PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

e-mail: [email protected]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett az alábbiakban felsorolt intézmények tűzvédelmi jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok megszüntetésére: 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Budapest, Gát utca 6 1095 Budapest, Thaly K. u. 17 1095 Budapest, Vágóhíd u 35-37.



Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora

8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület Hrsz: 03041. 

Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ

1095 Budapest, Mester utca 67. valamint elektromos kapcsoló szekrény részleges felújítás munkáira a: 

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Ált Isk. és Gimnáziumban

1098 Budapest, Lobogó utca 1. szám

A kivitelezés kezdési időpontja: 2015. április 07. napja.

I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése 1. A pályázati felhívás 3. számú mellékletében csatolt költségvetési kiírás tartalmazza az elvégzendő tűzvédelemmel és részleges elektromos felújítással összefüggő javítási munkákat.



2. Kizárólag azokat a javítási munkákat kell elvégezni, melyek a 3. számú mellékletben szerepelnek. A tűzvédelmi minősítő iratok kiírónál megtekinthetők. 3. A pályázat nyertese köteles az elvégzett munkákról szerelési igazolást kiállítani kiírónak. 4. A munkálatok az intézmények üzemeltetését a legkisebb mértékben sem akadályozhatják. 5. A 1098 Budapest, Lobogó utca 1. szám alatt végzendő elektromos kapcsoló szekrény részleges felújítását, valamint az uszoda fővezeték cseréjét kizárólag április 7-én lehet elvégezni.

II. A pályázati kiírás adatai

A pályázat kiírója: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. A pályázat jellege: Nyilvános pályázat A pályázat célja: A soron kívüli intézkedést igénylő tűzvédelmi hiányosságok, valamint a folyamatos áramkimaradások megszüntetése. A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ honlapjáról ( www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2015. március 25-tól 2015. március 30-ig. A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. - gazdasági vezető. A pályázatok leadásának határideje: 2015. március 31. napja 10.00 óra A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:



Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tel.: 06-1-7980517 A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 8.00-16.00-ig bármikor. (Tel.: 06-1-7980517) A pályázatok bontásának időpontja 2015. március 31 . napja du.13 óra A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 02. napja 13 óra Eredményhirdetés: 2015. április 02. napja. A pályázat nyelve: magyar

III. A pályázati felhívás közzététele

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.ferencvaros.hu) ,valamint, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ honlapján (www.intezmenyuzemeltetes.hu). A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül visszavonni.

IV. Pályázati feltételek

1.)Pályázatot nyújthat be:

a) egyéni vállalkozó, vagy b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság),



aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, illetve a pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz.

2.)A pályázaton történő részvétel feltételei a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött, ezen pályázati felhívás és mellékleteinek – 1-9 határidőben történő beadása. TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKAT KIÍRÓ KIZÁRÓLAG A MUNKAVÉGZÉSEK HELYE SZERINTI BONTÁSBAN FOGADJA EL. A Pályázatkiíró fenntartja a jogát, hogy a meghirdetett 6 db munka bármelyikét a pályázat elbírálásakor visszavonhatja. Mellékletek: - jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) - jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet) - a Vállalkozó által készített tételes költségvetés (3. számú melléklet) - pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint nem áll végelszámolás alatt; (4. számú melléklet) - nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési tervezetben foglalt feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható szervezetnek minősül-e. (5. számú melléklet) - pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása; (6. számú melléklet) - összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet) - nyilatkozat a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, e-mail, valamint a bankszámla számáról. (8. számú melléklet)



- egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő; (9. számú melléklet) - vállalkozási szerződés tervezet (10. számú melléklet)

b) az ajánlatához csatolni kell: - egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél vagy Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított hatósági bizonyítványt vagy

- cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát; - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével a hiánypótlására hívja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az ajánlattévő nem a pályázati felhíváshoz kiadott mellékleteket töltötte ki. 3.)Az ajánlat formai, tartalmi követelményei Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 1 példányban. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint:



„Tűzvédelem-hibajavítás 2015 pályázat” A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani. Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni.

V. A pályázatok bontása

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül az ajánlattévők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei

A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után nyújtották be.



b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette. c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá, d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt. f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.

VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai

A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal, 24 órával meghosszabbíthatja.

