ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci podlimitní veřejné zakázky

„RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul.“

Veřejný zadavatel Název: Město Valašské Meziříčí Sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Úvodní informace ........................................................................................................... 3 Identifikační údaje zadavatele ........................................................................................ 3 Předmět plnění veřejné zakázky .................................................................................... 3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ....................................................................... 6 Doba a místo plnění veřejné zakázky ............................................................................. 6 Kvalifikace dodavatelů ................................................................................................... 7 Subdodavatelé ............................................................................................................. 11 Jistota .......................................................................................................................... 12 Obchodní a platební podmínky ..................................................................................... 13 Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek ................................................ 14 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny ....................................................... 14 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ............................................................ 16 Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění .. 17 Lhůta a místo podání nabídek, otevírání obálek ........................................................... 18 Zadávací lhůta ............................................................................................................. 19 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek ............................................................ 19 Poskytování zadávací dokumentace ............................................................................ 19 Ostatní informace ......................................................................................................... 19

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Příloha č. 1 Dokumentace pro provedení stavby „Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul.“, zakázkové číslo 2012 011, zpracovaná společností CAD - PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí Příloha č. 2 Výkaz výměr Příloha č. 3 Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. MěÚVM 54137/2012 ze dne 18. 12. 2012 (nabytí právní moci dne 22. 1. 2013) Příloha č. 4 Rozhodnutí stavební povolení č. j. MěÚVM 04799/2013 ze dne 4. 2. 2013 (nabytí právní moci dne 22. 2. 2013) Příloha č. 5 Stanovisko č.j. MěÚVM 02660/2013 ze dne 16. 1. 2013 Příloha č. 6 Smlouva o dílo (vzor) Příloha č. 7 Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012 Příloha č. 8 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 9 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor) Příloha č. 10 Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (vzor) Příloha č. 11 Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (vzor) Příloha č. 12 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (vzor) Příloha č. 13 Subdodavatelské schéma (vzor) Příloha č. 14 Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor) Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

2

1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1. Tato zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), podrobnější vymezení údajů a další informace nezbytné pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace rovněž obsahuje specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené, se řídí ZVZ. 1.2. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1.3. Na uvedenou veřejnou zakázku je zažádáno o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu ČR - Ministerstva pro místní rozvoj.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Sídlo: IČ: DIČ:

Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 00304387 CZ00304387

www adresa: profil zadavatele:

www.valasskemezirici.cz www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: MUDr. Miroslav Krchňák, místostarosta Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Tomáš Krchňák, referent Oddělení právního MěÚ tel. +420 571 674 116, mob. +420 602 710 348 e-mail: [email protected]

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Předmět veřejné zakázky 3.1.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul.“ dle dokumentace pro provedení stavby, která je součástí této zadávací dokumentace. 3.1.2. Předmětem veřejné zakázky je rovněž: − vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště, − zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, − opatření k ochraně životního prostředí, − pojištění stavby, díla a osob, − poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, − zajištění nezbytných dopravních opatření, Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

3

− − − − − − − −

−

−

− −

zajištění všech nutných zkoušek, likvidaci odpadů včetně poplatků, vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, výroba a osazení v místě stavby informační tabule o stavbě, geodetické vytyčení stavbou dotčených pozemků před zahájením provádění díla, spotřeba médií (např. energií vody), vytyčení stavby, informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající, zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objížďky, apod., včetně všech poplatků s tímto spojených), informování majitelů sousedních nemovitostí o zahájení stavby a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí, uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd.

3.1.3. Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů: − dokumentace skutečného provedení díla – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě, − zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky, − geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu případného věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x, − geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla dle odstavce 11.5.1, odrážka b) obchodních podmínek města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012, − doklad o vytyčení stavby, − předávací protokoly mezi dodavatelem a jeho subdodavateli, − protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, − doklad o nakládání s odpady, − kompletní dokladová část dle odstavce 11.5.1, odrážka c), d), e), f), g), h), i), j), k) obchodních podmínek města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012. 3.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky 3.2.1. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dále stanoven: − zadávací dokumentací včetně všech příloh; − dokumentací pro provedení stavby „Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul.“, zakázkové číslo 2012 011, zpracovaná společností CAD - PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí; − výkazem výměr; − Rozhodnutím územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. MěÚVM 54137/2012 ze dne 18. 12. 2012 (nabytí právní moci dne 22. 1. 2013); − Rozhodnutím stavební povolení č. j. MěÚVM 04799/2013 ze dne 4. 2. 2013 (nabytí právní moci dne 22. 2. 2013); − Stanoviskem č.j. MěÚVM 02660/2013 ze dne 16. 1. 2013. 3.2.2. Rozsah veřejné zakázky je dán následujícími stavebními objekty: SO 01 - neobsazeno Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

