Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra
Megrendelő ny. száma: MO/130/2010. ikt. száma: 11/5171/2010. (
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11
A szerződés tárgya
21 31 41 51 61
Teljesítési határidő Szerződéses ár Elszámolás Fizetési feltételek A szerződés teljesítése Megrendelő kötelezettségei Vállalkozó kötelezettségei A felek együttműködése Jótállás, szavatosság (garancia) Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés A szerződés módosítása Alvállalkozói szerződések Felfüggesztés Vis maior Meghatalmazott képviselők Kötbérek, kártérítések Jogi viták rendezése A szerződés hatályba lépése
71 8.7
91
101 111 121 131 141 151 161 171 181
191
1/12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves
it
15. lépcsőház feh~ításához kapcsolódó póinninkákra
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről
Paks Város Onkorniányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61., adószám: 15414959-2-17) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.), mint megrendelő— a továbbiakban: Megrendelő—, másrészről
Ulbert Epítőipari Szolgáltató és Felújító Kft. (cím: 7030 Paks, Gárdonyi Géza u. 7., képviseli: Ulbert Sándor ügyvezető, adószám: 13119115-2-17), mint vállalkozó a -
továbbiakban: Vállalkozó, a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek:
1.! A szerződés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés a 7030 Paks, Fenyves u. 15. sz. lépcsőház
~) energia-megtakarítást eredményező felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkái keretében a
tűzoltóság hozzájáruló nyilatkozatához szükséges pótmunkák (1,3 méteres tömör falszakaszok kialakítása az egymás fölött elhelyezkedő nyílászárók között, biztonsági világítás kiépítése), valamint a lapostető vízszigetelés felújításának kivitelezése I. osztályú minőségben, Vállalkozó által benyújtott ajánlatok szerint. 1.2 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat biztonsági világítás kiépítésére 2. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat 1,3 méteres tömör falszakaszok kialakítására 3. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat a lapostető vízszigetelésének felújítására -
-
-
2.! Teljesítési határidő )2.l Vállalkozó az 17 pontban rögzített feladatokat (a munkáknak mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele) 2010. október 15. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A szerződéskötés időpontja: 2010. szeptember 30. 2.3 A munka megkezdésének időpontja: 2010. szeptember 30.
3j Szerződéses (váHalási) ár Az 1. pontban rögzített Vállalkozói teljesítés ellenértéke fix áron, egy összegben: 1.312.214,- Ft s s z e2s5e~i ÁFA 2/12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 15. lépcsőház feh~iiásához kapcsolódó pótinunkákra
azaz egymillió-hatszáznegyvenezer-kettőszázhatvannyole forint. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
4.1 Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. Az elvégzett teljesítésről teljesítésigazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5.! Fizetési feltételek 5.1
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált átalányár, mely az MSZ szerinti I. osztályú teljesítésre és a teljes körű megvalósításra vonatkozik. Vállalkozó számláit a Megrendelő nevére állítja ki. A számlát teljesítésigazolással ellátva a a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki
5.2 5.3
)
Osztályára kell benyújtani. Megrendelő a nevére kiállított, és az általa leigazolt számla összegét a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet banknál vezetett 70600078-11081007 számú számlájára. A számla csak a munkák teljes körű elvégzése és a műszaki átadás átvétel sikeres (hiba és hiánymentes) lezárását (a Megrendelő a munkát a Vállalkozótól átvette) követően nyújtható be. Megrendelő előleget nem biztosít. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni.
5.4
—
5.5 5.6
5.7
6.! A szerződés teljesítése
)
6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja).
-
—
—
-
6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében a műszaki átadás átvételi eljárás lezárása napján, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. -
-.-
-
3712. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 15. lépcsőház felz~jí/ásához kapcsolódó póiznunkókra
6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezettjfelújított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minőség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 101 pontban meghatározott jótállási!garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7.! Megrendelő kötelezettségei 7.1 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.2 Köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.3 A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5.! pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.4 A Vállalkozó megkeresésére 3 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.5 A műszaki átadás-átvétel(eke)t és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi. 7.6 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenőrizni. 7.7 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. .
7.8 Köteles eleget tenni esetleges tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8.! Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek.
4/12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u, 15. lépcsőház fel4jításához kapcsolódó pótinunkákra
8.3.1 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a szerződéses ár növelése nélkül. 8.3.2 A 8.3.1 pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben (4. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A beruházás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
)
8.5.1 Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többietanyagait. 8.7.1 Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15.) Korm., és Paks Város Onkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét az átadás alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatai, céges kivitelezői nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, -
-
-
5/12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves -
-
ii.
15. lépcsőház felz~í’ásához kapcsolódó póimunkákra
építési napló másolata, minden lakástulajdonos nyilatkozata arról, hogy a kivitelezés hiba- és hiánymentesen elkészült az érintett lakásban.
8.10 A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. 8.10.1 Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési naplóvezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség telj esítéséig felfüggeszteni. 8.11 Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót veheti igénybe, annak magatartásáért Úgy Felel, mintha maga járt volna el.
) 8.12 A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatok beszerzése a
Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 8.13 A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát.
8.14 A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a 1Vállalkozót terhelik. 8.14.1 A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható. 8.15 Vállalkozó a munka megkezdésének időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítást Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni. 8.16 Vállalkozó a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja (legkésőbb a 2.1 pontban megadott véghatáridő) előtt 5 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást. —
—
8.17 Vállalkozó a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint köteles az elkészült műszaki alkotást a Megrendelőnek birtokba -
oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves n. 15. lépcsőház felQilásához kapcsolódó pónnunkákra
adni. A birtokba adással egyidejűleg a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni a Megrendelőnek papír alapon 2 példányban: a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló Felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladéknyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását, üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét. -
-
-
-
9.! A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben Foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy teleFaxon a kijelölt képviselő részére Foganatosítható ak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely Fél Fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul )írásban is meg kell erősíteni. Irásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A Felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik Fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében ha az értesítésre lehetőség nincs mindegyik Fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. -
-
9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult Fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. .
