Zpráva o činnosti rady MČ pro 17. zasedání ZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19

Zpráva o činnosti rady MČ pro 17. zasedání ZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19 Vážení poslanci předkládám Vám zprávu o činnosti Rady m.č. Praha 19 za období od 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 4 řádných zasedání a 2 mimořádných zasedání a přijala 62 nových usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá zúřadovala a ukončila, některá usnesení byla projednávaná opakovaně a některá jsou stále v řešení. Předkládám Vám výtah z těchto usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní. Kompletní zápisy ze zasedání rady MČ jsou k dispozici v sekretariátu starosty. Usnesení č. 154/00/star. - Pozemky ve středu městské části Bylo ukončeno odvolací řízení ohledně zahrádek v centru Kbel s kladným výsledkem pro městskou část. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 739/02/ODTS – Generel dopravy, TV Kbely, komunikace sever Stavba 0093 etapa 0014 - Katusická : Rekonstrukce komunikace a chodníků Katusická byla zahájena 22.7.2005. Stavba dokončena bez části parkovacích stání v místech, kde stojí lípy, které nebylo povoleno vykácet. Dokončuje se instalace mobiliáře – lavičky a odpadkové koše jsou instalovány, probíhá instalace nástěnek a zbývajícího mobiliáře. Mandatář požádá o kolaudaci. Husův park - úprava pro sportovně odpočinkovou činnost - zajišťuje OSM. Přechod pro chodce Mladoboleslavská : Přechod dokončen dle harmonogramu do konce 8/2006. Dne 11. 9. 2006 proběhlo předávací řízení. Vypouští se Přechod pro chodce - zvýšená křižovatka Toužimská : Integrovaný práh dokončen a zprovozněn v dohodnutém termínu 8/2006. Proběhlo předávací řízení. Vypouští se Huntířovská (komunikace, jednotná kanalizace, vodovod, STL plynovod) : Stavba je zařazena do TV Kbely 0093 etapa 0015 - sběrná. Vydáno územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, visí na úřední desce. Projednává se dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad zahájení realizace jaro 2007. OMI vybere zhotovitele v průběhu letošního roku. Technická infrastruktura České nemovitosti : Probíhá dokončování sadbových úprav, neboť v době kolaudace pro vysoké teploty, bylo nevhodné sázet stromy a ostatní zeleň. Rekonstrukce komunikace Žacléřská : Vybrán dodavatel firma Pragis. Stavba probíhá dle harmonogramu. Pokládka kanalizace je dokončena, probíhá posun telekomunikačního kabelu a poté bude následovat pokládka obrubníků na západní hraně. Od Železnobrodské je zahájena úprava pláně pro budoucí vozovku. Současně firma PSVS provádí napojení bytového komplexu OPIDUM inženýrskými sítěmi. Dokončení stavby je stanoveno do 15.11.2006. Rekonstrukce komunikace Trabantská (Hornopočernická) : Rekonstrukce komunikace dokončena a stavba předána. Probíhá výstavba zastávek MHD, veřejného osvětlení a chodníků. usnesení : Rada 1

bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 741/02/OV, ODTS – Rekonstrukce a nástavba ZŠ Dne 11.7.2006 bylo zahájeno kolaudační řízení, v průběhu následných dní byly závady, plynoucí z kolaudačního protokolu odstraněny, vyjma dozvuků v sále tělocvičny a dokončení montáže rozvodů plynu v učebně fyziky a chemie, následně zhotovitel předává žádost o uvolnění pozastávky. S ohledem na výše uvedené navrhujeme pozastávku uvolnit až po odstranění všech vad, v souladu s kolaudačním rozhodnutím a nabytím právní moci. usnesení : Rada bere na vědomí informace o kolaudačním řízení a souhlasí s návrhem odboru ohledně uvolnění pozastávky až po odstranění veškerých vad a nedodělků. Trvá Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci, následně i s ohledem na odstranění všech vad a nedodělků byla uvolněna pozastávka zhotoviteli a kompletní dokumentace byla předána do správy Základní škole Albrechtická. Starosta informoval o slavnostním otevření ZŠ, na které jsou pozváni významní hosté. Zároveň poděkoval Ing. Tejrovskému za provedenou práci na této akci. usnesení : Rada bere na vědomí. Vypouští se Usnesení č. 772/02/star./ODTS – Kamionová doprava v ulici Hůlkova Dne 3.4.2006 byla zahájena rekonstrukce komunikace Hůlkova firmou EKIS. Stavba pokračuje dle harmonogramu. Ve spolupráci s projektantem, ÚMČ Praha 19 a ZAVOSem, byla provedena úprava šikany po zkoušce průjezdnosti, aby byl zamezen průjezd vozidel delších než 9 m. Probíhá pokládka poslední vrstvy živice. Bude zahájena přejímka a vypsáno kolaudační řízení. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 772/02/star./ODTS – Kamionová doprava v ulici Hůlkova Byly provedeny úpravy v šikanách. Ani tyto úpravy ale plně nejsou schopné zabránit za určitých podmínek průjezdu kamionů. Ve spolupráci s mandatářem jsou navrženy další úpravy. Mandatář požádal o kolaudaci, ale ta proběhne po nezbytných úpravách. Usnesení č. 772/02/star./ODTS – Kamionová doprava v ulici Hůlkova Stavba dokončena. Kolaudační řízení proběhlo 29.8.2006 a prozatím byla stavba uvedena do předčasného užívání na dobu 6 měsíců. JUDr.Nykles : Proti usnesení Městského soudu v Praze (správní soud 1. stupně), který odmítl žalobu týkající se umístění dopravního značení do ulice Hůlkova, podali žalobci: Stavby K+K, s.r.o., proti žalovanému: Úřad městské části Praha 19, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Jan Mach, 2) Mezinárodní vysokoškolské středisko pro letecké sporty v Praze, 3) LIP Praha s.r.o., kasační stížnost (zákonem předepsaná forma odvolání) Nejvyššímu správnímu soudu ČR. Ve spolupráci se smluvní AK bylo zpracováno vyjádření k této stížnosti, mj. bylo argumentováno ze zprávou Veřejného ochránce práv – JUDr. Otakara Motejla, ze dne 4.7.2006 sp. zn.: 2975/2005/VOP/KČ, který se danou záležitostí rovněž zabýval. Veřejný ochránce práv dokonce dospěl k závěru, že k současné úpravě provozu (proti které žalobce v této věci brojí), mělo dojít již dříve. Postup NSS bude následující, buď kasační stížnost žalobce zamítne nebo nařídí jednání. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá 2

