~lj12 - ~. 1;24 (11':- Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd,Városház tér Fürjes Pál polgármester

11

, ..

~lJ12 - ~.

VÁLLALKOZÁSI

1;24

SZERZODÉS

amely létrejött Név: Címe: Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviseli:

Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd,Városház tér 1. 15726487 -2-05 11734121-15350088 Fürjes Pál polgármester

mint Megrendelo (a továbbiakban:"Megrendelo"),

másrészrol

Név: Bombadekor Kft. Címe: 1156 Budapest, Sárfu utca 3. fszt. liA. Cégjegyzékszám: Cg.01-09-968147 Adószáma: 23492772--2-42 Bankszámlaszáma: 10701290-66783431-51100005 Képviseli: Nagy Zoltán ügyvezeto

Preambulum 1.1. A felek rögzítik, hogya Megrendelo közbeszerzési eljárást (hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben) indított 2012.07.27.-én az ÁMKépület (Ózd, Brassói út 1. szám alatti (Hrsz.: 8628/3) 4.124 m2 alapterületu Általános Muvelodési Központ (ÁMK) épület bontása a bontási engedély alapján) bontásához kapcsolódó kiegészíto építési beruházás (beton alépítmény bontása) megvalósítása érdekében és tárgyában. Megrendelo a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. augusztus 23. napján kihirdette azzal, hogya közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a Vállalkozó ajánlatát fogadta el,ennek megfeleloen a felek a közbeszerzésekrol szóló 2011. évi CVIll. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") értelmében a törvényes határidon belül szerzodést kötnek a jelen szerzodés és az ahhoz kapcsolódó mellékietek ( a továbbiakban együttesen:"Szerzodés") feltételei szerint. 1.2. A felek rögzítik továbbá, hogya Megrendelo az ÉMOP-2009-3.1.2.D "Településfejlesztés a komplex programmal segítendo leghátrányosabb helyzetu kistérségben" kódszámú program számára biztosított vissza nem térintendo támogatásból és saját erobol kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. A felek rögzítik, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a támogatási szerzodés megkötésre került. 1.3

A Vállalkozó a jelen szerzodés aláírásával akként nyilatkozik,hogy a Szerzodés elválaszthatatlan részét képezo dokumentumokat és a Megrendelo által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerzodés megkötésévei kapcsolatosan rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokat, saját felelosségére ellenorizte, az azokban foglalt tényeket, eloírásokat ismeri. A Vállalkozó a Ill. fejezet szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kelloen nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az bontási helyszín alapos ismeretében állapította meg. A Vállalkozó a szükséges bontási munkákat kalkulálni tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat kifejezetten vállalja.

(11':-

r

1

1.5.

A Vállalkozó a jelen Szerzodés aláírásával kijelenti,hogy:

. . .

. .

átvette a jelen Szerzodés tárgyát képezo bontási munkák elvégzéséhez dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette

szükséges

\

ezek tartamát,

megkapott minden általa igényelt magyarázatot, a jelen Szerzodés követelményei szerint vállalja a bontási munkák megvalósítását, Szerzodésbol

az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogya Vállalkozó a eredo kötelezettségeit szerzodés szeruen teljesíteni tudja.

II. A szerzodés tárgya

2.1.

A Megrendelo ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelo megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja a Ózd, Brassói út 1. szám alatti Általános Muvelodési Központ (ÁMK) 8628/3 hrsz. épület bontásához kapcsolódó ldegészíto beruházást (beton alépítmény bontása) az alábbiak szerint:

Megvalósításra kerül az elbontott épület beton alépítményének teljes bontása,a bontási engedély és a vállalkozó által elkészített, és megrendelo által jóváhagyott bontási terv alapján. A beton alépítmény bontását - a bontási engedély alapján,és a mellékelt költségvetési kiírás értelmében - hagyományos módon kell elvégezni. A bontási engedélynek megfeleloen az épület beton alépítménye elbontásra kerül. A bontás során a hasznosítható anyagok kinyerésre kerülnek, a megmaradó törmelék lerakó helyre történo szállításával a hulladéklerakásra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint. A bontási munkálatok befejezését követoen a területet humuszterítésseI rendezni kell.

A

földtakarással

és minimum

18 cm vastag

Megrendelo ajánlattételi felhívása jelen Szerzodés 1. sz. mellékletét (a továbbiakban:"Ajánlattételi felhívás")az Ajánlattételi Dokumentáció a 2.sz.mellékletét (a továbbiakban: "Ajánlattételi Dokumentáció"), a Vállalkozó ajánlata a jelen Szerzodés 3.sz. mellékletét( a továbbiakban:"Ajánlat")képezi.

2.2.

