatalmazott) aláírását tartalmazó meghatalmazást is másolatban. Ha az ajánlatban alvállalkozó is tesz nyilatkozatot, úgy a képviseletére jogosult személynek a jelen pontban meghatározottaknak megfelelően csatolnia kell aláírás-mintáját/aláírási címpéldányát, másolatban. 13. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 125. § (7) bekezdés.) 14. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1. pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M.2.2. pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott 19
mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M.2.3 pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban e pontban foglaltakról nyilatkoznia szükséges. 15. Amennyiben a megajánlott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy nyilatkozatot kell csatolnia a kamarai nyilvántartási számáról. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte. 16. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó és/vagy az általuk megajánlott szakember - a rendelkezésre állási nyilatkozatuk ellenére - nem állnak a szerződés teljesítése során az ajánlatkérő rendelkezésére, úgy a nyertes ajánlattevő a Kbt. 128.§ (2)-(5) bekezdése alapján vehet igénybe új alvállalkozót, vagy szakembert. Alvállalkozókra irányadóak a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdésének előírásai, amelyet az ajánlatkérő a teljesítés során ellenőrizhet. 17. Az eljárás során önkéntes hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha Ajánlatkérő egyéb - az önkéntes hiánypótlás által nem érintett - hiányok pótlására felhívást bocsát ki. Az önkéntes hiánypótlásra nyitva álló határidő azonos az ajánlatkérő által felhívásban előírt határidővel. 18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 109.§ (4) bekezdésében foglaltakra. 19. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő a Kbt. 109.§ (1) bekezdés d) pontja szerint több ajánlattevővel (3 ajánlattevő) köti meg a keretmegállapodást. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 109.§ (4) bekezdésben foglaltakat. A megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzési eljárás a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja szerint a verseny újraindításával indul és az erre tett ajánlatok értékelését követően szerződéskötéssel zárul. A verseny újranyitása során (eseti eljárás) ajánlatkérő - a jelen eljárásban meghatározott értékelési részszempontokhoz képest - eltérő értékelési részszempontok alapján választja ki az összességében legelőnyösebb ajánlatot az alábbiak szerint: a) ellenszolgáltatás nettó összege (….HUF) - súlyszám 90 b) teljesítési határidő (….naptári napok) - súlyszám: 10 A ponthatárok: 1-10 pont Pontozás módszere: Mindkét részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, és a további ajánlatok pontszámai a legkedvezőbb ajánlati értékhez viszonyítva fordított arányosítással kerülnek megállapításra, azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat (a legalacsonyabb ellenszolgáltatás; ill. a legrövidebb teljesítési határidő) kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. (Figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának III.1.ba) pontjában foglaltakra.) Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont), továbbá egész naptári napra (2. 20
részszempont) kerekítve adható! Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd mindkét részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Így az összességében legelőnyösebb ajánlat kapja az összességében legnagyobb pontszámot. 20. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás eseti eljárásai során kötendő szerződések esetében alkalmazza a Kbt. 125. § (9) bekezdésében szabályozott tartalékkeretet. 21. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § és 122.§ (5) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4120) vagy e-mail útján (kapcsolattartó Tóth Richárd,
[email protected]) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a
[email protected] e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni. 22. A keretmegállapodásos eljárás nyertes ajánlattevőjének rendelkeznie kell legalább 5.000.000,-HUF/káresemény és 30.000.000,-HUF/év felelősségbiztosítással. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint jelen eljárás ajánlattevője köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy a keretmegállapodásos eljárás szerződéskötésének időpontjára a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű (építés- és szerelésbiztosításra kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékűre és tartalmúra az eljárás tárgyára. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát az ajánlatkérőnek át kell adni legkésőbb a keretmegállapodásos eljárás szerződéskötésének időpontjára. 23. A keretmegállapodásos eljárást követő második szakaszban megkötésre kerülő eseti szerződések esetében (a részletes mellékkötelezettségeket az egyedi szerződés tervezet tartalmazza): a) Késedelmi kötbér: a napi kötbér mértéke az eseti szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összegének 1%-a / nap, de maximum a nettó ellenszolgáltatás 30%-a. b) Meghiúsulási kötbér: A teljesítés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második (eseti eljárás) részében kötendő szerződések esetében a Kbt. 124. (4) bekezdésének megfelelően az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 24) Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második (eseti eljárás) részében az árazatlan költségvetéseket költségvetés készítő programmal készíti el, .xls formátumban megküldi az ajánlattevőknek. 25) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak (üres oldalt nem kell aláírni).Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia. 26) Amennyiben a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdése szerinti eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján eredménytelen lenne, abban az esetben ajánlatkérő az egyedi szerződés tárgyával megegyező tárgyban a Kbt. 122. § (4) bekezdése alapján hirdetmény közzétételével induló 21
tárgyalásos eljárást folytathat le. 27) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 28) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 29) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/04 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: 22
Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem:
23
Kiegészítő szójegyzék
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
24