Usnesení č. 148/03/OSM - Propojka Toužimská - Veselská Dne 16.6.2006 proběhlo nové jednání na obnoveném územním řízení 1. etapy - Toužimská Mladoboleslavská. Nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti ovlivňující zdárný průběh jednání. Mandatář obnovuje veškerá potřebná vyjádření. Předpokládaný termín vydání ÚR je konec roku 2006 v návaznosti na úspěšnou změnu územního plánu. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 148/03/OSM - Propojka Toužimská - Veselská Zastupitelstvo HMP schválilo zmenšení změny ÚP Z 0637/04, ze které byla vyloučena severovýchodní část zájmového území. Lze podat žádost o vydání územního rozhodnutí. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 231/03/OŽP, OSM – Lípy v ulici Katusické Rozhodnutí MHMP o odvolání proti našemu povolení kácení doposud nebylo vydáno. MHMP využil své možnosti vypracování vlastního posudku hodnotícího posudky přiložené do spisu a současný stav stromořadí po rekonstrukci vozovky a chodníků. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 263/03/star., OSM – Zařazení majáku jako kulturní památka 1. etapa opravy majáku dokončena - střecha, klempířské prvky, fasáda. Další etapa bude výměna zasklení, oprava dveří a rekonstrukce zámečnických prvků. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 346/04/OŽP – Sanační práce - LOK Dne 5.6.2006 se na MŽP konalo neformální setkání nezávislých odborníků, jako výsledek dlouhodobé spolupráce OŽP a MŽP. Během jednání byly zjištěny nesrovnalosti ve zprávách sanující společnosti Ekosystém, s.r.o. za poslední roky. Bylo navrženo nejlevnější řešení sanace LOK a účinné dosanování PAL spočívající v tlaku na současně sanující firmu a zefektivnění již vynaložených prostředků. K tomuto kroku by bylo zapotřebí zpracovat analýzu materiálů a ročních zpráv firmy Ekosystém. MŽP navrhuje iniciaci tohoto kroku ze strany MČ, aby tak společně s MŽP a ČIŽP mohla podnítit vytvoření patřičného tlaku. Cena analýzy ministerstvem doporučené firmy (Ekohydrogeo Žitný, s.r.o.) by nepřekročila částku 10.000,- Kč. usnesení : Rada pověřuje vedoucího OŽP objednáním analýzy u firmy Ekohydrogeo Žitný, s.r.o. v navrženém rozsahu za cenu do 10.000,- Kč včetně DPH. Trvá Usnesení č. 390/04/místostar., OŽP – Cyklostezky Dne 29. 8. 2006 se konalo zasedání magistrátní skupiny pro výstavbu cyklostezek. Za MČ Praha 19 se jí účastnil ved. OŽP. Na zasedání byla projednávána a obhajována výše potřebné dotace na výstavbu našich cyklostezek. Náš projekt byl společně s dalšími 6ti MČ vybrán a ohodnocen jako nejlépe připravený k realizaci. (Seznam a rozpočet vybraných MČ je v příloze č.1.) Dne 14.9. schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy přidělení této dotace v plné výši, tj. 1,7 mil Kč. 3

MČ a OŽP při realizaci nadále spolupracují s firmou Pro-Consult, a.s., která připravovala již předchozí projektovou dokumentaci. usnesení: Rada bere na vědomí informace. Trvá Usnesení č. 391/04/OKS, místostar. – Čerpací stanice LPG Úkol trvá. V příloze předkládáme další vyjádření vyšetřujícího orgánu, který dokládá další průtahy ohledně projednávání případu. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 634/05/star., OIBNH – Realizace výtahu ve zdravotním středisku Výtah byl uveden do provozu, závady, zjištěné při kolaudaci byly odstraněny, do konce tohoto týdne proběhne kolaudační řízení. usnesení : Rada bere na vědomí. Vypouští se Usnesení č. 641/05/OŽP – Revitalizace rybníka Ve své další nabídce firma eliminovala některé složky a upřesnila jednotkové ceny a potvrdila ceny odbahnění. Spojením odbahnění a terénních úprav by došlo k výraznému zlevnění a časovému urychlení celé rekonstrukce. V příloze č. 2 je rozpočet prací (1. etapa – terénní práce a 2. etapa – stavební práce). V případě objednání a provedení těchto prací zbyde již jen 3. etapa - ozelenění, které může MČ zadat po dokončení prací popř. provést sama formou náhradních výsadeb, osetím trav. semene a nákupem vodních rostlin. Na základě jednání s MČ ze dne 29.5.2006 by měl být objednán projekt s podrobným zakreslením a zaměřením, nutný pro realizaci terénních a stavebních prací. Cena projektu bude 45.577,- Kč, hrazen bude z dotace na rybník. usnesení : Rada souhlasí se zadáním komplexního projektu na terénní a stavební práce včetně zakreslení a zaměření rybníka u firmy Alceda za cenu 45.577,- Kč vč. DPH, dále schvaluje upravenou nabídku firmy Ekohydrogeo Žitný na odbahnění za 458.745,- Kč, terénní úpravy rybníka za cenu 631.771,- Kč a následné stavební práce za 753.675,- vše vč. DPH (celkem 1.844.191,- Kč) a pověřuje vedoucího OŽP objednáním projektu u firmy Alcedo a přípravou smlouvy o dílo na realizaci odbahnění, terénních a stavebních úprav u firmy Ekohydrogeo Žitný dle nabídek a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Ekohydrogeo Žitný. Trvá Usnesení č. 649/05/ODTS – MŠ Letců – nástavba + rekonstrukce OIBNH v příloze předkládá Radě k rozhodnutí výsledek poptávkového řízení na dodávku a montáž nového kompletního vybavení MŠ Letců po dokončené rekonstrukci. V příloze předkládáme nabídky oslovených firem a to na kompletní zakázku s termínem dokončení 10.10.2006 a to včetně rozboru jednotlivých nabídek. Odbor s ohledem na kompletnost, kvalitu, reference a důležitost zakázky doporučuje firmu Interiér spol. s r.o., Praha – Kbely. usnesení : Rada po projednání s důrazem na kompletnost, kvalitu a důležitost zakázky a s ohledem na to že oslovená firma jednatelem p. Michálkem, občanem Kbel, přistoupila na nestandardní cenovou politiku MČ , tzn. slevu a vyšší záruky, souhlasí s nabídkou firmy Interiér spol. s r.o. Kbely a 4

pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy za cenu vč. DPH 2 375 067,50 Kč Trvá Usnesení č. 649/05/ODTS – MŠ Letců – nástavba + rekonstrukce Za OSM - Byly objednány stožáry na vlajky, nápis a bylo zahájeno jednání o dodávce plastiky ke vchodu. Za OIBNH - V příloze předkládáme podrobnou zprávu technického dozoru investora. V souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo dále předkládáme žádost zhotovitele o prodloužení smluvního termínu dokončení rekonstrukce MŠ do 30.9.2006. OIBNH s ohledem na skutečnost, že termín slavnostního otevření je víc než závazný a s odvoláním na objem provedených a dokončených víceprací doporučuje Radě souhlasit s prodloužením smluvního termínu ukončení rekonstrukce ze strany zhotovitele v termínu do 30.9.2006, a to formou dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o dílo. usnesení : Rada bere na vědomí průběh stavebních prací, souhlasí s prodlužením termínu dokončení a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 s termínem dokončení rekonstrukce 30.9.2006. Trvá. Usnesení č. 768 /06/OIBNH – Zateplení 4 bytových domů Kbely Bytový dům Katusická 664 – 666, 680 – 682 - dokončeno vyjma okapového chodníčku. Bytový dům Katusická– Lužanská 683 – 685 - dokončeno. Bytový dům Radvanická 697 – je provedeno snesení střešní krytiny, a následné položení parozábrany a laťování, probíhá pokládání zateplovacího systému a střešní krytiny. Všechny práce probíhají bez závad, v souladu s uzavřenou smlouvou a harmonogramem prací s termínem celkového dokončení do konce měsíce září. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 845/06/star.,OSM, OIBNH – Provozovna masa, uzenin Katusická Za OIBNH : Odbor předkládá Radě v příloze žádost pana Pavla Svobody o ukončení nájmu provozovny ke dni 28.6.2006 dohodou. Žádosti doporučujeme vyhovět. usnesení : Rada souhlasí s ukončením nájmu NP ke dni 28.6.2006. Trvá Usnesení č. 845/06/star.,OSM, OIBNH – Provozovna masa, uzenin Katusická Nájem předchozímu nájemci byl ukončen dohodou ke dni 28.6.2006. Záměr na nový pronájem byl řádně vyvěšen. Po několika telefonických informacích došla jedna písemná nabídka. Jedná se o bývalou vedoucí této provozovny - paní Ilonu Matoušovou, za jejíhož působení se provoz této prodejny výrazně zlepšil. Paní Matoušová má zájem provozovnu před otevřením kompletně zrekonstruovat - podlahy, keramické obložení, klimatizace, skladovací prostory a sociální zázemí. Tato rekonstrukce si vyžádá značné finanční náklady. Předpokládané otevření je počátkem září 2006. Nájemce nabízí nájemné ve výši 100.000,-Kč ročně, tj. 1.300,- Kč/m². OSM vzhledem k předpokládaným vloženým financím do prodejny, navrhuje po dobu rekonstrukce do doby otevření prodejny snížit nájemné na 50%. usnesení: Rada souhlasí s pronájmem prodejny masa a uzenin Katusická 669 paní Iloně Matoušové, Praha 8 za cenu 1.300,- Kč/m²/ročně s tím, že po dobu 2 měsíců s ohledem na vynaložené investice snižuje nájemné o 50%, ukládá OIBNH vypracovat nájemní smlouvu a po jejím právním prověření pověřuje starostu jejím podpisem.

