VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Aláírásra jogosult képviselője: Kósa Lajos polgármester, - továbbiakban mint „Megrendelő” valamint másrészről Név: ’CM’ Közös Vállalkozás - néven működő konzorcium Székhelye: 4025 Debrecen, Barna u. 15. Konzorcium tagjai: COLAS-DEBRECEN Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vezető tag (4025 Debrecen, Barna u. 15. sz.) Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Szegedi út 35-37. sz.) Aláírásra jogosult képviselője: A COLAS-DEBRECEN Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről Puskás Béla területi főmérnök és Agócs József vállalkozásvezető - továbbiakban mint „Vállalkozó”
között (együttesen: „szerződő felek”) a mai napon, a következő feltételekkel:
1. A Megrendelő vállalásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő közutakon az útburkolat / járda javítását a Megrendelő által folyamatosan összeállított utcanév szerinti lista és a mellékelt egységár táblázat alapján. 2. A munka kivitelezése a vállalási összeg alapjául szolgáló, Ajánlati Dokumentációban rögzítettek szerint történik. A bontott építési anyagokat a Megrendelő helyszíni képviselője által megjelölt telephelyre kell beszállítani.
-1-
3. Műszaki tartalom: az Ajánlati Dokumentáció Műszaki tartalom kiegészítésben foglaltaknak megfelelően, mely tételes felmérés alapján kerül elszámolásra az ajánlati dokumentáció mellékletében rögzített egységárakkal, Debrecen MJV Önkormányzat aktuális évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat erejéig. 4. Építési engedély köteles munka esetén - ha ez a vállalkozást megelőzően történt volna meg - a Megrendelő az építési engedélyt, /szakhatósági jóváhagyásokat, közmű üzemeltetői hozzájárulásokat, közútkezelői hozzájárulást, stb./ legkésőbb a munkaterület átadásakor a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja 5. A szerződés hatálya: A szerződés annak mindkét fél aláírásával lép hatályba. A szerződés időtartama: 2009. február 2. - 2011. december 31. Útburkolat / Járdajavítás: Az elszámolás módja: tételes felmérés alapján az elfogadott költségvetés egységáraival (igazolt teljesítést követően). Munkaterület biztosítás: Szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül jegyzőkönyvileg vagy építési naplóban rögzítve, a Megrendelő előzetes értesítése alapján. Megrendelő a munkahely átadás-átvételi eljárás keretében kijelöli a törmelék és bontott anyagok lerakóhelyeit. 6. A megadott árak I. osztályú minőségben való teljesítésre vonatkoznak. Amennyiben valamely munkarész a vállalt minőségre vonatkozó előírásokat nem elégítik ki, úgy a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a munkát teljesítésként elfogadja-e vagy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez. Amennyiben a csökkent minőségű munkarészt a Megrendelő teljesítésként elfogadja, úgy annak ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozza meg, amelyet ha a Vállalkozó nem fogad el, köteles a hibát kijavítani. 7. Vállalkozó a szavatossági (alkalmassági) időn belül - mely a 12/1988. (XII. 27.) ÉVMIpM- KVM együttes rendelet szerint a jogszabályokban rögzített teljes körű jótállást vállal, tudatában annak, hogy a téli útüzemeltetés sózással és ekézéssel történik. 8. A Vállalkozó a beépítendő anyagokat és alkalmazott technológiát köteles a Megrendelő helyszíni képviselőjével jóváhagyatni. 9. A Megrendelő az építési munkahelyet legalább 8 napos időközönként helyszíni képviselője útján tartozik ellenőrizni.
-2-
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a Megrendelő helyszíni képviselőjének, vagy a Megrendelő ellenőrének engedélyével kerülhet sor. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás előtt 3 munkanappal korábban értesíti telefonon, vagy telefax útján. A Megrendelő képviselője szerződést módosító jogosultság nélkül Neve: Dr. Gábor Zsombor Városüzemeltetési Osztályvezető Címe: Debrecen, Piac u. 20. sz. Telefon: 06-52-511-530 Telefax: 06-52-511-438 A Megrendelő helyszíni képviselője: Szoták Zoltán (Közlekedési csoportvezető) 52/511-540 Debrecen, Piac u. 20. sz. A Megrendelő ellenőrének a neve és címe: Cseppentő Lajos 20/566-3495 Varga László Ádám 20/566-3703 Makai Kálmán 30/943-02-17 Szabó József 20/924-17-48 Debrecen, Piac u. 20.
