Zpráva o činnosti rady MČ pro 16. zasedání ZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19 Vážení poslanci předkládám Vám zprávu o činnosti Rady m.č. Praha 19 za období od 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 6 řádných zasedání a 2 mimořádných zasedání a přijala 57 nových usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá zúřadovala a ukončila, některá usnesení byla projednávaná opakovaně a některá jsou stále v řešení. Předkládám Vám výtah z těchto usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní. Kompletní zápisy ze zasedání rady MČ jsou k dispozici v sekretariátu starosty. Usnesení č. 798/06/star., OKS – Žádost o změnu užívání - Areál Hůlkova č.p. 896 Rada se seznámila se žádostmi, jejichž záměrem je povolení změna užívání objektů v areálu v ulici Hůlkova č.p. 896. Podle územního plánu se jedná o území čistě obytné. 1. dočasná změna užívání (do roku 2010) objektu, který je zkolaudován jako skladový objekt Unimo na ubytovnu pro přibližně 48 ubytovaných. Žadatelem je majitel, společnost ŠVECAL spol. s r.o.. V území jsou výjimečně přípustná malá ubytovací zařízení (kapacita do 20 lůžek). 2. změna užívání části administrativního objektu na pekárnu (cca 255 m²). Žadatelem je nájemce. V území jsou výjimečně přípustné pouze nerušící služby (ne nerušící výroba) pro uspokojování potřeb území vymezeného danou funkcí. usnesení : Rada po projednání nesouhlasí se změnou užívání objektu na ubytovnu souhlasí se změnou užívání části objektu na pekárnu a ukládá ved. OV administrativní zajištění. Trvá Usnesení č. 765/06/OSBNH – Výměna stoupaček Toužimská 686 – 687 Zakázka byla dokončena a předána bez vad a nedodělků v odpovídající kvalitě. usnesení : Rada bere na vědomí. Vypouští se Usnesení č. 766/06/OSBNH – Výměna vodoměrů Toužimská 686 – 687, Chotětovská 688 - 690 Zakázka byla dokončena a předána bez vad a nedodělků v odpovídající kvalitě. usnesení : Rada bere na vědomí. Vypouští se Usnesení č. 767/06/OSBNH – Výměna oken budova B zdravotního střediska Zakázka byla dokončena a předána bez vad a nedodělků v odpovídající kvalitě. usnesení : Rada bere na vědomí. Vypouští se Usnesení č. 768 /06/OSBNH – Zateplení 4 bytových domů Kbely Dne 22.3.2006 proběhl výběr z doručených žádostí o účast losem, protokol o losování v příloze. Vylosovaným žadatelům byla zaslána následně výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace, běží lhůta pro podání nabídek s termínem doručení do 12.4.2006 do 14,00 hodin. usnesení : Rada bere na vědomí aktuální průběh výběrového řízení, a pověřuje starostu podpisem zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky. Trvá 1
Usnesení č. 780/06/OSM - Žádost o zábor veřejného prostranství Na základě požadavku rady o umístění vozu s občerstvením (grilovaná kuřata) do prostoru u Hasičárny bylo s MHMP dohodnuto doplnění tržního místa do Tržního řádu v prostoru u trafiky. usnesení: Rada souhlasí s doplněním tržního řádu takto: Identifikace: Tržní místo Praha 19 křižovatka Bakovská-Toužimská 1 Kbely u čp. 760 p.č.866/1 10m2
po-ne 8 - 20 hod
ukládá OSM v tomto smyslu informovat MHMP. Trvá
celoročně
rychlé občerstvení (grilovaná kuřata, apod)