5

Usnesení č. 854/06/ODTS - Pozáruční opravy Vzhledem k nepříznivé zimě došlo na území MČ k propadům chodníků a vozovky provedených ze zámkové dlažby. Všechny tyto závady jsou na komunikacích, které jsou již mimo záruku. Dále se jedná o rekonstrukci chodníku v úseku Hůlkova - Košařova. V ulici Martinické se jedná o rozšíření stávajících parkovacích míst. V oblasti I. sídliště byla zjištěna v zeleni nedostatečně zajištěná kanálová šachta - zakryto prkny a přesypáno zeminou s hrozbou vážného úrazu. Vzhledem ke skutečnosti, že firma Ekis provádí v naší městské části stavební práce, byla provedena poptávka a průběžně jsou odstraňovány závady. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předem přesně vyčíslit náklady na jednotlivé opravy, jsou tyto náklady kalkulovány do konečné podoby po odkrytí dlažby a zjištění příčiny. ODTS navrhuje tyto jednotlivé práce zahrnout do jedné objednávky. Celkové a konečné náklady činí 332 300,- Kč bez DPH. Konečná cena s DPH je 395 437,00 Kč a bude hrazena z kapitoly opravy a údržba komunikací. Ceny odpovídají cenám roku 2005. Rekapitulace jednotlivých akcí je v příloze. usnesení : Rada schvaluje návrh provedení oprav a pověřuje ved. ODTS podpisem objednávky. Trvá Usnesení č. 854/06/ODTS - Pozáruční opravy Pozáruční opravy chodníků a komunikací byly objednány. Opravy dokončeny. Vyhotoven předávací protokol a dán souhlas k fakturaci. usnesení : Rada bere na vědomí. Vypouští se Usnesení č. 855/06/star., OKS – Nábytek pro základní školu – přístavba Radní Mgr. Kocmanová předkládá na základě dohody a svého pověření návrh smlouvy s firmou Školičky s.r.o., která byla vybrána jako optimální a nejlevnější, na dodávku nábytku a zařízení do nových učeben přístavby základní školy. Pořízení bude hrazeno z daru městské části od firmy Excon a základní škola si dále pořídí z vlastních zdrojů další zařízení a nábytek v hodnotě 330 tis. Kč z fondu reprodukce. Návrh smlouvy v příloze. Zakoupený movitý majetek bude následně předán a převeden do užívání Základní škole, Praha 9 – Kbely, Albrechtická 732. usnesení : Rada schvaluje kupní smlouvu s firmou Školičky s. r. o. na dodávku nábytku a zařízení do základní školy ve výši 1.199.982,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 856/06/OSM, OKS – Nový název ulice usnesení : Rada po projednání a na návrh, který vyplynul z jednání zastupitelstva schvaluje název nové ulice v centrální části Kbel, a to „gen. Peřiny“ a ukládá ved. OSM zaslat toto stanovisko magistrátu hl. m. Prahy ke schvalovacímu procesu. Usnesení č. 867/06/star., JUDr. Nykles – Stanovení letiště Letňany jako neveřejné mezinárodní letiště Za JUDr.Nykles : 1) Je nesporné, že došlo v této věci k pochybení v rozhodnutí správního orgánu – Úřadu pro civilní letectví se sídlem v Praze, ze dne 22.12.2005. Takové rozhodnutí se opírá : - o zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, - o Správní řád (v okamžiku rozhodování zák. č. 71/1967 Sb., v případě dalšího právního postupu níže uvedeného, se již bude postupovat dle zák. č. 500/2004 Sb.) 2) Účastníci takového řízení jsou :