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerzodés értelmében a bontási munkákat szerzodés szeruen, teljes köruen, muszakilag és minoségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar eloírásoknak, muszaki szabványoknak,valamint a technika mai állásának megfelelo kiváló minoségben,határidoben a szakvállalat gondosságával elkészíteni.

2.3.

A Vállalkozó a bontási munkákból eredo kötelezettségei megvalósítása mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy ezzel összefüggo - jelen szerzodésbol eredo - egyéb kötelezettségeinek is maradéktalanul eleget tesz.

2.4.

A felek megerosítik, hogya Megrendelo az Ajánlattételi Dokumentáció részeként a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a tervjegyzékben szereplo terveket és dokumentumokat. A tervek pontos leírását az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza (a továbbiakban együttesen:"Tájékoztató Tervdokumentáció").

'111/

2

~ -'

Ill. A vállalkozói

díj

3.1

A Vállalkozót a Szerzodésben meghatározott bontási munkák megvalósításért 4641 OOO.-Ft, azaz Négymillió-hatszáznegyvenegyezer Forint vállalkozási díj (a továbbiakban: "vállalkozói díj") illeti meg. A vállalkozói díj a 2007.évi CXXVIl.(áfa) törvény 142. §. alapján a fordított adózás hatálya alá esik.

3.2

A vállalkozói díj átalányösszeg, amelyet a Vállalkozó a Megrendelo igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogya vállalkozói díjat a bontási és kivitelezési helyeknek, az igénybeveendo alvállalkozók díjazásának, abeépítendo anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülheto összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.

3.3

A Vállalkozó a vállalkozói díjért köteles minden esetben elvégezni a többletmunkát.

A Vállalkozó kiegészíto építési beruházást csak a Megrendelo elozetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni a Kbt. figyelembevételével. Kiegészíto építési beruházásnak minosül minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a jelen Szerzodés tárgykörében, sem pedig a vállalkozói díjban illetve annak részletezésében nem szerepel, és amelyeket a Megrendelo külön rendel el. 3.4

A vállalkozó díjért a Vállalkozó teljes köruen és hiánytalanul vállalkozik a Szerzodés tárgyának a megvalósítására. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerzodésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi.A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésévei kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelos muszaki vezeto által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl.: a bontási és kivitelezési munkák idotartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények - kerítés, ideiglenes kapu stb.- létesítésének és elbontásának költségei, munkaterület orzése, védése, közlekedésés forgalomszervezés, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei, a biztosítás, szavatossági és jótállási költségek, stb.) függetlenül azok jogcímétol.

3.5

A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerzodésszeru átadásáig terjedo idotartam alatt a Vállalkozó köteles viselni. IV. Határidok

4.1

A Vállalkozó köteles a jelen szerzodés 2.1 pontjában meghatározott bontási és kivitelezési munkákat folyamatosan, szakszeruen végezni és legkésobb 2012.09.28. napjáig befejezni.

4.2

A bontási és kivitelezési munkák teljesítésének idopontja a sikeres hiba és hiánymentes muszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának idopontja.

4.3

Amennyiben a Megrendelo a jelen Szerzodés 6.2. pontjában meghatározott idopontnál - nem a Vállalkozó nak felróható okból - késobb adja át a munkaterületeket a Vállalkozó részére, úgy felek jelen a szerzodést - határidok tekintetében - módosítják. A bekövetkezett határido módosulástaz

építési naplóba be kell vezetni.

11/ L

3 ~

V. AVállalkozókötelezettségei 5.1 A Vállalkozókötelezi magát, hogya Szerzodés tárgyát a jelen Szerzodés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfeleloen, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tuzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági eloírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszeru és biztonságos használat követelményeinek megfeleloen teljes köruen, muszakilag és minoségileg kifogástalan, kivitelben, a magyar szabványok szerinti kiváló minoségben, és kiváló minoségu anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidore hiba - és hiánymentesen elkészíti. 5.2 A teljesítés tartaImát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülo egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. 5.3 A Vállalkozó a jelen szerzodés aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a beruházásra vonatkozó munkavédelmi tervet készíteni és a Megrendelorészére jóváhagyásra benyújtani. 5.4

A Vállalkozó kijelenti, hogy meglévo, átadott terveket (Tervdokumentáció) elozetesen felülvizsgálta, tartalmukat megismerte és a bontást a tervek, illetve a helyben szokásos körülmények ismeretében kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, hogyaTervdokumentáció muszaki tartaimát ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények ismeretében hiányára, illetve az átadott tervek nem megfelelo ismeretére visszavezetheto okok miatt a késobbiek során többletköveteléssei nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az bontási munkák alapját képezo muszaki dokumentációknak megfelelo kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

5.5 A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetoket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerot, amely a Vállalkozó szerzodés szerinti kötelezettségeinek megfelelo és idoben történo teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozóköteles biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegu. 5.7 A közbeszerzési szerzodést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevoként szerzodo félnek, illetve közösen ajánlatot tevoknek, vagy - ha az ajánlatkéro gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét eloírta vagy azt lehetové tette [27. §] - a nyertes ajánlattevo (ajánlattevok) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.

