KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 379/2015. (IX.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend javaslatát az alábbiak szerint: Zárt ülés 1. Az Algyő, 1785/16hrsz-ú telek értékesítése II. Előterjesztő:Polgármester

Nyílt ülés 2. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában térelválasztó kialakítása II. Előterjesztő:Polgármester 3. Adásvételi szerződés – Haditechnikai eszközökre vonatkozóan Előterjesztő:Polgármester 4. „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” elnevezésű pályázat (KEOP-5.5.0/A) közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának és vállalkozási szerződésének elfogadása Előterjesztő: Polgármester A határozatról értesül: 1. Molnár Áron polgármester 2. Dr. Varga Ildikó jegyző 3. Irattár

K.m.f. Molnár Áron sk. polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk. jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 381/2015. (IX.28.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában térelválasztó kialakítása II. HATÁROZAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. szeptember 28. napján tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában térelválasztó kialakítása II.” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a tartószerkezetek gyártása miatt a bruttó 508.000,- forint többletköltséget jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a bruttó 381.000,- forint többletköltséggel járó, zajgátló tulajdonságú PVC térelválasztó függönyök beszerzését hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a bruttó 889.000,- forint összeg költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről, a Fejlesztési céltartalék terhére.

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a MarathonTaneszköz-SportKft-vel, mint legjobb ajánlatot adóval szerződést kössön. A határozatról értesül: 1. Molnár Áron polgármester 2. Dr. Varga Ildikó jegyző 3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár




KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 382/2015. (IX.28.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás

HATÁROZAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és az „Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában térelválasztó kialakítása II.” napirend megtárgyalását követően hozza meg döntését a „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” elnevezésű pályázat (KEOP-5.5.0/A) közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának és vállalkozási szerződésének elfogadása ügyében. A határozatról értesül: 1. Molnár Áron polgármester 2. Dr. Varga Ildikó jegyző 3. Irattár




KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 383/2015. (IX.28.) Kt. határozat Tárgy: „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” elnevezésű pályázat (KEOP5.5.0/A) közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának és vállalkozási szerződésének elfogadása HATÁROZAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. szeptember 28. napján tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” elnevezésű pályázat (KEOP-5.5.0/A) közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának és vállalkozási szerződésének elfogadása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint fogadja el a „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” elnevezésű pályázat ajánlattételi felhívását és az eljárás lefolytatását követően aláírásra kerülő vállalkozói szerződést. A határozatról értesül: 1. Molnár Áron polgármester 2. Dr. Varga Ildikó jegyző 3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár




383/2015. (IX.28.) Kt. határozat 1. számú melléklete

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS építés tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megkezdése céljából 1. AJÁNLATKÉRŐ: Algyő Nagyközség Önkormányzata címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. képviseli: Molnár Áron polgármester kapcsolattartó: Keresztes Attila műszaki ügyintéző telefon: +36 62517517 fax: +36 62517516 e-mail: [email protected]

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA: a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 3. A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton (e-mailben), az ajánlattételi felhívás megküldését követő két munkanapon belül, térítésmentesen bocsátja az ajánlattételre felkért szervezetek rendelkezésére. Ajánlatkérő a dokumentációt tartalmazó elektronikus levél megérkezéséről visszaigazolást (válasz e-mail) kér az ajánlattevőktől.

4. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: Közvilágítás korszerűsítése Algyőn.

Összesen 742 db lámpatest - 377 db kompakt fénycső és 365 db nagynyomású Nátrium – korszerűsítése, LED-es rendszer kialakításával. 5. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Közvilágítás korszerűsítése Algyőn,vállalkozási szerződés keretében. 6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2015. december 10. (azzal, hogy ezen időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak is le kell zárulnia.) 7. TELJESÍTÉS HELYE: Algyő nagyközség belterülete

8. A JÓTÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK:

Jótállás: vállalkozónak legalább 36 hónap időtartamra érvényes teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási kötelezettség kezdete az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap. Késedelem esetére kikötött kötbér: 200.000.- Ft/késedelmes nap. A késedelmi kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződés szerinti nettó ár 10%-át. Hibás teljesítés esetén – a hiba kijavításáig terjedő időtartamra – naponta 200.000.- Ft mértékű kötbérfizetési kötelezettség. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a szerződés szerinti nettó ár 20%-a (5 napon túli késedelem esetén).

