Közbeszerzési dokumentum. Az EFOP forrásból megvalósuló Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai

Közbeszerzési dokumentum

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból megvalósuló Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2017. december 18.

Tartalom Tartalom ................................................................................................................................... 2 I. fejezet Ajánlattételi felhívás .................................................................................................. 3 II. fejezet További információk az ajánlat összeállításához ................................................... 22 2.1 Közös ajánlattétel ............................................................................................................. 22 2.2 Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke összefoglalva .......................................................... 23 III. fejezet Műszaki leírás ....................................................................................................... 26 3.1. Alapadatok, okiratok ....................................................................................................... 26 3.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai .......................................................................................................................... 26 3.1.2. Előzmény okiratok ........................................................................................................ 26 3.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények szolgáltatások ............................................................................................................. 26 3.2. Közbeszerzési műszaki leírás......................................................................................... 27 3.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása ........................................................ 27 3.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: ........................................................................................................................ 27 3.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése ........... 28 3.3. Műszaki dokumentáció, tervek, terv és rajzjegyzék: mellékelt terv alapján ................... 28 3.4. Árazatlan költségvetési kiírás ......................................................................................... 28 3.6. Megfelelőségi igazolás:................................................................................................... 29 IV. fejezet Szerződésre vonatkozó információk .................................................................... 30 Nyilatkozatminta a szerződéskötés időpontjában az alvállalkozókra vonatkozóan ............... 41 V. fejezet: Mellékletek ............................................................................................................ 42 Tartalom ................................................................................................................................. 44 1. sz melléklet Felolvasó lap .................................................................................................. 45 2.sz melléklet Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek szerint .............................................................. 46 3.sz melléklet Nyilatkozatok ................................................................................................... 47 4. sz melléklet Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében .................................................... 52 Aláírási címpéldány ................................................................................................................ 53 5. sz melléklet Költségvetési főösszesítő, és árazott költségvetés ..................................... 54

2

Alapinformációk A Csolnoky Ferenc Kórház 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. Az eljárásban tárgyalást nem tart, valamint nem alkalmaz keret-megállapodást, dinamikus beszerzési rendszert, elektronikus árlejtést. Csolnoky Ferenc Kórház Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően megküldi az eljárást megindító felhívást, és rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat. A közbeszerzési dokumentumok között Ajánlatkérő a kivitelezéshez szükséges tender tervdokumentációt és részletes műszaki leírást is rendelkezésre bocsátja az Ajánlattevők részére. I. fejezet Ajánlattételi felhívás

1. Az ajánlatkérő: Neve: Címe: Kapcsolattartó: Telefonszáma: Telefaxszáma: E-mail címe: Azonosító: Honlap címe: 2.

Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Dr. Illésné Szilágyi Szilvia +36 88 556-252 +36 88 556-209 [email protected] AK08385 www.vmkorhaz.hu

A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja:

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el – az egybeszámítási szabály figyelembevételével sem - a háromszázmillió forintot. Az ajánlatkérő az eljárás során a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdésében foglalt eltérésekkel. 3. Egyéb közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja és pénzügyi feltételei: A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő az ajánlatkérő honlapján: https://www.vmkorhaz.hu Közbeszerzési dokumentumok ajánlattevőknek EFOP-2.2.18-17-2017-00027 almappában. Ajánlatkérő továbbá az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára a teljes közbeszerzési dokumentumot ellenszolgáltatás nélkül bocsátja rendelkezésre, az Ajánlattételi felhívás megküldésével, illetve a honlapra történő rögzítésével egyidejűleg. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett Közbeszerzési dokumentumok elérését az ajánlattevő/alvállalkozó által a dokumentáció részét képező „Értesítés dokumentáció letöltéséről” dokumentum hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás 1 pontjában megjelölt e-mail címre történő megküldése igazolja.

4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból megvalósuló „Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai”

3

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás Mennyisége: Dedikált gyógyszerkiosztó helyiség kialakítása (átalakítással érintett terület összesen: 33 nm) és Egy komplett Klórdioxid alapú Vízfertőtlenítő rendszer 1. rész: Dedikált gyógyszer kiosztó helyiség kialakítás építészeti, épületgépészeti, technológiai, épületvillamossági munkái A részletes tájékoztató műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy: 45262700-8 További tárgyak:

Épület átalakítási munkák

45453000-7

Nagyjavítás és felújítás

45310000-3

Villamos szerelési munka

45421100-5

Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerzése

45350000-5

Gépészeti szerelések

2. rész: Vízfertőtlenítő rendszer tervezése, kivitelezése és engedélyeztetése . A részletes tájékoztató műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:

45262700-8

Épület átalakítási munkák

További tárgyak:

45453000-7

Nagyjavítás és felújítás

45310000-3

Villamos szerelési munka

45421100-5

Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerzése

45350000-5

Gépészeti szerelések

4

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: 1. rész: Dedikált gyógyszer kiosztó helyiség kialakítás építészeti, épületgépészeti, technológiai, épületvillamossági munkái Vállalkozási szerződés keretében 2. rész: Vízfertőtlenítő rendszer Vállalkozási szerződés keretében

6.

tervezése,

kivitelezése

és

engedélyeztetése

A teljesítés határideje:

A munkaterület átadásától számított 60 nap. 7.

A teljesítés helye:

Ajánlattevő által meghatározott alábbi helyszín: 1. rész: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Csolnoky Ferenc Kórház Hrsz: 5083 NUTS-kód: HU 2. rész: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Csolnoky Ferenc Kórház Hrsz: 5083 NUTS-kód: HU 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra mind a három részben: A támogatás az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 pályázat terhére valósul meg, utófinanszírozással. A támogatás mértéke: 100,000000 %. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes Vállalkozói Díj 40%-nak megfelelő összegű előleget (a továbbiakban: Előleg) igényelhet az Ajánlatkérőtől. Amennyiben Ajánlattevő az Előleg kifizetését kéri az Ajánlatkérőtől, az Előleg átutalására az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének megfelelően az építési Terület Ajánlattevő részére történő átadását követő 15 napon belül kerülhet sor. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előlegszámla összege az végszámlában számolható el. Az ajánlatkérés, ajánlattétel szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF. Amennyiben Ajánlatkérő a Vállalkozói Díj megfizetése tekintetében késedelembe esik – kivéve, ha az Ajánlattevő a számlát nem az előírt módon nyújtotta be -, köteles a késedelembe esés időpontjától a fizetés napjáig a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizetni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind az alvállalkozója esetében alkalmazni kell. 5

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Vonatkozó jogszabályok: ● A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ● Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § ● Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ● Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ● 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól ● 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 9. Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: Igen, részajánlat tehető valamennyi részre. 10. Annak meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e: Nem. 11. Az ajánlatok értékelési szempontja: A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével). sorszám részszempont 1. Nettó ajánlati ár 2. Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap)

súlyszám 70 30

Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont valamennyi értékelési részszempont esetén. 1. Nettó ajánlati ár: értékelési szempont esetében a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez történő fordított arányosítással kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet szerint:

1. részszempont tekintetében

P=

Alegkedvezőbb Avizsgált

*(Pmax - Pmin)