Usnesení č. 799/06/ taj. – Pověření Bc. Milana Oubrama vedením OSVZ Dne 1.4.2006 nastupuje na pozici vedoucího OSVZ Bc. Milan Oubram, který byl vybrán v rámci výběrového řízení. usnesení : Rada pověřuje na návrh tajemnice Bc. Oubrama vedením OSVZ na dobu šesti měsíců tj. do 30.9.2006. Vypouští se Usnesení č. 390/04/místostar., OŽP – Cyklostezky Dne 30.3.2006 proběhlo jednání mezi naším OŽP a OVDŽP ÚMČ Praha 18. Záznam z jednání s mapou je v příloze. Dne 5.4.2006 představil Ing. Vosátka (Pro-Consult, s.r.o.) panu Ing. Olmrovi a panu Lípovi dosavadní postup prací na zadaném projektu. Na 13.4.2006 je svoláno jednání naší pracovní skupiny pro cyklostezky a okolních starostů (Satalic a Vinoře), kde bude projekt představen. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 390/04/místostar., OŽP – Cyklostezky Dne 13.4.2006 proběhlo jednání s projektantem, na němž byl představen projekt našich cyklostezek. Jednání se zúčastnili i zástupci magistrátní pracovní skupiny pro zřizování cyklostezek a naše aktivity v tomto směru podpořili. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 390/04/místostar., OŽP – Cyklostezky Dne 3.5.2006 doručil Ing. Vosátka (fa Pro-Consult) vypracovanou ověřovací studii námi navrhovaných Kbelských cyklostezek, na jejímž základě bude MČ přizvána na zasedání magistrátní skupiny pro budování cyklostezek. Kopie zmenšené mapy je v příloze. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 390/04/místostar., OŽP – Cyklostezky Na zasedání magistrátní skupiny pro budování cyklostezek 30.5.2006 byli pozváni i zástupci naší MČ, aby představili projekt cyklostezek Prahy 19. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá
2
Usnesení č. 571/05/ODITS - Urbanistická studie Kbely střed Předloženou konečnou verzí této studie se na svém zasedání zabývala komise výstavby a rozvoje. Bylo konstatováno, že požadavky vznášené městskou částí v průběhu přípravy projektové dokumentace pro územní řízení byly zapracovány a komise tudíž s touto PD k ÚŘ souhlasí. Doporučuje radě vydat souhlas s předloženým využitím území mezi ulicí Vrchlabskou a Žacléřskou jižně od vodní nádrže. usnesení : Rada souhlasí se studií zástavby středu městské části "Obytná skupina Kbely střed" mezi ulicemi Vrchlabskou a Žacléřskou vypracovanou Ateliérem CVRČEK v lednu 2006 pro investora ARIPUANA a.s. U Zvonařky 15, Praha 2 ukládá OSM informovat investora. Trvá Usnesení č. 798/06/OSM - Výstavba lávky přes železnici OSM obdržel návrh Smlouvy o dílo s fou STATIKA a neprodleně ji se svým stanoviskem zaslal právnické kanceláři k posouzení. Současně probíhá projektová příprava a vstupní jednání. usnesení : Rada bere na vědomí. ukládá OSM předložit na příštím zasedání rady přehled celkových nákladů stavby. Trvá Usnesení č. 806/06/OSBNH – Změna zákona č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník S účinností od 1.4.2006 dochází ke změně občanského zákoníku (v příloze), obzvláště dochází ke změně § 711 OZ – výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu. S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme schválení následujícího postupu : v případě, že nájemce obecního bytu bude dlužit trojnásobek měsíčního nájemného, zašle OSBNH takovému nájemci písemnou výstrahu s termínem úhrady dluhu. Pokud termín ze strany dlužníka nebude splněn, předložíme Radě návrh na výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu. usnesení : Rada schvaluje navržený postup s tím, že součástí výzvy k zaplacení bude sdělení o předání věci soudu, následně pak současně