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

A szerződés finanszírozása a „KEOP-5.5.0/A/12 – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése.” elnevezésű pályázati konstrukció keretében 85%-ban támogatásból történik, utófinanszírozással. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. Ajánlattevő1 db (azaz egy darab) számla kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint (30 napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésétől eltérően a teljesítés ellenértéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-ának (1) bekezdése szerint kerül kiegyenlítésre. A számla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást és a teljesítés igazolás kiállítását követően nyújtható be. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 10. RÉSZAJÁNLAT, ALTERNATÍV AJÁNLAT LEHETŐSÉGE: ajánlatkérő a részajánlat-tétel és az alternatív ajánlat lehetőségét kizárja. 11. AZ AJÁNLATOK ellenszolgáltatás

ÉRTÉKELÉSI

12.KIZÁRÓ OKOK:

SZEMPONTJA:

a

legalacsonyabb

összegű

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennáll a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében felsorolt kizáró ok. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt nyilatkozat), valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A nyilatkozatok és igazolások dátuma nem lehet régebbi az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál. Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint történik. 13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK Gazdasági és pénzügyi alkalmasság :

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül bármelyik két üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív volt. Igazolási mód: az ajánlattevő nyújtsa be a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó három lezárt üzleti évről, egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban tehát nem szükséges.

Ha ajánlattevő a fenti beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ezen pont szerinti alkalmasságát a működési ideje alatti, jelen közbeszerzés tárgyából (elektromos kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal igazolhatja. Ez esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (elektromos kivitelezés) származó nettó árbevétele nem éri el a 30 millió forintot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadásátvétellel befejezett), összesen legalább nettó 100 millió Ft értékű elektromos kivitelezés tárgyú referenciamunkával, amelyek közül egynek (egy szerződésnek) az értéke eléri a nettó 30 millió Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

Igazolási mód: az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett) elektromos kivitelezései ismertetését (referencia nyilatkozat). A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a referenciát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a kivitelezés (referenciamunka) megnevezését, a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítés idejére nem rendelkezik 1 fő „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetővel. Ezzel kapcsolatban a nyertes ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 20.11. pontja szerint kell eljárnia.

Igazolási mód: az ajánlattevőnek ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt fenti szakember nevét és végzettségét, továbbá csatolnia kell a végzettséget igazoló okirat és a szakmai önéletrajz aláírt példányának egyszerű másolatát, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései irányadóak.

14. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2015. október 13. 10 óra

15. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 16. AJÁNLATTÉTEL NYELVE: magyar 17. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 2015. október 13. 10 óra

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 18. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 60 nap

19. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOK: ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő, a szerződésben megkövetelt biztosítékokat a 8. pont tartalmazza 20. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

20.1. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.

20.2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell aKbt. 58.§ (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakról.

20.3. A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbáaz ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, úgy nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. 20.4. Amennyiben ajánlattevő a Kbt . 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, köteles megjelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést , továbbá köteles nyilatkozni , hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesí tésének időtartama alatt . Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt esetekben támaszkodhat.

20.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozatot és igazolást.

20.6. Az ajánlatot egy eredeti (papír alapú) példányban, zárt borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és a „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn.” valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formátumban benyújtott ajánlat a papír alapú eredeti ajánlattal mindenben megegyezik és jelszavas védelemmel nincs ellátva. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a 15. pontban szereplő címen. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem fogad el. 20.7. Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát, elérhetőségi adatait és az értékelési szempontra tett megajánlását, azaz az ajánlati árat. A felolvasólapot ajánlattevőnek cégszerű aláírásával kell hitelesítenie.

20.8. Az ajánlat minden oldalát – kivéve az üres oldalakat – eggyel kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni és erre az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni kell. 20.9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban.

