MTF - Amerikai út 96. sz. alatt található egykori irodaház épületének felújítása és átépítése. Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő:
2016/121 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Nyílt eljárás 2016.10.19. 12802/2016 45214300-3 Magyar Táncművészeti Főiskola
Teljesítés helye:
1145 Budapest, XIV. ker. Amerikai út 96. sz. (Hrsz: 29803/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2016.11.09.
Központi szintű Oktatás
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Táncművészeti Főiskola Nemzeti azonosítószám: AK04808 Postai cím: Columbus utca 87-89. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Gáspár Emese Telefon: +36 12733434 E-mail:
[email protected] Fax: +36 12733444 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtf.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 1
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.mtf.hu/ingatlan (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be x a fent említett cím másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) x a fent említett címre a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: 2
Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: 3
II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Magyar Táncművészeti Főiskola XIV. ker. Amerikai úti épületének felújítása és átépítése. Átalánydíjas vállalkozási szerződés. Hivatkozási szám: KÖF/2563/2016 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:
Kiegészítő szójegyzék
45214300-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest, XIV. ker. Amerikai út 96. sz. (Hrsz: 29803/1) alatti épületeinek (irodaépület, "lapos-lepényépület", kisépület) felújítása és átalakítása, valamint új személyfelvonó létesítése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. Nyertes ajánlattevő feladata a MI/26620-47/2015 sz. jogerős építési engedély és a kiviteli tervek szerinti bontási, építési-szerelési munkák teljes körű, hiánytalan elvégzése a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítéséig. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A Kbt. 64. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, mivel a kivitelezés során az egymásra épülő munkafolyamatok egymással szorosan összefüggenek, egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges a műszaki (pl.: közműalagút, illetve speciális nyaktag köti össze az épületeket) adottságok miatt. A részajánlattétel megadásának lehetősége gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, nem biztosítaná a költséghatékonyságot, valamint a szerződéshez kapcsolódó további körülmények: szavatossági és garanciális jogok érvényesítése is aránytalan nehézséget okozna ajánlatkérőnek. II.2) A közbeszerzés ismertetése 4
II.2.1) Elnevezés: A Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest, XIV. ker. Amerikai út 96. sz. alatti épületének felújítása és átépítése. Átalánydíjas vállalkozási szerződés. Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:
Kiegészítő szójegyzék
45453100-8 45210000-2 45110000-1 45315100-9 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1145 Budapest, XIV. ker. Amerikai út 96. sz. (Hrsz: 29803/1) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest, XIV. ker. Amerikai út 96. sz. (Hrsz: 29803/1) alatti épületeinek (irodaépület, "lepényépület", kisépület) felújítása és átalakítása, valamint új személyfelvonó létesítése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. Nyertes ajánlattevő feladata a MI/26620-47/2015 sz. jogerős építési engedély és a kiviteli tervek szerinti bontási, építési-szerelési munkák teljes körű, hiánytalan elvégzése a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítéséig. A lapos ("lepény") épületrész teljes elbontásra kerül és új, kétszintes épület kialakítása történik extenzív zöldtetővel. A vegyes tartószerkezettel újjáépülő épületrész az 1. emeleti szinten egy nyaktaggal csatlakozik a meglévő épület 1. emeletéhez. A meglévő irodaépület átalakítására, külső-belső felújítására kerül sor, homlokzata és tetőszigetelése teljeskörű kialakítása és a kisépület felújítása történik. Az épületben elhelyezésre kerül 4 db balett terem, 3 db tanterem, valamint 1 db társastánc és 1 db néptánc terem. Kialakításra kerül egy új gépház nélküli, 630 kg teherbírású, 4 szintet kiszolgáló 10,01 m emelőmagasságú személyfelvonó. Telken belül 10 db parkoló készül, valamint 20 db 12/14-es fa ültetésére is sor kerül. Összes terület: 3.161,65 m2. Főépület Földszint (összesen: 1.078,48 m2) - Tantermek: 180,31 m2 - Balett terem: 144,31 m2 - Néptánc terem: 145, 75 m2 - Egyéb kiszolgáló terek: 608,11 m2 I. emelet (összesen: 1.060,68 m2) - Tanszékek: 85,15 m2 - Igazgatói iroda: 21,10 m2 - Balett termek: 442,58 m2 - Társastánc terem: 104,62 m2 - Terasz: 75,76 m2 - Egyéb kiszolgáló terek: 331,47 m2 II. emelet (összesen: 328,35 m2) 5
- Vendégszobák: 84,90 m2 - Reggeliző: 19,31 m2 - Irodák: 63,68 m2 - Tárgyaló: 42,96 m2 - Egyéb kiszolgáló terek: 210,85 m2 III. emelet (összesen: 438,11 m2) - Reggeliző: 17,17 m2 - Vendégszobák: 68,10 m2 - Vendég apartman: 21,58 m2 - Terasz: 202,32 m2 - Egyéb kiszolgáló terek: 128,94 m2 Kisépület Pince (összesen: 149,29 m2) - Közmű alagút: 42,20 m2 - Közlekedő: 7,22 m2 - Raktárak: 45,85 m2 - Gépészeti helyiség: 23,19 m2 - Folyadékhűtő: 30,83 m2 Földszint (összesen: 106,74 m2) - Előtér: 13,97 m2 - Teakonyha: 7,00 m2 - Pénztár: 4,55 m2 - Mosdó, WC: 5,96 m2 - HR Iroda: 15,75 m2 - Pénzügy: 40,64 m2 - Irattár: 5,84 m2 - Osztályvezető iroda: 13,03 m2 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3. M2) a) alpontjában bemutatott építési felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata 15 2 AF III.1.3. M2) b) alpontjában bemutatott építménygépészeti felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlet építménygépészeti felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata 10 3 AF III.1.3. M2) c) alpontjában bemutatott építményvillamossági felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlet építményvillamossági felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata 10 4 Előteljesítés vállalt időtartama - egészszámú naptári nap (minimum 0 és maximum 25 naptári nap ajánlható meg) 15 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó átalányár) 5% tartalékkerettel (Ft) / Súlyszám: 50 6
II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 250 vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak 7