4

SO 02 STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY Stanoviště pro kontejnery na domovní a tříděný odpad Budou vybudována 4 stanoviště na komunální a separovaný odpad. Stanoviště budou vybavena polopodzemními kontejnery o objemu 5 m3 a 3 m3. V rámci stanoviště pro kontejnery budou dodány plastové popelnice na Tetra pack – nápojové kartony. Zpevněná plocha okolo kontejnerů bude provedena s povrchem ze zámkové dlažby, osazené do betonových obrubníků. SO 03 PĚŠÍ KOMUNIKACE Nové spojovací chodníky budou provedeny s povrchem v zámkové dlažbě, po obvodu ukončené železobetonovými prefabrikovanými chodníkovými obrubníky. SO 04 PARKOVACÍ STÁNÍ Nově realizované parkovací stání budou spádovány směrem ke stávající komunikaci. Plochy pro nová parkovací stání budou provedena s živičným povrchem, lemovaným silničními železobetonovými prefabrikovanými obrubníky. Parkovací plochy budou doplněny příslušnými vodorovnými a svislými dopravními značkami. SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY V rámci sadových úprav dojde k pokácení suchých, provozně nebezpečných a přestárlých dřevin. Převážně jde o kolidující stromy s novou výstavbou nebo o stromy s výrazně sníženou vitalitou. Je navrženo provedení ořezu přerostlých keřů. Budou realizovány nové výsadby. V rámci úprav dojde k založení nového trávníku. SO 06 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ, ÚPRAVA DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ Stávající plochy chodníků v prostoru sídliště jsou převážně s asfaltovým zvětralým a popraskaným či zvlněným povrchem, nebo s povrchem z betonové dlažby 300 x 300 mm. Účelem objektu je provedení těchto chodníků v nové úpravě s povrchem ze zámkové dlažby včetně železobetonových prefabrikovaných obrubníků a výměny podloží. Součástí chodníkových ploch jsou také stávající terénní schodiště, která budou sanována. V terénu jsou položeny betonové žlaby zaústěné do kanalizačních šachet, pro zachycení povrchových dešťových vod. Žlaby v celé své délce budou zbaveny porostů, nečistot a budou sanovány. Poškozené díly žlabů budou vyměněny. V rámci části Veřejné osvětlení bude provedena instalace nových svítidel VO na panelovém sídlišti Štěpánov, lokalita Smetanova ul a Písečná ul. ve Valašském Meziříčí. Bude provedena rovněž pokládka nových kabelů VO ve stávající trase. SO 07 neobsazeno SO 08 NAHRAZENÍ A DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE Bude provedeno nahrazení a doplnění městského mobiliáře - instalace nových laviček, odpadkových košů a košů na psí exkrementy, kompostérů. SO 09 ODSRANĚNÉ PRVKY Z prostoru mezi bytovými domy budou odstraněny původní, nefunkční, nevyužívané prvky - stávající sušáky na prádlo, klepače na koberce, původní k ontejnerová stanoviště a původní prvky městského mobiliáře. SO 10 VO U PARKOVIŠTĚ U MŠ Jedná se o přeložku svítidel VO, včetně rozvodů u nového parkoviště. Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

