ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009

ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ Období: květen 2009 – říjen 2009 Správce stavby projektu

ŘÍJEN 2009

Projekt fondu soudržnosti 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví/Hodonínsko – Zpráva o postupu prací č. 3

Obsah zprávy 1) Shrnutí postupu ……………………………………………….

3

1 a) Schvalovací doložka …………………………………...

4

1 b) Finanční zhodnocení postupu ……………………….....

5

1 c) Základní údaje ………………………………………….

9

1 d) Závěr …………………………………………………...

14

1 e) Průběh plateb ………………………………………….. 2) Detailní popis postupu prací ………………………………….

16

2 a) Obsah detailního popisu postupu prací …………………

17

2 b) Část A …………………………………………………. Podprojekt č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV

18

2 c) Část B …………………………………………………. Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce Podprojekt . 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky Podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenových stok

27

2 d) Část C …………………………………………………. Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV

37

2 e) Část D ………………………………………………….. Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody, rekonstrukce prameniště Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště

46

3) Závěry a doporučení ………………………………………….

ZOPP č. 3 – Správce stavby

2

71


1)

Shrnutí postupu 1 a) Schvalovací doložka 1 b) Finanční zhodnocení postupu 1 c) Základní údaje 1 d) Závěr 1 e) Průběh plateb


3


Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu:

Zpráva o postupu prací č. 3 Období: květen 2009 – říjen 2009

Číslo dokumentu:

2005/CZ/16/C/PE/001

Číslo vydání:

03

1 a) Schvalovací doložka Vypracoval:

Zkontroloval:

Schválil:

JMÉNO/FUNKCE

JMÉNO/FUNKCE

JMÉNO/FUNKCE

Konsultant

DATUM

Ing. Dušan Novotný / část D

Ing. Hana Valová /

Vedoucí skupiny stavebních dozorů

Zástupce vedoucího týmu

PODPIS

Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu

PODPIS

PODPIS

JMÉNO/FUNKCE

JMÉNO/FUNKCE

Objednatel Ing. Gabriela Vlachovská /

pan Pavel Čejka /

manager projektu

předseda představenstva DATUM


PODPIS

4

PODPIS


1 b) Finanční zhodnocení postupu FM celková částka FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti)

23 963,30 tis. EUR (22 677 tis. EUR) 15.12. 2005 31.12. 2010

Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent:

Část

Částka smlouvy Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení:

A B B B B B C C C C D D D

Podprojekt Č. 1 2 3 4.2 6.2 4.1 5. 6.1 7. 8.

Bzenec ČOV Strážnice - ČOV Petrov-kanalizace Hodonín-stoky Veselí n M. –stoka Celkem Hodonín – ČOV Ratíškovice-ČOV Veselí n.M.-ČOV Celkem Bzenec ÚV Mor. N. V.-pramen Celkem Projekt – stav celkem

2005/CZ/16/C/PE/001

tis EURO 28 902 (27 790) 01.04.2008 15.04.2008 1.5.2009 – 31.10.2009 60 měsíců 30.04.2010

Rozpočet fin. mem. RN REZ Suma

Rozpočet SoD RN REZ Suma

Rozdíl REZ Suma

5091 2356 2663 591 684 6294 2335 782 963 4080 4550 465 5051

751 230 264 59 67 620 230 71 47 348 432 46 478

5842 2586 2927 650 751 6914 2565 853 1010 4428 4982 511 5493

6854 3000 3142 1014 1058 8214 1710 1196 1342 4247 5005 944 5949

686 300 314 101 105 820 171 120 134 425 510 85 595

7540 3300 3456 1115 1163 9034 1881 1316 1476 4672 5455 1029 6484

- 65 + 70 + 50 + 42 + 38 + 200 - 59 + 49 + 87 + 77 + 78 + 39 + 117

+ 1698 + 714 + 529 + 465 + 412 + 2120 - 684 1 463 + 466 + 244 + 533 + 518 + 1051

20 480

2 197

22 677

25 264

2 526

27 790

+ 329

5113

Správce stavby AD Zad. dokum. Propagace

722 224 262 78

757 83 262 70

+ 35 - 141 0 -8

Nestavební-uznat.

1286

1 172

- 114

Projekt celkem uznatelné

23 963

28 962

+ 4 969

Ve sledovaném období byly dopřesněny celkové náklady stavby a ostatních služeb, uznatelných v rozsahu FM. Dopřesnění bylo na základě SOD k jednotlivým podprojektům a služeb či


5


konzultačních činností. Informace a kopie smluv předala MP. V únoru 2009. Údaje v závorkách jak FM, tak i dle smlouvy vyjadřuje RN stavebně montážních činnosti. Dodatkem č. 2 k SOD – č. zhotovitele 1664 – 08 – D2; č. objednatele 186/82/2008 ze dne 26.8.2009 byla upravena smluvní rozpočtová rezerva projektu SPH – část „D“z původní částky 535 401,00 EUR na nově smluvenou částku 594 889,80 EUR bez DPH. Dle tohoto dodatku byly upraveny i celkové smluvní náklady části „D“ a celého projektu SPH. Finanční shrnutí postupu

Dokončení v % Plán

Skutečnost

Uplynulý čas Skluz

%

Měsíce

%

- 1,13

- 1,13

1

4

+ 1,11

+ 1,11

19

76

Ve sledovaném období 3,90

2,77 Od počátku stavby

91,88

92,99

Plánovaný náklad Prostavěnost stavby - celkem k dnešnímu dni 25 535 532

25 841 783

Předstih

%

+ 306 251

+ 1,12

Skutečná Plánovaná lhůta do dnešního lhůta dne 25

19

%

76

Část staveb

Stav k 30.9.2009 v EUR

Fakturace říjen v EUR

Stav k 31.10.2009 v EUR

„A“

7 036 023,75

13 134,63

7 049 158,38

„B“

8 236 580,38

8 763,72

8 245 344,10

„C“

4 355 455,44

18 500,00

4 373 955,44

„D“

5 444 820,49

728 505,07

6 173 325,56

SPH celkem

25 072 880,06

768 903,42

25 841 783,48

Přehled plánovaných objemů za září 2009 a od počátku stavby „A“

8 510

7 006 844

„B“

909

8 247 769

„C“

250

4 338 910

„D“

1 074 921

5 942 009


6


SPH celkem

1 084 590

25 535 532

Shrnutí nákladů Do předcházejícího měsíce

Současný měsíc

Celkový součet do dnešního data

25 072 880,06

768 903,42

25 841 783,48



Plán finančního plnění je přeplňován díky přeplnění plánovaných objemů na části stavby „D“.

 Podprojekty na špinavých vodách jsou ukončeny a vyjma objemů plánovaných pro úhradu pamětních desek a nákladů na zkušební provoz se finanční objemy v plánu příštích měsíců neobjeví.  Část „D“ – podprojekty č. 7 a 8 – řešící jímání a úpravu pitných vod v Moravské Nové Vsi a Bzenci, postupuje v souladu s časovým harmonogramem v mírném předstihu.


7



8


1 c) Základní údaje 

Celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o:

Část

Pod-projekt číslo Místo

A

1

Bzenec

B

2

Strážnice

3 4.2

Petrov Hodonín Veselí nad Moravou Hodonín Ratíškovice Veselí nad Moravou

6.2 C

4.1 5 6.1

D

Zhotovitel Název Projektu Rekonstrukce ČOV Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Odkanalizování obce Rekonstrukce kmenové stoky Rekonstrukce kmenových stok Rekonstrukce ČOV Dobudování ČOV Rekonstrukce ČOV

7

Bzenec

Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště

8

Moravská Nová Ves

Rekonstrukce prameniště

IMOS Brno a.s. MSO servis s.r.o. + Swietelsky stavební s.r.o. Sdružení Arko Brno a.s. + KP Ria a.s. Imos Zlín s.r.o. + KUNST s.r.o.



Části „A“, „B“ a „C“ řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část „D“ řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec.



Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1 k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV a č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A a B upraven i konečný termín předání a převzetí na 15.11.2009.



Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů objednatele.



Na částech A, B, a C projektové práce byly ukončeny v prosinci 2008.



Na všech částech A, B, C a D probíhaly ve sledovaném období stavebně montážní práce.



V průběhu sledovaného období byla uskutečněna jednání ve věci finančního dopadu změn vyplývající z rozdílnosti zadávací dokumentace a projektu realizace stavby, vyvolaných změnami typů strojů a zařízení uplatněných objednatelem oproti


9


nabídkám zhotovitelů z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením a změn vyvolaných rozdílností hydrogeologických podmínek a podprojektů č. 1 Bzenec a č. 2 – Strážnice. Odsouhlasení všech změnových listů je v kapitolách hodnocení jednotlivých částí projektu. 

V průběhu sledovaného období 2009 byly upraveny vztahy odpovědných osob v důsledku prodloužení lhůty výstavby u části „A“ a „B“. Bankovní záruky a pojistné smlouvy v současné době vyhovují podmínkám.



Dne 26.srpna 2009 byl uzavřen dodatek č. 2 části „D“ ve věci úpravy smluvní rozpočtové rezervy a tím i celé smluvní ceny stavebně montážních prací projektu SPH. Rezerva byla smluvena pro část „D“ na 594 889,80 EUR – smluvní cena celého podprojektu na 28 902 000,00 EUR a stavebně montážní práce všech zhotovitelů na 27 790 000,00 EUR, včetně rezervy ale bez DPH.


10


Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu:

pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská

Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Město: Hodonín 695 11 Stát: Česká republika

Telefon: +420 518 305 911 Fax: +420 518 351 221 e-mail: [email protected]

Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. – Centroprojekt a.s. – iC consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: 1. Ing. Jančálek Ludvík VT

Od 16.10.2006

Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Město: Břeclav, 690 02 Stát: Česká republika

Do 30.06.2010


Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od

Do

1. Ing.Petr Nop 2. pan Kamil Marhefka

15.04.2008 15.04.2008

Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Město: Brno 627 00 Stát: Česká republika


Kancelář zhotovitele:

zařízení staveniště ČOV Bzenec

Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH:

6 854 146 EUR 685 415 EUR 7 539 561 EUR


11

15.11.2009 15.11.2009


Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. – Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Ing. František Minařík 2. Ing. Tomáš Hrabina

Od 18.04.2008 02.05.2008

Do 15.11.2009 15.11.2009

Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Město: Kyjov 697 01 Stát: Česká republika



zařízení staveniště ČOV Strážnice

Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem:

8 213 169 EUR 821 317 EUR 9 034 486 EUR

Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. – Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Ing. Rostislav Němeček

Od 15.04.2008

Do 30.11.2009

Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Město: Brno 619 00 Stát: Česká republika



sídlo firmy


4 247 146 EUR 424 715 EUR 4 671 861 EUR

Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. – KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Miroslav Matějka 2. Bohdan Kopecký

Od 03.09.2008 03.09.2008

Do 30.04.2010 30.04.2010

Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Město: 763 02 Zlín Stát: Česká republika



zařízení staveniště úpravna vody Bzenec


12



5 948 898 EUR 535 401 EUR 6 484 299 EUR



Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku 69 523 EUR bez DPH.



Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a iC Consulenten GmbH na částku 757 000 EUR bez DPH.



Na výkon autorského dozoru – pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku 68 336 EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku 14 585 EUR bez DPH.

1 d) Závěr  Celkové hodnocení projektu SPH je kladné. K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny podprojekty části B a C, jsou předány a převzaty. Část „A“ – podprojekt č. 1 – ČOV Bzenec, byl v termínu uveden do ZP. Podprojekt je předán a převzat objednatelem mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy – oplocení.

 U podprojektů č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV, č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV, č. 5 Ratíškovice – dobudování ČOV, č. 6.1 Veselí nad Moravou – dobudování ČOV, a č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV došlo k zahájení ZP ke dni 15.5.2009.