Az ajánlattevoként szerzodo fél teljesítésében- a (3) bekezdés szerinti kivétellel köteles közremuködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevo alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevo

köteles az ajánlatkéroneka teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint, ha a megelozo közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkéro eloírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban ebekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevo alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkéro hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerzodéskötést követoen - a /l/ ~ ~

4

szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesítheto a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevo az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevoként szerzodo fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minosült. Az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevoként szerzodo fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszunik A Vállalkozó jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelosséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelos minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

5.8

I

II

I

A Vállalkozó köteles a jelen szerzodés rendelkezéseit és a szerzodés tárgyára vonatkozó eloírásokat az alvállalkozókkal kötött szerzodésben is megfeleloen érvényesíteni, ezen rendelkezések és eloírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelovel szemben felelosséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelovel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.9 A Megrendelo felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen Szerzodés elozményeként lefolytatott közbeszerzés eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi vállalkozási szerzodés esetében a vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatni kell arról, hogya közöttük létrejött szerzodés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjét szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: "Art.") 361A § rendelkezésének hatálya alá esik

A Megrendelo felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogya fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár: az Art 172. § (17) bekezdése alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén kifizetésenként akifizetés összegének 20%-ig terjedo elmulasztási bírsággal sújtható.

Az Adózás rendjérol szóló 2003.évi XCII.tv. (Art. 36/A §) alapján a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a Kbt.szerinti nyertes ajánlattevo és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerzodések alapján történo, a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetésnél a vállalkozó az igénybevett alvállalkozónak a teljesítéséért abban az esetben fizethet -ide nem értve az általános forgalmi adót -, ha az alvállalkozó a kifizetés idopontját megelozoen bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minosülo együttes adóigazolást,vagy köztartozásmentes adatbázisban szereplésévei igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. A Vállalkozónak a nemlegesnek minosülo együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel a alvállalkozót a fizetés idopontjában terhelo köztartozásért.

f/2

5

f

A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-ában foglalt) rendelkezéseket a Megrendelo és a Vállalkozó között létrejött jelen vállalkozási szerzodésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelonek egyetemleges felelossége nem keletkezik. Egyebekben -a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések módosulása esetén - a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 5.10. A Vállalkozóköteles a munkát úgy megszervezni, hogya munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidore való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelo által igazolt teljesítés részét képezo munka részt végzo alvállalkozó teljesítését nem igazolja vagy annak díját az alvállalkozóval kötött szerzodésben foglalt fizetési határidot követo 15 napon belül nem teljesíti, a Megrendelo jogosult az igazolt munkarész szerzodésszeru ellenértékét az alvállalkozó részére közvetlenül kifizetni. A alvállalkozó részére fizetett összeget a Megrendelojogosult levonni a Vállalkozószámlájából.

5.11 A Vállalkozónak korlátlan lehetoséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenorzéseket és vizsgálatokat végezzenek akiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetové kell tenni a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenorzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 5.12 A Megrendelo és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszeru idopontban hozzáférhetové kell tenni a bontási és építési helyszíneket és az összes olyan helyet, ahol a bontási és építési anyagokat tárolják, vagy elokészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 5. 13 A Vállalkozó az építoipari kivitelezési tevékenységrol szóló 191/2009. (IX.1S.) Korm. rendelet alapján köteles a bontási munkák munkaterületének átadás-átvételétol kezdve folyamatosan a munkaterület vonatkozásában építési naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínén tartani. 5.14. A Vállalkozóköteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett bontási és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak a bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvKMegyüttes rendelet eloírásai szerint kell eljárnia. 5.15. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képezo eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos és használatba veheto állapotban átadni. 5. 16. A Vállalkozónak saját költségén kell gondoskodnia a teljesítés során vízrol, energia-ellátásról vagy egyéb olyan hálózati csatlakozásról, amely a munka hatékony, kielégíto és biztonságos végzéséhez szükséges. Ehhez a Vállalkozóigénybe veheti már létezo közüzemi csatlakozásokat, ellenszolgáltatás fejében. A közüzemi díjak a 3.5 pont szerint a Vállalkozót terhelik. 5.17 AVállalkozóköteles gondoskodni a munkaterületekre vonatkozó tuzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyezodésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tuzvédelmi és egyéb eloírások betartásáról. A munkaterületek megfelelo védelme és orzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelosség a Vállalkozót terheli. . WV

6 ty I -1

#

f I

5.18 A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania a munkaero magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségu munkaero alkalmazási feltételeire vonatkozó eloírások, szabályok és utasítások kötelezo betartására. 5.19. A Vállalkozó köteles a saját alkalmazottai baleset-,munka-, és tuzvédelemi oktatásról gondolkodni, ezen eloírásokat betartani, illetve betartatni. 5.20.