Az elbírálás fő szempontja: A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legjobb ajánlatot tette. A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, c) a döntés indokát,



d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő megjelölését, e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

VIII. Összeférhetetlenség A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy - annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), - annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, - annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, - ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése.

IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha a./ nem érkezett ajánlat, b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.

Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról.



X. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

XI. Egyéb rendelkezések

A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követően a pályázati felhívás szerint köteles a munkaterületre felvonulni és pályázati felhívás 3. számú melléklete szerint elkészített költségvetés alapján a munkálatokat megkezdeni.

Kiíró Mellékletek: 1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 3. számú melléklet: 1 db árazatlan költségvetés 4. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról 7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 9. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet



1. számú melléklet

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe:

Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma: Meghatalmazott neve1: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe:

Budapest, ………… …………….

………………………………………… pályázó aláírása

1

Meghatalmazott esetén




Jelentkezési lap társaságok, társadalmi szervezetek számára

Társaság neve, cégformája: Székhelye: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Statisztikai számjel: Cégnyilvántartási száma: Adószáma: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma: Képviselőjének neve, beosztása: Meghatalmazott neve2: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Budapest, ……. ……………… ………………………………………………. cégszerű aláírás




Költségvetés Kivitelező neve: Címe: tűzvédelmi jegyzőkönyvben foglalat hiányosságok megszüntetése, elektromos javítási munkák

Munka megnevezése:

Készült: Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület Hrsz: 03041 a

d

1. Felső faház elosztó cseréje 1 db

a:

- Ft

d:

2. Felső faház beton terasz üzemen kívüli kábelvég leszigetelése 1 db a:

- Ft ÉV Során javítva - Ft

d:

- Ft

3. Felső faház gázcső eph bekötése 1 db

a:

- Ft

d:

4. Felső faház földszinti szoba daf csapfedél pótlása 1 db

a: d:

- Ft

- Ft - Ft



5. Konyha hosszabbító vezeték gázcsőről történő leszerelése, vezetékcsatornába helyezése 1 db a:

- Ft

d:

- Ft ÉV során javítva

6. Konyha hűtő dugvilla cseréje 1 db

a:

- Ft

d: ÉV során 7. Iroda hatos hosszabbító cseréje, vezetékének kábelcsatornába helyezése javítva 1 db a:

- Ft

- Ft

d:

- Ft

8. 16. szoba kapcsoló vezetékeinek cseréje 1 db

a:

- Ft

d:

9. 16.szoba lambéria szerelvénydoboz cseréje tűzbiztosra 1 db a:

- Ft

- Ft

d: Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen:

- Ft - Ft - Ft



Készült: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. a 1. Korai fejlesztő bejárat elosztó túlbiztosított vezeték, biztosítók cseréje megfelelőre 1 db a:

d

- Ft

d:

- Ft

2. Korai fejlesztő bejárat elosztó sorkapocs csere 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

3. Folyosó pincelejáró elosztó túlbiztosított vezeték, kismegszakító cseréje megfelelőre 1 db a:

- Ft

d:

- Ft

Anyag nettó összesen:

- Ft

Munkadíj nettó összesen:

- Ft

Készült: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 1096 Budapest, Gát u. 6. a 1. Az épületben lévő összes biztosíték és kapcsoló hovatartozásának feliratozása 1 db a: d:

d

- Ft - Ft



2. Bejárati kapualj főelosztó rajzának elkészítése kihelyezése 1 db a:

- Ft

d:

- Ft

3. Porta fára szerelt dugalj cseréje 1 db

a:

- Ft

d: 4. Külső tér (belső udvar) csatornák megfelelő rögzítése 1 db a:

- Ft

- Ft

d:

- Ft

5. Külső tér csatornák megfelelő rögzítése 1 db

a:

- Ft

d:

6. Pince mosószer tároló hiányzó dobozfedelek pótlása 1 db

a:

- Ft

- Ft

d:

- Ft

7. Pince raktár 2 lógó lámpatest rögzítése 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

8. Pince raktár 2 hiányzó dobozfedelek pótlása 1 db

a: d:

- Ft - Ft



9. Pince folyosó lógó vezetékek rögzítése 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

10. Pince műhely lógó vezetékek rögzítése 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

11. Pince műhely üzemen kívüli berendezések leszerelése 1 db a:

- Ft

d:

- Ft

12. Pince műhely hiányzó lámpabúra pótlása 1 db

a: d:

- Ft

a:

- Ft

- Ft

13. III.emelet WC+előtér hiányzó lámpabúra pótlása 1 db

d:

- Ft


- Ft


- Ft

Készült: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 1096 Bp., Thaly K. u. 17. a 1. Földszint főelosztó helyiség lámpabúra pótlása 1 db

a: d:

d - Ft -Ft



2. Földszint főelosztó helyiség kapcsoló hiányzó karjának pótlása 1 db a:

- Ft

d: 3. Földszint főelosztó helyiség tűzrendészeti kapcsoló helyének tartós feliratozása 1 db a:

- Ft

- Ft

d:

4. Pince lejáró sodrott kötéseknél szorító kötések elhelyezése 1 db a:

- Ft

- Ft

d:

- Ft

5. Gázóra helyiség hiányzó dobozfedelek pótlása 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

6. Gázóra helyiség hiányzó lámpabúra pótlása 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

7. Fszt. Folyosó hiányzó lámpabúra pótlása 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

8. Fszt. Folyosó hiányzó dobozfedelek pótlása 1 db

a: d:

- Ft - Ft



9. Fszt. öltöző hiányzó lámpabúra pótlása 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

10. Fszt. Varrodai lógó vezetékek rögzítése 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

11. II.em. egyéni foglalkoztató hiányzó lámpabúra pótlása 1 db a:

- Ft

d:

- Ft

12. Az épületben lévő összes biztosíték és kapcsoló hovatartozásának feliratozása 1 db a:

- Ft

d:

- Ft


- Ft


- Ft

Készült: Ferencvárosi Pedagógiai Szak és szakmai Szolgáltató Központ Munkavégzés: 1095 Budapest, Mester 67. a 1. főelosztó nullázás javítása, L3 csatlakozó vezeték cseréje 1 db a:

d

ÉV során javítva - Ft

d:

- Ft

2. főelosztó biztosítók cseréje egységes típusra 1 db

a: d:

- Ft -Ft



3. főelosztó tűzvédelmi fő kapcsoló beépítése 1 db

a: d:

- Ft

a:

- Ft

Ft

4. földszinti elosztó áramvédő kapcsolóbekötése 1 db

d:

- Ft

5. földszinti elosztó főbiztosító beépítése 1 db

a:

- Ft

d: 6. Tanári hosszabbító vezetékének kábelcsatornába helyezése 1 db a:

- Ft

- Ft

d: 7.1. emeleti elosztó áram-védőkapcsoló bekötése 1 db

a:

- Ft

- Ft

d:

- Ft

8.1. emeleti elosztó főbiztosító beépítése 1 db

a:

- Ft

d: 9.4. emelet 1. terem összes dugalj biztosítóinak cseréje 1 db

a:

- Ft

- Ft

d: 10.4. emelet 1. terem kék asztali lámpánál kilógó kapcsoló vezeték megfelelő elhelyezése 1 db a: d:

- Ft

- Ft - Ft



11.4. emelet 2. terem összes dugalj biztosítóinak cseréje 1 db

a:

- Ft

d:

- Ft

12.4. emelet emeleti folyosó szintelosztó biztosítékok cseréje 1 db a:

- Ft

d:

- Ft


- Ft


Munka megnevezése:

- Ft Készült: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Munkavégzés: 1098 Budapest, Lobogó u. 1. részleges elektromos felújítás a

1. 80 A Mágneskapcsoló cseréje 1 db

2. 25 A Mágneskapcsoló cseréje 1 db

d

a: d:

- Ft

a: d:

- Ft

- Ft

- Ft

3. KK2-63-6002 (902-6002-701) cseréje 2 db a: d:

- Ft

4. Ganz kapcsoló 160A (GK160 T304/57 VE) cseréje 1 db a: d:

- Ft

5. 3P 63A Ipari kismegszakító Schneider Acti9 iC60N (a9f04365) cseréje 3 db a: d:

- Ft

- Ft

- Ft - Ft



6. 3P 25A Ipari kismegszakító Schneider Acti9 iC60N (a9f04325) 8 db a: d: 7. 1P 16A Ipari kismegszakító Schneider Acti9 iC60N (a9f04116) 6 db a: d: 8. 1P 16A Ipari kismegszakító Schneider Acti9 iC60N (a9f04106) cseréje 6 db a: d:

- Ft - Ft

- Ft - Ft

- Ft - Ft

9. Digitális fogyasztásmérő cseréje 1 db a: d:

- Ft

10.R963 csatlakozó készlet (r9xfc04) cseréje 2 db a: d:

- Ft

11. A9 Fésűs sín fogas 3P 24 modul 8x3P darabolható (A9XPH324) cseréje 2 db a: d:

- Ft

- Ft

- Ft - Ft

12. A9 Fésűs sín fogas véglezáró 3P (a9xpe310) cseréje 1 db a: d:

- Ft

13. FKK 120 Fővezeték sorkapocs cseréje 6 db a: d:

- Ft

- Ft

- Ft



14.Érvéghüvely 35 mm2 cseréje 54 db



a: d:

- Ft

a: d:

- Ft

a: d:

- Ft

17. Perforált csatorna 50x50 es cseréje 4 fm a: d:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft - Ft

18. PEN sín cseréje 1 db

a: d:

19. MKH 25- 35 vezeték cseréje szekrényen belül 18 fm a: d: 20. 20.MKH 25 fővezeték cseréje a főelosztó és uszoda elosztó szeszekrény között 275 fm a: d:

- Ft - Ft

- Ft - Ft

- Ft - Ft

21. Kalapsín cseréje 2 db

22. Egyéb szerelési anyag 1 db

Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen:

a: d:

- Ft

a: d:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft - Ft



Összes anyag nettó összesen: Összes munkadíj nettó összesen: Összesen nettó: ÁFA: 27% Költségvetés összesen bruttó: Budapest, 2015.

hó nap

- Ft - Ft - Ft



4. számú melléklet NYILATKOZAT

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

………………………………………………………………………………………… (társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

  

végelszámolás alatt ellen csődeljárás folyamatban ellen felszámolási eljárás folyamatban

*áll/nem áll *van/nincs *van/nincs.

Budapest, …….…………………..

…………………………………………… cégszerű aláírás

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.




NYILATKOZAT

a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, és az ajánlati kötelezettségről

……………………………………………………………………………………………………… pályázó kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom.

A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozói jogviszonyban – a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.

Budapest, ……………………………

…………………………………………………………………………. pályázó aláírása / cégszerű aláírás




NYILATKOZAT

Kiíróval szemben fennálló tartozásról

……………………………................................... /név/ mint a …………………………………………… ……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy

-

a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben bérleti/használati-, díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom * van/ nincs; - kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem * van/ nincs, melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 1. …………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………..

Budapest, ………………….

……………………………………………………. pályázó aláírása/cégszerű aláírás

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.




ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

.............................................................. pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok.


…………………………………………………………. pályázó cégszerű aláírása




NYILATKOZAT a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

Alulírott …………………………….. /név/ mint a ……………………………………

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni: Címzett:…………………………………………………………………………………. Cím:……………………………………………………………….…………………….. Telefonszám:…………………………………………………………………………….. Fax:……………………………………………………………………………………… E-mail cím:………………………………………………………………………………. Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. Bankszámlavezető pénzintézet:…………………………………………………………. Bankszámlaszám:………………………………………………………………………… Bankszámlával rendelkezni jogosult: …………………………………………………… (név, lakcím vagy székhely) Budapest, …………………. ……………………………………………………………………………… pályázó aláírása/cégszerű aláírás



9. számú melléklet NYILATKOZAT

Alulírott …………………….. /név/, mint a ………………………………………………… …………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján a megrendelő, a vállalkozói szerződést jogosult felmondani.


……………………………………………………. pályázó aláírása/cégszerű aláírás



10.számú melléklet

Szerződés száma: _____/2015

___. számú példány.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., képviselő: Czakóné Dobó Krisztina igazgató, adószám: 15801948-2-43, bankszámla száma: 12001008-01373368-00100000) – a továbbiakban: „Megrendelő”, másrészről (székhely: , adószám: képviselő:

1.

cégjegyzék szám vagy nyilvántartási szám: , bankszámlaszám: , ) – a továbbiakban: „Vállalkozó” között:

A szerződés tárgya:

Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett alábbi intézmények tűzvédelmi jegyzőkönyvében foglalt soron kívül elvégzendő hiányosságok megszüntetésének munkálatait: 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Budapest, Gát utca 6 1095 Budapest, Thaly K. u. 17 1095 Budapest, Vágóhíd u 35-37.





Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora

8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület Hrsz: 03041. 

Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ

1095 Budapest, Mester utca 67. valamint elektromos kapcsoló szekrény részleges felújítását, és fővezeték cseréjét a: 

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Ált Isk. és Gimnáziumban

1098 Budapest, Lobogó utca 1. szám

1.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. Vállalkozó képviseletére a munkával kapcsolatos valamennyi kérdésben teljes körű jogosultsággal tel: rendelkezik.

2.

Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel:

2.1. Átadás-átvétel Munkaterület átadásának (munka megkezdésének) időpontja: 2015. április 07. Munka átadás-átvételének (befejezésének) időpontja: 2015. június 30. Munkavégzésre munkanapokon a műszaki vezetővel előre egyeztetett időben van lehetőség általában 08-20 óráig. 2.2. Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót vezetni, abban a munkaterület szabályszerű átvételéről nyilatkozni, és elismerni azt, hogy a munkaterület munkavégzésre teljes mértékben alkalmas állapotban került átadásra.



2.3. Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott tárolási területen csak a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, szerszámokat tárolhatja a tárolási szabályok szigorú betartása mellett. Az intézmény üzemeltetését és működését a tárolt anyagokkal nem zavarhatja. 2.4. Vállalkozó köteles a munkavégzés során érintett közlekedési útvonalakat lezárni a gyalogos forgalom elől, a keletkezett építési törmeléket, bontott anyagokat összegyűjteni, és folyamatosan elszállítani. 2.5. Megrendelő jogosult a munkát határidő előtt átvenni, ha az a megjelölt időpont előtt elkészül. 2.6. A szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe a műszaki átadás átvételi eljárás, valamint a munkaterületről való levonulás is benne foglaltatik. 2.7. Vállalkozó az elvégzendő munkálatok ütemezését köteles folyamatosan Megrendelő műszaki ellenőrével egyeztetni. 2.8. A Megrendelő, Vállalkozó számlájával szemben beszámítással élhet. A Megrendelőnek jogában áll a jegyzőkönyvvel alátámasztott végszámla összegébe Vállalkozó hibájával összefüggésében keletkezett és igazolt kár összegét beszámítani, azzal a Vállalkozó által kiállított számla értékét csökkenteni.

. 3.

A Vállalkozási díj, pénzügyi elszámolás:

3.1. A Vállalkozó a pályázati felhívás 3.sz. mellékleteként csatolt költségvetésben foglalt munka teljesítése ellenében-az ott megjelölt- bruttó forint vállalkozási díjra jogosult. 3.2. Vállalkozó kötelezettsége a számla dokumentáció megfelelő összeállítása, benyújtás előtti egyeztetése a megbízott műszaki ellenőrrel, valamint a számla kellő időben történő benyújtása. 3.3. Megrendelő a vállalkozási díjat Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti átutalással a Vállalkozó bank-nál vezetett számú bankszámlájára.



3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles a hatályos számviteli és adóügyi jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt követelményeknek meg nem felelő számlát befogadni. Vállalkozó a munkálatok végzése folyamán 50%-os készültség felett 1db résszámla benyújtására jogosult. 3.5. Késedelmes fizetés esetén az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés időpontjáig Vállalkozó a Ptk. 6:48 § bekezdése szerinti késedelmi kamatra, valamint a PTK 6:155 § szerint 40 eurós költségátalányra jogosult. 3.6. Vállalkozót késedelmes teljesítése esetén kötbér terheli, melynek összege nettó 20.000.- Ft./nap, mely a számlából kerül levonásra. 3.7. A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő felmondása esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére ki nem fizetett összeget a költségvetésben felsorolt munka befejezésére, valamint az őt ért kár csökkentésére fordítani. 3.8. Számla,illetve résszámla benyújtásakor Vállalkozónak csatolnia kell a műszaki átadásátvételi jegyzőkönyvet, valamint az építési naplót és az elvégzett tűzvédelmi javítási munka után készült részletes szerelési igazolást, melyeket a Megrendelő szerződésben meghatározott teljesítésigazolásra jogosult képviselője aláírt.