20.10. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy a meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosításra (306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §). 20.11. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásáig igazolnia kell ajánlatkérő felé az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezető 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerinti névjegyzékbe vételét. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül. 20.12. Ajánlattevő köteles az ajánlatához heti bontású, sávos műszaki ütemtervet csatolni. Az ütemtervet ajánlatkérő tájékoztató jelleggel kéri becsatolni, azonban a nyertes ajánlattevő az ütemtervet a szerződéskötést követően köteles folyamatosan aktualizálni.

20.13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzést támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 40.§ (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ez alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződéstől Megrendelő (ajánlatkérő) jogosult elállni, amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatos pályázat nem részesül támogatásban.A beszerzés a következő EU alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos: KEOP-5.5.0/A/12 – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése. Pályázati azonosító: KEOP5.5.0/A/12-2013-0189. 20.14. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezés során csak a dokumentációban előírt típusú lámpatestek és fényforrások szerelhetők fel az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. elvi hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

20.15. A kivitelezéshez szükséges EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által jóváhagyott rekonstrukciós tervet ajánlatkérő a szerződés létrejöttének napján adja át a nyertes ajánlattevő részére.

20.16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás is meghaladja a jelen beszerzés kapcsán rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét – amely nettó 86.987.595.- Ft -, ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján. 20.17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelősség (egyetemleges), a feladatmegosztás és a képviselet (a közös ajánlattevők közül melyik az az egy, aki a többiek nevében eljárni jogosult) kérdéseiről. 20.18. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) a nyertes ajánlattevő(k)től.

20.19.Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 20.20. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 20.21. Az ajánlattevők az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével értesülnek. 21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2015. szeptember 28. ………………………………………….. Algyő Nagyközség Önkormányzata

383/2015. (IX.28.) Kt. határozat 2. számú melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. adószám: 15726975-2-06 képviseli: Molnár Áron polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő , másrészről a …………………………………………….. székhely: …………………………………. Cg. száma: …………………………………. adószáma: …………………………………. képviseli: …………………………………., mint vállalkozó – a továbbiakban : Vállalkozó – között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Előzmény A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 122/A.§ szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le a „Közvilágítás korszerűsítése Algyőn.” elnevezésű építési beruházás (pályázati azonosító: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0189) kivitelezése tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 2. A szerződés tárgya, a felek nyilatkozatai

2.1. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontja szerinti építési beruházást akarja megvalósítani az alábbi – röviden összefoglalt - műszaki tartalommal: - összesen 742 db lámpatest - 377 db kompakt fénycső és 365 db nagynyomású Nátrium – korszerűsítése, LED-es rendszer kialakításával.

2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációban rögzített villamos kivitelezési munka I. osztályú minőségben, határidőben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére. A szerződés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által jóváhagyott rekonstrukciós terv tartalmazza.

2.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, mint szakvállalkozás saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen információk figyelembevételével állapította meg.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlájának kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni hazai pénzügyi és számviteli, valamint a beruházáshoz támogatást nyújtó szervezet által előírt szabályoknak. 3. A teljesítés helye: Algyő nagyközség belterülete

4. Teljesítési határidő: 2015. december 10. A határidővel kapcsolatban Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy ezen időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárásnak is le kell zárulnia.

4.1. A vállalkozási szerződés a hiánymentes, eredményesen lezárt műszaki átadásátvételi eljárással teljesül.

4.2. Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőnek a késedelem egyértelműen bizonyítható mértékének megfelelő módosítását. 4.3. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségek vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult.

egészének

teljesítése

5. Teljesítés, átadás-átvétel 5.1. Vállalkozó legkésőbb 2015. november 30-ig köteles írásban készre jelenteni a munkát. A készre jelentés vételekor, vagy legkésőbb az azt követő napon Megrendelő a képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és legkésőbb 2015. december 10. napján lezárni. Amennyiben ezen határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a késedelmi kötbér az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjától esedékes. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó a 2.1. pont szerinti munkát az érvényes szabályok szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. Nem kifogásolhatatlan minőségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan kijavítást vagy cserét kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni.

