S

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

1/9

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288655-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Cegléd: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 2010/S 189-288655 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Ceglédi többcélú Kistérségi Társulás Kossuth tér 1. Figyelmébe: Dr. Ferenczi Norbert 2700 Cegléd MAGYARORSZÁG Tel. +36 53511400 E-mail: [email protected] Fax +36 53500320 További információk a következő címen szerezhetők be: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda Ajtósi Dürer sor 31. Figyelmébe: Rozslay Eszter 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Tel. +36 14609876 E-mail: [email protected] Fax +36 14609877 Internet: www.dszt.hu A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda Ajtósi Dürer sor 31. Figyelmébe: Rozslay Eszter 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Tel. +36 14609876 E-mail: [email protected] Fax +36 14609877 Internet: www.dszt.hu Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda Ajtósi Dürer sor 31. Figyelmébe: Rozslay Eszter 29/09/2010 S189 http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


2/9

1146 Budapest MAGYARORSZÁG Tel. +36 14609876 E-mail: [email protected] Fax +36 14609877 Internet: www.dszt.hu I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Egyéb Konzorcium: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Magyar Közút Nonprofit Zrt., Konzorciumvezető: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye 2700 Cegléd, Budai út NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya „Budai út (46125 j. út) melletti kerékpársáv és kerékpárút kialakítása”.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 45230000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség A 2700 Cegléd, 46125 j. Budai út alatt kerékpársáv és kerékpárút kialakítása. A Beruházás számszerűsíthető adatai. Önálló kerékpárút hossza: 3050,8 m. Szélessége: 2,00 m + padka: 0,5 - 0,5 m. Kerékpársáv hossza: 1417 m. Szélessége: 1,25-1,30 m + padka: 1,50 m. Az engedélyes terveket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Becsült érték: 230. 246. 090 HUF.

29/09/2010 S189 http://ted.europa.eu/TED


2/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


3/9

Áfa nélkül 230 246 090 HUF II.2.2)

Vételi jog (opció) Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE befejezés 30.6.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér, amelynek napi mértéke a nettó vállalási ár 0,5 %-a, de legfeljebb a vállalási 7 %-nak megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér a nettó vállalási ár 7 %-a. Az érvényesített késedelmi kötbér, valamint a meghiúsulási kötbér együttes összegének maximuma a nettó vállalási ár 7 %-a. Jólteljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 3 %-a. Az ajánlattevő a Kbt. 53/A § (6) bekezdésében meghatározott biztosítéki formák közül választhat.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Megrendelő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás megfizetése két részletben történik. Az I. részszámlát (vállalási ár 60 %-a) a műszaki ellenőr és a megrendelő által aláírt teljesítés igazolás birtokában, 60 %os készültség elérése után nyújthatja be az ajánlattevő. A végszámlát 100 %-os készültség elérése után a kivitelezés hiba- és hiánymentes befejezése, és a sikeres próbaüzem lezárása után a műszaki ellenőr és a megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, illetve műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában nyújthatja be az ajánlattevő. A kifizetések a Kbt. 305. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban történnek. Az Engedélyezési tervdokumentáció az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásnak minősül. Az építési engedélyhez tartozó terveknek a kivitelezési tervek készítéséhez szükséges felhasználásához a szerzői jogok megvásárlásának költségei - adott esetben- ajánlattevőt terhelik a dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet sem ajánlattevő, sem a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet az, akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak, illetve akire a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, a 61.§ (2) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód: — A fenti kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § szerint köteles a fenti kizáró okokról az ajánlatában nyilatkozni, vagy az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani. Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell lennie.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság



3/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


4/9

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja. P1.Valamennyi számlavezető pénzintézetétől az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy hitelesített nyilatkozatot az alábbi tartalommal: mióta vezeti bankszámláját, számláin az ajánlati felhívás megjelenését megelőző egy évben (elmúlt 12 hónap) sorban állás előfordult-e, ha igen, mennyi ideig (Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont); P2. A cégbíróságnál letétbe helyezett, az elmúlt három lezárt (2007.,2008.,2009.,) üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatban (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont); P3. Nyilatkozat a 2007., 2008., 2009. években a közbeszerzés tárgyának nettó forgalmáról (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont). A nyilatkozatot eredetiben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha önállóan. P1. bármely bankszámláján a pénzintézetektől származó nyilatkozatok szerint, az ajánlati felhívás megjelenését megelőző egy évben (elmúlt 12 hónap) 30 napot meghaladó sorban állás volt, P2. a mérleg szerinti eredménye az elmúlt három, pénzügyileg lezárt év bármelyikében negatív volt. Ha együttesen. P3. 2007., 2008., 2009. évben a közbeszerzés tárgya szerinti (út-, kerékpárútépítés) forgalma nem éri el évente a nettó 150 millió Ft-ot. III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint: 2007, 2008, 2009. év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése, referenciaigazolások csatolása A referenciaigazolásban meg kell adni a referenciát adó személy nevét és pontos elérhetőségét (telefon- és fax-szám). Az igazolást a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kell benyújtani. M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés szerint ismertesse. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétele körében az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint. a) ismertesse a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. b) ismertesse az ajánlattevő a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, c) ismertesse a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához - figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E pontjára -, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a közös ajánlattevők, ha együttesen nem rendelkeznek:



4/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


5/9

M1. 2007, 2008, 2009 években összesen legalább egy, a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú, legalább nettó 150 000 000 HUF-ot elérő mértékű kerékpár,- és útépítési beruházási referenciával./vagy 3 nettó 50 000 000 értékben elvégzett útépítési, kerékpárút építési referenciával, M2./a). — legalább 2 fő, jelen felhívás tárgyában megjelölt munkák végzéséhez szükséges építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettséggel és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal bíró vezető/ irányító beosztású személlyel. M2/b) legalább a következő szakemberekkel: — 2 fő névjegyzékbe felvett, a 290/2007. (X.31. Korm. rendelet szerint A kategóriás felelős műszaki vezetővel útépítési építményfajta szakterületen. M2./c) az alábbi útépítési műszaki, technikai felszereltséggel: — 1 db 3,0 m terítési szélességű, szintvezérelt aszfaltterítő géppel, — akkreditált minőségvizsgáló laboratóriummal. III.2.4)

Fenntartott szerződések Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1)

Az eljárás fajtája Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám 60 2. Kötelezőn túli jótállás hónapokban. Súlyszám 20 3. A kötelezően elvárt teljesítési határidőnél (31.12.2010.) korábbi teljesítés napokban. Súlyszám 20

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e? Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje 15.11.2010 - 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár 100 000 HUF



5/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


6/9

A fizetés feltételei és módja: A térítési díj áfával növelt összegét a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda CIB Bank Zrt.nél vezetett 10700079-27779808-51100005 számú bankszámlájára történő átutalással lehet teljesíteni "CeglédKerékpárút" közleménnyel. IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 15.11.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 15.11.2010 - 10:00 Hely Az ajánlattételi felhívás A melléklet III.) pontjában rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? Nem VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: KMOP-2.1.2-09-2009-0011. Az eljárásra vonatkozik a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdése.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. Támogatás felhasználása: A KMOP Támogatási szerződés alapján a projekt finanszírozása 80 %-ban támogatásból valósul meg, míg a fennmaradó összeget ajánlatkérő önerőként biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be, így a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 48. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakat is alkalmazza. 2. Az Engedélyezési tervdokumentáció az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásnak minősül. Az építési engedélyhez tartozó terveknek a kivitelezési tervek készítéséhez szükséges felhasználásához a szerzői jogok megvásárlásának költségei - adott esetben- ajánlattevőt terhelik. 3. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-, valamint műszaki-, illetve szakmai alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 4. Az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, és ajánlatában a Kbt. 72. § alapján nyilatkozzon. 5. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a dokumentációt az A. melléklet II. pont szerinti elérhetőségére küldött, legalább az ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, e-mail címét, valamint a dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolást tartalmazó igénye esetén, postán vagy elektronikus



6/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


7/9

úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető formában) egyaránt megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben meg tudja ismerni. A dokumentáció személyesen is átvehető az ajánlattételi felhívás A. melléklet II) pontjában meghatározott helyen, munkanapokon 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig. Az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. § (6) bekezdésének megfelelően jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre, előzetes egyeztetés alapján. A határidő utolsó napján a dokumentáció ugyanitt vehető át 9:00-11:00 óráig. A dokumentáció díját az ajánlatkérő az eljárás lezárását követően nem fizeti vissza, kivéve a Kbt. 54. § (10) bekezdés szerinti eseteit. 6. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók. 7. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint csatolnia kell a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 8. Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. 9. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a Darázs és Társai Ügyvédi Irodába (MAGYARORSZÁG 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfszt. 1.) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 10. Igazolások: Az igazolások a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel egyszerű másolatban benyújthatók. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot ténylegesen jegyző személy hatályos aláírási címpéldányát. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosultak az ajánlatot jegyző(k), akkor csatolandó a cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya. 11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozó valamint adott esetben az erőforrást nyújtó szervezet jelen felhívás megjelenésének napját megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatát. 12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. 13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb ajánlatok között a pontkiosztás arányosítással történik, az ajánlati dokumentációban leírtak szerint. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ: 1, felső határ: 10.



7/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


8/9

14. Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 25.11.2010 (10:00). Az eredményhirdetés helye: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (MAGYARORSZÁG 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31) 15. Szerződéskötés: A szerződéskötés ideje: az eredményhirdetést követő 21. napon. 10:00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon kerül sor a szerződéskötésre. A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján köti meg a szerződést. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.[Kbt. 306. § (2) bek.]. 16. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt 500 000 HUF (Ötszáz-ezer forint) ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot, amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt "Cegléd- kerékpárút építés" megjelöléssel, az ajánlatkérő OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11742025-15590215 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum eredeti példányát, a bankgaranciát, vagy a kötelezvényt, az ajánlathoz csatolni kell. 17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 18. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozatot kell becsatolni arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tett számlavezető pénzintézeten túlmenően nem vezet több banknál számlát. 19. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy a bemutatatott szakemberek, illetve referenciák melyik alkalmassági követelménynek való megfelelést szolgálják. 20. A referenciák bemutatása és a referenciákat igazoló levelek benyújtása csak az ajánlati felhívásban meghatározott mértékig szükséges. 21. Az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is. 22. Ajánlatkérő az "ajánlati felhívás megjelenése" alatt a TED-en való közzétételt érti. 23. Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban nem szabályozattak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatot elkészíteni. VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt. 85. 1024 Budapest MAGYARORSZÁG E-mail: [email protected] Tel. +36 13367776 Internet: www.kozbeszerzes.hu Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:



8/9

HL/S S189 29/09/2010 288655-2010-HU


9/9


9/9

27.9.2010


S

Recommend Documents