A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületeket. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén az átadásátvételig kijavítani,ennek hiányában az átadás-átvétel nem kezdheto meg.

5.21. A Vállalkozó munkája során különös gondossággal kell, hogy óvja és védje a munkaterületek környezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott bárminemu kárért teljes felelosséggel tartozik. 5.22. A munkaterületek átadás-átvétele után a munkaterületeken a munkavédelmi, egészségvédelmi, tuzvédelmi,vagyonvédelmi eloírások betartásáért és betartatásáért Vállalkozó teljes felelosséggel tartozik. Ezek elmulasztásáért a Megrendelot semmilyen felelosség nem terheli. 5.23.

A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyezteto kár lehetoségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelot azonnal értesíteni.

5.24. Vállalkozó a munka megkezdésétol számított 5 napon belül a munkaterületeken tájékoztató táblát állít fel,amelyen feltünteti a munka megnevezését, a tervezo nevét,elérhetoségét, a kivitelezo nevét,elérhetoségét, az építteto nevét,elérhetoségét és a muszaki ellenor nevét és elérhetoségét. VI. A bontási munka megkezdése, együttmuködés a kivitelezés alatt 6.1.

A Vállalkozó a bontási munkák bontási helyszíneit ( a munkaterületeket) elozetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte.

6.2.

A Megrendelo a munkaterületeket - tekintettel arra a tényre, hogy jelen szerzodés kiegészíto építési beruházásra vonatkozik - 2012.02.02-án átadta a Vállalkozó részére. A kiegészíto építési beruházást a vállalkozó a szerzodés aláírását követoen köteles 1 napon belül megkezdeni és az építési naplókban köteles rögzíteni.

6.3.

A Megrendelo a munkák megkezdését megelozoen köteles a bontás megkezdését, minden ilyenkor kötelezo bejelentéssei együtt (felelos muszaki vezeto, stb.) az illetékes építési hatóságnak bejelenteni.

6.4.

A jóváhagyott terveket és muszaki leírásokat a bontás helyszínein kelJ tartani és azokat a hatóságok kérésére fel kell mutatni.

6.5.

Az építési naplókba történo bejegyzésre a jogszabályokban meghatározott hatóságok és személyek jogosultak.

6.6.

A takarásra kerülo munkák ellenorzése érdekében, vagy a szakhatósági ellenorzési munkák megkezdése elott a Vállalkozó köteles az ellenorzések és vizsgálatok várható idopontját 3 munkanappal korábban az adott építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelot és a ~'-2f

7

muszaki ellenort írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelo múljon, hogya nevezett eseményen részt kíván e venni.

szabad döntésén

6.7.

A Megrendelo és a muszaki ellenor jogosultak a kivitelezést bármikor ellenorizni, észrevételeket, javaslataikat és az építési naplókba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 munkanap on belül a naplóban válaszolni, és válaszait utólagosan telefaxon, vagy elektronikus úton is megküldeni.

6.8.

A Megrendelonek joga van az építkezés kivitelezésének ellenorzése érdekében szükség esetén megbeszélést kituzni, melynek idopontját 2 munkanappal korábban közli Vállalkozóval amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményérol jegyzokönyvet kell felvenni. Ajegyzokönyvben meghatározottak kötelezoek a Vállalkozószámára.

6.9.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,hogy a bontás során a 244/2006.(XII.5.)Korm. rendeletben eloÍrt, megfelelo jogosultsággal rendelkezo, felelos muszaki vezetoket alkalmaz a 2.1. pontban meghatározott bontási munkákhoz,ezért külön térítés nem jár. A felelos muszaki ve.zetok kötelesek különösen, de nem kizárólagosan, folyamatosan a bontások helyszínén tartózkodni,valamint az építési naplók,illetve a bontás lebonyolításához szükséges okiratok orzésérol gondoskodni.

6.10. A Vállalkozó felelos muszaki vezetoinek alkalmasnak kell lenniük arra,hogy a felelos szakmai építésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványeloírásoknak megfeleloen ellássák és a bontást teljes felelosséggel irányítsák. A felelos muszaki vezetok alkalmasságára vonatkozó, az Ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolásokat a 3.sz.melléklet tartalmazza. Ha a szerzodéskötést követoen - a szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében beállott a lényeges körülmény vagy a felelos muszaki vezeto(k) bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesítheto a megjelölt felelos muszaki vezetovel, a Megrendelo más személy közremuködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési

eljárásban

a felelos muszaki vezetore meghatározott

követelményeknek

/

vagy - esetlegesen - az építési hatóság által eloírt követelményeknek.Ebben az esetben a Vállalkozó köteles elozetesen bemutatni a Megrendelonek a felelos muszaki vezeto alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban / vagy az építési hatóság által eloírt dokumentumokat. A Megrendelo a körülmények álta1lehetové tett legrövidebb idon belül, de legkésobb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a felelos muszaki vezeto elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége. VII. A szerzodés módosítása 7.1.