5.2. Vállalkozó a kivitelezés során csak az ajánlattételi dokumentációban előírt típusú lámpatesteket és fényforrásokat szerelheti fel az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. elvi hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően. Vállalkozó csak új anyagokat építhet be.

5.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja Megrendelőnek az átadási dokumentációt, amely tartalmazza az alábbi iratanyagot 2 példányban: - kivitelezői nyilatkozatok - minőségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok műbizonylatai - jótállási jegyek (garancia levelek).

Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

5.4. A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapításra kerül, hogy az építési-szerelési munka a jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a környező létesítményekben az építési-szerelési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek. A jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít ki, melynek alapján Vállalkozó részére esedékessé válik a (vég)számla összegének 100 %-a. 6.

Vállalkozói díj:

6.1. Felek a jelen szerződés szerinti építési-szerelési munka ellenértékét Nettó: .……………Ft ÁFA …………….Ft Bruttó: …………….Ft, azaz bruttó ……………………… forintban határozzák meg. A vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés (és mellékletei) a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 6.2. Többletmunka Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező ajánlattételi dokumentációban, műszaki dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételeket, azaz a többletmunkát. A többletmunkáért a Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 7.

Fizetési feltételek

7.1. Vállalkozó 1 db (azaz egy darab) számlát állíthat ki.

7.2. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiadását követő első munkanapon nyújthatja be a 7.1 pont szerinti számláját, amelyet Megrendelő a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint, illetve alvállalkozó igénybe vétele esetén az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyenlíti ki a Vállalkozó ……………………………… számú számlájára történő átutalással.

7.3. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.4. Vállalkozó a 7.1 pont szerinti számlát 3 példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia: - A beruházás megnevezése

- Pályázati azonosító - Teljesítés szakasza - Műszaki ellenőr igazolása, Megrendelő teljesítésigazolása

7.5. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen szerződés, valamint valamennyi – a Vállalkozó és a Kbt. szerinti alvállalkozók között létrejött – szerződés (alvállalkozói szerződések) és ezek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-ának hatálya alá esik. 8.

Vállalkozó kötelezettségei

8.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli.

8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak a munkaterületről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 8.5. Vállalkozó a munkaterület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik.

8.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.

8.7. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.

8.8. A munkaterület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége.

8.9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

9.

Megrendelő kötelezettségei

9.1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása az építési naplóban kerül rögzítésre.

9.2. Megrendelő egyeztetett időpontban - heti rendszerességgel - kooperációs lehetőséget biztosít. A kooperációról a Megrendelő műszaki ellenőre emlékeztetőt készít. 9.3. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. Vállalkozó a bejegyzésekre 3 napon belül a naplóban köteles válaszolni.

9.5. Megrendelő az építési naplót legalább heti egy alkalommal, illetőleg szükség szerint ellenőrzi, ill. a műszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munkák befejezését követően le kell zárni.

9.6. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 10.

A szerződést megerősítő biztosítékok, jótállás

10.1. Kötbérek Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke bruttó 200.000.- Ft/nap, de összességében nem lehet több, mint a nettó vállalkozói díj 10%-a. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően – saját hibájára vagy saját érdekkörére visszavezethető okból – 5 napot meghaladó időtartamot késik, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és érvényesíteni a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér igényét. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. Hibás teljesítés esetén – a hiba kijavításáig terjedő időtartamra – Vállalkozó naponta 200.000.- Ft mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A kötbérek érvényesítésének elsődleges forrása a (vég)számla. Amennyiben az esedékes kötbér a számla terhére nem egyenlíthető ki, úgy azt Vállalkozó – Megrendelő felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni. Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből ill. a teljesítés elmaradásából származó kárát is érvényesítheti. 10.2. Jótállás, kötelező alkalmassági idő

10.2.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított36 hónap teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett garanciális hibákat a bejelentést követő 48 órán belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 3 munkanapon belül

megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezi. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

10.2.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő”-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. A kötelező alkalmassági időn belül - a vállalt jótállási időn túl - Vállalkozó a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 5 munkanapon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. 10.2.3 Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítását, illetve a hiányosságok megszüntetését Vállalkozó köteles 30 napon belül elvégezni. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: ………………………………………………………….. 11.