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 6

+Pmin

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti. Ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie, „0”, azaz nulla forint „nettó ajánlati ár mindösszesen” megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján. A legkedvezőbb megajánlás a pontskála felső határát, azaz 10 pontot kap. A nettó ajánlati ár meghatározásának módja mindkét részfeladatban: Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. 2. részszempont: Minőségi szempont – Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 30 „A minőségi szempont: Jótállás időtartama -” értékelési szempontra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő az alábbi egyenes arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg: 2. részszempont tekintetében

P=

Avizsgált Alegkedvezőbb

*(Pmax - Pmin)

+Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegkedvezőbb: ajánlati elem legkedvezőbb szintje (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat a pontskála felső határa szerinti pontot (10 pontot) kapja, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét el nem érő ajánlat(ok) (a 12 hónapot el nem érő vállalás) az ajánlat érvénytelenségnek megállapítását vonja maga után. Ajánlattevőknek a jótállásra vállalt időtartamot hónapokban kell megadniuk a fenti előírások figyelembe vételével. Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

7

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki az előírt kizáró ok(ok) hatálya alatt áll és akivel szemben az előírt kizáró ok(ok) az eljárás során következik be. Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §ának alábbi rendelkezései szerint: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy egyéb módon tett nyilatkozatban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlattételi felhívás megküldésnek napja. 13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 13.1.Pénzügyi és Gazdasági alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 8

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) bekezdésben foglaltakra. 13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) bekezdésben foglaltakra. 14. Ajánlattételi határidő: 2018. január 15.. 12:00 óra 15. Az ajánlatok benyújtásának címe: Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35. (dr. Nagy-Zvér Ildikó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére) 16. Az ajánlattétel nyelve: Magyar Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 17. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: Hely: Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35. I. emelet 1. tárgyaló Dr. Nagy-Zvér Ildikó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Időpont: 2018.01.15. 12:00 óra Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen lenni. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak irányadók. 18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt szerződés megerősítésére vonatkozó információk mindkét részfeladat esetében: Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban. 9

Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra vetítetten. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a. Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. Nyertes Ajánlattevő annak biztosítására, hogy a szerződés tárgyában meghatározott munkákat a szerződésben és mellékleteiben megadott és ajánlatában vállalt feltételek mellett szerződés szerint, hibátlanul teljesíti, köteles a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a szerződésszerű teljesítést igazoló eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig (teljesítés időpontjáig) az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani az áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékot ajánlattevő választása szerint ajánlatkérő szerződés szerinti bankszámlájára való utalással vagy a Kbt. 124. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott egyéb módon köteles rendelkezésre bocsátani. Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást köteles vállalni; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap (2. értékelési részszempont) Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia. Nyertes ajánlattevő a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítékot: • óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, • pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, • vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

10

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a jótállási és teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? IGEN 100% pályázati támogatás – EFOP- 2.2.18-17-2017-00027 21. További információk 21.1. A Kbt. 115. § (4) bekezdése szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 21.2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen. 21.3. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 21.4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást és az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát. 21.5. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek, továbbá ajánlattevő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és e-mail cím). 21.6. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 21.7. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 21.8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 11

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 21.9. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy Ajánlattevő jelölje meg az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ajánlattevő által ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatban azon rész számát szükséges rögzíteni amelyre Ajánlattevő ajánlatot tesz és amely rész tekintetében a teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot és ezen több rész tekintetében a teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe úgy a nyilatkozatot részenként külön-külön kell csatolni. Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nincsen ismert alvállalkozó, úgy Ajánlattevőnek a nyilatkozatot nem kell az ajánlatba becsatolni. 21.10. Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, az ajánlatot, vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró személy tekintetében csatolja a címpéldányának/címpéldányainak vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát, vagy ezzel egyenértékű okiratot. Egyenértékű okirat: Nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében, vagy amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nincsen aláírási címpéldány/aláírási minta, úgy az ajánlathoz csatolni kell a) közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát vagy b) kettő tanú által hitelesített, a dokumentumokat aláíró személy aláírását tanúsító dokumentumot. 21.11. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell. 21.12. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták) amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve) Borítólap Tartalomjegyzék Felolvasólap, figyelemmel a felhívás 21.5 pontjában foglaltakra. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országban elfogadott ezzel egyenértékű okiratot azon személy(ek) részéről, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Meghatalmazás (adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 21.8 pontjában foglaltakra. 12

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése alapján Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és/vagy a 10. § g) pont gb) alapján attól függően, hogy Magyarországon letelepedett Ajánlattevő vagy nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 21.9. pontjában foglaltakra. (adott esetben) Nyilatkozat a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről (adott esetben) Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben), figyelemmel a felhívás 21.4. pontjában foglaltakra. Cégkivonat (adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (eredeti példányban) Nyilatkozat felelősségbiztosításról Nyilatkozat CD vagy DVD mellékletre vonatkozóan 21.13. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint papír alapon benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 21.14. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplő/ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefaxelérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön. 21.15. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 21.16. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban (17. pont) megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat benyújtható legkésőbb a felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig: · postai úton – ajánlott, tértivevényes küldeményként Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35. I. emelet 1. 13

, vagy · személyesen (ideértve a futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta igénybevételével történő benyújtást is) munkanapokon hétfőtől péntekig 09:00-14:00 óra, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig a felhívásban megjelölt helyen. Személyes benyújtás esetén (ideértve a futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta útján való benyújtást is) az ajánlat, Ajánlatkérő kapcsolattartója (vagy kapcsolattartó helyettese) általi átvételének időpontja minősül az ajánlat benyújtási időpontjának. Az ajánlatokat a -hivatkozott időtartamon belül- személyesen kizárólag a +36 30/649 5396 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet leadni. Személyes benyújtás esetén alkalmazandó kapukód: 6 A postai úton benyújtott ajánlat akkor minősül határidőben benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig fent hivatkozott címre megérkezik. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az Ajánlattevő viseli. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi igazolást ad. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a fent leírtak szerint benyújtásra/átvételre kerültek. 21.17. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. A fordításhoz továbbá csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. 21.18. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 21.19. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 21.20. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli. 21.21. Amennyiben Ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy csatolja(ák) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati példányát, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére.

14

21.22. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 21.23. Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az alkalmassági követelmények igazolása során ajánlattevő a pénzügyi adatokat megadhatja forintban vagy a letelepedése szerinti országa pénznemében, referencia esetén a szerződés szerinti pénznemben. Az ajánlat elbírálása során, – a kért ellenszolgáltatás összegét kivéve - az ajánlatban megadott bármely pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamán történik, 21.24. A műszaki specifikáció, az árazatlan költségvetési kiírás a közbeszerzési dokumentumban található. 21.25. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező átalány költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek. Kérjük ajánlattevőket, hogy az ajánlatok értékelésének elősegítése érdekében árazott költségvetésüket szerkeszthető, excel formátumban is szíveskedjenek csatolni ajánlatukhoz. Ajánlatkérő a beárazott költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti. 21.26. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 21.27. A Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a Közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 21.28. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A Kbt 44. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 44. § (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: ● „a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, ● b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, ● c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 15

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, ● d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, ● e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.”