s výpovědí z nájmu bude žaloba na zaplacení dlužné částky k soudu a ukládá vedoucímu OSBNH trvalé plnění tohoto usnesení. Vypouští se Usnesení č. 798/06/OSM - Výstavba lávky přes železnici OSM informoval o zastavení projektu firmu STATIKA a zrušil objednávku na projekt a projednání stavby. Dle sdělení této firmy by celkové náklady na realizaci lávky včetně přístupových chodníků, komunikace a veřejného osvětlení dosáhly do výše cca 20 mil. Kč. OSM kontaktoval firmu, která staví mosty dřevěné a dle jejích propočtů by cena byla cca 15 mil. Kč. usnesení : Rada z důvodu vysoké finanční náročnosti projektu, celou akci zastavuje a odkládá do doby zajištění finančních prostředků. Vypouští se Usnesení č. 816/06/ star., OKS – Žádost o příspěvek fotbalovému klubu Prezident fotbalového klubu Kbelské vosy se obrací na městskou část se žádostí o finanční příspěvek na chod klubu a nákup sportovních potřeb. Klub hraje 3. haspaulskou ligu a snaží se co nejlépe reprezentovat Kbely. „Vosy“ nejsou profesionálním klubem a jejich činnost je kryta z dobrovolných příspěvků. usnesení : Rada po projednání schvaluje příspěvek fotbalovému klubu Kbelské vosy ve výši 25.000,- Kč z položky příspěvky společenským organizacím a ukládá OKS ve spolupráci s OE věc administrativně zajistit. Vypouští se 3
Usnesení č. 21/02/OKS – Komise životního prostředí Nové jednání nebylo svoláno. K bodu 15 ze 17. jednání : Jarní úklid Kbel. V sobotu 8.4.2006 se konal pravidelný Jarní úklid. Tohoto úklidu se zúčastnil doposud nejvyšší počet občanů Kbel – před Lidovým domem se sešlo 70 dobrovolníků (a to nejen z řad Skautů, Soptíků, členů komise ŽP a pracovníků OŽP a OSM, ale také množství jednotlivců a rodin), což zajisté svědčí o rostoucím zájmu veřejnosti o životní prostředí a čistotu městské části. Nezávisle na nás provedli jarní úklid také např. u garáží Hornopočernická (15 občanů), pracovníci PALu, VÚ 8407, zahrádkáři a další jednotlivci před svými domy. OŽP zajistil občerstvení (bagety a vody), a po skončení úklidu i doprovodný program pro děti – jízdy na koni v Radonicích. Uklidilo se celkem 10 tun (= 15 m3) odpadu. Rozpočet celého úklidu, hrazený z kapitoly OŽP, činil 4986,- Kč. Vyúčtování společně s mapkou uklizených prostor je v příloze č. 1. O průběhu Jarního úklidu bude napsán článek do Kbeláku. usnesení : Rada s potěšením bere na vědomí a děkuje všem účastníkům úklidu za jejich ochotu, pomoc a zájem o zlepšení životního prostředí v MČ Praha 19. Trvá Usnesení č. 512/05/místostar., OKS – Záměr na zpracování publikace o Kbelích Probíhají závěrečné úpravy textů, bude následovat úprava obrazového materiálu. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 641/05/OŽP – Revitalizace rybníka Z dosavadních dílčích výsledků vypracovávaných nabídek vyplývá, že rybník bude muset být vypuštěn již cca měsíc před započetím prací tj. začátkem června, aby bylo možno odstranit dnový sediment. ZHMP uvolňuje částku 1 mil. Kč, zbývá doinvestovat 2 mil. Kč. Starosta bude pokračovat v jednání s radním Gregarem. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 641/05/OŽP – Revitalizace rybníka Byla doručena nabídka na další práce na rybníku od firmy Ekohydrogeo Žitný, s.r.o., ta byla podrobena rozboru, pozváni zástupci firmy k jejímu projednání na 29.5.2006. Společně s ODTS a OSM budou osloveny další firmy a zpracován i podrobnější výkres. Byla připravena objednávka samotného odbahnění pro vybranou firmu za 458.745,- Kč. usnesení : Rada s ohledem na rozbor nabídky odkládá rozhodnutí o zadání první části zakázky na další zasedání. Trvá Usnesení č. 741/02/OV, ODITS – Rekonstrukce a nástavba ZŠ Tělocvična : - probíhají práce na venkovní a vnitřní fasádě - montáž podhledů stropu a jeho izolace - montáž VZT a elektro - pokládka polystyrénových podlahových bloků - izolace podlahy 4