szerint kell igazolnia. A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás VI. 4) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni. 2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 3. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § és a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglaltakra. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. P2) Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 8
három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen időszaknak a magasépítési munkákból származó (épületfelújítás és/vagy épületátalakítás és/vagy új épület építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. Ha ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.) P3) Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata (egyszerű másolatban) legalább az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t, - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, - az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számlaszám(ok)on, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A P1)-P3) pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek esetében az igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás: A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének az üzemi tevékenység eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül egynél több alkalommal negatív volt. 9
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt magasépítési (épületfelújítás és/vagy épületátalakítás és/vagy új épület építése) munkákból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a 700 M Ft-ot. P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben összesen, a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a 700 M Ft-ot, valamint magasépítési munkákból származó (épületfelújítás és/vagy épületátalakítás és/vagy új épület építése) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 500 M Ft-ot P3) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - 15 napot meghaladó sorban állása volt a pénzforgalmi számláján. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett magasépítési (épületfelújítás és/vagy épületátalakítás és/vagy új épület építése) referenciamunkáit. Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - Az építési beruházás tárgya, mennyisége, olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés, - az ellenszolgáltatás nettó összege, - adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva, - a teljesítés ideje (év/hónap-év/hónap), - a teljesítés helye; - a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, - a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. 10
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére is. M2) Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: - a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata - szakember képzettségét/végzettséget igazoló okirat(ok) egyszerű másolati példánya. A fent ismertetett M1)-M2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás: A Kbt. 65. § (7); (9); bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7)] A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 11
teljesített alábbiakban részletezett, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával: olyan új épület kivitelezésére, és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó, tartószerkezeti, építőmesteri, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkarészeket is egyaránt magában foglaló magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege legalább nettó 500 M HUF volt. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Ajánlatkérő valamennyi követelményt egy referencia bemutatása útján fogadja el. M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához: a) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik és minimum 36 hónap - az MV-É jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelmény és előírt minimális szakmai gyakorlati idő megszerzésétől számított - szakmai gyakorlattal magasépítési felelős műszaki vezetői területen rendelkezik és amely tapasztalat magában foglal legalább 1 db olyan projektben való felelős műszaki vezetőként történő részvételt, amely beruházási értéke elérte vagy meghaladta a nettó 200 millió forintot. b) legalább 1 fő, felelős műszaki vezetővel építménygépészeti szakterületen, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik és minimum 36 hónap - az MV-ÉG jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelmény és előírt minimális szakmai gyakorlati idő megszerzésétől számított - szakmai gyakorlattal építménygépészeti felelős műszaki vezetői területen rendelkezik. c) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel építményvillamossági szakterületen, aki a 266/2013. (VII.11) Korm.rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik és minimum 36 hónap - az MV-ÉV jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelmény és előírt minimális szakmai gyakorlati idő megszerzésétől számított - szakmai gyakorlattal építményvillamossági felelős műszaki vezetői területen rendelkezik. Egy szakemberrel csak egy részfeltétel igazolható (tehát összesen 3 fő teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése szükséges). Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: 12
A szerződés kötbérköteles. A Ptk. 6:153.§ értelmében a Vállalkozó késedelembe esik, ha az ajánlatában, az előteljesítés mértékére vonatkozó vállalásra tekintettel megállapított határidőt elmulasztja. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 0,5 %/naptári nap, de legfeljebb a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 30 %-a. A kötbér maximum elérését követően a Megrendelő jogosult jelen szerződést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. Adott esetben a késedelemmel egy elbírálás alá esik a pénzügyi és kivitelezési ütemtervtől való olyan mértékű időbeli eltérés is, ami egyértelműen kétségessé teszi a határidőre történő teljesítést. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól Vállalkozóval szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. Megrendelő meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díjának 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő vállalkozói díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül érvényesítésre. Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem a kiviteli tervben, építési engedélyben, illetőleg költségvetésben meghatározott műszaki tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési naplóban történt rögzítésétől a kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő időtartamra naponta a hibás teljesítéssel érintett munkarész (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díjának 1 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 30 napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a szerződés XII. fejezet 2. pontja szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésére. A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Ajánlatkérő a kötbérek tekintetetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára, melynek értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Ajánlatkérő a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135.§ (6) bekezdésére is. Teljesítési biztosíték: 13