Felelősségbiztosítás

11.1. Vállalkozóteljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a beruházást érintő kárért.

11.2. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet9. § alapján Vállalkozóköteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - (a szavatossági, jótállási kötelezettségén túlmenően) a vállalkozási tevékenységére legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni ugyanekkora mértékű felelősségbiztosításra, amelyben a jelen szerződés hatálya alá eső magatartásával (tevékenységével vagy mulasztásával) okozott károk tekintetében a kedvezményezettként a Megrendelőt szükséges megjelölni. Vállalkozóa teljesítésbe bevont szakági kivitelezők, illetve egyéb alvállalkozók tevékenységéért is teljes körű felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak(illetve alvállalkozójának) a szerződés szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét. 11.3. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosításról szóló kötvény hiteles másolatát a szerződéskötéssel egyidejűleg Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 12.

Titokvédelem

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek. 13. A szerződés hatálya, megszűnése

13.1. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződéses beruházást támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 40.§ (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ez alapján a jelen szerződéstől Megrendelő jogosult elállni, amennyiben a szerződéses beruházással kapcsolatos pályázat nem részesül támogatásban.

13.2.Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. A szerződés fentiek szerinti felmondása esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 13.3.A szerződésaz aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a Megrendelő és a Vállalkozóa szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette. 14. Vis Maior

14.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, melyet a szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságra sem. 14.2. Ha a vis maior áll elő, az érintett félnek haladéktalanul értesíteni kell a másik szerződő felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő fél másképpen nem rendelkezik, folytatni kell szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. 14.3. Amennyiben vis maior időtartama meghaladja a 10 napot, a Megrendelő jogosult a szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné.

15. Egyéb feltételek 15.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek Megrendelő részéről: …………………………: Tel.: …..……………….., e-mail: …………….. Vállalkozó részéről: …………………………: Tel.: …..……………….., e-mail: ……………..

A Vállalkozónak a kivitelezés teljesítéséért felelős műszaki vezetőjének adatai: Név:……………………….................... Cím:……………………………………. Kamarai szám:…………………………. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik.

15.2. Vállalkozónak legkésőbb a jelen szerződés aláírásáig igazolnia kell Megrendelő felé az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezető 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerinti névjegyzékbe vételét. Ennek elmaradása a jelen szerződéstől való visszalépésnek minősül. 15.3. A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel rendelkező új anyagok használhatóak fel, amit a Vállalkozó igazol és szavatol.

15.4. A Vállalkozó teljesítésében – a 15.5. pontban foglalt kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt. 15.5. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt ismegfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

15.6. A jelen szerződés nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók.

15.7. Amennyiben a szerződő felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek alávetik magukat a teljesítés helye szerinti, területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény készítése az érdekében áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint kialakult helyzetért felelős.

15.8. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi: - a Vállalkozó érvényes felelősségbiztosítását igazoló kötvény hiteles másolata valamint a Megrendelő közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja és a Vállalkozó ajánlata.

15.8. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Algyő, 2015. …………………… hó …..nap

…….................................................... MEGRENDELŐ

........................................................... VÁLLALKOZÓ

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 384/2015. (IX.28.) Kt. határozat Tárgy: Adásvételi szerződés – Haditechnikai eszközökre vonatkozóan HATÁROZAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. szeptember 28. napján tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a Polgármester „Adásvételi szerződés – Haditechnikai eszközökre vonatkozóan” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a vételár és a leltári érték közötti különbséget, de indokoltnak tartja az eszközök eladását a hosszú távú költséghatékony vagyongazdálkodás érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy Király Nikolász egyéni vállalkozóval, a szegedi Haditechnikai Park tulajdonosával jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződést megkösse.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 8. pontjába az alábbi szövegrészt építse be: „Vevő (szegedi Hadipark) három éven keresztül, évente egy alkalommal (falunapi rendezvény, búcsú keretében) kiállítást szervez a szegedi telephelyén megtalálható haditechnikai gyűjteményének egy részével a településen.”