- dokončena montáž oken Z důvodu platnosti nové ČSN 730035 z 06/2005 – zatížení stavebních konstrukcí sněhem došlo k přepočtu vazníků a celé konstrukce. Požadované vícenáklady činí 113.280,- Kč bez DPH a dále je nutné osadit oběhové čerpadlo okruhu VZT, aby byl zaručen jednoznačný průtok tímto okruhem. Cena čerpadla je 15.000,- Kč bez DPH. Soupis těchto vícenákladů byl předán na KD zástupci TDI. Vícepráce (změnový list č.1) ze dne 13.4.2006 v příloze. Zatékání do budovy ZŠ : Dne 27.4.2006 byly zrevidovány všechny střešní svody, revizi svodů předcházelo jejich zalití obarvenou vodou pro zjištění přesného rozsahu a místa zatékání. Dne 2.5.2006 bylo zjištěno zatékání v prostoru třídy poblíž tabule, kdy zateklo i do zářivkového tělesa výše uvedenou obarvenou vodou. Vzhledem k následným opravám a revizím všech střešních svodů je dle dodavatele závada odstraněna. usnesení : Rada bere na vědomí a schvaluje vícenáklady ve výši 128.280,- Kč bez DPH na zesílení konstrukcí a nákup oběhového čerpadla. Trvá Usnesení č. 741/02/OV, ODITS – Rekonstrukce a nástavba ZŠ Tělocvična postup prací : - dokončena podlaha pro pokládku konečné úpravy povrchu, - dokončeny vnitřní a vnější fasády, provádějí se barevné nátěry, - podhled před dokončením, příprava pro montáž světel, - probíhá montáž vnitřního zařízení tělocvičny, - probíhají výkopové práce pro odvodnění přístupového chodníku kolem budovy přístavby, - probíhají práce na chodníku od hl. vchodu do stávající budovy k západní straně přístavby. Zatékání do budovy ZŠ : Dle dopisu dodavatele Z+D je závada se zatékáním do budovy odstraněna. Vyjádření v příloze. Archeologický průzkum – Muzeum hl. m. Prahy byla doručena faktura za archeologický průzkum ve výši 158.575,- Kč včetně rozpisu prací a jejich ceny. Rozpis položek je odsouhlasen mandatářem ZAVOS. Stavbu přebírá odbor ing. Tejrovského OIBNH usnesení : Rada bere na vědomí a souhlasí s úhradou faktury za archeologický průzkum. Trvá Usnesení č. 741/02/OV, ODTS – Rekonstrukce a nástavba ZŠ Zhotovitel na základě požadavku odboru předal podrobný harmonogram prací a podklady k přefakturaci spotřebované el. energie. Proběhla zátopová zkouška, jejíž neuspokojivý výsledek je příčinou v příloze předkládaného následného postupu zhotovitele. Na základě reklamace dokončené venkovní omítky tělocvičny bude tato opravena kompletním přebroušením a následným natažením nové probarvené omítky (viz příloha). V sále tělocvičny je dokončena montáž cvičné horolezecké stěny, probíhá montáž palubkových obkladů stěn, je dokončena montáž stropních panelů s osvětlením. usnesení : Rada s ohledem na probíhající reklamace v průběhu stavby ukládá ved. OE pozastavit platbu poslední fakturace ze strany Z+D na částku 5.200 tis. Kč, a to do dalšího rozhodnutí rady. Trvá
5