A Kbt 44. § (3) bekezdése szerint: ● „A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.”

A Kbt 44. § (4) bekezdése szerint: ● „Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.”

21.29. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatos oldalszámozással, 1 példányban papír alapon és 1 db elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat papír példányáról készített, jelszó nélkül olvasható pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír és elektronikus példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során a papír példányt tekinti irányadónak. 21.30. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT – „Csolnoky Ferenc Kórház EFOP-2.2.18-17-2017-00027 Építés” - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!- Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. 21.31. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. §-a szerint lehetséges az alábbi e-faxon +3616043582 vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelően a [email protected] címre elektronikus úton megküldött levélben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást biztosít, azonban konzultáció lehetőségét nem biztosítja. 21.32. Ajánlatkérő kötelező feltételként előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat. 21.33. Jelen Ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentum alapján kell ajánlattevőknek ajánlatukat elkészíteni, attól nem térhetnek el. 16

21.34. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § szerinti igazolások benyújtására. 21.35. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás alatt ajánlattételi felhívást ért. 21.36. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: +36-1-476-1100 Fax: +36-1-476-1390 Honlap: www.antsz.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefon: 06-1-795-5478 E-mail: [email protected] NAV Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: +36- 1-428-5100 Fax: +36-1- 428-5382 Honlap: http://www.nav.gov.hu/ Földművelésügyi Minisztérium Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postai cím: 1860 Budapest Telefon: 06-1-795-2000 Telefax: 06-1-795-0200 Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Felügyelőség Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 2-4. Postai cím: 3501 Miskolc, Pf.: 379. Tel.: 06-46-517-300 Fax: 06-46-517-399 E-mail: [email protected] Közbeszerzési Hatóság Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 17

Természetvédelmi

és

Vízügyi

Telefon: 06-1-882-8502 Telefax: 06-1-882-8503 Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. Telefax: +36-1-795-0716 A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) működtet: Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: [email protected]

Főosztálya

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel.: 06-1- 477-5700 Fax: 06-1- 477-5800 Honlap: www.munka.hu Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám) e-mail:[email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-mail cím: [email protected] 2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt.

18

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem) Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Telefon: +36 1 224 9100 E- mail cím: [email protected] [email protected] Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruletifelugyelosegek.php honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Telefonszám: +36-1-412-9742 E-mail cím: [email protected] Honlap: www.szgyf.gov.hu A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Tel: 06-1462-6400, Központi elektronikus levélcím: [email protected], Honlap (URL): nrszh.kormany.hu Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Tel: 06-1/795-2000, Egyenlő Bánásmód Hatóság: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B., Telefon: +36-1-795-2975, zöldszám: 06-80-203-939, Fax: +36-1-795-0760, www.egyenlobanasmod.hu, Fogyatékossággal Élők Esélyegyenlősége Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság székhely: 1054 Budapest, Báthory u.10. Telefonszám: 06 1 795 5478 e-mail: [email protected] 21.38. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke Mindkét rész esetében HUF/káresemény.

legalább

19

3.000.000,-

HUF/év,

és

8.000.000,-

A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 21.37. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján nyilatkozik mindkét részfeladat esetében, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 21.38. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor. 21.39. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényes visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja tartalmazza. Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését követően felmerülő, az Ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. 21.40. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás időpontja: 2017. december 28. 10:00 óra Helyszíne: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Kapcsolattartó: Dr. Illésné Szilágyi Szilvia e-mail: [email protected] telefon: (+36) 06-88/556-252 21.41. A kivitelezés során E- naplóvezetés szükséges. Az építési napló vezetésére nézve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Szükséges 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV.1. szerinti MV-É-R kategóriás felelős műszaki vezető (Kivitelező részéről). 20

21.42. Ajánlatkérő a megvalósítás helyszínén parkolási lehetőséget biztosít, igény szerint, de maximum 3 gépjármű részére. 21.43. Az alapanyag beszállítási útvonalakon Kivitelező a meglévő műtárgyak jelenlegi állapotát megóvja és az esetlegesen keletkezett kárt szakszerű helyreállítását vállalja. 21.44. A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges közműellátás biztosított. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni és kivitelezni, hogy azzal a létesítmény többi részének közműellátását ne zavarja. Amennyiben a meglévő közműhálózat nem elégséges a munkafeladat elvégzéséhez, Vállalkozó saját költségen köteles intézkedni az ideiglenes hálózatbővítés iránt. 21.45. Munkavégzés – előzetes egyeztetés alapján – folyamatos, egyeztetés nélkül munkanapokon 8-17 óráig van lehetőség a munkavégzésre. . 21.46. Az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos magyar jog, a 2015. évi CXLIII. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek, valamint a 2013. évi V. törvény előírásai szerint kell eljárni. 21.47.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 18.

21

II. fejezet További információk az ajánlat összeállításához 2.1 Közös ajánlattétel Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlattételt, mely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. (Kbt. 35. § (2) bek) A Kbt. 35. § (3) bek szerint a közös ajánlattevők csoportjában tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, és aláírását. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. (Kbt. 35. § (6) bekezdése) Az egy közös ajánlatot vagy ajánlattételt benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.(Kbt. 35. § (8) bek) Közös ajánlat esetében kötelező a 3. sz. melléklet nyilatkozat elfogadása és kitöltése, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza: - közös ajánlattevők egyenkénti megjelölése, - közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás, - közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalása a szerződés teljesítésére, - egyes közös ajánlattevők által végzendő tevékenységek, illetve ezek részaránya, A közös ajánlattevők megállapodása (szerződése) vonatkozásában az alábbi feltételeket kell figyelembe venni (melyet csatolni kell az ajánlatban): - közös ajánlattevők egyenkénti megjelölése, - közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás, - közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalása a szerződés teljesítésére, - egyes közös ajánlattevők által végzendő tevékenységek, illetve ezek részaránya, - felfüggesztő (hatályba) léptető, illetve bontó feltétel nélküli, - a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá; - harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, valamennyi ajánlattevő aláírásával hatályba kell lépnie. A Kbt. 65. § (6) pontja alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon meghatározott követelményeknek, melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

22

2.2 Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke összefoglalva

Benyújtandó nyilatkozat, igazolás

információk

Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell. (az ajánlat összesen ... számozott oldalból áll.)