A Szerzodést Felek a Kbt. 132.§-ában foglalt feltételek betartása mellett módosíthatják.

7.2.

Ha a Vállalkozó a jelen szerzodés szerinti teljesítési határidot, vagy muszaki tartalmat - a felelosségi körén kívül eso ok miatt - elore látható1ag nem tudja betartani/teljesíteni, jogosult az Ajánlattételi Dokumentációban foglalt Tervdokumentációban, illetve a jelen szerzodés az Ajánlatban meghatározottaktói eltéro olyan muszaki megoldást javasolni,amely a jelen szerzodés céljának és az itt meghatározott minoségi eloírásoknak és más feltételeknek maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a szerzodésmódosítás alapjául szolgáló dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait' elozetesen a Megrendelo rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó által javasolt módosításokra kizárólag a Megrendelo írásos hozzájárulása és a szerzodésmódosítás mindkét fél általi aláírása után kerülhet sor. A hozzájárulás megadására a Megrendelo nem köteles.

~V 8 ~ --

A javaslattétel elmulasztásából, teljes felelosséggel tartozik.

illetve késedelmes

megtételébol

eredo károkért a Vállalkozó

7.3. Amennyiben a Vállalkozó által kezdeményezett módosítás engedélyköteles, és a módosításhoz a Megrendelo és - amennyiben a támogatói döntés és/vagy a támogatási szerzodés alapján szükséges - a támogató hozzájárult, úgy a módosított változat kivitelezéséhez szükséges engedélyek beszerzése (építési engedély, szakhatósági hozzájárulások, stb.) a Vállalkozó feladata és kötelezettsége, ez azonban határido módosításra nem jogosít. Bármilyen módosítás csak írásban érvényes. 7.4

Ha a Vállalkozó a Tájékoztató Tervdokumentációban, illetve az Ajánlatában megnevezett anyagokat - a felelosségi körén kívül eso ok miatt - beszerezni nem tudja, vagy a tájékoztató Tervdokumentációban, illetve az Ajánlatban meg nem határozott vagy nem a típus pontos megjelölésével szereplo anyagot kényszerül felhasználni, úgy csak a célnak megfelelo, azonos muszaki és használati par,améterun anyagot építhet be. A Vállalkozó köteles az adott anyag mintáját és mubizonylatát elozetesen a Megrendelo részére megküldeni, illetve bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelo írásos hozzájárulása után kerülhet sor, mely hozzájárulás megadására Megrendelo nem köteles. Ebbol többletköltsége a Megrendelonek nem adódhat, a Ill. fejezet szerinti vállalkozói díj nem növelheto. A Vállalkozó fele azért, hogya helyettesített anyag mind minoségben, mind használhatóságában megfelel a Szerzodés eloírásainak.

VIlI. A felek képviselete

8.1 A Megrendelo esetében a Megrendelo képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a Szerzodés módosításával, póthatárido megállapításával, a Tájékoztató Tervdokumentáció és engedélyek jóváhagyásával, annak esetleges módosításával, az esetlegesen felmerülo kiegészíto bontási munkákkal kapcsolatban.

8.2 A Megrendelo a kivitelezés ellenorzésére, illetve az bontási munkák minoségi és mennyiségi felülvizsgálatára muszaki ellenort foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelo felé a bontási munkák átvételével kapcsolatosan. 8.3 A szolgáltatás átvételét kizárólag a Megrendelo vagy a nyilatkozattételre jogosult igazolni.

jogosult képviseloje

8.4. A felek kijelentik, hogy az építési naplókban a bontási munkákkal kapcsolatos bejegyzés nem tekintheto a bontási munkák átvételének. 8.5 A Megrendelo - Szerzodéssel és a szolgáltatás átvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre jogosult képviseloje: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

Fürjes Pál polgármester 3600 Ózd,Városház tér 1. +36/48-574-100 +36/48-574-198 [email protected]

1;fIz-

~

9

8.6. A Muszaki ellenor: Név: Cím: Telefon: Fax:

H.Q. C Mérnökiroda Kft. képviseli: Horváth Tamás) 3860 Encs, Akácos út 2/C C

+ 3 6 /3 O/28-99

-49 O

+36/48-587-489

8.7. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviseloje: Név: Nagy Zoltán ügyvezeto Cím: 1156 Budapest, Sárfu utca 3. Fsz. 1/ A. Telefon: 0648471-165 Fax: 0648471 - 165 E-mail: [email protected] 8. 8. A Vállalkozó felelos muszaki vezetoi:

Név: Személyében felelos: Cím: Telefon: E-mail:

INBAKERKft. Bakó Balázs CMV-Ép/A-BOMÉK-05-51461/2013) 3600 Ózd, Vasvár út 52. 06/30-935-1990 po stmaste [email protected]

8.9. A fenti képviselok és vezetok személyében bekövetkezett változásokról a felek egymást írásban, elozetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követoen haladéktalanul kötelesek értesíteni. IX. A szolgáltatás átvétele: a teljesítés

9.1. A Vállalkozó köteles az bontási munkákat határidore teljesíteni.

a jelen Szerzodés 4.1. pontjában

meghatározott

9.2 Azátadás-átvételi eljárás idopontjáról a Vállalkozó10 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelot. Az átadás-átvételi eljárás idopontját a Vállalkozónak úgy kell meghatároznia. hogyaMegrendelonek elegendo idotartam álljon rendelkezésre a 9.3 pontban meghatározott eljárásra lefolytatására, valamint a Vállalkozónak az esetleges hibák kijavítására. Az átadásátvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelo rendelkezésére bocsátani az bontási munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat. 9.3 Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelo, illetve muszaki ellenore a Vállalkozó által a Szerzodés keretében elvégzett bontási munkákat teljes köruen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerzodése és jogszabályi eloírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a felek jegyzokönyvet vesznek fel. A jegyzokönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerzodés teljesítésének határidejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidok hosszabbításához vezetnének, úgy a Vállalkozóköteles a Megrendelonek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezo kárát Cakötbért, valamint az azt meghaladó kárát) megtéríteni. 9.4 Amennyiben a Vállalkozóa javítási kötelezettségének a jegyzokönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelo dönthet, hogya teljesítést elfogadja vagy nem.. Amennyiben a Megrendelo a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani, vagy mással kijavíttatni. vl,-

10 r

I

9.5. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hibaés hiánymentes, az bontási munkák kiváló minoségben elkészültek, a környezo létesítményekben, közmuvekben, utakban a Vá]]alkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre, vagy kijavításra kerültek, a jelen Szerzodésben foglaltaknak mindenben megfeleloen megtörtént.

9.6. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Szerzodés tárgyának rendeltetésszeru hasz nálatát, ha az egyebekben megfelel a jelen Szerzodésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzokönyvekben foglalt határidokig. A hibák tekintetében egyekben a Megrendelo a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogokkal élhet.

9.7 Azátadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelo átadás-átvételi jegyzokönyvet á]]ít ki,amely tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelonek az átadás-átvétel során átadQtt dokumentáció felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartás), és me]]ékletként a még meglévo, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokróL valamint azok javítási határidejérol készült jegyzokönyveket. Azátadás-átvételi jegyzokönyv alapján a Megrendelo teljesítési igazolást állít ki. 9.8 A kárveszély a Vá]]alkozóról a Megrendelore kizárólag a kivitelezés befejezését követoen, a teljes szerzodéses munka hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelo általi aláírásával egyidejuleg szá]] át.

X. Elszámolás, fizetési feltételek

10.1. A felek kijelentik, hogya kivitelezési munkák tekintetében a fordított adózásnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény 142. §-ában eloírt feltételei fenná]]nak. A Vá]]alkozóa vállalkozói díj vonatkozásában olyan számlák kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyekben áthárított adó, illetoleg a törvény 83. §-ában meghatározott százalékérték nem szerepel. A Vállalkozó az általa kibocsátott számlán köteles feltüntetni, hogya "vevo (Megrendelo) az adó fizetésére kötelezett", valamint a Megrendelo adószámát. 10.2. A Vállalkozói díj kifizetése számla e]]enében történik, az alábbi eloírások figyelembevételével: - A Megrendelo eloleget nem biztosít. - 1 végszámla nyújtható be a sikeres muszaki átadás-átvételt követoen kiá]]ított teljesítési igazolás alapján. - A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét ke]], hogy képezzék. 10.3. A számlákban szereplo díj alátámasztására számlarészletezot ke]] készíteni, tételenként rögzítésre kerül az elvégzett munka mennyisége és díjtétele.

melyben

10.4.A teljesítési igazolásához a Megrendelo kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás bemutatása hiányában Megrendelo a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 10.5. A jelen szerzodés keretében elvégzendo munka támogatás felhasználásával valósul meg, a támogatási szerzodés aláírása megtörtént.

~/Z

11 1

=-

A Megrendelo - a jogszabályoknak megfeleloen kiállított, általa ellenjegyzett- számla összegét a Kbt. 130.§ eloírásai, a 4/2011. (1.28.) Korm. Rendelet, az Art.36/A §- 36/B.§.,továbbá a hatályos Támogatási Szerzodésnek megfeleloen/ szerint utalja a Vállalkozó részére a Vállalkozó jelen Szerzodésben meghatározott és a számlán feltüntetett bankszámlájára.