Usnesení č. 772/02/star./ODITS – Kamionová doprava v ulici Hůlkova Dne 3.4.2006 byla zahájena rekonstrukce komunikace Hůlkova firmou EKIS. Stavba pokračuje. Dle smlouvy o dílo je termín dokončení první polovina měsíce července 2006. usnesení : Rada bere na vědomí. Za JUDr.Nykles : Městský soud v Praze rozhodl ve věci žalobce: Stavby K+K, s.r.o., zast. JUDr. Jaroslavem Hoškem, advokátem, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 19, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Jan Mach, 2) Mezinárodní vysokoškolské středisko pro letecké sporty v Praze, 3) LIP Praha s.r.o., všechny zúčastněné osoby zast. JUDr. Vladimírem Křížem, advokátem, k žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, t a k t o : Žaloba se odmítá. Nezákonným zásahem bylo míněno umístění dopravního značení (zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun) do ulice Hůlkova. Takové rozhodnutí správního soudu lze považovat za velmi příznivé pro MČ P19. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 97/03/ODITS – Rozšíření vozovky Jilemnická Dne 3.4.2006 byla zahájena rekonstrukce zbývající části komunikace Jilemnická v úseku Letců – Toužimská. Dodavatel PSVS Praha. Stavba pokračuje pokládkou živičných vrstev a dokončováním chodníků. Předpokládaný termín přejímky je 11.5.2006. Po přejímce vypíše SÚ kolaudační řízení. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 97/03/ODTS – Rozšíření vozovky Jilemnická Stavba dokončena. Probíhá stavební řízení. Provoz po komunikaci obnoven. Činnost dodavatele PSVS je na této stavbě je odborem dopravy hodnocena velmi kladně. usnesení : Rada bere na vědomí a ukládá ved. ODTS zajistit přizpůsobení zábradlí na křižovatce Jilemnická Toužimská a v témže místě vysázení živého plotu. Vypouští se Usnesení č. 231/03/OŽP, OSM – Lípy v ulici Katusické Dne 21.4.2006 bylo doručeno odvolání občanského sdružení Obrana životního prostředí. V současnosti se čeká na vyjádření všech účastníků řízení. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 231/03/OŽP, OSM – Lípy v ulici Katusické Čeká se na rozhodnutí odvolacího orgánu. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá
6
Usnesení č. 302/04/PS FCH – Řešení problematiky poskytování pečovatelské služby Farní charitou Neratovice FCHN zaslala roční vyúčtování hospodaření za rok 2005 (podrobný přehled v příloze č. 1). Náklady na provoz pečovatelské služby činily v roce 2005 pro MČ Praha 19 necelých 300 tis. Kč z celkových 630 tis. Kč. V příloze č. 2 je uvedeno srovnání nákladů na pečovatelskou službu za léta 2003 – 2005 vč. počtu úkonů, klientů a pečovatelek. V současné době se kontrolní skupina zabývá rozborem vyúčtování a přípravou na veřejnosprávní kontrolu u Farní charity. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 409/04/OT - N – Přehled vymáhání pohledávek ve správním řízení Za JUDr. Nyklese : Průběžná informace exekučního správního orgánu (právníka MČ P19) o vymožených sankcích od ledna 2006 - příjmech do pokladny MČ P19. Do dubna 2006 bylo realizováno 22 případů sankcí výzev exekučního správního orgánu k zaplacení dluhu povinných, z čehož byla prozatím zaplacena částka 71.000,-Kč, na základě návrhu k nařízení exekuce poukázáno na účet MČ P19 od exekutorského úřadu 39.941,-Kč. Za ŽO: ŽO předkládá informační tabulku o uložených pokutách v blokovém a správním řízení a informaci o výši uhrazených správních poplatků za 1.Q roku 2006. Ve správním řízení bylo uloženo 28 pokut