5

SO 11 OPRAVY PARKOVIŠTĚ č. 1 a č. 2 Na ulici Smetanova budou opravena stávající parkoviště. 3.2.3. Pokud v průběhu realizace veřejné zakázky nastane situace, že po vytyčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí dodavatel. Jedná se především o administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků správce sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou spojené vícenáklady, bude postupováno dle ZVZ. 3.2.4. Zadavatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí veřejné zakázky. 3.2.5. Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze vzorového návrhu smlouvy o dílo (viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace). Uchazeč nemusí vzorovou smlouvu použít, je však povinen do svého návrhu zapracovat práva a povinnosti vyplývající z této vzorové smlouvy (zejména rozsah plnění veřejné zakázky, práva a povinnosti vyplývající z této zadávací dokumentace, sankce, platební podmínky, podmínky platnosti a účinnosti). 3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7 Stavební práce 43325000-7 Zařízení parků a hřišť 44613800-8 Kontejnery na odpadový materiál 45223300-9 Výstavba parkovišť 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH: 7.592.589,48 Kč 5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 5.1.1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn poskytnutím finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR – Ministerstva pro místní rozvoj (předpoklad červenec 2013). 5.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 30 dnů od předpokládaného termínu zahájení, pak nemá vliv na termín dokončení a předání veřejné zakázky. Pokud se z důvodů na straně dodavatele nepodaří plnění díla zahájit do 30 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má dodavatel právo na změnu termínu dokončení a předání díla tak, aby zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení a předání stavebních prací zůstala ve dnech zachována po odečtení 30 dnů, s kterými musí dodavatel počítat. 5.1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 5.1.4. Předpokládaný termín zahájení: do 3 pracovních dnů od písemného sdělení zadavatele, že má pro úhradu díla zabezpečeny finanční prostředky a že je možné stavební práce zahájit (předpoklad červenec 2013) Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 29. 11. 2013 5.1.5. Uchazeč předloží ve své nabídce závazný časový a věcný postup prací, jež bude přílohou smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být vypracován v týdnech. Harmonogram bude tvořit přílohu smlouvy o dílo. 5.1.6. Práce budou probíhat v pracovní dny maximálně od 7:00 do 19:00 hodin. V sobotu maximálně od 8:00 do 18:00 hodin, v neděli a státem uznané svátky nebudou povoleny žádné práce. Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

6

5.2. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je Valašské Meziříčí - panelové sídliště Štěpánov. 5.3. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Podmínka účinnosti smlouvy: 5.3.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, v němž zadavatel písemně sdělí dodavateli, že má pro úhradu veřejné zakázky zabezpečeny finanční prostředky a že je možné stavební práce zahájit. Teprve po tomto písemném sdělení je možné práce zahájit. 5.3.2. Pokud zadavatel nevydá písemný pokyn o zabezpečení finančních prostředků ani do 31. 8. 2013, nenabude smlouva účinnosti a pozbývá platnosti. Pokud zadavatel písemný pokyn do stanoveného data nevydá a smlouva pozbude platnosti, nevznikne žádné ze smluvních stran nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. 5.3.3. V případě, že na předmět smlouvy bude získán příspěvek ze státního rozpočtu ČR – Ministerstva pro místní rozvoj, je dodavatel povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem příspěvku, zejména je povinen uchovat po minimální dobu stanovenou v podmínkách poskytovatele příspěvku veškerou dokumentaci týkající se této smlouvy a umožnit kontrolním orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. 5.3.4. Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze vzorové smlouvy o dílo, která je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. 6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 6.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: − splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ (viz bod 6.1.1. této dokumentace) − splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ (viz bod 6.1.2. této dokumentace) − splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ (viz bod 6.1.3. této dokumentace) − předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku (viz bod 6.1.4. této zadávací dokumentace)

zadávací zadávací zadávací veřejnou

6.1.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

7

c) d)

e) f) g) h) i)

j) k)

osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.1. postupem dle § 62 odst. 3 ZVZ, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 9 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Doklady, které předloží vítězný uchazeč ve smyslu § 82 ZVZ: Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. Dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v rámci základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.1. níže uvedené doklady: − výpis z evidence Rejstříku trestů [bod 6.1.1. písm. a) a b)] − potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení [bod 6.1.1. písm. f)] − potvrzení příslušného orgánu či instituce (potvrzení správy sociálního zabezpečení podle § 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) [bod 6.1.1. písm. h)] Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

8

− čestného prohlášení [bod 6.1.1. písm. c), d), e) a g), i), j), k)] Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: − výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán − doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci − osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „Pozemní stavby“. Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.2. postupem dle § 62 odst. 3 ZVZ, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 10 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Doklady, které předloží vítězný uchazeč ve smyslu § 82 ZVZ: Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. Dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v rámci profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.2. níže uvedené doklady: − výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů, − živnostenské oprávnění či výpis ze živnostenského rejstříku obsahující oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, − osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „Pozemní stavby“. 6.1.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: − seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, Rozsah požadovaných informací a dokladů: − osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů: − dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru, přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 3 mil. Kč bez DPH. Obdobným Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

9

charakterem prací se rozumí stavby chodníků, parkovišť nebo regenerace panelových sídlišť. Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.3. postupem dle § 62 odst. 3 ZVZ, tedy předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 11 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Doklady, které předloží vítězný uchazeč ve smyslu § 82 ZVZ: Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. Dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v rámci technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 6.1.3. níže uvedené doklady: − seznam stavebních prací. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit. 6.1.4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Způsob prokázání: Uchazeč prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení, kde prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění veřejné zakázky. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 12 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů 6.2.1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 6.2.2. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: - doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. 6.2.3. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ. 6.2.4. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

10

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 6.2.5. Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle § 51 odst. 7 ZVZ. 6.3. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace: 6.3.1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

a

výpis

6.3.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy ve formě čestného prohlášení. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ. 6.4. Jazyk dokladů, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace: Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, budou předloženy v českém jazyce. Pokud dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce, musí k nim připojit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů 6.5.1. Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ. 6.5.2. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ. 6.5.3. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ. 7. SUBDODAVATELÉ 7.1. Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého subdodavatele. 7.2. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam subdodavatelů (viz. příloha č. 13 zadávací dokumentace), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) a finančního podílu na veřejné zakázce. Uchazeč je zároveň povinen předložit smlouvu se subdodavatelem, ze které bude vyplývat povinnost provést určité plnění veřejné zakázky. Pokud uchazeč prostřednictvím daného subdodavatele prokazuje splnění kvalifikace, tak je povinen postupovat v souladu s § 51 odst. 4 ZVZ (bod 6. 2. zadávací dokumentace). 7.3. Pokud uchazeč subdodavatelské schéma nepředloží, bude to chápáno tak, že veřejná zakázka bude činěna bez využití subdodavatelů. 7.4. Zadavatel vymezuje následující části plnění veřejné zakázky, které nesmí být plněny subdodavatelem: a) SO 03 PĚŠÍ KOMUNIKACE Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

11

- mimo dodávek a prací týkajících se živice a asfaltobetonu (položky výkazu výměr 2, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 43, 45), které mohou být plněny subdodavatelem. b) SO 06 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ, ÚPRAVA DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ - mimo dodávek a prací týkajících se živice a asfaltobetonu (položky výkazu výměr 6, 7, 36, 37, 38, 39, 43, 58, 59, 67, 69), které mohou být plněny subdodavatelem, - mimo dodávek a prací oddíl 21-M- Elektromontáže (celý oddíl), které mohou být plněny subdodavatelem. 7.5. Zadavatel má právo požadovat smluvní sankci v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedených v nabídce uchazeče nebo při využití subdodavatele, který v nabídce nebyl uveden ve výši 5 % z celkové ceny díla uchazeče včetně DPH za každé takovéto porušení. 8. JISTOTA 8.1. Výše a forma poskytnutí jistoty 8.1.1. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s ustanovením § 67 ZVZ ve výši 130.000,- Kč. 8.1.2. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a. s. pod číslem 19-1229851/0100, variabilní symbol: IČ uchazeče. Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. 8.1.3. Dokladem o poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele se pro účely této veřejné zakázky rozumí: − kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo − originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo − originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením v žádném případě není orazítkovaný převodní bankovní příkaz) nebo − kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. 8.1.4. Pokud uchazeč poskytne zadavateli jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, doloží uchazeč ve své nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uvede číslo účtu uchazeče, variabilní symbol a název banky pro vrácení peněžní jistoty. 8.1.5. Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky, tzn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku požadovanou zadavatelem, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele (ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů). Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloženo zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky. Uchazeč vloží originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky do vyjímatelného obalu tak, aby mohl zadavatel vrátit tento originál v souladu s § 67 odst. 5 ZVZ. Nabídka uchazeče musí též obsahovat kopii listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky. 8.1.6. Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ (viz bod č. 15 zadávací dokumentace). Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

12

8.1.7. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění. 8.1.8. Podá-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhoví, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 ZVZ. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podá-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna. 8.2. Výkon práva z poskytnuté jistoty Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zaúčtovaných peněžním ústavem. 8.3. Uvolnění jistoty 8.3.1. V případě, že zadavatel nevykoná právo z poskytnuté peněžní jistoty, peněžní jistotu uvolní. Uchazeč je tedy povinen ve své nabídce uvést, na jaké číslo účtu má být peněžní jistota zaslána. 8.3.2. Poskytnutou jistotu uvolní zadavatel uchazeči v souladu s § 67 odst. 2 ZVZ. 9. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 9.1. Obchodní podmínky 9.1.1. Pro plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví obchodní podmínky, které jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace) a Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí, které byly schváleny Radou města dne 27. 8. 2012 (viz. příloha č. 7 zadávací dokumentace). 9.1.2. Uchazeč nemusí vzorovou smlouvu uvedenou v předchozím bodě tohoto článku použít, je však povinen do svého návrhu smlouvy zapracovat práva a povinnosti vyplývající z této vzorové smlouvy (zejména rozsah stavebních prací, sankce, omezení pracovní doby, platební podmínky a další podmínky vyplývající z této zadávací dokumentace). 9.1.3. Součástí předání veřejné zakázky budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi dodavatelem a subdodavateli. 9.2. Platební podmínky 9.2.1. Cena veřejné zakázky bude uhrazena na základě dvou faktur, které budou vystaveny po předání a převzetí veřejné zakázky. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí a předání veřejné zakázky. První faktura bude vystavena na celkovou částku včetně DPH 4.000.000,- Kč se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. Druhá faktura bude vystavena na zbývající částku dle smlouvy o dílo se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. 9.2.2. Fakturované částky budou vyčísleny v celých korunách. Zaokrouhlení bude provedeno v souladu s platnou legislativou 9.2.3. Další platební podmínky jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace) a v obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012 (viz. příloha č. 7 zadávací dokumentace)

Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

13

10. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 10.1. Stanovení technických podmínek 10.1.1. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro realizaci stavby (stupeň DPS – dokumentace pro provedení stavby) „Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul.“ zakázkové číslo 2012 011, zpracovaná společností CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí; výkazem výměr; Rozhodnutím územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. MěÚVM 54137/2012 ze dne 18. 12. 2012 (nabytí právní moci dne 22. 1. 2013), Rozhodnutím stavební povolení č.j. MěÚVM 04799/2013 ze dne 4. 2. 2013 (nabytí právní moci dne 22. 2. 2013), Stanoviskem č.j. MěÚVM 02660/2013 ze dne 16. 1. 2013 a zadávací dokumentací včetně všech příloh. 10.1.2. Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na níže uvedené dokumenty: - české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, - evropská technická schválení, - obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, - mezinárodní normy, nebo - jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 10.1.3. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10.1.4. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10.1.5. Obsahují-li přílohy zadávací dokumentace fotografie či jiné obrázky zobrazující konkrétní výrobky, jedná se pouze o možný typ provedení daného produktu, na kterém zadavatel netrvá. Je možné použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 10.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 11.1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH. Veškeré částky budou uvedeny v celých korunách. Zaokrouhlení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. 11.2. Příloha č. 2 tvoří výkaz výměr, do kterého uchazeč ocení jednotlivé položky v Kč bez DPH. V listech výkazu výměr, které rekapitulují nabídku uchazeče, ocení uchazeč cenu v Kč bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Zadavatel nepřipouští změnu struktury a pojmenování jednotlivých položek výkazu výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem, je pro stanovení nabídkové ceny závazná tištěná forma výkazu výměr. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektu a případné rozpory si vyjasnit v souladu s ust. § 49 odst. 1 ZVZ. Pokud zadavatel upřesní obsah výkazu výměr např. doplněním, upřesněním měrných jednotek, vyloučením měrných jednotek apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 49 odst. 3 ZVZ zahrnout do svého výkazu výměr. Taková změna se nepovažuje za porušení zadávacích podmínek. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a naceněnými položkovými rozpočty, může zadavatel vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení. Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

14

11.3. Nabídková cena bude rovněž uvedena v návrhu smlouvy o dílo, a to v členění: nabídková cena celkem bez DPH, DPH, nabídková cena celkem včetně DPH. 11.4. Nabídková cena bude dále uvedena v krycím listu nabídky. Pro zpracování krycího listu nabídky může uchazeč použít vzor krycího listu, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace. 11.5. V případě, že ze strany uchazeče dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji uchazeč z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že naceněnéné položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek naceněného položkového rozpočtu. Pokud se při plnění veřejné zakázky prokáže, že uchazeč v rámci své nabídky upravil nebo nějak změnil položky v naceněném položkovém rozpočtu oproti předloženému výkazu výměr, má zadavatel právo požadovat plnění uvedené ve výkazu výměr. 11.6. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny jednotlivých položek naceněného položkového rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná. 11.7. Uchazeč je povinen prostudovat si dokumentaci pro realizaci stavby. 11.8. Cena musí obsahovat dále i náklady na: - vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště, - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, - opatření k ochraně životního prostředí, - pojištění stavby, díla a osob, - poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, - zajištění nezbytných dopravních opatření, - zajištění všech nutných zkoušek, - likvidaci odpadů včetně poplatků, - vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, - výroba a osazení v místě stavby informační tabule o stavbě, - geodetické vytyčení stavbou dotčených pozemků před zahájením provádění díla, - spotřeba médií (např. energií vody), - vytyčení stavby, - informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající, - zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objížďky, apod., včetně všech poplatků s tímto spojených), - informování majitelů sousedních nemovitostí o zahájení stavby a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí, - uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, - účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd. 11.9. Cena musí obsahovat rovněž náklady za zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů: - dokumentace skutečného provedení díla – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě, - zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky, - geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu případného věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x, Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

15

-

geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla dle odstavce 11.5.1, odrážka b) obchodních podmínek města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012, doklad o vytyčení stavby, předávací protokoly mezi dodavatelem a jeho subdodavateli protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, doklad o nakládání s odpady, kompletní dokladová část dle odstavce 11.5.1, odrážka c), d), e), f), g), h), i), j), k) obchodních podmínek města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012,

11.10. Náklady uvedené v bodech 11.8. a 11.9. nemusí mít ve výkazu výměr samostatnou položku, proto je uchazeč ocení do samostatné položky ostatní náklady. Pokud tyto náklady uchazeč do naceněného položkového rozpočtu nezapracuje, náklady na tuto činnost uhradí z vlastních zdrojů. 11.11. Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě o dílo a obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012 (viz. příloha č. 6 a č. 7 zadávací dokumentace). Veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do ceny stavebních objektů. Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 12. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 12.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky. 12.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 12.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 12.4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně. 12.5. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (originál + kopie) včetně CD/DVD nosiče. Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky. 12.6. Nabídka bude obsahovat: 1. Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (vzor viz. příloha č. 8 zadávací dokumentace), 2. Plná moc je-li nabídka nebo její část podepsána zplnomocněnou osobou, 3. návrh smlouvy o dílo (vzor viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče včetně příloh: Příloha č. 1 – Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí ze dne 27. 8. 2012 podepsané oprávněnou osobou uchazeče Příloha č. 2 – Naceněný položkový rozpočet Příloha č. 3 – Harmonogram časového a věcného postupu prací v týdnech Příloha č. 4 – Subdodavatelské schéma (nepředložení subdodavatelského schéma bude chápáno tak, že veřejná zakázka bude plněna bez využití subdodavatelů); v případě, že bude využito subdodavatele, Veřejná zakázka „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul .“