A szerzodés finanszírozása az ÉMOP-2009-3.1.2./D-09-2010-0008 számú pályázatból szállítói finanszírozás és a Megrendelo általi önero biztosításával történik. A Közremuködo Szervezet a támogatást a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem beérkezésétol számított 45 naptári napon belül - közvetlenül a szállító részére történo kifizetés es etén 30 naptári napon belül - fizeti ki, a 2007-2013 programozási idoszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjérol szóló 4/2011.(1.28.) Korm. rendelet szerint. 10.6. Amennyiben a közüzemi díjakhoz kapcsolódó számlákat a szolgáltatók a Megrendelo részére állítanák ki,úgy a Megrendelo ezen költségeket a Vállalkozó részére továbbszámlázza. 10.7. A számlákat minden esetben egy eredeti és egy másolati példányban tartalmi és formai követelményei:

A számlán minden esetben fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát 09-2010-00008)

kell kiállítani,amelynek

(ÉMOP-2009-3.1.2.D-

XI. Kötbér 11.1. A Szerzodésben és annak részét képezo mellékletekben meghatározott határidoket mindkét fél köteles betartani. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból a Szerzodés IV. fejezetében meghatározott végteljesítési határido tekintetében késlekedik,úgy a Megrendelo késedelmi kötbérigényt,illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér az adott jelen Szerzodés 4.1.pontjában meghatározott teljesítési véghatárido eredménytelen lejárta utáni elso naptól jár,napi mértéke bruttó vállalkozási díj 2%-a, de maximum a bruttó vállalkozási díj 30%-a.

11.2. A jelen szerzodésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minosül, a Megrendelo az esedékes számlából azt levonhatja. Ha a számlából történo levonásra nincs lehetoség vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozóköteles 10 napon belül a Megrendelonek átutalni. 11.3 A jelen Szerzodés IV. fejezetében, a végteljesítési határidore vonatkozó, 30 napon túli, a Vállalkozónak felróható okból eloálló késedelem esetén a Megrendelo azonnali hatállyal felmondhatja a Szerzodést, meghiúsulási kötbért követelhet, és követelheti az okozott kár megtérítését. A felmondás a Szerzodést megszünteti.

A meghiúsulási kötbér vetítési alapja minden esetben a Szerzodés teljes nettó ellenértéke, és mértéke a Szerzodés teljes nettó ellenértékének 30%-a. A Megrendelo a jelen pontban meghatározott eseten túl, a jelen Szerzodés 14.1. és 14.2 pontjaiban meghatározott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbért és a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni a Vállalkozóvalszemben. A Vállalkozó tudomásul veszi és elismeri, hogy a végrehajtási határidore be nem tartása és ezáltal a Szerzodés teljesítésének ebben a szerzodéses pontban meghatározott meghiúsulása esetén a Megrendelonek új közbeszerzési eljárást kell kiírnia, amely jelentos költségekkel jár. tV 7-12

r ,..-

..

XII. A szolgáltatás

teljesítése

alatti káresemény,

biztosítás

12.1.

A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - a teljes vállalkozási szerzodés idotartamára vonatkozó, saját névre szóló, teljes köru építési és általános felelosség- és vagyonbiztosítással, és vállalja, hogy ezt a munka megkezdése elott kiterjeszti a jelen szerzodés tárgyát képezo munkákra, és azt folyamatosan fenntartja. A Vállalkozó tevékenységévei összefüggo, illetve a szerzodés idotartama alatt keletkezo károkra a Megrendelo felelosséget nem vállal és nyújt külön térítést a károk elhárítására.

12.2.

A felelosségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerzodés 4. sz. mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli, a folyamatos díjfizetést igazolnia kell a Megrendelo felé.

12.3.

Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építoanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezetheto vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes köruen megtéríteni, összhangban a jelen szerzodés V.fejezetében foglaltakkal.

12.4.

A Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelosségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.

12.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak megbízottainak, egyéb alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízott jának egyéb alkalmazott jának bármely követelését - bele értve a TB viszontkövetelését is - fedezi. Ezek vonatkozásában a Vállalkozó a Megrendelo irányában semmilyen követeléssei nem léphet fel.

XIII. Szavatosság, jótállás 13.1. A Vállalkozó felelosségére a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a teljesített szállítás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV.törvény (a továbbiakban: "Ptk.") szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelezo alkalmassági idejét meghatározó, a szerzodéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogya vállalt munkát a Megrendelo által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfeleloen kiváló minoségben végzi el. Ezen kiírás szerint a Vállalkozó készíti el a bontási terveket.