v celkové výši 224.500,- Kč. K dnešnímu dni uhrazeno 13 pokut v celkové výši 64.500,-Kč. Dlužná částka činí 160.000,- Kč od 15ti podnikatelů. V blokovém řízení bylo uloženo 6 pokut v celkové výši 6.000,- Kč. Celková výše uložených pokut je 230.500,- Kč z toho uhrazeno 70.500,- Kč. Na základě výzev a exekuce z roku 2004 a 2005 byla v 1. Q 2006 uhrazena částka 125.941,- Kč. Správní poplatky za správní úkony pro fyzické a právnické osoby uhrazeny na účet úřadu ve výši 255.830,- Kč + za náklady řízení 2.000,- Kč. Celkem z činnosti živnostenského odboru ke dni 12.4.2006 bylo na účet úřadu uhrazeno 454.271,Kč. Úkol trvá čtvrtletně. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 562/05/OSM - Pojistná smlouva Proběhlo první jednání s pojišťovnou Kooperativa - stávající pojišťovna, která zatím nabídla nejlepší podmínky jak v oblasti majetku, tak i připojištění odpovědnosti zaměstnanců. Nabízená původní cena za pojištění odpovědnosti zaměstnanců byla po jednání ještě snížena o cca 20%. Po 10. květnu bude s pojišťovnou provedena obhlídka některých objektů. Pojišťovna vyhověla i ve formě zpracování pojistné smlouvy. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 641/05/OŽP – Revitalizace rybníka Nabídky oslovených firem jsou v příloze. Na základě jednání s rybáři bude rybník v týdnu 4. - 8.6.2006 sloven a vypuštěn, aby mohly kaly vyschnout. Vypuštěný bude cca 3 týdny, poté začne těžba kalů. usnesení : Rada bere na vědomí postup prací ohledně vyčištění dna rybníka, schvaluje nabídku firmy Ekohydrogeo Žitný s.r.o. za cenu 458.745,- Kč a 7
pověřuje ved. OŽP objednáním odtěžení kalů rybníka u této firmy. Trvá Usnesení č. 840/06/ OT-U – Žádost o navýšení kapacity v MŠ Letců V souvislosti s přístavbou budovy MŠ Letců předkládáme v příloze č. 2 žádost vedení MŠ Kbely o souhlas s navýšením kapacity této školky. V žádosti je uveden pouze předpokládaný počet tříd a dětí, konečný počet schvaluje hygienik a stavební úřad. K dalším jednáním ohledně navýšení povoleného počtu dětí je třeba přiložit souhlas ZZMČ . usnesení: Rada souhlasí s navýšením kapacity MŠ o 75 dětí na celkovou kapacitu 225 dětí a ukládá tajemnici předložit žádost o zvýšení kapacity MŠ Letců na 16. ZZMČ Trvá Usnesení č. 469/01/ODTS/star. - Centrum městské části Technická infrastruktura České nemovitosti – komunikace, chodníky, parkoviště a zastávka MHD budou dokončeny do 20.6.2006. Rekonstrukce komunikace Žacléřská – vybrán dodavatel firma Pragis. Stavba bude zahájena dne 1.7.2006, což si vyžádá změnu trasy linek MHD, které budou přesunuty jako ostatní doprava do ulice Vrchlabské, neboť stavba bude probíhat za plné uzávěry. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 739/02/ODTS – Generel dopravy, TV Kbely, komunikace sever Stavba 0093 etapa 0014 - Katusická Rekonstrukce komunikace a chodníků Katusická byla zahájena 22.7.2005. Stavba pokračuje výstavbou chodníků a parkovišť ve východní části. Stavba 0093 etapa 0015 - sběrná Husův park - stavba zkolaudována. Chodník ke hřbitovu - chodník a veřejné osvětlení dokončeno. Kolaudační řízení proběhlo 25.4.2006. Kolaudační rozhodnutí zastávky MHD v ulici Semilské je vydáno a běží zákonná lhůta k odvolání. Dle DP Praha bude zastávka provozována od 1.7.2006, kdy dochází ke změně jízdních řádů vzhledem k prázdninám. Parkoviště před hřbitovem - parkoviště dokončeno