Ajánlattevőnek a szövegszerkesztő programja által generált tartalomjegyzéket célszerű használni. Az ehhez szükséges stílusok be vannak állítva a dokumentációban

Felolvasólapot a Kbt. 66. § (5) bek szerint, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat: az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek; szakmai önéletrajz

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bek) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bek.) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti 23

1.sz melléklet

Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésibe bevonásra kerülő szakember építési szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői tevékenysége körében ellátott szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál. Ajánlatkérő az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének napját is rögzíteni kell 2sz melléklet– részenként kérjük benyújtani

3sz melléklet

3sz melléklet

3sz melléklet

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bek) Kbt. 114. § (2) bekezdésnek megfelelve, a 321/2015. Korm. rendelet (X.30.) 8. § i) pont ib) alpontban, és a 10. § g) pont ga) alpontban meghatározottak szerint nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan Az ajánlatban, meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bek). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésére vonatkozóan. A biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt. 134. § (5) bek) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik Ajánlattevő nyilatkozatát a felelősségbiztosítás szerződéskötésre történő biztosításáról, és annak módjáról Cégkivonatra, és változásbejegyzésre vonatkozó információ Ajánlattevő bemutatására vonatkozóan Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat Egyenértékűségre vonatkozóan Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő saját vonatkozásában; az ajánlatban kötelezettségvállalásra jogosult nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek szerint). Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint). Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott költségvetési főösszesítőt árazott költségvetést, gyártmány és típus megjelölésekkel

Ajánlattevő az eljárásban az aláírási jogosultságot a cégkivonat alapján ellenőrzi. Ajánlattevőnek nem kell csatolnia a cégkivonatot, ha az az e-cegjegzek.hu oldalon elérhető. Amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu oldalon az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult képviselőinek adatai nem elérhetőek, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, magyarországi 24

3sz melléklet

3sz melléklet – részenként kérjük benyújtani

3sz melléklet 3sz melléklet

3sz melléklet

3sz melléklet 3sz melléklet 3sz melléklet 3sz melléklet– részenként kérjük benyújtani 3sz melléklet– részenként kérjük benyújtani kötelezően csatolandó

kötelezően csatolandó a kiadott tervdokumentáció árazatlan költségvetését kitöltve, beárazva, valamint az árazatlan költségvetési főösszesítőt – részenként kérjük benyújtani csak akkor kell csatolni, ha ajánlattevő nem érhető el a www.e-cegjegyzek oldalon

bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy az igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonat egyszerű másolatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozat benyújtását nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani. Közös ajánlattevők nyilatkozatát, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést) csatolni kell (adott esetben) Elkülönített részben (amennyiben Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz) a Kbt. 44. § szerint meghatározott üzleti titok (ideértve a védett ismeretet is) A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet

csak adott esetben kell csatolni

csak adott esetben kell csatolni 4.sz mellékletet, és a közös ajánlattevők közti megállapodást/ szerződést– részenként kérjük benyújtani

csak akkor, kell az elkülönített részt létrehozni, ha üzleti titkot tartalmaz az ajánlat csak akkor kell az elkülönített részt létrehozni, ha üzleti titkot tartalmaz az ajánlat

Az ajánlatkérő olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását kéri, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) (Kbt. 47. § (2) bek)

25

III. fejezet Műszaki leírás

3.1. Alapadatok, okiratok 3.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai

-

az építési munkahely megjelölése: I. rész: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Csolnoky Ferenc Kórház Hrsz: 5083 II.rész 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Csolnoky Ferenc Kórház Hrsz: 5083

- az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.): Lsd. kiadott tervdokumentáció műszaki leírását. - az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: az eljárást megindító felhívás VII) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje pontja, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

3.1.2. Előzmény okiratok - végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: a tárgyi közbeszerzési eljárás nem építési engedélyköteles. -

felmentések, valamint eltérési engedélyek: nincsenek.

- az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: nincsenek - az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás követelményeit, előzetes régészeti dokumentációt vagy örökségvédelmi hatástanulmányt, ha a beruházás előkészítése során készült – nem releváns 3.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények szolgáltatások - az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.): A szakipari munkák végzése közben fokozott figyelemmel kell lenni az építési terület környékére. A Kivitelező és a Megrendelő a kivitelezési munkához a forgalom folyamatos fenntartását biztosítja. Az aktuális munkaterületet olyan mértékben és eszközökkel kell elhatárolni, hogy oda a járókelők, ill. az intézmény területén tartózkodó lakosok, hozzátartozóik, dolgozók, semmiképpen ne tudjanak ellenőrzés nélkül belépni. Az épületben történő munkavégzés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az kórházi működés folyamatos fenntartása mellett történik a kivitelezés teljes időszaka alatt.

26

A munkaterület és felvonulási terület céljából átadott területeken a meglévő műtárgyakat kivitelezőnek meg kell óvnia, illetve adott esetben saját költségén helyre kell állítania. A rendkívüli zajjal járó és az kivitelezéssel érintett épület közmű ellátását érintő munkafolyamatokról a Megrendelő előzetes értesítése szükséges, lehetőleg a tervezet esemény előtt min. 3 munkanappal. Munkavégzés munkanapokon 08:00-17:00 között történhet a zaj és porvédelmi határértékek betartása mellett (27/2008 XII 3 KVVM rendelet). Építési forgalmi szabályok: az építési helyszínek megközelítését forgalmi korlátozások (pl. súlykorlátozás) nem akadályozzák. Ajánlatkérő a kivitelezési helyszínen bejárási lehetőséget biztosít, illetve a 1 rész esetében kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció bocsájt rendelkezésre az ajánlattételi szakaszban. 2 rész elvégzéséhez szükséges dokumentációk és tervek elkészítése a Kivitelező feladata, az általa megajánlott műszaki megoldás és a helyszíni adottságok szerint. Megrendelő felvonulási területet az Intézmény telephelyén tud biztosítani. A munkaterületen rendelkezésre álló víz- és villamos energiavételezési lehetőséget a megrendelő térítés nélkül, ingyenesen biztosít. A bontás és építés során keletkező hasznosításra nem kerülő anyagokat, hulladékokat kivitelezőnek saját költségén és hatáskörben kell elszállítania, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő lerakóhelyen elhelyezni. A hasznosításra kerülő anyagokat a Megrendelő meghatározza, és azt annak megfelelően kell elhelyezni. 3.2. Közbeszerzési műszaki leírás 3.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása - telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés üzemeltetés stb. Lsd. a kiadott tervdokumentáció műszaki leírását. - az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének részletes meghatározása: Lsd. a kiadott tervdokumentáció műszaki leírását. 3.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: Lsd. a kiadott tervdokumentáció műszaki leírását. 3.2.2.1 Az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával: A kiadott tervdokumentáció, valamint szerződéstervezet szerint. 3.2.2.2 A javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldások részletes ismertetése: Kiegészítő szempontok, leírások, amelyek eltérnek a szakági műszaki leírásban rögzítettektől: Megrendelő nem tér el a műszaki leírásban rögzítettektől. - egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges köre: ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 10. pontja szerint nem fogad el alternatív ajánlatot.