13.2. A Vállalkozót teljes köru jótállási (garanciális) kötelezettségek terhelik valamennyi jelen szerzodés tárgyát képezo bontási és építési munka sikeres muszaki átadás-átvételét követoen, a jelen Szerzodés 9.7. pontjában meghatározott teljesítési igazolás kiállításától számított 36 hónapig.

~/ L

í

13

13.3. A szavatossági és jótállási felelosség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelo által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstol számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az muszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 13.4.

A kijavított,kicserélt részek vonatkozásában a jótállási ido a kijavítás)lIetve kicserélés teljesítésének idopontjától kezdodoen újra indul.

13.5.

A teljesítésseI kapcsolatos speciális jótállási szabályok a Ptk.-ban és más hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági jogok érvényesítését nem érintik.

XIV. A szerzodés megszunése, felmondás, elállás 14.1.

A Megrendelo a Ptk.-ban szabályozottakan túlmenoen az alábbi esetek rendkívüli felmondási oknak minosülnek: a) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követo 20 napon belül nem kezdi el; b) a Vállalkozóteljesítési határidohöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik; c) a Vállalkozó vagy nevesített alvállalkozója által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel,munkaszerzodéssel; d) a Vállalkozó vagy nevesített alvállalkozója a szerzodés teljesítése során a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá kerül; e) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében,vagyonában olyan jelentos változás következik be, amely a Megrendelo megítélése szerint a jelen szerzodésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

14.2.

A Megrendelo a jelen szerzodést a Ptk.-ban szabályozottakan túlmenoen akkor jogosult 15 napos határidovel, elozetes írásbeli értesítést követoen felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részérol történo leállítása, amely a Megrendelo érdekkörén kívül merül fel)okot ad.

14.3.

A Megrendelo felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni.

14.4.

A 14.1. és 14.2.pontokban foglalt esetekben a Megrendelo jogosult a XI. fejezet (11.3.pont) szerinti meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére.

14.5. A 14.2. pontban foglalt esetben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelo vállalkozói díjra jogosult. 14.6. A Megrendelo a Szerzodéstol elállhat, ha a teljesítési határido elott nyilvánvalóvá válik,hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevo késéssel tudja elvégezni. Az elállás a Szerzodést felbontja. Ebben az esetben a Megrendelo a szerzodésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

~~

14

r

, 'fl

. XV.

Jogviták,

Bíróság

15.1.

A felek a Szerzodés teljesítése során keletkezett vitákat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértoi véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik.

15.2.

A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerzodo felek alávetik magukat perértéktol függoen az Ózdi Városi Bíróság vagy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

.Al 4

XVI. Záró rendelkezések

16.1. A Szerzodés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttmuködni, releváns valamennyi jelentos tényrol egymást értesíteni.

a teljesítés szempontjából

16.2. Amennyiben a jelen Szerzodés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

16.3. A jelen Szerzodés csak a Felek közös megegyezésével,írásban módosítható. A Szerzodésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és Ajánlattételi Dokumentációjában meghatározott feltételeit,illetve a VállalkozóAjánlatának tartama alapján meghatározott részét a Kbt.303.§-a alapján a felek kizárólag akkor módosíthatják, ha a szerzodéskötést követoen - a szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a Szerzodés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 16.4. Ha a szerzodéskötést követoen - a szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó,illetoleg szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesítheto a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkéroként szerzodo fél más megjelölt szervezet (személy) közremuködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a muszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek az ajánlattevoként szerzodo fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

16.5.

Esetleges ellentmondások,illetve értelmezési kérdések esetén a Szerzodést alkotó dokumentumok erosorrendje a következo ( azaz a sorban megelozo dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumot): (1) Ajánlattételi felhívás; (2) Ajánlati dokumentáció; (3); Vállalkozó ajánlata (4) a jelen Szerzodés

16.6. A jelen Szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

rv~ 15 cf

"

-~

'. ,'.

~

16.7. Jelen szerzodés öt (5) azonos, a felek által cégszeruen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melybol két példánya Vállalkozóé, három példánya Megrendeloé.

Bombadekol" KL 1153 Budapest, Sárfu 1,1.3. fszt. ifa. Ad?S~ ámd~1?~2,-2-42 ,

F4,11: Info~~r.hl' ..,.~...................... Vállalkozó képviseleté ben Nagy Zoltán ügyvezeto

Azalább felsorolt mellékIetek a jelen szerzodés elválaszthatatlan részét képezik: Mellékietek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció( benne:Tájékoztató Tervdokumentáció) 3. számú melléklet: Vállalkozó Ajánlata,benne a felelos muszaki vezetok alkalmasságára vonatkozó,az Ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolások 4. számú melléklet: Vállalkozó felelosségbiztosítási kötvényénekjkötvényeinek másolata. S. számú melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat beszedési megbízás teljesítésére

fJ--:16

-

...