6

-

podle § 27 odst. 1 a) sř. - provozovatel letiště Letňany (Aeroklub Praha-Letňany), jedná se o správní řízení z moci úřední, jímž má rozhodnutí změnit nějaké právo, konkrétně letiště Letňany se tak mění z veřejného vnitrostátního letiště (pro sportovní, výcvikové a zkušební lety) na neveřejné mezinárodní letiště ; - podle § 27 odst. 2 sř. – přiznává sř. postavení účastníka další osobě, pokud může být přímo dotčena ve svých právech, to nesporně MČ P19 je, neboť kú. Kbely i Letňany přímo v lokalitě letiště hraničí, z kú. Letňany v naprosté většině případů letadla pouze vzlétávají, či přistávají, ale přes kú. Kbely vede letový koridor se všemi důsledky (navýšení letového provozu, zvýšení hluku, zvýšená možnost nebezpečné havarie, riziko vyplývající z blízkosti zásobníků PB v Satalicích, v neposlední řadě i možnost teroristických útoků) ; - jak vyplývá z předkládací zprávy pro Vládu ČR na zřízení hraničního přechodu na tomto letišti (schváleno dne 14.6.2006) je v příloze III. str. 1. konstatováno, že MČ P18 vyslovila v rámci tohoto řízení souhlas se změnou statutu letiště a je tedy zřejmé, že tato MČ P18 účastníkem řízení byla. 3) Podle správního řádu máme samozřejmě možnost právní ochrany : - § 175 stížnosti – této možnosti již využil p. starosta MČ P19 a zaslal stížnosti Min. dopravy, Min. vnitra, Min. ŽP (společná stížnost p. starosty a Bc. Lípy ža OŽP), sř. ukládá těmto orgánům povinnost vyřídit stížnosti 60 dnů od doručení, pokud je stížnost důvodná, musí správní orgán bezodkladně učinit opatření k nápravě, § 94 – přezkumné řízení, § 100 – obnova řízení, § 152 – rozklad. 4) Podle zákonů č. 133/1985 Sb.o požární ochraně, č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, č. 240/2000 Sb. krizový zákon, č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, odeslal p. starosta v souvislosti se zřízením mezinárodního neveřejného letiště žádost o prověření bezpečnostního rizika, včetně učinění nezbytných opatření k nápravě, na příslušné instituce (MPO, Min. dopravy, Min. vnitra, Primátor HMP, nám. primátora Ing. Bürgermeister, nám. Mgr. Blažek, řed. odboru kriz. řízení Ing. Beran, Bezpečnostní výbor HMP, Hasičský záchranný sbor HMP a Zdravotnická záchranná služba HMP). usnesení : Rada s ohledem na závažnost situace, vědoma si nebezpečí pro obyvatele Prahy 19, bezvýhradně podporuje postup starosty a ukládá starostovi nadále činit veškeré kroky ke zvrácení usnesení vlády a následnému uskutečnění provozu neveřejného mezinárodního letiště v Letňanech. Trvá Usnesení č. 867/06/star., JUDr. Nykles – Stanovení letiště Letňany jako neveřejné mezinárodní letiště Odvolání proti rozhodutí běží. Petice 214 občanů Kbel adresovaná k rukám pana starosty Pavla Zďárského 1. vyjadřuje protest a zásadní nesouhlas se zřízením mezinárodního letiště a zřízením hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti Letňany 2. zároveň kbelští občané žádají p. starostu o pomoc v této věci, Dne 13.09.2006 podal do podatelny ÚMČ Praha 19 oprávněný zastupce petičního výboru k rukám p. starosty 25 petičních archů s 214 podpisy. text petice: Ze sdělovacích prostředků je podepsaným známo, že letiště Letňany bylo dosud provozováno jako veřejné vnitrostátní letiště s využitím pro sportovní, výcvikové a zkušební lety. Rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví ze dne 22.12.2005 bylo stanoveno jako neveřejné mezinárodní letiště. Usnesením vlády ze dne 14.06.2006 pak byl vydán souhlas se zřízením hraničního přechodu na tomto neveřejném mezinárodním letišti Letňany.

7

Podle předkládací zprávy k tomuto usnesení se předpokládá počet pohybů 12.400 letadel za rok. Mohou zde přistávat letadla, která uvezou 6 tun nákladu, či až 12 pasažérů a to vše v těsné blízkosti našich domů a bytů ve Kbelích, kde vede letový koridor na toto letiště se všemi důsledky (zvýšení hluku, zvýšená možnost nebezpečné havárie, riziko vyplývající z blízkosti zásobníků PB v Satalicích, v neposlední řadě vzhledem k současné mezinárodní situaci i možnost teroristických útoků). Lze předpokládat, že k značnému navýšení letového provozu dojde zejména o víkendech. Již dostatečně velkou zátěží je pro nás provoz vojenského letiště Kbely a letový koridor na letiště Ruzyň. V současné době o víkendu jsou neudržitelné situace, kdy na jedné straně Kbel létají na letišti Kbely vojenské vrtulníky, na druhé straně sportovní letadla z letiště Letňany a nad nimi dopravní letadla směřující na Ruzyň. Letecký sport, letecká turistika (včetně všech příslušných poplatků) je činnost za účelem dosažení zisku a tedy se jedná o soukromé podnikání na letišti Letňany a nemůže být prováděno na náš účet a poškozovat naše práva. Jsme proto rozhodnuti bojovat proti tomuto záměru všemi zákonými prostředky, včetně protestních akcí. Vážený pane starosto, obracíme se proto na Vás jako občané Kbel a svým níže uvedeným podpisem rozhodně a důrazně protestujeme a zásadně nesouhlasíme se zřízením mezinárodního letiště a zřízením hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti Letňany a žádáme Vás proto o pomoc v této věci. Na petici očekáváme odpověď v souladu se zákonem do 30 dnů. usnesení : podporuje postup starosty a ukládá starostovi i s ohledem na petici 214 kbelských občanů nadále činit veškeré kroky ke zvrácení usnesení vlády a následnému ukončení provozu neveřejného mezinárodního letiště v Letňanech. Trvá Usnesení č. 868/06/ OŽP – Navýšení četnosti VOK na druhé pololetí r. 2006 OŽP během svých minulých jednání s MHMP opakovaně žádal o navýšení množství kontejnerů na podzimní období letošního roku. Podařilo se přesvědčit MHMP k navýšení četnosti o 8 míst. Ve spolupráci se svozovou společností pak byly dohodnuty termíny a místa VOK. usnesení : Rada bere na vědomí a ukládá ved. OŽP přehled svozu VOK řádně zveřejnit včetně uvedení příkladů, jaký druh odpadu je možné do kontejnerů odkládat. Vypouští se Usnesení č. 872/06/OKS – Smlouva o zajištění Lékařské služby první pomoci na rok 2006 Městská část Praha 9, zřizovatel Polikliniky Prosek, doručila kanceláři starosty smlouvu o zajištění LSPP na rok 2006. Jedná se o smlouvu ve stejném rozsahu jako v loňském roce, a to pro dospělé ve všední dny od 20 hod do 7 hod a ve svátek do 7 hod. do prvního prac. dne, pro děti začíná ordinace pohotovosti již od 19 hod. Rozsah služeb je s doktory smluven stacionárně, bez výjezdů. Úhrada LSPP za všechny obyvatele správního obvodu Praha 19 (16.196 obyvatel) bude z našeho rozpočtu činit 323.920,- Kč. Tento výdaj má MČ Praha 19 již začleněn do rozpočtu. Návrh smlouvy v příloze. usnesení : Rada schvaluje uzavření smlouvy s MČ Praha 9 o zajištění LSPP na Poliklinice Prosek na rok 2006 za úplatu ve výši 323.920,- Kč a pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy.