3. A Képviselő-testület a Haditechnikai eszközök értékesítése II. tárgyban hozott 335/2015. (IX.07.) Kt. határozatát visszavonja. A határozatról értesül: 1. Molnár Áron polgármester 2. Dr. Varga Ildikó jegyző 3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár




384/2015. (IX.28.) Kt. határozat melléklete

ADÁSVÉTEI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. (képviseli: Molnár Áron polgármester) adószám: 15726975-2-06, Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12067008-00190442-00100003 továbbiakban, mint Eladó,

másrészről: Király Nikolász egyéni vállalkozó,mint a Szegedi Haditechnikai Park üzemeltetője,6728 Szeged, Gomba u. 3. sz. adószám: 76254668-1-26, Nyilvántartási szám.: 36692887 továbbiakban, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:

1. Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja a per-, igény- és tehermentesen Eladó kizárólagos tulajdonát képező a 301/2015. (VII.23.) Kt. határozat a haditechnikai eszközök értékesítése tárgyban felsorolt, az alábbi harci gépjárműveket, ingóságokat. Az adásvétel tárgyát képező ingóságok (haditechnikai eszközök), azok amelyek a hirdetésben a fényképen szerepeltek (fényképek csatolva a szerződéshez). Amelyek ki vannak állítva a 6750 Algyő Téglás utca 151. sz. szabadidőközpontban. Eladó kijelenti, Vevő tudomásul veszi, hogy a tábori mozgó konyha, a ZIL 157 tehergépkocsi, az URAL 375 D tehergépkocsi, a GAZ 66 tehergépkocsi, a FUG D442 gépjármű, az UAZ 452 gépjármű csak kiállításra alkalmas állapotú, forgalomban nem vehet részt.

a) ZIL-131 típusú tehergépkocsi - ZIL gyártmányú, 131 típusú, HM 19-98 forgalmi rendszámú, 577301 alvázszámú, 4618 motorszámú, a Magyar Honvédség hadrendjéből és forgalomból kivont, matt zöld színű (MRSZ-SZPjavítóműhely gépkocsinak kiépített) tehergépkocsit, a Vevő által megtekintett. -

Eladó kijelenti, a Vevő tudomásul veszi, hogy a tehergépkocsi csak kiállításra alkalmas állapotú, önálló lajstromjellel nem rendelkezik, hatósági műszaki vizsga nélkül közúti forgalomban nem vehet részt.

b) AVM77 típusú motoros kishajó -

-

AVM 77 gyártmányú, 2 db. D413 Csepel tip. 09075: 24583 sorozatszámú diesel motorokkal ellátott. Lajtstrom szám H-13228-20. Testazonosítási száma: 551-011. Úszólétesítmény fajtája: motoros hajó

Eladó kijelenti, a Vevő tudomásul veszi, hogy az úszólétesítményt adók, vagy adók módjára behajtható köztartozás nem terheli, arra harmadik személynek sem bérleti, sem használati joga nincs.

-

A vevő az úszó létesítményt megtekintett állapotban veszi meg. Az eladó kijelenti, hogy az úszó létesítménynek általa ismert hibája, sérülése nincs. Az úszó létesítmény részét képezi a közúti szállításra alkalmassá tevő kéttengelyes szállító jármű.

Eladó hozzájárul, hogy az úszólétesítmény tulajdonjogát a hajózási hatóság a Vevő javára a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg a lajtsromba bejegyeztesse. A vevő kötelessége, hogy az úszó létesítmény tulajdonjogának átvezetését a teljes vételár megfizetésének napjától számított 15 napon belül az illetékes hajózási hatóságnál (Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Főosztály, 1066 Budapest, Teréz krt. 62.) kezdeményezze. Az úszólétesítménnyel együtt átadásra kerül a nemzetközi hajólevél.

c) Tábori mozgó konyha (gyári szám: 2361) – rendeltetésszerű kiegészítőkkel

d) ZIL 157 tehergépkocsi (Gépjármű alvázszáma:…………,Gépj. motorsz:………….) e) URAL 375 D tehergépkocsi (a hozzá kapcsolt aggregátorral együtt) (Gépjármű alvázszáma:…………,Gépj. motorsz:………….)