13


1. e) Průběh plateb


14



15


2) Detailní popis postupu prací 2 a) Obsah detailního popisu postupu prací 2 b) Část A Podprojekt č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV 2 c) Část B Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV Podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce Podprojekt . 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky Podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenových stok 2 d) Část C Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV 2 e) Část D Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody, rekonstrukce prameniště Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště


16


2 a ) Obsah detailního postupu prací 

Souhrnné hodnocení



Předání a převzetí dokončených částí



Projednané a schválené změny



Předaná staveniště a jejich stav



Kontroly postupu prací



Povětrnostní podmínky – stavební deník



Popis činnosti zhotovitele



Činnosti plánované na příští období listopad 2009 – duben 2010



Posouzení plánu a skutečností za sledované období květen 2009 – říjen 2009



Zhodnocení jakosti



Přejímky a zkoušky materiálů a zařízení před a po zabudováním



BOZP



Vzniklé problémy a rizika



Fakturace



Stav financování projektu


17


2 b) Část A – podprojekt č. 1 – Bzenec – rekonstrukce ČOV  Souhrnné hodnocení Na této části stavby bylo dosaženo těchto výsledků: o Dne 28.4.2009 proběhlo místní šetření této části stavby za účelem uvedení ČOV do zkušebního provozu u SO a PS, kterých se ZP týkal. o Dne 15.5.2009 byl zahájen ZP. KA zahájení byl vydán samostatný protokol, který je archivován u objednatele. o Proběh ZP byl pravidelně kontrolován na KD ZP, spolu s MKD stavby na SO, které ZP nepodmiňovaly, hodnocení dle následujících kapitol. o K ZP byl předložen a schválen Provozní řád pro ZP.

 Předání a převzetí dokončených částí -

V souladu s SoD a dodatkem č. 1, byla stavba řádně dokončena ve smluveném termínu.

-

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci za plného provozu bylo předání a převzetí stavby dílčím způsobem podle ucelených funkčních částí tak, aby ČOV běžela v nepřetržitém provozu.

1. Předání dílčí části I – proběhlo dne 17.8.2009; předmětem předání a převzetí byly všechny DSO a DPS, mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy, oplocení ČOV. Tento dílčí SO – nebyl dokončen v tomto termínu zejména proto, že letní počasí (horko) nedovolovalo výsadbu rostlin a výsev trávníků. Součástí I. dílčí části byly i veškeré doklady a dokumenty: a) projektová dokumentace skutečného stavu – příloha č. 1 b) listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby dtto příloha č. 1 c) soupis vad a nedodělků – příloha č. 2 d) dohoda o zajištění přístupu dodavatel do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků (SoD zadavatele ze dne 12.1.2009) 2. Předání a převzetí dílčí části II. se uskutečnilo dne 19.10.2009. Předmětem byl pouze DSO 506 – Terénní a sadové úpravy a oplocení Součástí tohoto předání byly i následující dokumenty: a) projektová dokumentace skutečného provedení – příloha č. 1 b) listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1 Dílčí předání II proběhlo bez vad a nedodělků. 3. Celkové předání části „A“ projektu SPH proběhlo ve dnech 19.10.2009 – 3.11:2009. Podprojekt č.1 – Rekonstrukce ČOV Bzenec. Předmětem byla kontrola všech závad uvedených v protokolu o předání a převzetí ze dne 17.8.2009 kontrola všech dokladů. Protokol o předání a převzetí byl bez vad a nedodělků a byl předmětem žádosti o uvedení stavby do trvalého užívání spolu s vyhodnocením zkušebního provozu a návrhem provozního řádu na trvalý provoz.


18


 Projednané a schválené změny Ve sledovaném období byly projednány a schváleny tyto změny: Změna č. 1 – předmětem změny byly záměry technologického vybavení dle požadavku objednatele z důvodů kompatibility nových zařízení se stávajícími zařízeními ČOV. a) Změna schválena dne 13.5.2009 b) Cenový dopad – úspora 15 656,80 EUR Změna č. 2 –

předmětem změny byl vzájemný zápočet víceprací a méněprací a) Změna schválena dne 22.6.2009 b) Cenový dopad – zvýšení nákladů 235 179,88 EUR Zvýšení nákladů bylo zapříčiněno zejména zvláštním zakládáním z důvodů odlišných geologických podmínek oproti tendru.

Změna č. 3 – předmětem změny byla úprava rozsahu prací na oplocení

 Předání staveniště a jeho stav Staveniště tohoto podprojektu bylo předáno jednorázově dne 22.4.2008. Vytýčení směrných a výškových bodů bylo předáno samostatným protokolem odpovědného geodeta Správce stavby dne 19.5.2008. Připojení na elektrickou energii pro potřeby stavby nemohlo být uskutečněno v souladu s tendrovou dokumentací, protože nároky staveniště na příkon přesáhly možnosti původního předpokladu projektanta. Proto v průběhu stavebních prací bylo napojení místo změněno – připojení na venkovní síť e-on mimo staveniště. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám. 


Správce stavby zavedl kontrolní systém průběhu prací. Mimo každodenní kontrolu stavebním dozorem (mladší stavební dozor) byly zavedeny kontrolní dny a pracovní porady řešící problematiku stavby. Ve sledovaném období proběhla kontrolní činnost následovně: MKD –

řeší problematiku postupu prací a podmínky pro schválení dílčích platebních certifikátů dle schváleného a předem odsouhlaseného kalendáře a dle schváleného programu. Ve sledovaném období proběhly tyto dny:

XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

MKD – 13.5.2009 – přijata 2 opatření k plynulému postupu MKD – 24.6.2009 – přijata 2 opatření k plynulému postupu MKD – 15.7.2009 – přijato 5 opatření k plynulému postupu MKD – 19.8.2009 – přijato 0 opatření k plynulému postupu MKD – 16.9.2009 – přijato 0 opatření k plynulému postupu MKD – 14.10.2009 – přijato 1 opatření k plynulému postupu

KDP –

řeší detailní problematiku postupu prací, vyhodnocuje podrobné harmonogramy jednotlivých SO a PS a přijímá opatření k nápravě. Ve sledovaném období se uskutečnilo:


19


XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

KDP – 6.5.2009 – přijata 4 patření k plynulému postupu KDP – 27.5.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu KDP – 1.7.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu KDP – 22.7.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu KDP – 29.7.2009 – přijato 1 opatření k plynulému postupu

Od dalších KDP bylo upuštěno, protože stavebně-montážní činnost byla ukončena. VS –

pracovní postupy za účelem objasnění či upřesnění technických řešení realizační projektové dokumentaci, případně řešení technických problémů, které vznikly v průběhu provádění díla, zpravidla za účasti projektanta. Ve sledovaném období se uskutečnily:

XX. XXI. XXII.

VS – 20.5.2009 – přijata 4 opatření k plynulému postupu VS – 3.6.2009 – přijato 8 opatření k plynulému postupu VS – 12.4.2009 – přijato 0 opatření k plynulému postupu

Od dalších VS bylo z důvodů ukončení stavebně-montážních prací upuštěno. KDZP

kontrolní dny zkušebního provozu. Byly prováděny v četnosti dle potřeby, hodnotily dosažení cílových parametrů projektu, případně řešily závady na strojně technologickém zařízení a způsob jejích odstranění.

I. II. III. IV. V.

KDZP – 10.6.2009 – uložena 2 opatření ke sjednání nápravy KDZP – 8.7.2009 – uložena 3 opatření ke sjednání nápravy KDZP – 19.8.2009 – uložena 2 opatření ke sjednání nápravy KDZP – 16.9.2009 – uloženo 12 opatření ke sjednání nápravy KDZP – 14.10.2009 – uloženo 13 opatření ke sjednání nápravy



Povětrnostní podmínky stavební deníky

Záznamy o počasí jsou vedeny ve stavebním deníku, jehož 1. kopii přebírá zástupce správce stavby při schvalování či kontrole zápisu na ten či onen den. Souhrnně lze konstatovat, že v průběhu sledovaného období nebyl ani jediný den, který by z důvodů počasí nebylo možno využít pro stavebně montážní činnost. 

Popis stavební činnosti zhotovitele

Květen 2009  Stavebně montážní práce proběhly na těchto objektech: DSO 301 DSO 303 DSO 501 DSO 502 ZOPP č. 3 – Správce stavby

Dešťová zdrž – sanace Nádrž na odtoku – demontáž Hlavní pracovní budova – venkovní omítky Garáže – venkovní omítky 20


DSO 504 DSO 505

Venkovní osvětlení – montáže svítidel Vozovky a zpevněné plochy – úpravy podkladních konstrukcí

Červen 2009 DSO 301 DSO 303 DSO 501 DSO 502 DSO 504 DSO 505

Dešťová zdrž – sanace Nádrž na odtoku – sanace Hlavní pracovní budova – omítky Garáže – omítky Venkovní osvětlení – montáž svítidel Vozovky a zpevněné plochy – konstrukční vrstvy, obrubníky

Červenec 2009 DSO 301 DSO 303 DSO 501 DSO 504 DSO 505

Dešťová zdrž – sanace dna Nádrž na odtoku – sanace dna Hlavní pracovní budova – venkovní omítky Venkovní osvětlení – montáž svítidel Vozovky a zpevněné plochy – obrubníky podkladní konstrukce

Srpen 2009  Dokončeny všechny SO mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy  Zahájeno předání a převzetí DSO 301 DSO 303 DSO 501 DSO 504 DSO 505

Dešťová zdrž Nádrž na odtoku Hlavní pracovní budova Venkovní osvětlení Vozovky a zpevněné plochy

Září 2009 Zahájeny práce na DSO 506 – Terénní a sadové úpravy. Říjen 2009 Dokončen DSO 506 – Terénní a sadové úpravy, stavba předána a převzata. Od 15.5.2009 probíhal zkušební provoz, jeho hodnocení a kontrola bylo předmětem samostatných KD.


21


 Činnosti plánované na příští období listopad 2009 – květen 2010 -

Prvořadým úkolem je zabezpečit, aby ČOV byla kompletně odzkoušena a pravomocně uvedena do trvalého užívání do 15.11.2009.

-

Stavbu finančně uzavřít.

 Posouzení plánu a skutečnosti ve sledovaném období květen 2009 – říjen 2009 V souladu se schváleným upraveným Programem prací ze dne 30.1.2009 byl na základě dodatku SoD ze dne 12.1.2009 upraven i plán finančního plnění. Tento upravený plán byl v podstatě ve sledovaném období splněn. Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Říjen 2009

8 510

13 134,63

154,34

Od počátku stavby

7 008 949

7 049 158,27

100,57

+ 40 209,27

+ 0,57

Rozdíl od počátku stavby Plánovaný postup prací je dodržován. 

Zhodnocení jakosti

Ve sledovaném období nebyly zaznamenány neshody; 

Přejímky a zkoušky materiálů a zařízení před a po zabudování

Ve sledovaném období proběhly zejména zkoušky komplexního vyzkoušení zařízení před uvedením do ZP. Pro komplexní vyzkoušení byl zpracován Zhotovitelem program Komplexních zkoušek, který byl projednán objednatelem – provozovatelem a správcem stavby. Po úspěšném komplexním vyzkoušení byl zahájen dne 15.5.2009 zkušební provoz. Kontrolní činnost byla pravidelná na kontrolních dnech zkušebního provozu. Pravidelně byla vyhodnocována uložená opatření z předcházejících jednání, nově byly posouzeny vzniklé drobné závady. O průběhu ZP byl provozovatelem veden provozní deník, kde byly všechny nedostatky zaznamenány a řešeny na jednáních KDZP. Ve sledovaném období nebylo zjištěno nedostatků, které by vedly k přerušení zkušebního provozu. Pravidelně byly hodnoceny stanovené cíle projektu, zejména týkající se koncentrací vypouštěných odpadních vod a posouzení parametru zlepšení stávajícího stavu stanovené memorandem. Závěrem lze konstatovat, že ve sledovaném období byly všechny parametry plněny.


22




BOZP

Součástí Plánu jakosti je i Plán BOZP pro tuto část stavby. -

koordinátor BOZP prováděl kontroly na stavbě pravidelně, o kontrolách byly pořízeny protokoly: o květen 2008 – 21.5.2009 – protokol č. 159/09. 26.5.2009 – protokol č. 163/08. o červen 2009 – 9.6.2009 – protokol č. 169/09. 25.6.2009 – protokol č. 172/09. o červenec 2009 – 0 o srpen 2009 18.8.2009 – protokol č. 185/09 31.3.2009 – protokol č. 133/09 o září 2009 0 o říjen 2009 0

Všechna uložená opatření koordinátora byla hodnocena při jednáních měsíčních kontrolních dnů.  

Vzniklé problémy a rizika Bez rizik

Fakturace

Fakturace provedených prací ve sledovaném období probíhala v souladu s OP. Přehled fakturace v jednotlivých měsících:


23



24



25




Financování projektu

Viz příloha v úvodní části této zprávy.

Vypracoval: Ing. Ludvík Jančálek


26


Ad 2 c) Část „B“ 

Souhrnné hodnocení části „B“

V průběhu zpracování této zprávy správce stavby posoudil postup ve sledovaném období těchto podproejktů:  Podprojekt č.2 Strážnice – rekonstrukce ČOV - v souladu s harmonogramem – dokončen, předán  Podprojekt č.3 Petrov – odkanalizování obce - v souladu s harmonogramem – dokončen, předán  Podprojekt č.4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok - v souladu s harmonogramem – dokončen, předán  Podprojekt č.6.2 Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky – dokončen, předán Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Říjen 2009

909

8 763,72

1 083,28

Od počátku stavby

8 247 369

8 245 343,71

99,98

- 1 925,29

- 0,02

Rozdíl od počátku stavby

Přestože tabulka vykazuje zpoždění, fyzicky jsou stavby ukončeny, předány a převzaty. Finanční nedočerpání je způsobeno nečerpáním ostatních nákladů – pamětní desky a zkušební provoz. Vzhledem k tomu, že podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukci a intenzifikace ČOV je ve ZP a ostatní podprojekty jsou dokončeny a převzaty objednatelem, bylo od samostatného hodnocení podprojektů upuštěno.


27





Předání a převzetí projektu SPH – část „B“ probíhalo dílčím způsobem. Důvodem byla skutečnost, že součástí části „B“ byly čtyři samostatné podprojekty, a dále skutečnost, že podproejkt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV, byla prováděna za plného provozu v souladu s rozhodnutím legislativního orgánu o nakládání s vodami, a podprojekt č. 3 – Petrov – odkanalizování obce – částečně podmiňoval zkušební provoz ČOV Strážnice. 1)

2)

3)

4)

Podprojekt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV – byl přejímán ve dnech 13.8.2009 až 21.8.2009. Součástí protokolu byly následující přílohy: a)

Průvodní technická dokumentace, obsahující projektovou dokumentaci skutečného provedení a seznam listinné dokumentace předávané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1.

b)

Seznam vad a nedodělků a protokol o odstranění vad a nedodělků – příloha č. 2

Podprojekt č. 3 – Petrov – odkanalizování obce, byl přejímán ve dnech 2.6.2009 až 9.6.2009. Součástí protokolu byly následující přílohy: a)

Průvodní technická dokumentace – projekt skutečného provedení a listinné doklady předávané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1

b)

Seznam vad a nedodělků – příloha č. 2 – včetně protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků

Podprojekt č. 4.2 – Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky – byl přejímán ve dnech 26.5.2009 až 1.6.2009. Součástí protokolu byly následující přílohy: a)

Průvodní technická dokumentace – projekt skutečného provedení a listinné doklady předávané v průběhu realizace stavby – příloha č. 1

b)

Podprojekt byl předán bez vad a nedodělků

Podprojekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky „A“ byl předán dne 21.1.2009. Součástí protokolu o předání a převzetí byly následující přílohy: a)

Příloha č. 1 – Průvodní dokumentace obsahující tyto položky:

- popis předmětu díla, zhotovitele, dokumentace skutečného provedení, provozní řád, geodetické zaměření skutečného stavu, protokoly o zkouškách, certifikáty a atesty předávané v průběhu realizace, smlouvy majitelů pozemků, kolaudací, kopie SoD. b) 5)

Podprojekt byl předán bez vad a nedodělků

Souhrnné předání celé části se uskutečnilo po odstranění všech vad a nedodělků všech podprojektů ve dnech 21.8. až 28.8.2009. Součástí protokolu byly i protokoly o dílčím předání podprojektů se všemi přílohami a protokoly o odstranění vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí neobsahoval žádné vady a nedodělky, byl jednou ze součástí žádosti k uvedení jednotlivých částí – podprojektů do trvalého užívání, dokladem ke stanovení lhůty odpovědnosti za osoby a podkladem k prohlášení o dokončení díla a finančním vyrovnání.


28





Ve sledovaném období byly projednány a schváleny tyto změny: 1) Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce ČOV Změna č. 1 – schválena 27.7.2009 – cenový dopad – navýšení 37 785,46 EUR Důvodem změny byly zejména změněné geologické podmínky oproti zadávací dokumentaci. Změna č. 2 – schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 635,58 EUR Důvodem byly úspory ze změny nedodání dvou kusů nádob na uskladnění chemikálií – se souhlasem objednatele. Změna č. 3 – schválena 29.10.2009 – cenový dopad – úspora 54,02 EUR. Důvodem byla skutečnost nesouladu položkového rozpočtu se smluvní cenou. 2) Podprojekt č. 3 – Petrov odkanalizování obce Změna č. 1 - schválena dne 12.2.2009 – cenový dopad – zvýšení 770,23 EUR Důvodem je vyžádání dalšího kladkostroje – kočky z důvodů bezpečného provozování na ČS Pe 1. Změna č. 2 – schválena 29.6.2009 – cenový dopad – úspora 688,62 EUR Důvodem je vzájemný zápočet více a méněprací na základě geodetického zaměření skutečného provedení dílčích stok. Změna č. 3 – schválena dne 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 304,94 EUR Důvod:vyrovnání cenové korekce rozdílu smluvní ceny oproti oceněnému výkazu výměr. 3) Podprojekt č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok Změna č. 1 – schválena 5.3.2009 – cenový dopad – zvýšení + 7,68 EUR Důvod: výsledné ocenění dle geodetického zaměření skutečného provedení (rozdíly v cm). Změna č. 2 - schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 19,15 EUR Důvod: cenové vyrovnání rozdílu smluvní ceny a ocenění výkazu výměr. 4) Podprojekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky Změna č. 1 – schválena 16.1.2009 – cenový dopad – navýšení 8,66 EUR Důvod:rozdíl na základě geodetického zaměření skutečného provedení (rozdíly v cm) Změna č. 2 schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1047 EUR Důvod: cenové dorovnání rozdílu smluvní ceny a ocenění výkazu výměr



Předání stavenišť a jejich stav Podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce ČOV - Staveniště bylo předáno jednorázově dne 5.5.2008 – viz samostatný protokol. Předání výškových a směrových bodů odpovědným geodetem správce stavby protokolem dne 14.5.2008. podprojekt č. 3 Petrov – odkanalizování obce


29


podprojekt č. 4.2

podprojekt č. 6.2

- Staveniště předáno jednorázově protokolem dne 5.6.2008. Předání směrových a výškových bodů protokolem odpovědného geodeta správce stavby dne 14.5.2008 a zhotoviteli jako součást předání staveniště dne 5.6.2008. Hodonín – rekonstrukce kmenových stok - Staveniště předáno jednorázově protokolem dne 15.5.2008. Předání směrových a výškových bodů protokolem odpovědného geodeta správce stavby dne 14.5.2008 a zhotoviteli jako součást předání staveniště dne 15.5.2008 – pro ulici Štefánikova. - Staveniště pro ulici Národní třída předáno protokolárně dne 4.8.2008 včetně protokolu o předání směrových a výškových bodů odpovědným geodetem správce stavby dne 14.5.2008. - Staveniště ulice Štefánkova bylo uvolněno po dokončení stavby dne 12.8.2008 a vráceno k užívání Městu Hodonín. Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky - Staveniště předáno protokolem dne 6.8.2008. Bez vytyčovacích směrových a výškových bodů, jedná se o technologii vystýlek stávajících stok. - Všechna staveniště jsou funkční vyjma staveniště 4.2 – SO.02 ulice Měšťanská, které bylo vráceno k užívání Městu Hodonín.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.

 -

Kontroly postupu prací Správce stanovil systém kontroly postupu prací na pravidelných kontrolních dnech a pracovních poradách – vedení stavby s pevně stanovenými programy a okruhy řešených problémů. Mimo uvedené kontrolní dny a pracovní porady je denně vykonáván stavební dozor pracovníky správce stavby s pověřením kontrolní činnosti a prováděním záznamů do stavebních a montážních deníků. - pro SO – specialisté na vodohospodářské stavby - pro PS – specialisté pro technologická strojní zařízení  Měsíční kontrolní dny (MKD) byly v těchto termínech: XIII. MKD – 14.5.2009 - bez uložených opatření XIV. MKD – 25.6.2009 - uloženo 1 opatření k plynulému postupu XV. MKD – 16.7.2009 - uložena 2 opatření k plynulému postupu XVI. MKD – 20.8.2009 - uložena 3 opatření k plynulému postupu XVII. MKD – 17.92009 - bez opatření XVIII. MKD – 15.10.2009 - bez opatření  Kontrolní dny pracovní (KDp) byly konány v těchto termínech: XVIII. KDp – 7.5.2009 - uloženo 9 opatření k plynulému postupu XIX. KDp – 28.5.2009 - uložena 3 opatření k plynulému postupu Od dalších KDP bylo upuštěno z důvodů, že stavebně montážní práce byly ukončeny a probíhá zkušební provoz, který má samostatnou kontrolní činnost.


30




Vedení stavby (VS), které řeší technickou problematiku jak v projektové tak i ve stavebně montážní činnosti, zpravidla za účasti projektanta, bylo konáno v těchto termínech: XX. VS – 21.5.2009 - uloženo 5 opatření k plynulému postupu XXI. VS – 28.5.2009 - uloženo 1 opatření k plynulému postupu Od dalších VS bylo upuštěno ze stejných důvodů jako u konání KDp. 

Pro kontrolní činnost průběhu zkušebního provozu stanovil správce stavby konání kontrolních dnů pro zkušební provoz KDZP, které hodnotily průběh a funkci zařízení ve zkušebním provozu, drobné vady a jejich odstranění, hodnotily výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod a dosažení cílů projektu stanovených memorandem. KDZP byly ve sledovaném období konány v těchto termínech: I. KDZP – 11.6.2009 - uloženo 11 opatření k plynulému postupu II. KDZP – 9.7.2009 - uložena 4 opatření k plynulému postupu III. KDZP – 20.8.2009 - uložena 2 opatření k plynulému postupu IV. KDZP – 17.9.2009 - uložena 4 opatření k plynulému postupu V. KDZP – 15.10.2009 - uloženo 5 opatření k plynulému postupu V průběhu ZP byl provozovatelem veden provozní deník, kde byly zaznamenány všechny události. Zhotovitel předkládal ke konání KDZP zprávu, která vyhodnotila záznamy provozního deníku a vyhodnotila rozbory odpadních vod, včetně cílů projektu stanovených memorandem.

 -



Povětrnostní podmínky – stavební deník Zhotovitel vede na všech podprojektech stavební deníky, kde denně zaznamenává údaje o počasí. Souhrnně lze prohlásit, že ve sledovaném období touto zprávou nebylo jediného dne, kdy se na stavbách – podprojektech části B – nedalo pracovat s ohledem na počasí.

Popis činností zhotovitele

Ve sledovaném období (květen 2009 až říjen 2009) zhotovitel prováděl tyto činnosti: Květen 2009 - připravit stavbu k zahájení ZP - dokončovací práce na SO – příprava k předání a převzetí podproejkt č. 2 a č. 3 a č. 4.2 - koordinace ZP Červen 2009 - dokončovací práce na podprojektu č. 2, předání a převzetí podprojektů č. 3 a 4.2 - řízení a koordinace ZP - odstranění vad a nedodělků – podporjekt č. 2 a č. 3 Červenec 2009 - odstraňování vad a nedodělků podproejktů č. 2 a č. 3; předání a převzetí podprojektu č. 2 - - řízení zkušebního provozu


31


Srpen 2009 - předání a převzetí části „B“ - řízení a kontrola ZP Září 2009 - řízení ZP Říjen 2009 - řízení ZP



Činnosti plánované na příští období (listopad 2009 až duben 2010) Podprojekt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV dokončit a vyhodnotit zkušební provoz kolaudace podprojektu – uvedení do trvalého užívání Podprojekt č. 3 – Petrov – odkanalizování obce Sledování vad v záruce Podprojekt č. 4.2 – Hodonín – rekonstrukce kmenových stok Sledování vad v záruce Podprojekt č.6.2 Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky Sledování vad v záruce



Porovnání plánu se skutečností za období květen 2009 až říjen 2009 Stanovený plán byl splněn na 100%.



Zhodnocení jakosti Ve sledovaném období nebylo zaznamenáno neshod.



Přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování Veškeré přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování jsou v dokladových částech – přílohách protokolů o předání a převzetí dokončených částí staveb.

 -

BOZP Ve sledovaném období nebyly na části „B“ zaznamenány pracovní úrazy ani pojistné události. Koordinátor navštěvoval stavby pravidelně a pořizoval protokoly o kontrole. Květen 2009 Podprojekt č. 2 Strážnice Podproejkt č. 3 Petrov


21.5.2009 26.5.2009 26.5.2008

32

protokol č. 155/09 protokol č. 162/09 Protokol č. 165/09


Červen 2009 Podprojekt č. 2 Strážnice

9.6.2009 25.6.2009

protokol č. 167/09 protokol č. 171/09

V dalších měsících byla stavebně-montážní činnost ukončena a koordinátor stavby nenavštěvoval.




V současné době nejsou na této části stavby podprojektu „B“ žádné problémy ani rizika, která by ohrožovala plnění smlouvy.



Fakturace

Viz přiložené tabulky.


33



34



35




Financování

Viz příloha v úvodní části projektu.



36


2 d) Část C Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV 

Souhrnné hodnocení postupu části „C“ projektu SPH

 Všechny podprojekty jsou v ZP a předány a převzaty objednatelem.  Harmonogram je naplněn. Všechny podprojekty ukončily stavebně-montážní činnost a jsou v ZP a předány objednateli. Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Říjen 2009

250

18 500

7 400

Od počátku stavby

4 338 910

4 373 955,42

100,8

+ 35 045,42

+ 0,8


Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve fyzických jednotkách, vykazuje 100 % plnění. Vzhledem k tomu, že všechny podprojekty byly předány a převzaty a zkušební provoz má zavedený samostatný kontrolní systém a systém řízení projektu, nebudou jednotlivé podprojekty hodnoceny.


37




Předání a převzetí dokončených částí staveb

Vzhledem ke skutečnostem, že podprojekt SPH – část „C“ je tvořen třemi podprojekty a předávání a přejímání bylo postupné dle dokončených jednotlivých ucelených částí, byla projednána dílčí předání a převzetí ucelených funkčních částí v rozdílných termínech. Celá část „C“ byla předána a převzata samostatným protokolem po převzetí poslední ucelené části a odstranění všech vad a nedodělků na všech dílčích předání. Tento protokol sloužil k prohlášení zhotovitele o dokončení díla, stanovení záruční doby na dílo a jako jeden z podkladů uplatnění zadržených částek. Předání a převzetí dílčích částí a celé části „C“ projektu SPH proběhlo v následujících termínech: 1)

Podprojekt č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV Předání a převzetí tohoto podprojektu bylo zahájeno dne 8.5.2009 a ukončeno bylo po předání poslední části dne 29.6.2009. Součástí protokolu z tohoto dne byly i následující přílohy: a) Příloha č. 1a) – Projektová dokumentace skutečného stavu Příloha č. 1b) – Průvodně technická dokumentace b) Příloha č. 2 – soupis vad a nedodělků

2)

Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV Předání a převzetí proběhlo dne 15.5.2009. součástí protokolu o předání a převzetíbyly i následující přílohy: a) Příloha č. 1 – Průvodní dokumentace včetně projektu skutečného provedení a listinných dokladů předaných v průběhu realizace. b) Příloha č. 2 – soupis vad a nedodělků včetně protokolu o jejich odstranění.

3)

Podproejkt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV Předání a převzetí dne 15.5.2009. Součástí protokolu byly i přílohy: a) Příloha č. 1 – Průvodní dokumentace včetně projektu skutečného provedení a listinných dokladů předaných v průběhu realizace. b) Příloha č. 2 – seznam vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí včetně termínu jejích odstranění a protokolu o odstranění.

4)

Závěrečný protokol o předání a převzetí SPH části „C“ jako celku ze dne 30.6.2009, jehož součástí byly i předávací protokoly dílčích částí, doklady včetně protokolu o odstranění vad a nedodělků ze všech dílčích předání a převzetí.




Podprojekt č. 4.1 Hodonín – Rekonstrukce ČOV : Změna č. 1 – schválena 3.2.2009 – cenový dopad – navýšení 9 791,13 EUR Důvod: změny technologického zařízení vyžádané objednatelem z důvodů kompatibility a servisu Změna č. 2 Změna č. 3

- schválena 26.5.2009 – cenový dopad – navýšení 26 997,00 EUR Důvod: Změny strojně technologického vybavení vyžádané zhotovitelem z důvodů kompatibility kalového hospodářství - schváleno 28.6.2009 – cenový dopad – navýšení 14 666,13 EUR


38


Důvod: skutečný stav uložení inženýrských sítí, změny z důvodů kolize se stávajícími sítěmi. Změna č. 4

- schválena dne 11.11.2009 – cenový dopad – navýšení 20,54 EUR Důvod: Dorovnání cenového rozdílu mezi smluvní cenou a oceněným výkazem výměr.

Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – Dobudování ČOV Změna č. 1 – schválena 1.6.2009 – cenový dopad – navýšení 25 714,30 EUR Důvod: změna strojů a zařízení vyžádané objednatelem z důvodů kompatibility se stávajícím zařízením a servisu Změna č. 2

- schválena 1.6.2009 – cenový dopad – navýšení 45 117,23 EUR Důvod: Změna řešení komunikace z důvodů neúnosné pláně a jejího zpevnění.

Změna č. 3

- schváleno 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 789,12 EUR Důvod: Řešení RD nerespektovalo normy o bezpečnosti práce ve věci přístupu k žebříkům.

Změna č. 4

- schválena dne 12.11.2009 – cenový dopad – navýšení 1 694,17 EUR Důvod: Dorovnání cenového rozdílu mezi smluvní cenou a oceněným výkazem výměr.

Podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou – Rekonstrukce ČOV Změna č. 1 – schválena 1.6.2009 – cenový dopad – navýšení 5 612,10 EUR Důvod: změny strojů a zařízení vyžádané objednatelem z důvodů kompatibility a servisu Změna č. 2

- schválena 1.6.2009 – cenový dopad – úspora – 35,98 EUR Důvod: Rozdíl smluvní ceny a oceněný výkaz výměr.

Změna č. 3

- schválena 15.11.2009 – cenový dopad – navýšení 3 734,99 EUR Důvod: výsledky ZP na úpravu zařízení vzhledem k dosažení cíle projektu.

Změna č. 4

- schválena dne 8.11.2009 – cenový dopad – úspora 31,13 EUR Důvod: cenové dorovnání smluvní ceny a oceněného výkazu výměr po aritmetických korekcích.



Předané staveniště a jejich stav

Předání staveniště proběhlo bez problémů následovně: Podprojekt . 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV -

staveniště předáno jednorázově protokolem ze dne 5.6.2008, souběžně byly předány vytyčovací body oprávněným geodetem správce stavby, protokol ze dne 14.5.2008

Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV -

Staveniště předáno jednorázově protokolem ze dne 22.4.2008 i směrové a výškové body byly předány oprávněným geodetem správce stavby – protokol ze dne 14.5.2008

Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – Rekonstrukce ČOV ZOPP č. 3 – Správce stavby

39


-

Staveniště předáno jednorázově protokolem ze dne 5.6.2008. Současně byly předány i vytyčovací body oprávněným geodetem správce stavby – protokol ze dne 14.5.2008.

Všechna staveniště jsou dosud v užívání, jsou funkční a bez problémů.




Správce stavby má zavedený systém kontroly postupu prací. Kromě každodenní kontroly stavebním dozorem, případně technologem, je zaveden systém kontrolních dnů a pracovních porad to znamená vedení stavby, které hodnotí postupy dle předem stanovených programů dle smlouvy správce stavby s objednatelem. Jedná se o: MKD – měsíční kontrolní dny – hodnotí se postup dle schváleného Programu prací, hodnocení kvality a oprávněnost návrhů zhotovitele na dílčí platbu KDP – kontrolní dny pracovní – hodnotí postup dle schválených podrobných harmonogramů jednotlivých SO a PS, otázky kontroly, bezpečnosti, a dodržování plánu kontrol a zkoušek. VS – vedení stavby – řeší technickou problematiku v projektové přípravě a provádění, obvykle za účasti projektanta. Na části „C“ proběhly kontrolní dny a vedení stavby ve sledovaném období takto: 

Měsíční kontrolní dny

XIII. MKD – 14.5.2009 – uložena 2 opatření k plynulému postupu XIV. MKD – 25.6.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu XV. MKD – 16.7.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu XVI. MKD – 20.8.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu XVII. MKD – 17.9.2009 – bez opatření XVIII. MKD – 15.10.2009 – uloženo 1 opatření k plynulému postupu 

Kontrolní dny pracovní

XVII. KDP – 7.5.2009 – uloženo 5 opatření k plynulému postupu XVIII. KDP – 28.5.2009 – uložena 4 opatření k plynulému postupu Další konání KDp bylo ukončeno vzhledem k tomu, že dne 15.5.2009 byla stavba uvedena do ZP. Kontrola ZP má založen vlastní systém a na stavbě se dále nepracuje.  Vedení stavby XVIII. VS – 21.5.2009 – uložena 4 opatření k plynulému postupu XIX. VS – 4.6.2009 – uloženo 6 opatření k plynulému postupu Další konání vedení stavby bylo ukončeno vzhledem k tomu, že stavba byla uvedena do ZP a ZP má vlastní kontrolní systém a na stavbě se nepracuje.  Kontrolní dny zkušebního provozu Probíhaly ve sledovaném období dle rozpisu předloženém správcem stavby. Kontrolní systém zabezpečoval: -

hodnocení záznamů a drobných nedostatků uvedených provozovatelem v „Provozním deníku ZP“ hodnocení uložených opatření z předcházejících ZP hodnocení průběhu ZP provozovatelem


40


-

vyhodnocení výsledků vypouštěných odpadních vod (koncentrace, hydraulika, bilance a dosahování cíle stanovené memorandem) Průběh konání ve sledovaném období byl následující: I. II. III. IV. V.

 -



KDZP – 11. a 12.6.2009 – uloženo 13 nápravných opatření KDZP – 10.7.2009 – uloženo 10 nápravných opatření KDZP – 20.8.2009 – uloženo 8 nápravných opatření KDZP – 17.9.2009 – uloženo 17 nápravných opatření KDZP – 15.10.2009 – uloženo 17 nápravných opatření

Povětrnostní podmínky – stavební deník Zhotovitel má vedeny na všech podprojektech stavební deníky, s denními údaji o počasí. Obecně lze konstatovat, že v uplynulém období nebyl žádný den, ve kterém by nebylo možno provádět stavbu z důvodů počasí. Kopie stavebního deníku je uložena u Správce stavby


Květen 2009 Podprojekt č. 4.1. – Hodonín – rekonstrukce ČOV - dokončovací práce, příprava předání a převzetí Podprojekt č 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV - dokončovací práce na stavbě, příprava předání a převzetí Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV - dokončovací práce, příprava předání a převzetí Červen 2009 Všechny podprojekty: Červenec 2009 Všechny podprojekty: Srpen 2009 Všechny podprojekty:

- předání a převzetí podprojektů - řízení a organizace zkušebního provozu - odstraňování vad z protokolů o předání - řízení a organizace zkušebního provozu - odstraňování vad z protokolů o předání - řízení a organizace zkušebního provozu

Září 2009 Všechny podprojekty:

- řízení a organizace zkušebního provozu

Říjen 2009 Všechny podprojekty:

- řízení a organizace zkušebního provozu


41








Činnosti plánované na příští období listopad 2009 – duben 2010 a)

kontrola, evidence vad uplatňovaných v záruční době

b)

vyhodnocení ZP, příprava kolaudace podprojektů

Porovnání plánu a skutečnosti ve sledovaném období – květen 2009 – říjen 2009 

Všechny plánované úkoly byly splněny



Stavby jsou připraveny ke kolaudaci

Zhodnocení jakosti

Ve sledovaném období nebylo zjištěno neshod.



Přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování

Ve sledovaném období proběhlo místní šetření za účelem předání a převzetí podprojektů. Všechny podprojekty byly převzaty, včetně všech dokladů podmiňující kolaudaci stavby.



BOZP

Ve sledovaném období nebylo na podprojektech žádných pracovních úrazů ani pojistných událostí. Koordinátor BOZP navštěvoval stavby po dobu realizace pravidelně. Ve sledovaném období se uskutečnily tyto návštěvy: Květen 2009 Podprojekt č. 4.1 Hodonín Podprojekt č. 5 Ratíškovice – Podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou

21.5.2009 – protokol č. 160/09 bez návštěvy, stavba ukončena 21.5.2009 – protokol č. 161/09 26.5.2009 – protokol č. 164/09

Návštěvy koordinátora byly ukončeny vzhledem k tomu, že stavebně montážní činnosti byly ukončeny.




Podprojekty jsou bez rizik což prokázal dosavadní průběh ZP.



Fakturace

Probíhala dle skutečně provedených prací. Finanční vyhodnocení bylo předmětem předchozích kapitol. Viz přiložený přehled faktur.


42



43



44


 Financování stavby Viz příloha v úvodní části projektu.



45


Ad 2 e) Část „D“ 

Souhrnné hodnocení části „D“ Podprojekt

č. 7

Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravy vody a rekonstrukce prameniště Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště

č. 8

Ve sledovaném období byla na tuto část stavby uzavřen k SoD č. objednatele 186/82/2008, č. zhotovitele 166/08 – dodatek č. 3, dne 31.12.2009, který řešil úpravu smluvní ceny za nedočerpání smluvní částky a změnu DPH z 19 % na 20 % od 1.1.2010. Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Říjen 2009

1 074 921

728 505,07

67,77

Od počátku stavby

5 942 009

6 173 325,47

103,89

231 315,47

3,89


Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve fyzických jednotkách, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 3,89 %. V měsíci říjnu došlo k dalšímu snížení přeplnění realizovaného v minulých měsících (v září bylo přeplnění na úrovni 11,87 %). V měsíci říjnu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění na úrovni 72,13 % plánu. U podprojektu č. 8 bylo realizováno plnění za říjen na úrovni 55,69 % plánu. Podprojekt 7 vykazuje stále přeplnění – 106,12 %, podprojekt 8 vykazuje plnění na úrovni 91,98 %. Snižování přeplnění je dáno blížícím se termínem dokončení – 30.11.2009. U podprojektu 8 došlo ke snížení plnění pod úroveň plánu, neboť v plánu byla uvažována za měsíc říjen poslední výrazná částka. Vzhledem ke stavu prací je reálný předpoklad k dorovnání plnění za měsíc listopad, kde je plánována už pouze nízká fakturace.




Stavebně montážní práce budou ukončeny ke dni 30.11.2009. Ve sledovaném období nebyly předány a převzaty žádné objekty.





46


Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Změna č. 1

- schválena 21.1.2009 – cenový dopad 0,00 EUR Důvod: záměna monolitu prefa konstrukce SO-03 Vodojem Vracov

Změna č. 2

- schválena 22.5.2009 – cenový dopad – navýšení 66 801,02 EUR Důvod: vyžádána náhrada míchadel SO-O2 ÚV Bzenec

Změna č. 3

- schválena 20.5.2009 – cenový dopad – 0,00 EUR Důvod: záměna šoupátka za klapky, aerace S0-02 ÚV Bzenec

Změna č. 4

- schválena 25.5.2009 – cenový dopad – navýšení 34 139,10 EUR Důvod: Navýšení výztuže dle ČSN – SO-03 Vodojem Vracov

Změna č. 5

- schválena 22.5.2009 – cenový dopad – navýšení 440,35 EUR Důvod: změna trafa, nedodání průtokoměrů, řízení zobrazovače – SO-02 a PS 04-05

Změna č. 6

- schválena 23.6.2009 – cenový dopad – úspora 11790,18 EUR Důvod: linka VN – investice E-ON

Změna č. 7

- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 15241,28 EUR Důvod: zvětšený objem náplně filtrů – 20-02

Změna č. 8

- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 25 674,02 EUR Důvod: oprava mezidna filtrů SO-02

Změna č. 9

- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 4 056,66 EUR Důvod: výtápění, kouřovody dle ČSN – SO-02

Změna č. 10

- schválena 31.7.2009 – cenový dopad – navýšení 2 839,36 EUR Důvod: dlažby, obklady dle skutečnosti SO-02

Změna č. 11

- schválena 23.7.2009 – cenový dopad – navýšení 5 980,86 EUR Důvod: sanace podloží pod komunikací

Změna č. 12

- schválena 31.7.2009 – cenový dopad – navýšení 17 912,51 EUR Důvod: spádování mazaniny dle skutečnosti SO-03

Změna č. 13

- schválena 31.7.2009 – cenový dopad – úspora 1 471,41 EUR Důvod: plastové výplně dle skutečnosti – SO-03

Změna č. 14

- schválena 29.7.2009 – cenový dopad – navýšení 58 539,26 EUR Důvod: odvoz zeminy – vzdálenosti určené skládky SO-03

Změna č. 15

- schválena 20.8.2009 – cenový dopad – úspora 2 595,84 EUR Důvod: opravy omítek dle skutečnosti SO-03

Změna č. 16

- schválena 27.6.2009 – cenový dopad – navýšení 4 183,36 EUR


47


Důvod: úpravy regulační stanice plynu dle ČSN SO-02 Změna č. 17

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1 336,52 EUR Důvod: fasáda v prostoru trafokobek – SO-02

Změna č. 18

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 261 931,61 EUR Důvod: sanace stávajících AN – SO-03

Změna č. 19

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 37 822,86 EUR Důvod: odpočty neprovedených položek – SO-02

Změna č. 20

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1 397,52 EUR Důvod: přístupová plošina – aerace – SO-02

Změna č. 21

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 4 351,14 EUR Důvod: sanace pláně komunikace SO-03

Změna č. 22

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 81 176,90 EUR Důvod: sanace AN pod filtry SO-02

Změna č. 23

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 57 346,50 EUR Důvod: vystrojení průtokoměru nerez SO-03

Změna č. 24

- schválena 25.11.2009 – cenový dopad – navýšení 3 982,69 EUR Důvod: dopočet dle skutečného provedení oplocení SO-03

Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště Změna č. 1

- schválena 22.5.2009 – cenový dopad – úspora 433,11 EUR Důvod: Změna výkonu trafa – SO-05

Změna č. 2

- neschválena – neuznána – cenový dopad – 0,00 EUR Důvod: je součástí tendru

Změna č. 3

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 0,00 EUR Důvod: změna založení šachet, neúnosné podloží - SO-04

Změna č. 4

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – 0,00 EUR Důvod: napojení kabelů na ČS4-PS-03, změna trasy

Změna č. 5

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – 0,00 EUR Důvod: změna vstupních schodů u ramp SO-01

Změna č. 6

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 5 045,87 EUR Důvod: rekonstrukce jímací studny – vícepráce SO-03

Změna č. 7

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 1 318,87 EUR Důvod: změna výplně ČS 1 – 4, SO - 01 - schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 14 139,23 EUR Důvod: vícepráce úpravy studní 1 – 4 ČS SO-01

Změna č. 8


48


Změna č. 9

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – navýšení 12 830,94 EUR Důvod: prohloubení pozorovacích vrtů SO-04

Změna č. 10

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 9 977,74 EUR Důvod: méněpráce – odvoz zeminy – SO-04

Změna č. 11

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 3 810,00 EUR Důvod: méněpráce PS 04.1

Změna č. 12

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 5 210,87 EUR Důvod: méněpráce PS 04.2 – elektro

Změna č. 13

- schválena 27.10.2009 – cenový dopad – úspora 8 714,48 EUR Důvod: ocenění skutečných výměr – méněpráce – kabelových rozvodů PS-03

Změna č. 14

- schválena 25.11.2009 – cenový dopad – úspora 3 173,10 EUR Důvod: odpočet neprovedených prací



Předání stavenišť a jejich stav

Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 6.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 03 Vodojem Vracov, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – ÚV Bzenec, dne 14.10.2008 k podprojektu č.8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště. Ve sledovaném období beze změn.




Správce stavby má zaveden kontrolní systém postupu prací. Kromě denní kontroly stavebním dozorem je zaveden systém kontrolních dnů a pracovních porad tzv. vedení stavby. Kontrolní dny mají stálý program a hodnotí pracovní postupy z různých úrovní. 

Měsíční kontrolní dny (MKD)

Vyhodnocují pracovní postup z hlediska plnění Programu prací, finančního plnění a dodržení kvality a bezpečnosti a mimo jiné i hodnocení dokladů oprávněnosti dílčí platby. Na této části projektu se uskutečnily: VIII. MKD – 13.5.2009 - uložena 3 opatření k plynulému postupu IX. MKD – 17.6.2009 - bez opatření X. MKD – 15.7.2009 - uloženo 5 opatření k plynulému postupu XI. MKD – 12.8.2009 - uložena 2 opatření k plynulému postupu XII. MKD – 16.9.2009 - uloženo 1 opatření k plynulému postupu XIII. MKD – 14.10.2009 - uloženo 2 opatření k plynulému postupu 

Kontrolní dny pracovní (KDp)

Hodnotí postup rozestavěných SO dle podrobných harmonogramů, kvalitu a bezpečnost. Na této stavbě se uskutečnily: XIII. KDp – 6.5.2008 - uloženo 8 opatření k plynulému postupu ZOPP č. 3 – Správce stavby

49


XIV. KDp – 27.5.2008 XV. KDp – 10.6.2008 XVI. KDp – 1.7.2009 XVII. KDp – 22.7.2009 XVIII. KDp – 5.8.2009 XIX. KDp – 26.8.2009 XX. KDp – 9.9.2009 XXI. KDp – 30.9.2009 XXII. KDp – 21.10.2009 

- uloženo 7 opatření k plynulému postupu - uloženo 11 opatření k plynulému postupu - uloženo 7 opatření k plynulému postupu - uloženo 7 opatření k plynulému postupu - uloženo 8 opatření k plynulému postupu - uloženo 9 opatření k plynulému postupu - uloženo 7 opatření k plynulému postupu - uloženo 7 opatření k plynulému postupu - uloženo 11 opatření k plynulému postupu

Vedení stavby (VS)

Hodnotí podmínky pro plynulý postup z pohledu technických předpokladů ať v projektové činnosti nebo v provádění stavby. Obvykle za účasti projektanta. Na této části projektu se uskutečnily: XII. VS – 20.5.2008 - uloženo 8 opatření k plynulému postupu XIII. VS – 3.6.2008 - uloženo 8 opatření k plynulému postupu XIV. VS – 17.6.2009 - uloženo 9 opatření k plynulému postupu XV. VS – 8.7.2009 - uloženo 7 opatření k plynulému postupu XVI. VS – 29.7.2009 - uloženo 12 opatření k plynulému postupu XVII. VS – 19.8.2009 - uloženo 13 opatření k plynulému postupu XVIII. VS – 2.9.2009 - uloženo 8 opatření k plynulému postupu XIX. VS – 23.9.2009 - uloženo 8 opatření k plynulému postupu XX. VS – 7.10.2009 - uloženo 2 opatření k plynulému postupu Všechna uložená opatření jak na KD, tak i VS jsou pravidelně vyhodnocována na dalším jednání KD nebo VS.

 -



Povětrnostní podmínky – stavební deník Podmínky počasí jsou zaznamenávány ve stavebním deníku, kde I. kopii převezme stavební dozor při kontrole zápisu. Zatím byly podmínky pro stavbu příznivé


Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Květen 2009 Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: SO 02 ÚV Bzenec  SO 02.1 Provozní budova Provedena montáž prefabrikovaných stropních desek, vnitřní omítka stropů, vnitřní omítka, vnější omítka, výztuž mazanin, vyrovnávací potěr, potěr pískocementový, lešení prostorové, lešeňová podlaha, čištění budov, montáž průvětrníků, vybourání a odvoz suti, stříška nad


50


vstupem, zastřešení výtahové šachty, klempířské práce, demontáž stavebních doplňků, montáž zámečnických výrobků, pomocné práce, montáž výtahu.  SO 02.2 Budova chemie Provedeno osazení zárubní a vrat, osazení zárubní a dveří, montáž dveřních křídel, truhlářských konstrukcí.  SO 02.3 Strojovna a energetika Provedeno očištění ploch, zazdění otvoru, montáž překladu, začištění omítek, osazení zárubní, montáž dveřních křídel.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Proveden pískocementový potěr, vodotěsný nátěr, úpravy nastavitelné děrované přepážky, betonový základ, konstrukce z betonu vodostavebního, bednění a odbednění konstrukcí, zabetonování otvoru, vytvarování dna, těsnění bobtnavým páskem, montáž a demontáž lešení, vrty do železobetonu, demontáž stavebních doplňků.  SO 02.5 Kotelna Provedeny vnitřní omítky, montáž a demontáž lešení, bourání zdiva, stropů, podkladů a dlažeb, odvoz suti, demontáž kotlů, demontáž stavebních doplňků.  SO 02.8 Pynoinstalace Provedeny zemní práce, montáž potrubí z trub HDPE, montáž konzol a objímek.  SO 02.9 Decentralizace vytápění Provedena montáž litinových kotlů, demontáž zařízení a pomocné práce.  SO 2.10 Elektroinstalace Provedena montáž termostatu, ovládací skříňka, svítidlo zářivkové, svítidlo nouzové průmyslová a interiérové, zásuvky, spínače, krabice rozbočovací, žlab pozinkovaný, lišta vkládací, kabel CYKY, úpravy, revize, demontáže v provozní budově. PS 01 Strojně technologická část  DPS 01.2 Přítoková jímka Provedena montáž šoupátka, vypouštěcí potrubí, demontáž stávajícího zařízení.  DPS 01.3 Aerace Provedena demontáž stávajícího zařízení a montáž uzavírací klapky.  DPS 01.4 Rychlé míchání Provedena montáž míchadla, uzavíracího šoupátka, potrubní rozvody, demontáže stávajícího zařízení.  DPS 01.5 Flokulace Provedena demontáž stávajícího zařízení, montáž míchadel.  DPS 01.6 Sedimentace Provedena montáž odtokového žlabu, demontáž stávajícího zařízení. 

DPS 01.9. Strojovna


51


Provedena montáž čerpadla do vodojemu Vracov, uzavírací klapky s pneupohonem, uzavírací klapky ruční, montážní vložka, redukční ventil, pojistný ventil a potrubí.  DPS 01.12 Dávkování chemikálií Provedena montáž zásobní nádrže. PS 02 Energetika Provedena montáž montáž rozváděče RU1, usměrňovač GU1, baterie GB1, optooddělovač, demontáž elektro a práce pod napětím. PS 03 Motorická instalace Provedena montáž rozváděče 2RM, 6RM, MS01-3 stop tlačítko, MS ovládání pohonů, snímač hladiny, kabel CMSM, CYKY, NYCY JYTY, vodič CYY, pozinkovaný žlab, lišta plastová, trubka poddajná, montáže včetně uvedení do provozu, revizní zpráva, demontáž stávajícího zařízení. PS 04 Měření a regulace Provedena montáž vyhodnocovacího relé 1SL1, převodník 3BQ2, zákaloměr 3BQ3, analyzátor 3BQ5, vyhodnocovací převodník 5BF5, vyhodnocovací relé 5SL 3-5, svodič přepětí, spínač nástěnný, krabice rozbočovací, ucpávka kabelová, kabel CMFM, kabel CMSM, žlab, lišta plastová. PS 05 Automatizovaný systém řízení Provedena montáž PLC v sestavě, UPS a zdroje pro PLC, kabeláž RS485, mntáž ASŘ, oživení, doladění programů. SO 03 Vodojem Vracov  SO 03.1 Přístavba Proveden částečný obsyp a zásyp akumulačních nádrží, betonáž ztužujících pasů, zkoušky vodotěsnosti nádrží, naplnění a vyprázdnění nádrží, vybourání a vyjmutí kovových konstrukcí, vrty do železobetonu, izolace natěradly, tepelná izolace, montáž krovů, klempířské práce, demontáž stávajících klempířských výrobků, zastřešení pálenou krytinou, montáž kovových výrobků, demontáž stavebních doplňků, odstranění starých nátěrů, zdivo nosné, konstrukce z betonu, výztuž, betonáž věnců, montáž a demontáž lešení, těsnění spár.  SO 03.2 Vystrojení Provedena montáž přívodního potrubí, montáž kolena, demontáž stávajícího zařízení. Červen 2009 Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic 

SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice

Na objektu provedena demontáž a montáž trafostanice. 

SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih, úprava trafostanic


52


Na objektu provedena demontáž a montáž trafostanic. SO 02 ÚV Bzenec  SO 02.1 Provozní budova Na objektu provedena oprava vnitřních omítek, betonová mazanina, demontáž lehkého lešení, osazení výrobků, otlučení vnitřních omítek, odvoz suti na skládku, lemování z hliníkového plechu, pomocné práce.  SO 02.2 Budova chemie Na objektu provedeno osazení průvětrníků, ventilátoru, vrt do železobetonu, dveřní práh.  SO 02.3 Strojovna a energetika Na objektu provedeny kotevní trny, betonáž otvorů, odsekání obkladů, vrty do železobetonu, demontáž zařízení, vzduchotechnické potrubí, zásyp sypaninou, vnitřní omítky, montáž a demontáž lehkého lešení, osazení průvětrníků, vybourání překladů, kovových zárubní, odvoz suti na skládku, demontáž krytiny, demontáž doplňků, radiální ventilátor, pomocné práce.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu provedeno nosné zdivo, nastavitelné děrované přepážky, segmentové těsnění, očištění ploch, základ z betonu, vyčištění obkladu, montáž a demontáž lehkého lešení, přesun hmot. SO 02.5 Kotelna Na objektu provedeno očištění ploch, výplňový beton, zazdění otvorů, zabetonování otvorů, vnitřní omítky, náspy pod podlahy, montáž a demontáž lehkého lešení, otlučení omítek, odvoz suti na skládku.  SO 02.6 Garáže a dílny Na objektu provedeno vybourání otvorů, pomocné práce.  SO 02.7 Obslužná komunikace Na objektu provedeno vytrhání obrub, odkop zeminy s odvozem, podklad z kameniva, sanace pláně, osazení obrubníků, lože pod obrubníky, odvoz suti na skládku, přesun hmot.  SO 02.8 Pynoinstalace Na objektu provedena montáž potrubí, montáž armatur, konzoly, objímky, pomocné práce.  SO 02.9 Decentralizace vytápění Na objektu provedena montáž potrubí, kotlů, expanzní nádoby, oběhové čerpadlo, kombinovaný rozdělovač, zásobník, kulové kohouty, magnetická úprava vody, tangenciální odlučovač, hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, uzavírací armatura, tlakoměry.

PS 01 Strojně technologická část


53


 DPS 01.3 Aerace Provedeno osazení plastových provzdušňovačů, šoupátka, uzavírací klapka, potrubní spojky, potrubní rozvody.  DPS 01.5 Flokulace Provedena montáž přítokového potrubí, uzavírací klapky, potrubní spojky.  DPS 01.6 Sedimentace Provedena montáž šoupátek, potrubní spojky, přelivný žlab, demontáž stávajícího zařízení, odtokový žlab, potrubní rozvody sedimentace.  DPS 01.9. Strojovna Provedena úprava vnitřního povrchu čerpadla prací vody, demontáž stávajícího zařízení, potrubní spojky, potrubí ve strojovně.  DPS 01.10 Výměna stávajících armatur Provedena montáž uzavíracích klapek. PS 03 Motorická instalace Provedena montáž MS ovládání pohonů, kabal CYKY, kabelový žlab, ocel konstrukční, montáž zařízení, uvedení zařízení do provozu. PS 04 Měření a regulace Provedena montáž 2BQ1, 2BQ2 převodník, 3BF1 indukční průtokoměr, 3SL1 vyhodnocovací relé hladiny, 5BF6 indukční průtokoměr, 5BL 1-2 ponorná tentometrická sonda, 5BP2, 5BP3 tenzometrický snímač tlaku, 5BQ1 analyzátor 5BQ2 analyzátor, 5BQ3 souprava na montážní desce, 5SL1 vyhodnocovací relé, rozbočovací krabice, ucpávkové vývodky, kabely, kabelový žlab, lišta vkládací, montáž zařízení MaR, demontáže stávajících okruhů. PS 05 Automatizovaný systém řízení Proveden komunikační modul, Softvare profibus – licence, aplikční SW PCL + 8 pohonů. SO 03 Vodojem Vracov  SO 03.1 Přístavba Proveden obsyp a zásyp akumulačních nádrží, bednění a odbednění věnců, výztuž věnců, komponentní nátěr, podzemní šachtice, vrt do železobetonu, segmentové těsnění, přesun hmot, izolace proti zemní vlhkosti, geotextilie, odstranění krytiny, provedení povlakové krytiny, fólie z PVC, fólie parotěsná, fólie se zvýšenou odolností, montáž potrubí nerez, vzduchotechnické potrubí, základ z betonu, konstrukce ze žel. betonu, výztuž konstrukcí, doprava a montáž lešeňové podlahy, osazení průvětrníků, pomocné práce. Červenec 2009 Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic 



54


Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje E.ON.  SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih, úprava trafostanic Objekt je dokončen. 

SO 02 ÚV Bzenec

 SO 02.1 Provozní budova Na objektu provedena oprava vnitřních omítek, nátěr na vnější omítku, obklad vnější, parapetní desky, zabetonování otvorů, čištění budov, otlučení omítek, odvoz a uložení suti na skládku.  SO 02.2 Budova chemie Na objektu provedeny zděné příčky, vrt do železobetonu, plastová skříň, plastová vana, dlažba, obklady, odstranění nátěrů, nátěry.  SO 02.3 Strojovna a energetika Na objektu provedeno bourání podkladů, bourání dlažeb, odvoz suti na skládku, vrt do železobetonu, ruční dočištění stěn, vnější omítky, vyčištění, oprava a údržba dlažby, zabetonování průvětrníků, montáž a demontáž lešení, obklady.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu provedena náplň těles filtrů, odtěžení filtračního písku, vyčištění nádrží, vodorovná a svislá doprava písku, vyčištění betonových ploch, montáž a demontáž lešení, dlažba, vnitřní omítky, vnější omítky, výztuž mazanin, vyčištění obkladu, vrt do železobetonu, odvodňovací žlab, odstranění starých nátěrů, nátěry, pomocné práce.  SO 02.5 Kotelna Na objektu se nepracovalo.  SO 02.6 Garáže a dílny Na objektu se nepracovalo.  SO 02.7 Obslužná komunikace Na objektu provedeno uložení sypaniny na skládku, lože pod dlažbu, obalované kamenivo, asfaltobetonový kryt, zarovnání a zařezání styčné spáry, odkopávky, srovnání pláně, podklad z kameniva.  SO 02.8 Plynoinstalace Na objektu provedena montáž plynovodních armatur, tlakové zkoušky a revize, pomocné práce.  SO 02.9 Decentralizace vytápění Na objektu provedena montáž potrubí,tlakové zkoušky, montáž ostatních dodávek, expanzní nádoba, oběhové čerpadlo. PS 01 Strojně technologická část DPS 01.3 Aerace – provedl se plastový provzdušňovač, uzavírací klapka, potrubní spojky, potrubní rozvody. DPS 01.5 Flokulace – nepracovalo se. ZOPP č. 3 – Správce stavby

55


DPS 01.6 Sedimentace – nepracovalo se. DPS 01.7 Filtrace – provedena demontáž stávajících filtrů 3,2,1, montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, montážní vložka, potrubní rozvody. DPS 01.8 Likvidace pracích vod – provedena montáž čerpadla, uzavírací klapky, šoupátka, potrubní spojky, zpětná klapka, potrubí. DPS 01.9. Strojovna – provedla montáž čerpadla, zpětné klapky, montážní vložka, vodoměr, potrubí. DPS 01.10 Výměna stávajících armatur – provedena montáž uzavírací klapky. PS 02 Energetika Na objektu provedena montáž rozváděče RH1, rázváděč RC1, montáž elektromateriálu, elektromontáže, nátěry, demontáže elektro, práce pod napětím. PS 03 Motorická instalace Na objektu provedena demontáž stávajícího zařízení. PS 04 Měření a regulace Na objektu provedena 6BF1, 6SL1, svodič přepětí, spínač nástěnný, krabice rozbočovací, ucpávková vývodka, kabel CMFM, kabel CMSM, vodič CYY, kabelový žlab, lišta plastová, trubka elektroinstalační, pomocný materiál, montáž zařízení MaR. PS 05 Automatizovaný systém řízení Na objektu proveden aplikační SW pro řídící systém, oživení a odladění okruhů vstupů a výstupů, oživení a odladění programů.  SO 03 Vodojem Vracov  SO 03.1 Přístavba Na objektu proveden obsyp objektů, úprava pláně, kompletní konstrukce z betonu, stropní desky, dezinfekce nádrže, montáž a demontáž lešení, izolace, geotextilie, povlaková krytina, fólie, podbíjení, hromosvod, vodič, pomocné práce, zásyp sypaninou, fasáda.  SO 03.7 Úprava stávající panelové komunikace Na objektu provedeno rozebrání vozovek, podklad z kameniva, doprava a osazení silničních dílců, odstranění bláta, odvoz suti na skládku, přesun hmot. Srpen 2009 Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: 

SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic

 SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje E.ON.


56




SO 02 ÚV Bzenec



SO 02.1 Provozní budova

Na objektu je provedena montáž obkladů, opravy vnitřních omítek, nátěry, malířské práce.  SO 02.3 Strojovna a energetika Na objektu je provedeno očištění ploch tlakovou vodou, základ z betonu, vnitřní omítka hrubé, vnitřní omítky hladké, betonová mazanina, uložení suti, demontáž baterií.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu je provedena náplň těles filtrů, odtěžení filtračního písku, vyčištění nádrží, vodorovná a svislá doprava písku, zámečnické výrobky, montáž dlažby, vrty pro injektáže, injektování, osazení zárubní, zabetonování potrubí, montáž a demontáž lešení, vybourání otvorů, montáž atypických výrobků, oprava meziden.  SO 02.5 Kotelna Na objektu jsou provedeny opravy vnitřních omítek, vyspravení ploch, vnitřní omítky, příprava povrchu, zabetonování potrubí, montáž a demontáž prostorového lešení, vybourání otvorů, otlučení omítek.  SO 02.6 Garáže a dílny Na objektu je provedena zazdívka otvorů, oprava vnitřních omítek, vyspravení povrchu, vnitřní omítky, příprava povrchu, zabetonování potrubí, doprava a zřízení lešení, bourání příček, otlučení omítek,naložení a odvoz suti, pomocné práce. PS 01 Strojně technologická část  DPS 01.7 Filtrace Provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, potrubní rozvody.  DPS 01.12. Dávkování chemikálií Proveden dávkovací soubor, generátor chlordioxidu, dávkovací čerpadlo, kulové kohouty, elektromagnetický ventil, potrubní rozvod, demontáž stávajícího zařízení,vodorovné sběrné potrubí, filtrační válec, podtlakový regulátor, automatický přepínač, dávkovací regulátor, injektor, vstřikovací armatura, sací potrubí, písto-membránové čerpalo, membránové čerpadlo. 

DPS 01.13 Nátěry – provedeny nátěry ve filtrech 3,2,1.

PS 02 Energetika Na objektu provedeny elektromontáže, demontáže elektro, práce pod napětím, výchozí revize. PS 03 Motorická instalace Na objektu provedena montáž rozváděče 4RM, MS 01-3 stop tlačítko, MS ovládání pohonů. ZOPP č. 3 – Správce stavby

57


PS 04 Měření a regulace Na objektu proveden 2BQ3 zákaloměr, 3BP1-6 tenzometrický snímač, 3BLK 1-6 snímač hladiny, 3BQ1 převodník, 4BL1-2 snímač hladiny, 4BL3 tenzometrický snímač, 4SL1 spínací jednotka, 4SL2-3 vyhodnocovací relé, 5BP4, 5BP5, 5BP6tenzometrický snímač, 6BQ1 zákaloměr, svodič přepětí, spínač, krabice rozbočovací, ucpávková vývodka, kabel CMFM, kabel CMSM, vodič CYY, lišta vkládací, trubka elektroinstalační , 3BQ4 zákaloměr. PS 05 Automatizovaný systém řízení Na objektu proveden aplikační SW pro řídící systém, aplikační SW pro PC vizualizace, začlenění ÚV do dispečinku, montáž zařízení ASŘ, oživení a odladění okruhů vstupů a výstupů, oživení a odladění programů, PLC v sestavě, UPS a zdroje pro PLC 1, aplikační SW pro řídící systém. 

SO 03 Vodojem Vracov

 SO 03.1 Přístavba Na objektu provedeno přemístění výkopku, rozprostření a urovnání ornice, betonový základ, demontáž lešeňové podlahy, vrty do železobetonu, segmentové těsnění, montáž nerez potrubí, konstrukce z betonu, začištění omítek, doplnění vnější omítky, oprava vnějších omítek, osazování plastových výrobků, montáž a demontáž lešení, oplechování parapetů, truhlářské konstrukce, vnitřní omítka, vnější omítka, odvoz suti.  SO 03.2 Vystrojení vodojemu Na objektu provedeny demontáže stávajícího zařízení, potrubní rozvody.  SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace Na objektu provedeno rozebrání vozovek, odstranění podkladů, naložení a odvoz suti na skládku.  SO 03.5 Oplocení Na objektu provedeny odkopávky s přemístěním na skládku, srovnání terénu, betonáž, osazování sloupků, bourání základů, rozebírání plotů, odvoz suti na skládku, montáž oplocení, montáž vrat, demontáž vrat.  SO 03.6 Terénní úpravy Na objektu provedeno uložení sypaniny na skládku, úprava pláně, zřízení podkladu. Září 2009 Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: 


 SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje E.ON. 

SO 02 ÚV Bzenec


58


 SO 02.1 Provozní budova Na objektu se ve sledovaném období nepracovalo.  SO 02.2 Budova chemie Na objektu se ve sledovaném období nepracovalo.  SO 02.3 Strojovna a energetika Na objektu se provedlo odpadní potrubí, podlahová vpusť, odstranění starých nátěrů, pomocné práce.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu proveden betonový základ, náplň těles filtrů, vyspravení povrchu, potěr, zabetonování potrubí, vyčištění ploch, děrované přepážky, úpravy nastavitelných přepážek, dlažba, přesun hmot, opravy obkladů, montáž a demontáž lešení, vybourání otvorů, doprava a odvoz suti, vrt do železobetonu, materiál nerez, demontáž doplňků, pomocné práce.  SO 02.5 Kotelna Na objektu se provedlo otlučení vápenných a cementových omítek, naložení a odvoz suti na skládku, pomocné práce. PS 01 Strojně technologická část  DPS 01.5 Flokulace – provedena demontáž stávajícího zařízení.  DPS 01.6 Sedimentace – provedena demontáž stávajícího zařízení.  DPS 01.8 Likvidace odpadních vod – provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, potrubní rozvody.  DPS 01.10 Výměna stávajících armatur – provedena montáž uzavíracích klapek, revize a repase jedné klapky.  DPS 01.11 Pneupohony - výroba vzduchu – provedena dodávka technologie, hlášení na ruční ovládání, instalační stojany, ovládací pneumaticko elektrická jednotka.  DPS 01.12. Dávkování chemikálií – provedena demontáž stávajícího zařízení, montáže dávkování manganistanu draselného, ukončení montáže dávkování chloru a chlordioxidu.  DPS 01.13 Nátěry – prováděly se nátěry. PS 03 Motorická instalace Na objektu se provedla montáž kabelů CYKY, kabelový žlab, plastová lišta, elektroinstalační trubka, nosná konstrukce, montáž zařízení jako celek, uvedení zařízení do provozu. PS 04 Měření a regulace Na objektu provedena montáž tenzometrického snímače tlaku, ultrazvukový snímač hladiny, analyzátor, vyhodnocovací relé, kabel CMFM, kabel CMSM, plastová lišta, montáž zařízení MAR, oživení a odladění okruhů MAR. PS 05 Automatizovaný systém řízení Na objektu provedena montáž zařízení ASŘ, oživení a odladění okruhů vstupů a výstupů, oživení a odladění programů. ZOPP č. 3 – Správce stavby

59





 SO 03.1 Přístavba Na objektu proveden nátěr betonových ploch, osazení výrobků do betonu, těsnění spár, odvlhčovač, plastová hadice, přesun hmot, pomocné zednické práce, opravy omítek.  SO 03.2 Vystrojení vodojemu Na objektu provedena montáž přívodních potrubí, koleno a patkové koleno  SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace Na objektu provedeno rozebrání vozovek, odstranění podkladů, úprava pláně, podklady z kameniva, naložení a odvoz suti na skládku, přesun hmot. Říjen 2009 Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: 





Na objektu proveden izolátor, spojovací tyč, ukončení AL pás, ukončení vodičů, pojistkové spodky, trafostanice stožárová, montáž konzol, montáž trubek, uzemnění, kabel, výkop a zához jámy, odvoz zeminy, rozbourání betonového základu. Samostatně byla provedena přeložka VN linky, kterou zajistil distributor E.ON. 

SO 02 ÚV Bzenec

 SO 02.1 Provozní budova Na objektu provedena montáž a dodávka atypických výrobků, malířské práce, pomocné úklidové práce, příčky ze sádrokartonu.  SO 02.2 Budova chemie Na objektu provedeny malířské práce, závěrečný úklid.  SO 02.3 Strojovna a energetika Na objektu provedeno očištění stropů, čištění budov, montáž a dodávka atypických výrobků, montáž soklíků, dlažeb, zdvojená podlaha, malířské práce.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu provedeny konstrukce z betonu železového, bednění a odbednění konstrukcí, vytvarování dna, mazanina z betonu prostého, osazení zárubní, vodotěsný nátěr, těsnění bobtnavým páskem, komponentní nátěr, těsnící malta, demontáž lešení, sanační těsnící malta, těsnící gumový profil, pevné děrované přepážky, repase stávající děrované přepážky, segmentové těsnění, montáž atypických výrobků, montáž soklíků, pomocné betonářské práce, doprava montáž a demontáž lešení, přístupová plošina, sanace akumulační komory.


60


 SO 02.5 Kotelna Na objektu provedeny opravy vnějších omítek, mazanina z betonu prostého, potěr pískocementový, ometení stěn a stropů, montáž a demontáž lešení, čištění budov, přesun hmot, malířské práce, odpadní potrubí, podlahová vpusť.  SO 02.6 Garáže a dílny Na objektu se provedlo ometení stěn a stropů, malířské práce. PS 01 Strojně technologická část  DPS 01.5 Flokulace Provedena montáž míchadel HyperClassic,  DPS 01.6 Sedimentace Provedena montáž přelivného žlabu, odtokových žlabů, uzavírací šoupátka, potrubní spojky, demontáž stávajícího zařízení.  DPS 01.7 Filtrace Proveden elektromagnetický ventil, potrubní rozvod.  DPS 01.8 Likvidace odpadních vod Provedena demontáž stávajícího zařízení, potrubí likvidace pracích vod, uzavírací klapky, uzavírací šoupátka, uzavírací klapky bezpřírubové, potrubní spojky, plovákové zařízení.  DPS 01.9 Strojovna Proveden elektromagnetický ventil, uzavírací klapky, zpětná klapka, potrubní spojky, potrubí.  DPS 01.10 Výměna stávajících armatur Provedena se revize a repase klapek.  DPS 01.12. Dávkování chemikálií Provedena montáž dávkovacích čerpadel, potrubní rozvod vápenného mléka, sudové čerpadlo, vyhodnocovací jednotka, čidla detektoru. PS 03 Motorická instalace Na objektu provedena montáž deblokační skříně, montáž kabelů, montážní zařízení, revize dílčích technologií. PS 04 Měření a regulace Na objektu proveden převodník pro měření pH, tenzometrického snímače, ultrazvukový snímač hladiny, revize dílčích technologií, montáž nosné konstrukce, montáž zařízení MaR. vyhodnocovací relé, kabel CMFM, kabel CMSM, plastová lišta, montáž zařízení MAR, oživení a odladění okruhů MAR. PS 05 Automatizovaný systém řízení Na objektu se provedl aplikační SW pro PC vizualizace, kabeláž RS, montáž zařízení ASŘ, oživení a odladění okruhů, revize dílčích technologií, připojení vápenného hospodářství. 




SO 03.1 Přístavba


61


Na objektu provedena desinfekce nádrže, doprava montáž a demontáž lešení, přemístění výkopku, sanace stávajících akumulačních nádrží  SO 03.2 Vystrojení vodojemu Na objektu provedeno přívodní potrubí, příčné přívodní potrubí, patkové koleno, vertikální potrubí, obsyp objektu, vrt do železobetonu, segmentové těsnění, hloubení rýh, pažení a odpažení, průtokoměry, nerezové potrubí, štěrkodrť.  SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace Na objektu provedeno srovnání pláně, podklad z kameniva, obalované kamenivo, postřik živičný, asfaltový kryt, osazení obrubníků, odkopávky, přídlažba, betonové lože.  SO 03.5 Oplocení Na objektu provedeny odkopávky, přemístění výkopku s uložením na skládku, srovnání terénu, doprava a betonáž, osazení sloupků, bourání základu, rozebrání plotů, naložení a odvoz suti na skládku, montáž oplocení, demontáž stávající brány, montáž brány. Podprojekt č. 8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště Květen 2009  SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4 Provedeno zazdění otvorů, montáž překladů, betonáž stropů, stupně dusané, bednění a odbednění stupňů, začištění omítek, vnitřní omítky, osazení rámů a zárubní, vnější omítky, montáž a demontáž lešení, vyvěšení nebo zavěšení křídel, vybourání oken a dveří, oplechování parapetů, demontáž oplechování, montáž oken, montáž oken.  SO 02 Oplocení pramenišť Provedena betonáž patek, osazení sloupků, bourání základů, rozebírání plotů, odvoz suti, montáž oplocení, ostnatý drát.  SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A Provedeno čerpání vody, betonáž šachet, bednění a odbednění šachet, osazení betonových dílců, montáž a demontáž lešení, osazení prostupu.  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Provedeny čerpací zkoušky, čerpání vody, hloubení jam, hloubení rýh, pažení a odpažení rýh, osazení skruží, montáž litinového potrubí, výstražná fólie, vyhledávací vodič. PS 3 Vnější kabelové rozvody – elektrotechnická část Na tomto objektu se provedla montáž plastových skříní, kabel AYKY, chránička, zprovoznění. Červen 2009  SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4 Na tomto objektu se provedlo úprava pláně, podklad pod dlažbu, vnější omítky se zateplením,zřízení a demontáž lešení s podlahami, montáž lešení lehkého, oplechování parapetů, demontáž oplechování, začištění omítek, vnitřní omítky, vložky do dilatačních spár, vybourání otvorů, vysekání ve zdivu, odvoz suti, demontáž ostatních doplňků.


62


 SO 02 Oplocení pramenišť Provedena betonáž základových patek, plotové sloupky, rozebírání plotů, odvoz suti na skládku, přesun hmot, montáž oplocení, montáž ostnatého drátu, montáž vrat a vrátek, nátěry ocelových konstrukcí, úprava pláně.  SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A Provedeno čerpání vody, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí, úprava pláně, svahování, zatření spár, vyspravení povrchu, mazanina, potěry, vodotěsný nátěr, betonáž stěn, bednění konstrukcí, osazení poklopů, stupadel, segmentové těsnění, montáž a demontáž lešení, izolace.  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Provedeny přítokové zkoušky, čerpání vody, sejmutí ornice, hloubení rýh, pažení a odpažení, přemístění výkopku a uložení na skládku, zásyp, osazení skruží, montáž potrubí včetně tvarovek, tlaková zkouška, zabezpečení konců, varovná fólie, vyhledávací vodič.  SO 05 Rekonstrukce trafostanic Proveden kompletně celý objekt.  PS 03 Vnější kabelové rozvody – elektrotechnologická část Provedena pokládka sdělovacího kabelu, výstražná fólie. Červenec 2009  SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4 Na objektu provedena dlažba vnější, montáž obkladů, podlah, přesun hmot.  SO 02 Oplocení pramenišť Na objektu provedeno hloubení šachet s uložením sypaniny, úprava pláně, betonáž patek,osazování sloupků, montáž oplocení, ostnatého drátu, napínacího drátu, montáž vrat, nátěr konstrukcí.  SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A Na objektu provedeno napojení potrubí, osazení skruží, betonáž patek, drobné kovové konstrukce, žebřík hliníkový.  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Na objektu provedeno čerpání vody, přítokové zkoušky, sejmutí ornice, pažení a odpažení, hloubení rýh, přemístění výkopku, uložení sypaniny na skládku, montáž potrubí, tlaková zkouška, osazení plastových šachtic, varovná fólie, vyhledávací vodič, odstranění podkladů a krytů, odkopávky, hloubení jam, úprava pláně rozprostření ornice,ochrana stromů bedněním, osazení skruží, uložení suti na skládku,potrubí ocelové včetně trubních dílů, potrubí nerez včetně trubních dílů.


63


Srpen 2009  SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4 Na tomto objektu provedena montáž atypických výrobků včetně dodávky materiálu  SO 02 Oplocení pramenišť Objekt je dokončen.  SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A Na tomto objektu se nepracovalo.  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Na objektu je provedeno čerpání vody, hloubení jam, zásyp sypaninou, úprava pláně, výztuž, betonáž konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, bednění šachet, obsyp potrubí, obsyp objektů, betonáž základových konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, lože pod potrubí, betonáž podkladní konstrukce, betonáž stěn šachet, osazení překladů, provedení izolace. V rámci provozních souborů se pracovalo pouze na PS 02.1 Čerpací stanice 4 – úpravy strojnětechnologická část. Provedeno vystrojení čerpací stanice a osazení čerpadla úkapů. Září 2009  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Na objektu provedena úprava pláně, rozprostření ornice, betonáž konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, výztuž, betonáž šachet, osazení překladů, bednění šachet, segmentové těsnění, izolace, osazení skruží, montáž technologických domků, potěr, montáž šoupátek se zemní soupravou. PS 01.1 Čerpací stanice nad vrty – Strojně technologická část Na provozním souboru provedeno vystrojení vrtů JV2 – JV6 a to montáž čerpadel, šoupátek, zpětných klapek a potrubní rozvody. Odzkoušení čerpadel na provizorní přívod elektrické energie nebylo možné provést z důvodu nedostatečného jištění napájení motoru ze staveništního rozvaděče. Bude provedeno po provedení definitivní přípojky. Říjen 2009  SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1 – 4 Na objektu provedeno osazení poklopů, montáž a demontáž lešení, plastové okna, montáž atypických výrobků, demontáž ostatních doplňků, přesun hmot, hloubení šachet s uložením zeminy, osazení sloupků, montáž oplocení, úpravy sběrné studny, plastové výplně.  SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV23 A Na objektu provedeno osazení sloupků, montáž branky, nátěry konstrukcí, montáž oplocení, šoupátka, stupadla, zámečnické výrobky, hloubení šachet, uložení sypaniny, potrubí nerez, trubní dílce, příruba přivařovací, uzavření čel chráničky, vystrojení a napojení vrtu.  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Na objektu proveden obsyp objektů, rozprostření ornice, osazení sloupků, podklad pod dlažbu, dlažba, montáž potrubí, potrubí přírubové, tvarovky hrdlové a odbočné, šoupátka,


64


montážní vložky, proplach a desinfekce, poklopy 600/600, nátěr izolační, oplocení, žebříky, montáž brán, atypických výrobků, nátěry. PS 02.2 Čerpací stanice 4 – úpravy – Elektrotechnologická část Na objektu provedeno vyzbrojení stávajícího rozváděče, ponorný tenzometr, tenzometr se závitem, magneticko-indukční průtokoměr, zásuvková skříň, konvektor, kabeláž, svítidlo, přepěťová ochrana, plastová lišta, chránička, vodič pozinkovaný, demontáž stávající elektroinstalace, výkop a zához rýhy, montáž přístrojů.

 -

Činnosti plánované na příští období (listopad 2009 až duben 2010) K 30.11.2009 ukončit stavební práce. K 31.1.2010 zahájit ZP. V průběhu prosince 2009 a ledna 2010 – předat a převzít stavby.



Porovnání plánu se skutečností za období květen 2009 až říjen 2009 Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Říjen 2009

1 074 921

728 505,07

67,77

Od počátku stavby

5 942 009

6 173 325,47

103,89

231 315,47

3,89


Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve fyzických jednotkách, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 3,89 %. V měsíci říjnu došlo k dalšímu snížení přeplnění realizovaného v minulých měsících (v září bylo přeplnění na úrovni 11,87 %). V měsíci říjnu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění na úrovni 72,13 % plánu. U podprojektu č. 8 bylo realizováno plnění za říjen na úrovni 55,69 % plánu. Podprojekt 7 vykazuje stále přeplnění – 106,12 %, podprojekt 8 vykazuje plnění na úrovni 91,98 %. Snižování přeplnění je dáno blížícím se termínem dokončení – 30.11.2009. U podprojektu 8 došlo ke snížení plnění pod úroveň plánu, neboť v plánu byla uvažována za měsíc říjen poslední výrazná částka. Vzhledem ke stavu prací je reálný předpoklad k dorovnání plnění za měsíc listopad, kde je plánována už pouze nízká fakturace. Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty.



Zhodnocení jakosti

Ve sledovaném období nebyly zaznamenány neshody.


65




Přejímky a zkoušky materiálů před a po zabudování Byly předmětem zpráv zhotovitele k uznání nároků měsíčních dílčích plateb.



BOZP V uvedené části stavby bylo dosaženo těchto výsledků: Pracovní úrazy: 0 Pojistné události: 0 Návštěvy koordinátora BOZP:

Podprojekt č.7 Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Květen 2009 21.5.2009 21.5.2009

Protokol č. 158/09 – Bzenec Protokol č. 156/09 – Vracov

Červen 2009 9.6.2009 26.6.2009 9.6.2009 26.6.2009

Protokol č. 170/09 – Bzenec Protokol č. 175/09 – Bzenec Protokol č. 166/09 – Vracov Protokol č. 176/09 – Vracov

Červenec 2009 20.7. 2009 30.7.2009 30.7.2009

Protokol č. 178/09 – Bzenec Protokol č. 182/09 – Bzenec Protokol č. 183/09 – Vracov

Srpen 2009 18.8.2009 18.8.2009 27.8.2009 27.8.2009

Protokol č. 186/09 – Bzenec Protokol č. 186/09 – Vracov Protokol č. 190/09 – Bzenec Protokol č. 191/09 – Vracov

Září 2009 24.9.2009 24.9.2009

Protokol č. 193/09 – Vracov Protokol č. 194/09 – Vracov

Říjen 2009 2.10.2009 2.10.2009 23.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 29.10.2009

Protokol č. 195/09 – Bzenec Protokol č. 197/09 – Vracov Protokol č. 198/09 – Bzenec Protokol č. 200/09 – Vracov Protokol č 202/09 – Bzenec Protokol č 203/09 – Vracov

Podprojekt č.8 – Moravská Nová Ves – Rekonstrukce prameniště Květen 2009 21.5.2009


Protokol č. 157/09

66




Červen 2009 26.6.2009

Protokol č. 173/09

Červenec 2009 20.7. 2009 30.7.2009

Protokol č. 177/09 Protokol č. 181/09

Srpen 2009 18.8.2009 27.8.2009

Protokol č. 188/09 Protokol č. 189/09

Září 2009 24.9.2010

Protokol č. 192/09

Říjen 2009 2.10.2009 23.10.2009 29.10.2009

Protokol č. 196/09 Protokol č. 199/09 Protokol č 201/09

Vzniklé problémy a rizika Prozatím nejsou.



Fakturace Viz přiložený soupis.


67



68



69


 Financování Viz přiložená tabulka v úvodní části této zprávy.

Vypracoval: Ing. Dušan Novotný


70


3.

Závěry a doporučení

Závěrem lze vyhodnotit sledované období takto: Část A  Bylo dosaženo cíle

- zahájení ZP k datu 15.5.2009 - předat a převzít stavby dle SoD  Dosavadní průběh ZP potvrzuje dosažení cílů projektu stanovených FM  Úkol: úkolem je dokončení vyhodnocení ZP a do 15.11.2009 uvést tuto část stavby do trvalého užívání. Část B Podprojekt č. 2  Bylo dosaženo cíle uvedení stavby do ZP.  Předání a převzetí bylo v souladu s SoD.  Úkol: ukončit a vyhodnotit ZP a uvést do trvalého užívání. Podprojekt č. 3  Postupuje v souladu s Programem.  Předání a převzetí v souladu se SOD a Programem prací.  Uveden do trvalého užívání. Podprojekt č. 4.2  Ukončen v termínu – uveden do trvalého užívání. Podprojekt č. 6.2  Ukončen v termínu – uveden do trvalého užívání. Část C Podprojekt č. 4.1  Byl splněn cíl uvedení do ZP  Úkol: do 15.11.2009 uvést do trvalého užívání. Podprojekt č. 5  Uvedení do ZP splněno.  Projekt předán a převzat  Úkol: do 15.11.2009 uvést do trvalého užívání. Podprojekt č. 6.1  Uveden do ZP v termínu.  Projekt předán a převzat  Úkol: do 15.11.2009 uvést do trvalého užívání. Část D Podprojekt č. 7  Pokračuje v předstihu dle Programu.  Úkol: uvést stavbu do ZP do 31.1.2010.  Předat a převzít stavbu do 31.1.2010 Podprojekt č. 8  Má mírné zpoždění, neohrožuje termíny dle SOD.  Úkol: uvést stavbu do ZP do 31.1.2010.  Předat a převzít stavbu do 31.1.2010


71


Dle správce stavby je projekt bez rizika.

V Břeclavi, říjen 2009


Ing. Ludvík Jančálek

72

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ. Období: květen 2009 říjen 2009

Recommend Documents