včetně nutných úprav. Vydáno kolaudační rozhodnutí a běží zákonná lhůta k odvolání. Přechod pro chodce Mladoboleslavská - zpracována projektová dokumentace a požádáno o vydání Ohlášení – vydává obor dopravy MHMP. Po vydání Ohlášení zajistí mandatář ZAVOS dodavatele. Přechod pro chodce Semilská – zpomalovací práh – instalován, realizace ukončena. Přechod pro chodce - zvýšená křižovatka Toužimská - dokumentace zpracována a předána žádost na SÚ. V současné době ještě mandatář doplňuje potřebná vyjádření. Po vydání stavebního povolení (ohlášení) zajistí mandatář dodavatele a realizaci. Technická infrastruktura České nemovitosti – komunikace, chodníky, parkoviště a zastávka MHD budou dokončeny do 20.6.2006. Dodavatel PSVS. Dne 30.5.2006 proběhl kontrolní den. Rekonstrukce komunikace Žacléřská – vybrán dodavatel firma Pragis. Stavba bude zahájena dne 1.7.2006, což si vyžádá změnu trasy linek MHD, které budou přesunuty jako ostatní doprava do ulice Vrchlabské, neboť stavba bude probíhat za plné uzávěry. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá
8
Usnesení č. 772/02/star./ODTS – Kamionová doprava v ulici Hůlkova Za ODTS : Dne 3.4.2006 byla zahájena rekonstrukce komunikace Hůlkova firmou EKIS. Stavba pokračuje dle harmonogramu. Ve spolupráci s projektantem, ÚMČ Praha 19 a ZAVOSem je řešena účinnost omezeného průjezdu vozidel delších než 9 m. Za JUDr.Nykles : Vzhledem ke skutečnosti, že provedenou rekonstrukcí komunikace Hůlkova nepominou důvody stanovení místní úpravy silničního provozu na této komunikaci, spočívající v omezení maximální možné hmotnosti projíždějících vozidel na 6t dopravním značením B 13 (6 tun) podle § 9 odst. 1 písm. n/ vyhl. 30/2001 Sb., zažádal starosta MČ P19 ODTS o ponechání tohoto dopravního značení. Žádost viz příloha. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 634/05/star., OIBNH – Realizace výtahu ve zdravotním středisku Za OBINH : Dne 26.5.2006 proběhlo kolaudační řízení dokončeného výtahu. Po doplnění označení strojovny a hasičského přístroje bude povolen provoz výtahu, vlastní kolaudační rozhodnutí bude vydáno po předložení stanoviska svazu invalidů k dostatečnosti bezbariérového vstupu do budovy, které provede zhotovitel. Za OSM : Byly shledány závady bránící řádné kolaudaci (požární předpisy, přístup občanů se sníženou pohyblivostí). Po jejich odstranění bude v řízení pokračováno. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 768 /06/OIBNH – Zateplení 4 bytových domů Kbely Na bytovém domě Katusická 664 – 666 a Katusická – Lužanská 683 – 685 probíhá souběžně odkrývání střešní krytiny, následné pokládání parozábrany a postupné pokládání zateplovacího systému na bočních stranách uvedených bytových domů. Práce probíhají bez závad. usnesení : Rada bere na vědomí. Trvá Usnesení č. 845/06/star.,OSM, OIBNH – Provozovna masa, uzenin Katusická Na základě zjištění hrubého porušení smluvních podmínek a po poradě starosty, OSM a OIBNH byla dne 30.5.2006 doručena nájemci výpověď z nájmu nebytových prostor bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet od 1.6.2006 s klauzulí okamžitého ukončení nájmu v případě, že nájemce uzavře provozovnu v průběhu výpovědní lhůty. usnesení : Rada souhlasí s postupem starosty, schvaluje výpověď z nájmu uvedeného nebytového prostoru, ukládá OSM vypsat výběrové řízení na nájem provozovny. Trvá
9