Ajánlatkérő a Kbt. 134 § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított összegének 5%-a. A biztosítékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz a Vállalkozó fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerződés hatálybalépési időpontjára szükséges rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosíték a teljesítési határidőig érvényes. Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól az ajánlattevő által vállalt jótállási idő teljes tartamára, valamint annak befejező napját követő 45. napig jólteljesítési biztosítékot tart fenn Megrendelő számára. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra: a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított összegének 5%-a. A jólteljesítési biztosíték - a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelelően - teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, hogy Megrendelő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését átutalással teljesíti, a számla kézhez vételétől számított 30 naptári napon belül. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF Ajánlattevő elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez az ajánlatkérő részéről eljáró műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a szerződésben előírt esetleges egyéb mellékleteket csatolni kell. Ajánlatkérő az ÁFA törvény 142.§ (1) b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a szerződés keretében elvégzendő munka építési hatósági engedély-köteles tevékenység. Az ÁFA törvény 169.§ k) pontja értelmében a számlának tartalmaznia kell egyértelmű utalást arra, hogy a teljesítést követően az adó fizetésére Megrendelő köteles. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését, úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében - igénybevétel esetén az előlegre vonatkozó számlán kívül - 6 darab számla, azaz 5 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: a) az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 20%-os műszaki készültség esetén a meghatározott nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegben; b) a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 35%-os műszaki készültség esetén a meghatározott nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben; c) a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 50%-os műszaki készültség esetén a meghatározott nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben; d) a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 65%-os műszaki készültség esetén a meghatározott nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben; e) az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 80%-os műszaki 14
készültség esetén a meghatározott nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben f) a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki. A végszámla összege: a) a meghatározott nettó vállalkozói díj 20%-a, A részszámla kibocsátásának feltételét képezi a műszaki tartalom megvalósításáról szóló, ajánlatkérő részéről eljáró műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás. Ajánlattevő végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti és szerződésszerű megvalósítás. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelő felé késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerül sor. A kifizetés a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) és a Kbt. 135.§ (1) (2) (3) (5) (6) (7) bekezdései és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai figyelembe vételével történik. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás 15
Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8804 / 2016 (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/11/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) 16
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/11/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Magyar Táncművészeti Főiskola 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. II. emelet, rektori tárgyaló. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson részt vehet ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában meghatározottak az irányadók VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000.- Ft A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01493263-00000000 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel 5.000.000.,- Ft, azaz ötmillió forint. A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-01493263-00000000 számú bankszámlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 17
készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalás esetén a garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Utalás esetén közleményként a KÉ-számot kérjük feltüntetni! Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napon 24:00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (4)-(7) bekezdéseire és a Kbt. 35. § (5) bekezdésére. Az ajánlati biztosíték a szerződés megkötése esetén nem vállhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: legfeljebb 1 alkalommal. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra. VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. A teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás III.1.3. M2) pont a) alpontjában bemutatott építési felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (a 36 hónapon túli felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlat egész hónapokban kifejezve) elnevezésű értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az 18
ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az építési felelős műszaki vezető többlet felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata részszempont esetében a 36 hónapon túli, + 120 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy negatív szám nem lehet a 36 hónapon túli szakmai tapasztalat, mert ebben az esetben az érintett Ajánlattevő nem fog megfelelni a felhívás III.1.3. M2) a) alpontjában foglaltalkalmassági követelménynek. Amennyiben Ajánlattevő „0” értékű megajánlást tesz, abban az esetben a legalacsonyabb értékelési pontszámot kapja. 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás III.1.3. M2) pont b) alpontjában bemutatott építménygépészeti felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlet építménygépészeti felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (a 36 hónapon túli építménygépészeti felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlat egész hónapokban kifejezve) elnevezésű értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az építménygépészeti felelős műszaki vezető többlet építménygépészeti felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata részszempont esetében a 36 hónapon túli, + 120 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy negatív szám nem lehet a 36 hónapon túli szakmai tapasztalat, mert ebben az esetben az érintett Ajánlattevő nem fog megfelelni a felhívás III.1.3. M2) b) alpontjában foglalt alkalmassági követelménynek. Amennyiben Ajánlattevő „0” értékű megajánlást tesz, abban az esetben a legalacsonyabb értékelési pontszámot kapja. 3. A teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás III.1.3. M2) pont c) alpontjában bemutatott építményvillamossági felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlet építményvillamossági felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (a 36 hónapon túli építményvillamossági felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlat egész hónapokban kifejezve) elnevezésű értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az építményvillamossági felelős műszaki vezető többlet építményvillamossági felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata részszempont esetében a 36 hónapon túli, + 120 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy negatív szám nem lehet a 36 hónapon túli szakmai tapasztalat, mert ebben az esetben az érintett Ajánlattevő nem fog megfelelni afelhívás III.1.3. M2) c) alpontjában foglalt alkalmassági követelménynek. Amennyiben Ajánlattevő „0” értékű megajánlást tesz, abban az esetben a legalacsonyabb értékelési pontszámot kapja. 4. Az előteljesítés vállalt időtartama - naptári nap (minimum 0 és maximum 25 naptári nap ajánlható meg) elnevezésű értékelési szempont esetén az ajánlattevők az előteljesítés vállalt mértékét ajánlhatják meg a jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőhöz képest, melynek keretében a nyertes ajánlattevő által vállalt mértékkel kerül csökkentésre a teljesítési határidő mértéke (pl. 2 nap vállalása esetén a teljesítési határidő 248 naptári nap). 19
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel előírja, hogy Ajánlattevő min. 0 naptári naptól max. 25 naptári napig terjedően tehet ajánlatot. Az „Előteljesítés vállalt időtartama” minőségi szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok. A 25 naptári nap az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Amennyiben az Ajánlattevő „0” értékű megajánlást tesz, abban az esetben a legalacsonyabb értékelési pontszámot kapja. 5. Nettó ajánlati ár (nettó átalányára) 5% tartalékkerettel elnevezésű értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az 5 % tartalékkeretet is magában foglaló nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi érdeklődő ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. A közbeszerzési dokumentum letölthető a www.mtf.hu/ingatlan honlapról. A Közbeszerzési dokumentum 1. számú mellékletének - regisztrációs adatlap - kitöltött és cégszerűen aláírt példányának megküldésével jelezhetik a gazdasági szereplők az eljárásban való részvételi szándékukat. Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a fenti regisztrációs adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva - az ajánlattevő nevét, cégnevét, székhelyét, elektronikus elérhetőségét, telefon és faxszámát, valamint kapcsolattartó személyét tartalmazóan - szkennelt formában megküldik a következő e-mail címre:
[email protected]. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok átvevőjének kerül megküldésre. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - veszi át a közbeszerzési dokumentumokat. 2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § rendelkezései, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók. 3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2016. 10. 27. napján 14.00 órai kezdettel. Találkozás: Magyar Táncművészeti Főiskola 1145 Bp., Columbus u. 87-89. portája előtt. 4. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó jogerős építési engedélyt, engedélyes terveket, műszaki leírást, kiviteli terveket és árazatlan költségvetéseket a közbeszerzési dokumentáció részeként, elektronikusan bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. 5. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentációban, a helyszíni bejáráson elhangzottak, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatot egy eredeti papír alapú 20
példányban és kettő elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus (CD/DVD/pendrive) másolati példány tartalmazza a jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező ajánlatot .pdf formátumban, valamint az árazott költségvetéseket .xls formátumban is. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 6. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: - Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdése], eredeti példányban, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. - Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdése], megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. - Felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat: ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek [Kbt. 66. § (5) bekezdése], megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. - Ajánlattevő nyilatkozatát, melyben megjelöli: a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, a nyilatkozat nemleges tartalommal is kötelezően benyújtandó. b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. - Ajánlattevő nyilatkozatát, melyben adott esetben arról nyilatkozik, hogy mely alkalmassági követelménynek kíván más gazdasági szereplő kapacitására támaszkodva megfelelni. A nyilatkozat nemleges tartalommal is kötelezően benyújtandó. - Ajánlattevő előzetes nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról. - Ajánlattevő előzetes nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. - Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint arról, hogy az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. - A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 21
- Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). - Amennyiben az ajánlattevőnél (közös ajánlattevőknél) nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat. - Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. - Közös ajánlattétel: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni együttműködési megállapodásukat amely legalább a következőket tartalmazza: - a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; - a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő - a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. - Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítési, valamint a jólteljesítési biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan [Kbt. 134. § (5) bekezdése]. - Ajánlattevő nyilatkozatát, az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. - Az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést beárazva: a) papír alapon kinyomtatva, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva, valamint b) elektronikus másolati példányban .xls formátumban. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette, - Ajánlattevő pénzügyi-kivitelezési (műszaki) ütemtervét. A pénzügyi-kivitelezési (műszaki) ütemtervet ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az árazott költségvetést tekinti. - Ajánlattevő előleg igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát. - Ajánlattevő szándéknyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre állásáról. 22
7. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 8. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. E feltételnek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással - ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 9. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlati felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, a felhívás III.1.3) M1) pontjában foglalt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenértéke képezi. 10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, függetlenül az eljárás eredményétől. 11. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 12. Az ajánlatok a legjobb ár-éték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint kerülnek értékelésre [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja], a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megadott részszempontok szerint. 13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 14. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a teljes körű hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, figyelemmel jelen felhívás VI.3.5. pontjára. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 16. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi. 17. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 23
44. § (1)-(4) bekezdésére. 18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, előírásaira tekintettel megköveteli, hogy ajánlattevő, jelen felhívás III.2.3. M2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Az M2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok: M2) „MV-É”, „MV-ÉG”, „MV-ÉV”. Ajánlatkérő az M2) pontban előírt "MV-É”, „MV-ÉG”, „MV-ÉV”rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásban szereplés elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte. 19. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára olyan saját nevére szóló - a szerződés tárgyát képező magasépítési tevékenységre vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással, amely kiterjed dologi károkra, személyi sérüléses, felelősségi károkra és az esetleges káreseményekkel kapcsolatos többletköltségekre, mint például a helyreállítási, romeltakarítási munkálatok többletköltségei és amely legalább 200 M Ft/kár, és legalább 600 M Ft/év összeghatárig kárfedezetet nyújt. 20. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 09:00-16:00 óra között pénteken 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidőig lehet leadni. 21. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. számú mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlattevőknek e feltételekről külön nyilatkoznia nem kell. 22. A III.1.2) P.1. - P.3 pont, valamint a III.1.3) M.1. - M.2. pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban építőmesteri, épületgépészeti, épületvillamos, szakipari, külső munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó építési munkák esetében, amennyiben teljesül az a feltétel, hogy olyan új építési beruházás megvalósítása válik szükségessé, amelynek fedezete ajánlatkérő részére biztosított. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a becsült érték meghatározására a Kbt. 98.§ (3) bekezdésére is tekintettel került sor. 24
24. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentáció letöltését a regisztrációs adatlap visszaküldésével nem igazolta vissza és ezáltal ajánlatkérő nem képes bármely tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 25. Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést egy működő felsőoktatási köznevelési intézmény területén kell végrehajtania. Nyertes ajánlattevőnek fentiek okán feladata a folyamatos működéshez szükséges valamennyi eszköz, segédszerkezet, tájékoztató tábla és intézkedés biztosítása, valamint a hallgatók, növendékek, tanulók, alkalmazottak és bármely harmadik személyek jól láthatóan elhelyezett tájékoztatása (beleértve a munkaterület környezetében lévő közterületet is) a munkaterületről és az esetleges balesetveszélyre történő figyelmeztetésről. A tájékoztatás elmaradásából eredő minden kár nyertes ajánlattevőt terheli. 26. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó környezetvédelmi intézkedések leírásával. 27. A közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Földesiné Töpper Ilona, lajstromszáma: 221. 28. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a közbeszerzési eljárásban a magyar jog rendelkezései az irányadók. VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/16 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
25