NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Iktatószám: 18083-2014
Ajánlattételi felhívás
Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére
I.
Általános feltételek
A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.
II.
Az eljárás általános feltételei A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)
III.
Az eljárás tárgya Ivóvízminőség Javító Program keretén belüli vízvezetéképítési munkák során irányított fúrással történő cső behúzása a tervezett nyomvonalba.
IV.
Ajánlattétel Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.
Mértékegység
Ssz .
Fúrási átmérő
Fúrási hossz
1
DN 200
374
m
2
DN 300
2661
m
3
DN 500
84
m
(m)
Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő bármilyen irányban maximum 20%-os mértékben eltérhet. Megrendelő a csőanyagot és az irányított fúrást kisegítő vízellátást és zagy elvezetést biztosítja.
2/4
Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegen felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. A teljesítés a munkaterület átadástól számított 40 napon belül. Várható kezdési időpont 2014.09.29.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát 3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát. 4. A szolgáltatás ÁFA nélküli, nettó egységárát 5. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen viziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fentiektől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldjön. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „HDD fúrástechnológiai tevékenység beszerzése” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2014. szeptember 24. 12:00. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2014. szeptember 24. 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat az az ajánlattevő által kért vállalkozói díj alapján bírálja el.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
3/4
Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Megrendelő nevében eljáró személy
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Szabó Istvánné vezérigazgató 11492809-2-15 15-10-040209 10404405-44017466-00000000 Varga Pál
mint Megrendelő, Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Vállalkozó nevében eljáró személy mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1. A szolgáltatás tárgya 1.1.
A Megrendelő által Vállalkozási tevékenységként folytatott építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó vízvezetéképítési munkák során irányított fúrással történő cső behúzása a tervezett nyomvonalba, Megrendelő egyedi megrendelései alapján, az 1.2. pontban meghatározott hosszúságban.
1.2.
Vállalkozó az irányított fúrási és csőbehúzási tevékenységét DN 200 átmérő vonatkozásában 374 méteren, DN 300 átmérő vonatkozásában 2661 méteren, DN 500 átmérő vonatkozásában 84 méteren köteles elvégezni. Megrendelő a fenti hossztól, mind pozitív, mind negatív irányban 20%-os mértékben eltérhet.
1.3.
Megrendelő a csőanyagot és az irányított fúrást kisegítő vízellátást és zagy elvezetést biztosítja, minden egyéb eszköz vagy gép biztosítása Vállalkozó kötelezettsége.
2. A fizetési feltételek 2.1.
A Vállalkozás díja: ………………… Ft + áfa, azaz ……………………………… forint + áfa / méter.
2.2.
Megrendelő a fenti vállalkozói díjat egy összegben a műszaki átadás után kiállított számla alapján Vállalkozó bankszámlájára a számla beérkezését követő 30 napon belül fizeti meg. 1/3
2.3.
Jelen szerződés – a 1.2. pontban meghatározott mennyiségek figyelembevételével számított értéke: ………………… Ft + áfa, azaz ……………………………… forint+áfa.
2.4.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § hatálya alá tartozik, így a fenti összeg után fizetendő forgalmi adó bevallása és teljesítése Megrendelő feladata.
3.
A teljesítés 3.1.
A teljesítés véghatárideje a teljesítés a munkaterület átadástól számított 40 nap.
3.2.
Az előző pontban meghatározott és igazolt részteljesítések esetén jogosult a Vállalkozó a fizetési feltételekben megállapított díjra.
3.3.
A Vállalkozó a kivitelezés előkészítését a szerződés hatálybalépését követő napon köteles megkezdeni.
3.4.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet, illetve a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza.
3.5.
A teljesítést a geodéta által felmért tényleges fúrási hosszak, vízszintes vetületi hosszának mértéke alapján kell elszámolni.
3.6.
A Megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti, valamint kifogásait az ellenőrzéskor közölheti.
3.7.
A hibás teljesítésért a Vállalkozó azonban akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.
4.
Munkaterület átadása 4.1.
A Megrendelő a teljes munkaterületet kiürítve a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja …….. év ……………. hó …… napjáig.
4.2.
A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ha Megrendelő a munkaterületet, vagy annak egyes részeit határidőben nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, és ez a munka megkezdésében, vagy folyamatos végzésében akadályt jelent, a Vállalkozó a kötelezettség teljesítésére megfelelő határidőt tűzhet ki, és ennek eredménytelen eltelte esetén a szerződéstől elállhat.
4.3.
A munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát.
5.
Jótállás szavatosság 5.1.
A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvétel lezárásnak időpontjától számított 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontja.
5.2.
Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
2/3
6.
7.
Szerződési biztosítékok 6.1.
A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének felróható késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2. pontban rögzített Szerződéses Ár 0,1 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 2.3. pontban rögzített Szerződéses Ár 5 %-a, mely maximum mérték elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.
6.2.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, a 2.3. pontban rögzített Szerződéses Ár 10 %-ával azonos meghiúsulási kötbért köteles fizetni. (Akkor is, ha megrendelő jogszerűen eláll a szerződéstől.) Ez a teljesítési kötbér mértékéig abból közvetlenül kielégíthető, de Megrendelő követelheti az ezt meghaladó meghiúsulási kötbér összegét is.
Egyéb rendelkezések
7.1.
A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
7.2.
A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek egyszemélyes Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik.
7.3.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
Jelen Vállalkozási Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
……………………., 201………………..
............................................................. Megrendelő
............................................................ Vállalkozó
3/3