27

3.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletek Az építési munkahelyen és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 24/2007. (VII.3.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. A kiadott tervdokumentáció műszaki leírásának vonatkozó pontjában a tervező ismerteti, mely munkavédelmi és balesetvédelmi előírások vonatkoznak az adott szakterületre. Ezen kívül az általános érvényű munkavédelmi előírások érvényesek. 3.3. Műszaki dokumentáció, tervek, terv és rajzjegyzék: mellékelt terv alapján 3.4. Árazatlan költségvetési kiírás Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az építési beruházás megvalósításához szükséges összes elkülöníthető munkafázis tételszámát, megnevezését, mennyiségét, valamint az ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő üres anyagköltség, munkadíj rovatot. Az árazatlan költségvetési kiírást az ajánlattevők részére átadott tervdokumentáció tartalmazza . A tervdokumentációban, kifejezetten a költségvetésekben szereplő, tervezők által megjelölt konkrét termékekre utalás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű terméket is ajánlhat. Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor kötelező kitölteni egyenértékűségi nyilatkozatot, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen. Árajánlattal megegyező költségvetési főösszesítőt kell benyújtani. Ajánlattevő a műszaki tender tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetést köteles kitölteni. Az árazatlan költségvetés összesítések eredményét (nettó anyag/díj összesent) kell a főösszesítőbe átvezetni. A felolvasólapjának ajánlati ár (nettó) sorába a költségvetési főösszesítő mindösszesen nettó sor eredményét kell bemásolni! Amennyiben ajánlattevő a tervdokumentációban eltérést, hiányt észlel, észrevétele van, azt írásban jelezze az adott tétel vonatkozásában, mennyiség megjelölésével. Ajánlatkérő az észrevételeket értékeli, és szükség esetén az észrevételek alapján a költségvetési főösszesítőt korrigálja az abban meghatározottak szerint. Ajánlattevők az árazatlan költségvetést, és költségvetési főösszesítőt jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és nem módosíthatják. Az ajánlattevő által eltérő műszaki tartalmú, az Ajánlatkérői korrekciótól eltérő, vagy annak hiányában, a dokumentációban meghatározottól eltérő költségvetésű ajánlat annak érvénytelenségét eredményezheti a hiánypótlást követően. A kiadott árazatlan költségvetés és költségvetési főösszesítő minden sora kötelezően kitöltendő (amennyiben releváns az adott tétel szempontjából, anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén nulla). A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli. A költségvetési főösszesítő üres cellát nem tartalmazhat! Az ajánlat érvénytelen, ha a hiánypótlást követően sem ad az ajánlattevő nem ad ajánlatot minden, ajánlatkérő által a költségvetési főösszesítőben meghatározott, tételre! Az anyagigazgatási költség, és az

28

árkockázati fedezet részei az ajánlati árnak. Az anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén van csak lehetőség nulla forint szerepeltetésére. 3.5. Szakmai ajánlat hiánypótlása: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt.71. § 8) bekezdésében foglaltakra: Az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ajánlatkérő a fentiek tekintetében az alábbiakra hívja fel a figyelmet: a kiadott árazatlan költségvetési főösszesítő tételei nem módosíthatók, a közbeszerzési eljárásban ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés tételei nem módosíthatók, a közbeszerzési eljárásban kiadott árazatlan költségvetés tételeit és költségvetési főösszesítőt jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és nem módosíthatják.

3.6. Megfelelőségi igazolás: a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések térbeli elhelyezkedése, mérete, mennyisége: a kiadott tervdokumentáció tartalmazza. b) a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények: Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészített szerkezetnek meg kell felelnie az MSZ-10303:1981 2. pontjában; MSZ-10-310:1986; és MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. A minőség meghatározása: a felsorolt szabványok 3. pontja szerint. Az ivóvíz hálózatot képező vezetékeket üzembe helyezés előtt hatékony anyaggal - ez idő szerint általában klórozással - fertőtleníteni kell (MSZ-10-310:1986). Továbbiakat lásd a kiadott tervdokumentációban c) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: nincs. d) a meglévő építményre, illetve az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő műszaki szakvéleményeket (például a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket): a kiadott tervdokumentáció tartalmazza.

29

IV. fejezet Szerződésre vonatkozó információk A Közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet nem kell benyújtani. A szerződéstervezet véglegesítésekor a jelen közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott eljárást megindító felhívásban szereplő konkrét adatokat írja be Ajánlatkérő. Az „adott rész szerint”-i információkat a nyertes ajánlattevő által elnyert részajánlat szerinti, felhívásban megadott adatokkal, a szerződéskötéskor tölti ki Ajánlatkérő. Ajánlatkérő részenként köt szerződést. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat megtételével a szerződés feltételeire, a szerződés megkötésére, és teljesítésére vonatkozóan nyilatkozatot tesz a benyújtott ajánlatában. Vállalkozási szerződéstervezet amely létrejött egyfelől a Csolnoky Ferenc Kórház székhelye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. képviseli: elérhetősége: adószám: bankszámlaszám: mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másfelől az székhelye: elérhetősége: képviseli: címe: elérhetősége: adószáma: bankszámlaszáma: mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó között az alábbiak szerint. Preambulum: Jelen szerződés „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból megvalósuló „Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, ahol a Vállalkozó a nevezett eljáráson 2017 ……………-i keltű …… részajánlatú ajánlattételével elnyerte a Megrendelő által meghatározott kivitelezési feladatok ellátásának jogát, amely feladatellátásra a felek a jelen szerződést kötik. Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja az alábbi munkákat a jelen szerződésben és mellékleteiben részletezett feltételekkel: 1.1. A szerződés tárgya: „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból megvalósuló „Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai” rész megnevezése: ………………… Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által 1 példányban rendelkezésre bocsátott, tervdokumentációban/műszaki leírásban és költségvetésben rögzített kivitelezési munkák előírásoknak és szerződésnek megfelelően történő, a jogszabályokban, szerződésben és szabványokban előírt minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon elvégzésére. A szerződés részletes műszaki tartalmát a szerződés II. sz. melléklete tartalmazza. 1.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból megvalósuló Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. 30

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiadott Közbeszerzési dokumentáció szerinti, jelen részben rögzített valamennyi feladat és követelmény maradéktalan teljesítését a Megrendelő által elfogadott "Ajánlattétel" szerint vállalja. 1.3. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő 20 napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 2. A teljesítés helye: (adott rész szerint): 8200 Veszprém, Kórház u. 1. …Épület 3. Teljesítési határidő: 3.1. Szerződő felek a határidők tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 60 nap Megrendelő előteljesítést elfogad, mely nem jelent szerződésmódosítási indokot. Amennyiben a határidő szerinti teljesítés Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozóval szemben a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei – a Megrendelő magatartásával összefüggésben felmerült késedelem tekintetében - nem alkalmazhatók. Vállalkozó, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult, az előteljesítés a pénzügyi ütemezést nem módosítja. 4. Teljesítés, átadás-átvétel 4.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 5 nappal írásban készre jelenti a munkát. A teljesítési időpontot megelőző 3 nappal a Megrendelő képviselője útján köteles az átadásátvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 2 napos határidővel lezárni. Amennyiben az 3 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás meghiúsul, a késedelmi kötbér az átadásátvételi eljárás megkezdésének időpontjától datálódik. 4.2. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó, az érvényes szabályok szerint az előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, használatra alkalmas állapotban adja át az épített területet, és az átadás-átvételi eljárás sikeresen és maradéktalanul lezárult. Nem megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan javítást kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó a tervezővel és a Megrendelővel történt egyeztetéssel – változás bejelentő dokumentációban rögzítetten– más, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. 4.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére 2 sorozat átadási dokumentációt, mely tartalmazza 1 példányban a megvalósult állapot papír alapú műszaki terveit, és ennek elektronikus verzióját, valamint az alábbi iratanyagot:  minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel,  kivitelezői nyilatkozatok,  magyar nyelvű kezelési/karbantartási utasítások. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

31

4.4.