8

Usnesení č. 873/06/star., OKS – Žádost TJ Sokol o příspěvek na vodovodní přípojku Starosta MČ obdržel žádost TJ Sokola – oddíl fotbalu žádost o pomoc při naléhavé situaci ohledně odpojení „historického“ vodovodního řadu, vedoucího z bývalého závodu PAL, který zásoboval do určité míry zázemí hřiště vodou. Nyní je již tato stará přípojka v havarijním stavu a organizace ji musí odpojit. TJ Sokol navrhuje vybudovat přípojku od jejich vlastní studně k objektu a využít tak vlastního zdroje nezávadné vody. Napojení zázemí hřiště na veřejnou vodovodní síť by bylo nejen velmi nákladné, ale také technicky obtížné. Žádost spolu s návrhem řešení a rozpočtem nákladů v příloze. usnesení : Rada po projednání schvaluje použití příspěvku společenským organizacím pro TJ Sokol Kbely – fotbal do výše 70.000,- Kč na vybudování vodovodní přípojky a ukládá ved. OKS ve spolupráci s OE úkol administrativně zajistit. Vypouští se Usnesení č. 874/06/star., OKS – Darovací smlouva Excon Dle předchozích dohod firma Excon a.s. předkládá k podpisu návrh dvou darovacích smlouv po 500 tis. Kč na vybavení v oblasti školství, kde je naše MČ zřizovatelem. Smlouvy v příloze. Návrh usnesení : Rada s potěšením dar ve výši 1.000 tis. Kč přijímá a pověřuje starostu podpisem právně prověřených dvou darovacích smluv na 500 tis. Kč od firmy Excon a.s.. Vypouští se Usnesení č. 885/06/ OKS – Žádost SDH o souhlas s námětovým cvičením Velitel Sboru dobrovolných hasičů Kbely žádá o souhlas provedení námětového cvičení u příležitosti 125. výročí založení sboru, které bude završeno slavnostní Valnou hromadou a večerní taneční zábavou. Termín je naplánován na 16. 9. 2006 s navrženým objektem zásahu Dům s pečovatelskou službou na Mladoboleslavské ulici. Cvičný zásah bude proveden bez použití vody pouze jako dovednostní cvičení. V přiložené žádosti je nácvik popsán. Dále žádá o uvolnění rozpočtované částky 30.000,- na tuto akci. usnesení : Rada souhlasí s provedením námětového cvičení s tím, že cvičení bude provedeno na budově akademie Palestra v sobotu 16. 9. 2006 od 11 hodin a schvaluje uvolnění rozpočtovaných prostředků ve výši 30 tis. Kč. Vypouští se Usnesení č. 1004/06/star. - Ustavení velitele MP + výpůjčka mobilu Poprvé v historii služebny Městské policie ve Kbelích byl ustaven její velitel, a to inspektor Adámek. Starosta v rámci jeho dosažitelnosti doporučuje schválit zakoupení mobilního telefonu Nokia 6230i v ceně 5.854,- Kč a zároveň doporučuje ke schválení úhradu příspěvku měsíčního paušálu ve výši 1.000,- Kč. usnesení : Rada schvaluje nákup mobilního telefonu pro velitele služebny MP Kbely do hodnoty 6.000,- Kč a dále schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč na úhradu paušálního měsíčního poplatku operátorovi. Dále ukládá ved. OE a OSM věc administrativně zajistit. Vypouští se

9