Zadávací dokumentace

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace

Zadávací dokumentace ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k podlimitní veřejné zakázce na služby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, zveřejněné na profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky

Provádění periodických revizí vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů i nad 1000 V v objektech třídy A + B

Veřejná zakázka – Provádění periodických revizí vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů i nad 1000 V v objektech třídy A + B

Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: IČ: DIČ: Zastoupená: Tel: Fax: E-mail: Bank. spojení: Číslo účtu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 728 80 Ostrava, Nemocniční 20 00635162 CZ 00635162 MUDr. Tomášem Nyklem - ředitelem +420 596 193 456 +420 596 618 740 [email protected] Československá obchodní banka 374027793/0300

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Hana Hodulová, referent veřejných zakázek, telefon +420 596 192 290, e-mail: [email protected]. Veškeré dotazy týkající se výběrového řízení je třeba směřovat na kontaktní osobu, blíže uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí.

1. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Zájemci jsou proto povinni při zpracování své nabídky postupovat nejen podle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, ale rovněž podle požadavků stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1.1.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1.1.

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 1 zákona. Žádost musí být písemná.

1.1.2.

Za písemnou žádost zadavatel připouští formu doručení poštou nebo elektronicky. V případě elektronické žádosti musí být v souladu s § 4 vyhl. č.9/2011 Sb. žádost opatřena elektronickým podpisem. Za doručení elektronické žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nese odpovědnost odesílatel. V případě, že el. žádost nebude opatřena el. podpisem, nebude zadavatelem považována za doručenou.

1.1.3.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytne formou dálkového neomezeného přístupu, na profilu zadavatele www.vhodneuverejneni.cz/profil/00635162.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, bližší specifikace 2.5.

Předmětem veřejné zakázky je provádění periodických revizí vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1 000 V včetně hromosvodů i nad 1 000 V v objektech třídy A + B, v předepsaných termínech včetně vypracování a předání revizních zpráv. S vybraným uchazečem bude podepsána smlouva na dobu neurčitou.

2.6.

Revize budou realizovány podle plánu a v termínu stanoveném zadavatelem, který bude schvalován na každý kalendářní rok. Strana 2 (celkem 10)


2.7.

Předpokládá se samostatná činnost revizního technika bez trvalého doprovodu odborného technického pracovníka zadavatele. Vstupy do objektů a revidovaných prostor budou umožněny po dohodě a dle pokynů příslušných pracovníků zadavatele.

2.8.

Specifikace předmětu veřejné zakázky: 

provádění revizí elektroinstalací a el. zařízení nn i vn v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 2140, dále dle ČSN 33 2000-6-61



provádění revizí antistatických podlah v souladu s ČSN 34 1382 a ČSN 33 2030



dodání dvou výtisků „Zpráva o revizi“ z každé provedené revize.

2.9.

Předmět plnění subdodavatelsky.

veřejné

zakázky-revizní

činnost

nesmí

být

prováděna

2.10.

Pro bližší informaci o rozsahu prováděných elektrorevizí je součásti této výzvy specifikace revizí pro rok 2013 a 2014 a situační plánek objektů v areálu sídla zadavatele.

2.11.

Klasifikační kód předmětu veřejné zakázky: CPV 79212000-3 Provádění revizí.

3. Doba a místo plnění 3.1. Termín plnění: předpokládaný počátek plnění:

duben/květen 2013

Platnost smlouvy na dobu neurčitou. 3.2.

Místem plnění jsou všechny objekty ve správě zadavatele:  Nemocniční 20, 728 80 Ostrava – hlavní sídlo zadavatele  Ukrajinská 1534, 708 00 Ostrava-Poruba  U stavidel 65, 716 00 Ostrava-Radvanice  Kounicova 8, 702 00 Ostrava.

4. Informace o způsobu zadání veřejné zakázky 4.1.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

4.2.

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

4.3.

V souladu s ust. § 76 odst. 6 a ust. § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se bude považovat za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162.

5. Kvalifikační předpoklady Předpokladem účasti zájemce v podlimitním zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem. Splnění kvalifikace je zájemce povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky.

Strana 3 (celkem 10)


5.1.

ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ZÁJEMCE Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 zákona, zájemce předloží čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje předpoklady požadované zákonem. Profesní kvalifikační předpoklady zájemce prokáže v souladu s § 54 zákona tím, že doloží čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu veřejné zakázky a osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí dodavatelským způsobem na elektrických zařízeních bez omezení napětí, v objektech třídy A+B). Pozn.: Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 125 a násl. zákona nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ust. § 133 a násl. zákona, v rozsahu údajů v něm uvedených.

5.2.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Technické kvalifikační předpoklady zájemce prokáže, pokud předloží níže uvedené doklady prokazující dále popsané skutečnosti: 

Seznam významných služeb Zájemce předloží seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech. Za významnou službu se v tomto případě považuje provádění elektrorevizí zrealizované dodavatelem jednorázově na základě jedné smlouvy či objednávky. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah, doba plnění a název, a kontakt na objednatele. Zájemce splní technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb uvede, že realizoval alespoň šest (6) významných služeb obdobného charakteru, z toho 3 ve zdravotnických nebo obdobných zařízeních.

5.3



Čestné prohlášení zájemce o provádění revizí v požadovaném rozsahu v minimální délce 3 let.



Přehled nástrojů a pomůcek, technického vybavení Zájemce předloží specifikaci měřící techniky a přístrojů, používaných při výkonu revizí.

FORMA PŘEDLOŽENÍ KVALIFIKACE ZÁJEMCE

Veškeré informace a doklady o kvalifikaci zájemce předloží v prosté kopii. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (tzn. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů + Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. 82 odst. 4 zákona.



6. Nabídková cena, platební a obchodní podmínky, poskytnutí jistoty 6.1.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1.1.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zájemce podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

6.1.2.

Dodavatel zpracuje jednotkovou nabídkovou cenu podle členění v nabídkové tabulce (příloha ZD) s uvedením těchto údajů:

6.2.



Nabídková cena v Kč bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a cena včetně DPH.



Nabídkové ceny budou zpracovány jako ceny nejvýše přípustné za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízené kvalitě, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.



Nabídková cena bude zohledňovat veškeré práce, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky.



Nabídková cena bude mimo jiné zahrnovat studie technické dokumentace, prohlídku zařízení, revizi zařízení dle příslušných norem, vypracování revizní zprávy ve dvojím vyhotovení (pro zadavatele) a předání zprávy do 14 dnů od ukončení revize objektu, náklady na dopravu atd.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zájemce je oprávněn nabídnout výhodnější podmínky. 6.2.1. Zálohy  Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 6.2.2. Doba a způsob vystavení daňového dokladu  Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.  V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti v takovém případě začíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených účetních dokladů. Opravena nebo přepracována faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů od ukončení revize. 6.2.3. Splatnost daňových dokladů  Splatnost daňových dokladů vystavených dodavatelem bude min. 60 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. 6.2.4. Další platební podmínky  Úhrada dohodnuté ceny bude provedena v české měně, bezhotovostním platebním stykem. Za úhradu fakturované ceny se považuje její odepsání z účtu zadavatele.  Platba bude prováděna na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací, které budou ze strany zadavatele odsouhlaseny vedoucím elektroprovozu.  Součástí daňového dokladu bude Zpráva o revizi ve dvou vyhotoveních, rovněž odsouhlasená vedoucím elektroprovozu.