52/511-540 52/511-542 52/511-539 52/511-543
A Vállalkozó helyszíni képviselőjének neve és címe: COLAS-DEBRECEN Zrt. részéről Neve: Zalai Balázs Címe: 4025 Debrecen, Barna u. 15. Telefon: 06-30-383-5244 Telefax: 06-52-502-180
Magyar Aszfalt Kft. részéről Laczkovich István 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 8/A. 06-30-983-4411 06-52-416-360
A helyszíni képviselők személyében bekövetkező esetleges változást a szerződő felek kötelesek egymással közölni. 10. Műszaki átadás-átvétel, fizetési feltételek: A Vállalkozó a tárgyi munkát, annak befejezésekor a Megrendelő felé készre jelenti, a Megrendelő pedig köteles 15 napon belül a műszaki átadás-átvételét kitűzni. Átadás csak abban az esetben kezdhető meg, ha az elvégzett munka minőségét a Vállalkozó tanúsította, és egyéb minőségi bizonylatok, jegyzőkönyvek, megvalósulási dokumentációk rendelkezésre állnak. A munkálatok befejezését a Megrendelő az átadásátvételi jegyzőkönyvben rögzíti. Számlázási üteme havonta, az elvégzett munka ellenőrök által történő leigazolását követően (felmérési napló, munkanapló) a benyújtott számla ellenében történik. A felmérési és munkanapló a számla mellékletét képezi. A Vállalkozónak a számlát „DMJV Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.)” nevére és címére kell kiállítani. A Megrendelő képviselője által előzetesen leigazolt számlákat annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a -3-
Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot követelni, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, számítási alapja pedig a késedelemmel érintett részlet. 2010. évtől kezdődően, a szerződés hátralevő időtartama alatt a Vállalkozó jogosult évenként egyszer áremelést érvényesíteni. Az évenkénti áremelés százalékban kifejezett mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, KSH által hivatalosan közzétett infláció mértékét. 11. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés, és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik. 12. A szerződében vállalt jótállási időn belül a Vállalkozó, a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását - amennyiben az időjárása javítási technológiát lehetővé teszi - 15 napon belül megkezdik és műszakilag indokolt időtartamon belül elvégzi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni. 13. A szerződő felek rögzítik, hogy a munka kivitelezése során az alvállalkozókkal csak Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan felel. A Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át és a munkák egyes részeit sem adhatja ki alvállalkozásba, a Megrendelő képviselőjének előzetes engedélye nélkül. 14. Amennyiben a Megrendelő véleményeltéréssel igazolja vissza a Vállalkozó szerződéstervezetét, a véleményeltérés aláírása nélkül a szerződés nem tekinthető létrejöttnek. 15. A műszaki teljesítési határidő csak az esetben köti a Vállalkozót, ha a Megrendelő a szerződést aláírva a munka megkezdéséig a Vállalkozónak megküldi - kivéve a versenytárgyalással elnyert munka esetén, mivel ez esetben a hirdetés időpontjától érvényes a szerződés - illetve a Megrendelő a munkaterületet a 6. pont szerint átadja. Ellenkező esetben a Vállalkozó jogosult új műszaki teljesítési határidőt megajánlani. A vállalkozó hibájából adódó késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő napi 50.000 Ft kötbért érvényesíthet. 16. A szerződéssel kapcsolatosan keletkező vitákat, a szerződő felek egyeztetés útján rendezik, s amennyiben az nem vezet eredményre, a szerződő felek a peres úton történő vitarendezésre – értékhatártól függően – a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság vagy a Debreceni Városi Bíróság bíróság kizárólagos illetékességét jelölik ki. 17. A szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
-4-
18. A Vállalkozó - a Megrendelő ezirányú koordinációs jogainak figyelembevételével - saját tevékenysége körében gondoskodik a reá vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi rendszabályok és utasítások betartásáról. Ezen belül: a;/ az előzetes és ismétlődő, valamint rendkívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokról, b;/ a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások betartásáról, c;/ a munkafolyamatokhoz szükséges védőfelszerelések biztosításáról, d;/ a munkafolyamatok rendszeres műszaki és biztonságtechnikai ellenőrzéséről e;/ a munkabalesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról, nyilvántartásáról. (a Megrendelő egyidejű értesítése mellett.)
19. Egyéb feltételek: ---
Mellékletek: Egységár táblázat
Kelt: Debrecen, 2009. február 2.
Kelt: Debrecen, 2009. február 2.
…………………………………. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
…………………………………. ’CM’ Közös Vállalkozás – néven működő konzorcium COLAS-DEBRECEN ZRT
-5-