4.5.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapítják, hogy az elvégzett munka jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, üzemeltetésre alkalmas, valamint a Megrendelő intézményének egyéb területén az építési munkákkal összefüggésben keletkezett károk rendezésre kerültek. A műszaki átadás-átvétel alkalmával felvett jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít ki. Kapcsolattartásra kijelölt személyek Megrendelő részéről: tel.: Vállalkozó részéről: Műszaki ellenőr:

………………………………

tel.: …..……….…….. tel.:

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükről történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. A Vállalkozóként szerződő fél teljesítésében – a 4.8 pont szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a Megrendelő által meghirdetett, az EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból megvalósuló „Betegbiztonság fejlesztésének építési beruházásai ” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. (adott esetben, amennyiben Megrendelő a közbeszerzési eljárásban előírta). A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a nevezett ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 4.7. Az ajánlatkérőként szerződő fél nem korlátozhatja az ajánlattevőként szerződő fél jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Az ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőként szerződő félnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 4.8. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 60%-át meghaladó mértékben további közreműködő szervezetet. 4.9. A Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben változhat meg: a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre (Vállalkozóra) irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával 4.6.

32

megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. (Az ajánlattevőként (Vállalkozóként) szerződő fél személye a fentebb foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a Kbt. 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni. (Az ajánlatkérőként (Vállalkozókánt) szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törvény alkalmazásának megkerülésére. 5. Szerződés értéke: 5.1. Felek a jelen szerződés szerinti építési munkák teljesítésének ellenértékét .nettó ……………….…,-Ft +Áfa azaz: bruttó ……………………….…….forintban (vállalkozói díj) határozzák meg, amely befejezési határidőre prognosztizált fix ár (átalányár).

5.2.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az EFOP EFOP-2.2.18-17-2017-00027 forrásból biztosítja.

5.3.

Pótmunka Jelen szerződés 1. pontjában, és a II. sz mellékletben meghatározott munkákon túlmenően a Megrendelő, vagy valamely építési vagy szakhatóság által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó köteles elvégezni. A pótmunkák elrendelése cégszerűen történik Vállalkozó levelezési címére. A pótmunkák műszaki tartalmának és árának meghatározására minden esetben a szerződő felek által elfogadott tételes költségvetés alapján kerül sor. A költségvetésben tételesen szerepeltetni kell a pótmunkák miatt esetlegesen elmaradó munkák pontos műszaki tartalmát és árát.

5.4.

Szerződő felek tényként rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződés (mint közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szerződés) alapján Vállalkozó által a Kbt. szerinti alvállalkozó vagy a polgári jog szerinti alvállalkozó részére teljesített kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazása kötelező.

6. Fizetési feltételek: 6.1. Részszámlázásra nincs mód. Előleg – tartalékkeret és ÁFA nélküli teljes vállalkozói díj 40%-nak megfelelő igényelhető. Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el. Végszámla benyújtásának feltétele: eredményes átadás-átvételi eljárás, annak jegyzőkönyvben történő rögzítése. 6.2. Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlák szerinti vállalkozási díjat a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) (8) bekezdései szerint átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A §., 2007. évi CXXVII. tv., 2013 évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2015. évi CXLIII. tv., és a 322/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 31-32-32/A § szabályaira fizeti meg. A fizetési határidő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyv6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén). A számla Megrendelő általi befogadásának és kifizetésének feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő számla, igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok benyújtásának, átadásának teljesítése. Előleg: Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően előleget biztosít, melynek mértéke a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 40% - ának megfelelő összeg. Az ajánlatkérőként szerződő fél a 33

Kbt. 135. § (8) és (9) bekezdésében foglalt előleget a az ajánlattevőként szerződő fél kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek.) Az előleg igénylésére vonatkozóan csak nyertes ajánlattevőnek minősülő Vállalkozónak kell a szerződéskötéskor nyilatkoznia. 6.3. A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 6.4. Vállalkozó a számlákat 3 példányban Megrendelő nevére és címére állítja ki. Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia:

-

A jelen szerződés tárgya

Támogatási konstrukció megjelölése: EFOP-2.2.18-17-2017-00027 6.5. A szerződés 13.2 bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Szerződéses díjváltozás csak a felek kölcsönös megállapodásával, a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével, szerződésmódosítás keretében történhet. 6.6. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 6.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a szerződés 13.4 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 7. Vállalkozó kötelezettségei: 7.1. A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben és az ajánlatban foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, annak irányításáról, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak betartásáról. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 7.2.

Vállalkozó feladatát képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak a munkavégzés helyszínéről történő elszállítása, elhelyezése. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles legalább a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállítást (út, park, parkoló, növényzet, gyalogjárda stb.) elvégezni. Vállalkozó megjelöli, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékainak - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáért a Vállalkozó, képviseletében ……………………………… (személy) a felelős.

7.3.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott munkaterületen más vállalkozók is dolgozhatnak, így tevékenységüket kötelesek összehangolni, a Megrendelő pedig a munkák összehangolásához szükséges feltételeket - lehetőségeihez mérten - köteles megteremteni.

7.4.

Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles - a tőle elvárható módon és mélységben - a Megrendelőt e szerződés aláírásától számított 15 napon belül tájékoztatni és a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munkák végzéséhez, az azokhoz kapcsolódó közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek

7.5.

34

beszerzése (így különösen a labor működésével kapcsolatos tiszti főgyógyszerészi engedély, katasztrófa védelemmel történő egyeztetés és katasztrófa védelmi kikötéseknek történő megfelelés biztosítása), valamint az ezzel összefüggő költségek viselése. 7.6.

Az eltakarásra kerülő munkák elkészültéről Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 1 munkanapon belül köteles azt ellenőrizni.

7.7.

Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció műszaki leírásában, és a tervdokumentációban megjelölt szabványok, műszaki előírások alkalmazását magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A jelen szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelnie az ezekben meghatározott követelményeknek.

7.8.

Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a szerződés, szabvány vagy műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges.

7.9. Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti. 7.10. Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 7.11. A Vállalkozónak az anyagok, és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során használt beszállítási útvonalak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett minden kárért, így bármilyen környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség, és viselnie kell a következményeit. 7.12. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítania a munkaterületről. Vállalkozó alvállalkozóinak tekintetében is felelős a munkaterületi rendért. 7.13. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéskötés időpontjában ismerteti a teljesítésben részt vevő alvállalkozóit, megadja azok teljesítésből való részesedésének %-os arányát, valamint nyilatkozik, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 7.14. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 8. Jótállás: 8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében az átadásátvétel/üzembehelyezés befejezésétől számítva …………………..hónap (min. 12 hónap) jótállást vállal. 8.2. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket, valamint az igényérvényesítési jogokat felek a Ptk., a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kezelik. 8.3. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:……………………………………. 9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 35