10.! Jótállás, szavatosság, garancia 10.1 A Polgári Törvénykönyv, a ll/1985.(IV.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (11.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: -
-
-
a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlattételi Felhívás és mellékletei, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; a jelen szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat; szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megFelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében. 7!12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves
ii.
15. lépcsőház felz~jításához kapcsolódó póinzunkákra
10.2.1 Megrendelő a szavatossági jogait a alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti.
teljesítés
időpontjától
a
kötelező
10.3 Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemeWberendezések minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra. 10.3.1 A jótállási,’garanciális időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási/garanciális időszak 24 hónapig tart. A jótállási/garanciális időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. Esetleges javítás esetén a szavatossági idő a javított részre újra kezdődik. 10.4 Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló
~) bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11.! Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen. 11.1.1 Megrendelő munkavégzést és az építési naplót műszaki ellenőre útján folyamatosan, de legalább 10 naponként ellenőrzi. 11.2 Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek törvényileg szabályozott keretek között saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését. -
-
11.3 A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen. 11.3.1 A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. -
-
A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került. 11.4 A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján értesíteni. 11.4.1 Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenőrzés során az 8/12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 15. lépcsőház fel4ji’ásához kapcsolódó pólmunkákra
ellenőrzést végző megállapítja a Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli. 11.5 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12./A szerződés módosítása 12.1 Jelen szerződés módosítása cégszerű aláírással érvényes.
—
a vonatkozó előírások szerint
—
mindkét fél által történő
12.2 A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás és mellékletei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges Jogos érdekét sérti. —
—
13.! Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni. 13.2 A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek. 13.3 Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a Jelen szerződésben megfogalmazott alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen. -
-
14.! Felliiggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését.
)
14.1.1 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni. -
-
-
-
14.2 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel a Vállalkozót kártalanítani kell. -
-
9/1 2. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves n. 15. lépcsőház feh~ií’ásához kapcsolódó pótinunkákra
15.1 Vis major Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis major eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis major eseményről, annak okairól és várható jdőtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis major eseménnyel érintett határidőket a vjs maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell.
16.! Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselői: Csepregi Péter szakértő-lebonyolító tel.: +3675/500-502 Solymos Attila műszaki ellenőr tel.: ±3630/979-6094 Vállalkozó meghatalmazott képviselője:
)
Ulbert Sándor tel.: +3620/583-0436
Felelős műszaki vezető (magasépítési MV-ÉP/A):
Pétersz József tel.: +3620/364-0901
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor:
Hajnádi György tel.: +3620/974-0516
A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építésj naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az )értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 17.! Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidő a 2.1 pontban rögzített időpont. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridőre a munkák elvégzését a Megrendelő felé a szerződés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti Ic (nem kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák. —
—
17.2 Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért Felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. 17.3 Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni. lO!12 o/dal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves
ii.
15. lépcsőház felz~ításához kapcsolódó pótinunkákra
17.3.1 Amennyiben a késedelem akár a részteljesítés tekintetében is a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult Jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad. -
-
-
-
17.4 Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses ár esedékes részletébe beszámíthatja a kötbér összegét. 17.5 A kötbér mértéke: -
)
.
-
késedelem esetén minden megkezdett nap után 100.000,határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes;
Ft,
mely a teljesítési
hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 10 %‚ mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minőségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses árra vetített 30 %‚ mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza.
17.6 Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18./Jogi viták rendezése 18.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. ~ Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek perértéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 18.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. 18.2.1 Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 19./ A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. lJ!]2. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 1.5. lépcsőház felz~/itásához kapcsolódó póirnunkákra
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.2 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azokkal együtt érvényes. Paks, 2010. szeptember 30. ~~o\gál .
‚~
~Paks
~
$őIbáii Slölgáltató
12/12. oldal
Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves
tő,
is. lepcsoház Jel4ji’ásához kapcsolódó póinzunkákra
MO/130/2010 SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA amelyet egyreszrol
Paks Város Onkormányzata (7030 Paks, Dozsa Gy. u. 55-61., adoszám: l~414959-2-17) kepviseli: Hajdu Janos polgarmester (7030 Paks, Dozsa Gy. u. 55-51.), mint megrendelő a tovabbiakban: Megrendelo másrészről Ulbert Epítőipari Szolgáltató és Felújító Kft. (cím: 7030 Paks, Gardonyi Geza u. 7., képviseli: Ulbert Sándor ügyvezeto, adoszam: 131 19115-2-17), mint vdllalkozó a továbbiakban: Vállalkozó, -
a mai napon, az alabbiakban rögzített tartalommal es feltételekkel megkötöttek:
1.) A 2010. szeptember 30-án létrejött vállalkozási szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi 2.1. pont lép: 2.1 Vállalkozo az 1. pontban rögzített feladatokaz (a munkaknak mind mennyisegi, mind mino~égi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelo, rendeltetésszeru es biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, es azok Megren~elo altali átvétele) 2010. december 9. véghatáridővel kőtbér köteles határidő) köteles elvégezni’ 2.) A szerződés többi pontja továbbra is érvényben marad, jelen szerzodésmodosítással együtt érvényes és értelmezhető. 3.) Jelen szerződésmódosítás négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és a mindkét Fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba.
Paks, 2010. október 8.
P
sV
Ulbert(Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. Vállalkozó
MO/130/2010
/