4.

A megrendelés teljesítésének szabályai, építési napló, alvállalkozó:

4.1 A Vállalkozó az 3. sz. mellékletben felsorolt munkálatokat saját költségén köteles elvégezni.

4.2. A Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben fogadja el, a Megrendelő nem köteles ettől eltérő teljesítést elfogadni. Vállalkozó az elvégzett munkára 1 év garanciát köteles vállalni.

4.3 Vállalkozó a teljesítés ideje alatt köteles papír alapú építési naplót vezetni, és azt a helyszínen mindkét fél számára jól hozzáférhető helyen tárolni.



4.4. A Vállalkozó az elvégzendő munkára vonatkozóan Alvállalkozót nem foglalkoztathat. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali felmondására.

4.5. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a Vállalkozó által végzett munka részleteire, így különösen a munkavégzésre és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

4.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a munka határidőre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolná.

4.7. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka, a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő.

4.8. Vállalkozó a kivitelezési munka ideje alatt köteles megfelelő képesítésű helyszíni képviselője útján a munkát felügyelni és irányítani. Vállalkozó minden körülmények között fellelőséget vállal az alkalmazottaiért a Megrendelővel, az intézmény dolgozóival és valamennyi hatósággal szemben.

4.9. A munka megkezdése előtt Vállalkozó köteles megrendelőnek a helyszínen dolgozó alkalmazottairól a NAV-hoz benyújtott T1041-es nyomtatvány, valamint annak a befogadásáról szóló igazolás másolati példányát átadni. 4.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy munkavégzése során betartja az előírt munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat. Munkája során köteles betartani az intézmény házirendjét.

4.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a költségvetésben szereplő valamennyi munka végzéséhez mindennemű jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. A szerződő Felek egyidejűleg megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó a tevékenység végzéséhez való jogosítványát bármilyen okból elveszítené.



4.12. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal, így a Vállalkozó munkája végzése során történt balesetért, vagy bármilyen egyéb kárért a Vállalkozó felel. Vállalkozó azonnal szóban, majd írásban köteles jelezni a Megrendelő felé ha bármilyen baleset, vagy káreset történik.

4.13. Megrendelő a munkavégzés idejére a Vállalkozó szakemberei részére átöltözésre alkalmas zárható helyiséget biztosít.

4.14. Megrendelő az elvégzendő munkálatok műszaki ellenőrzésére, a teljesítés igazolására . tel: jelöli ki, aki a munka elvégzését az építési naplóban, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben aláírásával igazolja.

5.

A szerződés megszüntetése, felmondás:

5.1. A szerződés megszüntetése és a felmondás egyaránt írásban történik. A szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén. Ez esetben Felek kötelesek egymással elszámolni. 5.2. Jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a munkaterület elhagyását haladéktalanul megkezdeni és legkésőbb 24 órán belül befejezni.

6.

A nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei:

6.1. Hibás teljesítése esetén Megrendelő póthatáridő tűzésével felszólítja Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben Vállalkozó a hibát nem javítja ki, vagy nem megfelelően javítja ki, Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti azt. A kijavítás idejére Megrendelő a 3.8. pontban meghatározott kötbért számít fel.



7.

A szerződés lehetetlenülése:

a) Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében merült fel, illetve azért egyik fél sem felelős, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; b) ha a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; c) ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munkával arányos díj megilleti.

8.

Egyéb rendelkezések:

8.1. A Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi, gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 8.2. A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. Pályázati felhívás 3. sz. melléklete: árazott költségvetés.

8.3. Jelen szerződés egymással megegyező – 7 számozott oldalból álló - 3db eredeti példányban készült, amelyekből 2 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező, közös értelmezés és elolvasás után jóváhagyólag írják alá.

8.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Szerződő Felek a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.5. Esetleges jogvita esetén a szerződő Felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni.



8.7 A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után három eredeti, megegyező tartalmú példányban cégszerűen aláírták.

Budapest, 2015.

_________________________ Megrendelő Czakóné Dobó Krisztina igazgató Dátum:_____________________

_________________________ Vállalkozó

Dátum:____________________

_________________________ Ellenjegyző Wippelhauser Gyuláné gazdasági vezető Dátum:____________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

Recommend Documents