16

předloží uchazeč smlouvu o zajištění subdodávky dle bodu 7. 2. této zadávací dokumentace, případně další doklady dle bodu 6. 2. této zadávací dokumentace. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. V případě pochybností nebo rozporů je rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. 4. doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace – čestná prohlášení (viz. bod 6 této zadávací dokumentace), 5. doklad o složení (poskytnutí) jistoty, příp. číslo účtu, na který má být jistota vrácena, pokud uchazeč poskytl peněžní jistotu. 6. CD/popř. DVD 12.7. Součástí nabídky musí být rovněž v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ: - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč je oprávněn použít vzor čestného prohlášení, který tvoří Přílohu č. 14 této zadávací dokumentace. 12.8. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - své nabídky zabezpečili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. 12.9. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 1. obsah nabídky, 2. vyplněný krycí list nabídky, 3. plná moc (viz. bod 12.10 zadávací dokumentace) 4. návrh smlouvy o dílo včetně příloh, 5. doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ (viz. bod 12. 7. zadávací dokumentace), 6. doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace – čestná prohlášení, 7. potvrzení o složení jistoty, 8. ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 12.10. V případě, že některé části nabídky (včetně smlouvy) budou podepsány osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, předloží uchazeč příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. 13. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 13.1. Dodatečné informace 13.1.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 13.1.2. Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Tomáš Krchňák, referent Oddělení právního MěÚ tel. +420 571 674 116, mob. +420 602 710 348 e-mail: [email protected] 13.1.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům podmínkám i bez předchozí žádosti.

dodatečné

informace

k zadávacím


17

13.1.4. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. 13.1.5. Veškeré písemné dodatečné informace budou uchazečům poskytovány prostřednictvím e-mailu, který uchazeč uvede při vyzvednutí zadávací dokumentace nebo ve své žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, příp. na e-mailovou adresu, ze které bylo žádáno o zaslání zadávací dokumentace. Pokud žádná taková e-mailová adresa u uchazeče neexistuje, budou dodatečné informace zaslány do datové schránky nebo na adresu sídla uchazeče. Dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele. 13.2. Prohlídka místa plnění Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, místo je veřejně přístupné. 14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 14.1. Způsob a místo podání nabídek 14.1.1. Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská 784, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí. 14.1.2. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik podání nabídky považováno průkazné převzetí nabídky zadavatelem. 14.1.3. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 14.2. Lhůta pro podání nabídky Nabídku lze doručit nejpozději do: 27. 5. 2013 do 10:00 hodin 14.3. Další podmínky k předložení nabídky Nabídka musí být podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky „RPS Valašské Meziříčí, Štěpánov – IV.etapa, Regenerace panelového sídliště Štěpánov, lokalita Smetanova ul. a Písečná ul.“, – CENOVÁ NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ. 14.4. Otevírání obálek 14.4.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 27. 5. 2013 od 12:00 hodin v sídle zadavatele – malá zasedací místnost MěÚ (budova radnice), Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí. 14.4.2. Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. 14.4.3. Uchazeči přítomni na otevírání obálek s nabídkami prokážou svou totožnost občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a rovněž svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů. 14.4.4. Zástupci uchazečů přítomni na otevírání obálek prokážou svou totožnost občanským průkazem či jiným obdobným průkazem a zároveň oprávněním jednat jménem/za uchazeče (plná moc či jiný obdobný dokument). Rovněž svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů.


18

15. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanoví ve smyslu § 43 ZVZ zadávací lhůtu do 31. 8. 2013. Po tuto lhůtu je uchazeč svou nabídkou vázán. 16. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 16.1. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 16.2. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší. 17. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 17.1. Zadávací dokumentace, kromě netextové části, je zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387. Uchazeči si mohou o kompletní zadávací dokumentaci zažádat na e-mail kontaktní osoby: [email protected] nebo na adresu MěÚ Valašské Meziříčí, Právní oddělení, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí. V žádosti budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje uchazeče včetně navrhovaného způsobu doručení zadávací dokumentace. 17.2. Zadavatel předá či odešle zadávací dokumentaci včetně všech příloh dodavateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. 17.3. Zadávací dokumentace bude uchazečům poskytována bezplatně, přednostně na CD. 18.

OSTATNÍ INFORMACE

18.1. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 18.2. Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 ZVZ, § 76 odst. 6 ZVZ a § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí uveřejněním na profilu zadavatele. V daném případě se dle uvedených ustanovení tyto dokumenty považují za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Valašské Meziříčí 6. 5. 2013

MUDr. Miroslav Krchňák místostarosta


19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Recommend Documents