6.3.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY

6.3.1. Zájemce je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo vypracovaný ve smyslu § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k ust. § 262 odst. 1 téhož zákona a skutečnosti, že nemocnice není podnikatelským subjektem. Návrh smlouvy bude součástí nabídky a bude předložen v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD ROM (CD postačí pouze v originále nabídky). Soubor s návrhem smlouvy musí být dodán v editovatelném tvaru (tzn. např. typu "DOC" a ne "PDF"). Toto je zadavatelem požadováno z důvodu možného doplnění předloženého návrhu smlouvy zadavatelem dle dohody s uchazečem před jejím podpisem po ukončení výběrového řízení. 6.3.2. Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany zájemce podepsán oprávněnou osobu tj. nejčastěji statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem zájemce; kopie zmocnění a aktuální výpis z obchodního rejstříku musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy zájemce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka zájemce je v takovém případě neúplná. 6.3.3. Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou stanoveny jako minimální a zájemce může nabídnout zadavateli výhodnější podmínky. 6.3.4. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat:  ustanovení, že zhotovitel bude mít po celou dobu realizace předmětu smlouvy sjednanou platnou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky s min. limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč,  ustanovení, že při realizaci předmětu smlouvy bude zhotovitel respektovat provoz nemocnice a postup prací koordinovat podle pokynů odpovědných pracovníků objednatele. Revizní činnost bude prováděna bez přerušení prací na zdravotnických odděleních, omezení provozu zdravotnického oddělení bude možné jen v nevyhnutelných případech po konzultaci s vedoucími pracovníky zdravotnického oddělení a jejich souhlasem, popř. po dohodě s vedoucím elektroprovozu.  ustanovení, že zhotovitel se zavazuje veškeré plnění tvořící předmět této smlouvy realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů.  ustanovení, že zhotovitel bude objednateli poskytovat konzultace a provádět drobné revize elektroinstací, montovaných vlastními pracovníky objednatele v místě plnění. Tato služba bude poskytována bezplatně po celou dobu trvání smluvního vztahu,  ustanovení, že zhotovitel ze svých prostředků hradí veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci poskytované služby a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám,  ustanovení, že po celou dobu platnosti smlouvy bude zhotovitel provádět revize v požadovaném rozsahu (plán revizí) ve stanovených termínech. K zajištění tohoto závazku bude sjednána smluvní pokuta ve výši 100,- Kč/za každý den po posledním dnu v termínu,  ustanovení, že dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje,  ustanovení, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši,  ustanovení, že zhotovitel je povinen požadovanou částku zaplatit objednateli do 14 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty. Platební povinnost je splněna dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu objednatele,  veškerá práva a povinnosti ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky, Strana 6 (celkem 10)


  





v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným soudem pro řešení případných sporů věcně příslušný soud v sídle objednatele, zadavatel si vyhrazuje právo plán revizí v průběhu kalendářního roku po celou dobu smluvního vztahu operativně upravit z provozních důvodů, ustanovení, že zhotovitel se zavazuje neposkytnout třetím osobám a nezveřejňovat žádné informace, získané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, které by mohly poškodit objednatele nebo vzájemné vztahy obou smluvních stran, ustanovení, že objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o podlimitní veřejné zakázce, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení, ve kterém zhotovitel sdělí adresy, na kterých bude možné poskytovat odborné konzultace. Jedna z nich musí být elektronická (internet). V případě požadavku ze strany objednatele se konzultace uskuteční v místě plnění osobně.

6.3.5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s oboustrannou výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. následujícího měsíce po doručení výpovědi. 6.3.6. V případě rozporu mezi elektronickou a písemnou formou smlouvy o dílo, platí písemná podoba smlouvy. 6.3.7. Návrh smlouvy o dílo nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. 7.1.1.

POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek, prohlídka místa plnění 7.1.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

7.1.1.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem zájemce je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním zástupcem je-li právnickou osobou a označené názvem veřejné zakázky „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. VZ/6/2013 – Provádění periodických revizí vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů i nad 1000 V v objektech třídy A + B - NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možno poslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka převzata, bude považována za doručenou.

7.1.2. Nabídka musí být zadavateli doručena poštou nebo osobně do konce lhůty pro podání nabídek tj. do 8. března 2013 do 9:30 hodin. 7.1.3. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem otevírány a zájemce bude v souladu s ust. § 71 odst. 6 zákona bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídky byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 7.1.4. Poštou se nabídka zasílá zadavateli na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Ing. Hana Hodulová, referát veřejných zakázek Nemocniční 20 Strana 7 (celkem 10)