9.1. Jótállási Biztosíték: 9.1.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében az eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésétől számítva ………………. hónap ( min. 12 hónap) jótállást vállal. 9.1.2 Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását a megadott határidőn belül megkezdeni, és azt a Megrendelővel előre egyeztetett időpontig köteles elvégezni. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a megadott határidőn belül nem kezdi meg, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 9.2. Kötbér 9.2.1 Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 1%-nak megfelelő, legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30 %-a. Alapja: a késedelemmel érintett, szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás. . 9.2.2. A kötbér az esedékes számla értékéből is érvényesíthető. Megrendelő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele esetén a számla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű, illetve a szerződési biztosítékot biztosító bankgarancia igénybe vétele a Megrendelő részéről a bankgarancia feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet. Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt a Vállalkozó – Megrendelő felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni. 9.2.3. Amennyiben a kötbér mértéke eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30 %-át, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani a szerződést a meghiúsulási kötbér alkalmazásával. 9.2.4. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbérfizetési kötelezettség kezdeti időpontja a készre jelentés (teljesítési időpont), amennyiben ez a teljesítési határidőnél korábbi, úgy a teljesítési határidő időpontja. 9.2.5. A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. 9.3 Hibás teljesítés 9.3.1. Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését írja elő, Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg a hiba kijavítását, és menti ki magát (érdemi indoklással, és azt alátámasztó bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén. Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséig késedelmi kötbért alkalmaz. 9.3.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-os mértékét. .9.3.3. A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. 9.3.4. A kijavított, munkarészre vonatkozóan a Vállalkozó a garanciáját kiterjeszti. 9.3.5. Megrendelő a kötbéren felül érvényesítheti a kárát is. 9.4. Meghiúsulási kötbér 36

9.4.1. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak bizonyíthatóan olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul, a Megrendelő részére kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának (vállalkozói díj) 20 %-a. 9.4.2. A Vállalkozó a részteljesítése vonatkozásában az elvégzett munka ellenszolgáltatásának meghiúsulási kötbérrel csökkentett díjára jogosult. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér ellenszolgáltatásba történő beszámítására, annak a meghiúsulási kötbér igényének csökkentésére. 9.5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek alvállalkozói szerződésben: Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 1010 százalékát elérő biztosítékot köthet ki. (322/2015. (X.30.) Korm rend 27. § (2) bek.) 9.6. Kbt. 134. § (1) bekezdés alapján a Kbt. 134. § (2)-(8) rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra. 10. Megrendelő kötelezettségei: 10.1. Megrendelő folyamatos munkavégzésre alkalmas munkaterületet szolgáltat, egyeztetett időpontban, de legalább kéthetente kooperációs lehetőséget biztosít. A kooperációról írásbeli emlékeztető készül. 10.2. Megrendelő bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő képviselője útján biztosítja. 10.3. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott munkákat bármely okból leállítja, illetve a szerződés teljesítése bármely, Megrendelő érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik, vagy meghiúsul Vállalkozó jogosult az addig felmerült és igazolt költségét és esetlegesen felmerülő, Megrendelő által elfogadott kárigényét Megrendelő felé számlában érvényesíteni, Megrendelő köteles azt 8 napon belül elszámolni. 11. Káresetek, kártérítés: 11.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, Megrendelő, műszaki ellenőr és Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 11.2. Amennyiben Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához – saját költségén – a későbbiekben joga van. 11.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő rendelkezésére bocsátja a felelősségbiztosítási szerződése másolatát (I. sz. melléklet).

12. Vis Maior 12.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 12.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 12.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. 12.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, illetve fizetésképtelenségét. 37

13. Szerződés módosítása, felmondása 13.1. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosítható. 13.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 30 %-os mértékét. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozónak, olyan okból, amelyért felelős, oly mértékű a hibás teljesítése, hogy a fizetendő kötbér eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának (vállalkozói díj) 30 %-os mértékét. 13.4. A Megrendelő szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, (1) a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. (2) Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. (3) Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a nyertes ajánlattevőben (Vállalkozóban) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 14. Egyéb feltételek: 14.1 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (e-mail, ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be. 14.2. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az eljárást megindító felhívás és Dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés. 14.3. Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel, illetve mediátori közreműködéssel próbálnak egyezségre jutni. Ezek eredménytelensége esetére értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. 14.4. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok (Kbt. és építésügyi jogszabályok) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 14.5. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az I., II., III. sz. melléklet. I. számú melléklet: felelősségbiztosítás 38

II. számú melléklet: árazott költségvetés és költségvetési főösszesítő III. számú melléklet: felolvasólap A szerződés magyar nyelven, öt eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. A Megrendelő három, a Vállalkozó kettő eredeti példányt kap. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Veszprém, 201. év ………………hó …..nap.

........................................... MEGRENDELŐ

........................................................... VÁLLALKOZÓ

Ellenjegyző: ........................................... Pénzügyi ellenjegyző

39

40

Nyilatkozatminta a szerződéskötés időpontjában az alvállalkozókra vonatkozóan Alulírott…………………………...………………………………………………..(név),

mint

a(z).…....………….....................…………………………………………………...(cégnév) ……………………………………….

(székhely)

ajánlattevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

nyilatkozom, hogy a „………………………….” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége

A teljesítés %-os aránya

A számlázandó összeg

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Dátum:

………………………………………… cégszerű aláírás

41

V. fejezet: Mellékletek

42

Ajánlat tárgya:

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye:

Ajánlat

43

Tartalom Tartalom ................................................................................................................................. 44 1. sz melléklet Felolvasó lap .................................................................................................. 45 2.sz melléklet Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek szerint .............................................................. 46 3.sz melléklet Nyilatkozatok ................................................................................................... 47 4. sz melléklet Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében .................................................... 52 Aláírási címpéldány ................................................................................................................ 53 5. sz melléklet Költségvetési főösszesítő, és árazott költségvetés ..................................... 54

(Az ajánlat összesen ... számozott oldalból áll.)

44

1. SZ MELLÉKLET FELOLVASÓ LAP1 Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Ajánlat tárgya:

I.

rész: Dedikált gyógyszer kiosztó helyiség kialakítás építészeti, épületgépészeti, tecnológiai, épületvillamossági munkái

1. 2.

Részszempont Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap)

Súlyszám 70 30

II. rész: Vízfertőtlenítő rendszer tervezése, kivitelezése és engedélyeztetése

1. 2.

Részszempont Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap)

Súlyszám 70 30

Dátum: ………..………………. (cégszerű aláírás)

1

2

A Kbt. 35. § (3) bek szerint a közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni az ajánlattevő neve és székhelye pontokat az ajánlatban. A Kbt. 35. § (2) bek alapján elegendő a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosultnak aláírnia a nyilatkozatokat az ajánlatban, de a nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében kell megtennie! Ahol a tagoknak külön-külön kell nyilatkoznia, azt jelezzük lábjegyzetben. 2 Az aláírási címpéldány szerint kérjük aláírni a kötelezettség vállalásra jogosult (ak) (vagy meghatalmazott/ak/) részéről az ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatot!

45

2.sz melléklet Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek szerint rész száma: …. Alulírott…………………………...………………………………………………..(név),

mint

a(z).…....………….....................…………………………………………………...(cégnév) ………………………………………. (székhely)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a

„………………” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatokat teszem: A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a „……………..” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban, hogy a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a kiegészítő tájékoztatásban, szerződésben és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációja és ajánlatunk alapján a szerződést megkötjük, és magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk, valamint ennek megfelelően az ajánlatunkban megadott ajánlati árért teljesítjük.