f) GAZ 66 tehergépkocsi (Gépjármű alvázszáma:…………,Gépj. motorsz:………….)

g) FUG D442 gépjármű -

Gépjármű alvázszáma: K0017/63

Gépjármű motorszáma: 7203/3648

h) UAZ 452 gépjármű -

Gépjármű alvázszáma: 222002

Gépjármű motorszáma: 20205673

2. Az 1. pontban meghatározott ingóságok összege: Nettó: +27% ÁFA: Összesen bruttó: forint.

2.362.205,- Ft 637.795,- Ft 3.000.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió

Az adásvételi díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére vonatkozik.

3. Vevő az adásvételi szerződés aláírásának időpontjában, az eszközök elszállítását megelőzően, köteles megfizetni az önkormányzatnak a teljes vételár 30 százalékát, azaz 900.000, -Ft-ot.

4. Vevő a vételár fennmaradó összegét hat hónapon belül, hat egyenlő részletben (350.000,- Ft) köteles megfizetni minden hónap 15. napjáig az önkormányzatnak. Előteljesítés lehetséges.

5. Vevő biztosítja, hogy az algyői lakcímkártyával rendelkező lakosok nyitvatartási időben, a szerződés aláírásának napjától 2018. október 31-ig térítésmentesen látogathatják a kiállítást.

6. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy 1.000 db továbbértékesíthető hadipark belépő jegyet bocsát a szerződés aláírásának napjától az Eladó rendelkezésére, melyek 3 évig érvényesek. A belépő jegyek az alábbi feliratot tartalmazzák: „Kedves Érdeklődő!

Ön a szegedi Haditechnikai Park (Szeged, Gomba u.1/b.) belépőjegy igénylő kuponjának szerencsés birtokosa. Teendője csupán annyi, hogy aláírásával, dátummal érvényesíti a kupont és beadja azt parkunk pénztárába, cserébe pedig azonnal megkapja egész napra szóló haditechnikai park belépőjét. Jó szórakozást kívánunk, érezze jól magát! 7. A szegedi Hadipark elérhetősége:

A szegedi Haditechnikai Park tulajdonosa”

Helyszín: Szeged, Gomba u.1/b. Nyitva tartás: Április 1.- Október 31-ig. Szerdától – Vasárnapig 10:00 – 18.00-ig.

Igény esetén csoportoknak előzetes időpont egyeztetés alapján más időpontban is lehetséges.

8. Vevő (szegedi Hadipark) kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016-os évtől kezdődően három éven keresztül, évente egy alkalommal (falunapi rendezvény, búcsú keretében) kiállítást szervez a szegedi telephelyén megtalálható haditechnikai gyűjteményének egy részével a településen.

9. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül az adásvétel tárgyát képező járműveket átadás-átvételi elismervény ellenében átveszi, azokat a jelenlegi tároló-helyről saját költségére elszállítja.

10. Eladó a járművek tulajdonjogát, a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

11. Eladó feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő az 1. pontban meghatározott adásvétel tárgyát képező ingóságok tulajdonjogát a vételár kifizetésével egyidejűleg megszerezze.

12. Az Eladó helyszíni [email protected] 13. A Vevő helyszíni [email protected]

képviselője:

képviselője:

Katona

Király

Máté

Nikolász

tel.:

tel.:

62/517-517;

70/610-7983;

14. Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 4 db mellékletből áll. A szerződő felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép hatályba.

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk. adásvételre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Algyő, 2015. ……. hó ….. nap. Melléklet:

- 301/2015. (VII.23.) Kt. határozat - Nemzetközi Hajólevél - FUG, UAZ gépjármű igazolások - Fényképek (2 db)

………………………………………… Vevő Király Nikolász egyéni vállalkozó, a Szegedi Haditechnikai Park tulajdonosa

…………………………………………… Eladó Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviseli: Molnár Áron jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… Ellenjegyzem: Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 6726 Szeged, Bérkert u. 54. Algyőn, 2015. szeptember ….. napján

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents