XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19

Střední Pomoraví/Hodonínsko

ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: listopad 2009 Správce stavby projektu

LISTOPAD 2009



Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu:

Měsíční zpráva o postupu č. 19 období listopad 2009

Číslo dokumentu:

2005/CZ/16/C/PE/001

Číslo vydání:

19

Vypracoval:

Zkontroloval:

Schválil:

JMÉNO/FUNKCE

JMÉNO/FUNKCE

JMÉNO/FUNKCE

Konsultant Ing. Karel Žákovský / části A, B, C Ing. Hana Valová / Zástupce

Vedoucí skupiny stavebních dozorů

vedoucího týmu správce stavby

Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu

Ing. Dušan Novotný / část D Vedoucí skupiny stavebních dozorů DATUM

PODPIS

PODPIS

PODPIS

JMÉNO/FUNKCE

JMÉNO/FUNKCE

Objednatel Ing. Gabriela Vlachovská /

pan Pavel Čejka /

manager projektu

předseda představenstva DATUM

MZOPV č. 19

PODPIS

2

PODPIS

LISTOPAD 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19 FM celková částka FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti)

Střední Pomoraví/Hodonínsko 23 963,30 tis. EUR (22 677 tis. EUR) 15.12. 2005 31.12. 2010

Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent:

Část

Částka smlouvy Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení:

A B B B B B C C C C D D D

Podprojekt Č. 1 2 3 4.2 6.2 4.1 5. 6.1 7. 8.

Bzenec ČOV Strážnice - ČOV Petrov-kanalizace Hodonín-stoky Veselí n M. –stoka Celkem Hodonín – ČOV Ratíškovice-ČOV Veselí n.M.-ČOV Celkem Bzenec ÚV Mor. N. V.-pramen Celkem Projekt – stav celkem

2005/CZ/16/C/PE/001

tis EURO 28 962 (27 790) 01.04.2008 15.04.2008 1.11.2009 – 30.12.2009 60 měsíců 30.04.2010

Rozpočet fin. mem. RN REZ Suma

Rozpočet SoD RN REZ Suma

Rozdíl REZ Suma

5091 2356 2663 591 684 6294 2335 782 963 4080 4550 465 5051

751 230 264 59 67 620 230 71 47 348 432 46 478

5842 2586 2927 650 751 6914 2565 853 1010 4428 4982 511 5493

6854 3000 3142 1014 1058 8214 1710 1196 1342 4247 5005 944 5949

686 300 314 101 105 820 171 120 134 425 510 85 595

7540 3300 3456 1115 1163 9034 1881 1316 1476 4672 5455 1029 6484

- 65 + 70 + 50 + 42 + 38 + 200 - 59 + 49 + 87 + 77 + 78 + 39 + 117

+ 1698 + 714 + 529 + 465 + 412 + 2120 - 684 1 463 + 466 + 244 + 533 + 518 + 1051

20 480

2 197

22 677

25 264

2 526

27 790

+ 329

5 113

Správce stavby AD Zad. dokum. Propagace

722 224 262 78

757 83 262 70

+ 35 - 141 0 -8

Nestavební-uznat.

1286

1 172

- 114

Projekt celkem uznatelné

23 963

28 962

+ 4 999

MZOPV č. 19

3

LISTOPAD 2009



Finanční shrnutí postupu

Dokončení v % Plán

Skutečnost

Uplynulý čas Skluz

%

Měsíce

%

- 0,01

- 0,01

1

4

+ 1,10

+ 1,10

20

80

Ve sledovaném období 1,33

1,32 Od počátku stavby

93,22

94,32

Plánovaný náklad Prostavěnost stavby - celkem k dnešnímu dni 25 906 028

26 210 725,09

Předstih

%

+ 304 697

+ 1,18

Skutečná Plánovaná lhůta do dnešního lhůta dne 25

20

%

80

Část staveb

Stav k 31.10.2009 v EUR

Fakturace listopad v EUR

Stav k 30.11.2009 v EUR

„A“

7 049 158,38

24 313,91

7 073 472,29

„B“

8 245 344,10

3 685,28

8 249 029,38

„C“

4 373 955,44

6 162,63

4 380 118,07

„D“

6 173 325,56

334 779,79

6 508 105,35

SPH celkem

25 841 783,48

368 941,61

26 210 725,09

Přehled plánovaných objemů za listopad 2009 a od počátku stavby „A“

66 523

7 073 472

„B“

1 661

8 249 029

„C“

41 208

4 380 118

„D“

261 400

6 203 409

SPH celkem

370 792

25 906 028

MZOPV č. 19

4

LISTOPAD 2009



Shrnutí nákladů Do předcházejícího měsíce

Současný měsíc

Celkový součet do dnešního data

25 841 783,48

368 941,61

26 210 725,09



Plán finančního plnění je přeplňován díky přeplnění plánovaných objemů na části stavby „D“.

 Podprojekty na špinavých vodách jsou ukončeny, v listopadu 2009 zkolaudovány – uvedeny do trvalého užívání a fakturačně ukončeny listopadovou fakturací.  Část „D“ – podprojekty č. 7 a 8 – řešící jímání a úpravu pitných vod v Moravské Nové Vsi a Bzenci, postupuje v souladu s časovým harmonogramem v mírném předstihu. Stavebně byly podprojekty ukončeny v listopadu 2009 a probíhá předávací řízení.

MZOPV č. 19

5

LISTOPAD 2009


MZOPV č. 19


6

LISTOPAD 2009



 Celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Část

Pod-projekt číslo Místo

A

1

Bzenec

B

2

Strážnice

3 4.2

Petrov Hodonín Veselí nad Moravou Hodonín Ratíškovice Veselí nad Moravou

6.2 4.1 5

C

6.1 D

Zhotovitel Název Projektu Rekonstrukce ČOV Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Odkanalizování obce Rekonstrukce kmenové stoky Rekonstrukce kmenových stok Rekonstrukce ČOV Dobudování ČOV Rekonstrukce ČOV

7

Bzenec

Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště

8

Moravská Nová Ves

Rekonstrukce prameniště

IMOS Brno a.s. MSO servis s.r.o. + Swietelsky stavební s.r.o. Sdružení Arko Brno a.s. + KP Ria a.s. Imos Zlín s.r.o. + KUNST s.r.o.



Části „A“, „B“ a „C“ řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část „D“ řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec.



Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1 k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV a č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A a B upraven i konečný termín předání a převzetí na 15.11.2009, včetně zkušebního provozu.



Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů objednatele.



Na částech A, B a C probíhaly v listopadu 2009 kolaudační řízení, na části „D“ – stavebně montážní práce. Ke dni 30.11.2009 byly práce ukončeny a zahájeno řízení a předání a převzetí prací.



V průběhu listopadu byly ukončeny u všech částí špinavých vod – A, B a C zkušební provozy a po vyhodnocení proběhly kolaudace – uvedení do trvalého provozu.

MZOPV č. 19

7

LISTOPAD 2009



Na části staveb B a C zhotovitelé předložili bankovní záruky na záruční dobu a předložili žádosti na uvolnění zadržených částek. Část A zhotovitel požádal o potvrzení prohlášení o dokončení díla. 

V průběhu listopadu byly ukončeny ZP. 

Podproejkt č. 1 –

Bzenec – rekonstrukce ČOV



Podprojekt č. 2 –

Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV



Podprojekt č. 4.1 –

Hodonín – rekonstrukce ČOV



Podprojekt č. 5 –

Ratíškovice – dobudování ČOV



Podprojekt č. 6.1 –

Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV



V průběhu listopadu nebyly předány a převzaty žádné podprojekty, ani samostatné SO ani PS na části D – úprava a jímání pitné vody.



V říjnu 2009 objednatel ohlásil správci stavby uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 186/82/2008 a č. zhotovitele 1664-08-02 na projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko – č. projektu – 2005/CZ/16/C/PE/001 – část „D“ – jímání a úprava pitných vod mezi VaK Hodonín a.s. a sdružením IMOS a.s. Zlín a KUNST spol s.r.o. Hranice na Moravě. Dodatkem se zvýšila smluvní cena rezervy z původních 535 401 EUR na 594 889,80 EUR. Tato skutečnost byla zahrnuta do vstupních přehledných tabulek této zprávy. (Ceny ve vstupních tabulkách byly upraveny zaokrouhleně na tisíce EUR)



V průběhu listopadu byly všechny podprojekty špinavých vod zkolaudovány a uvedeny do trvalého užívání.

MZOPV č. 19

8

LISTOPAD 2009



Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu:

pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská

Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Město: Hodonín 695 11 Stát: Česká republika

Telefon: +420 518 305 911 Fax: +420 518 351 221 e-mail: [email protected]

Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. – Centroprojekt a.s. – iC consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: 1. Ing. Jančálek Ludvík VT

Od 16.10.2006

Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Město: Břeclav, 690 02 Stát: Česká republika

Do 30.06.2010


Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od

Do

1. Ing.Petr Nop 2. pan Kamil Marhefka

15.04.2008 15.04.2008

15.11.2009 15.11.2009

Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Město: Brno 627 00 Stát: Česká republika


Kancelář zhotovitele:

zařízení staveniště ČOV Bzenec

Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH:

6 854 146 EUR 685 415 EUR 7 539 561 EUR

MZOPV č. 19

9

LISTOPAD 2009



Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. – Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Ing. František Minařík 2. Ing. Tomáš Hrabina

Od 18.04.2008 02.05.2008

Do 15.11.2009 15.11.2009

Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Město: Kyjov 697 01 Stát: Česká republika



zařízení staveniště ČOV Strážnice

Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem:

8 213 169 EUR 821 317 EUR 9 034 486 EUR

Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. – Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Ing. Rostislav Němeček

Od 15.04.2008

Do 30.11.2009

Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Město: Brno 619 00 Stát: Česká republika



sídlo firmy

Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem:

4 247 146 EUR 424 715 EUR 4 671 861 EUR

Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. – KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Miroslav Matějka 2. Bohdan Kopecký

Od 03.09.2008 03.09.2008

Do 30.04.2010 30.04.2010

Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Město: 763 02 Zlín Stát: Česká republika



zařízení staveniště úpravna vody Bzenec

MZOPV č. 19

10

LISTOPAD 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem:

Střední Pomoraví/Hodonínsko 5 948 898 EUR 594 889,80 EUR 6 543 787,80 EUR



Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku 69 523 EUR bez DPH.



Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a iC Consulenten GmbH na částku 757 000 EUR bez DPH.



Na výkon autorského dozoru – pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku 68 336 EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku 14 585 EUR bez DPH.



V rámci uznatelných nákladů je v RN celkem dle SoD zahrnut i náklad 262 tis. EUR – část nákladů na uhrazení zadávací dokumentace. SOD na tuto část je v CZK ve výši 15 800 000,-.

Závěr  Celkové hodnocení projektu SPH je kladné. Části A, B, C na řešení likvidace odpadních vod jsou zkolaudovány a uvedeny do trvalého užívání.  Na části projektu řešící jímání a úpravu pitných vod „D“, byly ukončeny stavebně montážní práce s dvouměsíčním předstihem k 30.11.2009. Probíhá předání a převzetí dokončených podprojektů.

MZOPV č. 19

11

LISTOPAD 2009



OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce 8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

MZOPV č. 19

Shrnutí postupu stavebních prací 8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu 8.1.1.2 Harmonogram stavby 8.1.1.3 Zpráva o postupu 8.1.1.4 S-křivka o finančním postupu 8.1.1.5 S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací 8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele 8.1.2.2 Náčrtky - seznam změn 8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany 8.1.2.4 Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje 8.1.3.1 Mobilizace 8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele 8.1.3.3 Organizace zhotovitele Stavební práce 8.1.4.1 Prováděné práce 8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality 8.1.4.3 Podmínky počasí 8.1.4.4 Dokončené práce 8.1.4.5 Silniční doprava 8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic 8.1.4.7 Stavební instrukce 8.1.4.8 Upozornění na nesoulady Životní prostředí 8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola 8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí Finanční stav 8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (IPC) 8.1.6.2 Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení 8.1.7.1 Vydané změny 8.1.7.2 Očekávané změny 8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla Požadavky 8.1.8.1 Oznámené požadavky 8.1.8.2 Schválené požadavky Zadavatelova převzetí 8.1.9.1 Certifikáty o převzetí 8.1.9.2 Náhrada za zpoždění

12

LISTOPAD 2009



Měsíční zpráva o postupu skupina ,,A“ Podprojekt č.1: Bzenec – rekonstrukce ČOV LISTOPAD 2009 Břeclav 30.11.2009

8.1

Stavební práce

8.1.1

Shrnutí postupu stavebních prací

8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu Během sledovaného období bylo dosaženo těchto výsledků:  Stavba byla dokončena a předána, kolaudována a uvedena do trvalého užívání. 8.1.1.2 Harmonogram stavby Stavba byla dokončena a kolaudována ve smluvním termínu. 8.1.1.3 Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc listopad 2009, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací byl dodržen. Stavba uvedena do trvalého užívání. ZP ukončen a vyhodnocen. Stanovené cíle projektu byly splněny. b) Dílčí platba za listopad 2009 Zpráva obsahovala všechny podpůrné dokumenty pro uznání dílčí platby. Správce stavby odsouhlasil platební certifikát ve výši 24 313,91 EUR.

MZOPV č. 19

13

LISTOPAD 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19 8.1.1.4


Finanční hodnocení postupu

Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Listopad 2009

66 323

24 313,91

36,5

Od počátku stavby

7 073 472

7 073 472,29

100

0

0

Rozdíl od počátku stavby

Plánovaný postup prací je dodržován. ZP ukončen a vyhodnocen v termínu do 15.11.2009 Kolaudace a uvedení do trvalého užívání rozhodnutím JmK Brno 139 359/2009. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.11.2009. Stavba je vyfakturována, dosud finančně neuzavřena. Zbývá úhrada faktur ve splatnosti a výplata zádržného.

Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů

MZOPV č. 19

14

LISTOPAD 2009


MZOPV č. 19


15

LISTOPAD 2009



Měsíční zpráva o postupu skupina ,,B“ podprojekt č. 2: podprojekt č. 3: podprojekt č. 4.2: podprojekt č. 6.2:

Strážnice – rekonstrukce ČOV Petrov – odkanalizování obce Hodonín – rekonstrukce kmenových stok Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky

LISTOPAD 2009 V Břeclavi 30.11.2009

8.1

Stavební práce

8.1.1


8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu Stavba byla dokončena a předána, kolaudována a uvedena do trvalého užívání. 8.1.1.2 Harmonogram stavby  Ukončení stavby včetně ZP ČOV Strážnice dle harmonogramu v souladu s SoD. 8.1.1.3 Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel zprávu o postupu výstavby za měsíc listopadu. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty.  Podprojekt č.2 Strážnice – rekonstrukce ČOV - v souladu s harmonogramem – dokončen, předán, kolaudován  Podprojekt č.3 Petrov – odkanalizování obce - v souladu s harmonogramem – dokončen, předán, kolaudován  Podprojekt č.4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok - v souladu s harmonogramem – dokončen, předán, kolaudován  Podprojekt č.6.2 Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky – dokončen, předán, kolaudován. Zpráva obsahoval všechny podpůrné dokumenty k odsouhlasení dílčí platby za práce provedené v listopadu 2009. Stavba je vyfakturována, finančně neuzavřena, nejsou uhrazeny faktury ve splatnosti a uvolněno zádržné. Správce stavby odsouhlasil a manager projektu schválil dílčí platební certifikát ve výši 3 685,28 EUR za listopad 2009.

MZOPV č. 19

16

LISTOPAD 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19 8.1.1.4



Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Listopad 2009

1 661

3 685,28

221,87

Od počátku stavby

8 249 029,38

8 249 029,38

100

0

0


Stavba je ukončena, předána a všechny podprojekty jsou zkolaudovány a uvedeny do trvalého užívání. Podprojekt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV – kolaudačním souhlasem MěÚ Strážnice ze dne 10.11.2009 čj. ŽPSÚ/41970/2009 Podprojekt č. 3 – Petrov – odkanalizování obce – kolaudačním souhlasem MěÚ Hodonín ze dne 20.11.2009 ŽP/09/25332/JP/2009 Podprojekt č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok – kolaudačním souhlasem MěÚ Hodonín ze dne 30.6.2009 – čj. 67071/2009. Podprojekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky – kolaudačním rozhodnutím MěÚ Veselí nad Moravou ze dne 21.5.2009 – čj. ŽPSU 22097/2009. Z důvodů ukončení stavby a naplnění SoD zhotovitelem je od dalšího hodnocení upuštěno. Stavba dosáhla cílových parametrů projektu stanovených finančním memorandem.


MZOPV č. 19

17

LISTOPAD 2009


MZOPV č. 19


18

LISTOPAD 2009



Měsíční zpráva o postupu skupina ,,C“ podprojekt č. 4.1: podprojekt č. 5: podprojekt č. 6.1:

Hodonín – rekonstrukce ČOV Ratíškovice – rekonstrukce ČOV Veselí n/Mor. – rekonstrukce ČOV

LISTOPAD 2009 V Břeclavi 30.11.2009

8.1

Stavební práce

8.1.1


8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu  Všechny podprojekty jsou předány a převzaty objednatelem, kolaudovány a uvedeny do trvalého užívání. 8.1.1.2 Harmonogram stavby Je naplněn. Všechny podprojekty ukončily stavebně-montážní činnost a ZP v souladu s SoD a harmonogramem. 8.1.1.3 Zpráva o postupu Za měsíc listopad byla předložena k jednání tohoto MKD se všemi podpůrnými dokumenty k uznání nároku dílčí platby za listopad 2009. 8.1.1.4 Finanční hodnocení postupu Období

Listopad 2009 Od počátku stavby

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

41 208

6 162,63

14,95

4 380 118

4 380 118,07

100

0

0


Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve fyzických jednotkách, vykazuje 100 % plnění. Správce stavby odsouhlasil a manager projektu potvrdil dílčí platební certifikát za listopad 2009 ve výši 6 162,63 EUR.

MZOPV č. 19

19

LISTOPAD 2009



Vzhledem k tomu, že všechny podprojekty byly předány a převzaty a ukončeny ZP a vyhodnoceny v termínech dle SoD a bylo dosaženo cílových parametrů stanovených FM, proběhlo v měsíci listopadu kolaudační řízení a jednotlivé podprojekty byly uvedeny do trvalého provozování takto: Podprojekt č. 4.1 – Hodonín – rekonstrukce ČOV – kolaudačním rozhodnutím JmKÚ odbor ŽP – dne 9.11.2009, čj. JMK 138585/2009. Podprojekt č. 5 – Ratíškovice – dobudování ČOV – kolaudačním souhlasem – MěÚ Hodonín ze dne 11.11.2009 čj. 110877/2009 Podprojekt č. 6.1 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV – KÚJm – odbor ŽP – rozhodnutím ze dne 9.11:2009 čj. JMK 138608/2009. Vzhledem k tomu, že SoD byla zhotovitelem naplněna od dalšího hodnocení se upouští, Stavba je vyfakturována v konečném objemu, finančně dosud neuzavřena, nejsou uhrazeny faktury ve splatnosti a není dosud uvolněno zádržné v plné výši.


MZOPV č. 19

20

LISTOPAD 2009


MZOPV č. 19


21

LISTOPAD 2009



Měsíční zpráva o postupu skupina ,,D“ Podprojekt č.7: Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště Podprojekt č.8: Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště LISTOPAD 2009 Břeclav 30.11.2009

8.1

Stavební práce

8.1.1


8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu  Práce na projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko, část „D“ – Podprojekt č. 7 – Bzenec – rekonstrukce úpravny vody a prameniště – pokračovaly dle odsouhlaseného Programu prací. Práce na Podprojektu č.8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště pokračovaly dle zhotovitelem opraveného harmonogramu. K 30.11.2009 byly ukončeny stavebně montážní práce na obou podprojektech. Zhototovitel předložil výzvy k předání a převzetí dokončeného díla nebo jejich ucelených částí. Navrhované termíny: Podprojekt 7: SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic – navrhovaný termín 30.11.2009 SO 03 Vodojem Vracov – navrhovaný termín 30.11.2009 SO 02 Úpravna vody Bzenec + související PS – navrhovaný termín 2.12.2009 Podprojekt 8: Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště – navrhovaný termín 8.12.2009  Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty

MZOPV č. 19

22

LISTOPAD 2009



8.1.1.2 Harmonogram stavby Zhotovitel má schválený Program prací, časový i finanční harmonogram. Na prováděné stavební objekty a provozní soubory byly Zhotovitelem předloženy a Správcem stavby schváleny podrobné harmonogramy. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení díla, zpracoval Zhotovitel podrobný harmonogram pro dokončování jednotlivých objektů na ÚV Bzenec – podprojekt 7. Zhotovitel předložil v průběhu měsíce dubna opravené podrobné harmonogramy pro podprojekt č. 8, které reflektují zdržení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. V harmonogramech je rovněž zapracována možnost prací přes jarní a letní měsíce bez omezení. Práce pokračovaly dle těchto harmonogramů. Dílo bylo dokončeno v dohodnutých termínech. 8.1.1.3 Zpráva o postupu Zhotovitel připravil jako podpůrnou dokumentaci k nárokům DPC – D-14 Měsíční zprávu o postupu za měsíc listopad 2009. Zpráva obsahuje všechny podpůrné dokumenty pro uvolnění nároku 14. dílčí platby a bude projednána na MKD dne 16.12.2009. 8.1.1.4


Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Listopad 2009

261 400

334 779,79

128,07

Od počátku stavby

6 203 409

6 508 105,35

104,91

304 696,35

4,91


Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 4,91 %. Ve fyzických jednotkách je provedeno 99 % plánovaných položek. Zbývá dokončit některé položky z ostatních nákladů staveb – dokumentace komplexního vyzkoušení, dokumentace skutečného provedení, provozní řády pro zkušební provoz. Tyto položky činí cca 1% finančních nákladů díla. V měsíci listopadu byly dokončeny stavebně montážní práce (v říjnu bylo přeplnění na úrovni 3,89 %). V měsíci listopadu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění na úrovni 99,27 % plánu. U podprojektu č. 8 byl vzhledem k provedeným odpočtům nastaven na listopad záporný plán, realizováno plnění odpovídající dokončení prací. Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty.

MZOPV č. 19

23

LISTOPAD 2009


MZOPV č. 19


24

LISTOPAD 2009



Podprojekt č.7: Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště 8.1.1.4

Finanční hodnocení postupu podprojektu č. 7

Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Listopad 2009

263 395

261 489,46

99,27

Od počátku stavby

5 267 976

5 572 583,74

105,78

304 607,74

5,78


V měsíci listopadu bylo dosaženo plánovaných objemů. V rámci sledovaného období došlo k plnění plánu na úroveň 99,27 %. Uvedené přeplnění je vykazováno z důvodu nastavení plánované fakturace i pro měsíce prosinec, leden a v menší míře i únor-duben. Stavebně montážní práce jsou dokončeny. K fakturaci zůstavají pouze položky z ostatních nákladů: dokumentace komplexního vyzkoušení, dokumentace skutečného provedení, provozní řád pro zkušební provoz. Tyto položky představují cca 1% finančních nákladů podprojektu. 8.1.2

Aktivity před zahájením stavebních prací

8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Realizační dokumentace stavby (včetně změn) byla schválena v minulém období. V rámci sledovaného období byl předloženy pracovní nákres Zhotovitele: Doplnění odvzdušnění na přítokovém potrubí DN 600 na aeraci. Navrženo nerezové potrubí DN 200, zaústěno do přítokové jímky. Zasláno mailem 28.11.2009 projektantem – Ing. Cagaš – Voding Hranice. Doplnění odvzdušnění bude řešeno mimo projekt SPH. 8.1.2.2 Nároky - seznam změn Je schválena změna technického řešení č. 1 – Podprojekt č. 7 – SO.03.1 – Vodojem Vracov – Přístavba, kde část monolitického stropu a podpěrných sloupů je navržena monolitickými prefabrikáty. Změna byla řádně doložena stanovisky – schváleno 21.1.2009. Další schválené změny: č. 2 - PS 01 – DPS 01.5 Flokulace – změna míchání flokulace Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 25.5.2009 MZOPV č. 19

25

LISTOPAD 2009



č. 3 PS 01 – DPS 01.3 Aerace Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 20.5.2009 č. 4 SO 03 VDJ Vracov – výztuž dna a stěn dle skutečnosti Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 25.5.2009 č. 5/1 SO 01 DSO – 01.1 ČS 3-Sever - sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009 č. 5/2 SO 01 DSO – 01.2 ČS Mor.Písek 3-Sever - sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009 č. 5/3 PS 04 Měření a regulace Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009 č. 5/4 PS 05 Automat. systém řízení Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009 č. 6

SO 01.1 ČS 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice - předloženo 15.6.2009 - odpočet přeložky linky VN (samostatná stavba E-ON) Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 28.6.2009 č. 7

SO 02 ÚV Bzenec 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace - předloženo 16.6.2009 - změna množství náplně těles filtrů Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009 č. 8

SO 02 ÚV Bzenec 02.4 Hala aerace, filtrace a sedimentace - předloženo 16.6.2009 - oprava meziden filtrů Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009 č. 9

SO 02 ÚV Bzenec 02.9 Decentralizace vytápění – předloženo 16.6.2009 - změna způsobu odtahu spalin Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009 č. 10

SO 02 ÚV Bzenec 02.1 Provozní budova – předloženo 16.6.2009 - sanace dlažba soklu Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.7.2009 č. 11

SO 02 ÚV Bzenec 02.7 Obslužná komunikace – předloženo 12.6.2009 - sanace podloží Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009 č. 12 SO 03 Vodojem Vracov DSO 0,.1 Přístavba spádová mazanina v AN – předloženo 15.7.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009 č. 13 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba plastové výplně – předloženo 15.7.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009 č. 14 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba přemístění zeminy – předloženo 15.7.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009

MZOPV č. 19

26

LISTOPAD 2009



č. 15 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Opravy omítek+odvlhčovač – předloženo 13.8.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009 Doposud neschválené jsou předložené návrhy č. 16 a 17, předpokládá se schválení v průběhu listopadu: č. 16 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.8 Plynovod Úpravy v regulační stanici – předloženo 14.8.2009 č. 17 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.3 Strojovna a energetika - vyrovnání fasády v prostoru trafokobek – předloženo 21.8.2009 č. 18

SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Sanace stávajících AN - předloženo 21.8.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009

č. 19

Podprojekt č.7 Odpočet neprovedených položek - předloženo 16.10.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009

č. 20

SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Přístupová plošina k zákaloměru - předloženo 15.9.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009

č. 21

SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.4 Vnitřní komunikace sanace zemní pláně předloženo 21.9.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009

č. 22

SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Sanace AK pod filtry - předloženo 7.10.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009

č. 23

SO 03 VDJ Vracov DSO 03.2 Vystrojení - průtokoměr, nerezové potrubí předloženo 21.8.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009

V průběhu měsíce listopadu byl Zhotovitelem předložen další návrh na změnu, byla schválena změna č. 24: č.24

Podprojekt č.7 Vzájemný zápočet provedených a neprovedených položek předloženo 20.11.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 25.11.2009

8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany Komunikace s občany probíhá prostřednictvím starostů dotčených obcí, kteří jsou zváni na jednání MKD. 8.1.2.4 Plány – harmonogram V minulém období Správce stavby schválil Program prací a finanční harmonogram. MZOPV č. 19

27

LISTOPAD 2009



Pro zahájené objekty byly schváleny podrobné harmonogramy. Ve sledovaném období byly předloženy ke schválení následující podrobné harmonogramy: ÚV Bzenec – dokončovací práce Podrobný harmonogram pro dokončování jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů. Harmonogram byl schválen Správcem stavby dne 9.10.2009. Stavebně montážní práce byly dokončeny dle těchto harmonogramů. 8.1.3

Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje

8.1.3.1 Mobilizace Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 6.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 03 Vodojem Vracov, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – ÚV Bzenec. Ve sledovaném období nedošlo ke změně. 8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů pro potřeby stavby byla plynulá dle potřeby. 8.1.3.3 Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil v září 2008 organogram personálního zabezpečení stavby technickými pracovníky, osobou odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho zástupcem pan Kopecký. Tento seznam nebyl v průběhu sledovaného období měněn. 8.1.4

Stavební práce

8.1.4.1

Prováděné práce

Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:  SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic  SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice  SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek,3-Sever a 3a-Jih, úprava trafostanic Stavební objekty jsou dokončeny a připraveny na předání.  SO 02 ÚV Bzenec  SO 02.1 Provozní budova Na objektu provedena montáž a dodávka atypických výrobků.  SO 02.2 Budova chemie Stavební objektu je dokončen.  SO 02.3 Strojovna a energetika MZOPV č. 19

28

LISTOPAD 2009



Na objektu provedeno položení zátěžového koberce, vybavení velínu nábytkem, nalepení podlahovin, dielektrický koberec, pomocné úklidové práce, vnější omítky se zateplením, demontáž soklíků, očištění ploch, začištění omítek, opravy vnějších omítek, vyrovnání fasády.  SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu provedeno ometení stěn, čištění budov, přesun hmot, malířské práce, komponentní nátěr, těsnící malta, pomocné úklidové práce.  SO 02.5 Kotelna Na objektu se provedla montáž podlah z dlaždic, pomocné úklidové práce.  SO 02.9 Plynoinstalace Na objektu se provedlo dokončení úprav v regulační stanici.  PS 01 Strojně technologická část  DPS 01.1 Přívod surové vody – dokončeny demontáže stávajícího zařízení.  DPS 01.3 Aerace – dokončeny plastové provzdušňovače, potrubní rozvody.  DPS 01.5 Flokulace – provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, potrubní rozvody.  DPS 01.7 Filtrace – provedeny potrubní rozvody, demontáž stávajícího zařízení.  DPS 01.11 Pneupohony-výroba vzduchu – provedena dodávka technologie.  DPS 01.12. Dávkování chemikálií – provedena úprava rozvodu hydrátu vápenatého, montáž PVC kusů, nátěry.  PS 05 Automatizovaný systém řízení Na objektu provedena instalace aplikačního SW pro PC vizualizace, instalace a zprovoznění dispečerského pracoviště, začlenění ÚV do dispečinku, monitor, tiskárna, kabeláž Ethernet, oživení a odladění okruhů.  SO 03 Vodojem Vracov  SO 03.1 Přístavba Na objektu provedena demontáž lešení, malířské práce, opravy omítek, sanace stávajících akumulačních nádrží, čištění budov, pomocné a úklidové práce.  SO 03.2 Vystrojení vodojemu Na objektu provedeno potrubí oplachové vody.  SO 03.3 Elektroinstalace Na objektu provedeno svítidla, spínač, jističe, svorky, kabelové vývodky, krabice rozbočovací, plastová lišta, kabel CYKY, vodič CY,montáže a úpravy, revize, kabelová spojka.

MZOPV č. 19

29

LISTOPAD 2009



8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek. 8.1.4.3 Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v listopadu příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve stavebním deníku. Podmínky byly zkontrolovány stavebním dozorem. 8.1.4.4 Dokončené práce V minulém období byly dokončeny následující objekty a provozní soubory: SO 01.1

Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice

SO 01.2

Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih úprava trafostanic

SO 02.2

Budova chemie

SO 02.6

Garáže

SO 02.7

Komunikace

SO 02.8

Plynoinstalace

SO 02.9

Decentralizace vytápění

SO 03.4

Úpravy vnitřní komunikace

SO 03.5

Oplocení

SO 03.6

Terénní úpravy

SO 03.7

Úprava stávající panelové komunikace

SO 02.10 Elektroinstalace PS 02

Energetika

PS 03

Motorická instalace

PS 04

Měření a regulace

Ve sledovaném období byly dokončeny následující zbývající objekty a provozní soubory: SO 02.1 SO 02.3 SO 02.4 SO 02.5 SO 03.1 SO 03.2 SO 03.3 PS 01 PS 05

Provozní budova Strojovna a energetika Hala aerace, sedimentace a filtrace Kotelna Přístavba Vystrojení Elektroinstalace Strojně technologická část Automatizovaný systém řízení

Do provizorního provozu nebyly uvedeny ve sledovaném období žádné zařízení. Provozní soubory jsou připraveny ke komplexnímu vyzkoušení.

MZOPV č. 19

30

LISTOPAD 2009



8.1.4.5 Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Dodávka materiálu pro vodojem Vracov bez komplikací. 8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic Nebylo připomínek. Nebylo třeba udržovat sjízdnost komunikací. 8.1.4.7 Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů Správce stavby uvedených v zápisech kontrolních dnů. 8.1.4.8 Upozornění na nesoulady Ve sledovaném období nebyly zaznamenány nesoulady.

MZOPV č. 19

31

LISTOPAD 2009



Podprojekt č.8: Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště 8.1.1.4


Období

Plán v EUR

Skutečnost v EUR

%

Listopad 2009

-1 995

73 290,33

-

Od počátku stavby

935 434

935 521,51

100,01


87,51

0,01

V měsíci listopadu byly vyrovnány plánované objemy. V rámci sledovaného období nebyla plánována fakturace, resp. je uváděna vzhledem k odpočtům záporná hodnota. Podprojekt č. 8 vykazoval v září deficit - 8,02 %, který byl v listopadu vyrovnán. Stavebně montážní práce jsou dokončeny. K fakturaci zůstavají pouze položky z ostatních nákladů: dokumentace komplexního vyzkoušení, dokumentace skutečného provedení, provozní řád pro zkušební provoz. Tyto položky představují cca 1% finančních nákladů podprojektu. 8.1.2

Aktivity před zahájením stavebních prací

8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Realizační dokumentace stavby byla schválena v minulém období. V rámci sledovaného období nebyly předloženy žádné pracovní nákresy Zhotovitele. 8.1.2.2 Nároky - seznam změn V minulém období byla schválena změna č. 1 v rámci SO 05 Rekonstrukce trafostanic – sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím. Byly předloženy příslušné dokumenty, změna byly projednány s vedoucím týmu Správce stavby. Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009. č. 2

PS 01.2 ČS nad vrty elektro vystrojení rozvaděčů - předloženo 17.12.2008 – změna neschválena

č. 3

SO 04 Intenzifikace pram.IV, změna zakládání šachet - předloženo 27.3.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 4

PS 03 Vnější kabelové rozvody, napojení kabelů na ČS4 – předloženo 14.4.2009

MZOPV č. 19

32

LISTOPAD 2009



Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009. č. 5

SO 01 Úpravy v ČS 1-4, změna vstupních schodů u ramp - předloženo 14.4.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 6

SO 03 Rekonstr. jímací studny, napojení, poklop, oplocení – předloženo 2.6.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 7

SO 01 Úpravy v ČS 1-4 změna plastové výplně - předloženo 14.9.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 8

SO 01 Úpravy v ČS 1-4 Sběrné studny, ČS - předloženo 22.9.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 9

SO 04 Intenzifikace pram. IV jímací a pozorovací vrty – předloženo 14.9.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 10

SO 04 Intenzifikace pram. IV obsyp potrubí, zemní práce, potrubí předloženo 19.10.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 11

Moravská Nová Ves PS 04.1 Úpravna vody Strojně technolog. část odpočet PS předloženo 22.10.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 12

Moravská Nová Ves PS 04.2 Úpravna vody elektro. část. odpočet PS - předloženo 22.10.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

č. 13

Moravská Nová Ves PS 03 Vnější kabelové rozvody skutečnost předloženo 22.10.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 27.10.2009.

V průběhu měsíce listopadu byl Zhotovitelem předložen další návrh na změnu, byla schválena změna č. 14: č. 14

Moravská Nová Ves - Vzájemný zápočet provedených a neprovedených položek předloženo 20.11.2009 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 25.11.2009

8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku s veřejnými sítěmi. Komunikace s občany neprobíhá, jedná se o staveniště mimo obydlené území obce. Stížnosti nebyly zaznamenány. 8.1.2.4 Plány – harmonogram Ve minulém období Správce stavby schválil Program prací a finanční harmonogram. Pro zahájené objekty byly schváleny podrobné harmonogramy. Harmonogramy byly opraveny se zohledněním schválení k průběhu prací bez omezení.

MZOPV č. 19

33

LISTOPAD 2009



Ve sledovaném období nebyly předloženy další podrobné harmonogramy. Stavebně montážní práce byly dokončeny dle těchto harmonogramů.

8.1.3

Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje

8.1.3.1 Mobilizace Předání a převzetí staveniště proběhlo k podprojektu č.8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště dne 14.10.2008. Ve sledovaném období nedošlo ke změně. 8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů pro potřeby stavby byla plynulá dle potřeby. 8.1.3.3 Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil v září 2008 organogram personálního zabezpečení stavby technickými pracovníky, osobou odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho zástupcem pan Kopecký. Tento seznam nebyl v průběhu listopadu měněn. 8.1.4

Stavební práce

8.1.4.1 Prováděné práce Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:  SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1 – 4 Na objektu proveden závěrečný úklid, malířské práce, osazení sloupků, montáž pletiva, úpravy ve sběrných studnách.  SO 04 Intenzifikace prameniště IV Na objektu provedeno osazení sloupků.  PS 01.2 Čerpací stanice nad vrty – Elektrotechnologická část Na souboru provedena montáž rozváděčů RM, zásuvková skříň, žárovkové svítidlo, magnetický kontakt, skříň svorkovnicová, výchozí revize.  PS 02.2 Čerpací stanice 4 – úpravy – Elektrotechnologická část Na objektu proveden magneticko-indukční průtokoměr, průmyslová svítidla, žárovkové svítidla, zásuvky, termostat, lišta plastová, krabice rozbočovací, ekvipotenciální svorkovnice, výchozí revize.  PS 05 Automatizovaný systém řízení Proveden řídící automat, zálohový zdroj, vnitřní siréna, magnetický spínač, kódová klávesnice, kompletní radiový bod, oddělovač signálů, propojovací kabeláž, montážní práce. Bylo provedeno komplexní vyzkoušení provozních souborů, protokol je doložen v měsíční zprávě Zhotovitele.

MZOPV č. 19

34

LISTOPAD 2009



8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek. 8.1.4.3 Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v listopadu příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve stavebním deníku. Podmínky byly zkontrolovány stavebním dozorem. 8.1.4.4

Dokončené práce

V minulém období byly dokončeny následující objekty a provozní soubory: SO 02

Oplocení pramenišť

SO 05

Rekonstrukce trafostanic

PS 01.1

Čerpací stanice nad vrty – Strojně technologická část JV2 – JV6

SO 03

Rekonstrukce jímací studny HV23A

PS 02.1

Čerpací stanice 4 – úpravy - Strojně technologická část

PS 03

Vnější kabelové rozvody

Ve sledovaném období byly dokončeny následující zbývající objekty a provozní soubory: SO 01

Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4

SO 03

Rekonstrukce jímací studny HV 23A

SO 04

Intenzifikace prameniště IV

PS 01.2

Čerpací stanice nad vrty – Elektrotechnologická část

PS 02.2

Čerpací stanice 4 – úpravy – Elektrotechnologická část

PS 05

Automatizovaný systém řízení

8.1.4.5 Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. 8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice. 8.1.4.7 Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů Správce stavby uvedených v zápisech z kontrolních dnů. 8.1.4.8 Upozornění na nesoulady Nesoulady nebyly

MZOPV č. 19

35

LISTOPAD 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19 8.1.5


Životní prostředí

8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontroly na stavbách části „D“. 8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Tento byl aktualizován v předloženém a schváleném „Programu prací“. 8.1.6

Finanční stav

8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v listopadu (14. DPC) ve výši 334 779,79 EUR, který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne 16.12.2009 spolu s managerem projektu. Zhotovitel předložil zprávu č. 14 o postupu prací se všemi podpůrnými doklady o uznání nároku. 8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou „A“ k faktuře – položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě. 8.1.7

Změna nařízení

8.1.7.1 Vydané změny Seznamy schválených změn jsou uvedeny pro jednotlivé podprojekty v kapitole 8.1.2.2. 8.1.7.2 Očekávané změny Vzhledem k dokončení stavebně montážních prací se další změny nepředpokládají. 8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla V příslušných položkách schválených změn byl opraven fakturační vzor (poslední změna č. 5 – 10/2009). Na finanční plnění má ze schválených změn vliv: Podprojekt 7: změna 2: míchání flokulace: + 66 801,02 euro změna 4: výztuž VDJ Vracov: + 34 139,10 euro změna 6: odpočet přeložky linky VN: - 11 790,18 euro změna 7: náplně těles filtrů: + 15.241,28 euro změna 8: Oprava meziden a spár: + 25.674,02 euro změna 9: odvedení spalin od turbokotlů: + 4.056,66 euro změna 10: sanace, dlažba, sokl: + 2.839,36 euro změna 11: Obslužná komunikace - sanace podloží: + 5.980,86 euro změna 12: Přístavba spádová mazanina v AN:

+17.912,51 euro

změna 13: Vodojem Vracov plastové výplně:

- 1.471,41 euro

MZOPV č. 19

36

LISTOPAD 2009



změna 14: Vodojem Vracov - přemístění zeminy: + 58.539,26 euro změna 15: Vodojem Vracov - Opravy omítek+odvlhčovač: - 2.595,84 euro změna 18: SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Sanace stávajících AN: + 261.931,61 euro změna 19: Podprojekt č.7 Odpočet neprovedených položek: - 37.822,86 euro změna 20: SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Přístupová plošina: + 1.397,52 euro změna 21: SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.4 Vnitřní komunikace sanace zemní pláně: + 4.351,14 euro změna 22: SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Sanace AK pod filtry: + 81.176,90 euro změna 23: SO 03 VDJ Vracov DSO 03.2 Vystrojení průtokoměr, nerezové potrubí + 57.346,50 euro změna 24: Podprojekt č.7 Vzájemný zápočet provedených a neprovedených položek + 3.982,69 euro Podprojekt 8. změna č. 05/1/8: Moravská Nová Ves - SO 05 Rekonstr. trafostanic změna výkonu trafa: - 433,11 euro změna 6

SO 03 Rekonstr. jímací studny, napojení, poklop, oplocení: + 5.045,87 euro

změna 7

SO 01 Úpravy v ČS 1-4 změna plastové výplně:

změna 8

SO 01 Úpravy v ČS 1-4 Sběrné studny, ČS:

změna 9

SO 04 Intenzifikace pram.IV jímací a pozorovací vrty:

+ 1.318,87 euro

+ 14.139,23 euro + 12.830,94 euro

změna 10 SO 04 Intenzifikace pram. IV obsyp potrubí, zemní práce, potrubí: - 9.977,74 euro změna 11 PS 04.1 Úpravna vody Strojně technolog. část odpočet PS: změna 12 PS 04.2 Úpravna vody elektro. část. odpočet PS: změna 13 PS 03 Vnější kabelové rozvody

skutečnost:

- 3.810,00 euro

- 5.210,87 euro

- 8.718.48 euro

změna 14 Moravská Nová Ves odpočet neprovedených položek - 3.173,10 euro Ostatní schválené změny jsou s nulovým vlivem na finanční plnění. 8.1.8

Požadavky

8.1.8.1 Oznámené požadavky Nebyly vzneseny. 8.1.8.2 Schválené požadavky Nebyly schváleny žádné požadavky.

MZOPV č. 19

37

LISTOPAD 2009

Měsíční zpráva o postupu výstavby č.19 8.1.9


Zadavatelova převzetí

8.1.9.1 Certifikáty o převzetí Nebyly vydány. 8.1.9.2 Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna.

Ing. Dušan Novotný Vedoucí skupiny stavebních dozorů

MZOPV č. 19

38

LISTOPAD 2009

XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

Recommend Documents