Dátum:

................................................................ cégszerű aláírás

46

3.sz melléklet Nyilatkozatok

Alulírott…………………………...………………………………………………..(név),

mint

a(z).…....………….....................…………………………………………………...(cégnév) ………………………………………. (székhely)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a

„…………………….” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

I.

A Kbt. 66. § (4) bekezdésének szerint

3 4

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a Kkvt. szerint : …………………………………… minősül

II.

Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Ajánlattevő ……………………………………….

(székhely) nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

III. Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Ajánlattevő ………………………………………. (székhely) (rész száma: …) nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek) IV. Nyilatkozom a Kbt. 114. § (2) bekezdésnek megfelelve, a 321/2015. Korm. rendelet (X.30.) 8. § i) pont ib) alpontban, és a 10. § g) pont ga) alpontban meghatározottak szerint a Kbt. 67. § (1) bek. k)

pont

kb)

alpontjára

vonatkozóan,

hogy

…………………….

(cégnév)

Ajánlattevő

………………………………………. (székhely) ajánlattevő olyan társaságnak minősül melyet a 5

szabályozott tőzsdén :

3

Közös ajánlattétel esetén kérjük ajánlattevőnként nyilatkozni. kérjük, hogy az alábbi kategóriák közül azt beírni szíveskedjen, ami a nyilatkozattevőre vonatkozik: a.) mikrovállalkozás b.) kisvállalkozás c.) középvállalkozás d.) nem tartozik a törvény hatálya alá) 2004. évi XXXIV. törvény „3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.” 4

47

jegyeznek nem jegyeznek 6

Nyilatkozom ,

hogy

a(z)

……………………………………………………………..

ajánlattevő

a

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szóló törvény 3. § r) pont pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 7

valamennyi tényleges tulajdonosa : tulajdonos neve: állandó lakóhely:

VAGY 8

Nyilatkozom ,

hogy

a(z)

……………………………………………………………..

ajánlattevő

a

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szóló törvény 3. § r) pont pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

9

10

V. Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakról : rész száma: …. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakat megismertem, és az alábbi nyilatkozatokat teszem: A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontja alapján az alábbi rész(ek) tekintetében 11

veszek igénybe alvállalkozót : A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni

5

A megfelelő rész aláhúzandó ha az ajánlattevőt, nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Kérjük a Cégkivonat szerint kitölteni! 7 Több tulajdonos esetén kérjük sokszorosítani. 8 ha az ajánlattevőt, nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Kérjük a Cégkivonat szerint kitölteni! 9 Ajánlattevőnek a nemleges nyilatkozatot csak akkor kell megtennie, ha az abban foglaltak szerint nincsen tényleges tulajdonosa. 10 Közös ajánlattétel esetén kérjük ajánlattevőnként nyilatkozni. A Kbt. 4.§ 2. pontja szerint kell, a kivételek figyelme bevételével kitölteni. Alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevonva közvetlenül részt vesz! 6

48

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók: A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek

Az igénybe vett alvállalkozó megnevezése,

teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni

székhelye

VAGY Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.

VI: Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Ajánlattevő ………………………………………. (székhely) figyelembe vette a környezetvédelmi, szociális és környezetvédelmi követelményeket, amelyeknek a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés előír, és amelyeknek a teljesítés helyén a tárgyi szerződés teljesítése során meg kell felelni.

VII.

Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Ajánlattevő ……………………………………….

(székhely) a közbeszerzési dokumentációban ismertetett biztosítékokat határidőre rendelkezésre bocsátom. VIII.

Nyilatkozat ajánlat elektronikus példányára vonatkozóan

Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. IX. Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Ajánlattevő ………………………………………. (székhely) (rész száma: …… ) a − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban

vagy

a

közbeszerzési

dokumentumokban

előírt

mértékű

és

terjedelmű

felelősségbiztosításra. X. Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan

12

rész száma: …. Nyilatkozom, hogy az ajánlatom alábbi részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom: -

11

Adott esetben! A táblázat további sorokkal bővíthető.

49

A Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon az ajánlatom.... - .... oldalai tartalmazzák. 13

Nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem tartalmaz . XI. Nyilatkozat az egyenértékűségről rész száma: …. Nyilatkozom, hogy az ajánlatadás során a műszaki specifikációban szereplő termékek gyártmányától, típusától nem tértem el / eltértem, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő termékek gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagy azokkal minden tekintetben egyenértékű.

14

Ha van eltérés, az eltéréssel érintett termékek:

A dokumentációban szereplő

Az ajánlatban megadott termékek

termékek gyártmánya, típusa, cikkszáma

gyártmánya, típusa, cikkszáma

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

XII. Cégkivonatra, és változásbejegyzésre vonatkozó információ -

15

www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető cégkivonatunk (vagy cégmásolat).

nem tölthető le cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) a www.e-cegjegyzek.hu honlapról. Mellékelten csatoljuk a hatályos és érvényes cégkivonatot (vagy cégmásolatot). -

nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.

-

benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, Mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 16. cégbíróság által megküldött igazolást

12

adott esetben A nemleges választ is meg kell adnia ajánlattevőnek. A nemleges választ is meg kell adnia ajánlattevőnek. 15 Közös ajánlattétel esetén kérjük ajánlattevőnként nyilatkozni. 16 Az igazolásból megállapítható kell, hogy legyen, hogy mely cégre vonatkozóan nyújtották be. 13 14

50

XIII. Ajánlattevő bemutatása Ajánlattevő székhelye: Cégjegyzésre jogosult személy(ek) neve: beosztása: telefon: fax: e-mail: web: 17

adószám : Kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve: beosztása: telefon: fax: e-mail: web: 18

adószám : Dátum:

................................................................ cégszerű aláírás

17

18

A foglalkoztató szervezet adószáma. A foglalkoztató szervezet adószáma.

51

4. sz melléklet Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében

19

A(z)…....................................(cégnév) ……………………………… székhely,valamint a(z)…..................................(cégnév), a Kbt. 35. §-ának alapján közösen teszünk ajánlatot a „……………………….” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban. rész száma: ….. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ……….......................(cégnév) …….......................(név) képviselője: …………………………………………teljes joggal jogosult. Egyes közös ajánlattevők által végzendő tevékenységek, illetve ezek részaránya: ……….......................(cégnév) …….......................(részarány) ……….......................(cégnév) …….......................(részarány) A közös ajánlattevők egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget és felelősséget a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A közös ajánlattevők megállapodása (szerződése) vonatkozásában az alábbi feltételeket is figyelembe vesszük: - felfüggesztő (hatályba) léptető, illetve bontó feltétel nélküli, - a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá; - Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a közös ajánlattevői szerződés valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

Dátum: …………………………………….. (cégszerű aláírás)

19

……………………………………. (cégszerű aláírás)

Csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki. Csatolni kell a közös ajánlattevők közt létrejövő megállapodás/szerződést is.

52

Aláírási címpéldány

53

5. sz melléklet Költségvetési főösszesítő, és árazott költségvetés

54