728 80 Ostrava V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně zájemce. 7.1.5. Osobně se nabídka zadavateli podává na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Ing. Hana Hodulová, referát veřejných zakázek Nemocniční 20 728 80 Ostrava a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin, nejpozději dne 8. 3. 2013 do 9:30 hodin. Rozhodující je čas předání. Osobní předání nabídky doporučujeme předem ohlásit na kontaktním místě. V případě, že zájemce při osobním předání nabídky požaduje potvrzení převzetí, je povinen si zajistit předávací protokol, který mu zástupce zadavatele potvrdí. Pro osobní doručení se poskytuje zájemcům informace o umístění referátu veřejných zakázek: v budově ředitelství nemocnice, 3.NP. Na nabídky zaslané na jinou adresu nebo předané jiným osobám v rámci MNO (pokud nebude předem dohodnuto jinak) nebude brán při otevírání obálek zřetel. 7.1.6. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii ve společné obálce, v písemné formě ve formátu A4, v českém jazyce. Originál bude označen jako „originál“ a kopie jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. 7.1.7.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

7.1.8. Jednotlivé listy nabídky musí být svázané, vylučující manipulaci s jednotlivými listy, a řádně očíslované. 7.1.9. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o uchazeči dle § 17 odst. d) zákona. 7.1.10. Nabídka se skládá z následujících dokumentů, které je zájemce povinen doložit zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek: Titulní list nabídky (příloha ZD) s identifikačními údaji zájemce (obchodní firma zájemce, sídlo zájemce, kontaktní adresa pro písemný styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky za zájemce, IČ, DIČ, telefon, e-mail); Obsah nabídky s uvedením čísla stránky u jednotlivých oddílů; Návrh smlouvy o dílo, v písemné podobě, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce v originále; dále je zájemce povinen předložit smlouvu v elektronické podobě na CD v editovatelném tvaru (tzn. např. typu "DOC" a ne "PDF"); Tabulku nabídkových cen, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce; nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací; Zprávu o revizi el. zařízení -vypracovanou vzorovou zprávu o revizi elektroinstalace ve zdravotnických prostorech; Zprávu z měření – vypracovanou vzorovou zprávu z měření elektrostatického svodu podlah; Doklady prokazující kvalifikační předpoklady;



Čestné prohlášení dle§ 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce (příloha ZD), a to v originále; Ostatní dokumenty. 7.2.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ S ohledem na předmět zadávacího řízení nepředpokládá zadavatel prohlídku místa plnění.

8. Lhůta pro podání nabídky, datum otevírání obálek 8.1.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

8.1.1. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy a zveřejnění na profilu zadavatele a končí dne: 8. 3. 2013 do 9:30 hodin. 8.2.

DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek je veřejně přístupné uchazečům, kteří podali nabídku, a bude se konat dne: 8. 3. 2013 v 10:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost č. 4014, 4.NP, budova ředitelství MNO. U otevírání obálek má právo být přítomen jeden, plnou mocí zmocněný zástupce každého z uchazečů o veřejnou zakázku, jejichž nabídka byla doručena v zadavatelem stanovené lhůtě pro podání nabídky.

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH a hodnocení bude provedeno v souladu s § 79 odst. 4 zákona. Po vyhodnocení bude stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny vč. DPH. V případě absolutní rovnosti výše nabídkové ceny, vyhodnotí zadavatel jako nejlepší nabídku s nejlepší úrovni a odborností zpracovanou vzorovou revizní zprávou, kterou pro případnou potřebu porovnání tohoto parametru uchazeči v nabídce uvedou. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 82 zákona právo jednat o konečném znění smlouvy.

11. Zadávací lhůta Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek, případně končí dříve dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.



12. Závěrečná ustanovení 12.1.

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení.

12.2.

Nabídky, kopie nabídky ani jednotlivé součásti nabídky zájemcům nebudou vráceny.

12.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které zájemce vynaložil na účast v zadávacím řízení.

12.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po vítězném uchazeči předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

12.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

13. Přílohy zadávací dokumentace 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5.

Nabídková tabulka (list č. 1 a 2) Specifikace rozsahu revizí elektro MNO Situační plánek areálu sídla zadavatele Titulní list Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

V Ostravě, 15. 2. 2013

………………………………………………….. MUDr. Tomáš Nykel, ředitel MNO

Zpracoval: Ing. Hana Hodulová Schválil: Bc. Radim Dembiňák


Zadávací dokumentace

Recommend Documents